河北省石家庄市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）冀01民初621号原告：河北天山实业集团建筑工程有限公司，住所地河北省石家庄高新区天山大街**。法定代表人：郝会国，该公司总经理。委托诉讼代理人：孟建杰，男。委托诉讼代理人：胡铮，男。被告：石家庄丰奥房地产开发有限公司，住，住所地河北省石家庄市长安区建设北大街**中浩商务楼**/div>法定代表人：田华，该公司董事长。委托诉讼代理人：田春杰。委托诉讼代理人：高雯，河北沧澜律师事务所律师。原告河北天山实业集团建筑工程有限公司（以下简称天山公司）与被告石家庄丰奥房地产开发有限公司（以下简称丰奥公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年3月20日立案后，依法适用普通程序，于2020年1月20日公开开庭进行了审理。原告河北天山实业集团建筑工程有限公司的委托诉讼代理人胡铮、被告石家庄丰奥房地产开发有限公司的委托诉讼代理人田春杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告河北天山实业集团建筑工程有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付拖欠的工程款约39716241.59元及利息（利息自2018年11月5日起至2019年3月20日约为729785.94元，之后按中国人民银行同期同类贷款利率计算至被告全部付清之日止）；2.本案的诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告与被告于2016年10月19日就辛集市富汇都小区项目建设签订了《施工合同》，约定由原告承建富汇都小区1#、2#、3#楼的建筑施工。原告依合同履行了义务，至2018年11月5日已完成2#、3#楼的主体施工、外墙抹灰和二次结构，1#楼已经完成垫层、防水保护层的铺设，但在履行合同过程中，被告未依约支付工程进度款，导致工程工期严重滞后，截止至2018年11月5日，原告已完成工程总产值为53216241.59元，而被告仅支付了1350万元工程款，尚欠约39716241.59元，其中工程进度欠款为31772993.3万元，原告多次催要且协商无果后被迫于2018年11月5日停工。被告的行为已严重侵害了原告的利益。为了维护原告的合法权益，现根据《中华人民共和国民事诉讼法》之规定，特提起诉讼。被告石家庄丰奥房地产开发有限公司辩称，案涉工程应当2018年交付使用，但一直没有完工。认可已经支付给原告1350万元，但原告主张的欠款数额不对，我们对造价鉴定意见书没有异议，利息我们也不应该支付。原告河北天山实业集团建筑工程有限公司提交，证据1：双方于2016年10月19日签订的《施工合同》复印件，欲证明案涉工程是由原告承建的；证据2：法人变更证明的网络截图，欲证明合同签订时被告的法定代表人为田亮；证据3：案涉项目原告方项目管理人员名册复印件，欲证明原告派员进场实际履行合同；证据4：原告与劳务公司就案涉工程签订的劳务分包合同复印件，欲证明原告实际组织人员进场施工；证据5：施工日志复印件，欲证明原告2017年3月3日进场施工；证据6：案涉工程2#住宅楼钢筋报审、报验表复印件，欲证明刘伟林为监理公司员工；证据7：（2018）冀石平证经字第6159号公证书复印件，欲证明原告已完成的工程量；证据8：原告加盖公章的进度预算总价复印件，欲证明原告已完成的工程量及工程造价；证据9：收款凭证复印件，欲证明被告已向原告支付工程款1350万元，尚欠工程款39716241.59万元。被告石家庄丰奥房地产开发有限公司质证称，对原告证据1、2、3、5、6无异议；对证据4，被告认为合同约定不可分包、转包，应依法判定；对证据7，被告不认可；对证据8，被告不认可，认为根据合同约定，工程合格后才能出工程预算；对证据9，被告认可已支付1350万元，对尚欠工程款数额不认可。被告石家庄丰奥房地产开发有限公司曾向本院递交反诉状，称原告天山公司违约，拖延工期并存在工程质量问题，要求解除合同并赔偿损失。后被告丰奥公司并未缴纳诉讼费且在2019年8月12日的证据交换中明确表示放弃提起反诉。被告石家庄丰奥房地产开发有限公司提交的证据1-9，即建设工程监理合同、2#楼施工进度计划表、3#楼施工进度计划表、1#正负零以下施工进度计划表、2#楼3#楼施工质量问题相关图片、举证情况说明、工作联系单、监理工作联系单、律师函及回复函均是为支持其反诉请求所提交的证据，因其自动放弃提起反诉，故对被告提交的上述证据本院不予处理。被告提交的证据10-12，为河北银行网上银行电子回单复印件、借记卡明细复印件和中国农业银行个人账户明细复印件，原告质证称这三项加起来是1600万元，而我方只认可被告支付了1350万元，对河北银行网上银行电子回单复印件无异议；对借记卡明细复印件不认可，借记卡只有收款方，但付款方是谁我方不清楚，2018年1月我方收到一笔200万元，但不知和此100万元是否有关；对中国农业银行个人账户明细复印件，与银行凭证不一致，且交易时间不对，我方不认可。经原告天山公司申请，本院将原告在辛集市富汇都项目施工范围内已完工部分工程量和工程价款移交本院司法鉴定技术室进行司法鉴定，经过法定鉴定程序，河北卓越工程项目管理有限公司于2019年12月出具鉴字（2019）11号《富汇都小区1#-3#楼造价鉴定意见书》，鉴定意见为：原告主张53216241.59元。鉴定意见工程造价为41996326.91元。本庭组织双方当事人对该《鉴定意见书》进行质证，双方当事人均表示没有异议。本院组织当事人进行证据交换和质证,对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：1.原告方提交的证据4，劳务分包并不属于合同约定的不可分包、转包部分，对该证据本院予以认定；2.原告方提交的证据7、证据8，原告所完成的工程量和造价款已经进行司法鉴定，且当事人双方对司法鉴定意见均无异议，则本院对鉴字（2019）11号《富汇都小区1#-3#楼造价鉴定意见书》相关内容予以认定；3.原告提交的证据9、被告提交的证据10-12，因原被告双方均认可已支付工程款为1350万元，被告所提交的相关证据与其当庭陈述相矛盾，且其庭后查证后并未提交补充证据，故本院对被告已支付工程款认定为1350万元。经审理查明，本院对以下事实予以认定，2016年10月19日原被告双方签订《施工合同》，约定原告天山公司作为承包方承建被告丰奥公司为发包方的案涉富汇都小区1、2、3号楼。原告天山公司于2017年3月3日进场施工，后双方因工期、工程款等问题发生争议，工程停工，至今尚未交付使用。原告天山公司于2019年3月20日向我院提起本案诉讼并交纳受理费244030元，我院于同日立案，至原告天山公司起诉时止，被告丰奥公司已向原告支付工程款1350万元。本案在审理过程中，按照法定程序将原告天山公司所完成的工程量和造价款进行了司法鉴定，河北卓越工程项目管理有限公司于2019年12月出具鉴字（2019）11号《富汇都小区1#-3#楼造价鉴定意见书》，鉴定意见为：原告主张53216241.59元。鉴定意见工程造价为41996326.91元。双方当事人对该《鉴定意见书》均表示没有异议。本院认为，一、关于被告丰奥公司尚需支付的工程款数额问题。在审理过程中，原被告双方对以下事实均表示无异议，1.最终鉴定结果，即原告天山公司已完成工程造价为41996326.91元；2.被告丰奥公司已向原告天山公司支付工程款1350万元。因此，被告丰奥公司尚需向原告天山公司支付工程款28496326.91元。二、关于被告丰奥公司是否应支付利息的问题。1.《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定：“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”。本案中，原告并未完成案涉工程的施工，而是在2018年11月5日停止施工，该日期显然并非双方约定的工程款付款时间，原告天山公司主张从该日期起计算被告丰奥公司欠付的工程款利息没有法律依据，本院不予支持。截止至原告提起本案诉讼之日，案涉工程并未交付，原被告双方亦并未就案涉建设工程价款进行结算，合同约定的工程价款结算条件尚未成就，因此，本案宜将原告起诉之日，即2019年3月20日认定为应付款时间，被告丰奥公司欠付原告的工程款利息应从该日期开始计付。2.本案中，原被告双方并未约定欠付工程款利息的计付标准，根据《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”之规定，被告应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率向原告支付欠付工程款的利息。自2019年8月20日起，中国人民银行已经授权全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR），中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消。因此，本案2019年8月20日之后被告欠付原告的工程款利息利率应以同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计付。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、十八条之规定，判决如下：一、被告石家庄丰奥房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告河北天山实业集团建筑工程有限公司工程款人民币28496326.91元及利息（以人民币28496326.91元为基数，自2019年3月20日至2019年8月19日按同期同类中国人民银行公布的贷款基准利率计付；自2019年8月20日至实际付清之日按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计付）；二、驳回原告河北天山实业集团建筑工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费244030元，保全费5000元，合计249030元，由河北天山实业集团建筑工程有限公司负担99612元，由石家庄丰奥房地产开发有限公司负担149418元。鉴定费334000元，由河北天山实业集团建筑工程有限公司负担133600元，由石家庄丰奥房地产开发有限公司负担200400元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省高级人民法院。审判长  李淑然审判员  姜瑞祥审判员  李 曼二〇二〇年四月二十日书记员  袁琦琦