内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区人民法院民事判决书（2019）内0291民初147号（2019）内0291民初147号原告：张某1，男，1987年9月25日出生，住山东省禹城市。委托诉讼代理人：张某2，内蒙古瀛昊律师事务所律师。被告：赵某，男，1970年9月25日出生，住内蒙古自治区包头市。被告：中十冶集团有限公司内蒙分公司。负责人：朱某。委托诉讼代理人：田某，内蒙古万生律师事务所律师。委托诉讼代理人：张某3，内蒙古万生律师事务所律师。被告：中十冶集团有限公司。法定代表人：刘某1，董事长。委托诉讼代理人：田某，内蒙古万生律师事务所律师。委托诉讼代理人：张某3，内蒙古万生律师事务所律师。被告：内蒙古禾太实业有限公司。法定代表人：刘某2。原告张某1与被告赵某、中十冶集团有限公司内蒙分公司、中十冶集团有限公司、内蒙古禾太实业有限公司租赁合同纠纷一案，本院于2019年1月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告张某1的委托诉讼代理人张某2，被告赵某，被告中十冶集团有限公司内蒙分公司、中十冶集团有限公司共同的委托诉讼代理人张某3到庭参加诉讼。被告内蒙古禾太实业有限公司经传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告张某1向本院提出诉讼请求：1.依法判决被告赵某给付原告塔吊租赁费853000元；2.被告中十冶集团有限公司内蒙分公司、中十冶集团有限公司、内蒙古禾太实业有限公司承担连带给付责任；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告于2014年6月22日与被告赵某签订《机械设备租赁合同》一份,租赁时赵某就说明是中十治集团有限公司内蒙分公司使用,该项目由内蒙古禾太实业有限公司开发,塔吊安装地点在高新区北滨嘉园项目部,合同约定月租赁费18000元,进退场费15000元。合同签订后，被告仅给付26000元，此后被告就以种种理由拖延拒付，之后被告的工地就停工了。被告既不给原告租赁费,也不退还塔吊。再后来听说被告与开发商打起了官司。直到2018年8月才收到高新区法院要求强制腾退工地的通知,要拆卸原告的塔吊。被告无法联系,也不给付租赁费。被告赵某辩称，塔吊是原告张某1和石双喜两人一起出租的，合同是我和张某1签订的，塔吊租赁费、维修费、司机工资为每月18000元，现在已经给付26000元，其中7500元是进场费，塔吊司机费15000元，工人维修费3500元，塔吊租赁费没有支付。我和张某1在2018年协商，我欠张某1塔吊租赁费45000元，我当时给张某1出具了欠条，现张某1不认可出具欠条的事实。法院强制拆卸塔吊时，张某1说赵某欠其45000元，当时史法官在场。被告中十冶集团有限公司内蒙分公司、中十冶集团有限公司辩称，原告与赵某签订的合同，赵某承建的工程和我方没有任何关系。原告与我方从未签订租赁合同，无任何法律关系。原告要求我方承担责任没有事实和法律依据，要求依法驳回原告张某1对被告中十冶集团有限公司内蒙分公司、中十冶集团有限公司的诉讼请求。被告内蒙古禾太实业有限公司经传票传唤未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。本院经审理认定事实如下：被告内蒙古禾太实业有限公司设立内蒙古禾太实业有限公司包头北滨嘉园项目部，开发建设位于包头稀土高新技术产业开发区滨河新区北滨嘉园项目。被告中十冶集团有限公司、中十冶集团有限公司内蒙分公司承建该项目8#、10#、11#楼的工程，被告赵某与内蒙古禾太实业有限公司包头北滨嘉园项目部签订《施工承包合同》，承建北滨嘉园12#楼的工程。2014年6月22日，原告张某1与被告赵某签订《机械设备租赁合同》，合同约定被告赵某从原告张某1处租赁塔吊一台，租赁单价18000元/月（包括司机工资），进出场费15000元。如遇春节或冬季停工期间，租赁费停计，必须通知出租方，由出租方签写停工单，否则塔吊继续计费；停租时间从11月15日至来年3月10日为停工日（在此期间内若塔吊工作则塔吊继续计费）。租赁费支付：工程到十层时付20000元，在工程到十五层时结清以前租赁费，以后的租赁费冬季停工时付清。设备报停，出租方接到承租方通知为准，双方办理结算手续，机械在拆除前，承租方要一次性结清所有租赁费，如不能结清，出租方有权不拆除塔吊，视为正常使用，备注：欠下的租赁费在塔吊报停之前结清。合同第六条补充条款中约定：承租方应提前20天以书面形式与出租方约定设备拆除时间；塔吊进场后10天内或塔吊安装完毕7天内塔吊开始自动计费……。2018年8月1日，本院对位于北滨嘉园项目12#楼施工现场的塔吊予以拆除并出具《查封（扣押）清单》，该塔吊已退还原告张某1。被告赵某称其欠原告张某1租赁费45000元并向张某1出具了45000元的欠条，赵某提供证人徐某的当庭证言及复制于本院（2018）年内0291民初1471号案卷中的谈话笔录予以证实。原告张某1否认赵某向其出具欠条的事实，要求被告赵某给付租赁费853000元，租赁费以18000/月计算，从2014年7月2日起计算至2018年8月1日止，按48个月计算，被告赵某已给付26000元，减去15000元的进出场费，实际给付的租赁费11000元应予核减，张某1认为报停必须有相关手续，没有手续视为租赁费持续计算，具体计算方法为：18000元/月×48个月-11000元=853000元。被告赵某称其在2014年10月即通知原告张某1项目停工，但张某1未签写停工单，项目也没有继续开工。按照合同约定，设备报停应以出租方（张某1）接到承租方（赵某）通知后，由出租方（张某1）签写停工单，原告张某1并未给被告赵某签写停工单，租赁费应从原告张某1主张的2016年7月2日起计算至2016年10月3日止，原告张某1未采取适当措施防止损失扩大，其应对2014年10月4日至2018年8月1日期间产生的扩大损失承担过错责任，且11月15日至次年3月10日冬季停工期间不应持续计算租赁费。一、2014年7月2日至2014年10月3日的租赁费的计算方法为：18000元/月÷30天×94天=56400元；二、2014年10月4日至2018年8月1日产生的扩大损失共计559800元，计算方法为：1、18000元/月÷30天×42天=25200元（2014年10月4日至2014年11月14日）；2、18000元/月÷30天×249天=149400元（2015年3月11日至2015年11月14日）；3、18000元/月÷30天×249天=149400元（2016年3月11日至2016年11月14日）；4、18000元/月÷30天×249天=149400元（2017年3月11日至2017年11月14日）；5、18000元/月÷30天×144天=86400元（2018年3月11日至2018年8月1日）；被告赵某已给付26000元，核减15000元的进出场费，已给付的租赁费为11000元，核减11000元后，被告赵某应给付的租赁费为45400元；扩大损失为559800元，由原告张某1负担50%，即279900元，由被告赵某负担50%，即279900元。本院认为，被告赵某与原告张某1签订《机械设备租赁合同》，从原告张某1处租赁塔吊一台，该合同系双方真实意思表示，且内容不违反法律法规的规定，合法有效。现塔吊已拆除，双方租赁关系已终止，经庭审确认，被告赵某欠付原告张某1租赁费45400元及损失279900元。原告张某1未提供证据证明被告中十冶集团有限公司内蒙分公司、中十冶集团有限公司与本案租赁合同的关联性，其要求被告中十冶集团有限公司内蒙分公司、中十冶集团有限公司承担连带给付责任的诉讼请求，于法无据，本院不予支持。被告内蒙古禾太实业有限公司明知被告赵某无建筑施工企业资质，仍以其设立的北滨嘉园项目部的名义与被告赵某签订施工承包合同，应对被告赵某应给付的租赁费及损失承担连带给付责任。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十九条第一款及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下：一、被告赵某于本判决生效之日起十五日内给付原告张某1塔吊租赁费45400元及损失279900元，共计325300元；二、被告内蒙古禾太实业有限公司对上述第一项承担连带给付责任；三、驳回原告张某1要求被告中十冶集团有限公司内蒙分公司、中十冶集团有限公司承担民事责任的诉讼请求及其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费12330元（原告张某1已预交），减半收取计6165元，由原告张某1负担3814元，由被告赵某、内蒙古禾太实业有限公司负担2351元。如不服本判决，可以在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状并按对方当事人人数提出副本，上诉于内蒙古自治区包头市中级人民法院。审判员 谢 莉 二〇一九年三月十五日书记员 黄晓敏附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十九条当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他债务的，应当支付迟延履行金。