沈阳市和平区人民法院民 事 判 决 书［2016］辽01**民初2600号原告：宁晓霜。被告：沈阳星辰房地产开发有限公司.法定代表人：黄哲明，系该公司董事长。委托代理人：王志睿，系北京隆安律师事务所沈阳分所律师。被告：中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司.负责人：于苓，系总经理。委托代理人：汪华燕，系该公司职员。委托代理人：王飞，系辽宁百联律师事务所律师。原告宁晓霜与被告沈阳星辰房地产开发有限公司（以下简称星辰公司）、中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司（以下简称信达公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2016年2月6日受理后，适用普通程序，依法组成由审判员严冬云担任审判长并主审，人民陪审员孙文力、于颖参加评议的合议庭，于2016年5月26日公开开庭进行了审理，原告宁晓霜、被告星辰公司委托代理人王志睿及被告信达公司委托代理人王飞均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。原告诉称，原告于2011年5月21日与被告星辰公司签订《京城中心商品房定购书》，并交付401800元，购买“京城中心”3号楼1单元20楼10号房屋一套。2012年12月23日又补齐因测绘的房屋面积与之前销售面积的差值的房款8820元，并与被告星辰公司改签为《商品房买卖合同》，购买“京城中心”3号楼1单元20楼10号房屋一套，建筑面积58.66平方米，一次性交总购房款410620元。合同约定被告星辰公司于2014年3月31日交房。合同签订后，原告依照约定履行了全部义务，但被告星辰公司没有履行合同义务，没有依照合同约定按期交房。依照相关法律规定和合同约定，被告星辰公司应于合同签订后30日内到沈阳市房屋登记中心为原告办理房屋登记备案，而后为原告办理房屋产权证书，这些事情也没有做。被告星辰公司的行为违反了合同法及房屋登记办法的规定，因此应承担违约责任，对原告进行违约赔偿。第一、被告星辰公司不履行合同约定的义务，不按期交房是其主观故意行为所致，是其违法违规从事不法经营的结果：1、被告星辰公司是房地产开发公司，依照国家相关规定，其进行房地产开发建设时应按“提供预售商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上，并已经确定施工进度和竣工交付日期”这样的硬性规定，被告星辰公司没有执行，既没有向工程建设投入约2.5亿元最低限额的资金，也没有确定好工程建设施工进度，没有确定竣工交房日期。结果发生了工程施工过程中由于资金短缺，出现工程长时间停滞情况，导致工程竣工时间不断更改、不断变化的混乱局面和交房延迟情况。出现这么多问题是被告星辰公司违法经营所致；2、依照相关规定，被告星辰公司获得土地使用权、开发建设权之后，必须向有关管理部门交纳一定比例、一定数额的水、电、气、暖等配套建设资金进行抵押，否则，相关部门不会为其发放《房屋预售许可证》。原告及相关购房人到相关管理部门及几个相关施工单位进行了调查，得知被告星辰公司没有向主管部门交纳配套抵押金，没有向有关施工单位交过工程款。现在，配套工程无法进行施工导致竣工时间延误，完全由于被告星辰公司故意拖延不交配套款所致；3、《城市商品房预售管理办法》规定：“商品房预售实行许可制度。开发企业进行商品房预售，应当向房地产管理部门申请预售许可，取得《商品房预售许可证》，未取得《商品房预售许可证》的，不得进行商品房预售。”被告星辰公司取得《商品房预售许可证》的时间是2012年11月13日，在此之前是不允许进行商品房预售的。但实际情况是，2010年被告星辰公司已经开始非法向外售房，至2012年11月份已经售出房屋几百套。被告星辰公司的行为完全无视法律。“京城中心”进行违法经营，必须为其非法行为担责；4、被告星辰公司是以自然人黄哲明身份注册的房地产开发公司，但是，为了扩大社会影响，被告星辰公司进行虚假宣传，千方百计地对自己进行包装，把自己吹嘘得很大，经济实力很强很强。在对外宣传时称自己是个子公司，母公司在北京，是个控股集团公司，实力很强，资金雄厚。然而，事实并非如此，所谓子公司、母公司，其实都是黄哲明一人注册的自然人公司，宣传内容掺杂着大量虚假成分。现实情况是，被告星辰公司未缴纳配套抵押金，致使楼盘水、电、气、暖等3000万元的配套工程无法正常进行，且拖欠施工单位1.2亿元工程款，致使工程建设单位不愿进驻而停止施工。被告星辰公司意图是自己不断坑、蒙、骗行径进行伪装。作为房地产开发公司不向工程投入购房人的购房款，将购房人的购房款中饱私囊，行为卑劣，无视国法，使无辜百姓蒙受巨大损失；5、被告星辰公司进行“京城中心”项目开发建设过程中，资金主要来源于三个方面：一是违规售房吸纳购房人购房款3亿余元；二是以欺诈行为向被告信达公司融资3.2亿元；三是利用工程外包方式迫使施工单位垫资约1.2亿元，总共实际获取资金约7.5亿元。按常理推断，如果有这7.5亿元资金支撑，即使被告星辰公司应投入的约2.5亿元工程款不到位，“京城中心”项目施工建设资金也没有问题，不应该发生资金短缺而停工的情况，但却发生了工程因资金不足而停工的现象，不能按期竣工乃至延迟交房而违约的情况。第一个原因是被告星辰公司挪用了工程建设资金，把应该使用在“京城中心”项目上的专用款挪走了，挪到其它地方干了别的盈利性事情。第二个原因是被告星辰公司应投入的约2.5亿元资金没有投入。被告星辰公司挪用专用资金的行为和不投入资金的行为违反了“商品房预售所得款项必须用于有关的工程建设”的规定，违反了相关法律；6、被告星辰公司将“京城中心”3号楼1单元20楼10号房屋出售给原告，并收取了原告购房款，与原告签订了《商品房买卖合同》，这意味着此房屋已经有了主人，其所有权、使用权已经确定。依照《物权法》、《在建工程抵押管理办法》的规定，上述房屋不可以再设定抵押，被告星辰公司将属于原告的3号楼1单元20楼10号房屋私自抵押给被告信达公司，其行为严重违法违规；7、被告星辰公司与原告签订《商品房买卖合同》时故意隐瞒了该房已经抵押给被告信达公司的事实，导致原告购买的房屋不能登记备案，商品房买卖合同目的不能实现。被告星辰公司的行为严重损害原告的利益，侵犯原告知情权、财产权因此，应依法进行惩罚性赔偿；8、被告星辰公司与被告信达公司签订抵押合同时，没有告知其原告3号楼1单元20楼10号房屋已经出售，被告信达公司也没有向被告星辰公司调查核实“京城中心”楼盘状态，没有了解3号楼1单元20楼10号房屋已经出售的实际情况，二被告相互串通，将原告的房屋实行抵押，阻碍、破坏原告实现商品房买卖合同目的。对于二被告的侵权行为，应依法予以惩罚；9、被告星辰公司不讲诚信，向原告及购房人传递不实信息，其与原告及500多购房人签订的合同分别载明交房日期为2012年末、2013年6月、2013年10月、2014年3月、2014年6月，但均未兑现。之后，被告星辰公司又向原告及购房人承诺2014年8月、2014年10月、2014年12月末交房，亦未兑现。在此期间，被告星辰公司还向政府承诺“于2014年6月30日前让工程达到国家规定的合格竣工标准并且交房”，承诺“2014年10月31日前，1#楼、2#楼、3#楼交付业主使用”，结果也一一落空。2014年7月22日，被告星辰公司法定代表人黄哲明当着政府工作人员及上百名购房人的面信誓旦旦地表示“如果上述承诺不能兑现，我就爬上工地33层楼楼顶，从上面跳下去。请大家相信我。”在这次会议上，黄哲明还言之凿凿地告诉政府人员和准业主们，他们已经从某银行办理了贷款，贷了5亿元人民币，这批贷款的相关批准手续已经办妥，正在履行相关程序放款，几天内此笔贷款可到账。这5亿元贷款到账后首先还信达公司3.2亿元融资，其余1.8亿元款项全部用于“京城中心”项目建设。被告星辰公司法定代表人一次次地承诺，一次次地毁约，证明被告星辰公司及其法定代表人黄哲明完全没有诚信。综上，被告星辰公司故意违约、恶意违约，而且情节严重，社会影响十分恶劣。第二、被告星辰公司与被告信达公司于2012年8月签订在建工程抵押合同，将原告已经购买的“京城中心”3号楼1单元20楼10号房屋实施抵押，这份抵押合同为无效合同，应给予撤销：1、被告星辰公司将“京城中心”3号楼1单元20楼10号房屋出售给原告并签订《商品房买卖合同》，即该房屋的所有权、使用权已经确定，依法不能再设定抵押。被告星辰公司将原告购买的房屋私自抵押给被告信达公司，被告星辰公司的行为违反法律规定，故二被告所签订的抵押合同无效，应依法给予撤销；2、原告购买“京城中心”3号楼1单元20楼10号房屋的时间是2011年5月，被告星辰公司与被告信达公司签订抵押合同的时间是2012年8月，原告购房在先，二被告签订抵押合同在后，依照相法规定，二被告在签订抵押合同时应将原告所购房屋排除在抵押范围之外，不应再将原告的房屋与其它房屋绑架到一起予以抵押。二被告的行为违法违规，应给予纠正；3、被告星辰公司与被告信达公司签订抵押合同时既未向被告信达公司讲明“京城中心”楼盘状态，亦未向被告信达公司告知3号楼1单元20楼10号房屋已经售出的实情，被告星辰公司的行为明显存在欺诈，这样的合同因违法而不具有法律效力；4、被告信达公司与被告星辰公司签订抵押合同之前应当了解抵押楼盘的状态，应当在了解情况后排除抵押原告的房屋，被告信达公司未事前进行调查，工作渎职失职，其作法明显存在缔约过失，应为其过失承担责任；5、关于被告信达公司接受抵押原告房屋的事宜，原告向其说明过情况，也递交过相关材料，指出二被告抵押原告的房屋并不合法，并要求他们对原告所购买的3号楼1单元20楼10号房屋予以解押，注销抵押权。但被告信达对原告的要求置若罔闻，不予理会，与被告星辰公司共同侵犯原告的合法权益；6、被告信达公司与被告星辰公司签订在建工程抵押合同中明确约定允许被告星辰可以出售“京城中心”的房屋，而且约定售房款按6：4比例分成，这意味着被告信达公司同意将原告先前购买的房子排除在抵押财产的范围之外，同意转移抵押财产，同意抵押权注销登记或变更登记。被告信达公司理应积极对3号楼1单元20楼10号房屋实行解押，协助原告进行房屋登记，但被告信达公司坚持不予解押，阻碍原告实现买房目的，损害原告利益，应与被告星辰公司共同担责。诉讼请求：1、请求法院依法判令原告与被告星辰公司签订的《商品房买卖合同》合法有效，受法律支持和保护；2、请求法院依法判令被告星辰按照合同约定赔付原告购房违约赔偿金人民币27757元（自2014年3月31日至2016年2月5日，共计677天）；3、请求法院依法判令被告星辰公司与被告信达公司签订的抵押“京城中心”3号楼1单元20楼10号房屋合同无效，撤销该合同；4、请求法院依法判令被告信达公司对“京城中心”3号楼1单元20楼10号房屋解除抵押，实际抵押权注销登记或抵押权变更登记；5、请求法院依法判令被告星辰为原告购买的“京城中心”3号楼1单元20楼10号房屋按照《商品房买卖合同》约定，30日内向沈阳市房产局申请并完成商品房登记备案、办理房屋产权证书；6、请求法院依法判令被告星辰公司10日内为原告开具商品房买卖发票；7、请求法院依法判令被告星辰公司应继续履行合同和有关协议，马上开工，尽快达到国家法律法规及合同约定的竣工标准，尽早交房；8、请求法院依法判令被告星辰公司承担本案诉讼费用。被告星辰公司辩称，原告与答辩人签订的《商品房买卖合同》合法有效，是双方真实意思表示。是否完成商品房备案登记应当在具备条件的情况下来进行。关于逾期交房违约金的问题，答辩人认为原告提出的违约金数额过高，超出了法律规定，人民法院不应予以支持。同时，逾期交房属于不可抗力，不应要求答辩人承担相应的违约责任。发票应在条件具备的情况下开具。被告信达公司辩称，答辩人与被告星辰公司办理的抵押登记合法有效，理由如下：一、答辩人与被告星辰公司不存在恶意串通；二、答辩人对涉案房屋依法办理了抵押登记，根据物权法的规定，抵押权已经设立。原告与被告星辰公司之间的《商品房买卖合同》是否有效或是否继续履行，均不影响答辩人抵押权的有效性；三、根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条的规定，原告应当向被告星辰公司主张权利，无权请求确认抵押行为无效；四、原告对答辩人的诉讼请求与对被告的诉讼请求不是同一法律关系，不应合并审理；五、请求确定抵押权有效，星辰公司不承担任何民事责任。经审理查明，2012年12月23日，原告（买受人）与被告星辰公司（出卖人）签订《商品房买卖合同》一份，约定原告以410620元购买位于和平区文兴路X号1单元20楼10号、建筑面积58.66平方米房屋（即本案诉争房屋），销售单价7000元／平方米。第六条（付款方式及期限）约定：买受人于2012年12月23日前一次性付清购房款项410620元整，第八条（交付期限）约定：出卖人应当在2014年3月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1.该商品房经验收合格。……第九条（出卖人逾期交房的违约责任）约定：除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1、……（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起90天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1％向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金……。在该合同落款处，原告签字并按捺手印，被告加盖合同专用章。在合同签订之前，原告已于2011年5月21日、24日两次交付购房款401800元，合同签订当日，原告补齐剩余房款8820元。被告星辰公司仅为原告出具了收款收据，至今未向原告开具正式的商品房销售发票。现因诉争房屋所在楼宇未竣工，亦未交付原告，故原告诉至法院。诉讼中，原告提供被告的《会议纪要》及议定书，载明被告承诺于2014年12月31日前达到国家法律法规及合同约定的竣工标准，三十个工作日内完成为京城中心业主办理入住手续，把钥匙发放到业主手中。但被告未按承诺履行义务，且截至原告提起本案诉讼之日，被告仍未能向原告交付诉争房屋。另查，2012年9月，被告信达公司（抵押权人）与被告星辰公司（抵押人）签订抵押合同二份。其中合同编号为【2012-007（1）-抵押】的合同约定，鉴于抵押权人与北京邦赫科贸有限公司（原债权人）、京明控股集团有限公司（债务人）于2012年9月签订了编号【2012-007（1）】的《债权收购协议》，抵押权人与被告星辰公司与2012年9月14日签订【2012-007（1）】的《债务重组合同》……；其中合同编号为【2012-007（2）-抵押】的合同约定，鉴于抵押权人与中信信托有限公司（原债权人）、京明控股集团有限公司（债务人）于2012年9月签订了编号【2012-007（2）】的《债权收购协议》，抵押权人与被告星辰公司于2012年9月14日签订【2012-007（2）重组】的《债务重组合同》……。二份合同均约定，为保障抵押权人债权的实现，抵押人（即被告星辰公司）愿意按本合同的约定，以其合法拥有的抵押物为抵押权人设定抵押，提供担保；抵押人同意以本合同附件一《抵押物清单》所列之财产为抵押权人设定抵押。二份合同的附件一抵押物清单的内容均包括原告购买的诉争房屋所在楼宇即沈阳市和平区文兴路X号。又查，依据沈阳市房产局出具的诉争房屋所在楼宇抵押登记材料显示，原告购买诉争房屋时，该房屋已设定了在建工程抵押登记，抵押权人为被告信达公司。上述事实，有原告提供的《商品房买卖合同》、收款收据、会议纪要、议定书，被告信达公司提供的编号为【2012-007（1）-抵押】、【2012-007（2）-抵押】的抵押合同、抵押物清单及涉诉房屋所在楼宇抵押登记材料等证据，以及原、被告的当庭陈述，已经庭审质证，本院予以确认。本院认为，原告与被告星辰公司就涉案房产所签订的《商品房买卖合同》系双方当事人真实的意思表示，不违反法律及行政法规的强制性规定，故合法有效，本院予以确认，因此，对原告确认《商品房买卖合同》有效的诉讼请求，本院予以支持。关于原告要求被告星辰公司承担违约金的诉讼请求，现被告星辰公司未按合同约定履行义务，即未按合同约定的时间（2014年3月31日）向原告交付诉争房屋，已构成违约，应承担相应的违约责任。关于违约金的具体数额，合同法第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方式。”本案中，原告与被告星辰公司在《商品房买卖合同》中约定违约金给付标准为按日支付已付房款的万分之一，故从其约定，被告应自2014年4月1日（即被告承诺最后交付期限的次日）起算，给付至原告诉求的2016年2月5日止。关于原告主张被告星辰公司对涉案房屋进行商品房登记备案、办理房屋产权证书的诉请，因涉诉房屋尚未竣工，亦未取得房屋初始登记批复，不具备办理房产手续的条件，故对原告该项诉请，本院不予处理，待条件具备时，原告可另行主张。关于原告主张被告星辰公司履行合同有关协议，尽快达到国家法律法规及合同约定竣工标准，尽早交房的诉请，因诉争房屋尚未竣工，故对原告该项诉请，本院不予支持，待条件具备时，原告可另行主张。关于原告主张被告星辰公司与信达公司就涉案房产签订的抵押合同无效，并主张撤销该合同的诉请，因原告购买涉诉房屋在上述抵押合同签订之后，故对原告该项主张，本院不予支持。同时，对原告主张解除抵押、实行抵押权注销登记或抵押权变更登记的诉请，本院亦不予支持。另，销售方向购货方开具发票为其法定义务，故原告主张被告星辰公司向其开具正式商品房销售发票，并无不当，本院应予以支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第一百零七条、第一百一十条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法法》第六十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定判决如下：一、确认原告宁晓霜与被告沈阳星辰房地产开发有限公司于2012年12月23日就位于沈阳市和平区文兴路X号1单元20楼10号、建筑面积58.66平方米房屋签订的《商品房买卖合同》有效；二、被告沈阳星辰房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告宁晓霜逾期交房违约金，自2014年4月1日起至2016年2月5日止，以410620元为计算基数，按日万分之一标准计算；三、被告沈阳星辰房地产开发有限公司于本判决生效之日起一个月内给原告宁晓霜开具面额为410620元的商品房销售发票；四、驳回原告其他诉讼请求。若被告沈阳星辰房地产开发有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期限的债务利息。案件受理费494，由被告沈阳星辰房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数或者代表人人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。审 判 长  严冬云人民陪审员  孙文力人民陪审员  于 颖二〇一六年五月二十六日书 记 员  胡丹丹本判决所依据的相关法律《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国合同法》第一百一十条当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：（一）法律上或者事实上不能履行；（二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；（三）债权人在合理期限内未要求履行。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条当事人可能约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方式。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。