福建省龙岩市新罗区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0802民初466号 原告：杨爱，男，1987年7月29日出生，汉族，居民，住贵州省松桃苗族自治县。 被告：贵州飞路杰保温材料有限公司，住所地贵州省黔南布衣族苗族自治州长顺县白云山镇鼠场工业园区，统一社会信用代码91522729MA6GKQ9L18。 法定代表人：刘东杰，执行董事。 委托诉讼代理人：赖祥庆，福建公治律师事务所执业律师。 原告杨爱与被告贵州飞路杰保温材料有限公司（以下简称：飞路杰公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年1月6日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告杨爱、被告飞路杰公司的委托诉讼代理人赖祥庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 杨爱向本院提出诉讼请求：一、飞路杰公司立即给付杨爱施工队剩余工资128755元；二、本案诉讼费用由飞路杰公司承担。 事实与理由：2018年10月，杨爱施工队与飞路杰公司管理人陈伟经口头协商后跟随至龙岩居然之家对位于龙岩市恒宝城市广场龙岩居然之家空调系统风管进行施工，后因飞路杰公司生活费拖欠而导致工人停工不做。因当时工期紧，经龙岩佳力制冷有限公司（以下简称：佳力公司）、林勇庭和飞路杰公司刘东杰本人出面协调，并保证工人工资如期发放后于2018年12月29日签订《安装协议》后继续施工，直至竣工验收。验收后，飞路杰公司以总量统计不合，故意拖欠工资至2019年8月14日核量确认后，又以材料损坏，用料不合理，罚款等多项扭曲事实的霸道条款扣取工人工资，并胁迫杨爱同意所有霸道扣款条例后才同意付工人工资。为维护杨爱合法权益，特起诉。 飞路杰公司辩称，一、本案属于承揽合同纠纷。杨爱与飞路杰公司双方之双方应按签订的《安装协议》约定进行结算报酬。二、杨爱与飞路杰公司双方未对杨爱方的工作量进行确认。杨爱提供的《居然之家风管量—年前》证据，没有飞路杰公司签字或盖章确认，不能作为认定杨爱方工作量的依据。佳力公司已将本案工程承包给了飞路杰公司，具体是不是全部工程由杨爱方完成，该公司不完全清楚。该证据相当于证人证言，未出庭接受质证，依法不应采信。三、飞路杰公司不存在杨爱诉状中所述飞路杰公司拖欠其生活费的情况。飞路杰公司早已把钱转给陈伟，陈伟也已把钱转给了杨爱，但杨爱一直在与陈伟争执要把这笔钱作为杨爱在贵阳给陈伟个人干活的工钱。双方争执不下，杨爱就以飞路杰公司拖欠其生活费为由叫工人停工，飞路杰公司只好另请他人完成地下室工程，造成飞路杰公司另外支出他人报酬109500元。四、飞路杰公司承接的本案工程项目中涉及风管的安装项目，并非全部由杨爱完成。在施工快要结束时，杨爱又再次停工不干，飞路杰公司不得不另行委托其他第三方进行了部分收尾施工，产生费用16000元。五、双方签订的《安装协议》第二条第3项约定，承包方式为本合同承包范围内的人工、机械及个人的所有费用。第九条约定，施工中安全责任由乙方协商负责，如发生财产损失或人员伤亡或者其他事故时，乙方承担全部责任及所有费用。第十条约定，乙方所有相应人员必须持证上岗，统一着装。因此，飞路杰公司为杨爱方工人垫付的交通费、代买的保险费、安全帽、工作服等费用应由杨爱承担。飞路杰公司在与杨爱进行结算时提出应在所付的报酬中扣减上述费用，其中包括飞路杰公司为杨爱方代购辅材和保险产生的14801元、代购安装工具和电线产生的8000元、代购工作服和安全帽产生的2697元、代购飞机票产生的3858元，以及材料损坏扣款，本案工程仍在质保期内，发包方扣减了总工程款5%作为质保金，杨爱安装的部分也负有维修质保的义务，同样应予以扣除。还有飞路杰公司已支付给杨爱的劳务报酬20万元。双方在结算时，因分歧较大没有结算最终结果。综上，飞路杰公司请求驳回杨爱诉讼请求。 本院经审理认定事实如下：2018年佳力公司将居然之家商场中央空调风管制作安装工程发包给飞路杰公司施工。2018年10月，飞路杰公司将居然之家商场1-4层施工图所有内容的施工机房外的风管制作转包给杨爱，由杨爱组织工程队进行施工。2018年12月29日，飞路杰公司（甲方）与杨爱（乙方）就涉案工程签订《安装协议》，协议载明：“一、飞路杰公司将居然之家商场1-4层施工图所有内容的施工机房外的风管制作转包给杨爱。二、承包内容：本工程施工图风系统1-4层及地下一层（不含机房内所有管件、风口不含在内，经协商定价后安装）。所有内容的施工机房外的风管制作。三、结算方式按复合风管单项计价，以实际工程量进行结算：1.复合风管单面钢板制作（13元/平方米）以及安装总价26元/平方米（含风管材料的卸车、场内搬运、风管的制作、安装、接进机房10公分完成安装）。四、工期要求：2018年12月1日进场，竣工日期2019年1月30日。五、付款方式：1.从进场后第二个月开始，每个月25日按甲乙双方核实的上一个月工程进度，按合同支付工程进度款。2.风管安装:风管制作、安装进度的80%支付，待工程竣工验收合格后支付到工程款的95%，剩余5%等验收甲方认可后支付工程款。”2019年初工程完工。2019年8月14日，杨爱与龙岩市佳力制冷设备有限公司对杨爱施工队的工程量进行结算，结算单载明：“一楼工程量为2266平方米，二楼工程量为3059平方米，三楼工程量为2785平方米，四楼工程量为2032平方米，地下-1楼总工程量为4391平方米。楼面风管改动补工时费8000元整”。结算后，佳力公司盖章确认，杨爱签字捺印予以确认。2019年9月4日飞路杰公司与佳力公司对工程进行结算确认。上述工程后佳力公司验收后投入使用。 另查明，飞路杰公司已支付杨爱工程款20万元。飞路杰公司为杨爱及其工人垫付飞机票、动车等交通费用5266.9元，杨爱对上述费用予以认可，同意从工程款中予以抵扣。 庭审后，本院询问飞路杰公司诉讼代理人是否申请由本院委托第三方对涉案工程量进行重新鉴定，飞路杰公司表示不申请重新鉴定。 上述事实有杨爱提供的《工程量统计单》、《安装协议》、《结算单》以及飞路杰公司《收条》、登机牌、动车车票、出租车票据等证据以及当事人的庭审陈述予以证实，本院予以认定。 本院认为，《中华人民共和国合同法》第二百五十一条：“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作”。2018年12月29日，飞路杰公司（甲方）与杨爱（乙方）签订《安装协议》，协议明确载明：“结算方式按复合风管单项计价，以实际工程量进行结算：1.复合风管单面钢板制作（13元/平方米）以及安装总价26元/平方米”。2019年8月14日，杨爱与佳力公司的工程量进行结算后，2019年9月4日飞路杰公司与佳力公司对工程进行结算确认。本院认为飞路杰公司与佳力公司的结算在杨爱与佳力公司的结算之后，飞路杰公司与佳力公司的结算应当以杨爱与佳力公司的结算为基础。庭审中，飞路杰公司对杨爱与佳力公司司对工程量的结算不予认可，庭审后，本院询问飞路杰公司是否申请由本院委托第三方对涉案工程量进行重新鉴定，飞路杰公司表示不予申请。故对杨爱与佳力公司的工程量的结算效力本院予以认定。《安装协议》约定：“工程竣工验收合格后支付到工程款的95%，剩余5%等验收甲方认可后支付工程款”。上述工程已完工，且佳力公司已投入使用，飞路杰公司应当支付全额工程款，其主张要求扣减服装、劳保工具、质保金的答辩意见，没有合同依据，本院不予支持。飞路杰公司应支付杨爱工程款共计328775元【（2032+2785+3059+2266）平方米×26元+4391平凡米×13元+8000元】，扣除已支付工程款20万元以及飞路杰公司为杨爱及其工人代垫的交通费用5266.9元，还应支付123488.1元。上述款项飞路杰公司应当限期予以给付。飞路杰公司主张杨爱施工队因杨爱停工雇请他人完成本该由杨爱完成的工程的答辩意见，因其提供的《收条》真实性均无法确认，且没有其他证据予以辅助证明，杨爱亦予以否认，故该答辩意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、二百五十二条之规定，判决如下： 一、贵州飞路杰保温材料有限公司应于本判决生效之日起十日内支付杨爱工程款123488.1元。 二、驳回杨爱的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务违约金。 本案案件受理费2875元，减半收取1437.5元，由杨爱负担37.5元，由贵州飞路杰保温材料有限公司负担1400元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于福建省龙岩市中级人民法院。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员 陈    洁 二〇二〇年四月九日 书记员 王晓妍（代） 附：主要法律条文 一、《中华人民共和国合同法》第二百五十一条【定义】承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第二百五十二条【合同的主要条款】承揽合同的内容包括承揽的标的、数量、质量、报酬、承揽方式、材料的提供、履行期限、验收标准和方法等条款。 第二百五十三条【承揽工作的完成】承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外。 承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人也可以解除合同。 二、执行申请提示 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 三、主动履行生效法律文书提示 履行款存入以下账户 开户单位：龙岩市新罗区人民法院 开户行：兴业银行龙岩新兴支行 账号：17×××01 支付款项时，请在摘要栏写明款项内容、案件承办人、案号、当事人姓名等。