山东省乳山市人民法院 民 事 判 决 书 (2020)鲁1083民初146号 原告：李婷，女，1982年11月9日出生，汉族，住山东省乳山市。 被告：王晓辉，男，1984年7月23日出生，汉族，住山东省乳山市。 原告李婷与被告王晓辉装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月7日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告李婷到庭参加诉讼，被告王晓辉经传票传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。 原告李婷向本院提出诉讼请求：1.判决解除原告与被告2019年1月21日签订的《家庭居室装饰施工合同》；2.判决被告立即向原告返还已收房屋装修款131800元；3.判决被告立即向原告支付违约金每日按照190元支付至判决生效之日；4.判决被告承担本案的全部诉讼费。事实与理由：原、被告于2019年1月21日签订了《家庭居室装饰施工合同》，合同约定：承包方式为包工包料。合同签订后，原告支付了总价款192000元，被告承诺在2019年11月15日完成竣工，但被告严重违约，仅为原告施工土建部分的工程，后被告跑路，并且电话停机，被告履约不能，为了维护原告自身的合法权益，特向贵院提起诉讼，恳请贵院查明事实后，给予支持。 被告王晓辉在法定期间内未提交书面答辩意见。 本院经审理认定事实如下：2019年1月21日，原告李婷与被告王晓辉签订《家庭居室装饰施工合同》。合同约定：“甲方：李婷乙方：王晓辉装饰施工地点：幸福高层106Ⅰ1103承包方式：包工包料（详见预算书）总价款￥160000元，大写（人民币）：壹拾陆万元整……合同签订时，付65%的工程款计￥104000元。施工过程中木工完工后即将进入油工时，付30%的进度款计￥48000元，施工时，如有增项，此时一并将增项款交付给财务部。……由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的0.1%向甲方支付违约金。……”原、被告双方签字捺印。合同附《装修项目报价单（清工辅料）》一份，对项目名称、单位、数量、单价、合计价款均作出详细约定。 合同签订后，原告李婷将装修款项19000元、80000元、40000元分三期给付被告王晓辉，被告王晓辉收到款项后在双方签订的《家庭居室装饰施工合同》底部手写：“不包括：窗帘、集成灶、卫浴、灯2019.1.21付￥19000元（壹万玖仟元整）剩余一期款于2019.1.26日付￥80000元（捌万元整）2019.7.1收到二期款￥40000.00元（肆万元整）王晓辉”。上述款项合计139000元。 除被告王晓辉在合同中签字确认收到的三笔装修款之外，在合同履行期间，原告李婷通过其微信账号×××向被告王晓辉多次转账：2019年2月16日，1000元；2019年2月17日，3800元、10000元、300元；2019年2月26日，3000元；2019年3月4日，3980元；2019年3月11日，4000元；2019年3月30日，10000元；2019年4月10日，178元、2800元；2019年5月3日，1000元，上述款项合计40058元。通过双方的微信聊天记录可以看出，款项用于购买灯具、电视背景墙的修改等装饰装修。 庭审中，原告李婷还主张2019年2月26日、2019年3月19日多次向辰文建材店转账的20000元款项，亦是转账给被告王晓辉的购买卫浴款项，要求王晓辉返还该部分款项，并申请证人马某（乳山市辰文建材店经营者）到庭说明情况。马某证实，2019年2月26日收取李婷五笔款项合计17000元，2019年3月19日收取李婷三笔款项合计3000元，均系王晓辉让其帮忙代收李婷的装修款项，其已将上述款项全部转账给了王晓辉。对于该证人证言，经审查并无瑕疵，本院予以采信。 合同履行期间，被告王晓辉对涉案房产进行部分基础施工工作后，一直无故拖延施工，导致合同目的无法如约实现。对于施工的具体情况，原告李婷陈述按照合同附件《装修项目报价单（清工辅料）》的约定，被告王晓辉未按照约定为其装修的项目有：实木复合木门4950元、卫生间门（钛镁合金）2400元、垭口套窗套（实木复合）3960元、踢脚线（实木复合）4000元、衣柜（实木复合）12800元、榻榻米加柜加鞋柜28000元、电视背景墙瓷砖5000元，上述款项合计61110元。对于橱柜套装16000元、理石窗台面1800元，原告李婷认可装修了一部分，但未全部完工，且不符合设计方案，但对于款项如何扣减，原告未提交证据予以证实。《装修项目报价单（清工辅料）》中的其余工程原告李婷认可已按约完成施工。 本院认为，被告王晓辉拒不出庭应诉亦未提交书面答辩意见，视为放弃答辩及质证之权利。原、被告2019年1月21日签订的《家庭居室装饰施工合同》，系双方的真实意思表示，合法有效，原、被告应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。本案中，被告王晓辉对涉案房产进行部分施工工作后，一直无故拖延施工，导致合同目的无法如约实现，故原告李婷可以解除合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，被告王晓辉的拖延工期行为，导致合同解除，原告李婷要求返还未装修部分的装饰装修款项，理由正当，本院予以支持。 对于返还的款项数计算问题。本案中，原告李婷向被告王晓辉支付的款项包括合同项下与合同之外两部分款项。原、被告之间签订的《家庭居室装饰施工合同》中明确约定整体装修款为160000元，被告王晓辉在合同上签字确认收到原告李婷给付的装饰装修款139000元。另，在合同履行期间，原告通过微信转账的方式付给被告王晓辉、乳山市辰文建材店的款项60058元，通过微信聊天记录以及证人马某的证人证言可以证实，该部分款项系原告李婷给付被告王晓辉用于购买灯具、电视背景墙的修改、卫浴、烤箱等装饰装修款项。综上，原告李婷给付被告王晓辉装饰装修款项合计199058元，在合同项下的装饰装修款160000元之外，原告李婷多付给被告王晓辉39058元。 对于合同项下的装饰装修款160000元。根据涉案房产现场的装修情况以及双方微信聊天记录中被告王晓辉的自认陈述，可以认定合同项下的实木复合木门、卫生间门、垭口套窗套、踢脚线、衣柜、榻榻米加柜加鞋柜、电视背景墙瓷砖未装饰装修，按照《装修项目报价单（清工辅料）》的约定计算该部分款项为61110元，被告王晓辉应当将上述款项予以返还，原告主张该部分款项应当予以返还，理由正当，本院予以支持。 对于合同之外的装饰装修款39058元。按照合同约定的基础装饰装修工程被告尚有部分未予以完成，对于该部分原告李婷通过微信转账给被告王晓辉的用于购买灯具、卫浴、电视背景墙修改等款项，被告王晓辉均未予以购买安装，故原告主张被告返还该部分款项，理由正当，本院予以支持。 综上，被告王晓辉应当返还原告装饰装修款项合计100168元（61110元+39058元）。对于《装修项目报价单（清工辅料）》中橱柜套装16000元、理石窗台面1800元，原告主张装修了一部分，具体款项如何扣减没有计算依据和标准，故原告主张该部分款项应当予以返还，证据不足，本院不予支持。原告李婷多诉部分的诉讼请求，未提交相关证据予以证实，本院不予支持。 对于原告主张违约金问题。虽然原被告签订的《家庭居室装饰施工合同》中明确约定“由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的0.1%向甲方支付违约金。”，但对于装饰装修具体工期的结束日期，双方并未明确约定，故该违约金无计算依据，原告主张被告给付违约金的诉讼请求，理由不当，不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第九十一条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定判决如下： 一、解除原告李婷与被告王晓辉2019年1月21日签订《家庭居室装饰施工合同》； 二、被告王晓辉于判决生效之日起十日内返还原告李婷装饰装修款100168元； 三、驳回原告李婷其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取1468元，由原告李婷负担316元，由被告王晓辉负担1152元；保全费1179元，由被告王晓辉负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省威海市中级人民法院。 审判员  杨知函 二〇二〇年四月二十日 书记员  邵纯纯