甘肃省兰州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）甘01民终1073号上诉人（原审原告）：南某某，女，1983年1月19日出生，汉族，住甘肃省兰州市安宁区。委托诉讼代理人：施国祥，甘肃现代发展律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：兰州飞天房地产开发有限公司，住所地：甘肃省兰州市城关区静宁路298号中海国际大厦21层。法定代表人：梁延喜，该公司董事长。委托诉讼代理人：**明，甘肃骏睿律师事务所律师。委托诉讼代理人：秦樱丹，甘肃骏睿律师事务所律师。上诉人南某某因与被上诉人兰州飞天房地产开发有限公司（以下简称飞天公司）商品房销售合同纠纷一案，不服兰州市安宁区人民法院（2018）甘0105民初2401号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年3月10日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人南某某的委托诉讼代理人施国祥，被上诉人飞天公司的委托诉讼代理人**明、秦樱丹到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。南某某上诉请求:1.依法撤销甘肃省兰州市安宁区人民法院(2018)甘0105民初2401号民事判决书第二项判决，并依法改判，支持上诉人诉讼请求。2.本案的一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实与理由：一审判决丧失中立审判地位，主动为被上诉人进行辩解，审限延期，混淆“办理”和“发证”概念，曲解被上诉人法定代表人承诺书意思表示，一审判决错误且显失公平，为彰显法律尊严，实现公平正义，维护上诉人合法权益，特依法上诉，望二审法院依法改判，支持上诉人诉讼请求。1.根据被上诉人法定代表人的承诺书意思表示及一审中被上诉人委托代理人答辩意见来看，都承认被上诉人有为上诉人办理房产证的合同义务，一审判决在被上诉人委托代理人未辩解办理房产证是产权登记机关的前提下，主动为被上诉人辩解，明显有失中立审判地立且根据《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于印发的通知》(省委办发(2009)100号)和《中共兰州市委兰州市人民政府关于印发》(兰发(2010)2号)精神，设立兰州市住房保障和房地产管理局，为市政府工作部门。主责职责...（四）制定全市房屋产权登记制度并监督执行；负责房屋档案管理工作;建立统一的房屋权属信息系统并实施管理；负责全市国有、集体土地房屋所有权登记发证;指导三县房屋所有权登记发证工作；产权登记机关的职责是负责登记发放房屋所有权，而办理产权证的义务仍由负有办理义务的被上诉人承担，一审判决混淆“办理”和“发证”概念，对上诉人要求被上诉人办理房产证的合法诉求不予支持，明显错误。2.本案一审依法适用简易程序公开进行审理，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十一条规定:人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结；该案立案于2019年5月10就进行了审理，可一审法院都在2019年10月10日做出判决，严重超过法律规定审理期限，明显有为被上诉人拖延时间嫌疑。3.本案中的承诺书是上诉人强烈要求被上诉人办理房产证的明确目的下，被上诉人法定代表人梁延喜出具的，赔付原告全部购房款及金融机构计收逾期贷款利息字句中也没有标点符号，该承诺清晰、明确、意思表示真实，就是明确表示一年内如果房产证办不下来，被上诉人愿意承担“退房全额款项”及金融机构计收逾期贷款利息，“退房全额款项”指的是退原告购买房子的全部款项，根本没有退房子，解除房屋买卖合同的意思表示，即使退一步讲，依据一审判决认定“承诺书是针对双方签订的商品房买卖合同中被上诉人不能如期办理房产证导致退房产生的责任处理方式的变更”，该承诺书对原商品房买卖合同中办理房产证期限及违约责任的处理方式发生了实质性的变更，适用该承诺书确定双方的权利义务及逾期办理房产证的责任，承诺书只对不能按期办理房产证退房承诺了处理方式，对逾期办理房产证不退房的违约责任没有承诺，没有约定违约金，依据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定，被上诉人也应当按照上诉人已付购房款总额参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准向上诉人支付违约金。4.本案中，涉诉双方签订商品房买卖合同的时间为2010年10月26日，约定被上诉人应于2012年5月31日前为上诉人办理产权证，截止一审法院与2019年10月10日作出判决书，被上诉人已经逾期办理房产证7年度，且现一直逾期导致上诉人房屋不能依法转让、抵押、落户及影响孩子上学，一审判决被上诉人只向上诉人支付房屋总价0.1%的违约金明显有失公平，亦不正义。5.依据一审判决，被上诉人没有为上诉人办理房产证的义务，上诉人在缴清全部房款，缴纳了办理房产证的契税及相应资料的情况下，被上诉人却可对办理房产证免责，以此认定只要被上诉人不主动办理(实际情况也是被上诉人一直拖延履行办理义务)，上诉人的房产证就永远没法拿到手，一审判决对违约者不制裁，对受损者权利不救济，损伤法律尊严及社会公平正义价值。飞天公司辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律准确，上诉人的上诉请求不能成立。首先，办理房屋所有权证只能是国家机关，飞天公司只是协助备案办证。其次，本案没有超过审理期限，一审中上诉人提出申请保全，又提出管辖权异议，期间长达一年多，导致诉讼中止。第三、关于利息的承担，上诉人主张按照承诺书承担利息的观点不成立，《商品房买卖合同》约定若不退房按0.1%的违约金承担，若选择退房，飞天公司退款，不承担利息损失。承诺书附有生效条件（即退房），是新的要约，但上诉人没有响应，承诺书不生效。请求二审法院维持一审判决。南某某向一审法院诉讼请求：1.依法判令被告飞天公司立即为原告南某某办理安宁区房屋的《房地产权属证书》;2.依法判令被告飞天公司支付逾期办理房产证的违约金514.8元（按已付房款的0.1%计算）；3.依法判令被告飞天公司偿付逾期办理房产证的逾期利息52557元（自2016年8月29日起至2018年9月28日止，514844元×4.9%÷12月×25月＝52557元）；4.依法判令被告飞天公司偿付原告南某某缴纳的办理房产证契税款的利息损失2530元（自2012年6月1日起至2018年10月1日止，8152.49元×4.9%÷12月×76月＝2530元），以上总计55601.8元；5.依法判令被告飞天公司偿付从起诉之日起至实际办结房产证的逾期利息及占用原告南某某缴纳的办理房产证契税款的利息损失（按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息以年利率4.9%的标准计算）；6.本案的全部诉讼费用由被告飞天公司承担。一审法院查明事实：2010年9月15日，南某某与飞天公司签订了一份《商品房买卖合同》，约定：南某某购买飞天公司开发的安宁区房屋一套，建筑面积87.41㎡，总价款514844元，飞天公司应于2011年5月31日前交付房屋，并于该房屋交付使用后365日内，将办理权属登记需由飞天公司提供的资料报产权登记机关备案。如因飞天公司的责任，南某某不能在规定期限内取得房地产权属证书的，南某某不退房，飞天公司按已付房价款的0.1%向南某某支付违约金。合同签订后，南某某向飞天公司交纳了全部购房款及办理房产证所需的税费，飞天公司按约向南某某交付了房屋，但未在约定的时间内为南某某通过产权登记机关办理房产证。2015年8月29日，飞天公司法定代表人梁延喜向该小区买受人作出承诺：“兰州飞天房地产开发集团梁延喜向大家承诺，尽最大努力给大家在一年内，经政府有关部门办理大家的产权证（房产证），如果办不下来，愿承担退房全额款项及国家同期利息，贷款按现行利率计，装修按时价计。”一年到期后，飞天公司未向产权登记机关报备办理房产证所需资料，导致南某某未取得房产证，双方酿成纠纷。本案在审理过程中，飞天公司于2019年4月26日向兰州市房屋遗留问题指挥部办公室递交了兰州市安宁西路381号首次登记材料，经该办公室初步核查，予以受理。上述事实，有原告南某某举证的商品房买卖合同、房款收据、契税收据、房地产抵押合同、以及飞天公司法定代表人梁延喜承诺书、向甘肃省委书记留言反映情况后的官方回复；有被告飞天公司举证的建设工程规划许可证、兰州市人民政府办公室关于印发解决房屋产权登记发证历史遗留问题实施意见的通知、兰州市房屋历史遗留问题产权登记发证受理凭证（回执）等，经双方当事人质证、本院认证后认为，以上证据真实合法，与本案有关联性，可以作为本案证据使用。一审法院认为，南某某与飞天公司签订的商品房买卖合同,系双方当事人真实意思表示，内容合法有效，应受法律保护。南某某与飞天公司签订商品房买卖合同后，南某某向飞天公司交纳了购房款，飞天公司向南某某交付了房屋，但截止起诉时止南某某尚未取得房产证。根据合同约定：该房屋交付使用后365日内，将办理权属登记需由飞天公司提供的资料报产权登记机关备案。在诉讼中，飞天公司未对此提供证据予以证明，因此，本院认定飞天公司未按合同约定向产权登记机关报备相关资料，导致南某某的房产证不能如期办理下来，飞天公司应对本案纠纷的引起承担全部违约责任。本院将针对原告南某某的诉讼请求逐一作出如下认定：一、关于原告南某某要求飞天公司给其办理房产证的认定。从双方签订的商品房买卖合同来看，飞天公司应于涉案房屋交付使用后365日内，将办理权属登记需由飞天公司提供的资料报产权登记机关备案。由此可见，合同约定飞天公司的义务是在一定期限内向产权登记机关提交办理房产证所需要的相关资料，而办理房产证是产权登记机关的职能，现南某某提起诉讼直接要求飞天公司给其办理房产证，显系不当，其该项主张不能成立，本院不予支持。二、关于原告南某某要求支付逾期办理房产证违约金的认定。南某某要求飞天公司支付逾期办理房产证按已付房款的0.1%计算违约金，经审查，根据双方合同约定，买受人未在规定期限内取得房产证，如不退房，则飞天公司按已付房价款的0.1%支付违约金。本案中，南某某在飞天公司违约的情况下选择的是不退房，飞天公司应当按照双方合同约定向南某某按已交纳房款的0.1%支付违约金514.8元。南某某的该项诉讼请求有合同约定，不违反法律规定，该项主张成立，本院予以支持。三、关于原告南某某要求偿付逾期办理房产证逾期利息的认定。南某某要求飞天公司承担自2016年8月29日至2018年9月28日止按逾期贷款年利率4.9%计算的利息，经查，南某某主张的起算日期2016年8月29日，是飞天公司法定代表人梁延喜于2015年8月29日向买受人作出办理产权证承诺的一年期限届满之日，南某某是依据该份承诺选择主张按同期贷款利率计算的逾期利息。从梁延喜的该份承诺来看，字迹虽然潦草，但表达的逻辑及意思较为清晰准确。关于房产证如果办不下来，其表达的基本内容为：飞天公司“愿承担退房全额款项及国家同期利息，贷款按现行利率计，装修按时价计。”经本院对以上文字逐句分析，解释如下：1、“愿承担退房全额款项”，因梁延喜出具该份承诺书时，飞天公司已向买受人交付了房屋，因此飞天公司不存在退房的问题，只存在买受人退房的可能，该句表达的意思买受人退房，飞天公司愿意承担退还已收取的全额房款；2、“国家同期利息”，表达的意思是飞天公司愿意承担全部房款产生的利息损失及计算标准；3、“贷款按现行利率计”，表达的意思是飞天公司愿意承担因按揭贷款引起的利息损失及计算标准；4、“装修按时价计”，表达的意思是飞天公司愿意承担因买卖人房屋装修产生的损失及计算标准。综合以上分析，本院认定，飞天公司法定代表人梁延喜在承诺书中表达的意思是：一年内房产证若办不下来，飞天公司愿意承担因买受人退房引起的责任，即由飞天公司承担清退全款，并承担占用房款利息、按揭贷款利息及装修费用。由此可见，飞天公司实际表达的是解除合同的处理办法，即相互返还并赔偿损失。飞天公司的该份承诺，是针对双方签订的商品房买卖合同中飞天公司不能如期办理房产证导致退房产生的责任处理方式的变更。经查，本案中，南某某并无退房的意思表示，因此，其依据该份承诺按贷款逾期利率选择主张逾期利息，无合同依据不能成立，本院不予支持。四、关于原告南某某要求偿付已缴纳的办理房产证契税款利息的认定。经审理查明，飞天公司收取南某某的有关契税，是一种代收行为，该款是用于为买受人办理房产证所需向产权登记机关交纳的税费及手续费，南某某在未解除双方合同或单独主张退还契税及手续费的情况下，要求飞天公司承担该部分的利息，无法律及合同依据，本院不予支持。五、关于原告南某某要求偿付从起诉之日起至实际办结房产证的逾期利息及占用办理房产证的契税款利息损失的主张，如前所认定，南某某该两项主张均不能成立，本院不予支持。六、关于本案的案件受理费及诉讼保全费承担的认定。本案中，南某某的诉讼请求虽未被本院全部支持，但本案纠纷的引起，是因飞天公司单方面违反合同义务而导致，因此关于本案的案件受理费及诉讼保全费，本院决定由飞天公司负担90%，南某某就未获支持的部分适当负担10%。综上，原告南某某的部分诉讼请求成立。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第三款、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条之规定，判决：一、被告兰州飞天房地产开发有限公司于本判决生效后十日内支付原告南某某逾期办理房产证产生的违约金514.8元；二、驳回原告南某某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1190元,减半收取595元、诉讼保全费576元,合计1171元(南某某预交)，原告南某某承担117元，被告兰州飞天房地产开发有限公司承担1054元，并于本判决生效后十日内与上述判决第一项一并支付给原告南某某。本院二审期间，上诉人向法院提交兰州市住房保障和房地产管理局设立文件，拟证明政府部门的职责是发证，不是办理，办理是飞天公司的义务。网络查询兰州经济区党工委书记对网民的答复意见，拟证明飞天公司未向兰州市解决房屋产权登记发证历史遗留问题领导小组办公室提交项目资料。经合议庭评议，以上证据不能证明待证事实，本院不予采信。二审查明事实与一审查明事实一致，对一审查明的事实，本院予以确认。本院认为，民事案件案由应当依据当事人主张的民事法律关系的性质确定，是将诉讼争议所包含的法律关系进行的概括。本案当事人在履行《商品房买卖合同》过程中，因开发商迟延办证引发纠纷，属于商品房销售合同纠纷，而非商品房预售合同纠纷。一审将本案案由定为商品房预售合同纠纷不当，本院予以纠正。综合当事人的主张，本案上诉争议的焦点是：一、飞天公司是否应当向南某某办理房屋所有权证；二、南某某要求飞天公司承担自2016年8月29日至实际办结房屋所有权证之日的逾期利息（按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息以年利率4.9%的标准计算）有无依据；三、一审法院审判程序是否合法。一、关于飞天公司是否应当立即向南某某办理房屋所有权证的问题《中华人民共和国合同法》第八条规定：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除。本案中，南某某与飞天公司签订的《商品房买卖合同》合法有效，南某某按照合同约定全额交纳了购房款，飞天公司交付了房屋，但未按照合同约定在房屋交付使用后365日内，将办理权属登记需由其提供的资料报产权登记机关备案。经查，飞天公司没有按时完成报备的原因是工程建设过程中房屋容积率等发生变化所致，责任在飞天公司，其应当继续履行将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案的义务。本案一审中，飞天公司于2019年4月26日向兰州市房屋遗留问题指挥部办公室递交了涉案房屋的首次登记材料，经该办公室初步核查，予以受理，已完成了报备义务。飞天公司还应当继续关注，按照发证机关的要求协助发证机关完成房屋所有权证的办理，让南某某能够早日取得涉案房屋所有权证。至于南某某上诉认为政府部门的职能是“发证”而不是“办证”，该辩解理由是对政府职能部门职责的曲解。发证是行政机关对符合条件的申请证件审批办理，是行政机关的审查权。飞天公司的义务是将办理权属登记需由其提供的资料报产权登记机关备案。其无权为南某某办理房屋所有权证。故南某某要求飞天公司为其办理房屋所有权证的上诉请求不成立。一审法院对此认定正确，本院不予支持。二、关于南某某要求飞天公司承担自2016年8月29日至实际办结房屋所有权证之日的逾期利息有无依据的问题南某某要求飞天公司承担自2016年8月29日至实际办结房屋所有权证之日利息的依据是飞天公司法定代表人梁延喜的承诺，认为该承诺是对原《商品房买卖合同》中办理房产证期限及违约责任的变更，承诺书只对不能按期办理房产证退房承诺了处理方式，对逾期办理房产证不退房的违约责任没有承诺，没有约定违约金。依据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定，应当按照上诉人已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准向上诉人支付违约金。本院认为，涉案《商品房买卖合同》已经生效并大部分履行，双方在该合同第十五条关于产权登记中约定，买受人不退房，出卖人按已付房价款0.1%向买受人支付违约金。因此，双方在合同中对出卖方逾期协助办理产权证而买受人要求继续履行合同不退房的情形下违约责任承担有明确约定。对于飞天公司法定代表人梁延喜出具的承诺书适用的情形，双方理解发生分歧。《中华人民共和国合同法》第一百二十五条规定：“当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。”结合飞天公司未按约定期限履行协助办理产权证义务的违约事实及其法定代表人梁延喜出具承诺的原因，该承诺仅对延期一年后仍不能协助办理产权证导致买受人要求解除合同退房的情况下，开发商应承担的违约责任进行了承诺。对于买受人要求继续履行合同不退房的情形下损失如何赔偿并没有做出承诺。而且，该承诺仅是对原合同违约条款的补充，并不是对原合同违约条款的变更。故一审法院不支持南某某主张承诺书作出一年后（2016年8月29日起）的利息损失正确，南某某的该项上诉请求不成立，本院不予支持。三、一审审判程序是否违法的问题南某某上诉提出一审使用简易程序，超审限审理案件程序违法。经阅查一审电子卷宗，因被告提出管辖异议等事由，一审法院案件承办人按照规定提请扣除相应的审理期限，经院长同意扣除审限，并无违法事项。南某某的该上诉请求亦不能成立。综上所述，南某某的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉、维持原判。二审案件受理费1190元，由上诉人南某某承担。本判决为终审判决。审判长  石浩审判员陈杰文审判员赵辉君二0二0年四月八日法官助理丁健书记员耿瑞娇