江苏省昆山市人民法院 民 事 判 决 书 (2019)苏0583民初第17271号 原告：昆山杰豪建筑安装工程有限公司，住所地江苏省昆山市花桥镇曹安招商新村19号楼12室，统一社会信用代码913205835795217954。 法定代表人：张立红，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：韩礼斌，江苏益友天元(昆山)律师事务所 律。 委托诉讼代理人：朱美玲，江苏益友天元(昆山)律师事务所 律师。 被告：昆山大鸿运房地产开发有限公司，住所地江苏省昆山市花桥镇312国道北侧、徐工桥路西侧，统一社会信用代码91320583787655499J。 法定代表人：董来荣，该公司负责人。 委托诉讼代理人：宗庆庆，上海和华利盛律师事务所律师。 原告昆山杰豪建筑安装工程有限公司与被告昆山大鸿运房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年10月18日受理后，依法由审判员李勇独任审判，于2019年11月18日公开开庭进行了审理。后因案情复杂，本院依法组成合议庭，于2020年4月16日公开开庭进行了审理。原告昆山杰豪建筑安装工程有限公司的委托代理人韩礼斌、被告昆山杰豪建筑安装工程有限公司的委托代理人宗庆庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告昆山杰豪建筑安装工程有限公司诉称：一、判令被告支付工程款2000000元。二、判令被告支付利息(以2000000元为基数，自2017年10月16日起按照中国人民银行同期同档贷款利率计算至实际给付之日)。三、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：兹有原、被告之间签订相关工程合同，约定由原告承接被告发包的位于XX墅项目X期商墅拆除工程，双方对具体权利义务进行了约定。合同签订后原告按约完成了施工验收并注销了施工许可证，但被告未按照约定支付工程款。经原告多次催告，被告始终未能履行付款义务，为此，原告特诉诸法院，要求被告支付工程款及利息，望判如所请。 被告昆山大鸿运房地产开发有限公司辩称：不同意原告的诉请，据目前原告提供的证据资料无法证明该合同已经如约履行。原告当庭提交的验工证明书并未加载被告的公章，对该证据不予认可。另外双方签署合同在2017年8月，被告现在才提起诉讼不符合常理，故不同意原告诉请。 经审理查明，2017年8月，原告（乙方）与被告（甲方）签订了《建筑施工合同》，约定：为保证按时完成位于江苏省苏州市昆山市大光商墅拆除工程施工任务，在保证工程质量，缩短拆除工期的基础上，就昆山XX墅X期拆除工程施工事宜签订此合同；工程名称为昆山XX墅X期拆除工程；工程地点为昆山花桥镇；工程内容为昆山花桥XX墅X期XX栋烂尾商墅（其中XX栋别墅已经封顶，X栋别墅基础完成）主体及基础（含承台不含桩基）拆除工作，基坑不需回填，并将建筑垃圾全部清理完毕；质量要求为验收合格并达到甲方要求；工期要求为自签订本合同之日起于8月31日前完成上述48栋烂尾楼的拆除放倒工作，9月30日前完成配合注销原总包施工许可证，9月30日前完成所有垃圾外运工作；承包方式为包工包料；合同价为甲方向乙方支付人民币大写贰佰万元整，小写2000000元，拆除过程中设计的人工费、机械费、垃圾清理、外围（城管、交警、环保、安监等相关部门）关系协调费及规费、措施费等完成本合同内容所需要的一切费用均由乙方承担，甲方不承担任何费用；付款方式为本工程无预付款，合同签订后乙方须于8月31日前完成上述XX栋烂尾楼的拆除放倒工作，9月30日前完成配合注销原总包施工许可证，9月30日前完成所有垃圾外运工作，经甲方验收合格且配合注销原总包施工许可证后15日内，甲方向乙方一次性支付壹佰万元拆迁工程款，剩余壹佰万元款项在所有垃圾外运完成后15日内一次性支付完成；若因甲方原因造成原总包施工可证无法注销的，则不影响乙方付款节点；乙方负责外围关系（城管、交警、安监、拆迁办及其他政府部门等）的协调工作，履行相关的报批手续，相关费用由乙方承担，若因外围关系协调不当造成甲方被处罚金、工期延误等一切责任及损失由乙方承担；乙方配合原总包办理各项拆迁手续（含原总包施工许可证注销）及现场拆迁矛盾处理，相关费用已包含在报价中；乙方配合协调且负责实施原总包在建筑红线内临时设施拆除及其废弃物的外运，但应保留临时道路不拆。 庭审中，原告提交了视频光盘、“单位工程竣工验收证明书”及俞某、李某的名片，以证明原告已经按照约定完成了合同义务，“单位工程竣工验收证明书”打印部分显示建设单位及施工单位系被告，工程概况为昆山花桥XX墅X期XX烂尾商墅（其中XX栋别墅已经封顶，X栋别墅基础完成）主体及基础（含承台不含桩基）拆除工作，基坑不需回填，并将建筑垃圾全部清理完毕，验收意见为XX栋楼主体及基础拆除工作已完成，工程验收合格，施工许可证已注销，手写部分显示“现场XX栋楼主体基础已拆除完毕，剩余约X栋垃圾因考虑后期工程活动用于临时便道未清理，其余已基本清运完成，同时场地内因长期无人看管，存在有部分外来垃圾倾倒情况，施工许可证注销，前期部确认李某2019、1、5”；原告并提交江苏昆山花桥经济开发区归划建设局出具的“证明”一份，以证明原告承包被告的涉案工程所约定的工程施工范围、工程价款和价款结算的事实，并证明原告已按约履行全部合同义务，该“证明”载明：“由昆山大鸿运房地产开发有限公司投资建设的XX墅X期北区X,X,X,X,X,X,X,X办公楼（施工许可证编号：32058XXXX）项目已由2018年7月注销。”原告还提交了2019年2月25日的《律师函》一份及快递单签收记录，以证明原告向被告催要工程款的事实，该律师函载明“江苏益友天元(昆山)律师事务所韩礼斌律师(以下简称“本律师”)接受昆山杰豪建筑安装工程有限公司(简称“我方当事人”)的委托，现根据有关法律、法规的规定，就要求昆山大鸿运房地产开发有限公司(简称“贵司”)立即支付拖欠我方当事人的工程款的有关事宜致函郑重催告如下：一、据我方当事人陈述及相关文件资料显示：兹有贵司与我方当事人签订合同，约定由贵司将昆山大光商墅项目二期商墅拆除工程发包给我方当事人施工。后我方当事人按约完成施工，履行了合同义务，但贵司至今未按照约定支付工程款。截止目前，贵司仍拖欠工程款200万元未付。二、本律师认为，贵司拖欠工程款未付的行为已构成违约，现受我方当事人委托，再次郑重催告如下：要求贵司于2019年3月24日前将工程款200万元支付给我方当事人。贵司逾期仍不履行付款义务的，我方当事人将诵过司法程序等正当途径主张权利，届时所产生的一切损失，将由贵司一并承担；原告又提交了2017年9月19日至2018年12月的微信聊天记录（原告认为系原告的负责人与被告的项目部工程副总俞某的聊天记录），以证明涉案工程确实由原告方施工，并证明原告在2017年10月前就提供了原告所需配合的用于原总包施工许可证注销的全部材料，但由于被告方未能按照注销要求提供相应材料，导致注销事宜的延后，根据合同约定该责任应该由被告承担。 被告认为，“单位工程竣工验收证明书“并未加盖被告的项目公章，而李某并不是被告员工，且签署日期是2019年1月5日，落款人签字并不清晰；对该微信聊天记录真实性不认可，且俞某也无法确认是被告员工，无法对外代表被告；江苏昆山花桥经济开发区归划建设局出具的“证明”与原告应于合同约定的日期即2017年9月30日前完成注销的时间冲突，超出了合同约定的注销时间应属违约。 原告则称，之所以“单位工程竣工验收证明书“未盖章，是因为原告按约于2017年9月30日前完成了涉案XX栋烂尾商墅的拆除及垃圾外运等工作，并积极配合被告进行施工许可证注销工作，但该注销工作因被告迟迟未能提供与桩基单位、设计单位结清（无纠纷）的相关证明等资料而搁置，直至2018年7月被告提供相关资料后才完成注销工作，在注销工作完成后，现场项目部早已撤离，后原告通过联系项目部副总俞某办理工程验收事宜，俞某派遣项目部现场工程部经理李某至工程现场进行确认，李某现场确认工程竣工后签署出具了验收证明书，原告并提交了被告于2018年7月12日出具的“关于注销XX墅项目原X期建筑工程施工许可证的申请”及原告查询的被告、“XX唐”、“XX方”的工商登记信息，以证明被告在2018年7月才提交相应的注销申请以及完成注销所需要的材料，导致原总包施工许可证注销事宜在2018年7月才办理完成，此时距离拆除工程完工已经接近一年时间，又因为验收内容包含了现场拆除及许可证注销，所以验收单才在原告多次催促下于2019年1月签署，此时施工现场已经早已无人，另外显示被告在2015年重组后由北京“XX唐”实际控制，又根据原告查询的被告以及“XX唐”和“XX方”的工商登记信息显示，“XX唐”是被告的控股股东，同时“XX唐”的执行实务合伙人又是“XX方”的股东。“关于注销XX墅项目原X期建筑工程施工许可证的申请”载明“昆山市住房和城乡建设局、花桥开发区规建局：我司于2011年11月2日申办了XX墅X期项目（以下称项目）的建设工程规划许可证，2011年12月30日申办了X期项目的建筑工程施工许可证，于2012年5月23日申办了X期项目商品房预售许可证，并于2012年6月正式开始销售。2013年初因企业经营不善，X期项目停工烂尾。2015年东方资产下属的北京恒悦乾唐股权投资中心，注资昆山大鸿运房地产开发有限公司进行重组，截止2016年5月10日，完成X期项目所有逾期交付业主的退房退款、所有法院案件处理、资产查封及X期项目总包、监理、桩基及设计等单位的清算赔偿工作等。现花桥规建局已受理我司项目规划方案的变更申请，原X期项目工地现场烂尾楼已拆除完毕，与X期项目相关的小业主及总包监理等所有单位均达成协议，不存在任何经济纠纷。鉴于项目X期整体方案调整，调整后将更换总包、桩基、监理、设计单位，并重新申办新建设工程规划及施工许可证，现向贵单位申请注销原X期项目的建筑工程施工许可证，望批准为感”，该申请落款处盖有被告的公章。“昆山市建筑安全监督站”在落款手写“该工程烂尾楼已于2017年全部拆除完毕”处盖章。“花桥经济开发区规划建设局”也在落款处盖章。 上述事实由《建筑施工合同》、“单位工程竣工验收证明书”、俞某、李某的名片、微信聊天记录、“关于注销XXX墅项目原X期建筑工程施工许可证的申请”、被告、“XX唐”、“XX方”的工商登记信息、江苏昆山花桥经济开发区归划建设局出具的“证明”、视频光盘及当事人的陈述予以证实。 本院认为：原告与被告之间签订的《建筑施工合同》合法有效，应受法律保护。现涉案工程已完成，被告应按合同约定向原告支付工程款。根据合同约定，工程款为2000000元，现被告拖欠不付，责任在被告，故原告要求被告支付工程款为2000000元的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。原告要求利息的诉讼请求，符合法律规定，本院亦予以支持。被告称原告提供的证据资料无法证明原告已经如约履行涉案合同，本院认为，原告提交的“关于注销XX墅项目原X期建筑工程施工许可证的申请”、江苏昆山花桥经济开发区归划建设局出具的“证明”、“单位工程竣工验收证明书”、俞某、李某的名片、微信聊天记录等证据相互印证，可以证明原告已完成涉案工程的事实，且若被告否认涉案工程系原告所做，也应提交由谁完成的证据，被告未举证，应承担举证不能的法律后果，故对被告的该主张，本院不予采信。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 被告昆山大鸿运房地产开发有限公司向原告昆山杰豪建筑安装工程有限公司支付工程款2000000元，并支付利息(以2000000元为基数，自2017年10月16日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，计算至给付之日止的利息)，于本判决生效后十日内履行完毕（如采用转账方式支付，请汇入原告指定账号，或汇入昆山市人民法院财务结算中心，开户行：中国建设银行昆山支行营业部，账号：3220198XXXXX5859）。 如果未按本判决指定的期间履行金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费22800元，由被告负担，该款原告已交纳，本院不再退还，由被告在支付上述款项时一并给付原告。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用缴纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。户名：苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76。 审 判 长  李 勇 人民陪审员  周文忠 人民陪审员  杨建红 二〇二〇年四月二十九日 书 记 员  何佳豪