`广东省佛山市顺德区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0606民初4939号原告：杨锦培，男，1963年10月19日出生，汉族，住广东省佛山市顺德区***********，公民身份号码440************214。委托诉讼代理人：罗茜，广东粤高律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈小萍，广东粤高律师事务所律师。被告：广东顺德馨怡装饰设计工程有限公司伦教第二分公司，住所地广东省佛山市顺德区********阳光棕榈园第一期3号铺位，统一社会信用代码914***********328B。负责人：曾燕燕。被告：广东顺德馨怡装饰设计工程有限公司，住所地广东省佛山市顺德区****************，统一社会信用代码914***********011Q。法定代表人：李某1。两被告委托诉讼代理人：黄志斌，男，1984年2月28日出生，汉族，住江西省赣州市定南县***********，系该公司员工。原告杨锦培诉被告广东顺德馨怡装饰设计工程有限公司伦教第二分公司（以下简称馨怡伦教分公司）、广东顺德馨怡装饰设计工程有限公司（以下简称馨怡公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年2月25日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告杨锦培的委托诉讼代理人罗茜、两被告的委托诉讼代理人黄志斌到庭参加了诉讼。本案已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.请求判令解除原告与被告馨怡伦教分公司签订的《装饰工程合同书》；2.请求判令被告馨怡伦教分公司向原告退回工程款21277.10元；3.请求判令被告馨怡伦教分公司向原告支付逾期完工违约金人民币27000元；4.请求判令被告馨怡伦教分公司支付逾期未向原告退回工程款及承担违约金的利息313.21元（利息以48277.10元为基数，按照全国银行间同业拆借中心贷款市场报价利率，自2019年11月15日起暂计算至2020年1月10日，具体详见附表《利息计算明细表》，实际应计至被告清偿完毕全部债务之日止）；5.请求判令被告馨怡公司对被告馨怡伦教分公司在本案中的债务承担连带清偿责任；6.请求判令两被告承担本案的全部诉讼费用及律师服务费2000元。事实和理由：原告委托被告馨怡伦教分公司承包原告位于顺德伦教嘉好悦园3#704室的装饰装修工程，原告于2019年1月17日向被告馨怡伦教分公司支付了装修定金5000元，而后，2019年5月3日，原告与被告馨怡伦教分公司签订了《装饰工程合同书》，约定：由馨怡伦教分公司承包原告的房屋装饰装修工程，工期自2019年5月6日至2019年8月6日；工程总价款为人民币107000元；合同后附装饰工程项目及报价单。合同签订后，原告于2019年5月3日向被告馨怡公司伦教分公司支付第一批工程款50000元，于2019年7月3日向被告馨怡公司伦教分公司支付第二批工程款45000元，原告共向被告馨怡公司伦教分公司支付工程款人民币100000元，被告馨怡公司伦教分公司均已收到前述款项，并向原告出具相应收款收据。然而，被告馨怡公司伦教分公司收到原告的工程款后，一直拖延完成合同约定的工程项目，经原告多次催告，被告馨怡公司伦教分公司未能在合同约定的2019年8月6日完成案涉装饰装修工程。2019年9月6日，经原告与被告馨怡公司伦教分公司协商，被告馨怡公司伦教分公司与原告就工程签订了补充协议，约定：被告馨怡公司伦教分公司承诺在2019年9月30日前完成合同内注明的施工项目；如被告馨怡公司伦教分公司没有按时完工，逾期一天罚300元。补充协议签订后，被告馨怡公司伦教分公司仍然没能在补充协议约定的工期限期内完成全部工程项目。原告曾多次敦促被告馨怡公司伦教分公司完成装修工程，但被告馨怡公司伦教分公司最终没有完成合同及补充协议约定的工程项目。2019年10月28日，原告与被告馨怡公司伦教分公司案涉工程承包负责人黄志斌协商，黄志斌就工程完成情况及后续工程须完成事项进行了确认。2019年11月14日，原告再次与黄志斌协商，黄志斌就工程完成情况，工程须退回原告的工程款项及被告馨怡公司伦教分公司须承担延期完成合同工程项目的违约责任进行确认。被告馨怡公司伦教分公司同意于2019年11月30日前向原告退回工程款项人民币21277.10元及承担违约金人民币6600元。另，根据《中华人民共和国公司法》第十四条的规定，公司设立分公司，分公司的民事责任由公司承担，被告馨怡公司应当承担被告馨怡公司伦教分公司的民事责任。期间，原告多次向被告馨怡公司伦教分公司催收，但被告馨怡公司伦教分公司一直逃避承担相应退款及违约责任，原告于2019年12月3日分别向被告馨怡公司伦教分公司、被告馨怡公司发出律师函，两被告收到律师函后均仍拒绝按合同、补充协议约定及有关承诺事项向原告退回工程款项及承担违约责任，两被告已构成根本违约，同时，两被告应向原告支付逾期未予退回工程款及承担违约金的利息。综上所述，原告为维护自己的合法权益，根据双方约定及《合同法》的相关规定，特向法院依法提起诉讼，恳请判如所请。两被告辩称，我方同意解除合同；对退回工程款21277.1元无异议；对违约金有异议，违约金过高，应该按照双方之前谈好的6600元确定违约金；我方认为不应支付利息和律师费。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告提供的证据真实合法，被告没有异议，本院予以采信并记录在案。被告在庭审中没有提交证据。经审理查明：原告杨锦培委托被告馨怡伦教分公司承包原告位于佛山市顺德区*********#704房屋的装饰装修工程，原告于2019年1月17日向被告馨怡伦教分公司支付了装修定金5000元。2019年5月3日，原告与被告馨怡伦教分公司签订了《装饰工程合同书》，约定工程地点为佛山市顺德区*********#704；工期自2019年5月6日至2019年8月6日；工程总价款为107000元；合同后附馨怡装饰标准工程预算单。上述合同签订后，原告于2019年5月3日向被告馨怡公司伦教分公司支付工程款50000元，于2019年7月3日向被告馨怡公司伦教分公司支付工程款45000元，原告共向被告馨怡公司伦教分公司支付工程款人民币100000元，被告馨怡公司伦教分公司向原告出具相应收款收据。被告馨怡公司伦教分公司未能按照合同约定在2019年8月6日前完成案涉装饰装修工程。2019年9月6日，原告与被告馨怡公司伦教分公司协商，双方签订了补充协议，约定被告馨怡公司伦教分公司承诺在2019年9月30日前完成合同内注明的施工项目；如被告馨怡公司伦教分公司没有按时完工，逾期一天罚300元。补充协议签订后，被告馨怡公司伦教分公司仍然没能在补充协议约定的期限内完成全部工程项目。2019年10月28日，原告与被告馨怡公司伦教分公司案涉工程负责人黄志斌协商，黄志斌就工程完成情况及后续工程须完成事项进行了确认。2019年11月14日，原告再次与黄志斌协商，黄志斌在装修工程完成情况汇总表后签名确认，并注明“待审核后，于2019年11月18日办理结算手续，具体退款时间另行协商”。原告于2019年12月3日分别向两被告发出律师函，要求两被告于2019年12月10日前向原告退还工程款及违约金合计27877.1元，逾期将依法追究两被告责任。之后两被告并未向原告支付任何款项，原告遂向本院提起本案诉讼。以上事实，还有本院开庭笔录在案佐证。本院认为,原告与被告馨怡伦教分公司签订《装饰工程合同书》，双方成立装饰装修合同关系，应当按照约定履行各自的权利义务。原告认为双方已经就案涉装饰装修工程进行结算，案涉工程已经完工，现要求解除合同，被告馨怡伦教分公司在庭审时亦同意解除合同，本院确认原告杨锦培与被告馨怡伦教分公司在2019年5月3日签订的《装饰工程合同书》于2020年4月2日解除。对于原告主张的退回工程款21277.1元，与原被告之前清算的金额一致，两被告同意向原告退回工程款21277.1元，本院予以确认。对于原告主张的逾期完工违约金27000元，补充协议约定被告馨怡公司伦教分公司承诺在2019年9月30日前完成合同内注明的施工项目；如没有按时完工，逾期一天罚300元。两被告认为违约金过高，要求法院调整。原告认为被告违约造成原告利息损失及律师费损失，律师费损失金额为4000元。本院根据被告的违约情况及原告的损失情况酌定被告馨怡伦教分公司向原告支付违约金8000元。对于原告主张的利息，原告主张的违约金已经包含利息损失，不可重复主张。对于原告主张的律师费，没有合同约定，且违约金已经包含律师费损失，因此本院不予支持。对于被告馨怡公司的责任，《中华人民共和国公司法》第十四条的规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。被告馨怡伦教分公司为馨怡公司设立的分公司，馨怡伦教分公司的民事责任应当由馨怡公司承担。综上，依照《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国合同法》第九十三条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用中华人民共和国合同法若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，判决如下：一、原告杨锦培与被告广东顺德馨怡装饰设计工程有限公司伦教第二分公司在2019年5月3日签订的《装饰工程合同书》于2020年4月2日解除；二、被告广东顺德馨怡装饰设计工程有限公司伦教第二分公司、广东顺德馨怡装饰设计工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告杨锦培退还工程款21277.1元；三、被告广东顺德馨怡装饰设计工程有限公司伦教第二分公司、广东顺德馨怡装饰设计工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告杨锦培支付违约金8000元；四、驳回原告杨锦培其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取为1220元（原告已预交），由原告杨锦培负担520元，被告广东顺德馨怡装饰设计工程有限公司伦教第二分公司、广东顺德馨怡装饰设计工程有限公司负担700元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员 张 宇二〇二〇年四月三日书记员 何裕康