江苏省灌云县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）苏0723民初158号 原告：连云港润泽化学有限公司，统一社会信用代码913207236600717797，住所地灌云县临港产业区纬六路**。 法定代表人：陈国建，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：吴娜、吴强音，江苏常强律师事务所律师。 被告：江苏工搪化工设备有限公司，统一社会信用代码91321282729010182N，住所地靖江市城北园区渔婆北路纬六路**。 法定代表人：陈美红，该公司董事长。 委托诉讼代理人：王炳秋，江苏众乐律师事务所律师。 原告连云港润泽化学有限公司（以下简称润泽公司）与被告江苏工搪化工设备有限公司（以下简称工搪公司）买卖合同纠纷一案，原告润泽公司于2019年10月15日起诉至常州市金坛区人民法院，后因被告工搪公司提出管辖权异议，该案移送至本院审理。本院于2020年1月6日立案受理后，依法由审判员马晓永适用简易程序公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人吴强音、被告委托诉讼代理人王炳秋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.确认原、被告于2017年11月25日签订的《工矿产品购销合同》于2019年2月26日解除；2.判令被告立即返还原告货款659500元及利息（以659500元为本金，按同期银行贷款利率上浮50%，从2019年10月13日起计算至实际给付之日止）；3.本案的诉讼费、保全费由被告承担。事实和理由：2017年11月25日，原、被告签订《工矿产品购销合同》，货款总金额为2451500元（含17%增值税），原告向被告支付定金735000元及提货款160000元，合计895000元。截至起诉之日，被告仅向原告交付3台Ｋ-×××××搪玻璃开式反应釜、3台Ｋ-×××××搪玻璃开式反应釜，货款合计为235500元。原告通过电话、发函等方式要求被告供货，但被告以涨价等各种理由拖延、搪塞拒不交货，被告于2019年2月26日通知原告解除该合同未履行交货的部分。原告多次催促被告返还未交货的剩余货款659500元并开具之前供货的增值税发票，被告始终找各种理由不予处理。故原告诉至法院，请求依法支持原告的诉讼请求。 被告工搪公司辩称，原、被告签订《工矿产品购销合同》、原告给付定金735000元及提货款160000元后，被告交付了3台Ｋ-×××××搪玻璃开式反应釜、3台Ｋ-×××××搪玻璃开式反应釜。按照合同约定，原告在发货前应该给付合同货款总金额的65%发货款，被告考虑到双方友好合作关系，才在原告仅仅给付提货款160000元后就向原告交付了其急需的6台反应釜，但是被告并未放弃涉案合同其他货物的发货款的支付要求。虽然原告向被告发送一份《延期交货情况说明》，但被告未同意原告要求延期交货的请求，因原告并未提出延期付款的请求，即使被告同意了原告要求延期交货的请求，原告也应该按照合同约定及时履行付款义务。2018年3月起，被告一直在催告原告履行付款义务，但原告一直未履行，原告首先构成违约。原告于2019年1月提出的两套解决方案均未表现出诚意，被告不同意，故被告于2019年2月26日通知原告解除双方签订的《工矿产品购销合同》。现被告同意解除双方签订的《工矿产品购销合同》，因原告构成违约，原告无权要求被告返还其给付的全部订金，被告只同意向原告返还其给付的超过合同总金额20%的定金部分即216300元。 本院经审理认定事实如下： 2017年11月25日，原、被告签订《工矿产品购销合同》，约定原告（需方）向被告（供方）购买45台搪玻璃开式反应釜，货款总金额为2451500元（17%增值税发票随货同行）。合同约定：定金到账后60天开始交货，80天交完，供方负责送货至需方工厂（其中15天内先交K--3000L和K-5000L各3台）；结算方式及期限：预付合同总额的30%预付定金，发货前再付合同总额的65%发货款后供方发货，供方出具17%增值税发票，余5%质保金为发货之日起12个月内付清；违约责任：因需方原因交货期到超过3个月仍未提出发货要求，需方必须支付供方全额货款。合同签订后，原告于2017年11月27日给付被告定金735000元。2017年12月11日，被告工搪公司经理刘某通过微信向原告润泽公司经理陆吉仙发送信息，信息内容为：“陆总好，我这二天准备先发你急的3000的与5000的反应罐各3台，根据合同要求办款是153075元，请尽快安排，以便我司发货，谢谢！”。原告润泽公司于2017年12月12日邮寄给被告工搪公司两张承兑汇票，总金额为160000元。被告在收到两张承兑汇票后两日左右交付原告3台Ｋ×××××搪玻璃开式反应釜、3台Ｋ×××××搪玻璃开式反应釜（6台反应釜总价值为235500元）。 另查明，2017年12月9日，连云港聚鑫“12.9”重大爆炸事故发生后，政府主管部门对原告所在的化工园区进行整改，包括原告在内的危险化学品企业全部关停整顿。2018年1月2日，原告润泽公司向被告工搪公司邮寄一份《延期交货情况说明》，主要内容为：“为贯彻落实连安传【2017】4号文要求，我司正在认真贯彻执行，密切配合上级部门工作，全面推进各项集中整治工作并进行阶段性停产，现就与贵司签订的相关供货合同作延迟供货一事作如下说明，1.延期交货时间，具体供货时间待我司通知；2.原合同供货数量不变，我司确保与贵司原供货合同的继续履行；请贵司考虑与我司的长期合作以及我公司的实际困难，给予充分理解与支持，暂缓交货，我司将想尽一切办法尽快恢复生产，并及时通知贵司发货，并承诺原合同正常履行，特此履行。” 2018年12月29日，原告委托江苏常强律师事务所向被告工搪公司邮寄一份律师函，主要内容为：2018年10月初，润泽公司通知贵司提供剩余设备，然而贵司以设备涨价为由拒绝供货。2018年11月初，润泽公司再次发函要求贵公司最迟于2018年11月20日前交付剩余设备。希望贵司收到此函后三个工作日内向润泽公司提供剩余设备，铀瓷标准为9002，否则，润泽公司将解除与贵司签订的《工矿产品购销合同》，并要求贵司双倍返还已付定金、多余货款，以及赔偿所有损失。2019年1月2日，被告工搪公司向原告润泽公司复函，主要内容为，润泽公司于2017年11月27日交付735000元后，我司即安排生产相应设备，润泽公司于2017年12月31日告知我司阶段性停产需延迟交货，此时我司已基本生产完毕。我司于2018年3月29日通过微信的方式向润泽公司进行了付款交货的催告，但润泽公司未回复。虽然润泽公司于2017年12月13日给付我司160000元提货款，我司考虑到双方友好合作关系，在润泽公司未能按合同约定给付合同总额65%提货款的情况下，仍先行向润泽公司交付了6台反应釜，此后润泽公司未能按照合同约定给付货款。我司提出如下处理意见：一、要求润泽公司立即继续履行本合同，根据双方合同约定履行下余全部合同货款计1556500元的给付义务；二、因润泽公司延迟履行义务，根据合同法的相关规定，当价格上涨时，按上涨后的价格履行，且双方多次沟通后，对尚未履行交货义务部分的设备价格在原价格基础上上涨5%达成了共识，故我司要求润泽公司立即给付上述价格上涨的溢价款计11080元…。2019年1月10日，原告委托江苏常强律师事务所回复被告，主要内容为：不同意被告提出的在原合同价格基础上上涨5%的要求，原告提出两套方案，第一，按照双方签订的合同约定价格，贵司向润泽化学提供剩余所有设备，若贵司对此无异议，润泽化学将按照合同约定支付65%货款，或者贵司按照合同约定价格向润泽化学提供差额659500元货物，若贵司坚持加价5%，润泽化学将通过诉讼途径主张解除合同等；第二，若贵司同意解除合同，希望贵司收到此函后，扣除贵司已向润泽化学提供的价值235500元货款后，将剩余货款659500元返还给润泽化学，润泽化学暂时保留向贵司主张货款占用利息的权利。2019年2月26日，被告工搪公司向原告润泽公司邮寄一份《关于解除合同的通知》，通知原告双方于2017年11月25日所签合同中尚未履行交货义务部分的合同部分予以解除。 庭审中，原、被告一致确认解除涉案合同时间为2019年10月25日。 上述事实，有原、被告当庭陈述，原告方提供的《工矿产品购销合同》，定金、提货款交付凭证，律师函、回复函，微信聊天记录，延期交货通知书；被告方提供的微信聊天记录，增值税发票等证据在卷佐证，本院予以确认。 本院认为，2017年11月25日原、被告签订的《工矿产品购销合同》，是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。庭审中原、被告一致同意涉案合同于2019年10月25日解除，故对原告要求解除双方签订的《工矿产品购销合同》的诉讼请求，本院依法予以支持。原告已于2017年11月27日给付被告定金735000元，按照合同约定，定金到账后60天开始交货，80天交完，发货前再付合同总额的65%发货款后供方发货，然在合同履行过程中，经原、被告协商一致，被告先向原告交付K5000L、K3000L搪玻璃开式反应釜各3台，货款总值235500元，被告要求原告先付该批货款的65%，即153075元，原告于2017年12月12日向被告付款160000元后，被告发货。由此可见，在合同履行过程中，原、被告协商一致对交货数量、付款金额等作了变更；2017年12月9日，连云港聚鑫“12.9”重大爆炸故发生后，原告企业所在园区包括原告企业在内的化工企业全部关停整顿，故原告于2018年1月2日向被告寄交一份《延期交货情况说明》，请求延期交货，具体交货时间另行通知，该通知发出后，在原告法定代表人陈国建与被告业务员刘某微信聊天中，刘某表示对原告公司现状表示理解，案涉设备可以先调换给其他客户，待原告需要时再生产。据此，原、被告已协商一致对涉案合同的履行期限进行了变更。自2018年11月份起，原告多次要求被告供货，但因被告要求价格上浮5%等原因，双方产生争议，被告于2019年2月26日向原告发出了解除合同的通知，通知原告解除双方2017年11月25日所签合同中尚未履行交货部分。庭审中，原、被告一致同意涉案合同自2019年10月25日解除。综上，原告在合同履行过程并不存在违约行为，合同解除后被告还应返还原告货款659500元（735000元+160000元-235500元）。原告要求被告支付逾期还款利息，不违反相关法律规定，本院依法予以支持，该利息应该从合同解除之日即2019年10月25日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止。 依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十一条、第九十七条、第一百三十条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、原告连云港润泽化学有限公司与被告江苏工搪化工设备有限公司于2017年11月25日签订的《工矿产品购销合同》于2019年10月25日起解除； 二、被告江苏工搪化工设备有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告连云港润泽化学有限公司货款659500元及利息（以659500元为本金，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，从2019年10月25日起计算至实际付清之日止）； 三、驳回原告连云港润泽化学有限公司的其它诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5392元（已减半收取）、保全费4270元，合计9662元，由原告连云港润泽化学有限公司负担2000元，被告江苏工搪化工设备有限公司负担7662元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。根据国务院《诉讼费用交纳办法》的规定，按不服本判决部分的上诉请求数额向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。 审 判 员 马晓永 二〇二〇年四月二十八日 法官助理 郑关朝 书 记 员 孙雅坤 法律条文及上诉须知附录 一、法律条文 （一）《中华人民共和国合同法》 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行 主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 （二）《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 （三）《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。 买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。 买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。 买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。 （四）《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百二十四条发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。法律规定由人民法院执行的其他法律文书，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地人民法院执行。发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 二、上诉须知 根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报江苏省连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。