广东省广州市番禺区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0113民初565号原告：广东黄老爷生物科技有限责任公司，住所地：广东省广州市海珠区叠景中路****。法定代表人：黄松辉，职务：总经理。委托诉讼代理人：陈广兵，广东诺为律师事务所律师。委托诉讼代理人：许华强，该公司工作人员。被告：广州三江建设工程有限公司，住所地，住所地广东省广州市高新技术产业开发区科学大道**（**及地下车库）****iv>法定代表人：吕小军，职务：总经理。委托诉讼代理人：杨清辉，广东润科律师事务所律师。原告广东黄老爷生物科技有限责任公司（以下简称黄老爷公司）诉被告广州三江建设工程有限公司（以下简称三江公司）装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理，原告黄老爷公司的委托诉讼代理人陈广兵、许华强，被告三江公司的委托诉讼代理人杨清辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告黄老爷公司向本院提出诉讼请求，请求判决：1.被告承担原告餐厅因工程质量问题所需的修复费用28850元；2.被告向原告赔偿经济损失462985.9元；3.被告承担案件诉讼费。诉讼中，原告增加诉讼请求：被告赔偿质量鉴定费33700元、质量修复费用评估费25000元。事实与理由：原告与被告就原告餐厅的建设装修事宜签订了《装修工程承包合同》，约定由被告负责对原告位于广州南站的黄老爷餐厅进行建设装修、安装，同时合同约定因工程质量问题产生的修复费用以及给原告造成的经济损失均由被告承担。被告履行合同装修义务后，原告餐厅存在严重的质量问题。具体情况已由《装饰装修工程质量鉴定意见书》、《广州德高价格评估有限公司报告书》确认，最终确认评估工程质量问题的修复费用为28850元。工程质量修复，预计需要花费十天时间。此期间将会给原告带来严重的经济损失：1.餐厅由原告承租而来，2018年每日需向出租方支付的租金高达22675元、2019年每日租金高迖24488.89元，即使是短期修复亦给原告造成巨额损失；2.餐厅即便无法运营仍需向餐厅工作人员支付工资费每天5180.38元（暂以8、9和10三个月工资发放数额计算；3.餐厅现每日利润为15040.55元（暂以8、9和10三个月销售营业数额算得），修复期间，餐厅停止运营必将会给原告造成巨大的运营经济损失；4.餐厅每日需支付的水电费为1588.77元。因此被告预计应赔偿给原告的经济损失为462985.9元。综上所述，被告严重侵害了原告的合法权益，原告为维护自身合法权益，特提起诉讼，望法院判如所请。增加诉讼理由：原告在（2016）粤0113民初5431号案件中提出了涉案工程的工程质量鉴定及质量修复评估，生效法律文书最终裁定驳回卢醒对原告的起诉，并裁定原告在该案中负担质量鉴定费和修复评估费。根据原告与被告签订的合同第五条第四款的约定，被告缺、少施工或不符合标准时，原告有权扣减工程款并要求被告承担由此产生的责任。因工程的质量问题已在另案中通过法院委托进行了鉴定并核实确有质量问题，该质量问题由被告非法转包引发，根据相关法律规定，质量鉴定费和修复评估费应由被告承担。被告三江公司辩称，被告不同意原告全部诉请。1.原告于2015年12月22日已擅自使用涉案工程，按照法律规定视为验收合格，工程质量符合双方约定。2.原告擅自使用后，再经原告自行二次装修，由此引发的工程质量问题由原告自行承担，被告无需承担责任。3.根据合同约定，原、被告约定保修期为一年，在保修期内被告已经履行相应保修义务，涉案工程已经超过保修期，现原告再以此主张权利，被告无需承担保修义务。4.2015年，被告承接涉案工程后将装修部分分包给卢醒施工，后因为原告拖欠被告工程款50多万元，导致卢醒、被告均分别起诉，即涉及涉案工程的诉讼已有三个案件，而根本原因就是原告拖欠工程款。5.涉案工程已经通过相关部分验收，原告诉请也已经超过了诉讼时效，应当予以驳回。6.涉案工程按照法律规定已经验收合格，原告主张的损失缺乏法律依据。本案中，如果原告配合被告进行验收，及时发现问题，被告必然要求实际施工人进行整改，不至如此。现在原告使用涉案工程几年后又以质量问题拒付工程款，既无事实依据也无法律依据，原告应当对其擅自使用涉案场地承担全部责任。综上，被告请求依法驳回原告全部诉讼请求。双方当事人围绕本案事实提供了相关证据，本院经依法组织当事人质证，认定本案事实如下：2015年，黄老爷公司作为甲方，与三江公司作为乙方就广州南站夹层商业黄老爷餐厅建设装修事项签订《装修工程承包合同》，约定的工程内容为广州南站商业黄老爷餐厅天花、墙身、强电、弱电、地面、空调、照明、消防、地面包工包料，包安全；承包方式为由乙方按甲方认可的装修设计图纸、根据图纸工作内容、报价清单及本合同约定的工期、质量规范要求，包材料、人工、预埋、机械、质量（按国家规范及行业标准等）、安全、工期、环境卫生、员工保险，按项目单价实际结算形式承包本工程；承包自甲方通知施工之日起为开工日期，施工工期为30天；在工程承包范围内总费用按附件一工程量清单施工，定为768000元；合同签订后支付合同额50%给乙方作为材料进场预付款，完成至消防等相关部门验收合格后付至合同总额95%进度款，5%于工程验收合格之日起一年保修期满后支付；本工程附件中所列工程量为暂定量，本合同附件中所列的承包单价为确定结算总价，最终以工程实际完成数量为准（施工图及变更图工程量）；施工中乙方不得擅自对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计或施工不当而引起的变更设计所发生的费用，由乙方承担；因施工图纸变更以及甲方、铁路相关单位要求变更的情况，均认为是变更项目；变更价款的确定按照乙方实际完成并经甲方审定的工程量，按照合同工程量清单进行计价，合同工程量清单没有的项目，即为新增项目，新增项目的综合单价确定原则为先由乙方报价给甲方，然后以双方协商的认可价格为准，工程量按实计算。合同附件一报价汇总表载明工程包括内装修部分450190.04元、机电部分382118.50元、设计出图与资料盖章费25000元、第三方检测费16000元，最终优惠价768000元。其后三江公司作为甲方与卢醒作为乙方就广州南站商业夹层黄老爷餐厅装修及安装工程签订一份《装修工程承包合同》，约定的工程内容为广州南站商业夹层黄老爷钢结构、天花、墙身、强电、弱电、地面、照明等的安装及材、地面，包工包料（不含消防部分）。涉案工程完工后，黄老爷公司于2015年12月22日开业经营。因三江公司拖欠卢醒工程款，2016年6月29日，卢醒向本院提起诉讼[案号：（2016）粤0113民初5431号]，要求三江公司及黄老爷公司共同向其支付剩余工程款项及违约金。该案审理过程中，卢醒申请对涉案工程的工程造价进行鉴定。黄老爷公司抗辩涉案工程存在质量问题，申请对涉案工程进行质量鉴定，并对存在的质量问题申请修复费用的评估。经本院依法委托，广州市装付宝装饰工程质量鉴定有限公司出具《装饰装修工程质量鉴定意见书》[（质鉴）字（2017）第0721号]，载明：本装饰装修工程施工质量不符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》第8.2.4条，第8.2.5条，第8.2.6条，第8.2.9条；《建筑地面工程施工质量验收规范》第3.0.10条，第3.2.24条第3项；《屋面工程质量验收规范》第7.1.2条；《钢结构工程施工质量验收规范》第3.0.1条，第3.0.2条，第3.0.3条，第5.2.6条；《1KV及以下配线工程施工与验收规范》第4.5.1条，第5.3.2条；《建筑电气工程施工质量验收规范》第6.1.1条，第14.1.1条第1项，第14.2.10条第1项，第15.2.3条第1项，第18.2.1条第3项；《民用建筑电气设计规范》第8.5.3条；《GB/T5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分：固定布线用无护套电缆》第2.5条；《GB/T5023.4-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分：固定布线用护套电缆》第2.5条；《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》第3.0.12条第2项的规定。主要表现为：财务室、厨房、蒸汽房墙体开裂；墙面饰面板小块拼贴，墙面饰面板接缝高低差不符合要求；饰面板嵌缝不密实、不平直、宽度不一致、安装不牢固、开裂；梁柱饰面板安装不平顺（错位）、小块拼贴用铆钉固定；地面工程没有隐蔽工程质；地面工程没有隐蔽工程质量验收合格记录资料；屋面钢结构工程施工单位无施工资质，没有材料进场验收、施工质量验收合格等记录资料；就餐区屋面钢结构安装不牢固、晃动；厨房屋面盖板无采取固定措施；屋面钢结构焊缝存在焊瘤、夹渣、弧坑、不饱满；镀锌电线套管连接五金件松脱、无装设跨接接地线；电线无套管、电线布线凌乱；金属线槽无盖板，电线无按回路编号分段绑扎、槽内电线配线过多（超过线槽内截面的20%）；空调电线管无采取固定措施，线径过小、就餐区空调无法使用；配电箱内多股铜芯线无接续接线端子、跨接接地线脱落、敷线凌乱；部分厨房设备线径过小、过载严重；蒸汽房内电线铺设凌乱、与蒸汽发生器连接的柔性导管过长。该案质证过程中，黄老爷公司对该质量鉴定意见书无异议，而卢醒及三江公司认为，涉讼工程因施工产生的质量问题已经完成修复，现工程已投入使用，并无证据证实鉴定结论所载明的质量问题系因卢醒施工所致。对于上述鉴定载明的质量问题，黄老爷公司申请修复费用的评估。本院依法委托广州德高价格评估有限公司进行评估，该司出具《评估报告书》（穗德价估[2018]0237号），载明：广州南站商业夹层黄老爷餐厅于2015年10月开始进行装修及安装，于2015年12月22日开业，本次评估标的因质量缺陷修复工程，为零星项目，在遵循最高最佳使用原则、质量对等原则、评估时点原则等评估原则的基础上，考虑到部分修复项目需要拆除，而拆除过程中有可能造成二次损坏（材料耗损）；购置材料可能出现的色差问题，修复工程的难度等等（注：涉案标的区域为广州南站，为人员密集场所，为了安全，该站管理部分严禁白天施工）；在充分考虑上述因素的情况下，依据基准日当月广州市人工用工各工种成本价格信息的基础上进行调整，材料费用因采购数量等原因，充分考虑了专业费用，广州南站商业夹层黄老爷餐厅装饰装修出现质量问题需进行修复工程价格为28850元，其中三方均无异议部分的修复费用为11550元，卢醒有异议部分的修复费用为8250元，卢醒及三江公司有异议部分的修复费用为9050元。在该案中，卢醒对该份评估报告书质证认为，三方均无异议部分明细表中更换线径过小、存在过载电线，因现有线路已改造，未再使用卢醒施工的原有线路，卢醒与三江公司签订的合同未含税金，该两部分费用均不应由卢醒承担；卢醒有异议部分中修复财务室墙体开裂部分、铲除厨房墙体开裂瓷砖重新铺贴、铲除蒸汽房墙体开裂瓷砖重新铺贴系黄老爷公司二次改造后出现的问题，其余项目已过约定保修期，税费亦不应由卢醒承担；卢醒及三江公司有异议的部分存在二次施工或非质量问题导致，也无需承担相应税金。而黄老爷公司对报告书予以认可，称其已对部分质量问题进行了修复，实际上的修复费用远超出报告所载金额，相应金额应在工程总价款中予以扣减，另外，报告书未计算停业损失及夜间施工费用。三江公司认为，因修复均在夜间施工，不存在停业损失，电气部分属于卢醒的施工范围，其余意见与卢醒一致。该案于2018年12月25日作出一审判决，认为涉案工程如存在质量问题需要扣减工程款，应由作为卢醒发包方的三江公司提出，因三江公司未在该案中主张工程质量问题及扣减相应工程款，视为三江公司对其自身权利的处分，故对黄老爷公司要求扣减工程款项的抗辩意见不予采纳，判决：1.三江公司应向卢醒支付工程款288083.52元及利息，2.黄老爷公司在未支付三江公司工程款244000元范围内就上述第1项债务承担连带责任，3.驳回卢醒其余诉讼请求。受理费8343元、工程造价评估费15000元，由卢醒负担2722元、三江公司及黄老爷公司承担20621元；质量鉴定费33700元、质量问题修复评估费25000元，均由黄老爷公司承担。黄老爷公司、三江公司均不服上述一审判决，提出上诉。广州市中级人民法院经审理后就该案二审分别作出裁定、判决。2019年9月6日作出的（2019）粤01民终11796号民事裁定书，认为三江公司与黄老爷公司之间的工程款纠纷已进入另案诉讼阶段，黄老爷公司欠付三江公司的工程款在另案未作出处理之前，处于不明确状态，故卢醒应当在另案中向黄老爷公司主张权利，对于卢醒提出的要求黄老爷公司承担责任的起诉予以驳回，遂裁定撤销原一审判决第二项，裁定驳回卢醒要求黄老爷公司承担责任的起诉。同日作出的（2019）粤01民终11796号民事判决书，认为三江公司要求黄老爷公司须对其应向卢醒承担的全部工程款承担连带责任，已经上述裁定驳回卢醒的起诉，故对三江公司的上诉主张不予支持；关于工程造价评估费以及诉讼费的问题，一审的负担处理符合《诉讼费用缴纳办法》的规定，三江公司对诉讼费用的上诉，依据不足，不予支持，遂判决维持一审判决的第一项、第三项，一审案件受理费8343元，工程造价评估费15000元，共计23343元，由卢醒负担2722元，三江公司负担20621元。二审案件受理费902元部分，由三江公司负担。在（2019）粤0113民初5431号案件审理过程中，三江公司确认工程在施工过程中存在水渠漏水或整改现象，三江公司曾代为支付修复费用若干元。本案审理过程中，针对上述《装饰装修工程质量鉴定意见书》所载明的质量问题，黄老爷公司认为其在使用涉案工程过程中发现质量问题后，要求三江公司进行修复，三江公司不予理睬后自行请人进行了修复，但之后发现质量仍然存在问题，故向法庭申请没有修复尚存在质量问题的部分进行鉴定，该部分质量问题尚未进行修复。三江公司认为上述质量问题是在黄老爷公司擅自使用后另行聘请人员进行装修后鉴定得出，该部分问题不应由三江公司承担。双方确认工程未办理竣工验收手续。对此，黄老爷公司认为合同约定的工期期限已满，三江公司应当将工程交付其使用，工程基本可以使用，但经常会出现断电漏水等情况。黄老爷公司提供了2015年11月4日的《经营、安全（监察）检查通知书》的复印件、2016年1月3日、2016年1月5日、2016年2月23日的《经营、安全（监察）检查通知书》拟证明工程存在的质量问题。三江公司经质证，对上述证据的真实性、合法性、关联性均不予确认。黄老爷公司认为对上述质量问题进行修复需要停业，将造成经济损失，申请评估鉴定，同时提交了租赁场地的《房地产租赁补充合同》。三江公司经质证认为，租赁合同约定的租赁期限即将在2020年末到期，黄老爷公司在长达四年的时间内一直不对质量问题进行修复不合常理，况且黄老爷公司一直在正常使用涉案场地，不存在停业损失。另查明，2017年6月26日，三江公司向本院提起（2017）粤0113民初5273号诉讼，要求黄老爷公司支付拖欠的广州南站夹层商业黄老爷餐厅天花、墙身、强电、弱电、地面、空调、照明、消防、地面、报建及建设安装工程的工程款。经查，黄老爷公司在该案庭审中承认尚欠三江公司部分工程款，该案现尚在审理过程中。本院认为，三江公司施工完毕后，将涉案工程交付给黄老爷公司，双方确定未经竣工验收，黄老爷公司于2015年12月22日开始营业。黄老爷公司主张工程存在质量问题，要求三江公司修复。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。”可见，工程未经验收合格，不得交付使用，涉案工程未经竣工验收合格，即便存在质量问题，也因黄老爷公司擅自使用而视为工程质量验收合格，三江公司得以免除验收工程的返工义务。三江公司虽无需承担工程质量不合格的返修义务，但对于工程使用过程中出现的质量问题，三江公司仍应当按照约定或法律规定履行质量缺陷的保修义务。《建设工程质量管理条例》第四十条规定：“在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：……（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。”第四十一条规定：“建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。”本案中，双方在签订《装修工程承包合同》时约定工程的保修期为一年，少于上述法规规定的最低保修期限2年，约定无效。故三江公司对涉案工程的保修责任自工程验收合格之日起计算2年。黄老爷公司未经验收于2015年12月22日使用工程，使用之日视为验收合格之日，三江公司应自2015年12月22日承担2年的保修义务。工程质量鉴定取样之日为2017年7月21日，未超过2年的保修期。对于质量问题的修复费用，评估报告载明三江公司对于部分装修工程修复费用无异议，合计19800元（11550元+8250元），本院予以确认。三江公司持异议部分的质量问题，三江公司主张黄老爷公司在工程交付后自行委托他人修复及继续装修导致出现问题，黄老爷公司也自认曾自行修复过，故对于该部分质量问题，黄老爷公司不能证明工程出现的问题属于三江公司施工后正常使用过程中造成的质量缺陷，应承担举证不能的责任，对于该部分质量问题要求三江公司保修承担维修费用，本院不予支持。黄老爷公司主张因修复工程将产生经济损失，要求三江公司予以赔偿。根据上述评估报告载明的评估方法，已考量修复的合理成本，以及由于间接影响的其他所发生的费用等进行计算和修正，综合确定修复价值。因此，上述修复费用已考量各项影响因素，黄老爷公司目前仍正常营业，其主张的因修复产生的损失已包含在该修复费用中，故对于其单独再主张因修复而产生的经济损失，本院不予支持，对于其申请损失评估，本院亦不予准许。关于黄老爷公司要求三江公司支付其在(2016)粤0113民初5431号案件中因申请鉴定、评估而发生的鉴定费33700元、评估费25000元，该部分费用属于黄老爷公司因主张工程质量缺陷问题而产生的实际损失，根据双方的过错，酌情支持三江公司应向黄老爷公司支付鉴定费16850元、评估费12500元，对于黄老爷公司超过部分诉请不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、被告广州三江建设工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广东黄老爷生物科技有限责任公司支付修复费用19800元；二、被告广州三江建设工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广东黄老爷生物科技有限责任公司支付鉴定费16850元、评估费12500元；三、驳回原告广东黄老爷生物科技有限责任公司的其余诉讼请求。如不按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费9305元，由原告广东黄老爷生物科技有限责任公司承担8474元,被告广州三江建设工程有限公司承担831元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长  余 珣人民陪审员  何蕴华人民陪审员  黄英启二〇二〇年四月十日书 记 员  陈 冬