河南省新郑市人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0184民初8637号原告：河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司，住所地郑州高新区翠竹街**********。法定代表人：张海锋，系该公司总经理。委托诉讼代理人：李浩然，河南振山律师事务所律师。委托诉讼代理人：师聪，男1990年10月21日出生，汉族，住郑州市高新技术开发区，系该公司员工。被告：华润雪花啤酒（河南）有限公司，住所地河，住所地河南省新郑市薛港大道**v>法定代表人：侯孝海，系该公司董事长。委托诉讼代理人：肖宇，男1991年12月8日出生，汉族，住河南省汝南县。委托诉讼代理人：李必应，男，1978年11月9日出生，汉族，住安徽省蚌埠市怀远县。原告河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司（以下简称为“金鹰电力公司”）与被告华润雪花啤酒（河南）有限公司（以下简称为“雪花啤酒公司”）建设工程合同纠纷一案，本院2020年11月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告金鹰电力公司委托诉讼代理人师聪、李浩然，被告雪花啤酒公司的委托诉讼代理人肖宇、李必应均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。金鹰电力公司向本院提出诉讼请求（变更诉讼请求后）：1、请求判令被告支付原告剩余工程款421274.79元及迟延支付工程款所产生的利息（按银行同期贷款利率自2014年12月21日计算至2019年8月20日，2019年8月21日后按LPR计算至实际付款之日止）；2、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2014年7月27日，原、被告双方签订《变配电采购与安装工程合同》一份，合同约定：被告将位于河南省新郑市××省道与××铁路交叉口西北角的变配电采购与安装工程发包给原告施工，合同总金额为1054.00万元。合同还对工程款支付及违约责任进行了约定。合同签订后，原告即开始组织施工并于2014年12月20日完成了变配电采购与安装工程，且同时开始供电并交付被告使用。经双方对己完工程量进行核对，被告共计应支付原告928，6988万元工程款，但被告除支付了843.2万元的进度款外，剩余工程款85.4988万元及利息至今没有支付。由于被告原因，部分工程不具备施工条件。原告虽多次催促，但从2014年至今仍不具备施工条件，原告于2020年9月19日解除了与被告签订的《变配电采购与安装工程合同》，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，被告应当赔偿原告可得利益损失。现原告为维护自身合法权益依法诉至法院，望判如所请！雪花啤酒公司辩称：一、原告方起诉我方支付剩余工程款85.4988万元及迟延支付利息没有事实依据，属于事实认定错误。2020年12月24日，双方对原告方已完成工程进行了决算，决算价款为885.327479万元，原告方在决算书上加盖了印章，构成对已完工程价款的确认；我方已向原告方支付款项总计843.2万元，剩余未支付工程款金额为42．127479万元，而非原告方主张的85.4988万元，且未支付的42.127479万元占已完工程价款的比例大约为5%，符合合同中约定的5%的质保金额。合同中约定价款为1054万元，合同签订后我方依据合同中第19条约定的合同付款支付条件对原告进行了工程款的支付，每一笔款项的支付均严格遵守了合同中约定的时间节点（详见付款收据）；我方已支付价款金额为843.2万元，原告方已完工决算价款为885.327479万元，我方己支付价款占已完工决算价款的95%，剩余未付的5%为质保金，故我方不存在迟延支付工程款的情形，也就不存在迟延支付工程款利息的情形。二、原告方起诉我方赔偿可得利益损失没有事实及法律依据，不应得到支持。1、2015年12月16日，原告发函向我方承诺在我方向其提供通知后15天内向我方提供材料的运输及安装；2020年8月31日向我方回函，称如若继续履行合同，要求重新调整合同单价，双方对合同单价的调整一直处于磋商中；但2020年9月18日，原告方向我方发出解除合同的通知书，合同中第21.2.9条约定，除发生不可抗力外，若乙方单方解除合同，乙方除应全额返还甲方已支付的款项外，还应向甲方支付按合同约定价款的20%计算的违约金；原告方单方解除合同，已构成违约，不存在可得利益损失，同时我方保留向原告方提起反诉的权利。2、按照合同中约定的价款支付条件，我方支付的每一笔工程款均是按照合同中的约定进行的，我方不存在逾期支付情形，不构成违约。综上所述，原告方请求我方支付工程款、迟延利息及可得利益损失不应得到支持，请求法院依法驳回原告方诉讼请求。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年7月27日，雪花啤酒公司作为甲方与乙方金鹰电力公司签订了一份《变配电采购与安装工程合同》，约定由乙方承包河南省新郑市××省道与××铁路交叉口西北角的变配电采购与安装工程。工期为180天。7.1、合同价款金额为10540000元。10、甲方义务：10.1甲方提供施工所需的水、电等线路出口；10.2积极配合乙方，协调处理好与设备、土建等工程的衔接；10.3协调处理施工现场周围建筑物和地下管线以及文物、古树名木的保护。19、合同价款支付：19.3变配电系统安装结束投入运行并通过当地供电部门及甲方验收合格后，甲乙双方根据本合同第7.1款约定的合同价款及依照本合同第7.3款达成的合同价款变更协议所确定的合同价款进行结算，并由乙方在20天内开具合法有效发票（基中材料费开具税率17%的全额增值税专用发票，安装费开具当地全额建安类发票），甲方收到乙方开具的发票后20天内，支付至合同总价款的95%（含甲方已支付的全部款项在内）。19.4在甲方按本条第19.3款规定付款后，所余总价款的5%为质量保证金，该质量保证金按本合同第20条的约定办理。20、保修：20.1质量保证期为设备自本合同第6条约定的质量验收合格之日的次日起2年。20.3自本合同第6条约定的质量验收合格之日起的次日1年后，乙方履行了本条约定的保修义务且质量保证金有剩余的，剩余部分由甲方不计息支付给乙方。合同签订后，金鹰电力公司随即进场施工，至2014年12月20日变配电系统施工完毕并开始供电运行。剩余堆场办公、开票大厅、叉车维修间、堆场照供电安装工程因雪花啤酒公司建筑物尚未建设，造成金鹰公司无法敷设相应的供电线路。原、被告双方直至起诉前，一直未对已完工工程进行最终结算。2015年9月23日，雪花啤酒公司向金鹰电力公司发送《关于变配电系统故障检测联系函》：贵公司承接我公司的《变配电采购与安装工程》，并于2014年12月20日变配电系统开始供电；在系统使用过程中……2015年12月16日，金鹰电力公司向雪花啤酒公司发送《关于合同约定剩余安装材料的承诺函》，内容为：根据贵我双方签订的《变配电采购与安装工程承包合同》，我公司已按合同约定完成大部分材料的提供和现场安装工作；但由于贵公司目前堆场办公，开票大厅，叉车维修间等建筑物尚未建设，相应的供电线路（电缀、桥架等）无法敷设，预估材料如下……开票大厅、叉车维修闯、堆场照供电安装所需预估材料，若现在按合同约定移交给贵公司，材料闲置造成腐蚀或生锈，影响后期使用；故我公司本着为客户着想的原则，承诺如下：以上缺少的材料在贵公司发出要求提供通知15天内提供，我公司负责以上材料的运输、安装等费用。以上材料安装完工后，请贵公司在30天内予以结算，工程最终结算量以实际发生工程量为准。2020年8月26日，雪花啤酒公司向金鹰电力公司发送《关于继续履行合同未完事项的函》，主要内容为:贵公司与我公司2014年7月16日签订的《变配电采购与安装工程承包合同》，合同价款1054万元，我公司已支付贵公司工程款843.2万元。该合同约定的工程内容尚未全部完成，主要为开票大厅、堆场办公、高杆灯、叉车维修间、叉车充电间等电源电缆的采购与安装未施工，现以上建筑物已开始建设，即将具备施工条件，请贵公司按合同约定准备好材料、施工物资和施工人员，准备进场施工，具体施工时间我公司将按合同约定书面通知贵公司。2020年8月31日，金鹰电力公司回函称，我公司与贵公司于2014年7月27日签订《变配电采购与安装工程合同》后，我公司积极履行合同义务并于2014年12月20日按合同约定完成了具备施工条件部分并经当地供电局验收合格后投入使用。经多次催促，贵公司于2016年1月30日对已完工部分进行了竣工验收，因贵方建设滞后，致使堆场办公、开票大厅、叉车维修间等一直不具备施工条件。2020年08月26日，我公司到收到贵公司《关于继续履行合同来完事项的函》的函，明确未施工部分即将具备施工条件。但此时距合同签订已经长达6年之久，未施工部分因时间已久，人工费、材料费上涨，税费调整等原因，原合同单价己不能满足现在施工需要。如若需要我公司继续施工，我公司要求合同内单价重新调整。同时，望贵公司接到本函件后尽快完成工程结算，并支付剩余工程款。2020年9月18日，金鹰电力公司向雪花啤酒公司发送《解除合同通知书》，解除双方2014年7月27日签订《变配电采购与安装工程合同》。2020年12月24日，因雪花啤酒公司申请，华冠工程管理有限公司出具了华冠【2020】结审字第（283）号《郑州市华润雪花啤酒厂变配电采购与安装工程结算审查报告书》，审定结算金额为8853274.79元。上述事实，有当事人的陈述，《变配电采购与安装工程合同》、发票复印件、收据复印件、原、被告双方函件复印件、华冠【2020】结审字第（283）号工程结算审查报告书及本案庭审笔录等证据证明。本院认为，原告金鹰电力公司与被告雪花啤酒公司签订的《变配电采购与安装工程合同》，系双方当事人的真实意思表示,协议内容不违反国家法律、行政法规的强制性规定,合法有效,对双方当事人均具有约束力。雪花啤酒公司辩称工程未完工，未达到合同约定的付款节点，也就不存在迟延支付工程款利息的情形。因雪花啤酒公司建筑物未建设原因造成金鹰电力公司无法进行剩余项目施工，合同工程延期超过双方约定的180天且未完工的原因在于被告，其未尽到合同10.2条款的义务，故本院对雪花啤酒公司的辩称不予支持。金鹰电力公司与雪花啤酒公司对华冠【2020】结审字第（283）号《郑州市华润雪花啤酒厂变配电采购与安装工程结算审查报告书》的审定结算金额8853274.79元均予以认可，本院予以确认，现未付工程款为421274.79元，金鹰电力公司于2014年12月20日按照合同约定完成涉案部分工程的施工，并投入使用，被告应当支付已完成工程的工程款。故本院对金鹰电力公司要求雪花啤酒公司支付421274.79元工程款的诉讼请求，本院予以支持。关于金鹰电力公司要求雪花啤酒公司支付迟延支付工程款所产生的利息（按银行同期贷款利率自2014年12月21日计算至2019年8月20日，2019年8月21日后按LPR计算至实际付款之日止）的诉讼请求，雪花啤酒公司对金鹰电力公司已完工工程投入使用，其未支付工程款即在客观上占有原告的资金并受益。合同约定质保期两年，两年过后即2016年12月21日被告应当支付下余工程款，逾期未支付，应当向原告支付资金占用期间的利息。故雪花啤酒公司应当自2016年12月22日起按照中国人民银行同期贷款利率计算利息至2019年8月20日，2019年8月21日后按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率计算利息至实际付款之日止。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十六条、第二十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告华润雪花啤酒（河南）有限公司应于本判决生效后十日内支付原告河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司工程款421274.79元及利息（利息自2016年12月22日起按照中国人民银行同期贷款利率计算至2019年8月20日，2019年8月21日后按全国银行间同业拆借中心发布的一年期市场报价利率计算至实际付款之日止）；二、驳回原告河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司的其他诉讼请求。案件受理费减半收取计3810元，由被告华润雪花啤酒（河南）有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状七份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院缴纳上诉费，并将缴费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员  常晓亮二〇二一年一月十一日书记员  陈雪洋