内蒙古自治区呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）内0703民初37号 原告：谢晓洁，女，1977年10月25日出生，汉族，扎赉诺尔煤业有限责任公司灵露矿职工，住内蒙古自治区呼伦贝尔市扎赉诺尔区。 委托诉讼代理人：徐冬冬，内蒙古诚众律师事务所律师。 被告：满洲里市世兴房地产开发有限责任公司，住所地内蒙古自治区呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民路**。 法定代表人：庄建娟，总经理。 委托诉讼代理人：杨海涛，男，该公司副经理。 原告谢晓洁与被告满洲里市世兴房地产开发有限责任公司（以下简称“世兴公司”）商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年1月16日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。被告世兴公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 谢晓洁向本院提出诉讼请求：1.被告给付原告逾期办理不动产权证书的违约金19843.35元（自2015年3月23日计至2018年10月31日止，1315天×15.09元/天）；2.被告给付原告自2018年11月1日起至不动产权证书办理完毕之日止的违约金，按15.09元/天标准计算；3.案件受理费由被告负担。事实和理由：被告系扎赉诺尔区和谐家园开发商，原告购买了和谐家园房屋，房屋面积为75.47平方米，总价款150940元。商品房买卖合同签订后，原告按合同约定向被告交纳了购房款，被告按合同约定将房屋交付原告使用。根据合同第十二条第一款第三项约定，被告应于商品房交付之日起720日内为原告办理房屋权属转移登记，第十二条第二款第一项约定，由于被告的原因未能在上述期限内办结房屋权属转移登记的，按照第1种约定处理，合同继续履行，被告按房屋价款的0.01%向原告支付违约金。 原告认为，该条约定不明且标准过低，违反了公平原则，被告提供的商品房买卖合同是格式合同，合同条款是格式条款，根据合同法第四十一条“对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。”，对于合同违约金的计算，应按照逾期未办理房屋权属转移登记的天数乘以房屋价款的0.01%的标准，计算被告应给付原告的违约金数额。 世兴公司未到庭，亦未当庭答辩。 本院经审理认定事实如下：对于双方没有争议的案件事实，本院予以确认。被告系扎赉诺尔区和谐家园开发商，原、被告双方于2013年3月27日签订商品房买卖合同，原告购买了和谐家园房屋，房屋面积为75.47平方米，总价款150940元。原告交纳了购房款150940元，被告于2013年3月23日将房屋交付原告使用至今。2014年5月9日，和谐家园已验收完毕。 双方在商品房买卖合同第六条约定，原告逾期付款的，应支付逾期付款及利息，利息自合同约定的应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，原告还应每日按商品房价款的5‰向被告支付违约金；第十二条约定，被告应于商品房交付之日起720日内为原告办结房屋权属转移登记。由于被告的原因，未能在上述期限内办结房屋权属转移登记的，按照第1种约定处理：合同继续履行，被告按房屋价款的0.01%向原告支付违约金。 本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，原、被告双方签订的商品房买卖合同是当事人真实意思表示，内容合法，系有效合同。被告依法取得经营房地产开发资质和商品房预售许可证，原告购买了被告开发的位于扎赉诺尔区和谐家园房屋，原告履行了全额交付房款的义务，被告仅在2013年3月23日履行交付房屋的义务，未按照合同约定协助原告办理房屋权属转移登记手续，被告的行为已构成逾期办理房屋权属转移登记的事实，应承担相应的违约责任。 原告要求被告支付逾期办理不动产权证书违约金的主张，因原告、被告签订商品房买卖合同的具体内容系由被告事先予以拟定，并在该楼盘中重复使用，属于采用格式条款订立的合同，被告提供的格式合同即被告按已付房价款的0.01%向原告支付违约金，但对被告逾期办理房屋权属转移登记，则无时间限制，被告可无期限拖延办理房屋权属转移登记，不能督促被告尽快完成义务，该格式条款的约定免除了被告责任、加重原告责任、排除原告主要权利，故根据《中华人民共和国合同法》第四十条“格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效”的规定，该条款依法应认定为无效条款。原告主张以房款150940元的0.01%即15.09元为基数，按合同约定自商品房交付之日起720日后，即自2015年3月24日至2018年10月31日止计算违约金为19843.35元，未超过法律规定的上限，本院予以支持。基于前述理由，被告应支付原告自2018年11月1日起至开发商具备办理不动产权证书条件并通知购房者之日止，每日按原告已付房款150940元的0.01%计算逾期办理房屋不动产权证书的违约金。 综上，原告的诉讼请求本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第三十九条、第四十条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《最高人民法院关于商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 一、被告满洲里市世兴房地产开发有限责任公司在本判决生效后十五日内支付原告谢晓洁逾期办理房屋不动产权证书的违约金19843.35元（自2015年3月24日至2018年10月31日止）； 二、被告满洲里市世兴房地产开发有限责任公司支付原告谢晓洁自2018年11月1日起至开发商具备办理不动产权证书条件并通知购房者之日止，每日按原告谢晓洁已付房款150940元的0.01%计算逾期办理房屋不动产权证书的违约金。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费298元，减半收取计149元，由被告满洲里市世兴房地产开发有限责任公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于呼伦贝尔市中级人民法院。 审判员  魏岚 二〇一九年三月二十六日 书记员  姜璇 本案判决所依据的法律： 1、《中华人民共和国合同法》第八条：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。” 第三十九条：“采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。 格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。” 第四十条：“格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。” 第六十条：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。” 第一百零七条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。” 第一百一十四条：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。” 2、《最高人民法院关于商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条：“由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任： （一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限； （二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日； （三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。 合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。” 3、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”