广东省肇庆市端州区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤1202民初6830号原告：杜学洪，男，1988年2月9日出生，汉族，身份证登记住址广东省肇庆市端州区*************。委托诉讼代理人：麦子俊，广东开信律师事务所律师。被告：肇庆市端州区中创装饰工程服务有限公司，住所地肇庆市端州区************。法定代表人：程某1。被告：程以良，男，1985年4月4日出生，汉族，身份证登记住址肇庆市端州区*******************。原告杜学洪诉被告肇庆市端州区中创装饰工程服务有限公司（下简称中创装饰公司）、程以良装饰装修合同纠纷一案，本院2019年12月2日立案受理后，依法适用普通程序，于2020年3月23日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人麦子俊到庭参加了诉讼，被告中创装饰公司、程以良经本院公告传票传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.请求解除原告与被告于2018年6月30日签订的《装修工程施工合同书》；2.请求被告中创装饰公司退回装修工程款75377.94元；3.请求被告中创装饰公司支付装修工程款违约金15200元（违约金按50元/天计算，自2019年1月15日暂计算至2019年11月15日共15200元，剩余违约金计算至被告还清之日止）；4.请求被告程以良对上述诉讼请求承担连带责任；5.被告承担本案诉讼费、保全费。事实与理由：2017年12月12日，原告向被告中创装饰公司支付了5000元装修定金。2018年6月30日，原告与被告中创装饰公司签订《装修工程施工合同书》，约定由被告装修原告名下位于肇庆市端州区****************房，工期90天，合计总价120191.83元，被告造成的工期延期按50元每天赔偿原告。同日，原告支付了100095.94元给被告中创装饰公司，共支付了1050945.94元。2018年10月23日，原告与中创装饰公司签订《补充协议》，重新约定竣工时间为2019年1月15日。2019年4月23日，因被告中创装饰公司无法如期完成工程，原告与被告约定了解除《装修工程施工合同书》，并于2019年5月31日前将结算剩余款项退回给原告，被告程以良作为被告中创装饰公司担保人承担担保责任。但被告至今仍拒绝与原告结算，原告已经确认的工程有拆墙价值100元、水电布置4000元、全屋瓷砖19152元、工地保护材料420元、水泥沙砂砖6046元、制作预制板及厨房门洞预制梁的铁枝50元，剩余结算款75377.94元。恳请法院判如所请。被告中创装饰公司、程以良没有到庭参加诉讼，也没有向法庭提交书面答辩意见。本院经审理认定事实如下：2017年12月12日，原告向被告中创装饰公司支付了房屋装修定金5000元。2018年6月30日，原告（甲方）与被告中创装饰公司（乙方）签订《装修工程施工合同书》，约定由被告中创装饰公司装修原告位于肇庆市端州区****************房，建筑面积153平方米，工程价款120191.83元，工期90天。另外，合同还对材料供应、付款方式、工程工期、工程验收、违约责任、合同的变更和终止等进行了约定。其中，合同第九条“违约责任”约定：合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方；因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿；由乙方造成的工期延期按50元每天赔偿甲方。合同签订当日，原告支付了装修工程款100095.94元给被告中创装饰公司。因被告中创装饰公司未能按期完工，双方于2018年10月23日签订《补充协议》，约定房屋装修的开工时间改为2018年10月24日，竣工时间变更为2019年1月15日前，第二期交款时间为该项目水电布线工程完成任务，全屋瓷砖材料到场，泥水班组进场施工且完成大厅及过道铺设后，支付第二期部分款2万元。该《补充协议》签订后，被告中创装饰公司未能按期完成装修项目。2019年4月23日，原告（甲方）与被告中创装饰公司（乙方）经协商一致，签订《协议书》一份，主要约定：1.双方同意解除《装修工程施工合同书》，并对乙方已施工的工程进行结算，结算价格以实际市场价格为准；2.乙方于2019年4月12日正式退场，工程计算日期由2018年10月24日起至2019年4月12日止，该期间所进行的工程项目及相关的材料、人工、搬运等费用均由乙方承担，其所产生的纠纷与甲方无关；3.乙方承诺于2019年4月30日前取回相关资料及与甲方结算，并承诺于2019年5月31日前将结算剩余款项退还甲方；4.因甲方需另外重新安排施工队进场继续施工，为了防止新施工队进场施工后无法对乙方已施工项目进行界定，经双方现场确认，至2019年4月12日，乙方已施工项目如下：①拆墙；②水电布置；③全屋瓷砖（不含外墙砖以及洗衣机柜外墙的方砖）；④工地保护材料；⑤水泥、沙、砂砖；⑥制作预制板及厨房门洞预制梁的铁枝；5.若乙方未能按上述第3、4条与甲方进行结算并退款，甲方可以找第三方评估机构根据第4条中已确认的施工项目进行评估，其所产生的评估费用由乙方承担；6.甲方可根据上述第5条的评估结果向当地法院申请对该装修工程项目进行强制清算并要求乙方退款及做出赔偿。被告程以良在该《协议书》“担保人”落款处签名并捺指模。上述协议签订后，被告中创装饰公司未能依约与原告进行工程结算并退还工程款给原告。原告催收无果，遂诉至本院。诉讼中，原告陈述，原告目前已另请他人对案涉房屋继续进行装修施工，新的装修已经覆盖了被告中创装饰公司所做的工程。本院认为：本案为装饰装修合同纠纷。两被告经本院公告传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃质证和抗辩的权利，本院依法缺席判决。对于原告提供的证据，因两被告没有到庭对证据进行核证和质证，且原告保证其所提供的证据真实，亦无影响证据证明效力的因素存在，本院予以采信。原告与被告签订的《装修工程施工合同书》及《补充协议》、《协议书》，当事人双方的意思表示真实，内容未违反法律、行政法规的强制规定，是有效合同，双方均应按合同的约定履行义务和享有权利。被告中创装饰公司未能按期完成案涉房屋装修工程，显属违约，应依约承担相应的违约责任。对于原告要求解除其与被告中创装饰公司签订的《装修工程施工合同书》的请求，因原、被告双方于2019年4月23日签订的《协议书》已确认解除双方的工程合同，故可确认原、被告双方签订的《装修工程施工合同书》已于2019年4月23日解除。故对于原告该请求，本院不予支持。对于原告要求被告中创装饰公司支付自2019年1月15日至2019年11月15日的工程违约金15200元（违约金按50/天计算至被告付清之日止)的请求,本院认为，根据《补充协议》的约定，被告中创装饰公司应在2019年1月15日前完成案涉房屋装修工程，但装修工程一直未能完工，根据《装修工程施工合同书》第九条“违约责任”的约定，被告中创装饰公司应按50元/天的标准支付从逾期完工之日起至双方合同解除之日止的违约金，具体应自2019年1月16日计至2019年4月23日止，共98天，因此被告中创装饰公司应支付的违约金为4900元（98天×50元/天）。故对于原告该请求，其理由成立部分，本院予以支持。对于原告要求被告中创装饰公司退还装修工程款75377.94元的请求，本院认为，被告中创装饰公司仅完成了部分工程项目，对于已完成项目的工程造价，被告中创装饰公司应提供相关结算资料与原告进行核算、结算，但被告中创装饰公司一直拒绝与原告进行结算，因此，对于已完成项目未能结算的责任在于被告中创装饰公司。另外，两被告在诉讼期间也没有向法庭就已完成项目工程造价提出司法评估鉴定的申请，为此两被告应承担举证不能的不利法律后果；再者，原告目前已另请他人对案涉房屋继续进行装修施工，新的装修已经覆盖了被告中创装饰公司所做的工程，被告中创装饰公司已完成项目工程也难以进行现场评估。因此，综合考虑以上因素，并结合被告中创装饰公司实际施工时间、案涉房屋的面积、参照市场价格，以及原告提供的相关证据等因素，本院对被告中创装饰公司已完成项目工程的造价确定如下：①拆墙，酌定价格为150元；②水电布置，酌定价格为6000元；③全屋瓷砖（不含外墙砖以及洗衣机柜外墙的方砖），根据原告提交的“合力--名都建材营销中心订货清单”显示瓷砖汇总价为19152元，本院对该证据予以采信，可认定全屋瓷砖的汇总价款为19152元；④工地保护材料，酌定价格为450元；⑤水泥、沙、砂砖，根据原告提交的“送（销）货单”显示水泥、沙、砂砖的汇总价为6046元，本院对该证据予以采信，可认定水泥、沙、砂砖的汇总价款为6046元；⑥制作预制板及厨房门洞预制梁的铁枝，酌定价格为50元。综上，被告中创装饰公司已完成项目工程的造价为31848元（150+6000+19152+450+6046+50），扣减该工程款后，被告中创装饰公司多收的工程款共73247.94元（105095.94元-31848元）应予返还。故原告该请求，其理由成立部分，本院予以支持。对于原告要求被告程以良对被告中创装饰公司上述债务承担连带责任的请求，本院认为，《协议书》对于被告程以良的保证方式没有约定，根据《中华人民共和国担保法》第十九条：“当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。”的规定，被告程以良对被告中创装饰公司所负的债务应承担连带清偿责任。故对于原告该请求，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十三条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下：一、确认原告杜学洪与被告肇庆市端州区中创装饰工程服务有限公司于2018年6月30日签订的《装修工程施工合同书》已于2019年4月23日解除。二、被告肇庆市端州区中创装饰工程服务有限公司应在本判决发生法律效力之日起七日内退还装修工程款73247.94元给原告杜学洪。三、被告肇庆市端州区中创装饰工程服务有限公司应在本判决发生法律效力之日起七日内支付违约金4900元给原告杜学洪。四、被告程以良对上述第二、三判项承担连带清偿责任。五、驳回原告杜学洪的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费人民币2703.84元（已由原告预交），由被告肇庆市端州区中创装饰工程服务有限公司、程以良承担2333元、原告杜学洪负担370.84元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省肇庆市中级人民法院。审 判 长  李光强审 判 员  黄坤朝人民陪审员  黎瑞英二〇二〇年四月二日法官 助理  卢艺文书 记 员  梁思颖