新疆维吾尔自治区博乐市人民法院民 事 判 决 书 （2019）新2701民初2855号  原告：刘守明，男，1974年8月28日出生，汉族，住四川省雷波县。委托诉讼代理人肖海玲，新疆皓昌律师事务所律师。被告：肖国民，男，1952年9月25日出生，汉族，住博乐市。被告：高歪，男，1952年7月28日出生，汉族，住博乐市。被告：闫永红，男，1972年5月6日出生，汉族，住博乐市。原告刘守明与被告肖国民、高歪、闫永红劳务合同纠纷一案，本院于2019年11月12日立案后，依法由审判员曹瑞恒适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告刘守明的委托诉讼代理人肖海玲，被告肖国民、高歪、闫永红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告刘守明向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令被告高歪、闫永红支付工程款230000元；2、请求判令被告高歪、闫永红支付违约金29000元；以上合计259000元；3、请求依法判令被告肖国民对上述债务承担连带清偿责任；4、本案的诉讼费用由被告承担；事实与理由：原告与被告高歪、闫永红在2016年9月25日签订合同书，约定：被告高歪、闫永红将位于博乐市博航农副产品物流园1#楼的保温板挂网子，涂料、真石漆以包工包料的形式承包给原告。工程款按实际平方量结算，价格为130元/㎡，正负零以下按65元/㎡结算；付款方式为按进度付款，逾期付款需承担工程总造价10%的违约金。该工程于2017年11月8日经被告高歪、闫永红验收结算，并出具证明，证明工程款总价为290000元。被告已支付60000元，尚欠230000元至今未付。被告高歪、闫永红应支付违约金29000元；工程施工过程中，被告肖国民、高歪、闫永红在2016年11月24日向原告出具证明，证明原告施工工程的人工工资80000元，由被告肖国民承担，被告应对该80000元承担连带责任；因三被告拖延支付工程款，故起诉至法院。被告肖国民签辩称：被告肖国民的工程是包给闫永红和高歪的，原告是闫永红和高歪找的，闫永红、高歪与刘守明之间的合同被告肖国民不清楚，与肖国民没有关系，故被告肖国民不同意承担责任。被告高歪答辩称：被告高歪和闫永红与刘守明签订合同属实，总工程价款为29万元。但被告承包肖国民工程款共400多万，肖国民只支付了80多万元，所以工程2016年就停工了。到2017年肖国民要求被告高歪、闫永红把外墙保温干完，被告把刘守明找来，肖国民答应把刘守明的钱付完，刘守明才干的；且本案工程29万元，肖国民2017年支付了60000元，并出具证明同意承担8万元，剩余15万元工程款还应该由肖国民承担。被告闫永红答辩称：同意被告高歪的意见，刘守明是被告闫永红和高歪找来的，与原告刘守明签订合同属实，但是肖国民没有给被告闫永红、高歪支付工程款，二人就无法给刘守明付工程款。经审理查明：2016年9月25日，被告高歪、闫永红作为甲方与作为乙方的原告刘守明签订《合同书》一份，约定一、甲方将位于博乐市博航农副产品物流园1#楼的保温板挂网子，涂料、真实漆以包工包料的形式承包给乙方施工。130元/平方米，按实际平方结算。正负零以下按65元/平方米计算。二、甲方要求乙方按图纸施工，保持保量，安全第一，文明施工。三、付款方式：保温板进工地付30000元，全部完工付60%的工程款，剩余部分工程款在验收合格后10天内付清。扣除保修金5%。四、甲方不按约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付工程总造价10%的违约金，工期顺延，并赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的所有费用。五、工程完工后，甲乙双方应及时验收，如工程实际投入使用或完工后五日内未进行验收，视为工程验收合格。六、本合同一式两份，双方各执一份，签字后生效，同时具有法律效力。原告与被告高歪、闫永红在合同落款处签名。原告即开始施工。2016年11月24日，被告肖国民的工人作为证人书写证明一份，内容为“兹有高守明在博航物流园工地外墙保温人工工资款80000元，此款由甲方直接付，不跟施工方结算。甲方资金到位首先考虑人工工资的支付。此款2017年7月30日以前付清，哪付不清用在建房1000元每平米顶款”。肖国民在甲方落款处签名、捺印，被告高歪、闫永红在施工方落款处签名、捺印。证明出具后，被告肖国民向原告刘守明支付60000元。工程完工后，被告高歪、闫永红向原告出具《收方证明》一份，内容为“今收刘守明在工地外墙保温共计2123㎡×130＝278000+3000＝280000元《贰拾捌万元整》+壹万元整”，高歪、闫永红在证明人落款处签名、捺印。因剩余230000元工程款未付清，原告提出诉讼，并要求被告按工程款总额290000元的10%承担违约金29000元（290000元×10%）。上述事实有原告提供的《合同书》1份、证明1份、收方证明1份及原告当庭陈述予以证实。经质证，被告肖国民对于合同书和收方证明以自己未参与为由不予认可；对于证明的真实性认可，对自己支付6万元的事实认可，但认为与自己无关，不应承担付款责任。对违约金不清楚，但对计算方式认可。被告中高歪、闫永红对合同书、收方证明、证明的真实性也认可。但签订合同的原因是当时是肖国民答应给刘守明付清工程款，被告高歪、闫永红才在收方证明签的字，故二人只作为证明人签名，并不是欠款人。对违约金认为原告应当扣除5%的保修金；且应按实际欠款150000元计算违约金。庭审中，被告肖国民辩称原告施工的工程没有交工验收，现场外墙保温也出现质量问题。为此被告肖国民当庭提供照片19张、图纸1套予以证实。经质证，原告、被告高歪、闫永红对照片以真实性无法确认为由对证明的问题不认可，对图纸以与本案无关为由不认可。本院认为，原告与被告高歪、闫永红签订的《合同书》是双方的真实意思表示，内容合法有效，本院予以确认。双方均应全面履行合同义务。被告高歪、闫永红认可原告施工的项目已完工，总工程款为290000元，被告肖国民支付60000元，剩余工程款的数额为230000元，原、被告均认可，本院予以确认。原告已履行合同义务，被告高歪、闫永红应承担支付工程款的义务。原告要求二人承担支付工程款义务的诉讼请求有事实及法律依据，本院予以支持。被告高歪、闫永红辩称《合同书》是肖国民同意支付原告工程款的前提下签订的，本案工程款支付义务应由肖国民承担，不应由高歪、闫永红承担。本院认为，根据合同的相对性，被告高歪、闫永红是合同的相对方，应当承担付款义务，且被告肖国民明确否认向原告支付全部工程款，故被告高歪、闫永红拒付工程款的理由不能成立，本院不予采信。但被告肖国民在《证明》中承诺向原告支付工资款80000元，自愿直接作为债务人承担债务，不违反法律法规的规定，本院予以确认，但原告仅要求被告肖国民承担连带责任，属于行使诉讼权利的行为，且不违反法律规定，但肖国民仅应在80000元范围内承担责任。原告要求肖国民对230000元工程款及利息承担连带责任与事实不符，本院不予支持。关于原告主张的工程款利息29000元符合合同约定，本院予以支持。被告高歪、闫永红辩称仅应按150000元计算违约金与合同约定不符，本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零九条，判决如下：一、被告高歪、闫永红于本判决生效之日起三日内支付原告刘守明劳务费230000元；二、被告肖国民对上述债务中的80000元承担连带付款责任；三、被告高歪、闫永红于本判决生效之日起三日内支付原告刘守明违约金29000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2593元，由被告高歪、闫永红负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院。审判员 曹瑞恒   二○二○年四月二十四日                    书记员 罗萍