河北省唐山市古冶区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0204民初30号 原告：瑞冬集团股份有限公司，住所地山东省德州市经济开发区项目东区天衢东路6555号。 法定代表人：张庆荣，该公司董事长。 委托诉讼代理人：徐金星，北京京师（德州）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：吴磊，该公司员工。 被告：唐山鑫瑞电子有限公司，住所地河北省唐山市古冶区古赵路西侧。 法定代表人：解锦峰，该公司经理。 原告瑞冬集团股份有限公司（以下简称瑞冬集团公司）与被告唐山鑫瑞电子有限公司（以下简称鑫瑞电子公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年1月3日立案后，依原告瑞冬集团公司财产保全申请，对被告鑫瑞电子公司的财产予以保全。2019年3月6日，本院依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告瑞冬集团公司的委托诉讼代理人徐金星及吴磊到庭参加诉讼，被告鑫瑞电子公司经本院依法送达开庭传票无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。 原告瑞冬集团公司向本院提出如下诉讼请求：1、请求判令被告支付原告拖欠的工程款201546元；2、请求判令被告支付拒不履行合同违约金65154.6元；3、请求判令被告支付原告拖欠的工程款利息[利息计算方式：1、以168968.7元（201546-651546×5%质保金）为基数，自2016年11月25日起至2017年11月24日止，计7350元；2、以201546元为基础，自2017年11月25日起至实际履行之日止，利率均按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算]；三、本案诉讼费、保全费由被告承担。事实与理由：2016年5月19日，原告瑞冬集团公司与被告鑫瑞电子公司签订《螺杆机组中央空调工程合同》，合同约定由原告承担被告制冷机房螺杆机组中央空调工程，涉案工程总价款651546元。原告依约履行合同，完成设备安装和调试，且已过质保期限。被告未按合同约定履行付款义务，虽经原告多次催要，被告仍然拒不履行合同约定，至今尚欠工程款201546元。被告迟延履行还款义务，已违反了《中华人民共和国合同法》及双方合同之约定，严重侵害了原告的合法权益。为维护原告的合法权益，特向贵院提起诉讼，望判如所请。 被告鑫瑞电子公司未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：原告瑞冬集团公司提交如下证据证明自己的主张：1、瑞冬集团公司工商变更登记说明；2、《螺杆机组中央空调工程合同》；3、原告收被告32493元滞纳金记账凭证；4、原告发被告协商资金占用费和仓库保管费的函件；5、原告发被告工程已安装完毕的函件；6、原告开据的全额增值税专用发票；7、设备质量及调试验收记录情况；8、设备在用情况视频（光盘一张）；9、原告收被告工程款记账凭证和银行交易存根；10、原告催要剩余工程款的微信记录。经审查：证据1企业变更情况载明瑞冬集团有限公司变更为瑞冬集团股份有限公司，证据2《螺杆机组中央空调工程合同》加盖原、被告合同专用章，本院对证据1、2予以采信；证据7“2017年8月21日赵经理：我公司涉及工程今天可以安装完毕”“2017年8月31日赵经理：然后我公司已付资金占用费仓管费3万多元一周内退还我公司”可证明被告鑫瑞电子公司迟延提货，结合证据3、4，可证明被告鑫瑞电子公司向原告瑞冬集团公司支付32492元仓储费。关于涉案设备调试成功日期，证据5原告瑞冬集团公司向被告鑫瑞电子公司发函载明“于2016年11月11日工程安装完毕”；《螺杆机组中央空调工程合同》载明“经验收合格后，付至总额的95%，同时开具全额增值税发票”，现原告瑞冬集团公司已经开具全额增值税发票；微信记录载明“2017年8月24日赵经理：吴总，设备调试人员什么时候到我公司”、“2017年8月25日赵经理：请抓紧时间调试，后续资金我会申请办理”、“2017年8月31日赵经理：今天打款10万元，剩余尾款6个月内付清……你公司派人尽快来我公司设备解码”，原告提交视频证明设备使用情况，因原、被告未签署设备调试验收单，微信及其他证据中亦未载明设备调试成功的日期，但2017年8月24日被告鑫瑞电子公司要求原告瑞冬集团公司派人调试，2017年8月25日要求原告瑞冬集团公司抓紧调试，2017年8月31日提出付款方案，可认定涉案设备在被告鑫瑞电子公司提出付款方案时已验收合格，在原告瑞冬集团公司未能提交证据证明具体调试成功日期的情况下，本院认定涉案设备于2017年8月31日验收合格。证据9、10载明被告鑫瑞电子公司已付450000元。被告鑫瑞电子公司未到庭参加诉讼，视为对自己举证、质证权利的放弃，本院对原告瑞冬集团公司提交的证据3-10予以采信。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年5月19日，原告（承包方、乙方）瑞冬集团公司与被告（发包方、甲方）鑫瑞电子公司签订《螺杆机组中央空调工程合同》，约定：1.1工程名称：唐山鑫瑞电子有限公司制冷机房设备……1.4工程内容及范围：空调系统机房设备的供货及安装与调试……2.1总工期：自甲方通知乙方进场施工之日起45工作日内完工并交付发包方使用……4.1合同总价：651546元，4.2合同付款方式：签订合同后预付30%，合同生效，提货前付至总额的70%，经验收合格后，付至总额的95%，同时开具全额增值税发票，余5%为质保金，质保期满后三个工作日内付清。4.3质保期：螺杆机系统调试运行验收合格后起十二个月……14.1合同生效后，单方无故废止合同或拒不履行合同，应向对方支付合同金额10%的违约金……涉案设备于2016年11月11日安装完毕，设备调试验收于2017年8月31日完成。2016年10月14日，因设备制作完成无法进入施工现场安装，被告鑫瑞电子公司向原告瑞冬集团公司支付32492元仓储费，被告鑫瑞电子公司已经支付工程款45万元。 另查明，2017年1月22日，瑞冬集团有限公司经工商登记部门核准变更为瑞冬集团股份有限公司。 本院认为，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。定作人应当按照约定的期限支付报酬。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，原告瑞冬集团公司与被告鑫瑞电子公司签订的《螺杆机组中央空调工程合同》系双方真实意思表示，不违背法律、行政法规禁止性规定，应认定合法有效，原告瑞冬集团公司按照合同约定于2016年11月11日安装完毕，于2017年8月31日验收合格，故涉案设备质保期2018年8月31日止。截至起诉日，被告鑫瑞电子公司尚欠原告瑞冬集团公司款项201546元，双方合同约定“合同生效后，单方无故废止合同或拒不履行合同，应向对方支付合同金额10%的违约金”，本院根据原告的实际损失、合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，认定双方约定的违约金过高，应以合同金额5%为宜，即违约金为32577.3元。关于原告主张的被告支付其拖欠的工程款利息，因原、被告之间就违约行为已进行了约定，且本院支持其相应的违约金，故对原告的该项诉请，不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第二百四十一条之规定，判决如下： 一、被告唐山鑫瑞电子有限公司支付原告瑞冬集团股份有限公司工程款201546元，并给付违约金32577.3元，合计234123.3元，于本判决生效后十日内履行； 二、驳回原告瑞冬集团股份有限公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5410元，减半收取2705元，由原告瑞冬集团股份有限公司负担330元，被告唐山鑫瑞电子有限公司负担2375元；保全费1920元，由原告瑞冬集团股份有限公司负担315元，被告唐山鑫瑞电子有限公司负担1605元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院。 审判员 李 冰 二〇一九年三月二十一日 书记员 笪鑫慧 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》 第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。 当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 第二百四十一条被告经传票传唤无正当理由拒不到庭，或者未经法庭许可中途退庭的，人民法院应当按期开庭或者继续开庭审理，对到庭的当事人诉讼请求、双方的诉辩理由以及已经提交的证据及其他诉讼材料进行审理后，可以依法缺席判决。