宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院民事判决书（2020）宁03民终88号上诉人（原审原告）：青铜峡市兴源建筑有限责任公司，住所地宁夏回族自治区青铜峡市利民西街8-3号。法定代表人：刘刚，系公司经理。被上诉人：（原审被告）：青铜峡市房屋产权交易服务中心，住所地青铜峡市小坝文化北街。法定代表人：牛萧云，系该中心主任。委托诉讼代理人：马兴柱，男，汉族，1971年11月13日出生，系该单位职工。特别授权代理。原审被告：青铜峡市兴业房地产开发有限责任公司，住所地宁夏回族自治区青铜峡市利民东街南侧。法定代表人：张立新，系该公司总经理。委托诉讼代理人：薛磊，宁夏青禾律师事务所律师。特别授权代理。上诉人青铜峡市兴源建筑有限责任公司（以下简称兴源公司）因与被上诉人青铜峡市房屋产权交易服务中心（以下简称青铜峡房产交易中心）、原审被告青铜峡市兴业房地产开发有限责任公司（以下简称兴业公司）建设工程合同纠纷一案，不服宁夏回族自治区青铜峡市人民法院（2019）宁0381民初487号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年1月15日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。兴源公司上诉请求：1.请求二审人民法院撤销青铜峡市人民法院作出的（2019)宁0381民初487号民事判决书第三项，依法改判被上诉人支付上诉人工程款逾期付款利息388504元，并以684976元为基数按照年息6%从2018年12月4日计算至工程款付清为止的逾期利息；2.本案一、二审诉讼费用依法承担。上诉理由：上诉人认为，一审查明案件事实清楚，证据认定正确，判决支付工程价款正确，但未支持上诉人主张的逾期付款违约金属于适用法律错误。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十七条:“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”,第十八条:“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时问：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”,上诉人在一审时按照上述法律的规定向二被上诉人主张要求支付逾期付款利息，该主张符合法律的规定，一审中对上诉人主张的逾期付款利息未予认定属于适用法律错误。青铜峡房产交易中心辩称，一审法院认定的事实是正确的，关于上诉人上诉主张的利息问题，我认为工程是政府工程不应支付利息，并且青铜峡市政府财政也很困难。兴业公司述称，对上诉人上诉请求无异议，上诉人上诉请求的利息符合法律规定。兴源公司向一审法院起诉请求：1.判令被告支付原告工程款884976元，并支付逾期利息388504元（按照年息6%从2011年9月17日算至2018年12月3日，其他利息算至前述款项付清为止），合计1273480元；2.本案诉讼费用由被告负担。一审法院认定事实：2009年5月15日，原告青铜峡市房屋产权产籍管理所（2017年改称为青铜峡市房屋产权交易服务中心）与兴业公司签订青铜峡市廉租住房配建协议，廉租住房配建项目永泰小区住房195套，计9591.23平方米，成本单价1220.52元/平方米，协议还对其他事项作了约定。2009年6月6日，原告兴源公司中标该工程，中标价为7774057元，兴业公司与兴源公司签订协议书，对工期、竣工、质量、价款等事项进行了约定。2010年12月26日、2011年1月27日、2011年9月16日，房产中心、兴业公司组织对兴源承建工程竣工验收，委托中国建设银行股份有限公司宁夏分行建设工程咨询中心对工程预结(决)算审计，工程建安费为12199476元。房产中心支付工程款11314500元。案件受理后，2019年2月27日再行支付工程款20万元，现尚欠工程款684976元。一审法院审理认为，合法有效的建设工程合同受法律保护，被告房产中心将青铜峡市廉租住房（永泰小区）配建与被告兴业公司，兴业公司将该项目工程发标，原告兴源公司中标施工建设，竣工验收合格，工程建安费为12199476元，二被告现已支付11314500元，扣减起诉之后付款20万元，下欠原告工程款684976元。原告的部分诉讼请求予以支持。本案原、被告争议的焦点，房产中心、兴业公司将部分工程款转支或直接支付承建施工该工程一标段的东杰公司，审查认为付给东杰公司的工程款与本案原告诉求无关，也不是一个法律关系，不予审查，被告房产中心抗辩理由不予采纳。二被告是涉案工程的配建单位和发包方，对未支付的工程款应互负连带清偿责任。原告要求二被告支付逾期利息，因合同、协议中双方对违约责任的承担，没有明确的约定，故不予支持。据此依据，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条之规定判决：一、被告青铜峡市房屋产权交易服务中心支付原告青铜峡市兴源建筑有限责任公司工程款684976元，于判决生效之日起十日内履行完毕；二、被告青铜峡市兴业房地产开发有限责任公司在该款项范围内负连带清偿责任；三、驳回原告其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费16261元，二被告负担11345元，原告负担4916元。本院二审期间，当事人均未提交证据。对一审法院审理查明的事实，有相应的证据予以证实，本院予以确认。本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。兴源公司对一审法院未判决计算利息提起上诉符合本案实际，兴源公司施工建设涉案工程，且工程已经竣工验收合格，兴源公司已履行了相关合同义务，并且青铜峡房产交易中心对于下欠工程价款的金额无异议。兴源公司上诉主张青铜峡房产交易中心应支付欠付工程款利息符合法律规定，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：“当事人对欠付价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”，第十八条规定：“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”。涉案工程于2011年3月17日委托进行审计定案，于2010年12月26日、2011年1月27日、2011年9月16日经竣工验收，故青铜峡房产交易中心应从2011年9月17日开始支付欠付工程款利息。综上所述，兴源公司上诉请求支付工程款利息的请求成立，应予支持；一审判决认定事实清楚，适用法律不正确，应予改判。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七、十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第二项规定，判决如下：一、维持宁夏回族自治区青铜峡市人民法院（2019）宁0381民初487号民事判决第二项，即：二、被告青铜峡市兴业房地产开发有限责任公司在该款项范围内负连带清偿责任；二、变更宁夏回族自治区青铜峡市人民法院（2019）宁0381民初487号民事判决第一项为：被上诉人青铜峡市房屋产权交易服务中心于本判决生效之日起十日内支付上诉人青铜峡市兴源建筑有限责任公司工程款684976元及利息（利息从2011年9月17日算至本判决确定的给付之日,2019年8月20日前的利息按中国人民银行同期银行贷款利率计算，2019年8月20日后的利息按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算）；三、撤销宁夏回族自治区青铜峡市人民法院（2019）宁0381民初487号民事判决第三项。一审案件受理费16261元，由被上诉人青铜峡市房屋产权交易服务中心负担；二审案件受理费7128元，由被上诉人青铜峡市房屋产权交易服务中心负担。本判决为终审判决。审判长 韩 芬审判员 艾进春审判员 侯士俊 二〇二〇年四月二十八日书记员 张金迪附：本案引用法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款未结算的，为当事人起诉之日。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。