江苏省连云港经济技术开发区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)苏0791民初138号 原告：孙丽，女，1986年6月8日出生，汉族，现住连云港市海州区。 委托诉讼代理人：杨思阶，男，1962年3月25日出生，汉族，住连云港市海州区。 被告：连云港壹号家创客空间信息科技有限公司，住所地连云港市海州区朝阳东路30号凯旋广场207号。 法定代表人：姚伟，该公司经理。 被告：海州区新城社区创客装饰设计中心，住所地连云港市海州区朝阳东路30号凯旋广场205室。 法定代表人：秦志伟，该中心经理。 原告孙丽与被告连云港壹号家创客空间信息科技有限公司（以下简称壹号家公司）、海州区新城社区创客装饰设计中心（以下简称创客装饰设计中心）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年1月11日立案后，依法适用简易程序，于2019年3月11日公开开庭进行了审理。原告孙丽及其委托诉讼代理人杨思阶到庭参加诉讼。被告壹号家公司、创客装饰设计中心经本院合法传唤，无正当理由未到庭。本案现已审理终结。 原告孙丽向本院提出诉讼请求：1、判令解除原、被告于2017年12月17日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》及《委托代购服务合同》；2、判令二被告退还预付款79200元；3、判令二被告支付违约金30806元（102687×30%）；4、被告承担本案诉讼费。事实和理由：原、被告签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》及《委托代购服务合同》，约定工程总价款132000元，其中施工价款29313元，主材代购总价款102687元，原告向被告支付79200元。经原告多次催促，被告于2018年3月28日在原告的房屋内举行了开工仪式。原告多次要求被告进行装饰装修，被告均以种种理由推脱，至今没有进行装修施工。被告行为严重影响了原告生活，由于被告原因合同无法再继续履行。现原告诉至法院，望判如所请。 被告壹号家公司、创客装饰设计中心未作答辩，亦未提交证据。 原告孙丽向本院提交《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》，《委托代购服务合同》，代收款收据，报价单。两被告均未到庭，视为放弃举证、质证权利，结合原告举证及庭审陈述，本院经审理认定事实如下：2017年12月17日，原告孙丽与被告创客装饰设计中心签订《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》（合同编号JS(NJ）F-2008-21-02），约定被告创客装饰设计中心（乙方）承包原告（甲方）位于港城一品7-1-2601室房屋的家庭居室装饰装修工程，承包方式为乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料；工程期限90天，合同工程总价为29313元。双方约定签订合同后当日内，支付工程款总额的50%，计人民币14660元；电气管线、给排水管道铺设工程阶段验收合格后三日内支付工程款总额的25%，计人民币7330元；瓦、木工程阶段验收合格后三日内支付工程款总额的20%，计人民币5865元；工程竣工验收合格后，支付工程款总额的5%，计人民币1458元，并于7日内办理房屋移交手续。双方约定违约责任13.4条由于乙方原因造成工期延误，按合同价1‰／天向甲方支付违约金，甲方向乙方发出催告通知，乙方在收到通知后3日内仍未完工的，甲方有权解除合同。 2017年12月17日，原告孙丽与被告创客装饰设计中心签订《委托代购服务合同》，合同约定原告将装修工程中涉及的主材委托被告创客装饰设计中心代为办理，主材代购预算总额102687元，签订合同时支付主材代购预算总额的60%即61612元，装修瓦木工程验收完毕支付40%即41075元。双方第五条第4点约定在合同签定之日起，必须完整履行合同，未经协商变更、终止合同者，应向对方支付代购总额的30%作为违约金。 2017年12月17日，原告向被告付款半包工程款17588元、代购主材款61612元，合计79200元，被告壹号家公司出具收款收据。 2018年3月28日，被告在原告涉案房屋举行了开工仪式。之后被告仅凿了部分水电线路，未进行其他施工。经原告多次催促，被告仍未继续施工。2018年8月，原告无奈之下另找人对房屋进行了装修。 另查明，2018年4月26日被告壹号家创客公司出具情况说明，内容为“秦志伟同志，系我单位员工。2016年5月初受我公司指派到连云港市海州区设立海州区新城社区创客装饰设计中心并任法定代表人。设计中心设立后，我公司指派工作人员到该设计中心开展工作，秦志伟同志及设计中心员工的工资均由我公司承担。设计中心开展工作的方式为：我公司通过网络宣传及安排员工以电话方式联系业务，交由设计中心开展工作。设计中心人员工资由我公司安排，客户缴纳的装修定金、设计费、装修款均由我公司收取，并由设计中心出具部分收据。收取款项的行为是我公司行为，秦志伟是履行职务行为，与秦志伟及设计中心无关。……我公司是设计中心的实际经营者，业务开展及设计中心收付款均由我公司负责，秦志伟是履行职务行为。鉴于以上情况，秦志伟任职期间，受我公司指派进行了一系列经营活动，由此所产生的一切法律后果由我公司负责，与秦志伟同志本人没有关系”。 本院认为，原告孙丽与被告创客装饰设计中心签订的《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》、《委托代购服务合同》系双方当事人真实意思表示，未违反相关法律、行政法规规定，依法成立，合法有效，双方当事人均应按约定履行己方义务。原告向被告支付了合同款项，被告应当全面履行合同约定装饰装修房屋及购买主材义务。由于两被告原因导致案涉房屋的装饰装修工程停工，经原告多次催促后仍未履行，导致原告不能实现合同目的，故原告要求与被告创客装饰设计中心解除合同，符合法律规定，本院依法予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。从合同履行情况来看，被告创客装饰设计中心并未进行实质性的工程施工，也没有购买主材，对于原告主张要求退还79200元的诉讼请求，于法有据，本院依法予以支持。 对于原告要求被告创客装饰设计中心支付违约金的诉讼请求。根据双方签订的《委托代购服务合同》第五条委托期间的违约责任第4点约定“未经协商变更、终止合同者，应向对方支付代购总额的30%作为违约金”。被告创客装饰设计中心在约定期限没有履行装饰装修房屋及购买主材义务，擅自终止合同，严重违反了双方合同约定，侵害了原告权益，被告创客装饰设计中心应承担违约责任。本院结合被告违约对原告造成损失程度，违约金以原告已付主材款61612元的30%计算较为适宜，被告创客装饰设计中心应向原告支付违约金18483.60元。 对于原告要求被告壹号家公司承担责任的诉讼请求。本院认为，根据被告壹号家公司出具的情况说明，秦志伟任职期间系受其指派进行经营活动，秦志伟及创客装饰设计中心员工的工资均由壹号家公司承担，壹号家公司是创客装饰设计中心的实际经营者，且被告壹号家公司表示产生的一切法律后果由其公司负责。同时被告壹号家公司作为收款单位，实际收取了原告缴纳的装饰装修工程款，故应由两被告共同向原告承担责任。 依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条、第九十七条、第一百零八条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原告孙丽与被告海州区新城社区创客装饰设计中心于2017年12月17日签订的《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》（合同编号JS(NJ）F-2008-21-02）、《委托代购服务合同》； 二、被告连云港壹号家创客空间信息科技有限公司、海州区新城社区创客装饰设计中心于本判决生效之日起十日内共同退还原告孙丽79200元，并支付违约金18483.60元； 三、驳回原告孙丽其他诉讼请求。 如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3662元（原告已预交），由原告孙丽负担352元，被告连云港壹号家创客空间信息科技有限公司、海州区新城社区创客装饰设计中心负担3310元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按双方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时根据国务院《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向江苏省连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费。江苏省连云港市中级人民法院开户行：连云港市农业银行苍梧支行营业部，账号：10×××94。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。 审判员  梁承君 二〇一九年三月二十九日 书记员  孙维娟 法律条文及上诉须知附录 一、法律条文 [一]、《中华人民共和国合同法》 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： (一)因不可抗力致使不能实现合同目的; (二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务; (三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行; (四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的; (五)法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百零八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 [二]、《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 二、上诉须知 根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下： 当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利义务。 上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院，亦未提出司法救助申请或者申请司法救助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用的通知》第二条的规定，报江苏省连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。 本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。