天津市津南区人民法院民 事 判 决 书（2019）津0112民初8471号原告：赵健，男，1988年3月16日出生，汉族，现住河北省唐山市迁西县。委托诉讼代理人：赵可心（原告赵健之妻），女，1987年6月26日出生，汉族，现住河北省唐山市迁西县。被告：天津尚邦空间装饰工程有限公司，住所地天津市河西区大沽南路501号317-1。法定代表人：候立霞，经理。被告：候立霞，女，1981年10月6日出生，汉族，现住天津市西青区。原告赵健与被告天津尚邦空间装饰工程有限公司（以下简称“尚邦公司”）、候立霞装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月8日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告赵健之委托诉讼代理人赵可心到庭参加诉讼，被告天津尚邦空间装饰工程有限公司、候立霞经公告传票后无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。赵健向本院提出诉讼请求：1.判令赵健与尚邦公司解除合同，要求尚邦公司返还装修预付款31120元、集成灶款13999元、洗碗机款5224元；2.判令尚邦公司支付违约金18400元；3.判令尚邦公司承担评估费用5680元；4.判令候立霞就以上请求承担连带责任；5.诉讼费用由尚邦公司、候立霞承担。事实和理由：赵健与尚邦公司签订了津南区双港镇万翠台北苑13-2-401装饰装修合同，工程造价92000元。根据合同的第十二条第五项：由于乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付工程造价总金额的千分之二的违约金，但累计不得超过总金额的20%；乙方延误工期超过7日的，甲方有权解除合同。工期为2019年3月12日至2019年4月27日。赵健给付了90700元。但尚邦空公司没有按合同约定进行装修，至今没有完工。装修期间赵健让尚邦公司代买的洗碗机、集成灶共计19223元，但尚邦公司并未购买。尚邦公司为候立霞个人独资企业，其应承担连带责任。为维护人合法权益，故赵健起诉。尚邦公司、候立霞未作答辩，亦未有证据提交。为证明己方主张，赵健提交如下证据：1.装修合同一份，证明合约事实及合同总金额；2.收据、刷卡小票、银行流水、聊天记录、付款单等，证明付款事实及付款金额；3.评估鉴定报告，证明由尚邦公司装修的屋内现有装修物的价值；4.鉴定费发票，证明评估费用；5.诉讼费发票，证明诉讼费用；6.洗碗机票据，证明尚邦公司用此收据作为洗碗机购入凭证，后证明为虚假，欺骗赵健；7.集成灶回单，证明尚邦公司欺骗赵健，购入事实为虚假；8.屋内照片，证明屋内装修进度；9.装修报价单，证明尚邦公司应承担的装修内容。经本院对上述证据审查分析，证据9装修报价单无赵健及尚邦公司签字捺印确认，该证据的真实性需要其他证据相佐证；其他证据来源合法、客观真实、存在关联，且证据间能够形成完整的证据链条，同时符合民事诉讼证据规则的规定，故对其证明效力予以确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年12月2日，候立霞向天津市河西区市场和质量监督管理局经申请成立尚邦公司，公司类型为有限责任公司（自然人独资），由候立霞担任公司的法定代表人。2019年3月9日，赵健与尚邦公司签订住宅装饰装修工程施工合同，约定尚邦公司承包天津市津南区房屋包工、包全部材料的装饰装修工程，工程期限为45日（按实际工作日计算），开工日期为2019年3月12日，竣工日期为2019年4月27日，工程造价为92000元等；同时约定由于乙方（尚邦公司）责任延误工期，应当按日向甲方（赵健）支付工程造价总金额的2‰违约金，但累计不得超过总金额的20%。乙方（尚邦公司）延误工期超过7日的，甲方（赵健）有权解除合同。双方合同订立后，赵健依照合同约定支付装修款90700元，其中2700元通过微信转账的方式转账至候立霞账户名下，剩余款项经尚邦公司同意以ＰＯＳ机转款方式转账至尚邦公司3000元、天津自贸区鑫滨祥五金经营部名下85000元，同时尚邦公司为赵健出具收款收据，尚邦公司进场施工，但尚邦公司未按照合同约定期限装修，至今尚未完工。另装修期间，赵健委托尚邦公司代买洗碗机、集成灶，共计给付尚邦公司款项19223元，该两笔款项转账至候立霞账户名下，但尚邦公司至今尚未履行代买义务，亦未返还款项。案件审理过程中，经赵健申请，本院依法委托天津晟嵘工程咨询有限公司对其位于天津市津南区房屋内部的现有装修残值进行了鉴定，鉴定意见为：天津市津南区房屋的内部现有装修价值鉴定造价可以确认为人民币59580元。为维护自身权益，故赵健呈诉。本院认为，当事人应当遵循诚实信用原则，按照约定全面履行自己的义务。赵健与尚邦公司签订《天津市住宅装饰装修工程施工合同》，系双方真实意思表示，具有法律效力，双方均应按照合同约定履行义务。合同中约定：由于乙方（尚邦公司）责任延误工期，应当按日向甲方（赵健）支付工程造价总金额的2‰违约金，但累计不得超过总金额的20%。乙方（尚邦公司）延误工期超过7日的，甲方（赵健）有权解除合同。尚邦公司与赵健订立装饰装修合同时约定竣工日期为2019年4月27日，即应在约定的日期完成装饰装修工程，但到期后未能竣工，既违背诚实信用原则，亦违反了合同约定。故赵健请求尚邦公司解除合同一节予以支持。关于赵健主张尚邦公司返还装修预付款31120元，赵健共给付尚邦公司装修预付款90700元，因尚邦公司尚未完成工程量，违背了合同约定，结合鉴定机构对房屋现有装修残值的评估为59580元，故赵健的主张并无不当，予以支持。关于赵健主张尚邦公司返还集成灶、洗碗机款项共计19223元，该款项有尚邦公司出具的采购单及候立霞微信收款记录为凭，现尚邦公司并未履行受托义务，故予以支持。赵健要求尚邦公司支付违约金18400元，根据法律规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因尚邦公司仍未依约完成装修工程，故应当按照合同约定给付违约金，结合装修工程所处地点、房屋面积、对房屋使用时间造成的影响、装修未完工部分等因素，约定的违约金金额18400元，符合合同约定和法律规定，予以支持。赵健要求尚邦公司支付评估费用5680元，该费用有票据为凭，予以支持。关于赵健请求候立霞与尚邦公司对赔偿损失承担连带责任一节，根据法律规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。赵健支付装修款项及集成灶、洗碗机款项的收款主体应为尚邦公司，但部分装修款项及集成灶、洗碗机款项收款人为候立霞本人账户，可见候立霞本人财产与尚邦公司财产出现混同，故候立霞应当对尚邦公司债务承担连带责任。尚邦公司、候立霞经依法传唤未到庭参加诉讼，不影响本案缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下：一、被告天津尚邦空间装饰工程有限公司与原告赵健于2019年3月9日签订的《天津市住宅装饰装修工程施工合同》予以解除；二、被告天津尚邦空间装饰工程有限公司于本判决书生效后三日内返还原告赵健装修预付款项31120元、集成灶款项13999元、洗碗机款项5224元；三、被告天津尚邦空间装饰工程有限公司于本判决书生效后三日内给付原告赵健违约金18400元；四、被告天津尚邦空间装饰工程有限公司于本判决书生效后三日内给付原告赵健评估费用5680元；五、被告候立霞对上述款项承担连带清偿责任。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍给付迟延履行期间的债务利息。案件受理费计1783元、公告费560元，由被告天津尚邦空间装饰工程有限公司、候立霞负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第二中级人民法院。审判长  于宝林审判员  国 艳审判员  高 瑞二〇二〇年四月十六日书记员  徐 帅