四川省泸州市江阳区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)川0502民初835号 原告：杨昌美，女，1964年6月11日出生，汉族，住四川省泸州市江阳区。 委托诉讼代理人：曹浪，四川君益律师事务所律师。 被告：宋斌，男，1987年12月25日出生，汉族，住四川省江安县。 被告：泸州百年饰家装饰工程有限公司。住所地,泸州市江阳区酒城大道四段****楼第****,统一社会信用代码：91510502356232021H。 法定代表人：宋斌。 被告：宋斌，男，1987年12月25日出生，汉族，住四川，住四川省江安县iv> 被告：宋君，男，1987年12月15日出生，汉族，住四川，住四川省江安县iv> 被告：叶淑瑜，女，1990年7月1日出生，汉族，住浙江，住浙江省温岭市iv> 原告杨昌美与被告泸州百年饰家装饰工程有限公司、宋斌、宋君、叶淑瑜装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告杨昌美的委托诉讼代理人曹浪到庭参加了诉讼，被告泸州百年饰家装饰工程有限公司的法定代表人宋斌、被告宋斌、宋君、叶淑瑜均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告杨昌美向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告签订的《家庭装饰装修工程施工合同》；2.判令被告返还装修款83475元及其资金占用利息（从2019年11月30日起，按年利率6%计算）；3.判令被告支付违约金33323.2元；4.判令被告支付为按期完成工程的违约金17454.64元；5.判令公司股东宋斌、宋君及叶淑瑜对公司债务承担连带清偿责任；6.诉讼费由被告承担。事实和理由:2019年5月18日，原告与被告泸州百年饰家装饰工程有限公司签订《家庭装饰装修工程施工合同》，按照合同约定，由被告包工包全部主材料方式承包装修原告位于康城路康健苑的住房，工程造价166616元，工期120个工作日。工程定于2019年5月18日开工，完工日期应为2019年11月11日。合同签订后，原告共支付被告装修款161617元。但被告仅装修部分后即停工。2019年11月30日双方对未完工程进行清理，确认被告应退还原告装修款83475元。2019年12月14日被告泸州百年饰家装饰工程有限公司的法定代表人宋斌明确告知原告无法继续履行合同，依据合同约定，违约方应向守约方支付总价20%的违约金，同时延误工期还应按日按工程总价的1‰计算违约金。原告因此诉至法院，提出上列诉讼请求。 被告泸州百年饰家装饰工程有限公司辩称，同意解除合同，退还未完成部分的装修款83475元并支付资金占用利息，但不同意承担违约金。 被告宋斌、宋君辩称，与原告签订的合同系公司行为，不同意个人承担连带清偿责任。 被告叶淑瑜辩称，上述装修合同与被告无关，不同意承担连带清偿责任。 根据当事人的陈述和经本院依法认定的证据，本院确认以下事实：2019年5月18日原告杨昌美（甲方）与被告泸州百年饰家装饰工程有限公司（乙方）签订《家庭装饰装修工程施工合同》，合同约定，原告将其位于康健苑10-1-201号住房以包工包全部主材料方式承包给被告泸州百年饰家装饰工程有限公司装修，工程总价款166616元，施工日期为120个工作日，开工日期为2019年5月18日；合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿；乙方未按期完成施工工程，每延误一个工作日向甲方支付工程总造价1‰的违约金。合同签订后，原告共向被告支付装修款161617元，上述款项均转入宜宾市翠屏区宋饰装饰有限公司账户，被告泸州百年饰家装饰工程有限公司向原告出具了收据，收据上加盖了泸州百年饰家装饰工程有限公司的财务专用章。事后被告对该房屋进行了部分装修，截至2019年11月30日，经原被告共同确认，被告泸州百年饰家装饰工程有限公司共欠原告装修款80541元。被告泸州百年饰家装饰工程有限公司、宋斌向向原告出具欠条一张，载明：“泸州百年饰家装饰工程有限公司欠杨昌美装修工程款共计80541元（大写金额：捌万零伍佰肆拾壹圆），现公司法人：宋斌（身份证：5115231987××××××××，联系电话：＊＊＊××××＊＊＊＊）。”被告泸州百年饰家装饰工程有限公司在公司处盖章确认，被告宋斌在欠款人处签名捺印，同时宋斌又在法定代表人签字处签名捺印。2019年12月9日被告泸州百年饰家装饰工程有限公司又向原告出具《康健苑住户10-1-201房屋装修说明》，对已完成和未完成的项目均进行了确认，双方确认未完成部分金额为83475元。 另查明，泸州百年饰家装饰工程有限公司成立于2015年9月10日，公司类型属于自然人投资或控股，注册资金200万元，股东为宋斌和宋君，其中宋斌出资180万元任执行董事兼总经理，法定代表人，宋君出资20万元任监事。2019年8月26日，公司出资变更为宋斌198万元，占股99%，宋君2万元，占股1%，出资时间均至2035年8月31日，法定代表人仍为宋斌。 再查明，宜宾宋饰装饰工程有限责任公司于2013年4月3日成立，被告宋斌、宋君系公司股东，法定代表人为宋斌。2019年4月16日该公司注销。被告宋斌与被告叶淑瑜于2017年1月18日登记结婚，2019年9月16日办理离婚登记。 以上事实，有原、被告的陈述，被告泸州百年饰家装饰工程有限公司以及宜宾宋饰装饰工程有限公司的工商登记信息、《家庭装饰装修工程施工合同》、刷卡记录、收据、欠条、《康健苑住户10-1-201房屋装修说明》、离婚登记审查处理表、离婚协议书等证据在卷佐证，足以认定以上事实。 审理中，原告和被告泸州百年饰家装饰工程有限公司一致同意解除双方签订的《家庭装饰装修工程施工合同》。 本院认为，一、本案被告泸州百年饰家装饰工程有限公司在本案中应承担的责任。原告杨昌美和被告泸州百年饰家装饰工程有限公司签订的《家庭装饰装修工程施工合同》，系当事人的真实意思表示，且不违反法律的规定，因此合法有效。原告按约定支付了装修费用，被告应按约定完成装修义务，被告逾期未完成的行为已构成违约。现双方约定的装修期限届满，被告仍未完成装修事务，被告的行为已构成违约。现原告要求被告退还剩余装修款，并从出具欠条之日起，按年利率6%承担资金占用利息的请求应予支持。被告于2019年11月30日出具的欠条，应视为原、被告双方对装修费用进行的结算，该欠条的出具表明了双方解除合同的一致意愿，故解除合同的时间为2019年11月30日，被告应退还的装修款为83475元，资金占用利息的计算时间亦应从2019年11月30日起计算。由于被告违约，依照合同的约定，应当支付相应的违约金。合同虽约定违约金为工程造价20%，但庭审中被告以约定违约金过高，明确提出降低违约金的请求，考虑被告已完成部分装修事务的事实，本院酌定违约金按未完成部分工程价款的20%计算为宜，即16695元（83475元×20%）。原告主张的未按期完成工程的延期违约金与解除合同的违约金重叠，故该主张不再支持。被告以欠条上未约定违约金，说明原告放弃违约金主张的辩解无证据证明，本院不予采信； 二、被告宋斌在本案中是否担责问题。原告持有的欠条虽载明系泸州百年饰家装饰工程有限公司欠款，但被告宋斌不仅在该欠条法定代表人处签名捺印，同时也在欠款人处签名捺印。宋斌的行为除代表公司外，亦代表个人认可该笔债务，故被告宋斌应对该笔欠款及其资金占用利息承担共同还款责任。由于宋斌个人不是《家庭装饰装修工程施工合同》的相对方，故对被告泸州百年饰家装饰工程有限公司应承担的违约金不承担支付义务； 三、被告宋斌、宋君作为股东是否应对被告泸州百年饰家装饰工程有限公司的上述债务承担连带清偿责任问题。《中华人民共和国公司法》第二十条第三款规定“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。”本案原告虽提供被告泸州百年饰家装饰工程有限公司将原告等人支付的装修款转入宜宾宋饰装饰工程有限公司账户的证据，但该证据并不能证明被告宋斌、宋君有逃避债务、严重损害公司债权人利益的行为，故要求股东宋斌、宋君对被告泸州百年饰家装饰工程有限公司的上述债务承担连带清偿责任的主张不予支持； 四、被告叶淑瑜是否对被告泸州百年饰家装饰工程有限公司的上述债务承担连带清偿责任问题。被告叶淑瑜虽与被告宋斌原系夫妻关系，但叶淑瑜并非《家庭装饰装修工程施工合同》的相对方，不应对被告泸州百年饰家装饰工程有限公司的上述债务承担连带清偿责任，故原告的该项主张本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十三条、第一百一十四条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、原告杨昌美与被告泸州百年饰家装饰工程有限公司签订的《家庭装饰装修工程施工合同》于2019年11月30日解除； 二、被告宋斌、泸州百年饰家装饰工程有限公司于本判决生效之日起五日内退还原告杨昌美装修款83475元及利息（利息的计算方式为：从2019年11月30日起以83475元为基数，按年利率6%计算至款项付清为止）； 三、被告泸州百年饰家装饰工程有限公司于本判决生效之日起五日内支付原告杨昌美违约金16695元； 四、驳回原告杨昌美的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3632元，适用简易程序减半收取1816元，由原告杨昌美承担664元，被告泸州百年饰家装饰工程有限公司、宋斌共同承担1152元。 如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省泸州市中级人民法院。 审判员 黄 茜 二〇二〇年四月十四日 书记员 马春兰