福建省厦门市思明区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0203民初20985号 原告：薛峰，男，1994年6月4日出生，汉族，住福建省厦门市集美区。 委托诉讼代理人：谢永美，福建顺济律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王振城，福建顺济律师事务所律师。 被告：廖剑圳，男，1994年10月18日出生，汉族，住福建省安溪县。 原告薛峰与被告廖剑圳装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月9日立案后，于2019年12月20日转为普通程序，公开开庭进行了审理。原告薛峰及其委托诉讼代理人王振城，被告廖剑圳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 薛峰向本院提出诉讼请求：1.廖剑圳立即返还薛峰工程款及店面赔偿款共计156439元并支付违约金（以156439元为基数，按月利率2%的标准，自2019年1月7日起计至实际付款之日止）；2.廖剑圳立即向薛峰支付律师费6000元。事实和理由：薛峰与廖剑圳达成合作，薛峰将位于思明区酒吧装饰装修工程发包给廖剑圳，双方约定在2018年12月26日前完工。薛峰通过支付宝、手机银行、微信向廖剑圳支付了部分工程款及设计费等共计128753元，但廖剑圳未能在约定的工程期内如期完工。于是，双方于2018年12月24日签订《协议书》，将工程工期延长至2019年1月3日，并对工程内容、违约责任等条款进行约定。但廖剑圳仍违反合同约定，无法按期完工并且因装修工程质量问题导致薛峰遭受经济损失。后经双方协商解决，于2019年1月3日廖剑圳向薛峰出具欠条一张。廖剑圳承诺在2019年1月6日前将工程款及薛峰的经济损失共计人民币156439元支付给薛峰，如逾期未支付每月按总金额的2%支付违约金，债权人因为追偿此债务产生的律师费、诉讼费、仲裁费、交通费、误工费等费用由债务人承担。但到了约定的付款期限，廖剑圳仍以各种理由拖欠，拒绝支付所欠款项。廖剑圳的做法已然构成根本违约，损害了薛峰的合法利益。居于以上事实与理由，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第119条规定提起本案。 廖剑圳辩称，承接讼争工程时的报价低于市场行情价格的30%，双方签订了设计合同，约定设计费为18000元，除了设计费及8000管理费属于廖剑圳的利润外，其他工程款都付给了实际施工人，薛峰也未实际支付管理费。当讼争工程施工到吊顶部分（剩余吊顶以及吧台工程未施工）的时候，薛峰要求退还18000元的设计费，双方因此发生纠纷，之后薛峰也未再支付拆除费用，因此导致廖剑圳未能在约定工期内完工。廖剑圳之所以在2018年12月24日签订在案协议书，也是因为薛峰谎称要拿合同给其合伙人看，因工程确实延期，廖剑圳同意每天赔偿其1000元店租损失，但无需承担其他赔偿责任。之后因薛峰天天跟随、骚扰其及家人，廖剑圳才被迫无奈签订了在案的欠条。签订欠条时，薛峰提出要按每天1万元赔偿因过年期间无法开业的营业额，廖剑圳提出金额过高，薛峰提出让廖剑圳继续进场施工，施工后不会按照此欠条进行赔偿。之后因为薛峰未继续支付工程款，廖剑圳也就未继续施工，也没有支付款项给薛峰。 当事人围绕诉讼请求依法提交证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2018年，经口头约定，薛峰将其位于厦门市思明区的装修工程交由廖剑圳施工。 2018年12月24日，薛峰（甲方）与廖剑圳（乙方）签订了一份《协议书》，约定由于2018年12月14日乙方承诺工期未按时完成，双方经协商订立该协议，约定如下：一、原约定施工完成日期2018年12月26日延期至2019年1月3日全部施工完成，这期间的违约金为1000元／日；二、施工完成的具体工程项目包括：1.吊顶安装完成且喷漆完毕；2.灯光安装完毕；3.地台安装完毕；4.吧台安装完毕；5.墙面艺术涂料与石膏线条完成；6.酒柜后方墙面与艺术砖墙面处理完成且喷漆完毕；7.小包间和休息间隐藏门安装完毕；8.走廊弧形拱门与大包间弧形拱门安装完毕；9.酒柜安装完毕；10.大门安装完毕；11.泥水、水电及拆除收工完毕；12.卫生清理及甲醛处理完毕；三、如若2019年1月3日晚上十点前未能如期完工，届时未完工项目全额退款，由甲方另找他人施工完成，因此而拖延的时间乙方需要按照10000元／日的违约金进行赔付，如若甲乙双方协商一致，后期工程仍由乙方完成，则拖延工期依旧按照10000元／日的违约金进行赔付；四、甲方于2018年12月24日向乙方支付5000元水电工钱及4000元吧台与地台尾款，在此之后至工程完成前，甲方不再支付任何费用，尾款部分在工程验收完成后统一支付；五、违约金部分优先从未付工钱中扣除，超过部分需要乙方于2019年1月6日前缴清；六、2019年1月3日晚上十点前未完工项目的全额退款需要于当日先行退款；七、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方自接到竣工验收通知后需于三日内进行验收，验收合格后，结清尾款、签署保修单，乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图，双方办理移交手续；八、在竣工验收时双方对工程质量发生争议时，应当申请由相关行政主管部门认可的专业检测机构予以认证，认证过程支出的相关费用由申请方垫付，并最终由责任方承担；九、由于乙方责任导致工程质量不合格的，对不合格部分，乙方应进行返工修理，因返工造成工程的延期交付视同工程延误，每延误一日，乙方需支付1000元／日违约金；十、如未履约，乙方自愿承担相应法律责任。备注：店面地址位于厦门市思明区。 前述协议书签订后，薛峰于2018年12月24日向廖剑圳支付了5000元水电工钱及4000元吧台与地台尾款，但廖剑圳并未继续进场施工。包括前述两笔付款，薛峰先后合计向廖剑圳支付了128753元，其中18000元系讼争工程的设计费。 2019年1月3日，廖剑圳薛峰出具一份《欠条》，载明“本人（债务人）廖剑圳……由于拖延工程未完工致使债权人店面蒙受损失，于2019年1月3日亏欠薛峰（债权人）工程款及店面赔偿款共计人民币156439元整（大写壹拾伍万陆仟肆佰叁拾玖圆整）。债务人必须于前将全部款项清偿完毕，逾期每月按总金额的2%给付违约金……债权人因为追偿此债务产生的律师费、诉讼费、仲裁费、交通费、误工费等费用或者其他损失，由债务人承担。”该欠条出具后，廖剑圳并未向薛峰支付款项，讼争工程由他人继续施工完毕后用于经营酒吧。 另查明，薛峰因本案支出律师代理费6000元。 本案审理中，薛峰主张讼争《欠条》中约定的156439元包括未完工部分的56439元工程款以及100000元违约金，其中2018年12月26日至2019年1月3日的逾期完工违约金按1000元/日计算，2019年1月4日至2019年1月22日的违约金按10000元/日计算，因为违约金过高所以酌情按100000元计算；此外，讼争房屋的租金为30000元/月，讼争工程于2019年2月底完工后在3月份投入使用，正常经营期间的营业额大概为60000元/月。廖剑圳主张讼争《欠条》记载的金额由薛峰单方面提出，并未告知其具体如何计算，认为薛峰陈述的房屋租金标准应该是真实的。 本院认为，廖剑圳虽然主张讼争《协议书》、《欠条》并非其真实意思表示，但并未举证证明存在意思表示不真实的情形，因此应认定讼争《协议书》、《欠条》均系其真实意思表示，对其具有拘束力。 根据薛峰主张，讼争《欠条》所载明的赔偿金额156439元中有100000元系违约金，廖剑圳虽然签字确认同意支付，但该部分违约金确实过高，应予以调整。结合廖剑圳逾期完工的具体天数以及讼争房屋租金标准等因素，根据公平及诚实信用原则，本院酌定廖剑圳应向薛峰支付90000元。此外，薛峰要求支付逾期付款违约金以及赔偿律师费损失的诉讼请求，符合讼争《欠条》的约定，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百一十四条，《民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 一、廖剑圳于本判决生效之日起十日内向薛峰支付工程款及赔偿款合计90000元及其利息（以90000元为基数，按月利率2%的标准，自2019年1月7日起计算至实际付款之日止）； 二、廖剑圳于本判决生效之日起十日内向薛峰支付律师费损失6000元； 三、驳回薛峰的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费4050元，由廖剑圳负担2025元，薛峰负担2025元；款项应于本判决生效之日起七日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 审 判 长  王 瑛 人民陪审员  罗维芬 人民陪审员  刘 策 二〇二〇年四月三日 代书 记员  周月娜 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 法官提示 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条规定： 申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。