广东省广州市黄埔区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0112民初12314号原告：广州生亿光电科技有限公司，住所地广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号科技创新基地E区603-605单元，统一社会信用代码91440101743553044N。法定代表人：周建华，该公司董事长。被告：喀什疏附广州国际商贸城有限公司，住所地新疆喀什地区疏附县商贸园区（疏附县吾库萨克镇），统一社会信用代码9165312156888462XC。法定代表人：伍时辉。委托诉讼代理人：邱金勇，北京大成（广州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：董光裕，北京大成（广州）律师事务所实习律师。原告广州生亿光电科技有限公司（以下简称“生亿公司”）与被告喀什疏附广州国际商贸城有限公司(以下简称“喀什疏附公司”)合同纠纷一案，本院于2019年11月14日立案受理后,依法适用简易程序公开开庭审理了本案。原告生亿公司的法定代表人周建华，被告喀什疏附公司的委托诉讼代理人邱金勇、董光裕到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告生亿公司向本院提出诉讼请求：1．判令被告给付原告工程维修款129810元，并赔偿原告逾期付款利息295966.8元；2．本案诉讼费由被告承担。事实与理由：被告于2013年6月10日签订《广州新城01号地块室外亮化采购合同》，工程完工后，被告另有施工单位广州四建使用电源不当，烧毁原告亮化工程，被告已确认。同时被告邀请原告给予修复，原告也尽最大努力完成了维修，而且确保被告如期举行了广州新城的开业。但被告至今天以各种理由未付维修货款，现原告要求被告按合同要求支付原告维修货款129810元及至2019年11月13日的利息，利息按合同规定每天0.1%计算，共计2280天，即被告尚欠利息295966.8元。原告多次向被告索要维修货款不能，故向法院提起诉讼，望判如所请。被告喀什疏附公司答辩称，1．原被告所签订的亮化采购合同，合同权利义务的实质内容为装饰装修，原被告之间的法律关系为装饰装修合同纠纷，原被告已履行合同的全部义务，被告也已向原告支付了全部工程款；2．被告在诉状中陈述的事实是工程灯光被损毁的维修费用问题，这是侵权行为，原告应当向侵权方主张权利，与原被告所签订的亮化采购合同无关；3．亮化工程被损毁的时间发生在原被告对工程验收结算前，在原告向被告提供的结算审核表也没有相关维修费的内容，足以证明该笔费用不应该由被告承担；4．该侵权行为发生在2013年8月，即使应该由被告承担责任，也已经过了诉讼时效。且不能以亮化采购合同作为赔偿的依据。本院经审理认定事实如下:2013年5月18日，原告生亿公司（承包方、乙方）与被告喀什疏附公司（发包方、甲方）签订了《广州新城01号地块室外亮化采购合同》，约定乙方供给甲方七彩护栏灯、投光灯、空中玫瑰、发光树及附属材料器材，乙方按本合同约定的标准，以包税费、包供货、包运输、包器材制作连接安装达到完善产品功能效果及协调安装、包调试、包验收、包工期、包风险、包售后服务等承包方式，按照甲方确认的要求、材料，承包广州新城01号地块室外亮化的供货，合同总价款为231635元，交货日期为2013年6月10日，付款方式为：预付款自合同签订后七天内按合同总价款的25%支付，到货后，经乙方制作安装达到完善产品功能后，甲方验收合格后在7天内支付累计合同价85%，乙方应将本项目有关结算资料送交甲方，双方进行结算。结算审定后15天内支付累计至合同价的97%，本合同总价的3%作为工程质量保证金，质保期为二年，质保金在质保期届满后30个工作日内予以无息返还。因甲方原因造成供货期延误的，应当赔偿乙方因此造成的人工费损失，甲方未按时付款每拖延一天，应向乙方支付合同价款0.1%的违约金。后因第三人原因导致原告已安装好的灯饰烧毁，原告进行维修后向被告发出一份《报告》，主要内容为：1#地块B11亮化工程全部烧毁，原因为所有亮化工程采用交流220V供电，由于有施工单位改动了供电方式，采用了380V供电，导致所有亮化工程全部烧毁。工程损失项目有：①B11所有电流、控制器、护栏管、投光灯、LED发光树。②直接损失费用大约99810元。③间接损失费用30000元，合计129810元。请给予赔偿。时任被告常务副总经理的吴执政于8月13日在该《报告》中手写以下内容：请毛卫民、刘志伟、彭柱峰等同志查清原因。2013年8月15日，喀什广州新城物业服务有限公司向被告出具一份《报告》，主要内容为：2013年8月12日原告向其报告一号地块B11亮化工程全部烧毁，不能正常使用，造成经济损失达129810元。经其现场调查，已经查明，广州第四建筑工程有限公司电工在没有向工程部、物业公司请示的情况下，擅自将01地块B11亮化工程的电源接线从总开关箱移至支线开关箱，接线错误，导致B11亮化工程全部烧毁，责任单位是广州市第四建筑工程有限公司，应该赔偿全部损失。目前，8月28日八国外商正式入驻广州新城开业在即，B11亮化工程必须尽快修复，原告忆经将修复材料等清单发喀什广州新城物业服务有限公司处，金额为127570元。吴执政在该《报告》下批注要求与广州市第四建筑工程有限公司分清责任，追回赔偿资金，并要求喀什广州新城物业服务有限公司督促原告尽快修复。根据被告提供证据显示，涉案工程是在2013年8、9月竣工验收，被告于2018年2月支付完毕最后一笔案款。因被告未支付相关款项，故原告于2019年11月14日向本院提起诉讼，要求被告支付款项。以上事实，由原告提交了《广州新城01地块室外亮化采购合同》及两份《报告》作为证据，被告提交了工程竣工验收单、工程结算审核表、广州新城01地块亮化工程发票及付款凭证作为证据，本院经核实予以确认并在卷佐证。本院认为：原告生亿公司与被告喀什疏附公司签订的《广州新城01地块室外亮化采购合同》是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，合法有效，本院依法予以确认。根据诉辩双方意见，本案争议焦点为：一、本案是否已过诉讼时效问题；二、涉案亮化工程因电压问题导致的损失由谁承担的问题。一、本案是否已过诉讼时效。根据《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。虽然涉案亮化工程的修复行为发生在2013年8月，但根据被告提供证据及庭审陈述可知，被告最后一次支付涉案亮化工程款项是在2018年2月，之后被告不再支付涉案亮化工程款项。此时原告才知道其权利受到损害，于2019年11月14日向本院提起诉讼，并未超过三年的诉讼时效，故被告认为原告请求超过诉讼时效的意见，本院不予采纳。二、涉案亮化工程因电压问题导致损失由谁承担的问题。根据《中华人民共和国合同法》第一百二十条规定，当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。本案中，原被告均确认涉案亮化工程全部烧毁的原因是施工单位擅自改动供电方式所导致，被告未能按合同约定提供履行涉案亮化工程要求的基础条件导致损失产生，被告作为合同相对方，应向原告承担相应的违约责任，同时根据原告提供的《报告》可知，被告明确表示其要向侵权第三人追回赔偿资金，故原告要求被告支付该部分损失的主张，有事实和法律依据，本院予以支持。至于损失金额及逾期付款利息损失问题。在原告向被告提交的《报告》中称损失大约为129810元，原告提交的喀什广州新城物业服务有限公司在其后向被告发出的《报告》中称原告向喀什广州新城物业服务有限公司提交的修复材料清单确定金额为127570元，故本院认定涉案亮化工程修复价格为127570元。同时，原告未提供证据证明其向被告催收过该部分款项，因此，本院认为该部分款项的逾期付款利息损失应自其主张之日即起诉之日起计算。虽然亮化工程合同约定被告逾期付款利息损失按每日0.1%计算，但该约定超过法律限度，加重对违约方的惩罚，本院不予支持，本院依法酌定逾期付款利息损失按每日0.5‰计算。因此，逾期付款利息损失计算方式为：自2019年11月14日起至付清之日止，以127570元为基数，按每日0.5‰计算。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条，《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条的规定，判决如下：一、被告喀什疏附广州国际商贸城有限公司于本判决生效之日起十日内向原告广州生亿光电科技有限公司支付127570元及逾期付款利息损失（自2019年11月14日起至付清之日止，以127570元为基数，按每日0.5‰计算）；二、驳回原告广州生亿光电科技有限公司的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3843元,由原告广州生亿光电科技有限公司负担1151.43元，被告喀什疏附广州国际商贸城有限公司负担2691.57元。上述费用原告已预付，原告同意被告在履行判决时向其迳付。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审判员  黎雪梅二〇二〇年四月十三日法官助理陈香宇书记员温洁静附一：本案裁判的主要法律依据《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。附二：申请执行事项《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九：“申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。”前款规定的期限，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算。在本判决生效后，一方当事人未按判决履行义务，对方当事人可以在上述期限内向法院申请执行，逾期申请的，法院将不予受理。