山东省淄博市张店区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁0303民初8433号 原告（反诉被告）：辽宁北方电力机械成套设备有限公司。住所地，辽宁省灯塔市烟台街道光明路**。 法定代表人：温旭明，董事长。 委托诉讼代理人：卢洋，该公司员工。 被告（反诉原告）：淄博明瑞热电有限公司。。住所地，淄博市张店区昌国东路**张店东部化工区** 法定代表人：王超，董事长。 委托诉讼代理人：刘国涛，山东康桥（淄博）律师事务所律师。 原告辽宁北方电力机械成套设备有限公司（以下简称北方公司）与被告淄博明瑞热电有限公司（以下简称明瑞公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年11月7日受理；诉讼过程中，明瑞公司提起反诉；本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。北方公司的委托诉讼代理人卢洋，明瑞公司的委托诉讼代理人刘国涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 北方公司向本院提出诉讼请求，请求判令明瑞公司：1、支付合同欠款共计113930元；2、逾期利息（按照中国人民银行同期同贷利率支付）；3、承担本案所有诉讼费用、律师费、交通费，以实报实销票据为准。诉讼过程中，北方公司增加诉讼请求：判令明瑞公司支付合同总价的20%的违约金即150260元。事实和理由：双方于2016年4月18日签订三份商务合同，合同编号为MR1－2016－003合同标的总价款32万元、MR1－2016－001合同标的总价款17.6万元、MR1－2016－009合同标的总价款25.53万元。北方公司按照合同要求制作全部设备，并于2017年1月陆续将全部货物运输至明瑞公司指定地点，其进行到货签收，并进行安装调试验收合格后投入使用。被告共支付给原告637370元，剩下113930元未支付。合同约定：合同生效后，任何一方不可随意更改本合同内容并全面履行。如一方违约，应向另一方支付本合同价款金额的20%作为违约金。明瑞公司未依约付款，其属于违约行为，应按照合同约定支付违约金。为此，北方公司诉至本院，要求实现前述诉请。 明瑞公司辩称，北方公司逾期交货，被告付款才会延期，原告违约在先。其利息的起算时间不正确，应当根据明瑞公司付款的具体日期计算，并且和北方公司的交货时间相对应，付款时间不确定，交货时间不确定。其诉状中所称已支付货款637370元、未支付货款113639元均属实。北方公司的交货时间不属实，实际的交货时间可逆锤式碎煤机和环锤式碎煤机实际交货时间为2017年1月3日，按照合同约定的时间应该为2016年8月24日前，称重给煤机实际交货时间为2017年2月13日，而按照合同应当交货时间为2016年8月20日前，所以三份合同，原告都逾期交货，明瑞公司提出反诉，要求支付逾期违约金72762元。北方公司诉求的律师费、交通费没有合同约定，没有法律依据，诉求也不明确。 明瑞公司向本院提出反诉请求：1、北方公司支付逾期交货违约金72762元；2、反诉费用由北方公司承担。事实和理由：双方签订的可逆锤式碎煤机合同和环锤式碎煤机合同第6.1条都约定“合同签订预付款到账后60天交货”，两合同预付款分别为96000元和52800元，明瑞公司均在2016年6月25日支付，北方公司应当在2016年8月24日前交货，实际直到2017年1月3日交货，逾期132天。称重给煤机买卖与技术服务合同书第5.1条明确约定：本合同标的物于2016年8月20日前交付；实际履行中，北方公司延迟到2017年2月13日才交货，逾期177天。故依法提出反诉，请求合并审理。 北方公司辩称，可逆锤式碎煤机和环锤式碎煤机，北方公司按照合同规定交货日期产成货物并通知明瑞公司支付发货款，由于其工程拖期，现场不具备收货条件，沟通后决定延期发货，北方公司发货通知，明瑞公司与2016年12月27日根据合同规定支付发货前付30%，北方公司接到货款后组织发货，12月27日接到货款2017年1月2日货物送达，并未拖期。明瑞公司在合同规定的发货日期前、后未向北方公司进行催货，到货后也未提出逾期交货索赔，足以证明明瑞公司认可并知情延期发货的真实原因。称重给煤机合同由于工程拖期导致延期发货，合同规定货到验收合格付30%被告在2016年12月17日支付到货款，由于我方按照合同规定日期将货物产成要求发货，明瑞公司不予接收所以我方提出，先支付到货款然后根据明瑞公司现场实际情况再进行发货，所以延期发货是由于明瑞公司的责任，若是北方公司的责任其不可能先支付到货款，所以其提出的逾期交货索赔，不认可。 经审理查明，2016年4月18日，双方签订的《环锤式碎煤机买卖与技术服务合同书》约定有：合同总价17.6万元；合同签定后明瑞公司预付30%货款，发货前付30%，货到验收合格后付30%货款，余10%质保金，设备运行一年或货到18个月付清（以先到为准）；标的物交付为合同预付款到账后60天交货；如需延迟交货，提前通知；北方公司未能按合同约定的时间交货，每迟交一天，向明瑞公司支付违约金528元；如一方违约，应向另一方支付本合同价款金额的20%作为违约金。2016年6月25日，北方公司收到明瑞公司支付预付款52800元。北方公司按照合同要求制作全部设备，并于2016年12月30日发货，明瑞公司于2017年1月2日进行到货签收，并进行安装调试验收合格后投入使用。 2016年4月18日，双方签订的《可逆锤式碎煤机买卖与技术服务合同书》约定有：合同总价32万元；合同签定后明瑞公司预付30%货款，发货前付30%，货到验收合格后付30%货款，余10%质保金，设备运行一年或货到18个月付清（以先到为准）；标的物交付为合同预付款到账后60天交货；如需延迟交货，提前通知；北方公司未能按合同约定的时间交货，每迟交一天，向明瑞公司支付违约金960元；如一方违约，应向另一方支付本合同价款金额的20%作为违约金。2016年6月25日，北方公司收到明瑞公司支付预付款96000元。北方公司按照合同要求制作全部设备，并于2016年12月30日发货，明瑞公司于2017年1月2日进行到货签收，并进行安装调试验收合格后投入使用。 2016年6月18日，双方签订的《东部化工新区称重给煤机买卖与技术服务合同书》约定有：合同总价255300元；合同签定后明瑞公司预付30%货款北方公司安排生产，货到验收合格后明瑞公司付30%货款，货到12个月后付30%货款，留10%货款作为质保金，满一年无质量问题或者货到18个月付清；标的物于2016年8月20日前交付，如需延迟交货，提前通知。北方公司未能按合同约定的时间交货，每迟交一天，向明瑞公司支付违约金759元；如一方违约，应向另一方支付本合同价款金额的20%作为违约金。北方公司按照合同要求制作全部设备，并于2017年2月12日发货，明瑞公司于2017年2月13日进行到货签收，并进行安装调试验收合格后投入使用。明瑞公司于2017年2月13日、4月26日分别向北方公司支付货款60000元、16590元。 明瑞公司未支付上述合同货款113639元。 上述事实，由双方提供的买卖合同、汇款凭证、发货单、汇款凭证、微信聊天记录，及当事人的当庭陈述等证据佐证。 本院认为，原、被告之间签订的买卖合同，系双方之间的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，双方均应依约全面履行。北方公司履行交货义务后，明瑞公司未依约支付货款，构成违约，故北方公司主张明瑞公司支付货款113639元及违约金150260元，合法有据，依法应予支持。北方公司因明瑞公司迟延付款的实际损失已由违约金补偿，其再主张逾期利息损失，于法无据。北方公司关于律师费、交通费的主张，未提供相关证据，对此应承担举证不能的不利后果。 北方公司主张系因明瑞公司工程拖期现场不具备收货条件、双方沟通后决定延期发货，明瑞公司对此不予认可，北方公司亦未提交有效证据，故明瑞公司主张北方公司支付违约金72762元，依法亦应支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第一百二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定,判决如下： 一、淄博明瑞热电有限公司于本判决生效后十日内向辽宁北方电力机械成套设备有限公司支付货款113639元； 二、淄博明瑞热电有限公司于本判决生效后十日内向辽宁北方电力机械成套设备有限公司支付违约金150260元； 三、辽宁北方电力机械成套设备有限公司于本判决生效后十日内向淄博明瑞热电有限公司支付违约金72762元； 四、驳回辽宁北方电力机械成套设备有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5263元，由淄博明瑞热电有限公司负担。反诉案件受理费810元，由辽宁北方电力机械成套设备有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省淄博市中级人民法院。 审 判 长  边 海 人民陪审员  赵云刚 人民陪审员  刘正江 二〇二〇年四月十九日 书 记 员  周 蕾