河南省宝丰县人民法院民 事 判 决 书履行生效判决书、调解书、裁定书确定义务告知书人民法院发生法律效力的判决书、调解书、裁定书（以下统称法律文书）确定的义务，义务人必须按生效法律文书规定的期限自动履行义务。根据相关法律和司法解释规定，义务人不自动履行生效法律文书确定义务的，人民法院将强制执行，并视情节轻重对不自动履行的义务人给予如下处罚：一、诉讼参与人或者其他人拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，人民法院可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（民事诉讼法第一百一十一条、第一百一十五条）二、加倍支付迟延履行期间的债务利息或者支付迟延履行金；（民事诉讼法第二百五十三条）三、构成拒不执行人民法院判决裁定罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。（刑法第三百一十三条）四、被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取限制出境，在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的其他措施。（民事诉讼法第二百五十五条）五、列为失信被执行人，上国家征信网，限制高消费，被相关媒体曝光等，个人声誉受损，在经商办企业、个人就业、金融贷款、出入境、子女上学、乘坐交通工具等方面受到严格限制；（民事诉讼法解释第五百零六条、五百一十八条）（《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息若干规定》第一、七、八条）（《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第三条）特此告知宝丰县人民法院河南省宝丰县人民法院民事判决书（2020）豫0421民初229号原告：河南省大香山物联城运营有限公司，住所地：宝丰县产业集聚区9（豫02线西侧）,统一社会信用代码91410421697344558L（1-1）。法定代表人：安跃彬，任董事长。委托诉讼代理人：赵军涛，河南碧野律师事务所律师。代理权限：特别授权。被告：河南平工建筑工程有限公司，住所地：河南省平顶山市湛河区开源路南段立威金城丽景16号商铺,统一社会信用代码91410400766215427P（2-10）。法定代表人：赵长香，任董事长。委托诉讼代理人：孙建堂，河南元瑞律师事务所律师。代理权限：特别授权。原告河南省大香山物联城运营有限公司（以下简称大香山公司）诉被告河南平工建筑工程有限公司（以下简称平工公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年3月20日受理后，于2019年9月20日作出（2019）豫0421民初926号民事裁定。原告大香山公司不服该裁定，向平顶山市中级人民法院提起上诉，平顶山市中级人民法院于2019年12月2日作出（2019）豫04民终3578号民事裁定，发回重审。本院于2020年1月10日立案后，依法另行组成合议庭，适用普通程序于2020年4月9日公开开庭进行了审理。大香山公司的委托诉讼代理人赵军涛，平工公司的委托诉讼代理人孙建堂到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。大香山公司向本院提出诉讼请求：1.判令平工公司支付延误工期违约金1800000元；2.判决平工公司限期给大香山公司开具涉案工程的工程款20496298元的发票并给付平工公司；3.本案诉讼费由平工公司承担。事实及理由：2013年9月26日，大香山公司和平工公司签订《建设工程使用合同》一份，约定平工公司承建大香山公司位于宝丰县××集聚区“大香山国际采购物流城1号职工宿舍楼工程”。2014年5月17日，双方又签订冷链物流配送中心服务楼施工合同一份，约定由平工公司承建该工程。合同签订后，平工公司施工的大香山国际采购物流城1号职工宿舍楼工程直到2015年11月4日才竣工验收，延误一年，在施工冷链物流城配送中心服务楼时也严重延期。后大香山公司催促平工公司开具涉案工程款的发票。平工公司以种种理由推脱。平工公司辩称，关于发票问题答辩意见是首先涉案工程款的发票尚未开具，不是由我公司原因造成的，是因原告长期拒绝与我公司进行结算并拒不支付下欠工程款造成的，其次根据建筑业惯例工程款发票应当在工程款决算并付清之后才具备开票条件，对于一个整体工程不便于分割开具，而本案工程款至今尚未付清，尚不具备开具发票的条件和时机，再次根据合同法有关规定一方当事人拒绝履行相应义务时，另一方当事人可以依据后履行抗辩权拒绝履行在后义务，而根据商业惯例应当先付款后开票，但原告至今尚有已判决生效的涉案工程款债务长期拒不履行，我方也有权行使不安抗辩权和后履行抗辩权来阻绝对方的请求，在对方履行生效判决确定的工程价款给付义务完毕后，我方会依法为其开具建筑业发票。对于一项诉讼请求鉴于第一项诉讼请求是在法院驳回其抗辩理由之后又以相同的事由提起诉讼，实质上属于重复起诉，我们请求法庭对其缠诉行为给予警告，至于是否准予撤诉，请求法庭依法予以审查，我们希望由法庭直接驳回其起诉，以免其以后再次提起诉讼。原告在举证期限内向本院递交的证据材料有：1.2018-民终2385号判决书一份，第10、11、18页经一、二审确认为20496898.01元，被告应开具上述工程款金额的发票；2.建设工程施工合同一份，其中合同第二条C（1）约定发包方供应材料有承包人负责施工中材料费，须按照发包人给定的材料价格计入承包价（合同价），该部分涉及的价款318.9万元，该部分被告也应开具发票。被告在举证期限内向本院提交的证据材料有：同原告的判决书，鉴于原告已提交我们不再重复提交，证明生效判决已经认定原告至今尚下欠我方160多万元工程价款尚未支付，而且进入法院执行程序一年多以来原告仍有绝大部分尚未履行，故还不到我方给对方开具发票的条件，而且从客观上来说由于此前的工程价款我方并未实际得到，在判决书确定的下余工程款原告未履行之前我方客观上也没有能力自行垫资税款为其开具发票，只能在原告付清工程款之后，我方才有条件也有能力为其开具发票。经庭审质证，对证据一的真实性无异议，但是与其提出的开票金额并不相符应为根据二审判决书确定的已付工程款金额1号宿舍楼14371895.5元，冷连配送楼为1768974元，两项合计16140869.5元，判决认定的下欠工程款本金为1612244.66元，已付工程款及未付合计为17753114.2元，与原告诉请的开票金额存在较大出入。对证据二合同只是当事人双方事前对权利义务的预期性约定，并不是一种最终的客观事实，双方的债权债务实际上已经由生效判决予以约定，双方应根据判决书来履行自己的义务，并行使相应的权利，而且需要说明的是甲供材是由作为甲方的原告自行对外采购材料，而不是由作为承包方的被告来完成，原告在向第三方采购材料时已经可以从第三方取得发票，货款也已经由原告直接向第三方支付，原告既然没有将相应款项付给被告，自然被告也没有义务为其开具相应价额的发票。原告对被告提交的证据认为该生效判决即确定了被告是涉案工程的承包方，也确定了原告已向其支付工程款1600余万元的事实，至于被告辩称收取工程款之后的工程款去向与本案无关，也没有任何规定建设方在欠付施工方工程款的情况下，施工方不能开具发票，而必须等工程款支付完毕后开具发票，如果上述逻辑成立，只要建设方欠付工程款，不论数额多少，施工方不开具发票，这样势必会造成税源的流失，所以不管上从法律上还是事实上来讲根本不能成立。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院依法酌情认定。本院依据上述有效证据及庭审中当事人的陈述，可以认定以下案件事实：2013年9月26日，大香山公司和平工公司签订《建设工程使用合同》一份，约定平工公司承建大香山公司位于宝丰县××集聚区“大香山国际采购物流城1号职工宿舍楼工程”。2014年5月17日，双方又签订冷链物流配送中心服务楼施工合同一份，约定由平工公司承建该工程。合同签订后，平工公司开始建设施工，该两项工程均已交付使用，2018年9月26日平顶山市中级人民法院作出（2018）豫04民终2385号民事判决书确认原告交付被告工程款17753114.2元，已付16140869.5元，下欠1612244.66元，因被告未开具建设工程票，原告提起诉讼。另查明，在开庭前大香山公司撤回第一项诉讼请求。其撤回请求符合法律规定，依法应予准许。本院认为，2013年9月26日、2014年5月17日原被告双方签订的两份《建设工程施工合同》均系双方真实意思表示，而且该两项工程已建设施工完毕并交付使用，期间关于工程款部分一直未进行决算和结算，最终通过诉讼于2018年9月26日由平顶山市中级人民法院（2018）于04民终2385号民事判决书予以确定。原告方尚欠被告工程款1612244.66元未付。本案原告主张开具涉案工程款“建筑业税票”，被告应当履行。双方应当按照合同约定全面履行义务和主张权利，开具发票是建筑施工合同中承包方应当履行义务的随附义务，也是法定义务，被告应当依据收到工程款数额全额开具发票并交付原告，但该案工程款双方长期未结算，具多批次支付工程款，又因工程款多次提起诉讼，故涉案工程款发票宜在全部工程全部支付完毕后一次性开具并交付为宜。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十五条、第一百五十二条之规定，判决如下：一、河南平工建筑工程有限公司于河南省大香山物联城运营有限公司支付完毕1612244.66元下欠工程款及利息后十五日向河南省大香山物联城运营有限公司开具数额为17753114.16元及利息[（2018）豫0421民初2385号民事判决书所确定的1612244.66元的利息部分]的发票并交付河南省大香山物联城运营有限公司；二、驳回河南省大香山物联城运营有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照>第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费21000元，减半收取10500元，由河南省大香山物联城运营有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于平顶山市中级人民法院。审判长  王学义审判员  谢新伟审判员  王 刚二〇二〇年四月十四日书记员  杨瑞辉附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十五条宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。第一百五十二条判决书应当写明判决结果和作出该判决的理由。判决书内容包括：(一)案由、诉讼请求、争议的事实和理由;(二)判决认定的事实和理由、适用的法律和理由;(三)判决结果和诉讼费用的负担;(四)上诉期间和上诉的法院。判决书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。附件：中华人民共和国民事诉讼法第一百一十一条诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）毁灭重要证据，妨碍人民法院审理案件的；（二）以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指示、贿买、胁迫他人作伪证的；（三）隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产，或者已被清点并责令其保管的财产，转移已被冻结的财产的；（四）对司法工作人员、诉讼参加人、证人、翻译人员、鉴定人、勘验人、协助执行的人，进行侮辱、诽谤、诬陷、殴打或者打击报复的；（五）以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务的；（六）拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的。人民法院对有前款规定的行为之一的单位，可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第一百一十五条对个人的罚款金额，为人民币十万元以下。对单位的罚款金额，为人民币五万元以上一百万元以下。拘留的期限，为十五日以下。被拘留的人，由人民法院交公安机关看管。在拘留期间，被拘留人承认并改正错误的，人民法院可以决定提前解除拘留。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。第二百五十五条被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取限制出境，在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的其他措施。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第五百零六条被执行人迟延履行的，迟延履行期间的利息或者迟延履行金自判决、裁定和其他法律文书指定的履行期间届满之日起计算。第五百一十八条被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院除对被执行人予以处罚外，还可以根据情节将其纳入失信被执行人名单，将被执行人不履行或者不完全履行义务的信息向其所在单位、征信机构以及其他相关机构通报。最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定第一条被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：（一）有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的；（二）以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；（三）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；（四）违反财产报告制度的；（五）违反限制消费令的；（六）无正当理由拒不履行执行和解协议的。第七条各级人民法院应当将失信被执行人名单信息录入最高人民法院失信被执行人名单库，并通过该名单库统一向社会公布。各级人民法院可以根据各地实际情况，将失信被执行人名单通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏等其他方式予以公布，并可以采取新闻发布会或者其他方式对本院及辖区法院实施失信被执行人名单制度的情况定期向社会公布。第八条人民法院应当将失信被执行人名单信息，向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒。人民法院应当将失信被执行人名单信息向征信机构通报，并由征信机构在其征信系统中记录。国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，人民法院应当将失信情况通报其所在单位和相关部门。国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，人民法院应当将失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。中华人民共和国刑法第三百一十三条【拒不执行判决、裁定罪】对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定第三条被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前款规定的行为。因私消费以个人财产实施前款规定行为的，可以向执行法院提出申请。执行法院审查属实的，应予准许。宝丰县人民法院地址：宝丰县人民路东段邮编：467400