安徽省太和县人民法院民 事 判 决 书（2020）皖1222民初296号原告：安徽省阜阳市巨鑫门窗有限公司，住所地安徽省阜阳市颍州区颍上路288号。统一社会信用代码91341202719936918U。法定代表人：吴乐杰，该公司总经理。委托诉讼代理人：胡佳，安徽吴咸亮律师事务所律师。委托诉讼代理人：梁勤勤，安徽吴咸亮律师事务所律师。被告：广厦建设集团有限责任公司，住所地浙江省东阳市白云街道望江北路24号二楼。统一社会信用代码91330783142929050C。法定代表人：杜忠谭。被告:广厦建设集团有限责任公司安徽分公司，住所地安徽省合肥市包河区东二环五金商贸城三期B区21栋三楼。统一社会信用代码91340100728526494N。负责人：徐飞龙，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘本宝、张浩，均系该公司员工。被告：宋万业，男，1969年10月10日出生，汉族，住安徽省肥东县。委托诉讼代理人：田瑞，男，汉族，1993年8月23日出生，住安徽省肥东县。系宋万业侄子。原告安徽省阜阳市巨鑫门窗有限公司与被告广厦建设集团有限责任公司、广厦建设集团有限责任公司安徽分公司、宋万业建设工程合同纠纷一案，本院于2020年1月8日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告安徽省阜阳市巨鑫门窗有限公司的委托诉讼代理人胡佳、梁勤勤、被告广厦建设集团有限责任公司安徽分公司的委托诉讼代理人刘本宝、被告宋万业的委托诉讼代理人田瑞到庭参加了诉讼,被告广厦建设集团有限责任公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告安徽省阜阳市巨鑫门窗有限公司向本院提出诉讼请求：一、依法判令三被告向原告支付工程款640600元及利息44468.32元(利息以本金640600元为基数,自2018年6月10日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率4.75%计算,为35499.92元;后期利息自2019年8月20日起至实际履行之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率4.20%计算,为8968.4元,现暂计算至2019年12月20日);二、本案诉讼费及其他费用由三被告承担。事实和理由：2014年10月10日,被告广厦建设集团有限责任公司中标承建太和县建设路(4、7号)安置区工程项目,后将该工程4号安置区2#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、8#、9#楼的门窗制作安装工程承包给原告施工。2015年12月16日,原告与被告广厦建设集团有限责任公司安徽分公司签订了《门窗制作安装工程承包合同》,合同约定采用固定综合包干单价;付款方式为按实际完成的工程量付款:门窗框安装结束付30%,门窗窗扇安装结束,具备初验条件付15%,竣工验收后满一年付至95%,余下5%于一年质保期满一次性付清,合同还对工程质量、安全标准、保修期、违约及争议等均作了明确的约定。现涉案工程分别于2017年5月26日、2017年6月9日验收合格。经结算,被告应向原告支付工程款总计2080600元。截至目前,被告仅支付工程款1440000元,被告至今尚欠原告工程款640600元一直未予支付。为此，原告提起诉讼。被告广厦建设集团有限责任公司未答辩，也未提供证据。被告广厦建设集团有限责任公司安徽分公司在庭审中辩称：1、原告提供的工程量决算单未经我公司确认，原告与我公司签订的合同盖有我公司的公章，而决算单盖的是项目部的章，项目部章的用途是用于工地上的资料，不能用于我公司对外经济往来，该决算单我们不予认可。2、该决算单是由宋万业与原告单方面确认的，宋万业是实际承包人，自负盈亏，宋万业与原告单方面结算的工程单应由宋万业个人负责。3、工程量决算单上双方明确了扣除25500元的罚款，扣除维修费。被告宋万业在庭审中辩称：决算单上明确规定要扣除罚款费用和后期维修金、税金，维修金需要等到重点局维修的费用结算后从本决算款中扣除，合同约定是74天的工期，但是由于门窗未安装，导致重点局对我们罚款，该罚款分摊到原告身上为25500元，决算单也明确注明罚款金额，后期需要扣除的。公司和原告方签订的合同，履约付款应由公司支付，宋万业只是公司员工，履行他的义务，平时工程款支付全是由被二财务人员及公司支付。本院经审理认定事实如下：2015年12月16日，广厦建设集团有限责任公司安徽分公司（发包人、甲方）与安徽省阜阳市巨鑫门窗有限公司（承包人、乙方）签订门窗制作安装工程承包合同，约定：广厦建设集团有限责任公司安徽分公司将太和县建设路4号安置区2#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、8#、9#楼的门窗制作安装工程承包给安徽省阜阳市巨鑫门窗有限公司施工；采用固定综合包干单价，乙方提供工程合同总款金额的60%税票;付款方式按实际完成的工程量付款:门窗框安装结束付30%,门窗窗扇安装结束,具备初验条件付15%,竣工验收后满一年付至95%,预留总工程款的5%作为工程质量保证金，保修期（一年）满一次性付清;合同同时对工程质量、安全标准、保修期、违约及争议等事项做了具体约定。该合同书甲方栏有宋万业的签名并加盖有广厦建设集团有限责任公司安徽分公司的印证，乙方栏有安徽省阜阳市巨鑫门窗有限公司法定代表人的签名及印章。案涉工程分别于2017年5月26日、2017年6月7日、2017年6月9日验收合格。2017年8月26日，宋万业代表广厦建设集团有限责任公司安徽分公司与安徽省阜阳市巨鑫门窗有限公司进行工程量决算并出具工程量决算单，工程总金额为2080600元，决算单现场负责栏内注有“扣除罚款壹万捌仟元。后期不维修产生费用从工程款中扣除”。安徽省阜阳市巨鑫门窗有限公司法定代表人在该决算单的“班组长确认：”处签名并加盖单位公章，宋万业在该决算单的“项目负责：”处签名并在“公司领导：”处加盖“广厦建设集团有限责任公司太和县建设路安置区4号和桥西安置区7号工程项目经理部”印章。安徽省阜阳市巨鑫门窗有限公司自认被告已经支付工程款1440000元，被告对此未提出异议。另查明：广厦建设集团有限责任公司安徽分公司系广厦建设集团有限责任公司依法设立的分支机构。上述事实有安徽省阜阳市巨鑫门窗有限公司、广厦建设集团有限责任公司安徽分公司营业执照、门窗制作安装工程承包合同、工程质量竣工验收记录、工程量决算单、银行付款凭证、广厦建设集团有限责任公司企业信息资料及原、被告的当庭陈述等证据在卷佐证，本院予以确认。本院认为，广厦建设集团有限责任公司安徽分公司与安徽省阜阳市巨鑫门窗有限公司签订的《门窗制作安装工程承包合同》系双方的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，为合法有效的合同，双方应当按照约定全面履行自己的义务。广厦建设集团有限责任公司安徽分公司辩称工程量决算单未经其公司确认，不予认可，但并未提供证据推翻该决算单，且该决算单中有项目负责人宋万业签名并加盖“广厦建设集团有限责任公司太和县建设路安置区4号和桥西安置区7号工程项目经理部”印章，案涉《门窗制作安装工程承包合同》也系宋万业代表广厦建设集团有限责任公司安徽分公司与原告签订，因此，对于该决算单，本院予以确认，即案涉工程合计金额为2080600元，扣除广厦建设集团有限责任公司安徽分公司已经支付的工程款1440000元及决算单中明确约定的罚款25500元，广厦建设集团有限责任公司安徽分公司还应当向安徽省阜阳市巨鑫门窗有限公司支付剩余工程款615100元。案涉工程分别于2017年5月26日、2017年6月7日、2017年6月9日验收合格，按照双方在《门窗制作安装工程承包合同》中的约定，广厦建设集团有限责任公司安徽分公司应于工程竣工验收一年后付清工程款，而广厦建设集团有限责任公司安徽分公司至今仍欠工程款615100元，因此，安徽省阜阳市巨鑫门窗有限公司要求其自2018年6月10日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款基准利率支付欠款利息、自2019年8月20日起至实际履行之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付欠款利息的诉讼请求，不违反法律规定，本院予以支持。广厦建设集团有限责任公司安徽分公司系广厦建设集团有限责任公司依法设立的分支机构，原告要求广厦建设集团有限责任公司对案涉合同项下的债务承担民事责任的诉讼主张，依法能够成立。广厦建设集团有限责任公司安徽分公司及广厦建设集团有限责任公司支付工程款及利息后，安徽省阜阳市巨鑫门窗有限公司应按约提供增值税专用发票。广厦建设集团有限责任公司安徽分公司辩称的案涉工程维修费，可待实际产生后另行主张权利。宋万业代表广厦建设集团有限责任公司安徽分公司与安徽省阜阳市巨鑫门窗有限公司签订合同并进行决算，合同的双方为广厦建设集团有限责任公司安徽分公司与安徽省阜阳市巨鑫门窗有限公司，安徽省阜阳市巨鑫门窗有限公司要求宋万业支付工程款及利息，无证据支持，本院不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、《中华人民共和国公司法》第十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告广厦建设集团有限责任公司安徽分公司于本判决生效之日起十五日内支付安徽省阜阳市巨鑫门窗有限公司工程款615100元及利息（以615100元为基数，自2018年6月10日至2019年8月19日，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算;自2019年8月20日起至实际履行之日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、被告广厦建设集团有限责任公司对上述第一项债务承担补充清偿责任；三、驳回安徽省阜阳市巨鑫门窗有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取5326元，由被告广厦建设集团有限责任公司安徽分公司及广厦建设集团有限责任公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。审判员  吴丽娟二〇二〇年四月三十日书记员  高曼莉附：本判决书所引用的相关法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国公司法》第十四条第一款公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。