江苏省江阴市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0281民初11125号原告季冬红，女，1972年11月22日生，汉族，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。被告常州金玫瑰建筑装饰工程有限公司，统一社会信用代码91320411MA1P43HMXU，住所地江苏省常州市新北区华山路18号。法定代表人李红强，该公司负责人。被告李红强，男，1986年8月19日生，汉族，住河南省西华县。本院于2019年7月22日受理了原告季冬红与被告常州金玫瑰建筑装饰工程有限公司（以下简称金玫瑰公司）、李红强装饰装修合同纠纷一案，依法由审判员储振宇担任审判长，与人民陪审员许庆健、恽敖兴组成合议庭，于2020年3月13日适用普通程序公开开庭进行了审理，原告季冬红到庭参加诉讼，被告金玫瑰公司、李红强经本院依法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告季冬红诉称：2018年1月4日，她与金玫瑰公司签订房屋装修施工合同1份，约定金玫瑰公司为她所有的位于江阴市的房屋进行装修，装修工程总价14000元；施工期从2018年1月5日至2018年1月30日计25天。合同签订后，她陆续支付金玫瑰公司装修款11540元。但金玫瑰公司仅进驻施工场地三天，做了些前期施工准备工作，之后便未再进行后续施工。为此，她多次联系金玫瑰公司法定代表人李红强，要求其按约施工，但李红强以各种理由推脱怠工。因与李红强沟通无果，她提出解除施工合同，金玫瑰公司返还已付装修款，李红强表示同意，但之后仅返还了装修款5000元。经查，金玫瑰公司系李红强个人独资设立的有限公司。综上，她特诉至法院，请求判令：1、解除她与金玫瑰公司于2018年1月4日签订的房屋装修施工合同；2、金玫瑰公司、李红强返还装修款6540元，并支付违约金84000元及房屋租金21000元；3、案件诉讼费用由金玫瑰公司、李红强承担。季冬红为支持其诉讼请求，向本院提供了以下证据：1、房屋装修施工合同1份，证明她与金玫瑰公司于2018年1月4日签订房屋装修施工合同，约定金玫瑰公司为她所有的位于江阴市的房屋进行装修，装修工程总价14000元；施工期从2018年1月5日至2018年1月30日；如因金玫瑰公司的原因逾期竣工，金玫瑰公司按200元／天向她支付违约金；2、施工现场照片3张，证明金玫瑰公司于2018年1月5日进场后，仅实际做了三天，做了一些准备工作，之后便未再施工；3、其外甥女王佳星与李红强的微信聊天记录打印件1份，主要内容为：（1）王佳星与李红强于2018年1月4日互加微信好友，李红强向王佳星发送了其身份证及金玫瑰公司营业执照；（2）受其委托，王佳星于2018年1月4日、2018年1月9日、2018年1月10日分别向李红强微信转账装修款5000元、6000元、540元，合计11540元；（3）2018年2月7日，王佳星说“首先你（李红强）违约了吧”，李红强回复“是的”“没做好我承认”；王佳星说“违约后你（李红强）既不按照我们要求上建筑材料，也不完工，还不退还我们钱，跟你联系你就敷衍我们要么就是推脱”；（4）2018年4月30日，李红强说“3号给你转6000块钱过去，不转4号你直接可以去法院”，王佳星回复“11540一次性付清”；李红强说“有的话就付清”“还有几千块钱应该10几号就可以给你转过去”，王佳星回复“3号，一次性把我给你的装修钱还我，一共11540，我不跟你在这磨牙，要么咱就走正常法律程序”；（5）李红强于2018年4月30日向王佳星微信转账5000元；（6）至2018年7月15日，王佳星一直在向李红强催要余款，证明她已向金玫瑰公司支付装修款11540元，后李红强同意解除房屋装修施工合同，并返还她装修款，但至今仅返还了5000元。被告金玫瑰公司、李红强未答辩，亦未举证。审理中，季冬红于2020年3月30日向本院递交了王佳星出具的情况说明1份，情况说明的主要内容为：王佳星与李红强进行微信联系系代表季冬红，其向李红强支付、收取装修款也均代表了季冬红。同日，季冬红向本院出具了王佳星与李红强进行微信聊天的原始载体；本案承办法官通过季冬红手机与王佳星进行了视频通话，王佳星对上述情况说明予以确认。对季冬红提供的证据，结合王佳星出具的情况说明，本院予以确认，可作为本案证据使用。根据上述证据，本院确认本案以下事实：2018年1月4日，季冬红与金玫瑰公司签订房屋装修施工合同1份，约定金玫瑰公司为季冬红所有的位于江阴市的房屋进行装修，装修工程总价14000元；施工期从2018年1月5日至2018年1月30日，共25天；如因金玫瑰公司的原因逾期竣工，金玫瑰公司按200元／天向季冬红支付违约金。合同签订后，季冬红通过其外甥女王佳星于2018年1月4日、2018年1月9日、2018年1月10日分别向金玫瑰公司法定代表人李红强微信转账支付装修款5000元、6000元、540元，合计11540元。后因金玫瑰公司仅进场做了三天准备性工作，之后便未再施工，王佳星代表季冬红多次与李红强就装修事宜进行了微信沟通。2018年4月30日，李红强向王佳星表示将于2018年5月3日先返还装修款6000元；王佳星则要求李红强一次性返还已付装修款11540元；李红强回复有钱的话他就一次性付清。同日，李红强向王佳星微信转账5000元。嗣后，王佳星又多次向李红强催要装修款余款，但李红强一直未予返还。2019年7月22日，季冬红将金玫瑰公司、李红强诉至本院。审理中，季冬红将诉讼请求调整为：1、解除她与金玫瑰公司于2018年1月4日签订的房屋装修施工合同；2、金玫瑰公司、李红强返还装修款6540元，并支付违约金4000元；3、案件诉讼费用由金玫瑰公司、李红强承担。另查明：金玫瑰公司系个人独资有限公司，公司股东为其一人。再查明：经本院调查，金玫瑰公司并不在其注册地址经营，其实际经营地址不明。2019年10月31日，李红强户籍所在地河南省西华县英沃村民委员会（以下简称英沃村委）向本院出具证明1份，证明李红强系该村村民，其长期不在家中，具体下落不明，与李红强无法取得联系。以上事实，有房屋装修施工合同、微信聊天记录、施工现场照片、情况说明、英沃村委证明及当事人的当庭陈述在卷佐证。本院认为：当事人协商一致，可以解除合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状，采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，季冬红与金玫瑰公司签订的房屋装修施工合同合法有效，本院予以确认。因金玫瑰公司仅进场做了些准备性工作，之后便未再正式施工，其行为已构成违约。经双方微信联系，季冬红要求金玫瑰公司返还已付装修款，金玫瑰公司于2019年4月30日表示同意，并于当日先行返还5000元。根据上述情况，季冬红与金玫瑰公司于2019年4月30日已就案涉房屋装修施工合同的解除在事实上达成一致意见，本院对此予以确认。季冬红要求在本案中解除房屋施工合同，因合同已经解除，其提出该项诉讼请求已无意义，本院不予支持。合同解除后，因金玫瑰公司系合同方违约方，结合合同所约定施工期自2018年1月5日至2018年1月30日及如因金玫瑰公司原因逾期竣工，金玫瑰公司应向季冬红按200元/天支付违约金等情况，季冬红要求金玫瑰公司支付违约4000元，符合合同约定及法律规定，本院予以支持。因金玫瑰公司系个人独资有限公司，在股东李红强未能提供证据证明公司财产独立于其个人财产的情况下，李红强应依法对金玫瑰公司的债务承担连带清偿责任。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款、第九十七条，《中华人民共和国公司法》第六十三条之规定，判决如下：一、常州金玫瑰建筑装饰工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起10日内返还季冬红装修款6540元，并支付违约金4000元，合计10540元。二、李红强对常州金玫瑰建筑装饰工程有限公司的上述付款义务向季冬红承担连带清偿责任。三、驳回季冬红的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费64元，公告费480元，合计544元（季冬红已预交），由常州金玫瑰建筑装饰工程有限公司、李红强负担，于本判决发生法律效力之日起10日内直接给付季冬红。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。审 判 长  储振宇人民陪审员  许庆健人民陪审员  恽敖兴二〇二〇年四月二十五日书 记 员  张 颖附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款当事人协商一致，可以解除合同。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。2.《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。