重庆市开州区人民法院民 事 判 决 书(2019)渝0154民初5724号原告：禹钰恋，男，1990年6月2日出生，汉族，住湖南省邵东县。委托诉讼代理人（特别授权）：陈贵兵，重庆诚捍律师事务所律师。被告：王毅，男，1988年1月21日出生，汉族，住重庆市开州区。原告禹钰恋与被告王毅劳务合同纠纷一案，本院于2019年7月10日立案后，依法适用普通程序，同年12月19日公开开庭进行审理。原告禹钰恋及其诉讼代理人陈贵兵到庭参加诉讼，被告王毅经传票合法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告禹钰恋向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告双方订立的《钻井施工劳务合同》；2.判令被告向原告支付钻井劳务费8370元、钻机价款93000元、垫付款7200元；3.判令被告赔偿原告窝工损失108000元，交通费、住宿费等损失3000元；4.诉讼费由被告负担。后原告依法变更诉讼请求为：1.解除原、被告双方订立的《钻井施工劳务合同》；2.判令被告向原告支付钻井劳务费8370元、垫付款7200元；3.判令被告赔偿原告交通费、住宿费等损失3000元；4.诉讼费由被告负担。若法院依法认定《钻井施工劳务合同》无效，原告的诉讼请求，坚持变更后的诉讼请求第2至第4项。事实和理由：2019年4月27日，原、被告签订《钻井施工劳务合同》，约定原告（乙方）自备钻井设备及工具为被告（甲方）在四川、重庆范围内提供钻井施工劳务。该合同约定被告确保原告在2019年年底前有满额工作量（指4台钻机12个人每天有活干），否则被告按原告购买机械设备时价格全额予以收购；被告每月底按原告完成工作量结算，并一次性支付原告；被告延迟支付合同款项超过半月，原告有权退场；原告所购机械设备等按购买时价格由被告全部全额收购并赔偿相关损失。合同签订后，原告为配合被告承揽钻井工程，先后为被告垫付7200元。原告向被告购买两台二手钻机并向被告指定银行账户转账55000元，被告交付了原告一台属于其他人的钻机。原告又花费了38000元向其他商家购买了一台新钻机。原告购买的钻机放在重庆市接龙镇租的农户房子里，请人代为保管，每月200元管理费。原、被告均是自然人，没有成立公司，原告施工过程中并未挂靠相关公司，不清楚钻井是否需要相关作业资质，原告只是提供设备。被告系从上家拿了工程后又将劳务全部交给原告，上家是谁原告不清楚，听说钻井是石油公司用于勘探放炮的。施工地点为重庆市巴南区接龙镇，具体施工时间为2019年4月27日至2019年5月11日。原告为操作三台钻机准备了12人（均无劳务方面资质），支付每人每天劳务费300元，原告共计钻了9个井，均有20多米深，被告指定的人收方，确认我方钻井工程量为186米，之后再无其他相关方组织验收及对钻井劳务进行确认或支付。被告其后也并未向原告安排其他钻井施工任务，工人实际做工只有3天左右，其余时间一直停工，造成原告方窝工一个多月，期间原告按每人每天300元标准向雇佣的12人支付劳务费。原告多次要求被告赔偿损失、支付拖欠的劳务报酬，但被告以各种理由拒不支付。因被告违约致使原告通过诉讼方式解决纠纷，期间产生的交通费、住宿费3000余元也应由被告承担。被告王毅未到庭参加诉讼，也未向本院提交任何书面答辩意见，视为放弃答辩的权利。经审理查明：2019年4月27日，原告禹钰恋（乙方）、被告王毅（甲方）签订《钻井施工劳务合同》。主要约定：1.工作量以甲方安排为准。甲方确保乙方在2019年年底之前有满额工作量，否则甲方将按乙方购买机械设备时价格全部全额予以收购；2.乙方自备钻井施工所需机械设备及工具；钻井深度20米-30米，单井直径为75毫米，乙方只需完成风钻井施工；3.井深≤20米甲方按每口井45元/米计算支付劳务报酬给乙方；甲方每月月底按乙方完成工作量结算，并一次性全额支付给乙方；4.因甲方未按本合同约定及时支付合同款项，乙方有权停工，造成的损失由甲方负责。甲方迟延支付合同款项超过半月，乙方有权退场，乙方所购机械设备等，按购买时价格由甲方全部全额收购并赔偿相关损失；5.本合同未尽事宜或争议甲乙双方协商解决，协商不成双方均可向人民法院起诉；本合同双方各执一份，自双方签字盖手印后生效。另查明，2019年4月21日原告通过微信支付被告1200元，4月26日微信支付被告2000元，5月3日微信支付被告4000元，合计7200元，被告均在微信上表示当天或第二天还给原告。截至2019年5月11日原告组织工人施工完成钻井186米，原告通过微信向被告发送完成钻井186米、45元/米共计8370元，要求被告先结算给原告，被告在微信上表示同意，后原告多次催要，被告至今未付给原告。经本院释明，原、被告签订的《钻井施工劳务合同》应属无效合同，原告认为其提供的钻井劳务不需要建筑施工领域企业劳务资质，该合同应为有效；同时，主张若法院依法认定案涉合同无效，诉讼请求为判令被告向原告支付钻井劳务费8370元、垫付款7200元；判令被告赔偿原告交通费、住宿费等损失3000元；诉讼费由被告负担。上述事实，有原告身份信息、《钻井施工劳务合同》、微信聊天记录、原告当庭陈述等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，包括工程勘察、设计、施工合同。本案中，原、被告以个人名义就钻井施工内容协商并作出约定，根据原告陈述“钻井可能是石油公司用于勘探放炮的”，原告组织工人并提供钻井机进行钻井施工，原告施工的目的实际为地质勘探，原、被告之间的法律关系应为建设工程合同纠纷。根据《中华人民共和国地质勘探资质管理规定》第二条规定：从事地质勘查活动的单位，应当依照本条例的规定，取得地质勘查资质证书。原告作为个人不具有劳务作业方面的资质，也不具有地质勘探方面的资质，双方之间的合同无效。无效的合同自始没有法律约束力。原告主张施工内容为钻井186米，应得工程款8370元，有微信聊天记录为凭，被告亦同意支付，应视为原告所做工程合格，本院予以支持。原告主张垫付款7200元，有双方的微信聊天记录、微信支付、收款为凭，被告亦表示愿意归还。合同无效后因合同取得的财产应当予以返还，因此对该主张予以支持。原告主张交通费、住宿费等损失3000元，未提供相应证据证实，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第五十六条、第五十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、第二条，《中华人民共和国地质勘探资质管理规定》第二条及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告王毅于本判决生效之日起三日内支付原告禹钰恋工程款8370元并返还原告禹钰恋垫付款7200元；二、驳回原告禹钰恋的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期限履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费264元，由原告禹钰恋负担43元，由被告王毅负担221元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于重庆市第二中级人民法院。同时，按照国务院《诉讼费用交纳办法》的规定交纳上诉案件受理费。递交上诉状并收到本院预交上诉费通知书后应当及时预交上诉案件受理费。未在本院预交上诉费通知书指定的期限内预交上诉案件受理费又未提出缓交、减交、免交申请的，按自动撤回上诉处理。本判决即发生法律效力。本判决生效后，当事人可以向本院或者与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。本案申请执行的期间为两年。该期间，从本判决书规定履行期间的最后一日起计算。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效的中止、中断的规定。权利人逾期不申请执行的，视为放弃申请执行的权利。审 判 长  戚国涛人民陪审员  曾 娅人民陪审员  王全富二〇二〇年四月二十八日法官 助理  吴 敏书 记 员  俞 昕