河南省漯河市源汇区人民法院民 事 判 决 书（2018）豫1102民初2227号原告：信阳市润凯建筑劳务有限公司，住所地信阳市羊山新区六十大街康斯丹郡门面房。社会信用代码91411500317662096G。法定代表人：张金远，总经理。委托诉讼代理人：谢运龙，河南法正律师事务所律师。委托诉讼代理人：左海强，河南法正律师事务所律师。被告：河南鸿盛建筑公司豫中南建材家居财富港项目部，住所地漯河市南环路与107国道交汇处。负责人：巫连喜，该项目部经理。被告：河南鸿盛建筑工程有限公司，住所地林州市合涧昌平路**。社会信用代码证9141058168973744XK。法定代表人：辛振青，总经理。委托诉讼代理人：于华良，男，汉族，1989年6月23日出生，住郾城区。被告：河南省澳嘉置业有限公司，住所地源汇区107国道与南环路交汇处。法定代表人：靳会永，经理。委托诉讼代理人：安建业，河南永力律师事务所律师。被告：巫连喜，男，汉族，1965年8月15日出生，住驻马店市。原告信阳市润凯建筑劳务有限公司（以下简称润凯劳务公司）与河南鸿盛建筑公司豫中南建材家居财富港项目部（以下简称财富港项目部）、河南鸿盛建筑工程有限公司（以下简称鸿盛建筑公司）、河南省澳嘉置业有限公司（以下简称澳嘉置业）、被告巫连喜劳务合同纠纷一案，本院于2018年7月3日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告润凯劳务公司的法定代表人张金远及其委托诉讼代理人谢运龙，被告鸿盛建筑公司的委托诉讼代理人于华良、被告澳嘉置业的委托诉讼代理人安建业均到庭参加了诉讼。被告巫连喜、被告财富港项目部经本院合法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告信阳市润凯建筑劳务有限公司向本院提出诉讼请求：1、依法解除原告与被告鸿盛建筑公司2016年9月6日签订的《建筑工程施工劳务分包合同》；2、判令三被告立即支付原告款项7656338元；3、判令被告承担违约责任；4、诉讼费由被告承担。事实和理由：2016年9月6日，被告“项目部”负责人巫连喜经被告鸿盛公司授权以“项目部”名义与原告签订《建筑工程施工劳务分包合同》，由原告承包“豫中南建材家居财富港项目”的公寓A、B及酒店、商铺、办公楼土建的劳务分包工程。合同就承包方式、承包范围、结算及付款方式均作出约定，并约定原告支付工程保证金200万元。合同签订后，原告按约定将工程保证金支付给被告，并按合同约定进行施工。工程中，由于被告资金不足、建筑材料短缺等原因导致工程无法正常进行，致使该项目长期停工，给原告造成重大经济损失，直至2018年4月该项目开发单位澳嘉公司强行将原告工作人员驱逐出该项目区域，并将该项目交由其他建筑施工单位承建。后经原告要求，被告于2018年5月19日向原告出具结算单并确定原告已经完成工程量价款、应退工程保证金及损失等共计7656338元。经原告多次讨要，被告至今未支付。被告鸿盛建筑公司辩称，被告公司和原告之间没有合同关系，原告依据的劳务分包合同，是其与本案另一被告巫连喜和项目部签订的。原告在诉状中也自认，其与项目部存在合同关系。因此原告不能突破合同的相对性向被告公司主张权利。巫连喜既不是鸿盛公司的员工，也未获得鸿盛公司的授权，其无权代理鸿盛公司与原告签订相关合同，或进行对账。其签订劳务合同和对账行为均系其个人行为，应由其个人承担责任。综上，请求依法驳回原告对被告的诉请。被告澳嘉置业辩称，被告公司和本案原告不存在合同关系，原告起诉的内容，被告公司不知情。被告公司对原告诉请的欠款没有直接给付义务。因此应驳回原告对澳嘉公司的诉请。被告巫连喜未答辩。被告财富港项目部未答辩。经审理查明，被告澳嘉置业作为发包方，将其开发的“豫中南建材家居财富港项目”发包给被告鸿盛公司，由其承建。2016年9月2日被告鸿盛公司给被告巫连喜出具授权委托书，委托巫连喜为鸿盛公司代理人，以鸿盛公司名义负责河南鸿盛建筑工程有限公司豫中南建材家居财富港B区施工现场负责、资格预审、投标、备案、日常工作、工程决算事宜。（备注：该项目工程款必须打入公司账户），委托期限至该工程结束。2016年9月6日被告巫连喜以“河南鸿盛建筑工程有限公司豫中南建材家居财富港B区项目部”（甲方）的名义与原告（乙方）签订《建筑工程施工劳务分包合同书》一份，约定：甲方将位于漯河市南环路以北，银江路以南，一零七国道以东，峨眉山路以西，豫中南建材家居财富港项目A、B及酒店、商铺、办公楼土建工程以劳务形式分包给原告。承包方式为：大清包（含周转材料、机械设备、小型材料）。1、甲方提供商砼、钢材、砂石、水泥、砖、砂浆王等主材。其余辅材由乙方自行解决。电渣压力焊、套管、套丝、止水螺栓、泵车由乙方负责。2、基础开挖机械费用由甲方承担，回填及运桩头机械费用由甲方承担，乙方人工配合。3、酒店、办公楼项目中间：悬空钢管架租赁及搭拆由甲方负责。工人住宿甲方提供地点机械配合平整及商砼，乙方负责承建（含生活用电费用）。承包范围：（一）、人工费：施工图纸范围内所有土建工程、二次结构填墙，内墙粉刷（不包括外墙保温）；（二）、从基础到屋面防水层以下伞部施工土建内容；（三）本工程税金由甲方负责，乙方大清包单价不含税。结算与付款方式：1、结算依据：以实际施工面积为准。2、结算方式：【单价×工程量（建筑面积）=总价】总建筑面积=图示建筑面积+标准层建筑面积一层（基础和屋顶按一层标准面积计算），地下室按实际施工面积计算。3、酒店，办公楼和公寓A栋楼大清包单价390元／㎡，公寓B栋楼大清包单价410元／㎡，商铺400元／㎡（人防地下室每平方米增补180元）。4、本工程的劳务大清包单价为固定价，不含税金。签订合同生效后，乙方向甲方缴纳履约保证金每平米20元；正负零完成后一次性退还保证金，如甲方不按时退还乙方保证金，甲方应按逾期天数每天2分的利息结算给乙方。因甲方原因造成停工超过5天，应支付乙方机械费、周转材料费租赁费及人工费。合同签订后，原告分别给被告巫连喜和被告澳嘉置业汇款各100万元。2016年9月6日被告巫连喜给原告出具收条一张，载明：今收到张金远豫中南财富港工地B区保证金贰佰万元整。合同签订后，原告即组织工人进场施工至2018年4月4日。2017年12月26日被告鸿盛公司给被告澳嘉置业出具《解除合同申请函》，请求解除2016年9月5日签订的《建设工程施工合同》,被告鸿盛公司不再施工，并且同意澳嘉置业直接与项目经理就解除前的工程量及工程款待澳嘉置业项目开发完毕后按原合同约定的计算方法及违约责任的承接方式进行结算。2018年2月9日澳嘉置业与鸿盛公司签订《协议书》一份，约定双方同意解除2016年9月5日签订的《建设工程施工合同》，合同解除后鸿盛公司七日内退场。2018年5月19日被告巫连喜在原告提供的“信阳市润凯建筑劳务有限公司豫中南建材家居财富港B区工程要求赔偿费用总清单”上签字“以上情况属实，我代表鸿盛公司全部认可”。在该费用清单上显示“1、劳务工资3269488元；2、物资租赁费（塔机）556000元；3、物资租赁费（钢管）17000元；4、材料及临建设施478425元；5、工期延误损失541625元；6、保证金2000000元；7、保证金利息800000元。合计7656338元”。同一天，原告还向被告巫连喜提供“信阳市润凯建筑劳务有限公司豫中南建材家居财富港B区工程劳务工资汇总表”，被告巫连喜也在上面签字“以上情况属实，我代表鸿盛公司全部认可”。该劳务工资汇总表上显示：“公寓A钢筋班组486300元；公寓B钢筋班组（绑扎）147951元；公寓B钢筋班组（制作）105560元；酒店楼钢筋班组（绑扎）302560元；前期平整场地浇塔吊砼16090元；公寓A酒店楼清土浇砼老潘322807元；公寓B商业B4楼清土浇砼及文明工地清理杂项429000元；泥水工前期砌墙抹灰96000元；酒店楼前班木工12600元；酒店楼后班木工19500元；管理员及塔机司机工资1125500元；切桩头47842元；机械连接车丝班组50300元。合计3269488元”。本院认为，民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用原则，合同当事人应当按照合同的约定履行义务。本案中被告巫连喜以鸿盛建筑公司项目部的名义与原告签订《建筑工程施工劳务分包合同书》并收取履约保证金，却不按照合同的约定履行工程施工，且终止施工，已构成违约，其应当承担返还保证金及支付利息的责任。原告虽然将其中100万元保证金交给被告澳嘉置业，但是被告巫连喜给原告出具的收到条中认可其收到原告保证金200万。所以原告交给澳嘉置业的100万元保证金视为原告交给被告巫连喜。被告巫连喜给原告出具的收到条上只有巫连喜的签名，没有鸿盛公司的盖章，鸿盛公司也没有收取原告的保证金，其不应承担返还保证金的责任，保证金应当由收取人巫连喜返还。原告请求解除与被告鸿盛建筑公司项目部2016年9月6日签订的《建筑工程施工劳务分包合同》于法有据，本院予以支持。关于原告请求的工程款，原告提供的证据不足以证明其工程款的数额，被告对此不予认可且原告也不申请对工程款予以鉴定，本院暂不予处理，原告可以另行主张权利。被告澳嘉置业作为工程的发包方，其与原告之间不存在合同关系。所以原告请求澳嘉置业承担还款责任的诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百八十四条，《中华人民共和国民事诉讼》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、巫连喜于本判决生效之日起三日内返还信阳市润凯建筑劳务有限公司保证金200万元及利息（利息以200万元为基数自2016年9月7日起按照年利率24%支付至付清款之日止）。二、驳回信阳市润凯建筑劳务有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费22800元，由巫连喜负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省漯河市中级人民法院。审判长 黄 磊审判员 王新蕾审判员 李庆贺二０一九年三月二十九日书记员 王 倩