江苏省昆山市人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0583民初17867号原告：昆山美思美流体设备有限公司，统一社会信用代码91320583051894905B，住所地江苏省昆山市张浦镇花苑路155号3号房。法定代表人：杨德明，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：王运双，上海市树声（昆山）律师事务所律师。被告：昆山铁手机械科技有限公司，统一社会信用代码91320583354560080R，住所地江苏省昆山市玉山镇富城路199号6号房。法定代表人：马茂文，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：赵慧，女，该公司职员。原告昆山美思美流体设备有限公司与被告昆山铁手机械科技有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年10月31日立案后，依法适用简易程序，于2019年12月17日公开开庭进行了审理，原告法定代表人杨德明及委托诉讼代理人王运双，被告法定代表人马茂文及委托诉讼代理人赵慧到庭参加诉讼。后因不宜适用简易程序，本院依法转为普通程序审理。本院于2020年3月19日公开开庭进行了审理，原告委托诉讼代理人王运双，被告法定代表人马茂文及委托诉讼代理人赵慧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告昆山美思美流体设备有限公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告支付22012元货款给原告以及利息暂计1981元(以22012元为本金，从2018年4月20日开始到实际支付日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算)；2.诉讼费由被告承担。事实和理由：被告在2018年2月26日给原告下《厂商采购单》，原告向被告提供油管，液压系统等产品，被告的工作人员杨琴在3月16日和3月20日签收到原告的货物。原告在3月23日开具增值税专用发票，被告已经抵扣。事后原告多次向被告要钱，被告找各种理由拒绝支付，原告无奈请求法院支持原告的诉讼请求。被告昆山铁手机械科技有限公司辩称，原告的提供的货物有质量问题，到现在对我们公司造成很大损失，主要是我们的客户没有验收，原告不配合维修，我们不愿意支付货款。我们之前谈好一个月后付款，但是货刚送过来就发现有质量问题，所以一直没有付款。当事人围绕诉讼请求向本院提供证据，本院组织双方当事人进行证据交换和质证，对于双方当事人有争议和无争议的事实和证据，本院经审理分别认定如下：1.2018年2月23日，原被告签订《厂商采购单》一份，载明交货日期为2018年3月15日，由被告向原告采购液压站1台，总价为5200元、HOB50*50FA-30油缸2台，总价为1200元、HOB50*50FA油缸2台，总价为1000元，以上总金额共计7400元；付款方式为月结30天；延期交货扣款为双方按照订单约定交货、收货，如因供方延期交货给需方造成损失，每天扣款5%。2018年3月16日，原告向被告交付上述货物，总金额为7400元。被告对于收到以上货物并无异议，但认为有质量问题，被告向本院提供被告与其客户之间的微信聊天记录，但原告并不认可，也并不同意退货。2.2018年2月26日，原被告签订《厂商采购单》一份，载明交货日期为2018年3月5日，由被告向原告采购3台液压机，总价为10700元、HOB50*50FA-30油缸3台，总价为1800元、HOB50*50FA油缸3台，总价为1500元，以上总金额共计14000元；付款方式为月结30天；延期交货扣款为双方按照订单约定交货、收货，如因供方延期交货给需方造成损失，每天扣款5%。2018年3月16日，原告向被告送达上述货物，总计金额为14000元。被告对于收到上述货物并无异议，但认为原告延期送货，且向原告退还了电机和油泵三套，且认为质量有异议，要求退货。原告针对延期送货向本院提供聊天记录，证明在2018年3月14日时因被告要求“拆完喷漆”，因此从3月14日之后再延期三天，后原告于2018年3月16日交货。针对以上1、2次《厂商采购单》的交货，原告于2018年3月23日向被告开具增值税发票，总金额为22012元。3.2018年3月27日，原被告签订《厂商采购单》一份，载明由被告向原告采购液压站1台，单价为3500元、HOB50*50FA-30油缸1台，单价为600元、HOB50*50FA油缸一台，单价为500元，总价为4600元；同时约定付款方式为月结30天。2018年4月13日，原告向被告送达液压站以及上述合同中的油缸，另有接头非标定做3个（金额为150元），总计4750元，由被告签收。该送货单中所涉货物被告认为已经退回，原告确认其退货，但是认为在退货过程中将重要配件取走，且在诉讼请求中并未包含该次交易中的内容。因被告未能按期支付货款，故原告起诉至法院。本院认为，原被告之间的买卖合同关系真实有效，双方均应当履行各自的义务。原告明确其主张的货款为2018年2月23日和2018年2月26日的《厂商采购单》中所对应的货物，原告已经按约交货，被告已经签收，且原告向被告开具增值税发票，原告理应支付货款。被告认为货物有质量问题，应当向本院提供证据，被告所提供的证据均系其与其客户之间的聊天记录，无法证实与原告提供的货物之间的关联性，也无法证实原告所提供的货物有质量问题，被告认为货物有质量问题也未向原告提出过书面质量异议，本院对于被告所称的质量异议不予采信。关于被告所称的延期交货，按照2018年2月26日的《厂商采购单》，其交货时间为2018年3月5日，但被告工作人员在3月14日时仍与原告协商拆完喷漆事宜，应当视为双方对交货期限的延期，延期交货是双方协商的结果，因此对于被告所称的延期交货不予认定。关于被告所称的退货，原告认可在2018年2月26日的《厂商采购单》中退货电机3台，按照双方约定的价格为1800元，对于该1800元因原告认可被告已经退货，本院从货款中予以扣除。被告认为退货的系电机和油泵三套，总金额为4602元未向本院提供证据，本院不予认定。原告认为退货的三台电机系抵扣原来的配件，未能向本院提供充分的证据，本院不予认定。综上，本院认定被告结欠原告的货款为20212元。因双方约定的付款期限为月结30天，货款均已到期，本院对于原告主张被告支付货款20212元予以支持。因被告未按期足额支付货款，原告有权要求被告支付逾期付款利息。因双方约定的付款方式为月结30天，原告向被告开具增值税发票的时间为2018年3月23日，因此本院认定付款期限为2018年4月22日。逾期付款利息的起算点为2018年4月23日，双方未约定逾期付款利率，自2018年4月23日至2019年8月19日期间，按照中国人民银行同期同档贷款利率计算；自2019年8月20日至实际付款之日期间，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百三十条、第一百六十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院》第二十四条之规定，判决如下：被告昆山铁手机械科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告昆山美思美流体设备有限公司货款20212元及逾期付款利息（以20212元为基数，自2018年4月23日计算至2019年8月19日，按照中国人民银行同期同档贷款利率计算；自2019年8月20日至实际付款之日，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（履行账号：3220198643605151526040242，开户行：中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部，户名：昆山市人民法院财务结算中心）。案件受理费400元，由原告承担95元，由被告承担305元。该款已经由原告预交并同意直接由败诉方承担，本院不再退还，被告于履行上述判决时一并支付给原告。按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条的规定，申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费400元。户名：江苏省苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76。审 判 长  汤秋婷人民陪审员  盛永林人民陪审员  朱 慧二〇二〇年四月三十日书 记 员  周玉燕