广东省佛山市禅城区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0604民初27172号原告：徐幼华，男，1970年8月14日出生，汉族，住湖北省武汉市江岸区****7***************，公民身份号码420************919。被告：吴承达，男，1987年12月1日出生，汉族，住广西浦北县**************12*，公民身份号码450************654。原告徐幼华诉被告吴承达装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月9日立案受理后，依法适用简易程序由审判员侯德独任审理。本案于2019年11月6日公开开庭进行了审理，原告到庭参加诉讼，被告经本院合法传唤，无正当理由，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：一、被告退还装修费20828元；二、被告支付赠送家具的现金价值9000元；三、被告支付违约金（从2019年1月19日至2019年8月31日按每日200元计算，从2019年9月1日至付清之日按每天500元计算，至2019年9月30日暂计63800元）；四、本案诉讼费用、财产保全费、担保保险费由被告承担。庭审中，原告明确要求解除与被告之间的施工合同。事实与理由：2018年10月7日，原告与被告签订装饰设计工程施工合同，双方约定工程为包干总造价100000元，工程期限从2018年10月15日起算至2019年1月18日共计68天，逾期违约金每日200元。合同签订后原告陆续累计支付被告装修款共计82000元，被告在收到前述款项后未完全履行自己的义务。因工期延误，被告于2019年8月6日承诺赠送原告部分家具，且在2019年8月31日前完成所有工程，如有逾期每天支付原告500元的违约金。现约定的完工期限早已超过，被告迟迟没有完成装修工程的交付工作。原告要求终止与被告签订的装饰设计工程施工合同，退还已收款未完工部分的装修费用20828元，支付违约金63800元及赠送的家具现金价值9000元。为维护原告合法权益，特提起诉讼，望判如所请。被告未答辩。诉讼中，原告举证的证据如下：1、原、被告身份证，证明原、被告诉讼主体适格。2、《装饰设计工程施工合同》、《金时尚预算单》，证明原告与被告存在施工合同关系。3、收据，证明原告履行了合同款的支付义务。4、《承诺书》，证明被告工期超时，需支付违约金。5、装修未完工部分及未赠送家具清单、照片，证明被告没有完全履行合同义务。被告未举证，视为其放弃举证、质证的权利。原告举证的证据能够证明本案事实，与本案具有关联性，本院予以采信。本院确认以下案件事实：2018年10月7日，原告（合同委托方，甲方）与被告（合同施工方，乙方）签订《装饰设计工程施工合同》，合同约定：甲方将南庄水悦龙湾5座1403室装修工程包工包料的形式交给乙方承做；工程包干总造价100000元，小变动项目在500元以内的不加价，乙方不得以任何理由增加造价；甲方委托乙方设计施工图纸、装修方案，乙方需提供施工图纸一式两份，甲乙双方各持一份；工程期限68日（以实际工作日计算），开工日期2018年10月15日，竣工日期2019年1月18日（实际开工时间为客户打款，图纸确认后三天内开工，前提是甲方完成所有开工手续。）；工程付款方式，合同签订后付装修项目款20000元，拆除项目、线路布线及地面铺砖完成，木工进场时甲方应付乙方装修项目款20000元，木工完成，油漆扇灰进场时甲方应付乙方装修项目款20000元、完工付款20000元，工程竣工验收完成后，甲方应付乙方装修款10000元，余款六个月内付5000元，余款5000元为保修款，两年内付清；合同签订生效后，甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失；由于乙方原因，逾期竣工，超过三天，每逾期一天，乙方支付甲方200元的违约金，因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由负责方赔偿对方由此造成的经济损失。合同所附《金时尚预算单》详细罗列了工程费用项目、数量、单价及工程总造价。合同签订当日，原告支付了工程款10000元，被告出具《收据》确认收到装修款10000元。2019年6月19日，被告出具《收据》，收据载明：今收到水悦龙湾5座1403装修款20000元，累计82000元。2019年8月6日，被告向原告出具《承诺书》，承诺书载明：本人吴承达负责装修广东省佛山市南庄镇水悦龙湾5座1403小区工地，现赠送业主部分家具。赠送家具包含：一米八橡木实木大床加床垫、一米五橡木实木大床加床垫、一米五床垫一张、皮沙发一套加茶几加电视柜、橡木实木餐桌一套（以上赠送因工期延误）。2019年8月31日前工地完工，逾期按每天500元给业主徐幼华作为违约金。另查一，庭审中，原告提交了《未完工工程量清单》，载明：1、客厅门框装饰（1000元）；2、主卧卫生间，马桶、洗手盆、喷头（2500元）；3、公共卫生间，洗手盆、马桶水箱、地砖、喷头（2200元）；4、中间房，书柜（500元）；5、进门门口，门槛石（100元）；6、厨房，橱柜（9000元）；7、油烟机、消毒柜、煤气灶、热水器（8000元）；8、房门，3个房间门（4140元）；9、客厅，瓷砖还没贴完、破损换砖（1000元），水、电（1000元）；10、晒衣架（500元）；11、沙发，茶几（5800元）；12、窗帘（2800元）、窗帘盒（288元）。合计38828元。赠送：一米八橡木实木大床加床垫（3000元）、一米五橡木实木大床加床垫（2000元）、一米五床垫一张（500元）、电视柜（1500元）、橡木实木餐桌一套（2000元），合计9000元。2020年1月19日，原告再次提交《未完工工程量清单》，载明未完工工程量如下：1、厨房、橱柜，3000元（未完成）；2、厨房下水未完工，热水器未接通；阳台下水未接通，客厅吊顶不合格未完工；厨房、卫生间吊顶未完工；墙面、开关旁修补未完工。3、窗帘（2800元），电视柜（1500元），晒衣架未安装（500元）。合计7800元加未完工工程量。另查二，被告于2019年10月19日收到本案诉状。庭审中，原告陈述被告于2018年10月10日进场开工。本院认为，本案为装饰装修合同纠纷。原告与被告之间的合同关系内容合法有效，受法律保护，双方均得依约行事。关于解除合同的问题。合同约定工程期限为68日（以实际工作日计算），被告于2018年10月10日进场施工，其未能在合同工期内完工，并在2019年8月6日向原告承诺在2019年8月31日完工，但其至今未完工，构成违约，造成原告目的不能实现，原告依法有权解除合同。合同解除需发出通知，原告起诉视为通知、通知到达之日合同解除，被告在2019年10月19日收到本案诉状副本，本院确认原告与被告签订的《装饰设计工程施工合同》于2019年10月19日解除。关于退还装修费的问题。合同约定固定造价100000元，因双方最终未对已完工部分及未完工部分的工程款进行结算，现有证据不能证明原告多支付了装修款，故本院对原告要求返还多付装修款的诉请不予支持。关于支付赠送家具的现金价值的问题。因工期延误，被告承诺赠送原告一米八橡木实木大床加床垫、一米五橡木实木大床加床垫、一米五床垫一张、皮沙发一套加茶几加电视柜、橡木实木餐桌一套。被告应履行其上述承诺，原告要求将上述赠送的家具折算成现金9000元，按照日常生活经验分析，9000元的价格购买上述赠送家具符合市场行情，本院确认被告需向原告支付赠送家具的折现金额9000元。关于支付违约金的问题。合同约定的工期为68个工作日，竣工日期2019年1月18日，被告未能在合同工期内完工，应支付逾期之日至合同解除之日的违约金。原告主张从2019年1月19日开始起算违约金，符合合同约定。违约金的计算标准，2019年8月31日前200元／天，2019年9月1日起500元／天，经计算，被告应向原告支付违约金69500元（200元／天×225天+500元／天×39天）。综上，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，缺席判决如下：一、原告徐幼华与被告吴承达签订的《装饰设计工程施工合同》于2019年10月19日解除；二、被告吴承达在本判决发生法律效力之日起十日内向原告徐幼华支付赠送家具的现金价值9000元；三、被告吴承达在本判决发生法律效力之日起十日内向原告徐幼华支付违约金69500元；四、驳回原告徐幼华的其他诉讼请求。如被告未按本判决确定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案适用简易程序，受理费减半收取1070元，原告徐幼华负担171元，被告吴承达负担899元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员 侯 德二〇二〇年二月三日书记员 方紫盈