广东省佛山市高明区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0608民初475号原告：邓伟权，男，1988年10月3日出生，汉族，住广东省佛山市高明区*********，公民身份号码440************01X。委托诉讼代理人：高继华，广东佛明律师事务所律师。被告：佛山市高明区树头房地产开发有限公司，住所地广东省佛山市高明区*************之7铺（首层），统一社会信用代码914************098。法定代表人：罗某1。委托诉讼代理人：陈彦，广东共明律师事务所律师。原告邓伟权诉被告佛山市高明区树头房地产开发有限公司（以下简称树头房地产公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年1月11日立案后，依法适用简易程序（小额诉讼）于2020年3月18日公开开庭审理本案，原告的委托诉讼代理人高继华，被告树头房地产公司的委托诉讼代理人陈彦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.被告立即向原告支付违约金24570元；2.本案受理费由被告承担。庭审时，原告明确诉讼请求：违约金计算的起止时间从2017年10月1日至2018年12月17日，最终以法院查实为准；违约金的计算标准为每日万分之一。事实和理由：2016年10月14日，原被告签订商品房预售合同，约定被告将其位于佛山市高明区****************预售给原告，总金额为554637元，被告应于2017年9月30日前将具备经竣工验收合格条件的该商品房交付给原告使用，逾期超过90日后，原告有权要求继续履行合同，被告应于最后交付期限的第二天起至实际交付日，按日向原告支付已交付房价款万分之一的违约金。原告已支付了房价款554637元给被告，但该商品房于2018年12月17日才完成竣工验收。原告认为，被告未能依约将具备经竣工验收合格条件的该商品房交付给原告使用，已经构成违约，应支付违约金24570元（24570元×0.0001×443天）。之前，已经有部分业主向法院起诉获得理赔。被告树头房地产公司辩称：1.请求法院对原告第一项诉请金额予以调整为7099.35元；2.本案诉讼费用由原告承担。本案的争议焦点为原告在涉案房屋没有取得竣工验收备案的情况下同意收楼，被告是否需要承担违约责任。根据广东省高级人民法院印发《关于审理房屋买卖合同纠纷案件的指引》第三十二条规定，买受人知道商品房不具备约定或者法定交付条件同意接收商品房,又以商品房不具备交付条件为由主张逾期交房违约责任的,不予支持。因此，原告的第一项诉求应不予支持。原告的行为完全符合广东省高级人民法院印发的《关于审理房屋买卖合同纠纷案件的指引》第三十二条规定的情形。原告在接受涉案物业前便已知悉自身享有的权利，但在居住利益和权利行使的衡量中选择了前者，在被告没有取得竣工验收备案时便接收了房屋，被告已完成交付房屋的义务。《商品房买卖合同》第九条明确约定，原告在购买商品房时便已知悉被告在涉案物业交付时除满足国家法律法规规定的交付条件外，还应出示如下材料：《房屋测绘图》、《竣工验收备案表》、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等材料。被告在通知原告收楼时，均实事求是地向原告出示了持有的相关材料，明确告知原告现开发商尚未取得《竣工验收备案表》，并承诺该点绝不影响原告对涉案物业的控制、占有、使用。被告庭前已向人民法院提交了《业主资料登记表》、《装修申请表》，上述材料均为原告在收楼当天一并签订的，《业主资料登记表》注明的材料均无竣工验收文件和备案文件，能够明显区分，可证明原告在知道商品房不具备约定或者法定交付条件下同意接收了商品房，并领取了涉案物业的入户钥匙。本案中房屋已经在原告实际接收房屋领取钥匙的当天达到了转移占有的法律效果，本案是瑕疵交楼而非没有交楼。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款规定，对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。涉案房屋在原告实际收楼之日便完成了转移占有，被告已完成交付房屋的义务。合同法关于瑕疵交付的法律规定对瑕疵物进行修复，而截至原告起诉之日，被告已经履行完毕了修复义务即取得竣工验收备案文件。原告没有行使拒绝收楼的原因在于他们希望能够早点装修入住。事实上原告在接受涉案物业后约1个月左右开始了装修，被告延期取得《竣工验收备案表》的行为并没有对其产生实际损失。根据被告庭前提交的《装修申请表》、《单项工程申请表》、《业主申报装修所需资料及注意事项》、《装修图纸》、《自行拆除室内飘台承诺书》等材料，原告是接收涉案物业后约1-2个月便开始了装修，甚至有部分业主在接收涉案物业当天便申请装修，足可证实原告是基于早早装修的目的，才在被告延期取得《竣工验收备案表》的情形下接收了涉案物业。被告延期取得《竣工验收备案表》并没有影响到原告对涉案物业的控制、占有、使用，原告并没有因此造成实际损失。综上所述，依据法律和双方《商品房买卖合同》的约定，被告逾期交楼承担的违约责任应予以调整。请求法院依法驳回原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对于被告提供的证据《业主资料登记表》及《装修申请表》，原告邓伟权在上述两份材料上签名，且有原件核对，本院对上述材料的真实性予以确认。本院经审理查明：2016年10月14日，原、被告签订《商品房买卖合同（预售）》，约定：原告向被告购买佛山市高明区**********************的房屋，房价为554637元；被告应当在2017年9月30日前将取得建设工程竣工验收备案证明文件及房屋测绘报告的涉案房屋交付给原告使用；除不可抗力外，被告未按照约定的时间将商品房交付原告的，逾期在90日之内，自约定交付期限届满之次日起至实际交付之日止，被告按日计算向原告支付全部房价款万分之一的违约金，逾期超过90日后，原告有权解除合同；原告解除合同的，应当书面通知被告，被告应当自解除合同通知送达之日起15日内退还原告已付全部房款（含已付贷款部分），并自原告付款之日起，按照0.0136%计算给付利息，同时被告按照全部房价款的1%向原告支付违约金；原告要求继续履行合同的，合同继续履行，被告按日计算向原告支付全部房价款万分之一的违约金（其余约定详见该合同）。庭审中，被告确认原告依约向被告支付了全部房价款。涉案房屋于2018年8月8日取得竣工验收备案证明文件。被告于2018年10月6日将涉案房屋实际交付给原告。本院认为，本案属于商品房预售合同纠纷。原告与被告签订的商品房买卖合同出于双方真实意思表示，内容合法，由此产生的权利义务受法律保护。根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定：“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”本案中，双方当事人签订合同约定商品房交付条件为房屋已经取得建设工程竣工验收备案证明文件等，而根据《商品房买卖合同（预售）》第十一条规定，涉案商品房达到第九条、第十条约定的交付条件后，树头房地产公司应当在交付日期届满前30日（不少于10日）将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书面送达原告。根据上述约定，树头房地产公司在取得涉案房屋的竣工验收备案证明文件后应通知原告办理涉案房屋的交付手续，截至2018年10月6日，树头房地产公司才将涉案房屋实际交付给原告，树头房地产公司未举证证明其已于2018年8月8日后通知原告办理房屋交付而原告未办理，故树头房地产公司仍需承担自合同约定交付之日的次日起至原告实际收楼之日止的逾期交楼违约金。违约金的计算期间应从2017年10月1日计至2018年10月6日，共371天。被告应支付逾期交楼的违约金为20577.03元（554637元×0.0001/天×371天），原告请求违约金计至2018年12月17日没有事实及法律依据，本院不予支持。树头房地产公司抗辩主张违约金计算至2018年2月5日，无事实和法律依据，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百三十八条、《中华人民共和国建筑法》第六十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百六十二条之规定，判决如下：一、被告佛山市高明区树头房地产开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付逾期交房违约金20577.03元给原告邓伟权；二、驳回原告邓伟权的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费414元，减半收取207元（原告已预交），由原告邓伟权负担33.6元，被告佛山市高明区树头房地产开发有限公司负担173.4元。被告负担的受理费173.4元，由被告佛山市高明区树头房地产开发有限公司于支付判项确认的款项时一并支付给原告邓伟权，本院不再另行收退。本判决为终审判决。审 判 员 彭智聪二〇二〇年四月七日法官助理 区君萍书 记 员 陈欣琪