河南省平顶山市卫东区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0403民初596号原告：深圳市如归科技有限公司，住所地广东省深圳市龙华区民治街道新牛社区工业东路75号万得孚（原新农夫）2204，社会统一信用代码：91440300MA5FQAG94R。法定代表人：蒋志，总经理。被告：河南微云易计算机科技服务有限公司，住所地河南省平顶山市卫东区优越路繁荣街交叉口往南100米供销E家电商产业园4楼，社会统一信用代码：91410411MA3X9W3F06。法定代表人：姚佳东，执行董事兼董事长。委托诉讼代理人：高克，男，公司员工。原告深圳市如归科技有限公司（以下简称深圳如归公司）诉被告河南微云易计算机科技服务有限公司（以下简称河南微云易公司）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告深圳如归公司的法定代表人蒋志、被告河南微云易公司的委托诉讼代理人高克到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。深圳如归公司向本院提出诉讼请求：1、请依法判令被告退还原告12000元的已付款项；2、请依法判令被告按照合同支付原告总价款30%（计9000元）的违约金，以补偿长期拖延对原告业务开展带来的损失。3、请依法判令被告承担本案诉讼费。庭审中，深圳如归公司增加了解除双方合同的诉讼请求。事实与理由：2019年8月5日，原、被告双方签订《家居商城系统合同书》，原告即时向被告转12000元人民币作为预付款，约定被告为原告定制开发家居商城APP、小程序以及公众号，开发周期为45个工作日。依《家居商城系统合同书》第五章，乙方第1条条款，被告应依据双方商定的服务内容，在双方约定的时间内，完成协议。然而从签订日（2019.08.05）至今（2020.03.20）已有7个半月，即使去除年后疫情影响也仍然已有整整5个半月。在原告与被告指定的项目负责人沟通过程中经常无法联系、无故拖延、配合很差，电话经常不接听，微信消息不回复，导致原告不得不一直延长开发期限，并且系统开发进度逾期严重，至今主要功能（套餐，社区，预约）仍然处于初级/未开发状态。被告已严重违约。依《家居商城系统合同书》第六章，第2条条款，被告方在履行中严重违约，原告可以解除本合同并要求被告承担本合同总价款30%的违约金。河南微云易公司辩称，一、河南微云易公司不存在违约事由。双方于2019年8月5日签订合同后,河南微云易公司在45个工作日之内已经按照约定完成了开发内容，并于2019年9月22日将开发成果交付给深圳如归公司进行展示，并绑定到深圳如归公司名下的微信公众平台中。但是深圳如归公司于2019年10月14日提出需求让界面修改的文档涉及到界面的25条改动的要求，于是河南微云易公司按照深圳如归公司的要求对开发成果进行改动。修改完之后，深圳如归公司又于2019年10月25日提出单品与套餐商品购买结算流程功能开发，于是河南微云易公司再次按照深圳如归公司的要求进行改动。2019年10月28日深圳如归公司又提出对开发成果的社区分屏功能，用户发帖、收藏、点赞、分享、评论等进行改进，河南微云易公司再一次按照深圳如归公司的要求进行改动。在此之后，深圳如归公司分别于2019年10月28日、2019年11月1日、2019年11月2日、2019年11月4日、2019年11月10日、2019年11月13日、2020年1月2日和2020年1月10日提出对商城单品购买具有规格选择功能、购买评价以及用户登录评价功能、社区增加顶部分类标签功能、商品收藏选中判断功能、板块指定图片与切换动画修改功能,帖子横排单列功能显示、页面布局与结构调整的PDF文档中的十几条功能、增加套餐产品页面的搜索功能以及套餐主图与单品关联问题等等多次的修改。因此，河南微云易公司不存在违约的情形。二、深圳如归公司提出的需求超出合同服务范围。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。本案中，深圳如归公司委托河南微云易公司开发网上商城，并签订了合同书，该合同书系双方当事人的真实意思表示，不违反法律的强制性规定，合法有效，应当予以保护。双方当事人均应按照合同约定，诚实信用的履行自己的义务。深圳如归公司于2019年8月7日支付了12000元的首付款，河南微云易公司也应当在45个工作日内交付约定的劳动成果。但经深圳如归公司7个月的催告，河南微云易公司制作的网上商城至今仍不具备双方合同约定的“商品套餐组合”等功能。因河南微云易公司未按合同约定的时间期限和内容交付劳动成果，构成违约，导致合同目的不能实现，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项规定，深圳如归公司要求解除合同的诉讼请求，本院予以支持。合同解除后，河南微云易公司应当向深圳如归公司返还首付款12000元。深圳如归公司要求河南微云易公司支付违约金9000元，河南微云易公司要求减少，且深圳如归公司未提供其损失的证据，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条规定，本院酌定违约金为以12000元为基数自2019年8月7日起按照中国人民银行同期贷款利率计算至2019年8月19日止，自2019年8月20日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六条、第九十四条、第九十七条、第一百一十四条、第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百六十二条、第二百五十三条规定，判决如下：一、解除深圳市如归科技有限公司与河南微云易计算机科技服务有限公司于2019年8月5日签订的合同；二、河南微云易计算机科技服务有限公司于本判决生效之日起十日内向深圳市如归科技有限公司12000元及违约金（违约金为以12000元为基数自2019年8月7日起按照中国人民银行同期贷款利率计算至2019年8月19日止，自2019年8月20日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止）；三、驳回深圳市如归科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费650元，减半收取325元，由深圳市如归科技有限公司负担150元，河南微云易计算机科技服务有限公司负担175元。本判决为终审判决。审判员  戴远哲二〇二〇年四月二十六日书记员  韩 静附法律条文：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百六十二条基层人民法院和它派出的法庭审理符合本法第一百五十七条第一款规定的简单的民事案件，标的额为各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资百分之三十以下的，实行一审终审。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。