广西壮族自治区桂平市人民法院 民 事 判 决 书 (2020)桂0881民初385号 原告：中国轻工业南宁设计工程有限公司，住所地：南宁市江**星光大道**，统一社会信用代码：91450100745119997C。 法定代表人：唐明明，董事长。 委托诉讼代理人：蒋德春，广西全凯律师事务所律师。 被告：广西大赢投资有限责任公司，，住所地：桂平市西山镇永和街中和兽药厂内），统一社会信用代码：91450881677707913N。 法定代表人：覃炯维，该公司总经理。 委托诉讼代理人：韦爱日，广西骏扬律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陆海娟，广西骏扬律师事务所实习律师。 原告中国轻工业南宁设计工程有限公司（以下简称中轻南宁公司）与被告广西大赢投资有限责任公司(以下简称大赢公司)建设工程监理合同纠纷一案，本院于2020年1月16日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告设计公司的委托诉讼代理人蒋德春，被告中轻南宁公司的委托诉讼代理人韦爱日、陆海娟到庭参加诉讼，本案现在已审理终结。 原告中轻南宁公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告大赢公司向原告中轻南宁公司偿付监理服务费437500元及利息76312.5元（利息按年利率6%，自2017年9月1日起分段计算至2020年1月13日，以后的利息按同样方式计算至本息清偿之日止），两项合计513812.5元；2、本案的诉讼费、保全费由被告承担。 事实和理由：原告中轻南宁公司与大赢公司于2010年8月28日签订《建设工程委托监理合同》，大赢公司委托中轻南宁公司公司监理“桂平伦巴国际公馆”项目，总监理费暂计为112.5万元，最终以工程结算总造价为准。2017年8月，大赢公司与中轻南宁公司公司签订《监理费用结算备忘》，双方明确，截止该备忘录签署之日，大赢公司尚有153.75万元未支付给中轻南宁公司公司。此为最终监理费结算价。2017年8月11日前，大赢公司应向中轻南宁公司支付80万元监理费，2017年9月30日前，大赢公司向中轻南宁公司支付73.75万元。2017年9月1日，大赢公司向中轻南宁公司支付监理费40万元，10月17日支付40万元。2018年1月3日支付20万元，2019年4月23日支付10万元。截止本诉讼提起之日，大赢公司尚拖欠中轻南宁公司43.75万元监理费未支付。原告认为，原、被告签订的《建设工程委托监理合同》及其备忘录均在自愿平等的基础上签订，未违反法律法规的禁止性规定，合同合法有效。中轻南宁公司已按监理合同约定完成了监理任务，而大赢公司经多次催要拒不按协议约定付清监理费，其行为已构成违约。为维护原告的合法权益，特提起本诉讼，请求判如所请。 被告大赢公司辩称：1、拖欠的监理费的计算方法与合同约定有差异，在举证阶段由原告再表述一下；2、原告主张的利息计算没有依据，双方合同没有约定利息，且双方签订的监理合同，被告方没有违约，被告于2014年4月28日工程已经完工，开工时间是2012年，两年以内完工，原告于2014年5月29日签章认可，被告方按期完成工程，被告方没有延期，没有增加监理费，也没有资金占用费的约定。原告认为，是由于被告资金方面的原因，导致工期延期至2017年8月，与我方备案的证据不一致。工程第二期B栋还没有验收通过，原告现在要求支付B栋的监理费也，没有事实依据。待原告的监理任务完成，验收合格以后才全部付清监理费用。 本院经审理认定法律事实如下：2010年8月28日,原告中轻南宁公司与被告大赢公司签订《建设工程委托监理合同》，合同第一部分约定:原告对被告投资建设的“桂平伦巴国际公馆”工程提供监理服务,监理期限从委托人书面通知进场服务日起至工程竣工验收通过日止，监理服务期为30个月;合同第二部分约定了监理人监理工作内容及相应的义务,同时约定了委托人的义务,并对双方的违约责任、酬金支付方式及合同生效、变更、解除与终止、争议解决方式等进行了约定;合同第三部分约定了专用条件,其中第三十九条约定：监理费为所监理的工程建筑实际造价×0.9%，总监理费暂计为112.5万元，最终以工程结算总造价为准;支付方式为合同签订后进场10日内支付监理费10万元为首期费用；每二个月的次月10日前支付监理费6.5万元，共支付15期，计97.5万元；项目竣工验收合格并移交竣工资料后10个工作日内支付监理费5万元；项目结算完成后10日减去已付酬金，留监理酬金的3%作为保修期监理酬金进行结算，保修责任阶段服务期满结清监理费。原告及被告大赢公司在合同中盖章。2017年8月，中轻南宁公司与被告大赢公司签订《〈桂平伦巴国际公馆〉监理费用结算备忘》,双方协议，截止该备忘录签署之日，大赢公司尚有153.75万元未支付给中轻南宁公司公司，此为最终监理费结算价；约定：2017年8月11日前，大赢公司向中轻南宁公司支付第一期监理费80万元；2017年9月30日前，大赢公司向中轻南宁公司支付第二期监理费73.75万元；大赢公司支付第一期监理结算费用80万元后，中轻南宁公司协助大赢公司完成工程竣工验收送审资料及进入竣工验收程序；第二期监理费用支付完毕后，中轻南宁公司无条件配合大赢公司完成最终工程竣工验收及相关备案工作。2017年9月1日，大赢公司向中轻南宁公司支付监理费40万元；2017年10月17日支付40万元；2018年1月3日支付20万元；2019年4月23日支付10万元。大赢公司尚拖欠中轻南宁公司43.75万元监理费未支付。被告大赢公司对此不持异议。 另查明，在本案诉讼过程中，原告中轻南宁公司提出诉讼财产保全，本院于2020年3月4日作出（2020）桂0881民初字385号民事裁定书，裁定如下：1、查封登记在被申请人广西大赢投资有限责任公司名下的坐落于桂平市大纲纹垌伦巴国际公馆Ａ＃-2-2802的房屋一套［房屋所有权证：浔房权证西山字第××号］，查封期限为三年；2、冻结被申请人广西大赢投资有限责任公司名下的银行账户存款513812.5元，冻结期限为一年。 以上事实,有《建设工程委托监理合同》、《〈桂平伦巴国际公馆〉监理费用结算备忘》、银行客户专用回单、广西增殖税发票、记账凭证等在案佐证,本院予以确认。 本院认为:本案双方当事人的争议焦点是被告应否给付原告监理服务费437500元及相应利息。《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款规定:“依法成立的合同,自成立时生效。”，第六十条第一款规定:“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”，第二百七十六条规定:“建设工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。”，第四百零一条规定:“受托人应当按照委托人的要求,报告委托事务的处理情况。委托合同终止时,受托人应当报告委托事务的结果。”，第四百零五条规定:“受托人完成委托事务的,委托人应当向其支付报酬。因不可归责于受托人的事由,委托合同解除或者委托事务不能完成的,委托人应当向受托人支付相应的报酬。当事人另有约定的,按照其约定。”本案原、被告之间签订的《建设工程监理合同》其实质为委托合同,该合同系双方当事人的真实意思表示,其内容不违反法律、行政法规的强制性规定,应为有效,双方当事人应当按照合同约定全面履行各自的义务。诉讼中,原告认为其按照合同约定实施了监理行为,被告应向协议约定付清监理服务费；被告认为监理工程第二期B栋还没有验收通过，验收合格以后才全部付清监理费用。本院认为，因原告与被告对监理费用进行了最终结算，签订了《〈桂平伦巴国际公馆〉监理费用结算备忘》，双方明确，截止该备忘录签署之日，大赢公司尚有153.75万元未支付给中轻南宁公司公司，此为最终监理费结算价；并约定：2017年8月11日前，大赢公司向中轻南宁公司支付第一期监理费80万元；2017年9月30日前，大赢公司向中轻南宁公司支付第二期监理费73.75万元；大赢公司支付第一期监理结算费用80万元后，中轻南宁公司协助大赢公司完成工程竣工验收送审资料及进入竣工验收程序；第二期监理费用支付完毕后，中轻南宁公司无条件配合大赢公司完成最终工程竣工验收及相关备案工作。此约定视为对原《建设工程监理合同》关于监理费支付方式的变更，故被告的抗辩，没有事实和法律依据，本院不予采纳。关于原告诉请被告支付尚欠的监理费437500元,有《〈桂平伦巴国际公馆〉监理费用结算备忘》、《账簿查询表》为证,且被告对此予以认可,故对该项诉请本院依法予以支持。关于原告请求支付利息，因双方对欠付款项利息计付标准没有约定，但被告未及时支付监理费,给原告造成了资金占用损失,应承担以欠款437500元为基数,自2017年10月1日起,按照中国人民银行同期贷款利率计算至实际给付之日止的利息。 综上所述,依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第二百七十六条、第四百零一条、第四百零五条的规定，判决如下： 一、被告广西大赢投资有限责任公司向原告中国轻工业南宁设计工程有限公司支付监理服务费437500元及逾期付款利息(以欠款437500元为基数,自2017年10月1日起,按照中国人民银行同期贷款利率计算至实际给付之日止)； 二、驳回原告中国轻工业南宁设计工程有限公司的其他诉讼请求。 本案受理费4469元（立案时按简易程序已减半收取,原告已预交），诉讼保全费3089元,合计7558元，由被告广西大赢投资有限责任公司负担。 上述义务,义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕（赔偿款汇至户名:桂平市人民法院,账号:80×××66,开户行:广西北部湾银行桂平支行），如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。义务人不履行义务的，权利人可在本案生效判决规定履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数加五提出副本，上诉于贵港市中级人民法院。同时应在上诉期届满后七日内预交上诉案件受理费8938元，款汇至户名为：广西壮族自治区贵港市中级人民法院非税收入财政汇缴专户；开户行：中国农业银行贵港分行营业部；帐号：20×××16。逾期不交也未提出司法救助申请的，则按自动撤回上诉处理。 审判员  梁海莉 二〇二〇年四月三十日 书记员  黄小钊