安徽省黟县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)皖1023民初432号 原告：黄山市建工集团股份有限公司，住所地安徽省黄山市屯溪区滨江中路17号，统一社会信用代码913410001514951197。 法定代表人:项端阳，董事长。 委托诉讼代理人：郑明继，安徽道同律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张瑶，安徽道同律师事务所律师。 被告：黄山华盛丝绸集团有限责任公司，住所地安徽省黄山市黟县碧阳镇五东殿工业园，统一社会信用代码91341023151741316P。 诉讼代表人：许振序，黄山华盛丝绸集团有限责任公司管理人负责人。 原告黄山市建工集团股份有限公司（以下简称建工公司）与被告黄山华盛丝绸集团有限责任公司（以下简称华盛公司）普通破产债权确认纠纷一案，本院于2019年7月9日立案后，依法适用普通程序于2020年3月19日公开开庭进行了审理。原告建工公司委托诉讼代理人张瑶，被告华盛公司诉讼代表人许振序到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 建工公司向本院提出诉讼请求：1.确认建工公司在华盛公司破产清算一案中的债权为2700223.02元；2.确认建工公司在华盛公司破产清算一案债权为工程款优先权，对厂区附属工程、场地平整工程折价、变价、拍卖所得价款有优先受偿权；3.本案诉讼费、鉴定费由华盛公司承担。案件审理过程中，建工公司变更第1项诉讼请求为：确认建工公司在华盛公司破产清算一案中的债权为1919964元（本金1700247.36元，利息以1700247.36元为基数按年利率4.75%从2016年2月1日起计算至2018年10月23日止为219716元）。事实和理由：2018年10月23日，黟县人民法院裁定受理华盛公司破产清算一案，指定安徽金天都律师事务所为管理人。2015年3月22日，建工公司与华盛公司签订《室外附属工程施工承包协议》，承包厂区附属工程，后增加场地平整工程。协议约定工程完工后6个月支付70%工程款，其余在2016年1月30日前支付95%，留5%为保修金。该工程已完工交付，并于2015年12月18日竣工验收。工程总价款为4148074.02元，华盛公司支付了工程款1580000元，余款未付。建工公司于2018年12月向华盛公司管理人申报债权，管理人审查认为建工公司申报证据不足初步审核债权为0，并于2019年6月28日向建工公司出具核定债权通知书，核定建工公司债权为0，为维护建工公司的合法权益，诉至法院。 华盛公司辩称，1.华盛公司实际欠付建工公司工程款为1300247.36元。双方于2015年3月签订的《室外附属工程施工承包协议》约定，案涉工程总价为固定价2300000元。在诉讼过程中，法院委托鉴定新增项目工程造价为980247.36元，华盛公司实际已支付工程款1980000元，欠付工程款应为1300247.36元；2.建工公司主张工程款优先受偿权不能成立。首先，建工公司所施工的工程为厂区附属工程、场地平整等项目工程，没有经济上的独立价值，属于不宜折价、拍卖的项目工程，不能行使工程款优先受偿权。其次，建工公司主张工程款优先受偿权已超过法定期限。即使从最后一期工程款来看，付款期限为2018年1月1日届满，建工公司最迟应于2018年7月1日前主张工程款优先受偿权，2019年6月30日起诉主张，已超过法定期限。合同外新增项目工程，应以工程交付之日即2015年12月18日确定为应付工程价款时间，早已超过法定期限。综上，建工公司主张工程款优先权没有事实和法律依据，不应支持。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。建工公司提交的证据：建工公司营业执照及法定代表人身份证明、申报债权复审结论通知书、室外附属工程施工承包协议、工程竣工验收报告、决算报告及签证资料、付款明细、工程造价鉴定意见书。华盛公司提供的证据：付款明细表、记账凭证、付款单、借款单、借条、收条、俞翔手机银行转账记录、银行回单。双方对以上证据均无异议，本院经审查予以确认并在卷佐证。 依据本院确认的证据及当事人的陈述，对事实认定如下：2015年3月22日，建工公司与华盛公司签订《室外附属工程施工承包协议》，承包厂区附属工程，协议约定：承包总价为固定价2300000元，工程完工后6个月支付70%工程款，其余在2016年1月30日前支付95%，留5%为保修金。施工过程中，建工公司与华盛公司口头约定，另承包了场地平整工程。该工程于2015年12月18日竣工验收并交付使用。2019年8月7日，经本院委托，安徽鼎信造价咨询有限公司对华盛公司场地平整工程造价鉴定，鉴定意见为：最终鉴定总价为980247.36元。建工公司与华盛公司工程总价款为3280247.36元，华盛公司支付了工程款1980000元，尚欠工程款1300247.36元未付。2018年10月23日，黟县人民法院裁定受理华盛公司破产清算一案，指定安徽金天都律师事务所为管理人。建工公司于2018年12月向华盛公司管理人申报债权，管理人审查认为其申报证据不足，初步审核债权为0，并于2019年6月28日向建工公司出具核定债权通知书，核定建工公司债权为0。 本院认为，依法成立的合同受法律保护。建工公司与华盛公司签订的《室外附属工程施工承包协议》及口头约定达成的场地平整工程施工协议系双方真实意思表示，合法有效，双方均应依约全面履行。建工公司依约完成相关工程并交付使用后，华盛公司应依约及时支付工程款，逾期付款应承担支付利息损失的违约责任。双方约定付款时间为2016年1月30日前（留5%作为保修金，两年保修期满后15日内无息返还），增加的工程虽未约定付款期限，但双方均认可所有工程在合同期内竣工且一并交付使用，故建工公司主张相关利息从2016年2月1日起计算至2018年10月23日（华盛公司被黟县人民法院裁定破产之日）符合法律规定，但协议约定的5%质保金部分的利息应从保修期满15日后开始计算，经核算相关利息为160381.26元。至华盛公司被黟县人民法院裁定破产之日，华盛公司共欠付建工公司工程款1300247.36元、利息160381.26元。建工公司要求确认债权（工程款及利息损失）的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算，工程价款的给付时间合同有约定的从约定，没有约定的，已实际交付的应为交付之日。本案中涉案工程均在《室外附属工程施工承包协议》约定的付款期限内完工并交付使用，均应于2016年1月30日前支付工程价款，建工公司应在2016年7月30日前行使工程款优先权，逾期不行使则丧失相关权利。建工公司要求确认建设工程价款优先受偿权的诉讼请求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持，其认为未过六个月优先权行使期间的相关辩论意见本院不予采纳。 综上所述，建工公司要求确认其在华盛公司破产清算一案中债权的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。建工公司要求确认其在华盛公司破产清算一案的债权为工程款优先权，对厂区附属工程、场地平整工程折价、变价、拍卖所得款有优先受偿权的诉讼请求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第两百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（二）第二十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下： 一、确认黄山市建工集团股份有限公司在黄山华盛丝绸集团有限公司破产清算一案中的债权为1460628.62元（其中工程款1300247.36元、利息160381.26元）； 二、驳回黄山市建工集团股份有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费28402元，鉴定费50000元，由黄山市建工集团股份有限公司负担35992元，黄山华盛丝绸集团有限公司负担42410元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省黄山市中级人民法院。 审 判 长 邵全新                                                 审判员  孙飞 人民陪审员 江 明 二〇二〇年四月二十日                                              法官助理 陈少琴                                            书 记 员 范红霞 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第二十二条承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。