重庆市巴南区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)渝0113民初1270号 原告：周际书，女，汉族，1953年7月2日出生，住重庆市南岸区。 被告：重庆博竹装饰工程有限公司，住所地重庆市渝**红锦大道**蓝天锦湖苑第******，统一社会信用代码91500112339557908Q。 法定代表人：焦洲。 原告周际书与被告重庆博竹装饰工程有限公司（以下简称博竹装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年1月15日受理后，依法由审判员史春亚适用简易程序独任审判，于同年2月27日公开开庭审理，原告周际书到庭参加诉讼。被告博竹装饰公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告周际书向本院提出诉讼请求：1、判决解除与被告博竹装饰公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》及补充协议书；2、判决被告博竹装饰公司返还原告已缴纳工程款24837元；3、判决被告博竹装饰公司支付合同违约金19207.3元（82790元×20%=16558元+延误工期违约金2649.3元）；4、判决被告博竹装饰公司支付以11000元为基数，自2017年4月21日起按照存款年利率3%计算18个月的利息495元，以13837元为基数，自2017年7月29日起按照存款年利率3%计算15个月的利息519元。事实和理由：2017年4月21日，原告与重庆九创装饰工程有限公司（以下简称九创装饰）签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》（以下简称施工合同），约定九创装饰为原告装修位于欧麓花园的房屋一套，工程款为82790元,原告在签订合同时缴纳30%的定金和预付款,即24837元。当天，原告支付九创装饰定金和预付款24837元，九创装饰出具相应收据。2018年5月31日，被告博竹装饰公司与原告签订施工合同的补充协议书。2018年9月27日，原告接房,准备通知被告博竹装饰公司进行装修，但到达被告博竹装饰公司住所时得知被告博竹装饰公司老板和办事人员均已跑路，办公设备已搬空。被告博竹装饰公司拒不履行合同义务,严重违反了施工合同第14.1条之规定,构成违约,应按照合同6.5条规定向原告支付工程款20%的违约金。原告接房后，被告博竹装饰公司未按时进行装修，违反施工合同14.5条规定,延误工期32天,应向原告按工程款每日1‰支付违约金。原告遂诉请如上。 被告博竹装饰公司未作答辩。 经审理查明，九创装饰系从事建筑相关业务、销售建筑材料、装饰材料的有限责任公司。原告周际书将新购自有位于欧麓花园的房屋，在尚未接房时，就承包给九创装饰装修。2017年4月21日，原告周际书（作为甲方）与九创装饰签订施工合同，约定工程地点为欧麓花园，建筑面积65平方米，工程承包方式为双方商定采取下列承包方式，乙方包工、包基础施工材料、包部分（或全部）主材（以“九创装饰装修预算书为准”）；工程期限90工作日，开工日期为甲方首期款（工程款的70%+第1.7款的②+③+④+⑤+⑥）到乙方帐后第四日，如物业部门开工手续完备时间晚于前述时间或其他原因耽误开工，则以《现场交底单》时间为开工日期；合同总价款为82790元；工程款支付方式为：第一次首期款57953元，第二次中期款20698元，第三次尾款4139元；6.4、工程增项或变更应当顺延工期；6.5、合同签订后，如甲乙方中任何一方单方面要求解除合同，须按工程款的20%支付对方违约金；6.6、合同签定后，工程开工前，如甲乙方中任何一方要求减少合同规定的项目时，为部分违约，须向另一方支付减项金额20%的违约金；6.7、工程施工后，如甲乙双方任何一方要求减少合同规定的施工项目时，为部分违约，须向另一方支付减项金额20%的违约金，若甲方要求减掉的项目乙方已经施工，甲方须向乙方支付该项目所发生的全部费用；14.5、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付工程款的1‰违约金（但不承担其他“租房”、“单位罚款”等各种名目的“损失”）。2017年4月21日，原告周际书支付九创装饰定金11000元，2017年7月29日，原告周际书向九创装饰补交30%装修款即13837元，九创装饰均出具相应的收据。九创装饰于2018年1月12日经工商登记名称变更为被告博竹装饰公司。原告周际书于2018年9月27日接房后联系被告博竹装饰公司进行装修，但被告博竹装饰公司的住所地处于人去楼空状态，涉案工程无法开工，原告周际书遂诉至本院。庭审中，原告周际书提交的与被告博竹装饰公司签订的施工合同补充协议书为复印件。 上述事实，有原告周际书陈述及其提交的施工合同、收据、施工项目及报价表、博竹装饰工程工商登记资料等证据在卷为凭，经庭审，予以采信。 本院认为，原告周际书与九创装饰签订的施工合同系合同当事人的真实意思表示，其内容不违反法律法规的禁止性规定，属有效合同；当事人均应按约履行合同义务，九创装饰经工商登记名称变更为被告博竹装饰公司后，不影响合同义务的履行，原告周际书已履行合同义务支付工程款24837元，但因被告博竹装饰公司的原因，涉案工程无法开工，属于被告博竹装饰公司以自己的行为表明不履行施工合同中约定的装修义务，原告周际书有权解除施工合同，本院对原告周际书诉请解除与被告博竹装饰公司签订的施工合同予以支持。原告周际书诉请解除与被告博竹装饰公司签订的补充协议书，其于庭审中仅提交复印件，本院对真实性无法核实，故对原告周际书该项诉请不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”规定，现原告周际书与被告博竹装饰公司签订的施工合同已解除，被告博竹装饰公司未对原告周际书的房屋进行装修，故被告博竹装饰公司应返还原告周际书已支付的工程款24837元。原告周际书根据施工合同约定“合同签订后，如甲乙方中任何一方单方面要求解除合同，须按工程款的20%支付对方违约金”诉请被告博竹装饰公司支付违约金16558元，本案中，被告博竹装饰公司未向原告周际书作出单方面要求解除合同的明示行为，不符合施工合同约定的乙方单方面要求解除合同支付甲方违约金的情形，原告周际书该项诉请无事实依据，本院不予支持。原告周际书诉请被告博竹装饰公司支付延误工期32日的违约金，依据施工合同约定“由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付工程款的1‰违约金”、“工程期限90工作日，开工日期为甲方首期款（工程款的70%+第1.7款的②+③+④+⑤+⑥）到乙方帐后第四日，如物业部门开工手续完备时间晚于前述时间或其他原因耽误开工，则以《现场交底单》时间为开工时间”，原告周际书现支付工程款24837元，未支付至合同约定的首期款即工程款的70%即57953元，故开工日期未至，原告周际书诉请被告博竹装饰公司支付延误工期的违约金没有事实依据，本院不予支持。原告周际书诉请被告博竹装饰公司支付以11000元为基数，自2017年4月21日起按照存款年利率3%计算18个月的利息495元，以13837元为基数，自2017年7月29日起按照存款年利率3%计算15个月的利息519元，共计1014元，符合法律规定，本院予以支持。被告博竹装饰公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，不妨碍本院依法判决本案。 为此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条、第九十四条第二、四项、第九十六条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、原告周际书与被告重庆博竹装饰工程有限公司于2017年4月21日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》于本判决生效之日起解除； 二、被告重庆博竹装饰工程有限公司返还原告周际书工程款24837元； 三、被告重庆博竹装饰工程有限公司支付原告周际书利息损失1014元； 四、驳回原告周际书的其他诉讼请求。 上述判决第二、三项，限本判决生效后15日内履行完毕；逾期履行第二、三项，则按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费926元，减半收取463元，由被告重庆博竹装饰工程有限公司负担。此款已由原告周际书自愿垫付，限被告重庆博竹装饰工程有限公司于本判决生效后15日内径付原告周际书，本院预收的案件受理费不作清退。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。在上述期限内递交上诉状后，七日内未预交受理费又不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 本判决生效后，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，权利人可以向本院申请强制执行。申请执行的期限为二年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。 审 判 员 史春亚 二〇一九年三月十二日 法官助理 李翠华 书 记 员 王 倩