山东省青岛市即墨区人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0282民初8612号原告：王胜利，男，1970年6月25日出生，汉族，住青岛市即墨区。委托诉讼代理人：查忠含，青岛即墨胜和法律服务所法律工作者。被告：青岛盛城装饰工程有限公司，住所地青岛市市**广电大厦福州北路**-1。统一社会信用代码：913702026717574346。法定代表人：张乐恩，总经理。被告：朱成，男，45岁，汉族，住青岛市市**。原告王胜利与被告青岛盛城装饰工程有限公司（以下简称盛城装饰公司）、被告朱成装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月11日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告王胜利及其委托诉讼代理人査忠含到庭参加诉讼，被告盛城装饰公司、朱成经本院公告送达传票等应诉手续，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告王胜利向本院提出诉讼请求，请求依法判令：1、依法解除原被告之间签订的青岛市家居装饰装修施工合同；2、被告支付工程款90800元及违约金8000元，以及自起诉之日至判决生效之日以98800元为基础按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息；3、诉讼费用由被告承担。事实与理由：2018年期间，原被告之间签订青岛市家居装饰装修施工合同，详见合同。后原告催促被告履行合同，被告拒绝履行相关合同义务且拒绝退还所收费用。原告为维护其合法权益，具状向人民法院提起诉讼，恳请人民法院依法判如所诉。庭审中，原告王胜利明确表示，由被告盛城装饰公司承担支付义务，被告朱成系职务行为，不承担支付义务。被告盛城装饰公司、朱成经本院传票传唤，未到庭参加诉讼，也未提交书面答辩状，视为放弃答辩权利。经本院开庭审理查明，2018年10月21日，原告王胜利作为甲方与被告盛城装饰公司作为乙方签订《青岛市家居装饰装修施工合同》一份，主要约定：1、工程地点：即墨区天一仁和郡小区7号楼1单元701室。2、工程预算总造价111000元，在没有项目内容变更的情况下，预算工程造价与竣工决算工程造价基本相符，上下增减幅度不应超过预算造价的5%，施工内容变更的按实进入决算，完工验收合格后二日内，乙方制作决算书交甲方审核并签字，双方无异议的进入财务决算。3、工程期限90天：开工日期为首期工程款到位后的第三日；竣工日期：按约定验收标准验收合格的日期为竣工日期。4、承包方式：乙方包工、包部分材料，甲方供部分材料，甲乙双方各自应当填写《工程材料预算报价单》，并各自承担因供应材料引起的产品质量、空气质量等方面的责任。5、工程款付款时间表：合同签订当日付款80%即88000元，水、电管线隐蔽工程通过验收油漆工进场前付款15%即16500元，验收合格当天付款5%即5500元。6、乙方违约责任：因乙方原因致使工期延误的，工期不予顺延，乙方应向甲方每日支付￥30元的违约金（合同第9.2.2条）。原被告又签订了《施工合同补充条款》并附有装修明细一份，主要约定了款项缴纳期限界定如下：1、中期及增减项款（符合下述标准后3日）：水电管线隐蔽工程结束，厨房、卫生间的墙、、地砖铺设完2、尾款期（符合下述标准后3日内）：竣工验收合格，合同进入保修期。装修明细中载明其中水电预收3600元。2018年10月21日，原告王胜利通过POS机刷卡向被告盛城装饰公司支付定金11000元，12月1日通过POS机刷卡向被告盛城装饰公司支付部分首期款10000元及现金支付部分首期款20000元，共计30000元，2019年4月11日，原告王胜利通过POS机刷卡分两笔向被告盛城装饰公司支付剩余首期款47000元。原告王胜利提交开工交底单一份，载明开工日期为（2018年）12月18日。被告盛城装饰公司进场施工至2019年4月6日，水电改造项目尚未完全完工，已完工项目造价为6400元，其中3600元已预交给被告盛城装饰公司，2800元由原告王胜利直接支付给现场施工人朱成，由朱成出具收条。原告王胜利称被告盛城装饰公司要求其交清首付款后才能继续施工，其于4月11日交清首付款后，被告盛城装饰公司再未进场施工，系因被告盛城装饰公司没有向工人支付工资而导致停工。另，本院勘查现场过程中，在涉案房屋内存在部分地砖，原告王胜利称该部分地砖系被告购买，价款约4370元，为了节约成本，原告同意使用该部分地砖。上述事实，有原告王胜利的陈述，原告王胜利提交的《青岛市家居装饰装修施工合同》、收款收据、POS机刷卡单、施工合同补充条款、微信聊天记录、施工现场录像等证据，并经本院审查和确认，可以采信。本院认为，根据查明的事实，及本案诉讼当事人的诉辩、陈述和证据的审核与认定，本院认为，原告王胜利与被告盛城装饰公司签订的《青岛市家居装饰装修施工合同》未违反法律禁止性的规定，是各方当事人的真实意思表示，为有效合同，合同双方均应按照合同约定履行各自的权利和义务。针对原告王胜利的诉讼请求，本院认为：1、关于原告王胜利要求解除原被告双方签订的《青岛市家居装饰装修施工合同》的诉讼请求，根据本案查明的事实，原告王胜利与被告盛城装饰公司签订《青岛市家居装饰装修施工合同》后分三笔向被告盛城装饰公司支付了首期装修款88000元，被告盛城装饰公司进场施工了部分水电改造项目后至本院开庭审理时长达一年的时间再未继续施工，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项的规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；……”以及第九十六条的规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。”原告王胜利向本院起诉要求解除与被告盛城装饰公司签订的《青岛市家居装饰装修施工合同》，本院依法向被告公告送达民事起诉状等应诉手续，2020年3月6日公告期满视为送达，因此，原被告双方签订的《青岛市家居装饰装修施工合同》于2020年3月6日解除。2、关于原告王胜利要求被告盛城装饰公司支付工程款90800元及违约金8000元以及自起诉之日至判决生效之日以98800元为基础按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息的诉讼请求，被告盛城装饰公司为原告王胜利施工的水电工程造价为6400元，再未继续施工，其中2800元由原告王胜利直接支付给现场施工人朱成。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”被告盛城装饰公司应返还原告王胜利工程款80030元（88000元-3600元-4370元）。关于原告王胜利要求被告盛城装饰公司支付2019年4月6日起至起诉之日的违约金8000元以及自起诉之日至判决生效之日以98800元为基础按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息主张，依据双方签订的《青岛市家居装饰装修施工合同》第9.2.2条的约定要求被告盛城装饰公司支付违约金的主张，原被告双方确认开工日期为2018年12月18日，工期为90天，涉案工程应于2019年3月17日完工。原告王胜利于2019年9月6日向本院申请立案，经过诉前调程序，调解不成后正式立案。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”被告盛城装饰公司应支付王胜利违约金4590元（30元/天×153天）以及以80030元为基数自2019年9月6日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。因此，关于原告王胜利的该诉讼请求，本院予以部分支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第九十六条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，最高人民法院《关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、原告王胜利与被告青岛盛城装饰工程有限公司签订的《青岛市家居装饰装修施工合同》自2020年3月6日解除；二、被告青岛盛城装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告王胜利工程款80030元；三、被告青岛盛城装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告王胜利违约金4590元；四、被告青岛盛城装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日支付王胜利以80030元为基数自2019年9月6日起至判决生效之日按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；五、驳回原告王胜利对被告青岛盛城装饰工程有限公司的其他诉讼请求；六、驳回原告王胜利对被告朱成的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2270元、公告费600元（原告预缴），由原告王胜利负担469元，由被告青岛盛城装饰工程有限公司负担1801元、公告费600元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。审 判 长  刘平平人民陪审员  于振芳人民陪审员  李晓军二〇二〇年四月二十三日书 记 员  赵彩彩附法律条文：1、《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项的规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；……”2、《中华人民共和国合同法》第九十六条的规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。”3、《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”4、《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”5、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定：“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。”6、最高人民法院《关于适用的解释》第九十条的规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”