上海市徐汇区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0104民初21195号原告：周传丽，女，1978年2月28日出生，汉族，住上海市徐汇区。被告：上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司，住所地上海市金山区。法定代表人，周爱华。被告：周爱华，男，1980年5月22日出生，汉族，户籍地江苏省东台市。原告周传丽与被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司(以下简称剑捷公司)、周爱华装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月12日立案后，依法适用普通程序，于2020年1月8日公开开庭进行了审理。原告周传丽到庭参加诉讼。经公告送达开庭传票，被告剑捷公司、周爱华未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。周传丽向本院提出诉讼请求：1.解除周传丽与剑捷公司之间的《家庭居室装饰装修施工合同》、《主材代购合同》，剑捷公司返还工程款22,470元；2.剑捷公司支付违约金11,700元；3.周爱华对剑捷公司所有的义务承担连带责任。事实和理由：2019年1月，周传丽与剑捷公司就番禺路XXX弄XXX号XXX室房屋签订《家庭居室装饰装修施工合同》、主材代购协议，合同金额78,000元，2019年3月8日开工，工期60个工作日。6月8日晚，施工队长告知周传丽，因剑捷公司破产，无法继续履行合同，遂停工。现未履行项目价格16,770元，合同内主材瓷砖5700元由周传丽购买。故周传丽要求解除合同，要求剑捷公司支付合同总价15%的违约金，并退还上述款项。剑捷公司、周爱华未作答辩。本院认定事实如下：2019年1月4日，周传丽(甲方，发包人)与剑捷公司(乙方，承包人)签订《家庭居室装饰装修施工合同》，约定：施工地址徐汇区番禺路XXX弄XXX号XXX楼XXX室，承包方式为包工包料，总价款78,000元；工期(以实际工作日为准)，待定，2019年6月30日开工，至2019年8月30日竣工，工期60天；施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款15%赔偿，解除本合同。合同附件《基础工程预算工艺及报价》载明工程总价53,207.30元，合同价48,000元，其中木工类2.主卧衣柜门板2184元、次卧衣柜门板624元、酒柜门板416元、吧台下门板364元。合同附件《主材代购清单》载明：工程总价31,844.23元，合同价30,000元，其中瓷砖类1.墙、地面铺贴地砖3160元，帝王卫浴1.台盆柜+龙头1200元、卫生间钛合金移门定制700元、儿童房移门1050元、厨房间钛合金移门定制1575元。2019年1月4日，剑捷公司出具收据，载明收到半包一期款、主材一期款共计3万元。合同签订后，剑捷公司于2019年3月10日开工，施工现场负责人方伯华。2019年4月15日，周传丽支付宝转账支付周爱华16,800元。2019年4月29日支付宝分别转账支付周爱华4400元、10,000元。以上转账记录均载明涉案房屋装修款。2019年5月14日，周传丽刷卡支付剑捷公司14,400元。2019年6月12日,方伯华书面字条：番禺路XXX弄XXX号XXX室,因公司倒闭目前工程还没施工完成项目①橱柜门板②柜子门板③厨房移门、卫生间移门、阳台移门。另查明，剑捷公司为一人有限公司，股东周爱华。庭审中，周传丽称：隔断移门、卫生间橱柜、衣柜门包含在合同内，因剑捷公司未施工，其另行支付了价款，并提供了上海箭牌卫浴有限公司销售订单(其中浴室柜3300元)、科恩诺订(送)货单(移门，总金额6411元)、橱柜门板计算纸条(载明总金额7059元)；提供了与瓷砖供应商的微信聊天记录、转账凭证，其中2019年4月18日支付瓷砖价款700元、2019年4月1日支付5000元；提供了与剑捷公司设计师的聊天记录，证明周传丽在支付工程款后又另行支付了供应商货款，上述款项应在结算时扣除。以上事实，有施工合同、主材代购清单、报价单、销售订单、照片、订(送)货单、微信聊天记录、收据、支付凭证、方伯华字条、企业信用信息公示报告等证据佐证，本院予以确认。本院认为，本案装饰装修施工合同系周传丽、剑捷公司的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，当属合法有效，双方均应恪守履行。剑捷公司未按约定期限完工且下落不明，周传丽主张解除合同、依约主张合同总价15%的违约金，本院予以支持。因有部分项目未完工，周传丽另行采购或向供货商支付价款，周传丽要求剑捷公司返还相应价款，于法有据，本院予以支持。但返还价款应以合同价为准计算，而不应以实际支付价格计算。应退还项目：主卧衣柜门板2184元、次卧衣柜门板624元、酒柜门板416元、吧台下门板364元，墙、地面铺贴地砖3160元，帝王卫浴台盆柜+龙头1200元，卫生间钛合金移门定制700元、儿童房移门1050元、厨房间钛合金移门定制1575元，以上合计11,273元。现周传丽已付款75,600元，尚有尾款2400元未付，故应退款项为11,273元-2400元=8873元。根据公司法规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。剑捷公司为一人公司，现无证据证明剑捷公司财产独立于其股东财产，故周传丽主张周爱华对剑捷公司的债务承担连带责任，于法有据，本院予以准许。剑捷公司、周爱华经本院合法传唤未到庭，视为放弃诉讼权利。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百一十四条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：一、解除周传丽与上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司签订的《家庭居室装饰装修施工合同》；二、上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内退还周传丽工程款8873元；三、上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付周传丽违约金11,700元；四、周爱华对上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司的上述第二、第三项义务承担连带责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费654元，由周传丽负担260元，上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司、周爱华负担394元。公告费560元，由上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司、周爱华负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审 判 长  徐 红人民陪审员  李绍鹤人民陪审员  张菊华二〇二〇年四月三日法官 助理  刘 兴书 记 员  印旭晴附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。二、《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。三、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。