江苏省徐州市泉山区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏0311民初6832号 原告：江苏天嘉光伏能源科技发展有限公司，住所地徐州市泉山区恒盛广场1号楼3-2311。 法定代表人：张创，该公司总经理。 委托诉讼代理人：吴量，江苏光亚律师事务所律师。 被告：陈继磊，男，1974年3月10日生，汉族，住徐州市铜山区。 原告江苏天嘉光伏能源科技发展有限公司与被告陈继磊合同纠纷一案，本院于2019年11月11日立案后，本院依法适用简易程序，于2019年12月17日公开开庭进行了审理，后因审理需要，依法适用普通程序，于2020年4月21日公开开庭进行了审理。原告江苏天嘉光伏能源科技发展有限公司的委托诉讼代理人吴量、被告陈继磊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告江苏天嘉光伏能源科技发展有限公司向本院提出诉讼请求：1、依法判决被告支付欠款53676元；2、被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2018年5月原被告双方就屋顶光伏发电系统签订《分布式光伏电站合作合同书》，合同签订后原告按照合同约定完成了相关项目的安装并调试入网，但被告截至起诉之日止并没有按照合同约定办理相关贷款，也未向原告支付过任何一笔款项，被告的行为严重违反了合同约定，给原告造成了较大经济损失。为维护自身合法权益，故诉至法院，请求依法支持原告诉请。 被告陈继磊辩称，原告承诺负责协助办理银行贷款，但至今仍未收到原告的通知。2019年10月9日，原告上门要求拆除安装设备，因为房屋漏水严重，被告未同意。被告现同意拆除设备，但原告应就房屋损害进行赔偿。 原告为证明其主张，提供：1、分布式光伏电站合作合同书，证明双方于2019年5月签订了关于安装屋顶光伏发电系统合同书，合同明确约定了双方的权利、义务。2、分布式光伏发电项目低压发用电合同书一份、授权委托书及身份证，证明被告陈继磊于2016年6月20日授权案外人丁园园办理被告与国网江苏省电力有限公司徐州市铜山区供电分公司签订并网合同等有关事宜，同日，案外人丁园园作为其代理人与上述供电公司签订了并网合同，同时能证明原告已经按照合同约定完成其相应的安装调试义务。3、光伏账单照片二张，证明被告自2018年6月设备安装完毕后至2019年12月共收益7029.33元，再次证明原告已经完成合同的相应义务。 被告质证认为，对于原告提供的合同等证据的真实性无异议。当时原告向被告说明,合同的费用是以贷款的费用进行支付，并未要求用现金支付，原告协助被告进行贷款，被告仅提供需要办理贷款的材料，原告从未通知被告去签字或者贷款，也未书面或电话告知被告未能贷款的事实。在原告安装设备前，宣传国家补贴每度0.78元，但原告迟迟未进行贷款，所以我们要求原告按照每度0.78元履行合同贷款。此外，被告在签订合同时，原告所提供的合同需要填空的地方都是空白的，具体内容是后补的。 被告未提供证据。 根据原被告陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2018年5月24日，原告江苏天嘉光伏能源科技发展有限公司（乙方）与被告陈继磊（甲方）签订《分布式光伏电站合作合同书》一份，主要内容为：合作方为是甲方委托乙方建造甲方房屋屋顶的分布式光伏发电系统，包括电站的申请、屋顶光伏发电系统建设、并网和售后服务；项目名称：陈继磊，5.6KW屋顶光伏发电系统；项目实施地点：江苏省徐州市铜山区黄集镇XXX村X队XX号；根据甲方屋顶面积及用电量，乙方经过对甲方安装现场的实际勘测，制定分布式光伏电站安装方式及容量，确定具体可行的项目方案，双方无异议；乙方负责分布式光伏电站项目接入申请，并网调试，并网验收申请，到电力管理部门办理其项目相关手续，申请国家(政府)度电补贴(以项目本地政策执行)等相关事项；乙方提供一站式的光伏发电项目安装服务，甲方按电站的日常注意事项进行维护；乙方售后运维服务的内容，不包括设备异常损坏；甲方配合乙方完成分布式电站的各项申请，及时提供给乙方申请时所需甲方的各种真实性资料。光伏电站安装服务款项由银行直接代扣支付给乙方，甲方在整个贷款期间有义务确保光伏设备安全、完整，正常运行；甲方应按照合同约定按时申请贷款，若因甲方原因，造成项目未能在在电力管理部门接入方案完成后30个工作日内完成施工并达到验收条件的：则每逾期1日，甲方应支付等同于总金额1%的违约金(不可抗拒的因素引起的延期除外)，逾期超过15日，乙方有权解除合同，同时要求甲方支付等同于合同总金额20%的违约金；订金：甲方在签订合同后3日内预付给徐州铜山农商银行合同总价的5%作为订金(由乙方代付)，共计人民币1988元整(大写壹仟玖佰捌拾捌元整)；费用：经过乙方对甲方屋顶的实际勘测后，甲乙双方确认，分布式光伏电站系统一套，合同总造价共计人民币39760元整。(大写叁万玖仟柒佰陆拾元整)；贷款具体事宜以甲方与徐州铜山农商银行之间贷款合同为准。后原告依约按照合同约定在合同约定的被告住所地安装了分布式发电设备，并进行了并网调试及申请入网等工作。 2018年6月20日，被告委托案外人丁园圆与国网江苏省电力有限公司徐州市铜山区供电分公司订立《分布式光伏发电项目低压发用电合同》一份，双方就供电方式、光伏发电、电能计量、店家及电费结算、电量收购、电能质量、交付电费、合同的变更、解除、转让、终止及违约责任等事项进行了约定。自此，被告开始向供电公司提供380V/220V交流50Hz电源，被告自2018年6月并网至2019年12共获受益7029.33元。 案涉设备已安装调试完毕且并网成功，但被告未按照合同约定向原告支付相关费用，双方协商未果，原告遂诉讼来院，诉请如上。 另据证人杜长乐陈述，证人与被告为同村村民，亦安装了原告的光伏设备。设备的安装，原告先是对证人所在地村民进行动员，在设备安装后开始办理贷款事宜，但因政策变化，未能从银行贷款。此后原告一名姓蒋的员工与村民协调设备款的问题，其向村民说明，因政策变动，发电补贴从每度0.78元下降到了0.38元，原告因此与村民协商降低设备款的问题，但因每户情况有差异，未能明确具体的数额，所以就一直搁置了。 本院认为，合同是以在当事人之间设立、变更、终止财产性民事权利义务关系为目的的协议。合同的订立应遵循平等、公平和诚实信用原则，依法成立的合同对当事人具有约束力，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。本案中，原被告所订立的《分布式光伏电站合作合同书》是双方当事人的真实意思表示，不违反法律及行政法规的强制性规定，合法有效，应予确认。在案涉合同有效确立的情况下，现本案的争议焦点为原告是否已全面履行自身的合同义务，被告庭审抗辩能否成为阻却合同价款支付的正当理由。被告称，原告在合同订立后自行填充合同内容，经核实，填充内容系合同约定的项目名称及项目实施地点，并未涉及合同主体权利义务，不影响合同的法律效力。 关于原告是否已全面履行合同义务的问题。本院认为，原告已按约履行的自身的义务。根据《分布式光伏电站合作合同书》中有关原被告双方权利义务的约定，原告负责制定分布式光伏电站安装方式及容量、确定具体可行的项目方案、负责项目的接入申请、并网调试、并网验收申请、申请政府度电补贴、提供一站式的光伏发电项目安装服务。被告于2018年6月20日与国网江苏省电力有限公司徐州市铜山区供电分公司订立《分布式光伏发电项目低压发用电合同》，合同的订立证明被告所属的分布发电设施已并网成功，此后被告通过并网发电已获取了相关受益。据此，能够证实原告已严格按照合同约定履行了自身的义务，未出现违约及履约瑕疵问题。 关于被告抗辩的原告应为被告代为办理贷款的问题。本院认为，第一，根据原被告所订立合同，双方并未明确约定贷款事宜应由原告代为办理，未约定合同价款必须以银行贷款方式支付原告，亦未有若无法办理贷款需由原告承担相应违约责任的合同条款之内容。第二，个人从银行办理贷款，首先应由个人提交申请，根据贷款类型提交相关的贷款手续，其次银行对提交的手续进行审核，再由银行与贷款人签署合同。贷款是以个人名义提起，贷款涉及到贷款人自身权益，无法完全由他人替代办理，需贷款人在此过程中亲历而为。根据原被告所订立合同第二条第七项之规定，如若被告以贷款支付合同价款，原告其中仅充当担保人的角色。据此，本院认为以贷款形式支付价款而办理贷款之义务还是应归属于被告。第三，以贷款支付原告合同价款仅是支付方式的选择，并未免却被告方的价款支付义务，其应负担的债务数额并没有变化，债权主体更换，并不会损及自身权益。 关于被告抗辩的供电补贴下降，原告涉嫌欺诈的问题。本院认为，被告与国网江苏省电力有限公司徐州市铜山区供电分公司所订立的发电合同中约定，电价根据电能计量装置的记录和政府主管部门批准的电价（包括国家规定的随电价征收的有关费用），定期结算电费。在合同有效期内，如发生电价和其他收费项目费率调整，按政府有关电价调整文件执行。据此约定，电价的变动是受政府政策的影响，订立合同之初的电价与实际供电过程中电价的波动，不能归责于原告。原告未在合同中承诺如产生价格变化，愿就其差额补偿被告，被告不能据此认定原告存在合同欺诈。被告此抗辩理由不能成立。 关于合同价款及违约金的认定。原告要求被告支付的合同价款为39760元，并要求被告在总价款基础上支付百分之二十的违约金。本院认为，原告所主张合同价款明确具体，有合同依据，应予支持。原告所主张违约金，系依据合同第二条第五项之约定，但该条款适用的前提条件是由于被告原因而未能完成施工及验收，原告可向被告主张违约金，并非被告未按约定支付合同价款应适用违约金的条款。此外，从合同条款来看，被告期望通过银行贷款来支付相应的合同对价，但因政策变化供给电价下降，与原告市场推销过程中宣传的价格偏差较大，未达到被告期望收益值，从而错过了贷款办理期限。故而，对于未及时支付合同价款的责任不能完全归责于被告，原告所主张违约金，本院不予支持。 另，被告要求解除合同,由原告拆除设备,并就被告房屋损害进行赔偿。但就合同履行情况来看，原告已全面履行自身义务，如若被告认为原告存在严重违约且致被告遭受损害，可就此另行诉请。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条之规定，判决如下： 一、本判决生效之日起十日内，被告陈继磊支付原告江苏天嘉光伏能源科技发展有限公司合同价款39760元； 二、驳回原告江苏天嘉光伏能源科技发展有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期限履行上述金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费1142元，由被告陈继磊负担（被告于本判决发生法律效力之日起七日内将案件受理费交纳至本院或汇款至徐州市泉山区人民法院在中国农业银行徐州泉山支行的账户中，账号：10×××78，期满仍未交纳的，将移送执行）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。 审 判 长  朱军麟 人民陪审员  彭军军 人民陪审员  王 文 二〇二〇年四月三十日 法官 助理  王鹏里 书 记 员  杨 琳