上海市青浦区人民法院民 事 判 决 书（2020）沪0118民初1204号原告：毛俊彦，男，1987年12月30日出生，汉族，户籍地上海市闸北区。委托诉讼代理人：王亮，上海一湃律师事务所律师。委托诉讼代理人：李阳，上海一湃律师事务所律师。被告：上海田典贸易有限公司，住所地上海市奉贤区。法定代表人：张春林。被告：张春林，男，1982年3月24日出生，汉族，户籍地江苏省宿迁市。原告毛俊彦诉被告上海田典贸易有限公司(以下简称田典公司)、被告张春林装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月13日立案后，依法适用简易程序。本案于2020年3月23日公开开庭进行审理，原告毛俊彦及其委托诉讼代理人李阳到庭参加诉讼，两被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告毛俊彦向本院提出诉讼请求：1、判令被告田典公司赔偿因延误工期造成的2019年6月15日至2019年8月15日店铺租金及物业费经济损失人民币(以下币种均为人民币)62,524元；2、判令被告田典公司退还超付的工程款11,850元及该款自2019年10月3日起至实际给付之日止按全国同业拆借利息损失；3、判令被告张春林对上述第1、2项承担连带给付责任；4、诉讼费由两被告承担。事实与理由：2019年5月14日，原告与被告田典公司签订《房屋装修合同》一份，约定由被告田典公司为原告位于青浦区诸光路1588弄352-1耳光馄饨店进行包工包料装修，合同总价为58,000元，另对开完工时间等进行了约定。合同签订后，原告共计支付了47,050元装修款，但被告田典公司在收到装修款后以各种理由拖延工期致使店铺实际投入运营推迟了两个月，至今未收到验收报告等手续，造成了直接经济损失。至今装修的店铺存在严重漏水问题，要求返工但被告田典公司不予配合。被告张春林系被告田典公司的独资股东，依法应当承担连带给付责任。为此原告诉至法院作如上诉请。被告田典公司、被告张春林未作答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2019年4月21日，毛俊彦(乙方)与案外人万某某(甲方)签订《房屋租赁合同》，约定甲方将青浦区徐泾镇诸光路XXX弄XXX-XXX号店铺(64.96平方米)出租给乙方用作品牌业态经营使用；免租期为2019年4月22日至2019年5月21日；租赁期为2019年5月22日至2025年4月29日；2019年5月22日至2020年5月21日期间月租金为29,638元；物业管理费按建筑面积每平方米每月25元计算；合同另对其他内容进行了约定。2019年4月22日，毛俊彦支付万某某三个月的店铺租金、物业费及押金。毛俊彦承租上述店铺后，在店铺内开设“耳光馄饨”品牌并经营。为此需装修店铺，2019年5月14日，毛俊彦(甲方)与田典公司(乙方)签订《装饰装修合同》，约定由乙方为甲方包工包料装修上述房屋，工期为2019年5月20日至2019年6月15日，工程造价为58,000元；由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按照甲方总造价的20%向甲方支付违约金。合同另对其他事项进行约定。上述装修合同签订后，田典公司即开始装修工作。过程中，毛俊彦分别支付张春林下列款项：2019年5月14日30,000元、5月19日10,000元、5月21日5,000元、5月28日20,000元、5月31日2,050元、6月14日10,000元，合计支付77,050元。其中有30,000元是毛俊彦给予张春林的借款、2,050元是毛俊彦代邻居支付的百叶窗款但田典公司未施工未退款，故此已付装修合同的装修款是45,000元。2019年6月9日，毛俊彦微信张春林，问：“施工能如约完成吗？”2019年6月29日，毛俊彦微信张春林询问店铺里是否有人？张春林回复：“没人，油漆工今天在配漆明天上午施工”、“油漆做好铺砖就可以了。”毛俊彦表示快7月1日了，要求尽量快点。2019年6月14日，毛俊彦微信张春林问：“张总我大概还有多久可以进座椅”，张春林回复：“一周时间”。2019年7月11日，毛俊彦微信张春林问：“哥哥我那32,050元什么时候到位啊”，张春林回复：“明天。”2019年7月16日，毛俊彦微信催张春林来吊顶。2019年7月17日，毛俊彦微信催张春林：“张总今天你过来把里面的东西撤了吧”并要求张春林“哥哥这边你欠我的3万多块钱，明天来签一张欠条吧”。张春林回复表示：“明天结束一起算”。2019年7月18日之后双方就补砖补墙、提供总开关面板、提供公章营业执照、欠款结算等进行了来回沟通。2019年8月15日，毛俊彦开设的“耳光馄饨店”开始试营业。2019年10月2日，毛俊彦微信张春林“你先把32,050元转给我”，张春林回复：“我晕，老大你还有合同内的没有付清呢，还有增项的部分我们算好，该退你退你好吧，咋比我还穷呢”。2019年10月3日，毛俊彦微信张春林：“你今天来我店里一次吧，带好竣工报告，竣工图纸，竣工验收单，水电工，增项单，我和你签的合同，和欠我的32,050元，今天不来的话我们就法庭见了！”同日，张春林微信发送毛俊彦《工程变更单》一份，载明增项总金额为15,636元，其中包括：1、新建墙体1,280元；2、新建墙体墙砖地砖2,320元；3、百叶玻璃窗4,576元；4、文化墙2,600元(×)；5、石膏板吊顶见报价4,860元。张春林表示：“合同内的尾款加上这份增项的项目，多余的款就是我要转给你的。”后张春林又将百叶窗价格更改为2,600元，毛俊彦提出还有一个防火门需加上去。2019年10月12日张春林再次微信表示：“那个剩下多余的款，我也是等这个节假日，后面我给你转过去，因为这边钱结钱还没有进账，要到节后。好吧，不好意思跟你打个招呼啊，说节后我这边儿给你转过去剩余的。”此后张春林未能将剩余款项支付，毛俊彦诉至法院作如上诉请。另查明，田典公司为张春林独资的有限责任公司。毛俊彦自认需增加的防火门大概在1,000元左右。毛俊彦表示：张春林提交的《工程变更单》中石膏板吊顶4,860元不应属于增项，属于原合同范围内的内容，并为此提供了预算单和图纸。根据庭审查明的事实，本院认为：民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。田典公司与毛俊彦签订的《装饰装修合同》是双方当事人在平等自愿基础上签订，系当事人真实意思表示，未违反法律法规禁止性规定，依法应被确认为合法有效，当事人均应按约履行各自义务。2019年10月3日田典公司的法定代表人张春林就系争装修工程涉及的合同尾款、增项款及借款进行了一并结算，并明确剩余款项由其转账支付给毛俊彦。根据双方微信往来可见，含借款32,050元和合同内装修款在内的已付款总额为77,050元，合同价款为58,000元，另有增项款7,200元(1、新建墙体1,280元；2、新建墙体墙砖地砖2,320元；3、百叶玻璃窗2,600元；4.防火门1,000元)，籍此相互抵扣后田典公司尚需返还毛俊彦11,850元。2019年10月3日张春林即已承诺将多余的款项转给毛俊彦，现田典公司未能恪守承诺履行款项支付义务，显属不当，理应承担金钱债务的实际履行责任及逾期支付的利息损失赔偿责任，故此对毛俊彦要求田典公司支付11,850元及利息损失的诉讼请求，本院依法予以支持。按照双方合同约定，田典公司应在2019年6月15日装修完工。但从双方微信记录可见，2019年7月18日之后双方还在就补砖补墙、提供总开关面板、提供公章营业执照、欠款结算等进行了来回沟通，导致毛俊彦至2019年8月15日才开始试营业。本院根据双方微信记录内容，确定2019年8月1日为田典公司装修完工日。田典公司逾期完工应当承担逾期完工的违约责任，比对双方合同约定的违约责任标准，本院依法采纳毛俊彦主张的相较合同约定更低的标准，即逾期完工期间的实际产生的租金物业费损失，酌情确定为45,000元。张春林作为一人有限责任公司即田典公司的股东，未提供任何证据证明公司财产独立于股东自己的财产，应当依法对田典公司的债务承担连带责任。田典公司及张春林经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为其自愿放弃了答辩、质证等诉讼权利，法律后果自负。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第七条、《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、《中华人民共和国公司法》第五十八条、第六十二条、第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告上海田典贸易有限公司应于本判决生效之日起十日内返还原告毛俊彦超付款人民币11,850元及利息(以人民币11,850元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计付，自2019年10月4日起算至实际支付日止)；二、被告上海田典贸易有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告毛俊彦逾期完工经济损失人民币45,000元；三、被告张春林应对被告上海田典贸易有限公司的上述第一、第二条付款义务承担连带责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费人民币1,839.30元，减半收取计人民币919.70元，由被告田典公司、张春林负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。审判员  徐冬梅二〇二〇年四月十三日书记员  朱 静附：相关法律条文一、《中华人民共和国民法总则》第七条民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。二、《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。三、《中华人民共和国公司法》第五十八条一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司。该一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司。第六十二条一人有限责任公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计。第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。四、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。