福建省龙岩市新罗区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0802民初1931号 原告：王顺贵，男，1975年11月8日出生，汉族，居民，住龙岩市新罗区。 被告：陈泽伟，男，1991年4月23日出生，汉族，居民，住龙岩市新罗区。 原告王顺贵与被告陈泽伟承揽合同纠纷一案，本院于2020年3月12日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告王顺贵到庭参加诉讼。被告陈泽伟经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。 王顺贵向本院提出诉讼请求：判决陈泽伟立即归还王顺贵橱柜欠款12666元。 事实与理由：因王顺贵新房装修需要，经介绍向陈泽伟定制橱柜，工程预算总金额14800元。王顺贵于2019年6月29日向陈泽伟预付了5000元定金，后陈泽伟多次以定金不足以垫付板材费为由请求王顺贵预付工程款。鉴于王顺贵家中前期装修工期较长，未到入户装橱柜阶段，且前期陈泽伟服务态度积极，获取了王顺贵信任，王顺贵分别于2019年7月28日预付3000元、同年8月28日再次预付3000元给陈泽伟。2019年9月5日晚，陈泽伟再次以二胎女儿出生时存在健康问题在医院治疗花费巨大为由，请求王顺贵提前支付工程尾款3800元，助其应对经济困难。王顺贵出于善良和同情，9月6日将尾款3800元支付给了陈泽伟，并言语宽慰，至此，本次橱柜制作工程款全部付清。 2019年9月17日，王顺贵要求陈泽伟及时将橱柜制作好，但到了国庆假期，陈泽伟采取不接电话迟回信息等方式拖延工期，迟迟没有入户安装。2019年10月14日晚，由于个人协调未果，王顺贵至曹溪派出所寻求帮助，派出所出面联系了陈泽伟，陈泽伟电话里和民警承诺2019年10月15日将入户安装橱柜，但10月15日仍未兑现。2019年10月15日晚，王顺贵再次到曹溪派出所求助，派出所民警要求陈泽伟到所里双方当面协商解决。在民警见证下，陈泽伟书写了保证书，保证2019年10月16日会送货入户并安装。10月16日王顺贵与陈泽伟到加工厂跟进橱柜送货安装事项，加工厂老板却告知因陈泽伟尚未支付板材及加工费，不能出货。王顺贵鉴于新房装修工期拖延已久，且陈泽伟明确表示存在经济问题无力支付加工厂欠款，为不再耽搁装修工期，双方协商由王顺贵垫付货款8000元给加工厂，先行出货，陈泽伟立下欠条再次承诺安装实现为2019年10月18日，还款时限为2019年10月31日。 板材入户后，由于陈泽伟对接不力等原因，导致部分板材尺寸有误，无法安装，且陈泽伟无力解决，仍由王顺贵直接和加工厂对接处理重新制作。王顺贵花费了大量时间和精力协调该事项，并垫付了各项费用共计2134元，该款陈泽伟于2019年11月16日通过微信转账支付给王顺贵（至此陈泽伟欠王顺贵14800-2134=1266元）。陈泽伟利用王顺贵信任，以各种理由收取了工程款，却没有安装橱柜，并未按承诺期限还欠款。综上，陈泽伟的行为已构成违约。王顺贵为维护自身的合法权益，特具状起诉，望判如所请。 陈泽伟未作答辩，亦未提交书面证据。 王顺贵为证明其诉讼请求依法向本院提交了陈泽伟出具的保证书、欠条、照片、微信转账截图、聊天记录截图等证据；陈泽伟对王顺贵提交的证据未提出异议，亦未到庭参加诉讼，视为自愿放弃诉讼权利。王顺贵提交的上述证据，本院予以确认并在卷佐证。 经审理查明：王顺贵新房装修需要，经介绍向陈泽伟定制橱柜，王顺贵于2019年6月29日预付5000元定金，同年7月28日预付3000元、同年8月28日预付3000元、同年9月6日将尾款3800元支付给了陈泽伟。至此，王顺贵向陈泽伟支付工程预算款共计14800元。2019年9月17日，王顺贵要求陈泽伟及时将橱柜制作好，但到了国庆假期，陈泽伟采取不接电话迟回信息等方式拖延工期，迟迟没有入户安装。王顺贵至曹溪派出所寻求帮助，在民警见证下，陈泽伟书写了保证书，保证2019年10月16日会送货入户并安装。同年10月16日王顺贵与陈泽伟到加工厂跟进橱柜送货安装事项，加工厂老板却告知因陈泽伟尚未支付板材及加工费，不能出货。王顺贵为不再耽搁装修工期，垫付货款8000元给加工厂，先行出货，陈泽伟立下欠条“本人陈泽伟因装修拖欠工期，欠紫金莲园13#1604房主王顺贵金额14800元。2019年10月16日至2019年10月31日前把工程做完，并归还房主垫付的8000元……如逾期未归还由龙岩人民法院起诉，并支付一切费用。陈泽伟（签字）” 板材入户后，由于陈泽伟对接不力等原因，导致部分板材尺寸有误，无法安装，且陈泽伟无力解决，仍由王顺贵直接和加工厂对接处理重新制作。王顺贵花费了大量时间和精力协调该事项，并垫付了各项费用共计2134元，该款陈泽伟于2019年11月16日通过微信转账支付给王顺贵。陈泽伟收取了工程款，却没有安装橱柜，并未按承诺期限还欠款。王顺贵为维护自身的合法权益，特具状起诉，望判如所请。 本院认为，王顺贵与陈泽伟建立的承揽合同关系，有双方聊天记录，陈泽伟出具的保证书、欠条为据，事实清楚，证据充分。陈泽伟收取王顺贵预付款后未进行施工，系违约行为。现陈泽伟已还2134元，王顺贵主张陈泽伟应归还12666元（14800元-2134元=12666元），有事实和法律依据，本院予以支持。陈泽伟经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理和判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，规定，判决如下： 陈泽伟应于本判决生效之日起十日内归还王顺贵橱柜欠款12666元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费117元，减半收取计58.5元，由陈泽伟负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于龙岩市中级人民法院。 审判员 崔  秀  闽 二〇二〇年四月二十六日 书记员 黄珺滢（代） 附注：一、主要法律条文 1、《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。2、《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 二、执行申请提示 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 三、主动履行生效法律文书提示 （一）具有金钱给付内容的生效法律文书，履行义务人可以在生效法律文书确定的履行期间内将相应的款项通过法院转交给权利人；款项转入或存入法院指定的履行款账户后，应当及时告知案件承办人，并提供银行转入或存入凭证复印件。 履行款存入以下账户 开户单位：龙岩市新罗区人民法院 开户行：兴业银行龙岩新兴支行 账号：17×××01 支付款项时，请在摘要栏写明款项内容、案件承办人、案号、当事人姓名等。 （二）生效法律文书确定应当负担诉讼费用的当事人，应当在法律文书生效后七日内，自觉到办结案件的开票窗口开具网络版的《福建省政府非税收入缴款通知书》到代收银行缴款，缴款后及时到法院开票窗口领取相应的诉讼费票据；也可通过现场POS机刷卡直接缴款，现场领取相应的诉讼费票据。主动缴款后，应及时向案件承办人提供银行转入或存入凭证复印件，否则法院将依法定程序向当事人追缴。 （三）履行义务人未及时告知已自动履行，导致案件进入执行程序，造成的负担执行费用、列入失信被执行人名单等一切后果自负。