广西壮族自治区南宁市江南区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）桂0105民初7991号 原告（反诉被告）：广西南宁凤铝铝材销售有限责任公司，住所地南宁市白沙大道**南国花园商城****D5－1商铺。 法定代表人：尤文华，董事长。 委托诉讼代理人：梁学录，广西通诚律师事务所律师。 被告（反诉原告）：广西利天建筑防水工程有限公司，住，住所地南宁市青秀区民族大道**新城国际****房/div> 法定代表人：高孝柏，总经理。 委托诉讼代理人：张司蝶，广西泰盈律师事务所律师。 原告广西南宁凤铝铝材销售有限责任公司（以下简称凤铝公司）与被告广西利天建筑防水工程有限公司（以下简称利天公司）买卖合同纠纷一案，本院于2018年10月25日立案受理，在审理过程中，被告利天公司于2018年11月20日提出反诉，本院依法准许，并依法适用普通程序于2019年1月11日对本诉与反诉合并进行公开开庭审理。原告（反诉被告）凤铝公司的委托诉讼代理人梁学录、被告（反诉原告）的委托诉讼代理人张司蝶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告（反诉被告）凤铝公司向本院提出诉讼请求：1.利天公司向凤铝公司支付货款116179.38元；2.利天公司向凤铝公司支付资金占用费60841.31元（从2016年3月9日暂计至2018年4月30日，每日按欠款金额万分之三计）；3.诉讼费由利天公司承担。事实和理由：2015年3月18日，凤铝公司与利天公司签订《铝合金型材购销合同》，约定利天公司向凤铝公司采购铝型材，凤铝公司给予利天公司120万元信用额度，被告自愿每天按照欠款金额的万分之三计算资金占用费给原告，每月5日前将上月资金占用费结算完毕，每年春节20日前利天公司无条件结算完毕所有货款。在履行上述合同的过程中，利天公司存在逾期支付货款及逾期支付资金占用费的情况，截止2018年4月30日，利天公司拖欠货款116179.38元，拖欠资金占用费60841.31元。现利天公司对上述货款及资金占用费拒不履行。为维护凤铝公司的合法权益，凤铝公司特向法院提起诉讼，请求法院判如所请。 原告（反诉被告）凤铝公司就其诉讼请求提交如下证据：1.铝合金型材购销合同，证明凤铝公司与利天公司之间存在买卖合同关系；2.对账单，证明利天公司欠货款事实及欠款数额；3.律师函、寄件凭单，证明凤铝公司向利天公司主张过债权；4.资金占用费说明，证明资金占用费的计算方法;5.应收账款表，证明截止2018年2月28日凤铝公司应收的款项及利天公司支付货款的情况。 被告（反诉原告）利天公司答辩并反诉称：利天公司与凤铝公司自2012年起就开始进行铝材买卖交易，至今为止交易金额已达上千万元，在此期间双方一直互守诚信买卖的原则，凤铝公司基本都能按时发货，利天公司也依照合同约定履行货款支付的义务，从未有任何拖欠货款的行为。但在2015年11月23日，利天公司依照当日南海铝锭现货价格向凤铝公司发了包括扇料（数量：4921KG、单价15.77元，金额77604.17元）、压线（数量1225.5、单价16.77元，金额20551.635元）在内的铝材订单，凤铝公司发出同批其他货物后经过多次催促后仍迟迟不将前述两种铝型材料发给利天公司，继而导致利天公司不能按期将货物移交给施工方深圳市茂华装饰工程有限公司进行施工而被施工方予以总计120000元的处罚。事后利天公司只能以高出原先价格的金额就该批材料重新向南南铝业股份有限公司下订单。利天公司认为，利天公司在履行合同的过程中没有任何拖欠货款的行为，事实是凤铝公司的上述违约行为给利天公司造成了许多不必要的损失。为维护利天公司的合法权益，利天公司特提出反诉，请求判令：1.凤铝公司向利天公司赔偿因无法按时将所订购的铝材交给施工方造成工期停滞的罚款损失120000元及重新向南南铝业下订单而多支付的货款损失15857.97元；2.本案全部诉讼费用由凤铝公司承担。 被告（反诉原告）利天公司提交如下证据：1.罚款通知单，证明因凤铝公司逾期供货导致利天公司不能按期将材料移交给施工方，工程不能正常进行而被监理方处以120000元的处罚；2.广西建工集团第一建筑工程有限责任公司幕墙门窗分公司材料计划单，证明利天公司下单订购了表中铝型但是第一、二项材料迟迟未生产并交付给利天公司的事实；3.铝材购销合同书、中海国际社区项目部材料申请采购单，证明利天公司不得已向南南铝业另行下单订购凤铝公司迟发的铝型材料的事实；4.广东增值税普通发票，证明利天公司已付清2015年、2016年度全部货款的事实；5.凤铝未到货重新补货材料金额对比表，证明利天公司就凤铝公司的违约行为而导致多支出的材料款的事实；6.委托购销合同（四份），证明利天公司受其他公司委托向凤铝公司购买铝材。 对各方当事人围绕诉讼请求提交的证据等材料，本院组织当事人进行了举证、质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年3月，凤铝公司作为甲方与利天公司（作为乙方）签订《铝合金型材购销合同》，约定甲、乙双方就铝合金型材购销达成长期合作协议，供货时间为甲方在收到乙方的定金及书面订单之日起15-20天供货给乙方（新开模的材料除外）。甲方必须严格按乙方订单顺序交货，乙方接到甲方提货通知之日起15日内必须提货；甲方给予乙方有息总信用额度为壹佰贰拾万元整（¥1200000.00元），乙方在欠款的情况下自愿按欠款金额的万分之三计算资金占用费给甲方（每月5日前将上月资金占用费结算完毕）；在合同期限内，乙方货款要做到一笔一清和一年一清，未付清货款前，甲方对乙方所签收的货物拥有留置权。合同签订后，凤铝公司持续向利天公司供货，双方不定期地进行核对，在凤铝公司开具日期为2016年7月1至2016年11月30日的应收账款表中，记载“截止2016年11月25日广西利天建筑防水工程有限公司欠本公司货款为：人民币928714.46元”，利天公司在该应收账款表中盖章，利天公司的工作人员亦在应收账款中签字。此后，凤铝公司于2017年4月23日供应一批货物给利天公司，货款1234.80元，利天公司分别于2016年12月26日、2017年1月23日、2017年9月18日、2017年11月1日向凤铝公司支付货款15840.39元、500000元、100000元、188786.88元。在凤铝公司提交的应收账款表中，凤铝公司根据供货时间、利天公司支付货款时间、合同约定的资金占用费计算标准等情况计算出截止2018年4月25日利天公司尚欠的资金占用费为60841.31元。 另查明，2015年11月23日，利天公司向凤铝公司发出材料单（工程名称：南宁中海·国际社区16#地块），其中的“扇横料、扇横压条”凤铝公司没有发货给利天公司，凤铝公司认为，由于利天公司提货时欠款已超过了合同约定的信用额度，故凤铝公司有权行使先履行抗辩权。在凤铝公司开具的、经利天公司盖章确认的应收账款表显示，自2016年5月9日至2016年8月12日期间，利天公司尚欠凤铝公司的货款均超过120万元。 再查明，利天公司与案外人深圳茂华装饰工程有限公司等签订委托购销合同，约定案外人深圳茂华装饰工程有限公司等因工程需要委托利天公司代为订购铝型材。2016年8月13日、2016年9月12日，因凤铝材料供应不足导致深圳茂华装饰工程有限公司建设工期滞后，有关监理单位向深圳茂华装饰工程有限公司分别开具20000元、100000元的罚款通知单。 本院认为，签订《铝合金型材购销合同》系凤铝公司与利天公司的真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效，双方均应恪守履行。 关于利天公司是否违约及是否应承担支付货款、资金占用费的问题。本案中，根据凤铝公司提交的开具日期为2016年7月1日至2016年11月30日的应收账款表，利天公司确认截止2016年11月25日尚欠凤铝公司的货款为928714.46元，后在2017年4月23日又发生货款1234.80元，而利天公司在2016年11月25日后支付的款项总额为804627.27元，利天公司尚欠的货款应为928714.46元+1234.80元-804627.27元＝125321.99元，利天公司拖欠凤铝公司的货款未支付，已构成违约。凤铝公司起诉要求利天公司支付货款116179.38元有事实和法律依据，其主张并无不当，本院予以支持。凤铝公司与利天公司在《铝合金型材购销合同》约定了“乙方在欠款的情况下自愿按欠款金额的万分之三计算资金占用费给甲方”，由于利天公司尚欠凤铝公司货款，利天公司应按合同的约定向凤铝公司支付资金占用费，现凤铝公司根据供货时间、利天公司支付货款时间、合同约定的资金占用费计算标准等情况计算出截止2018年4月25日利天公司尚欠的资金占用费为60841.31元，本院予以确认，故利天公司应向凤铝公司支付资金占用费60841.31元。 关于利天公司的反诉请求。利天公司主张凤铝公司未发两批货物，导致其无法按时将所订购的铝材交给施工方造成工期停滞罚款损失120000元等损失，而凤铝公司则主张利天公司提货时欠款已超过了合同约定的信用额度，凤铝公司有权不发货物给利天公司。从本案证据看，有关监理单位向深圳茂华装饰工程有限公司出具罚款通知单日期为2016年8月13日、2016年9月12日，则利天公司向深圳茂华装饰工程有限公司交付铝材日期应在2016年8月前，在凤铝公司开具的、经利天公司盖章确认的应收账款表显示自2016年5月9日起利天公司始向凤铝公司支付中海国际社区的铝材货款，而2016年5月9日至2016年8月12日期间，利天公司尚欠凤铝公司的货款均超过120万元，根据《铝合金型材购销合同》约定的“甲方给予乙方有息总信用额度为壹佰贰拾万元整（¥1200000.00元）；…在合同期限内，乙方货款要做到一笔一清和一年一清，未付清货款前，甲方对乙方所签收的货物拥有留置权”，凤铝公司在此期间拒绝向利天公司发货有合同依据，不能认定凤铝公司具有违约行为。鉴于利天公司没有证据证明凤铝公司拒绝发货属于违约行为，利天公司反诉要求凤铝公司赔偿其受到的罚款损失120000元及重新下订单而多支付的货款损失15857.97元，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百三十二条之规定，判决如下： 被告广西利天建筑防水工程有限公司向广西南宁凤铝铝材销售有限责任公司支付货款116179.38元； 被告广西利天建筑防水工程有限公司向广西南宁凤铝铝材销售有限责任公司支付资金占用费60841.31元； 三、驳回反诉原告（被告）广西利天建筑防水工程有限公司的反诉请求。 上述第一、二项判决，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或者与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 案件受理费3840元，反诉费1509元，由被告广西利天建筑防水工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时于上诉期满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁竹溪支行，账号：20×××28，网银转账请选“中国农业银行古城支行”，再在备注栏里注明“竹溪支行”)。逾期不交又不提出缓交、免交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审 判 长  林 尧 人民陪审员  刘小英 人民陪审员  饶保祥 二〇一九年三月十五日 书 记 员  莫惠媛 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第二百三十二条在案件受理后，法庭辩论结束前，原告增加诉讼请求，被告提出反诉，第三人提出与本案有关的诉讼请求，可以合并审理的，人民法院应当合并审理 ——