福建省永安市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0481民初160号 原告：厦门土豪装饰工程有限公司，住所地福建省厦门市思明区台东路151号901室之四。统一社会信用代码：91350206MA349RFT1T。 法定代表人：钟隆辉，总经理。 被告：三明环球房地产发展有限公司，住所地福建省永安市含笑大道2089号。统一社会信用代码：913504817593557209。 法定代表人：**峰，总经理。 原告厦门土豪装饰工程有限公司（以下简称土豪装饰公司）与被告三明环球房地产发展有限公司（以下简称环球公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年1月7日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。厦门土豪装饰工程有限公司的法定代表人钟隆辉到庭参加诉讼，环球公司经本院传票传唤拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 厦门土豪装饰工程有限公司向本院提出诉讼请求:1.环球公司支付尚欠的工程款1485566元；2.环球公司退还履约保证金200000元；3.环球公司赔偿材料损失591360元；4.诉讼费用由环球公司承担。事实和理由：2018年4月，土豪装饰公司与环球公司签订了《5＃、7＃、6＃、13＃楼外墙石感漆项目施工合同》，约定：环球公司将位于永安市茅坪地块的“五洲凯旋门”5＃、7＃、6＃、13＃楼外墙石感漆项目发包给土豪装饰公司施工，承包方式为包工包料，采取固定单价含税包干每平方米95元结算工程款；合同价款预估4480000元，最终以实际施工量结算；合同签订后，环球公司应支付20%的预付款给土豪装饰公司；合同签订后三天内土豪装饰公司向环球公司指定账户汇入200000元作为履约保证金，土豪装饰公司承接的外墙石感漆工程全部完工具备验收条件后环球公司在一周内无息退还给土豪装饰公司。 合同签订后，土豪装饰公司依约向环球公司支付了履行保证金200000元，环球公司出具了200000元履约保证金收款收据。嗣后，土豪装饰公司组织人员严格按照合同约定进行施工，但环球公司却未按照约定支付20%的预付款给土豪装饰公司，后因环球公司的各种原因造成该项目不得不于2019年4月停工至今，造成土豪装饰公司材料损耗损失达591360元。 2019年12月16日，环球公司就土豪装饰公司已完成工程量价、履行保证金等进行了核算，审核后：工程合价为2267699元（含未退还履约保证金200000元），已付进度款（含临时借支）582400元，余款1685566元未付，其中尚欠工程款1485566元、未退还履约保证金200000元。 土豪装饰公司认为，2018年4月合同签订后，环球公司未能按照合同约定支付工程预付款的行为系违约，且该项目于2019年4月停工仍因环球公司资金周转问题至今未能复工，环球公司已属根本违约。同时，虽然环球公司同意就土豪装饰公司已实际完成的工程量价、履约保证金进行决算，但未能实际支付尚欠工程款、退还履行保证金和赔偿损失给土豪装饰公司。因此，特向贵院起诉，请求判如所请。 环球公司未作答辩。 土豪装饰公司围绕诉讼请求依法提交了如下证据（复印件）： 证据一：《5＃、7＃、6＃、13＃楼外墙石感漆项目施工合同》，证明2018年4月，双方签订了《5＃、7＃、6＃、13＃楼外墙石感项目施工合同》，约定环球公司将位于永安市建茅坪地块的“五洲凯旋门”5＃、7＃、6＃、13＃楼外墙石感漆项目交给土豪装饰公司施工，承包方式为包工包料，采取固定单价含税包干每平方米95元结算工程款。合同价款预估4480000元，最终以实际施工量结算。合同签订后，环球公司应支付20%的预付款给土豪装饰公司；证据二：说明，证明2018年5月14日，环球公司出具了履约保证金200000元收取账户的说明；证据三：收款收据，证明2018年6月1日，环球公司向土豪装饰公司出具了收到履约保证金200000元的收款收据；证据四：工程量完成统计表（决算），证明2019年12月16日，环球公司就土豪装饰公司已完成工程量价等进行了核算，审核后：工程合价为2267699元（含未退还履约保证金200000元）。已付进度款（含临时借支）582400元，余款1685566元未付，其中尚欠工程款1485566元、未退还履约保证金200000元；证据五：材料损失补偿确认单，证明环球公司就长期停工造成原告材料损失金额进行了确认，损失达591360元；证据六：土豪装饰公司、环球公司主体信息，证明：原、被告主体工商登记信息，环球公司住所为福建省永安市。 环球公司未到庭参加诉讼，视为放弃质证和答辩的权利。本院依法进行审查，对土豪装饰公司所提供的上述除了证据五以外的其他证据的真实性、合法性、关联性予以确认，对于证据五，本院确认其真实性，但因该份证据系由土豪装饰公司自行制作并未经环球公司盖章确认，该份证据无法证实土豪装饰公司因环球公司违约产生了591360元材料损失款，故对该份证据与本案的关联性，不予认定。因此本院对土豪装饰公司所主张的除了材料损失591360元以外的其他事实予以认定。 另查，土豪装饰公司的经营范围为建筑装饰业、建筑物拆除活动（不含爆破）、其他工程准备活动（不含爆破）、提供施工设备服务、房屋建筑业、架线及设备工程建管道工程建筑、园林景观和绿化工程施工、土石方工程（不含爆破）等。环球公司的经营范围为房地产开发、商品房销售等。 本院认为，发包人环球公司与承包人土豪装饰公司于2018年4月签订的《5#、7#、6#、13#楼外墙石感漆项目施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，双方均应按照合同约定履行权利和义务。土豪装饰公司已按照合同要求履行了支付200000元保证金及对涉案5#、7#、6#、13#楼外墙石感漆项目进行部分施工的义务，环球公司业已确认尚欠土豪装饰公司工程款为1485566元、履约保证金200000元，现涉案工程因环球公司违约已无法继续履行，环球公司应承担违约之民事责任，故对土豪装饰公司诉请要求环球公司偿还尚欠的工程款1485566元、退还200000元履约保证金的主张，予以支持。本案中，土豪装饰公司提供的证据不足以证实其因环球公司违约造成了材料损失591360元，故对土豪装饰公司要求环球公司赔偿材料损失591360元的诉请，不予支持。环球公司经合法传唤无正当理由拒不到庭，视为放弃质证和抗辩等诉讼权利，依法缺席审理和判决。依照《中华人民共和国合同法》第十条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下： 一、三明环球房地产发展有限公司应于本判决生效后七日内支付给厦门土豪装饰工程有限公司尚欠的5#、7#、6#、13#楼外墙石感漆项目工程款1485566元； 二、三明环球房地产发展有限公司应于本判决生效后七日内退还给厦门土豪装饰工程有限公司履约保证金200000元； 三、驳回厦门土豪装饰工程有限公司的其他诉讼请求。 如未按指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费25015元，由厦门土豪装饰工程有限公司负担6497元，由三明环球房地产发展有限公司负担18518元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省三明市中级人民法院。 审 判 长  李琴琴 人民陪审员  郑玉英 人民陪审员  吴雅颜 二〇二〇年四月二十二日 书 记 员  黄靖楠 附本案适用的主要法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第十条当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。 法律、行政法规规定采用书面形式的，应对采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。 第四十四条第一款依法成立的合同，自成立时生效。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 申请执行提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。