河北省石家庄市裕华区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0108民初379号 原告：黄永乐，男，1964年5月6日出生，汉族，现住石家庄市。 被告：石家庄居尚建筑装饰工程有限公司，住所地河北省石家庄市桥西区裕华西路42号金立方办公楼1幢2404室。 法定代表人：李金良，该公司总经理。 原告黄永乐与被告石家庄居尚建筑装饰工程有限公司（以下简称居尚公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告黄永乐到庭参加诉讼。被告石家庄居尚建筑装饰工程有限公司经本院传票合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告黄永乐向本院提出诉讼请求：一、判令被告支付装修工程返现款19036元人民币；二、判令被告支付装修工程返现利息11293元人民币；三、判令被告支付违约金8060元人民币；四、诉讼费由被告承担。事实与理由：2016年5月16日，原告与被告签署了《装饰装修施工合同》，合同约定2016年5月18日开工，工程期限为60个工作日。按照之前被告广告宣传承诺和合同约定，被告在装修完工后七个工作日，返还装修费以及在其公司购买的装修装饰材料费的50%（以下简称“工程返现”）。原告认真按照合同约定，开工前就交付被告装修费、材料费7万多元。而被告在装修过程中，多次无故拖延工期，最后施工队竟然不知去向。由于天气越来越热影响装修质量，原告焦虑万分，多次找公司无果，无奈自己又重新找施工队完成后尾工程。由于被告推延工期，装修施工到10月才完工，期间暴露出被告装修出现的很多问题，由于找不到被告的施工队，均由原告自己想办法解决，给原告工作和生活造成极大困扰。后原告依据被告承诺和合同约定多次到公司索要工程返现款，被告均以没钱为由推诿搪塞，虽多次写下欠条，但从不兑现承诺。2017年3月，原告索要返现无果，求助3•15消费者权益保护机构，在工商部门的协调和压力下，4月，被告被迫偿还了14000元，2017年4-6月和2017年底，被告花大笔资金装修门店（在北二环有新租场地）、招揽工作人员，装修业务大大扩展，但就是恶意赖账不还。2017年4月至今，原告多次向被告索要欠款，被告均以各种理由搪塞，其至拒不接听电话。2018年10月，原告在该公司北二环新租场地找到被告李晨，他以抵押其身份证的条件答应一个月后还清剩余欠款，但又一次违背承诺。近一年来，被告已偷偷更换电话号码，原来号码已成空号，原告多次到北二环被告公司所在地寻找被告，均无果而返，目前与被告无法取得联系。鉴于以上事实。被告的恶意赖账和严重违约行为给原告造成较大经济和精神损失，严重侵害了原告的合法权益，请求法院秉公处理，判如所请。 被告居尚公司未到庭亦未提交书面答辩状及证据材料。 本院经审理认定事实如下：2016年5月16日，原告黄永乐与被告居尚公司签订《石家庄居尚建筑装饰工程有限公司装饰装修施工合同》（以下简称合同），约定工程地点为师大新校区宿舍1-2-1601，工程承包方式为被告居尚公司包工、包基础施工材料，原告提供主材。工程期限60个工作日，开工日期2016年5月18日，竣工日期按约定质量验收标准验收合格的日期为竣工日期，合同价款37300元，合同第十四条违约责任约定，合同当事人双方任何一方违约（或部分违约）均须向对方支付约定的违约金未开工为合同金额的10%，已开工20%，违约金不足以赔偿经济损失的，违约金赔付因违约而给对方造成的损失；由于被告居尚公司原因致使工期延误，每延误一天向原告支付违约金为每天人工费的10%（注：每天人工费为总工程价的20%除以合同工期）。合同第十一条工程款原告按以下方式支付，首期款开工前三日支付22380元，中期款瓷砖铺设结束木工工程结束13055元，尾期款竣工验收合格支付1865元。合同第十六条约定，原告参与被告活动，装修施工结束，被告七个工作日返工程款50%。2016年7月9日，被告与原告签订《补充合同》，约定：师大1-2-1601参与居尚装饰返现活动（基础施工+主材返现）施工结束，验收合格后七个工作日返所有工程款（包括基础施工+主材，水电、防水不再返现之内）的50%，如若逾期，每天应付返款的10%。全部工程7月30日前完工。合同签订后，原告依约向被告支付装修款共计56880元。到2016年8月份，被告未按约定装修完成。后原告找被告协商返款事宜。2016年11月6日，被告向原告出具《返现证明》，显示：师大1-2-1601享受装修返现，返现总金额33036元，2016年11月30日前返清，并附有被告的法定代表人李金良签字。到期被告未返现。2016年12月18日被告再次向原告出具《返现承诺》，显示：师大1-2-1601装修返现款33036元，已过最终返现的约定时间，现承诺于2016年12月30日为最终返还时间，界时若不能兑现承诺愿承担经济及法律责任。到期被告亦未返现。后2016年12月31日被告居尚公司的法定代表人李金良出具《证明》一份，显示：今欠师大装饰返现款未结算，2017年1月12日前结算20000元，余款最晚2017年3月17日前结算，未结算期间利息按照3分（月息）结算。计算时间从2016年8月1日起，师大客户置押居尚建筑装饰工程有限公司营业执照和税务登记证正本一套。根据原告陈述，2017年4月，被告返还原告14000元，原告将被告营业执照交付被告。截至开庭之日，被告尚欠原告返现款19036元。以上事实有原告提交的证据及庭审笔录为证。 本院认为，原告与被告签订的《石家庄居尚建筑装饰工程有限公司装饰装修施工合同》与被告出具的《补充合同》《返现证明》《返现承诺》，均系原被告双方当事人真实意思表示、内容合法有效，本院予以确认。原告按照合同约定支付被告装修款，但被告到期未装修施工完毕，并出具《返现证明》与《返现承诺》，被告实际已经返还原告14000元，剩余19036元理应返还原告，对于原告该项主张，本院予以支持。关于原告主张自2016年8月1日起至开庭之日止，按照月息3%，被告支付装修工程返现款利息11293元及违约金8060元，本院认为合同及《证明》中对利息及违约金的约定，已超出国家法律规定，本院不予支持，被告应当按照年息24%支付利息及违约金。因被告于2017年4月返还14000元，故利息应分段计算。即自2016年8月1日起至2017年4月30日止，以33036元为基数，按照年利率24%支付原告利息；并自2017年5月1日起至开庭之日2020年4月13日止，以19036元为基数，按照年利率24%支付原告利息。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、一百一十四条，《民法总则》第一百四十三条的规定，判决如下： 一、被告石家庄居尚建筑装饰工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告黄永乐装修工程返现款19036元及利息（利息自2016年8月1日起至2017年4月30日止，以33036元为基数按照年利率24%计算；并自2017年5月1日起至开庭之日2020年4月13日止，以19036元为基数按照年利率24%计算）。 二、驳回原告的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费380元（已减半收取）由被告石家庄居尚建筑装饰工程有限公司承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于石家庄市中级人民法院，并于七日内到河北银行交纳上诉费760元。收款单位名称：河北省石家庄市中级人民法院；开户银行：河北银行华兴支行；银行账户：62×××47。逾期不缴纳，视为放弃上诉。 审判员  郭爱民 二〇二〇年四月二十日 书记员  吴天然