四川省广元市利州区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0802民初5300号 原告：广元市欣隆资源开发有限责任公司，住所地：广元市利州区利州东路529号。 法定代表人：刘秀芹，系公司董事长 委托诉讼代理人：郑爱民，四川同方正（广元）律师事务所律师。 被告：四川桦宜建设工程有限公司，住所地：成都市金牛区银杏路2号1栋16层1-6号15-19号。 法定代表人：黄成华，系公司执行董事 原告广元市欣隆资源开发有限责任公司（以下简称“欣隆公司”）与被告四川桦宜建设工程有限公司（以下简称“桦宜公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年9月20日立案后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭进行了审理。原告欣隆公司的法定代表人刘秀芹及其委托诉讼代理人郑爱民到庭参加诉讼、被告桦宜公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。 原告欣隆公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告偿还原告代其支付的代偿款715923.80元，并按同期同类银行贷款利率向原告支付资金占用利息（从代偿之日起至实际清偿完毕之日止）；2、依法判令被告履行出具工程款发票的义务；3、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2014年7月11日，原被告就四川广元经济开发区××工业园区的农产品加工销售中心项目签订了《建设工程施工合同》，后被告桦宜公司将该项目中的钢结构承包工程交由师正坪施工。后因被告欠师正坪钢结构款，师正坪诉请被告桦宜公司向其支付拖欠的工程款，同时诉请我公司在欠付工程款范围内给付工程款。该案经利州区人民法院审理查明后，作出了（2017）川0802民初645号民事判决书，判决被告桦宜公司向师正坪支付工程款1099200.00元及利息，并由我公司在欠付被告公司工程价款范围内对师正坪承担支付责任。后该案由师正坪申请了强制执行，同年11月24日原告收到了四川省广元市利州区人民法院作出的（2017）川0802执1433号执行裁定，裁定扣划、冻结被告公司银行存款1184663.24元，在收到该执行裁定后，我公司提出了执行异议，部分异议请求被支持。最终利州区人民法院以（2018）川0802执异14号裁定书裁定：我公司需向师正坪支付元，而原告直接向被告支付工程款总额为10565875.80元（原告自行组织施工所支付的民工工资1123808.00元、部分钢结构款2130800.00元，代付其他款3350267.80元）加上法院执行扣划的661000.00元，两项合计原告实际已超额支付给被告715923.80元，被告应当退还。另被告公司还有部分工程未开具发票，导致原告账务无法处理，可能还涉及到代垫税金。出具发票是被告应尽的义务，其不出具发票已构成违约。为维护合法权益，原告向人民法院提起诉讼。 被告桦宜公司未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。 本院经审理认定事实如下：2014年7月11日，原告欣隆公司与被告桦宜公司签订了《建设工程施工合同》，原告将位于四川广元经济开发区××工业园区的农产品加工销售中心项目发包给被告承建，合同价款约定6369887元。原被告双方又于2015年11月25日签订《建设工程施工合同补充协议》，农产品加工销售中心项目增量、技改工程继续由被告承建，工程造价2750000元。 本院已生效的（2017）川0802民初645号民事判决书判决确认的事实2014年8月6日，被告桦宜公司与案外人师正坪签订《建设工程施工合同》，将案涉工程的钢结构施工分包给案外人师正坪。工程完工后，因被告桦宜公司拖欠工程款，案外人师正坪提起诉讼，要求原告欣隆公司对欠款承担支付责任。本院经审理后，判令本案原告欣隆公司在欠付工程款的范围内对欠付工程款1099200.00元及利息承担支付责任。该判决生效后，案外人师正坪申请强制执行，本院作出的（2017）川0802执1433号执行裁定书，裁定扣划原被告公司银行存款1184663.24元（本金1099200元、利息57378.24元、诉讼费14693元、执行费13392元）。原告欣隆公司提出执行异议，本院作出的（2018）川0802执异14号执行裁定书查明：在桦宜公司和欣隆公司合同履行过程中，欣隆公司将应付工程款转付给桦宜公司，再由桦宜公司支付给蒋翔，自2014年11月1日至2014年12月9日共拨付工程款1841246.40元。2014年12月22日，欣隆公司向桦宜公司支付工程款1500000元，因桦宜公司自身经营困难，资金紧张且外债较多，致使该款被桦宜公司使用，未能支付给实际施工人蒋翔。此后，蒋翔工程出现资金困难，严重影响施工及付款，工程停工待料。自2015年4月22日起，欣隆公司采取直接向实际施工人蒋翔及各分包施工预支工程款的方式，维持工程施工进度，至2017年1月工程竣工。期间欣隆公司直接向蒋翔拨付工程款1508368元，代桦宜公司付税费26746.80元，直接向分包施工人师正坪等人拨付工程款3854706.60元。2017年7月15日，各分包施工人以围堵企业等方式要求支付民工工资，欣隆公司支付款项1123808元，至此欣隆公司累计支付工程款9854875.80元，桦宜公司已向欣隆公司开具工程发票2030000元，目前尚有7622086元工程款未向欣隆公司开具工程发票……由于该工程结算后价款为9652086元，欣隆公司超付了202789.80元……后裁定：“将本院（2017）川0802执1433号执行裁定的裁定内容变更为：由广元市欣隆资源开发有限责任公司在本裁定书生效后三日内支付921018.20元至广元市利州区人民法院账户，用于执行师正坪等相关执行案件。”2019年1月25日，本院扣划原告欣隆公司银行账户金额661000元用于师正坪一案执行款项，并已实际支付。 另查明，该两项工程竣工结算总价为9849952元（9652086元+197866元）。被告桦宜公司未向原告欣隆公司开具发票金额为7250086元。 本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照合同约定履行自己的义务。本案中，原、被告于2014年7月11日以及签订了《建设工程施工合同》以及2015年11月25日签订《建设工程施工合同补充协议》真实有效，双方应按合同全面履行自己的义务，该工程竣工结算总价为9849952元。本院生效裁判已确认原告欣隆公司累计支付工程款9854875.80元。2019年1月25日，本院扣划原告欣隆公司银行账户金额661000元用于师正坪一案执行款项，并已实际支付，至此原告欣隆公司共计支付被告桦宜公司工程款10515875.80元，原告欣隆公司超付金额为665923.80元，超付的金额应由被告桦宜公司返还原告欣隆公司。 关于原告欣隆公司要求被告桦宜公司从代偿之日起按照同期同类银行贷款利率支付资金占用利息的主张，因原告欣隆公司代被告桦宜公司支付多笔款项的同时双方并未进行结算，也属于应当支付工程款项期间，且在师正坪一案保全冻结工程款后，原告欣隆公司应当知道在欠付的工程价款范围可能对师正坪承担责任，而期间原告欣隆公司仍代被告桦宜公司支付部分款项，系自身行为错误导致超支，但被告未及时返还必然导致原告的资金利息存在损失，参照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条：“当事人对欠付工程款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”，由于自2019年8月20日起中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消，自此后贷款利息的基本标准已改为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，故本院以超支的665923.80元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自起诉之日即2019年9月20日起计算至付清之日止。 关于原告欣隆公司要求被告履行出具工程款发票的诉请，系被告应当履行的义务，本院予以支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第二百六十九条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，缺席判决如下： 一、四川桦宜建设工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日向原告广元市欣隆资源开发有限责任公司返还工程款665923.80元及利息（利息以665923.80元为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自起诉之日即2019年9月20日起计算至付清之日止）； 二、四川桦宜建设工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日向原告广元市欣隆资源开发有限责任公司出具工程款金额为7250086元的发票； 三、驳回原告广元市欣隆资源开发有限责任公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费元10959元，由原告广元市欣隆资源开发有限责任公司负担765元，被告四川桦宜建设工程有限公司负担10194元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提供副本，上诉于四川省广元市中级人民法院。 审 判 长 王 婕 人民陪审员 刘 蓉 人民陪审员 任坤秀 二〇二〇年四月二十四日 书 记 员 张 萌