宁夏回族自治区灵武市人民法院民事判决书（2018）宁0181民初4243号原告：宁夏盛唐砼业有限公司，住所地：宁夏回族自治区灵武市宁东镇临河综合工业园区**。法定代表人：胡立胜，公司总经理。委托诉讼代理人：温丽，宁夏平瑞律师事务所律师。被告：宁夏万州新型材料科技有限公司，住所地：宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街仙来乐园**。法定代表人：刘宗国，公司总经理。原告宁夏盛唐砼业有限公司（以下简称盛唐公司）与被告宁夏万州新型材料科技有限公司（以下简称万州科技公司）买卖合同纠纷一案，本院于2018年8月12日立案后，被告万州科技公司在答辩期间提出管辖权异议，本院做出（2018）宁0181民初4243号民事裁定书，驳回被告万州科技公司管辖权异议。后被告万州科技公司上诉于银川市中级人民法院，银川市中级人民法院做出（2018）宁01民辖终200号民事裁定书，裁定驳回上诉，维持原裁定。本院依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告盛唐公司委托诉讼代理人温丽和被告万州科技公司法定代表人刘宗国到庭参加诉讼。现本案已审理终结。盛唐公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告万州科技公司支付原告盛唐公司商品混凝土款482255元、利息144676元，合计626931元；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年10月至2017年11月，原告盛唐公司向被告万州科技公司供应商品混凝土，被告万州科技公司仅向原告盛唐公司支付部分货款，尚欠货款482255元未予支付。为此，原告盛唐公司起诉来院。被告万州科技公司辩称，1.双方合同应予解除，原告盛唐公司向被告万州科技公司支付合同金额20%的违约金，因原告盛唐公司严重违约给被告万州科技公司带来的经济损失，被告万州科技公司将另案起诉。2.同时被告万州科技公司应减少向原告盛唐公司支付混凝土款，由原告盛唐公司承担被告万州科技公司工人误工损失110080元。具体理由：2017年9月30日，原、被告签订商品混凝土买卖合同，被告万州科技公司按约定向原告盛唐公司支付混凝土款10万元，被告万州科技公司多次催促原告盛唐公司要求其履行合同，原告盛唐公司断断续续向被告万州科技公司供应混凝土，无法保证施工现场的正常使用，导致施工现场出现停窝工现象，产生工人误工损失110080元。后原告盛唐公司于2017年11月5日，以书面形式向被告万州科技公司承诺，原告盛唐公司于2017年11月12日前完成全部混凝土供应，如未按期完成，每延迟一天，原告盛唐公司向被告万州科技公司赔偿5万元的直接经济损失。后原告盛唐公司未按约定供应商品混凝土，直至2017年11月20日，原告盛唐公司全部停止供应。同时原告盛唐公司未按合同约定向被告万州科技公司交付商品混凝土国家强制性技术资料。本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的证据，本院予以确认，对于双方当事人有争议的证据本院认定如下：1．原、被告提交的商品混凝土买卖合同、结算单，证实2017年9月30日，原、被告签订商品混凝土买卖合同，约定原告盛唐公司向被告万州科技公司供应商品混凝土，自2017年10月20日至2017年11月19日，原告盛唐公司向被告万州科技公司供应商品混凝土共计1975方，混凝土款共计582255元的事实。2.原告盛唐公司提交的招商银行转账电子回单、被告万州科技公司提交的网银电子回单、收据、付款委托书，证实被告万州科技公司于2017年11月5日向原告盛唐公司支付商品混凝土款10万元的事实。3.被告万州科技公司提交的承诺书，证实2017年11月5日原告盛唐公司向被告万州科技公司承诺，原告盛唐公司于2017年11月12日前完成全部商品混凝土供应，如未能按期完成供应，每延期一天，原告盛唐公司向被告万州科技公司赔偿直接经济损失5万元的事实。4.被告万州科技公司提交的短信截屏、发货单、催告函，能够证实原告盛唐公司未按合同约定按时供应商品混凝土的事实。本院认定事实如下：2017年9月30日，原、被告签订商品混凝土买卖合同。约定，原告盛唐公司向被告万州科技公司供应商品混凝土，计划用商品混凝土1800立方米，其中C25商品混凝土每立方米285元、C25防冻-5度商品混凝土每立方米315元；被告万州科技公司应于2017年10月支付原告盛唐公司商品混凝土款10万元、2017年11月底支付商品混凝土款15万元，2017年12月底支付剩余商品混凝土款；被告万州科技公司应按时足额支付货款，如逾期五日不履行付款协议，应承担合同未履行货款金额20%的违约金，如原告盛唐公司未向被告万州科技公司提供所售商品混凝土水泥各项实验报告、产品合格证等技术资料，导致工程无法正常办理竣工验收，原告盛唐公司应承担合同金额20%的违约金。合同签订后，原告盛唐公司自2017年10月20日至2017年11月19日向被告万州科技公司供应商品混凝土C25共计1329立方米，合计378765元（285元/立方米×1329立方米）；原告盛唐公司自2017年11月12日至2017年11月19日期间向被告万州科技公司供应商品混凝土C25防冻-5度共计646立方米，合计203490元（（315元/立方米×646立方米），以上共计商品混凝土款582255元。2017年11月5日，被告万州科技公司向原告盛唐公司支付商品混凝土款10万元。2017年11月5日，原告盛唐公司向被告万州科技公司出具承诺书，载明“……我公司承诺从2017年11月5日起，在2017年11月12日前完成全部商混供应，如未能按期完成供应，每延误一天，向被告赔偿5万元的直接经济损失，同时承担由此给公司带来的一切经济损失。”本院认为，原、被告签订的商品混凝土买卖合同是双方真实、自愿的意思表示，不违反法律规定，为有效合同，双方应按合同约定履行义务。现原告盛唐公司向被告万州科技公司供应商品混凝土共计582255元，被告万州科技公司已支付10万元。被告万州科技公司尚欠原告盛唐公司商品混凝土款482255元。根据合同约定，被告万州科技公司应于2017年12月底支付完毕商品混凝土款，如逾期五日不履行付款约定，应承担合同未履行货款金额20%的违约金。被告万州科技公司未按约定向原告盛唐公司支付商品混凝土款，故此，被告万州科技公司应按合同约定向原告盛唐公司支付违约金96451元（482255元×20%），以上合计578706元（482255元+96451元）。被告万州科技公司辩称，原告盛唐公司未按时向被告万州科技公司供应商品混凝土、未交付商品混凝土相关技术资料，应向被告万州科技公司支付违约金、工人误工等经济损失。根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四十四条规定，出卖人履行交付义务后诉请买受人支付价款，买受人以出卖人违约在先为由提出异议的，人民法院应当按照下列情况分别处理：（一）买受人拒绝支付违约金、拒绝赔偿损失或者主张出卖人应当采取减少价款等补救措施的，属于提出抗辩；（二）买受人主张出卖人应支付违约金、赔偿损失或者要求解除合同的，应当提起反诉。故此，根据法律规定，被告万州科技公司主张原告盛唐公司支付违约金、经济损失等请求应当另行起诉，本案不作处理。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第一百三十条、第一百五十九、第一百一十四条、第一百六十一条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四十四条之规定，判决如下：一、被告宁夏万州新型材料科技有限公司于本判决生效后七日内支付原告宁夏盛唐砼业有限公司商品混凝土款482255元、违约金96451元，合计578706元；二、驳回原告宁夏盛唐砼业有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10070元，减半收取5035元（已减半收取），由原告宁夏盛唐砼业有限公司负担387元，被告宁夏万州新型材料科技有限公司负担4648元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审  判  员   李 杨二○一九年三月二十日书  记  员   龙 婷附本案适用的法条：附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第一百三十条 买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。第一百五十九条 买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。第一百六十一条 买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四十四条 出卖人履行交付义务后诉请买受人支付价款，买受人以出卖人违约在先为由提出异议的，人民法院应当按照下列情况分别处理：（一）买受人拒绝支付违约金、拒绝赔偿损失或者主张出卖人应当采取减少价款等补救措施的，属于提出抗辩；（二）买受人主张出卖人应支付违约金、赔偿损失或者要求解除合同的，应当提起反诉。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条 人民检察院有权对民事审判活动实行法律监督。第二百三十九条 申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条  被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。