广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0605民初12129号原告：陈斌武，男，1993年5月20日出生，汉族，住广东省茂名市茂南区。委托诉讼代理人：陈文超，系原告父亲。委托诉讼代理人：潘韶丽，系原告母亲。被告：佛山市协美装饰工程有限公司，住所地：广东省佛山市南海区。法定代表人：邹智伟。被告：广东乐尚家源信息科技有限公司，住所地：广东省佛山市南海区。法定代表人：郑巍然。原告陈斌武与被告佛山市协美装饰工程有限公司、广东乐尚家源信息科技有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年7月9日立案后，依法适用普通程序，于2018年12月6日公开开庭审理了本案。原告及其委托诉讼代理人潘韶丽到庭参加了庭审，两被告经本院公告传唤均没有到庭。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.解除原告与被告佛山市协美装饰工程有限公司签订的《室内装饰装修施工合同》，被告退还原告已支付的装修工程款107522元；2.被告佛山市协美装饰工程有限公司支付原告合同总金额10%的违约金14837.5元并赔偿原告逾期竣工违约金，违约金以50元/天自2018年7月9日起计至实际清偿之日止；3.被告广东乐尚家源信息科技有限公司对本案承担连带清偿责任；4.本案诉讼费用由两被告承担。事实和理由：原告与原告的母亲于2017年7月29日通过活动广告了解，与被告佛山市协美装饰工程有限公司（以下称协美公司）的销售员李小屏、设计师吴**就位于佛山市狮山镇科技北路5号凯旋名门花园****号房的室内装修事宜签订了《室内装饰装修施工合同》（以下称合同），并于当日刷卡支付了定金10000元。2018年3月4日，原告的父母前往被告协美公司刷卡支付了装修款49350元。2018年3月27日，被告协美公司安排施工队进场施工。2018年4月25日，原告的父母按照合同要求验收第一期装修任务后，前往被告协美公司的总部被告广东乐尚家源信息科技有限公司（以下称乐尚家源公司）刷卡支付了第二期工程款48172元。2018年6月5日，施工队告知原告因被告协美公司的装修材料没能如期进场而停工，直至2018年6月15日，原告前往被告协美公司，发现大门紧闭、物业管理粘贴了《结业公告》，并收到被告乐尚家源公司在其微信公众号发表的《乐尚家告社会各界书》。后原告长时间无法联系被告协美公司、被告乐尚家源公司解决后续问题，合同无法继续履行并导致原告无法按计划入住。故依照相关法律规定及合同约定，向法院提起诉讼。两被告没有答辩。诉讼中，当事人围绕诉讼请求、主张的事实依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，两被告经本院合法传唤没有到庭，视为放弃举证、质证的权利。经查，原告出示的证据内容真实、来源合法，本院对其予以确认并在卷佐证。根据以上采信的证据及当事人的陈述，本院认定以下事实：2017年7月29日，原告（发包方）陈斌武与被告协美公司（承包方）签订了《室内装饰装修施工合同》（合同号：EJHX201707015），约定原告将位于凯旋名门****房的装修、装饰工程交由被告施工承建，住房建筑面积136平方米；工期：75个实际工作日（以现场交底和报建核准后实际开工日期开始计算，定制家具不纳入工期）。由于被告原因逾期竣工的，每逾期一天，被告向原告支付50元违约金；合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，书面签订补充协议；合同签订施工前，其中一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价的10%向另一方支付违约金，办理终止合同手续；施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除，提出解除合同的一方应向另一方支付合同总价10%的违约金；合同费用总和148375元，首期款59350元（总价40%）应于签合同当日支付，二期款59350元（总价40%）应于水、电、管线隐蔽工程验收三天内支付，三期款22256.25元（总价15%）应于油漆、扇灰进场前支付，尾款7418.75元（5%）应于验收合格当日支付。同日，被告协美公司开具《收款明细单》，载明收取原告首期款10000元。2018年3月4日，被告协美公司开具《收款明细单》，载明收取原告补齐首期款49350元。同年4月23日，被告协美公司开具《收款明细单》，载明收取原告二期款48712元。上述款项共计108060元。2018年7月9日，原告提起诉讼。原告陈述被告完成了水电等隐蔽工程、主卧厕所的贴砖、洗手间防水。涉讼工程已另行委托他人施工。被告乐尚家源公司是被告协美公司的唯一股东。本院认为，涉讼合同是双方真实意思表示，合法有效，双方应依约全面履行合同义务。原告作为发包方，应根据涉讼合同约定按时足额支付工程款予被告；被告作为施工方，应保证依时完成并交付符合要求的工程予原告。根据涉讼合同约定，涉讼工程工期为75个实际工作日，现原告主张因涉讼工程已停工且两被告均无法联系，被告已不具备继续履行合同的能力，要求解除涉讼合同。被告作为义务履行方，未举证证明其已按约定时间完成相应工程进度，又未提供证据证明未依约完成工程进度有法定或约定的理由予以抗辩，被告的行为已构成违约，原告关于解除涉讼合同的主张，本院予以支持。当事人对自己的诉讼主张应举出相应的证据予以证实。原告主张被告协美公司未能完成工程退回多收款项，应就已完工部分相应的工程价款进行举证。对未完工工程部分进行结算，需就原约定工程（合同、预算、图纸等）与实际完成工程（签证、现场等）进行比对，具体工程细项可能还涉及增减工程、已完工及未完工工序套用比例结算等。原告出示的套餐预算，仅有部分工程细项单价，亦无具体工程量；原告所述已完工部分并无具体签证确认，且原告亦已另行委托他人施工，以现有证据本院无法核定相应的工程价款，原告请求被告返还工程款107522元的主张依据不足，本院不予支持。关于违约金问题，原告主张根据涉讼合同第八条第2点的约定，被告应按总工程款10%支付违约金。本院认为该合同条款是双方关于合同履行过程中单方解除合同的违约金约定，并非对单方违约致使合同解除时守约方要求违约方支付违约金的约定，但被告违约导致涉讼合同解除，确应承担相应的违约责任。综合考虑涉讼合同履行情况、原告实际损失，参照上述合同条款约定违约金标准，本院酌定被告应向原告支付以合同总金额的10%计算违约金14837.5元。前述违约金已将被告逾期竣工给原告带来的损失纳入考量范畴，原告无证据证明其实际损失超出违约金范围，故原告关于逾期竣工违约金的主张，本院不予支持。被告协美公司为被告乐尚家源公司开办的一人有限责任公司，被告乐尚家源公司未能举证证明被告协美公司财产独立于股东财产，原告主张被告乐尚家源公司对被告协美公司承担连带清偿责任，本院予以支持。两被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，依法缺席判决。为此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第二款、第一百零七条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：解除陈斌武与佛山市协美装饰工程有限公司于2017年7月29日签订的《室内装饰装修施工合同》（合同号：EJHX201707015）；佛山市协美装饰工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付违约金14837.5元予陈斌武；三、广东乐尚家源信息科技有限公司对佛山市协美装饰工程有限公司上列第二项债务承担连带清偿责任；四、驳回陈斌武的其他诉讼请求。当事人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案适用普通程序结案，案件受理费1374.1元（陈斌武已预交），由佛山市协美装饰工程有限公司、广东乐尚家源信息科技有限公司负担并应于本判决发生法律效力之日起十日内迳付予陈斌武，本院不另收退。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审 判 长  蓝斯艺人民陪审员  黄艳滨人民陪审员  李爱明二〇一九年三月十一日书 记 员  李 慧