上海市浦东新区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0115民初71209号原告：黄剑锋，男，1976年11月10日生，汉族，户籍地上海市浦东新区，现住上海市浦东新区。被告：上海万醍建筑工程有限公司，住所地上海市徐汇区。法定代表人：沈继。原告黄剑锋与被告上海万醍建筑工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月12日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告黄剑锋到庭参加诉讼。被告上海万醍建筑工程有限公司经本院公告传唤，无正当理由未到庭应诉，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。原告黄剑锋向本院提出诉讼请求：1、判令被告上海万醍建筑工程有限公司返还原告黄剑锋工程款人民币36,270元(以下币种相同)、设计费2,070元，共计38,340元；2、判令被告上海万醍建筑工程有限公司支付利息(以本金38,340元为基数，自2019年6月8日起至实际支付之日止，按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算)；3、判令被告上海万醍建筑工程有限公司支付违约金5,580元(按合同总价款10%计算)；4、判令被告上海万醍建筑工程有限公司对位于上海市浦东新区川沙新镇桃园新村XXX号XXX室房屋阳台与主卧之间及主卧与客厅之间的二处承重墙恢复原状；5、本案诉讼费由被告上海万醍建筑工程有限公司承担。审理中，原告明确诉讼请求为：1、判令被告上海万醍建筑工程有限公司返还原告黄剑锋工程款36,270元、设计费2,070元，共计38,340元；2、判令被告上海万醍建筑工程有限公司支付利息(以本金38,340元为基数，自2019年6月8日起至实际支付之日止，按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算)；3、判令被告上海万醍建筑工程有限公司支付违约金5,580元(按合同总价款10%计算)，并申请撤回要求被告上海万醍建筑工程有限公司对位于上海市浦东新区川沙新镇桃园新村XXX号XXX室房屋阳台与主卧之间及主卧与客厅之间的二处承重墙恢复原状的诉请；4、本案诉讼费由被告上海万醍建筑工程有限公司承担。事实和理由：2019年4月21日，原告将上海市浦东新区川沙新镇桃园新村XXX号XXX室房屋(以下简称“系争房屋”)的装修工程发包给被告，并与被告签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》(合同编号：XXXXXXXX)、《万醍国际空间设计委托协议书》。《上海市家庭居室装饰装修施工合同》约定：施工面积为50平方米，施工自2019年4月23日起，工期为60工作日，总工程价55,800元，按实际施工面积结算工程款，违约金为总工程款10%。《万醍国际空间设计委托协议书》中约定设计费为2,070元。《上海市家庭居室装饰装修施工合同》签订当日，原告向被告支付第一笔款项总工程款35%计19,530元、设计费2,070元。2019年6月8日即水、电项目验收当日，原告又支付第二笔款项总工程款30%计16,740元。整个工期中，被告仅完成部分拆旧和部分水、电工程，至2019年6月8日原告支付第二笔工程款后，整个施工工程就无故停止。期间，原告屡次催促被告要求出示工程施工进度表，但被告以各种理由推脱。2019年7月24日，被告在微信中明确告知原告，被告负责人不愿意支付已经过原告预先选好的材料款。之后，原告联系被告的负责人，但其手机长期处于关机状态。在拆旧工程中，被告擅自改变房屋承重结构，并将两堵承重墙拆除，原告要求恢复原样，但被告至今仍未恢复。综上所述，被告的行为已违反合同约定，严重损害原告的合法权益。为此，原告提起诉讼，要求判如诉请。被告上海万醍建筑工程有限公司未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。原告为证明其主张，提供下列证据：1、上海市家庭居室装饰装修施工合同(合同编号：XXXXXXXX)1份，以证明2019年4月21日原告将系争房屋交给被告装修，双方对工期、违约责任等进行明确约定；2、收据2张，以证明原告支付被告工程首付款19,530元、设计费2,070元；3、万醍国际空间设计委托协议书1份，以证明原告委托被告对系争房屋施工进行设计；4、原告与被告的施工队长杨吟国、设计师徐智成、工程部经理陈顺华、电工、材料下单人员、客服等微信截图1份，以证明2019年6月8日微信聊天记录中可证实原告支付的款项。本院经审理认定事实如下：2019年4月21日，原告(发包人、简称甲)与被告(承包人、简称乙方)签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》，约定：甲方装饰装修(以下简称装饰)的住宅系合法拥有；甲方承诺有权对该住宅进行装饰，由此而产生的一切后果由甲方承担责任；乙方为经工商行政管理部门核准登记的企业，企业资质情况专业级；装饰施工地址浦东新区川沙路川环南路桃园新村XXX号XXX楼XXX室；住宅结构公寓，房型两房一厅一厨一卫一阳台，套内施工面积50平方米；装饰施工内容见附件一《装饰施工内容表》；承包方式部分承包；总价款￥55,800元，人民币(大写)伍万伍仟捌佰圆整，总价款是甲、乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在一般情况下，竣工结算的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过总价款(预算价)的5%；合同签订生效后，如变更施工内容、变更材料，这部份的工程款应当按实计算；工期自2019年4月23日开工，工期为60工作日；本工程执行国家现行的《住宅装饰装修工程施工规范》，本市现行的《住宅装饰装修验收标准》和《住宅装饰装修服务规范》，并应符合国家现行的《住宅设计规范》及《特殊装置或场所的要求》；本工程由乙方设计，提供施工图纸一式两份；甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延；由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变；在施工过程中，甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备，须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》(见附件四《工程项目变更单》)后，方能进行施工，由此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定；凡甲方私自与施工人员或其他管理人员商定更改施工内容、增加施工项目所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿；甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认；事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验；若复验通过，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延；复验不通过，其返工费用由乙方承担，工期不变；工程款付款按下表支付“工程进度对预算及设计方案认可，付款时间为合同签订当日，付款比例35%，金额19,530元；工程进度施工过程中，付款时间为水、电、管线隐蔽工程通过验收，付款比例30%，金额16,740元；工程进度工期过半，付款时间为油漆工进场前，付款比例30%，金额16,740元；工程进度竣工验收，付款时间为验收通过当天，付款比例5%，金额2,790元”；甲方付款乙方应开具收据，甲方应予以保存，竣工结算后乙方收回收据并应开具税务统一发票交甲方；工程结算见附件六《工程结算单》；因乙方原因致使工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工；经过修理或者返工后，造成逾期交付的，乙方应当承担违约责任；因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿给甲方50元；合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议；合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，办理终止合同手续；施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款10%赔偿，解除本合同等。同日，原告(委托方，以下简称甲方)与被告(承接方、以下简称乙方)签订《万醍国际空间设计委托协议书》，约定：“甲方委托乙方承担该工程项目设计，经双方协商一致签订本协议。1、项目地址：川环南路桃园新村XXX号402。2、设计类别：(按实用面积计算，不满50平方按50平方计算)……B：90元/平米、施工图一份、3D鸟瞰图一套、现场四节点跟踪服务(开工交底，水电交底，木工交底，油漆交底)陪同公司选材……3、设计类别B，面积50平方，总价为4,500元。4、如最终选择在公司施工，可享受设计费4.6折优惠，折后价格为2,070元，大写贰仟零柒拾元。5、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。6、乙方按协议规定的内容、时间向甲方交付设计文件，并对设计不足之处负责修改或补充(修改或补充时间不计入本协议书约定交付时间，由双方根据实际情况约定交付日期)；甲方若不委托乙方施工，乙方有义务到施工现场做三次性设计交底。7、本协议未尽事宜，双方另行补充协议，本协议经双方签字后生效。8、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。”。《上海市家庭居室装饰装修施工合同》签订当日，原告之妻端立华从其名下银行账户内转账至被告名下银行账户内工程首期款19,530元，且被告向原告出具《收据》一份。同时，原告通过扫描支付宝的二维码向案外人李某某名下建设银行账户内转账设计费2,070元，且被告向原告出具《收据》一份。2019年4月23日，被告的施工人员进场进行施工。2019年6月8日，原告与被告的工作人员对水、电工程进行验收。2019年6月9日，被告的施工人员停止施工。原告于2019年8月向本院提起诉讼，要求判如诉请。另查明，原告提供《上海万醍建筑工程有限公司隐蔽工程验收单》，内容为：……一、施工后隐蔽工程验收情况“线路排放：1、横顺竖直、接管无三通90°弯头，验收合格；2、强电、弱电分管排放、配管卡，验收合格；3、线管与燃气管间距≥150mm，验收合格；4、线管与冷热水器间间距≥100mm，验收合格；5、开关离地高度宜为1.3m左右，平整牢固，验收合格；6、插座离地不低于200mm，相邻均称，平整牢固，验收合格；7、线管排放不宜从卫生间、厨房地面过，验收合格。水管排放：1、新装给水管道，实验压力0.6mpa，验收合格；2、横顺竖直，配管卡，验收合格；3、冷热水管与燃气管间距≥50mm，验收合格；4、左热右冷、出水顺畅，验收合格”。二、现场整改项目“1、强弱电交接处理；2、86……处理。”……。原告在上述《上海万醍建筑工程有限公司隐蔽工程验收单》上签名。审理中，原告表示，双方签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》履行期限已届满，因被告拒绝履行《上海市家庭居室装饰装修施工合同》，《上海市家庭居室装饰装修施工合同》已自动解除，故原告在本案中不再提出解除《上海市家庭居室装饰装修施工合同》；2019年6月8日，被告的财务人员要求原告支付第二笔工程款，并向原告发送微信及支付宝支付的二维码，当日原告通过扫描支付宝的二维码向案外人李某某名下建设银行账户内转账第二笔工程款16,740元，但被告未向原告出具收据；整个工程中，被告仅完成拆除拆旧和水、电安装的部分工程；根据《万醍国际空间设计委托协议书》约定，被告仅提供施工图一份及进行开工交底、水电交底的工作，其余工作均未进行。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。本案中，原、被告签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》、《万醍国际空间设计委托协议书》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应恪守诚信，按约履行。《上海市家庭居室装饰装修施工合同》签订后，原告已按约定履行付款义务，但被告承接系争房屋装修工程后尚未完工即自行停止施工，被告的行为已构成根本违约，故其应承担相应的违约责任。关于原告主张返还工程款的诉请，鉴于被告不履行装修义务，其理应退还相应的工程款。至于工程款的具体数额，根据被告完成的实际工作量，本院酌定被告返还原告工程款30,525元。关于原告主张返还设计费的诉请，依据原、被告签订《万醍国际空间设计委托协议书》约定，并结合被告完成的实际工作量，本院酌定被告返还原告设计费1,035元。关于原告主张违约金的诉请，因被告违反合同约定，故原告要求被告支付违约金5,580元的诉请，合法有据，本院予以支持。关于原告主张利息的诉请，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。原告申请撤回要求被告对位于上海市浦东新区川沙新镇桃园新村XXX号XXX室房屋阳台与主卧之间及主卧与客厅之间的二处承重墙恢复原状的诉请，系原告对其民事权利的处分，不违背法律规定，本院予以准许。被告经本院合法传唤，无正当理由未到庭应诉，系其自动放弃应诉抗辩的权利，由此产生的法律后果由其自行承担，本院依法缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：一、被告上海万醍建筑工程有限公司应于本判决生效之日起十日内返还原告黄剑锋工程款30,525元、设计费1,035元，共计31,560元；二、被告上海万醍建筑工程有限公司应于本判决生效之日起十日内偿付原告黄剑锋违约金5,580元；三、驳回原告黄剑锋的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费898元，由原告黄剑锋负担50元，被告上海万醍建筑工程有限公司负担848元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审 判 长  杨 敏人民陪审员  杨华沁人民陪审员  沈 英二〇二〇年四月十日书 记 员  李晓盛附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。……第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。