文书内容湖北省恩施市人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂2801民初1165号原告：胡镇，男，生于1977年2月18日，苗族，湖北省恩施市人，户籍地：湖北省恩施市，现住址：恩施市。被告：湖北构家电子商务有限公司。住所地：中国（湖北）自贸区宜昌片区大连路9号。统一社会信用代码：91420500MA491RY676。法定代表人：刘琼，公司执行董事兼总经理。被告：恩施州时代易舍装饰有限公司，住所地：湖北省恩施市金桂大道伍家槽现代家居城C区3号楼1003号，统一社会信用代码：91422800MA489FX013。法定代表人：杨飞，公司执行董事兼总经理。原告胡镇与被告湖北构家电子商务有限公司（简称构家电子公司）、恩施州时代易舍装饰有限公司（简称时代装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告胡镇到庭参加诉讼。被告构家电子公司、时代装饰公司经本院依法传唤，未到庭参加诉讼。审理中，因新型冠状病毒感染的××疫情影响延期二个月。本案现已审理终结。原告胡镇向本院提出诉讼请求：1.判令二被告退还原告多交的装修款6597元。2.判令二被告连带承担赔偿原告装修材料差价损失11900元。3.判令二被告共同承担违约责任24600元。事实与理由：原告购买的位于恩施市××花园××毛坯房一间需要装修，在恩施市范围看见被告一、被告二的联合宣传单，上面有大量恩施市内成功建筑宣传内容，基于其宣传，原告到被告二办公所在地实地查看办公场所，并根据被告一、二所说合同规则，在被告二办公场所与被告一签订了合同。装修工程进场时，前期材料和设计师由被告二提供并准备，原告按合同约定支付了合同款，但装修工程进入到70%后，后续工程由被告一继承承担。被告一多次懈怠履行，甚至为了安抚原告，签订了补充合同。但其签订的补充合同都未按约定达成，造成原告在合同到期后，自己再重新采购材料对房屋进行最后装修。原告多次找二被告协商解决，二被告互相推诿，且原告多交纳的装修款也拒不退还。原告为支持其主张，向本院提交了如下证据：证据一、原告身份信息、房产证信息复印件。拟证明：原告主体适格。证据二、二被告企业基本信息。拟证明：被告主体适格。证据三、二被告于湖北省恩施范围内的宣传广告。拟证明：二被告联合宣传，一定程度上给原告造成误解。证据四、装修合同及易舍公司股东信息。拟证明：1.承包方是构家公司。2.办公地址和联系方式是易舍公司。3.监理是易舍公司工作人员。4.构家公司委托张青签订。合同装修设计内容：易舍公司的材料清单及平面装饰图。5.二被告共同承担了原告房屋装修工程，并实施了具体行为，虽然工程盖章的是构家公司，但基于合同内信息性及实地查看信息，原告有理由相信，该合同相对方为二被告。证据五、微信图片。拟证明：签订合同并对外宣传为二被告两方。证据六、与构家公司的补充合同。拟证明：装修工程未完工，构家公司与原告达成补救行为。证据七、与二被告聊天截图。拟证明：原告向二被告催告，要求完成合同行为。被告构家电子公司、时代装饰公司未予答辩，亦未提交证据。原告提交的证据，其来源合法，客观真实，具有关联性，本院予以采信。根据当事人陈述及审查确认的证据，本院认定事实如下：被告构家电子公司系从事软件和信息技术服务业的企业，现有股东刘诗宏、郑丹，法定代表人为刘琼。被告时代装饰公司系从事建筑装饰和其他建筑业的企业，现有股东杨飞、张青、丁勇，法定代表人为杨飞。为经营装饰装修，二被告于2017年以湖北构家时代装饰工程有限公司名义联合推送家装优惠服务。2017年12月29日，原告与被告构家电子公司签订《恩施地区住宅室内装饰装修工程施工合同》（简称案涉合同），约定的主要内容有：工程地址：莲湖三期27栋1801室，承包方式：包工包施工材料，开工日期：2017年12月30日，工程总天数：自开工日起88个工作日，合同价款：123000元（899元/平方米×房屋建筑面积），支付方式：合同签订、瓷砖材料验收、木工材料验收当日均按30%支付36900元，乳胶漆材料验收当日支付8%即9840元，验收通过当日支付2%即2460元，其中第八条违约责任约定为“1.甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，赔偿包括支付违约金（违约金为工程总价的20%），和违约给对方造成的损失。2.甲方不按合同的约定拨付工程款，乙方有权停止施工，工期顺延。3.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，由乙方支付甲方工程总造价千分之一的违约金。4.乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如成损失，应照价赔偿。”在该合同首页下部有其股东刘诗宏手写“湖北构家电子商务有限公司委托张青签订装饰合同”内容。该合同即由被告构家电子公司加盖印章，由被告时代装饰公司股东张青署名。该合同尾部有手写“补充：非甲方及不可抗拒原因，乙方逾期60天未竣工（含休息日），属于乙方违约，按第八条约定处理”内容，被告构家电子公司在该手写部位添盖印章。案涉合同签订后，被告时代装饰公司即行施工。期间，于2018年6月3日原告与被告构家电子公司项目经理陈龙签订《房屋装修补充合同》，内容如下：甲乙双方于2017年12月29日签订的恩施市莲湖花园三期27栋1801房装修合同，因种种原因，装修未能在合同期内完工，现双方签订补充协议如下：对于房屋装修未完成项目，双方到市场进行共同查看并与供应商议价，初步情况如下：            项目              名称              金额（元）              备注                  1              全屋刷漆              材  料1690， 施工费1910              以双方签字确认单为准                  2              全屋灯具及开关（不含安装）              灯  具3783， 安装费717              以双方签字确认单为准                  3              电视背景墙及橱柜大理石台面              4782              以双方签字确认单为准                  4              窗帘              3000              以双方签字确认单为准                  5              3间卫生间及厨房集成吊顶              2000              以双方签字确认单为准                  6              三个卫生间卫浴设施及厨房面盆、面盆龙头              4396              以双方签字确认单为准                  7              4个卧室木地板              5000              以双方签字确认单为准                  8              上下橱柜门、衣柜门、4个玻璃门及厨房滑门              9000              构家初步预算，完工后清算                  9              合计              36278                    构家项目经理陈龙5月29日来恩施后已完工及开支明细            项目              名称              金额（元）              备注                  1              衣柜书柜橱柜安装              2000              刘诗宏已支付                  2              衣柜书柜橱柜五金件              1200              此款由陈龙垫付，装修全部完工后，从尾款里由胡镇支付      （一）未完工项目继续施工方式如下：构家公司项目经理陈龙负责全部项目组织施工，1至7项由胡镇直接打款给商家，第8项由构家刘诗宏打款至商家，工程结束后，根据1至7项胡镇实际付款情况，胡镇与构家进行结算（原合同总造价12.3万元，甲方已支付9.31万元，还有2.92万元未支付），多退少补。甲方具体支付过程如下：1.2017年12月29日，甲方通过支付宝支付3.69万元，收款人张青，开的湖北构家财务专用章收据。2.2018年1月20日，甲方通过支付宝支付3.69万元，收款人刘诗宏，开的湖北构家财务专用章收据。3.2018年2月10日，甲方通过支付宝支付1万元，收款人张青，开的湖北构家财务专用章收据。4.2018年4月14日，甲方通过微信支付0.35万元，收款人杨飞，现场转给帕莱得门窗尚师傅，用于门窗制作的尾款。5.2018年5月25日，甲方通过微信支付0.5万元，收款人蔡俊，用于柜子加工费。6.2018年5月26日，甲方通过支付宝支付0.06万元，收款人宜昌金安物流公司，用于柜子物流费；甲方现金支付0.02万元，用于将柜子从物流公司拖到莲湖花园房屋。（二）双方违约赔偿如下：1.乙方确保在2018年6月20日前将第8项（未完工的各种门）负责到货并安装到位，超过一天则按照0.2%支付违约金，截至2018年7月15日结束。2.甲乙双方都及时支付各自应负责款项，确保供应商及时发货并安装，因付款不及时造成的工程延期由应付款人负责。3.施工时间延期，若1至8项在2018年7月15日前，还有未完工项目，原合同依然有效（原合同可延期至7月9日结束），根据原合同条款追究违约方违约责任，具体是违约方向对方支付合同总款的20%违约金（12.3*0.2=2.46万元）及违约给对方造成的损失，并根据甲方付款及乙方施工项目进行清算，多退少补（原合同中8.1项）。4.甲方不再追究原合同中，5月9日到期后，乙方每天千分之一的违约金（原合同中8.3项）。通过原告提交的微信聊天记录可知，陈龙系受被告构家电子公司委托签订该补充合同，实施未完成工程项目。尔后，被告构家电子公司接手未完成工程项目。通过原告提交的微信聊天记录可知，至2018年7月，原告仍在催促被告构家电子公司完成装修事宜。原告陈述，二被告未完成案涉工程施工，原告遂自行另聘他人施工，现已完成装修并入住。本院认为，案涉合同虽为被告构家电子公司签订，但包括案涉工程在内的装饰装修及营销推广为二被告联合经营，且案涉工程的前期事项由被告时代装饰公司实施，后期为被告构家电子公司实施，即案涉合同为二被告共同履行，二被告应当共同承担由此产生的民事责任。案涉合同的订立人虽为被告构家电子公司，但案涉工程为二被告联合实施，由被告时代装饰公司施工，因被告时代装饰公司具备装饰装修企业资质，故双方为装饰装修达成的案涉合同，系双方当事人真实意思表示，合同内容未违反法律、行政法规的规定，案涉合同合法有效，双方均应诚实、完全履行合同约定的义务。案涉合同约定的工期为自2017年12月30日起88天，即至2018年3月28日应当竣工，但从双方订立补充合同可知，二被告至2018年6月未完成案涉工程，从而导致延期。结合补充合同中延期至2018年7月9日的约定，及原告提交的微信聊天记录可知，二被告即使延期亦未完成；且二被告未提交能够证实其实际完成了案涉工程的证据。故，二被告的行为已经构成违约，应当承担违约责任。根据案涉补充合同“违约方向对方支付合同总款的20%违约金（12.3*0.2=2.46万元）”的明确约定，及《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”的规定，二被告予以承担该项违约金。对原告的该项诉讼请求，本院予以支持。关于原告提出的其他诉讼请求，因其未提交能够证实多交的装修款及装修材料差价损失具体金额的证据，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”的规定，该部分诉讼请求不能得到支持。被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，系其对诉讼权利的放弃，不影响人民法院在查明事实的基础上依法缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告湖北构家电子商务有限公司、恩施州时代易舍装饰有限公司于本判决生效之日起三日内，共同向原告胡镇支付违约金24600元。二、驳回原告胡镇的其他诉讼请求。本院执行标的款账户开户行：恩施市农业银行营业部，收款单位：恩施市人民法院，账号73×××44。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。当事人申请执行的期间为二年，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的从法律文书生效之日起计算。案件受理费250元，由被告湖北构家电子商务有限公司、恩施州时代易舍装饰有限公司共同负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于恩施土家族苗族自治州中级人民法院。上诉人应在提交上诉状时，根据不服本判决的上诉请求数额及《诉讼费用交纳办法》第十三条第（一）款的规定，预交上诉案件受理费，款汇至收款人：湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院，开户银行：中国农业银行恩施开发区支行，账号：17×××04（特别提示：用途栏务必注明系某某上诉案诉讼费并将汇款凭证及联系电话提交本院或邮寄至恩施州中级人民法院立案一庭）。上诉人在上诉期届满后七日内仍未预交上诉费用的，按自动撤回上诉处理。审判长  陈勇军审判员  李 磊审判员  张 玲二〇二〇年四月八日书记员  胡 木