浙江省丽水市莲都区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙1102民初2775号 原告：珠海泰德佰依服饰有限公司，住所地：广东省珠海市前山工业园华威路********，统一社会信用代码：91440400MA4WP2QG14。 法定代表人：王小静，总经理。 委托代理人（特别授权）：汪贤、顾春龙，江苏同丰律师事务所律师。 被告：浙江艾莱依羽绒制品有限公司，住所，住所地：浙江省丽水市和平路**社会信用代码：913311001484436413。 法定代表人：金小平，总经理。 委托代理人（特别授权）：楼剑强，浙江晟耀律师事务所律师。 被告：艾莱依集团有限公司，住所地，住所地：浙江省丽水市和平路**会信用代码：91331100662895931A。 法定代表人：陈频。 原告珠海泰德佰依服饰有限公司为与被告浙江艾莱依羽绒制品有限公司、艾莱依集团有限公司加工合同纠纷一案，于2018年4月18日向本院起诉。本院立案受理后，依法适用简易程序于2018年5月31日公开开庭进行了审理，后依法适用普通程序组成由审判员李旭勇担任审判长，人民陪审员吕规平、王碧华参加评议的合议庭，于2019年1月11日公开开庭进行了审理。原告珠海泰德佰依服饰有限公司的委托代理人汪贤、被告浙江艾莱依羽绒制品有限公司（以下简称“艾莱依公司”）的委托代理人楼剑强到庭参加诉讼，被告艾莱依集团有限公司（以下简称“艾莱依集团”）经本院合法传唤后无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告珠海泰德佰依服饰有限公司诉称，原告与被告艾莱依公司存在业务往来，原告为被告艾莱依公司加工羽绒服，截止至今被告艾莱依公司尚结欠原告货款2969387.30元，但被告拒不支付。被告艾莱依集团作为被告艾莱依公司的唯一股东应当对艾莱依公司的债务承担连带清偿责任。为此，诉请要求：一、判令被告艾莱依公司向原告支付货款2969387.30元及逾期付款损失（从2018年1月1日起至实际给付之日期间的利息，按银行同期贷款利率计算）；二、判令被告艾莱依集团对被告艾莱依公司的上述第1项债务承担连带责任；三、本案诉讼费用由两被告承担。 被告浙江艾莱依羽绒制品有限公司辩称，本案被答辩人系答辩人的羽绒服加工企业，双方于2017年签订羽绒衣采购合同，合同总价合计11546620元。合同约定了被答辩人将答辩人订购的羽绒衣成交付给答辩人的明细时间，同时约定了逾期交付的违约责任和相应的质量责任。依据被答辩人向答辩人交付的成衣数量结合答辩人已经支付的货款，双方尚有货款2860882.90元及被答辩人代为采购的成衣内胆辅料84075.40元，合计2944958.30元。因被答辩人涉及逾期交付构成违约的原因，双方未能达成一致意见尚未进行结算。被答辩人在合同履行过程中存在多次逾期交货的违约行为，应当承担违约责任。被答辩人依据合同的约定一共应当向答辩人提供11个型号批次的羽绒服成衣，但被答辩人因自身原因多次存在逾期交货的违约行为，其中下列型号批次的服装严重逾期，给答辩人造成了巨大损失。其中617484011款，订单量4107件，合同交期最早9月20日，实际第一批1017件于9月30日方交至我司，最晚一批交至公司的时间较合同交期晚了40天；617104114款，订单量13953件，合同交期10月5日，实际10月20日后才陆续交齐至我司；617484014款，订单量11158件，合同交期10月10日，实际有6880件于10月12日开始才陆续交至我司，最晚一批交至公司的时间较合同交期晚了78天。因为羽绒服是季节性很强的一种特殊服装，当季羽绒服一旦错过销售旺季时间，其价格即大幅下降且很难售出。而且因被答辩人交期延误，导致很多预订客户直接取消了该4款订单，造成此部分产品最终成为公司库存，给我公司带来巨大损失。依据双方签订的合同第九条第三款第一项的约定，被答辩人应当按每逾期一天想答辩人支付欠交数量所对应的货款的1%的违约金。其中617484011款应支付违约金134864元；617104114款应支付违约金1062869元；617104172款应支付违约金84858元；617484014款应当支付违约金1014423.11元，合计应当支付违约金2297014.11元。另因被答辩人在交货过程中还存在部分标识错误、羽绒充错层、色码短少等质量原因，按合同第九条第四款的约定，还应承担质量扣款272989.85元。综上，答辩人认为导致双方货款最终未能及时结算的原因并不是答辩人不愿按合同约定付款，而是被答辩人不愿承担应当承担的违约责任所造成。现被答辩人要求全额支付剩余货款，显然有违双方的合同约定。答辩人同意按照合同的约定，在被答辩人承担2297014.11元违约金和272989.85元质量不合格扣款的前提下，对剩余款项即374954.34元承担支付义务。 被告艾莱依集团有限公司未作答辩。 经审理，本院认定的事实如下：2017年7月10日，原告与被告艾莱依公司经协商签订了以原告为乙方，被告艾莱依公司为甲方的《成衣供应商合作协议（经销订单）》（协议编号：Y709117），由原告为被告艾莱依公司加工羽绒服，协议约定：“二、订单：采购货品的款号、颜色、成份、数量、单价、交货日期（为甲方验货合格入库日期）等详见附件《经销订单明细》（附件一）。订单明细与本协议具有同等法律效力。三、技术、质量要求及验收标准：4.甲方依据《外观质量验收标准》（附件三）对产品进行验货，甲方抽查检验通过后出具《抽查检验报告》（附件五）：若外观一次性检验合格率未达到90%以上的，外观检验费用以及引起的退货物流等费用均由乙方承担，不合格部分货品的检品费按照5元/件计算；若外观一次检验合格率达到90%以上的，除退货物流费用需乙方承担外，全款免收检品费。四、供应材料等的提供及使用规定：1.乙方生产本协议项下产品所需使用的面辅材料，乙方提供物料由甲方指定采购。七、结算方式及期限：3.标准结算方式：货款分三次支付，全部甲方应支付的货款，除预付款外，都以收到乙方出具的等额增值税专用发票为前提；如乙方未出具的，则甲方的支付期限相应顺延。乙方发票到达甲方公司后，甲方财务支付日为每月25号至30号之间。具体货款结算方式为：货款=合同单价*实际入库数量-违约扣款金额。1）订单明细签订后，10个工作日内支付30%预付款；2）交货合格入库后，20个工作日内交付50%货款（甲方财务支付日为每月25号至30号之间）；3）交货合格入库后，90天内支付剩余20%质量保证金。九、违约责任：3.乙方在双方约定的订单交货期届满未准时交货：1）交货日期超出订单约定交货日期，每逾期一天乙方应向甲方支付欠交数量所对应的货款的1%的违约金，以此类推。4.产品质量扣款规则：2）《装箱单》（附件十一）信息与实物不符、吊牌信息与实物不符：将按每件100元乘以成衣件数在应付款中扣除；3）吊牌款号信息与实物不符：将按每件1000元乘以成衣件数在应付宽终扣除。”协议签订后，被告艾莱依公司以订单方式（经销订单明细）陆续向原告定制各款式羽绒服，原告共供给被告艾莱依公司羽绒服价值11546620元。被告艾莱依公司支付部分价款后尚有价款2860882.90元及代购成衣内胆辅料款84075.40元未支付。原告在交货过程中，按订单交货时间的约定部分批次羽绒服交付延迟，即使按照原告的出货装箱发运单为交货日期，其交货逾期的时间，按照协议约定的，每逾期一天原告应向被告艾莱依公司支付欠交数量对应货款的1%的违约金计算，应计付的违约金为2297014.11元。另查明，被告艾莱依集团为被告艾莱依公司的唯一股东。 对上述事实，双方并无争议，并有原告提供的原、被告企业信息查询单、合作协议、订单及要求、增值税发票，被告艾莱依公司提供的合作协议、经销订单明细、出库单、出货单、成品入库单、逾期交货扣款计算明细表及当事人庭审陈述在案佐证。 双方的争议在于：一、关于原告应承担的逾期交货违约金被告艾莱依公司是否已经确认并通知原告，应按确认的金额计扣逾期交货违约金。原告提供经公证的其单位业务员单振霄的邮箱中被告艾莱依公司业务员占春雷发来的邮件，其中一附件中包含开票通知，原告主张该通知内容中就未开发票部分批次的交货延期扣款被告艾莱依公司已明确共计199624元。被告艾莱依公司抗辩认为，该邮件系其业务员将公司尚在研究未批准的内容私自发给原告业务员，且也只是原告逾期交货的部分批次，不能认定为被告艾莱依公司已确认原告的逾期交货违约扣款。本院认为，该邮件系被告艾莱依公司业务员占春雷发给公司周总的请示件，该邮件内容包含对原告在内的四家供应商的对账付款事宜及建议解决方案，提请审批，原告主张的开票通知单为该请示的附件内容，张春雷在提请审批期间，也将该邮件发给了原告的业务员单振霄，从该邮件的上述内容看，被告艾莱依公司业务员只是将报请审批邮件转发给原告业务员，意在告知其已报请审批，并非正式发函通知原告开票，且内容仅涉及原告逾期交货的部分批次，故原告主张被告艾莱依公司已经确认逾期交货扣款金额，应按该金额确定违约金的主张不能成立。二、被告艾莱依公司主张的质量违约扣款是否成立。被告艾莱依公司提供检验报告及返修发货的成品出库装箱单，待证原告供货按合同约定，凭外观一次检验合格率未达到90%的，按每件5元计收检测费。吊牌款号信息与实物不符的，按每件1000元扣款，共计应扣款272989.85元。原告对被告艾莱依公司所举上述证据认为系被告单方制作，对其真实性不予认可。本院认为，被告艾莱依公司的该项抗辩涉及对原告产品质量问题多项情形的细分异议，该异议应送达对方或获得对方认可，现原告对被告艾莱依公司的上述质量异议不予认可，被告艾莱依公司仅凭其单方出具的检验报告及翻修发货单尚不能充分佐证其抗辩主张，对此应承担举证不能的不利后果。故本院对被告艾莱依公司的该项抗辩不予支持。 综上本院认为，原告与被告艾莱依公司所签订的《成衣供应商合作协议》合法有效，双方均应按合同约定履行各自的义务。被告艾莱依公司在接受原告供货后，应按约定支付报酬，其未按约支付，构成违约，应承担相应的违约责任。根据《中华人民共和国公司法》第六十三条规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己财产的应对公司债务承担连带责任，被告艾莱依集团既未答辩，也未举证证明被告艾莱依公司财产独立于被告艾莱依集团之外，故应对本案所涉债务承担连带责任。关于原告主张的逾期付款损失，因双方对违约扣款存在争议，导致欠付价款不能确定，且原告尚有部分发票未开具，故该逾期付款损失从本案起诉之日开始计算为宜。原告作为供货商，未按订单约定期限供货，也应按合同约定承担违约责任。在扣除原告的逾期交货违约金后，被告艾莱依公司对剩余的报酬应承担支付义务。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款，第二百六十三条的规定，判决如下： 一、被告浙江艾莱依羽绒制品有限公司于本判决生效之日起十五内偿付原告珠海泰德佰依服饰有限公司人民币647944.19元并赔偿原告珠海泰德佰依服饰有限公司逾期付款损失（该损失从2018年4月18日起按人民银行公布的同期同类贷款基准利率计算至款项交付之日止）； 二、被告艾莱依集团有限公司对上述款项承担连带责任； 三、驳回原告珠海泰德佰依服饰有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费30842元，由原告珠海泰德佰依服饰有限公司负担20842元，由被告浙江艾莱依羽绒制品有限公司、艾莱依集团有限公司负担10000元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省丽水市中级人民法院。 审 判 长  李旭勇 人民陪审员  吕规平 人民陪审员  王智勇 二〇一九年三月十五日 代书 记员  许潇蓉