安徽省芜湖市弋江区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖0203民初1581号 原告:湖北风神净化空调设备工程有限公司（以下简称湖北风神公司），住所地湖北省武汉市武昌区中山路277号中铁大厦塔楼9层0901-0904号，统一社会信用代码91420106714608907Y。 法定代表人:胡志高,执行董事。 委托代理人：周铁军，北京德恒(南京)律师事务所律师。 被告:安徽恒天文化置业有限公司（以下简称恒天公司），住所地安徽省芜湖市九华南路155号，统一社会信用代码91340200686886968C。 法定代表人：史伟东。 诉讼代表人：安徽恒天文化置业有限公司管理人，负责人何建生。 委托代理人：何建生、韩婷婷，安徽纬纶律师事务所律师。 原告湖北风神净化空调设备工程有限公司诉被告安徽恒天文化置业有限公司破产债权确认纠纷一案，本院于2020年4月1日立案受理，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托代理人周铁军、被告委托代理人韩婷婷到庭参加诉讼,本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、依法确认原告对被告享有破产债权21721478.71元;2、依法确认原告对诉讼请求的第一项债权本金部分12521764.75元（法院委托鉴定报告根据合同造价确定的工程造价95%扣除被告已支付工程款640万元）享有优先受偿权，普通债权9199713元（包含已完成工程造价5%的利润、2012年3月13日至2018年1月23日期间未支付工程款利息按照同期银行贷款利率计算、可期待利益即利润为工程总造价扣除已完工的工程造价乘以5%）。3、被告承担诉讼费。事实与理由：2011年3月16日，原告与被告签订《安徽芜湖文化公园及配套项目地源热泵空调系统施工合同》，合同签订后因为被告资金链出现问题，工程未按照合同施工完毕，2018年1月23日芜湖市弋江区人民法院裁定受理被告破产清算。被告进入破产程序后，原告申报债权本金部分17304697.82元（扣除已支付640万元）、利息4416780.89元，合计21721478.71元。被告管理人认为原告承接的工程造价只有10946265.74元、扣除已支付640万元，尚欠工程款4546265.7元，其中优先受偿金额为3994278.5元，其余551987.22元为普通债权。原告认为被告管理人核定的债权有误，多次沟通仍存在异议，被告管理人要求原告提起债权确认之诉。根据法律规定，被告管理人自破产申请受理之日至今未要求原告继续履行未履行完毕的合同，故原告与被告之间的合同视为解除。被告管理人核定原告债权利润为5%，据此因合同解除造成原告可期待利益损失4029918元也属于原告的债权。 被告辩称：2018年6月13日，原告作为债权人提交的债权申报表申报本金为17304697.82元，利息为4416780.89元，认可利息是经济损失，恒天公司已支付工程款640万元。原告申报后管理人通过芜湖市弋江区人民法院委托的第三方鉴定单位对上述工程进行造价鉴定，审核含利润造价为10946265.74元（其中不含利润造价为10394278.52元，利润部分为551987.22元），扣除已支付工程款640万元，尚欠工程款4546265.7元，管理人依据该份鉴定报告作出债权审核，并向原告发出债权确认通知书，通知上也明确载明了原告主张的停工经济损失没有任何证据可以证明管理人不予确认，原告对于管理人确认的债权中核算的钻井施工单价有异议，对其他部分无异议，因此原告请求破产债权为21721478.71元与事实不符。 经审理查明：2011年3月16日，安徽恒天文化置业有限公司（甲方、建设单位）与湖北风神净化空调设备工程有限公司（乙方、施工单位）签订《安徽芜湖文化公园及配套项目地源热泵空调系统施工合同》约定：一、乙方承建安徽芜湖文化公园及配套项目地源热泵系统，分A、B、C三个地块；二、施工范围为室外垂直埋管施工、室外水平管施工、室内末端系统含风系统及水系统、空调系统机房安装、地源热泵机房配电、地源热泵系统自控系统、生活热水系统（不含室内热水循环管网，接口为热水罐出口留对接法兰）需配合设计院做好室内热水系统设计；工期与土建工程同步；三、工程质量应符合设计和规范要求并达到调试运行合格的质量要求；四、合同价格组成：1、地埋管部分采用固定综合单价按垂直钻井长度进行计算综合单价为170元/米，含管材供货、垂直钻井、下管、回填、水平管沟开挖、水平管施工、室外分集水器安装、分集水器至机房水平管安装、室外分集水器检查井土建部分由业主安排土建单位施工，小计36949840元；C地块钻井数为暂定数，待空调负荷确定后再确定实际钻井数量；2、大剧院取水部分采用估价方式、具体价格待设计方案确定后通过实际决算最终定价；3、室内末端系统因图纸设计院未完全提供暂定价43990000元；4、地源热泵机房系统因图纸设计院未完全提供暂定价19880000元；合同总价为人民币102319840元、合同总价在竣工结算时按实际工程量与定额进行决算。六、付款方式：1、地埋管施工阶段分ABC三个地块分别进行计算：（1）合同签订后7个工作日内甲方按施工所在地块合同金额的10%支付给乙方作为准备施工材料订制设备及施工人员进场的首付款，乙方收到甲方预付首付款二天后在甲方现场具备施工条件下进场；（2）垂直埋管完成后的30个工作日内，甲方应向乙方支付至相应地块合同总价的50%；（3）水平管接至室外分集水器井，甲方应向乙方支付至相应地块合同总价的70%；（4）室外分集水器水平管与设备机房空调主机连接后，甲方应向乙方支付至合同总价的90%，余款和室内末端及机房安装相同方式履行。2、室内末端及机房安装分ABC三个地块分别进行计算：（1）末端系统管道安装进场后一周内甲方支付该地块合同暂定总价10%；（2）主机、末端进场后一周内甲方支付该地块合同暂定总价30%；（3）系统安装完毕后，甲方支付该地块合同暂定总价70%；（4）系统调试完成可正常运行三个月内完成工程决算审计，甲方支付该地块决算价90%；（5）合同总价款10%作为乙方的工程质量保证金等。七、结算方式：风险范围以外合同价款调整方法为主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可预见范围时，材料单价将按以下方法调整：在合同约定支付款时，若工程所在地造价管理部门发布的材料指导价上涨超过开标时材料指导价的10%，10%以内部分由乙方承担，10%以外部分由甲方承担；若工程所在地造价管理部门发布的材料指导价下跌超过开标时材料指导价的10%，10%以内部分由乙方受益，10%以外部分由甲方受益等条款。合同签订后，原告按照约定进场施工，原告陈述实际施工至2014年春节期间，后因被告资金链断裂停工。 2018年1月，本院受理了被告安徽恒天文化置业有限公司申请破产案。2018年6月13日，原告向被告管理人申报债权工程款本金17304697.82元（地埋管工程量23704697.82元扣除已支付工程款640万元）、未按约支付工程款的利息4416780.89元，共计债权21721478.71元。2018年12月29日，被告管理人委托的芜湖平泰建筑工程造价师事务所审核确认原告承建的芜湖文化公园地源热泵空调系统工程已完工工程造价为含利润造价10946265.74元、不含利润造价为10394278.52元。2019年1月7日，被告管理人向原告发出的债权确认通知书载明：管理人委托的造价鉴定机构审核已完工工程量造价为10946265.74元，其中审核不含利润造价为10394278.52元、利润为551987.22元，扣除已支付640万元，尚欠工程款4546265.7元，其中优先受偿金额为3994278.5元、普通债权551987.22元。原告对此提出异议，后因双方对工程造价无法达成一致，原告诉至本院。 本案审理过程中，原告向本院申请对其施工的安徽芜湖文化公园及配套项目地源热泵空调系统进行造价鉴定，本院依法委托的芜湖市鑫泰工程咨询有限责任公司作出的芜鑫价鉴（2020）011号工程造价鉴定意见书审核认定：原告仅完成了合同约定地埋管的一部分，主要包括：部分管材供货、垂直钻井、下管、回填，部分水平管沟开挖、水平管施工；其他均未施工；按照施工期建筑市场已完工程造价为14639834.37元；按照合同约定综合单价中已完部分工作已完工程造价为19580805.36元。本次鉴定产生鉴定费176000元（由原告支付）。 芜湖市鑫泰工程咨询有限责任公司作出的鉴定补充说明载明：涉案工程A区图纸480口井实际已完成垂直钻井、下管、回填，水平管道铺设仅完成部分施工；B区未提供图纸无法判断实际仅施工1口井；C区图纸设计1200口井，实际已完成垂直钻井、下管、回填工作965口井（其中有10口井工程量系深度不够补打）。 以上事实，有经庭审质证的《安徽芜湖文化公园及配套项目地源热泵空调系统施工合同》复印件、审核报告复印件、债权确认通知书复印件、异议债权复核通知书复印件、债权申报表、芜鑫价鉴（2020）011号工程造价鉴定意见书、鉴定补充说明、鉴定费发票及原被告的陈述在卷为证。 本院认为：原、被告签订的《安徽芜湖文化公园及配套项目地源热泵空调系统施工合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，系合法有效合同，双方当事人均应按照合同约定履行各自的义务。 关于本案的争议焦点认定如下：一、原告承建的芜湖文化公园及配套项目地源热泵空调系统已完工工程造价认定：施工合同约定地埋管部分采用固定综合单价按垂直钻井长度进行计算综合单价为170元/米（含管材供货、垂直钻井、下管、回填、水平管沟开挖、水平管施工、室外分集水器安装、分集水器至机房水平管安装）；芜湖市鑫泰工程咨询有限责任公司作出的工程造价鉴定意见书审核认定：原告仅完成了合同约定地埋管的一部分，主要包括：部分管材供货、垂直钻井、下管、回填，部分水平管沟开挖、水平管施工；其他均未施工；因地埋管部分合同约定采用固定综合单价170元/米计算，故对原告已完工工程造价应按照鉴定意见书审核认定的按照合同约定综合单价中已完部分工作确认原告已施工工程造价为19580805.36元。二、关于原告诉求被告逾期支付工程款利息认定：原被告签订的施工合同约定地埋管施工阶段分A、B、C三个地块分别进行计算：（1）合同签订后7个工作日内甲方按施工所在地块合同金额的10%支付给乙方作为准备施工材料订制设备及施工人员进场的首付款；（2）垂直埋管完成后的30个工作日内，甲方应向乙方支付至相应地块合同总价的50%；鉴定机构的补充说明确认原告垂直埋管未全部完工，被告已支付原告工程款640万元为地埋管工程总价36949840元的17.32%，据此被告未违反合同约定逾期支付工程款，故对原告诉求被告支付逾期付款利息本院不予支持。三、原告诉求的合同未实际施工工程可期待利益即工程总造价扣除已完工的工程造价乘以5%（利润率），因原告未提供充分的证据证明该项主张，本院不予采信。四、关于优先债权与普通债权的金额认定：原告诉求不含利润的工程款（工程造价的95%）为优先债权，利润（工程造价的5%）为普通债权；被告管理人向原告发出的债权确认通知书也确认不含利润的工程造价95%为优先债权，利润部分（工程造价5%）为普通债权。因原被告意见一致，本院予以支持。据此原告享有的优先债权应为12201765.1元（19580805.36元*95%-已付工程款640万元），普通债权为979040.26元（19580805.36元*5%），优先债权与普通债权合计人民币13180805.36元。案经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条；《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、原告湖北风神净化空调设备工程有限公司对被告安徽恒天文化置业有限公司享有破产债权工程款人民币13180805.36元（其中优先债权12201765.1元、普通债权979040.26元）。 二、被告安徽恒天文化置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告湖北风神净化空调设备工程有限公司鉴定费人民币176000元。 三、驳回原告其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费人民币150407元，由原告负担57920元、被告负担92487元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于安徽省芜湖市中级人民法院。 审 判 长  彭红霞 人民陪审员  黄 英 人民陪审员  冯 霞 二〇二〇年四月二日 书 记 员  吴 丹 附适用法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。