广东省广州市番禺区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0113民初11551号原告：几何建筑设计工程（广州）有限公司，住所地广州市天河区宦溪石宦路10号C栋111房（仅限办公用途），统一社会信用代码91440101MA5AXWGH3Y。法定代表人：何焕鑫，总经理。委托诉讼代理人：梅修洪，广东楚越律师事务所律师。委托诉讼代理人：张伟，广东楚越律师事务所律师。被告：广州民创股权投资有限公司，住所地广州市番禺区南村镇万博二路79号（自编北区B-1写字楼南村镇万博二路79号）202房，统一社会信用代码91440101MA5AWYQX8Y。法定代表人：何晓然。原告几何建筑设计工程（广州）有限公司（以下简称几何公司）与被告广州民创股权投资有限公司（以下简称民创公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年9月6日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告几何公司的法定代表人何焕鑫及其委托诉讼代理人梅修洪到庭参加诉讼，被告民创公司经本院合法传唤无到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告几何公司向本院提出诉讼请求：1.被告支付所欠工程款63772.35元及利息（利息自2019年3月1日计算至支付完毕止，以中国人民银行同期贷款利率计算）；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原被告于2018年10月29日签署的《装修合同》是在平等、自愿、友好的情形下签订的，合同合法有效，应共同遵守。为履行约定义务，原告积极组织人财物资源，按时交付工作成果。被告办公室装修工程于2019年3月1日完工并交付，被告已使用至今。经核算工程总造价287572.35元，被告已支付210000元，扣除质保金13800元，尚欠工程款63772.35元。经多次催要，被告不予理会。现诉至法院，请予以支持。被告民创公司未作答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院经审理认定事实如下：几何公司系成立于2018年6月20日的有限责任公司，经营范围为建筑装饰和其他建筑业，2019年8月29日，法定代表人由刘家伟变更为何晓然，股东由唐薇、李艳红、刘家伟、何晓然变更为何晓然一人。2018年10月29日，民创公司作为委托方、甲方与几何公司作为承接方、乙方签订《装修合同》，约定：工程地址为番禺区南山镇万博二路79号2206-2207，整改建筑面积约300平方米，承包方式为乙方包工包料工程，总价款为276000元，此价格为不含税价。在施工过程中，甲方提出修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，书面签订《工程项目变更单》，由变更影响竣工日期甲、乙双方再商定。工程竣工验收后，乙方应提交工程结算单及有关资料给甲方，甲方自接到上述资料三天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在三天内结清约定款项。本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年。验收合格并结清约定款项后，进入保修期。关于工程价款及结算的约定为，合同签定后甲方一周内向乙方支付人民币262200元整（或一个月内银行承兑汇票），结算总金额276000元整，其中5%（13800）元整为质保金，于保质期满壹年后予以支付给乙方。甲方延迟支付乙方工程款，则按总价0.01%/天支付违约金。施工过程中如甲方有增加项目以及工程量的，经甲乙双方商议确认的单价以及数量，计算出准确金额，由乙方向甲方出工程变更联系单签字确认、双方各一份，工程变更联系单一起纳入工程结算，如没有工程变更则按合同价结算。工程质量按国家标准保修期壹年，施工过程中对不拆除的门窗做好保护，工程款全部结清，方可进行保修服务，保修期从竣工验收之日起算。民创公司在甲方处盖章，刘家伟在甲方处签名，几何公司在乙方处盖章，何焕鑫在乙方签约代表处签名。施工过程中，双方经协商确定增加以下工程量：电箱移位、加装电表、将玻璃大门由双掩门更改为4门电动玻璃推拉门，并形成工程签证单及工程变更报价单。2019年4月13日，几何公司向民创公司发出《工程款通知》并附上《造价情况表》，其中《工程款通知》载明：由我司施工的广州市番禺区南山镇万博二路79号2206-2207单元广州民创股权投资有限公司办公室装修工作于2019年3月1号已完工。按合同约定，一周内应支付我司工程尾款73772.35元。请在收到我司工程款申请通知后尽快支付我司工程款。注：其中质保金为13800元（占工程的5%），保修期满一年后于2020年3月1号应返还乙方。《造价情况表》载明：合同总价276000元，工程变更报价单一为1984.03元，工程变更报价单二为9588.32元，增加变更总价为11572.35元，工程总造价为287572.35元。已付进度款200000元，质保金13800元在保修期满一年后返还乙方，应付工程余额总和为73772.35元。原告几何公司提供了“广民投公司装修”微信群和被告民创公司员工戴新发的微信聊天记录，拟证明几何公司向民创公司追偿工程尾款的情况。几何公司陈述微信用户“vera”是民创公司的股东唐薇，刘家伟是民创公司的原法定代表人。其中，在“广民投公司装修”微信群中，2019年3月24日，几何公司的员工发送“@vera@刘家伟我们的装修已完成快一个月了，工人们要支付工资，因为消防那边物管也不让验收，压金也没法退，你们那边怎样安排？”2019年4月13日，几何公司的员工发送广民投变更结算单的pdf文件一份，并称这是装修的变更跟结算单，麻烦两位总跟跟进一下。微信昵称为“vera”的用户回复收到、好的。2019年4月18日几何公司向民创公司追偿工程款，微信昵称为“vera”的用户回复“已经在努力协商了，尽快解决。”2019年6月3日，刘佳伟发送“各位领导，公司的装修款因为各种原因暂时还支付不了，要延迟一段时间，请大家理解。”在原告与被告的工作人员戴新发的微信聊天记录中，2019年7月15日，几何公司的员工发送《工程款通知》的图片，并@vera@刘家伟两位总麻烦跟进一下，并发送广民投合同的pdf文件一份，称“请尽快核对，今天给我司汇款”。2019年7月17日，几何公司的员工发送“戴总，今天有到万博看现场吗？”对方回复“有，明天我开付款审批流程。”2019年8月28日，几何公司委托广东楚越律师事务所向民创公司发送律师函，要求民创公司尽快支付拖欠的装修工程款63772.35元。另查明，民创公司分别于2018年11月26日、2018年12月13日向几何公司的法定代表人何焕鑫的账户各转账100000元，备注的交易用途均为装修款项。2019年4月30日，民创公司的股东唐薇通过微信向几何公司支付10000元。以上合计210000元。在案件审理过程中，几何公司陈述其于2018年11月1日进场施工，于2019年3月1日完工并交付给民创公司。本院认为，几何公司与民创公司签订的《装修合同》为双方真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方均具有法律约束力，双方均应严格遵照履行。几何公司于2019年3月1日完成涉案工程施工并交付民创公司后，民创公司的原法定代表人刘家伟及股东唐薇确认工程款总额为合同总价276000元加上变更总价11572.35元，总计287572.35元，但未依约支付剩余工程款，构成违约。被告民创公司已支付210000元，故扣除质保金13800元外，被告民创公司还应向原告几何公司支付剩余工程款63772.35元。原告几何公司还主张被告民创公司以63772.35元为本金，自2019年3月1日起付清之日止按中国人民银行同期贷款利率计算利息，本院认为，根据双方签订的合同约定，工程竣工验收后，几何公司应提交工程结算单及有关资料给民创公司，民创公司自接到上述资料三天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在三天内结清约定款项。从原告几何公司提供的证据来看，其最早于2019年4月13日向被告发送结算单，故被告民创公司应于2019年4月16日前向原告几何公司付清余款。因此，被告民创公司应以63772.35元为本金，自2019年4月17日起至2019年8月19日止按中国人民银行同期同类贷款利率，自2019年8月20日起至判决确定之日止按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向原告几何公司计付利息，对原告几何公司主张的超出部分，本院不予支持。被告民创公司经本院合法传唤无正当理由无到庭参加诉讼，视为其自行放弃举证及答辩的诉讼权利。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告广州民创股权投资有限公司应于本判决发生法律效力之日起七日内向原告几何建筑设计工程（广州）有限公司支付工程款63772.35元及利息（以63772.35元为本金，自2019年4月17日起至2019年8月19日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至判决确定之日止按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、驳回原告几何建筑设计工程（广州）有限公司的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1394元，由被告广州民创股权投资有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长  冯 婉人民陪审员  何蕴华人民陪审员  黄英启二〇二〇年四月十三日书 记 员  邬敏秋