襄阳市樊城区人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0606民初5920号原告：金玲，女，1968年11月13日出生，汉族，襄阳市人，住襄阳市樊城区。委托诉讼代理人：周圣强，湖北法正大律师事务所律师。委托诉讼代理人：邓萍，湖北法正大律师事务所律师。被告：襄阳魔块装饰工程有限公司，住所地：襄阳市高新区邓城大道翰林世家1号楼3楼。法定代表人：李金鑫，该公司总经理。被告：武汉嘉禾装饰集团有限公司，住所地：武汉市蔡甸区蔡甸街石洋、幺铺村1栋。法定代表人：卢阔，该公司总经理。委托诉讼代理人：黄梦佳，湖北忠三律师事务所律师。委托诉讼代理人：冯茜，湖北忠三律师事务所实习律师。原告金玲与被告襄阳魔块装饰工程有限公司（以下简称魔块装饰公司）、武汉嘉禾装饰集团有限公司（以下简称嘉禾装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月22日立案受理，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告金玲及其委托诉讼代理人周圣强，被告嘉禾装饰公司的委托诉讼代理人黄梦佳到庭参加诉讼。被告魔块装饰公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告金玲向本院提出诉讼请求：1.判令依法解除原、被告于2018年12月17日签订的《住宅装饰装修工程施工合同》，立即向原告返还装修款40000.00元整，并承担从2019年5月1日起至解除合同之日止每天50元的违约责任；2.诉讼费全部由被告承担。事实与理由：原告位于襄阳市××区××城××小区××号房屋需要装修，被告魔块装饰公司、嘉禾装饰公司联合在襄阳开展住宅装修活动，嘉禾装饰公司授权魔块装饰公司使用“嘉禾”商标对外宣传并接受客户签约。2017年11月25日，原告参加了被告开展的家装活动，支付了认购金。2018年12月17日，原、被告签订了正式的《住宅装饰装修工程施工合同》，原告支付了装修款共180000元，但被告没有履行完毕合同义务，还有40000元的工程没有施工。现被告已经停止在襄阳的装修经营，因被告违约导致合同无法继续履行。为此，原告为维护自身合法权益，特诉至法院，请求依法判决。被告魔块装饰公司未到庭参加诉讼，也未提交答辩意见。被告嘉禾装饰公司辩称，1.嘉禾装饰公司与魔块装饰公司没有合同关系，双方也未开展联合宣传活动。魔块装饰公司使用“嘉禾”商标从事经营活动，是魔块装饰公司的前股东张彭亮与案外人武汉家装公社信息咨询公司发生的商标许可关系；2.嘉禾装饰公司只对商品质量有监督义务，没有法律规定需要对商品质量问题承担连带责任。且本案不是商品质量问题，是合同违约问题；3.魔块装饰公司不是嘉禾装饰公司的分公司、子公司，嘉禾装饰公司不应对魔块装饰公司的经营行为承担民事责任；4.嘉禾装饰公司与原告没有合同关系，不是《住宅装饰装修施工合同》的主体，不应承担责任。本院经审理认定事实如下：2017年11月24日《超级家装1号产品发布会优惠政策》载明：第1-5名签约者交纳3000元认筹金后享有相关优惠，3000元认筹金不抵扣工程款。同日，金玲向魔块装饰公司支付3000元认筹金。2018年12月17日，原告金玲作为甲方、被告魔块装饰公司作为乙方，双方签订的《住宅装饰装修工程施工合同》，载明：装饰装修工程为汉水华城锦苑5-1-901，工程预算为190000元，期限为2018年12月至2019年5月1日。付款方式及结算时间为：第一期为合同总额的65%即123000元，于合同签字确认后付款；第二期为合同总额的30%即57000元，于泥工作业完成、木工作业进场前或木工作业完成、泥工作业进场时；第三期为合同总额的5%即10000元，在基础装修完成后双方验收合格，甲方向乙方支付完成剩余工程款项及所有中间变更项目，乙方安排家具、家电等进场，无家具、家电的则在五金、灯饰、窗帘等安装前。工程结算由乙方根据实际工程量作出《工程结算单》经甲方核算结账，多退少补。乙方的责任造成工期延误的，按照50元/天赔偿甲方；若甲方延误则按照50元/天支付乙方管理费，甲乙双方均不承担工期延误造成的其他损失。因一方违约致使合同无法履行时，可以解除合同等。金玲向魔块装饰公司支付相关款项后，魔块装饰公司向金玲出具《收据》、《收款收据》等，载明：2017年11月25日收到20000元认购金，2018年12月19日收到第一期工程款103000元，2019年4月2日收到第二期工程款57000元。以上共计180000元。证人张某作为魔块装饰公司的员工，证人陶某作为魔块装饰公司的项目经理，二人证明汉水华城锦苑5-1-901工地装修未完工，未完成工程量的价款为50086.5元。另查明，《住宅装饰装修工程施工合同》乙方落款为“嘉禾装饰（魔块装饰公司）”，仅加盖了魔块装饰公司的公章。《超级家装1号产品发布会优惠政策》的落款为“嘉禾装饰集团襄阳分公司”，仅加盖了魔块装饰公司的公章。2017年11月25日《家电配置清单》的落款为“嘉禾装饰襄阳分公司”，仅加盖了魔块装饰公司的公章。2019年2月28日《襄阳分公司超级家装1号产品团购政策》、《精装套餐产品团购方案》的落款为“武汉嘉禾装饰集团有限公司”，加盖的印章为彩印。“襄阳嘉禾装饰”微信公众号介绍了武汉嘉禾装饰集团有限公司为中国装修品牌10强、其线下业务板块包括魔块家居等，但该公众号的账号经营主体为魔块装饰公司。还查明，2018年11月17日《商标使用授权书》载明：兹授权魔块装饰公司为嘉禾装饰湖北省襄阳市城区的特许加盟连锁，特授权使用“嘉禾”商标在襄阳从事建筑装饰经营活动，负责襄阳区域的嘉禾品牌传播和经营，并对其承揽的所有工程质量与服务负责，有效期限：2018年8月1日至2019年7月31日。落款为“武汉嘉禾装饰集团有限公司”，并加盖有公章，但该《商标使用授权书》为复印件。上述事实，有双方当事人的陈述，原告金玲提供的魔块装饰公司、嘉禾装饰公司的工商登记信息，《工程预算单》、《住宅装饰装修工程施工合同》、《超级家装1号产品发布会优惠政策》、《家电配置清单》、《商标使用授权书》复印件、《襄阳分公司超级家装1号产品团购政策》彩印件、《精装套餐产品团购方案》彩印件，《收据》、《收款收据》，银行转款凭证，“襄阳嘉禾装饰”微信公众号，证人张某、陶某的证言及出具的《未完成工程量及价值表》等证据在卷佐证。本院认为，原告金玲与被告魔块装饰公司在平等、自愿的基础上签订的装饰装修合同，是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。原告金玲依约支付了180000元工程款，被告魔块装饰公司未按照合同约定履行全部义务，且已停止营业活动，无法继续履行合同，致使合同目的无法实现，故原告金玲要求解除合同符合法律规定和合同约定，本院予以支持。原告金玲于2019年8月22日向本院提起诉讼，本院于2019年10月20日在人民法院报上刊登公告，自公告之日起60日视为向被告魔块装饰公司送达，故2019年12月19日视为被告魔块装饰公司收到原告要求解除合同的通知，此时双方签订的《住宅装饰装修工程施工合同》解除。施工合同实际总造价为190000元，原告金玲已支付了180000元工程款，被告魔块装饰公司未完成的工程量的价款为50086.5元，故对原告金玲要求被告魔块装饰公司返还剩余款项40000元的诉讼请求本院予以支持。《住宅装饰装修工程施工合同》约定施工期限截至2019年5月1日，乙方的责任造成工期延误的按照50元/天赔偿甲方，故被告魔块装饰公司应当以50元/天的标准、支付从2019年5月2日起至合同解除之日即2019年12月19日止的违约金11600元（50元/天×232天）。原告金玲要求被告嘉禾装饰公司承担责任。本院认为，《住宅装饰装修工程施工合同》和收款收据等均未加盖被告嘉禾装饰公司的公章，微信公众号的经营者也非被告嘉禾装饰公司，故被告嘉禾装饰公司并非合同相对方。原告金玲主张被告嘉禾装饰公司授权魔块装饰公司使用其商标，仅提供了《商标使用授权书》复印件，真实性无法核实，且被告嘉禾装饰公司不予认可。被告嘉禾装饰公司辩称通过案外人武汉家装公社信息咨询公司授权被告魔块装饰公司的前法定代表人张彭亮个人使用“嘉禾”商标；法律规定商标许可人负有监督被许可人使用其注册商标的商品质量的义务，但原告金玲与被告魔块装饰公司产生纠纷的原因是魔块装饰公司未按照合同约定履行义务，而非存在商品质量问题，故被告嘉禾装饰公司不应承担责任。本院对被告的该辩解意见予以采纳，对原告金玲要求被告嘉禾装饰公司承担责任的诉讼请求不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十六条、第九十七条，《中华人民共和国商标法》第四十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、原告金玲与被告襄阳魔块装饰工程有限公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同》于2019年12月19日解除；二、被告襄阳魔块装饰工程有限公司向原告金玲返还剩余工程款40000元，并支付违约金11600元；三、驳回原告金玲的其他诉讼请求。上列应付款项，于本判决生效之日起十日内支付，逾期支付，按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费800元、公告费560元，共计1360元，由被告襄阳魔块装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省襄阳市中级人民法院。审 判 长  周传慧人民陪审员  陈小玲人民陪审员  周 英二〇二〇年四月二十七日法官助理段绪娟书记员张梓潇