四川省安岳县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川2021民初4173号 原告：邓小刚，男，1981年12月22日出生，汉族，住四川省营山县。 委托诉讼代理人：杨洪英（系邓小刚之妻），住四川省安岳县。 原告：杨洪英，女，1982年11月26日出生，汉族，住四川省安岳县。 被告：成都金欧尚建筑装饰工程有限公司，住所地四川省成都市成华区龙潭寺龙井路6号。统一社会信用代码91510108080605877G。 法定代表人：向伟，执行董事兼总经理。 被告：向伟，男，1987年8月22日出生，汉族，住四川省中江县。 原告邓小刚、杨洪英与被告成都金欧尚建筑装饰工程有限公司（以下简称金欧尚公司）、向伟装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月24日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告邓小刚的委托诉讼代理人暨原告杨洪英到庭参加诉讼，被告金欧尚公司、向伟经本院公告传唤，逾期无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 邓小刚、杨洪英向本院提出诉讼请求:1.判令解除原告与金欧尚公司签订的施工合同；2.判令二被告返还剩余装修款50800元及资金占用利息（以50800元为基数，按中国人民银行同期同类贷款基准利率从2019年5月15日起计至付清时止）；3.判令二被告向原告支付违约金52000元。事实和理由：2017年4月30日，原告与金欧尚公司签订了《施工合同》，约定由金欧尚公司为原告位于安岳县进行装饰装修，总价104000元，按进度支付装修款，施工期限为自进场施工之日起90日内完工；任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，违约方应向守约方支付工程造价50%的违约金。合同签订后至2019年5月，金欧尚公司仅对原告住宅内部进行了部分装饰装修。经原告多次催促，金欧尚公司明确表示不再履行施工合同。2019年5月15日，原告与金欧尚公司及其法定代表人向伟进行结算，确认原告已交工程款98800元，被告应退工程款50800元。但结算后，金欧尚公司及向伟未退还原告工程款。向伟系金欧尚公司的股东，至今未按期足额缴纳投资款，应对金欧尚公司的退还工程款及支付违约金债务承担连带责任。综上，请求人民法院支持原告诉讼请求。 金欧尚公司、向伟未作答辩。 原告围绕诉讼请求依法提交了原告身份证、结婚证、施工合同、装饰主材表、工程决算单、收据、短信聊天记录打印单等证据。本院审查认为，原告提供的证据来源合法、内容客观真实、与本案相关联，对其证明效力予以采信。 根据当事人的陈述和审查确认的证据，本院认定事实如下： 原告邓小刚、杨洪英系夫妻；金欧尚公司于2013年11月7日注册登记成立，经营范围为建筑装修装饰工程等，向伟为金欧尚公司的法定代表人。2017年4月30日，原告与金欧尚公司签订《成都市房屋装饰装修工程施工合同》，约定原告将其位于安岳县的装饰（装修）工程承包给金欧尚公司，工程总造价104000元；工期共计90天，原告未按期支付工程款，合同工期相应顺延；金欧尚公司提供的材料应以材料合同中所指的品牌、等级、价格为准，大宗材料进场时，应通知原告验收；合同签订之日原告支付总工程款的10%，即10400元作为装修工程定金，金欧尚公司进场施工之日原告支付工程款52000元，漆工刮灰之前原告支付工程款36400元，工程完工验收合格后支付5200元；合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价50%的违约金，若因此造成损失，违约方应以赔偿。2017年5月1日，原告向被告交付定金10000元，原告并对金欧尚公司提供的装饰主材表上载明的地砖、墙砖、门、墙纸、衣柜、卫浴设施等主材的品牌及型号签名确认。2018年5月4日，原告向金欧尚公司支付装修首期款52400元，金欧尚公司进场装修。2018年10月21日、10月30日，原告共向金欧尚公司交付装修进度款36400元。自2018年8月起，原告多次与向伟微信联系，催促金欧尚公司安装木柜，至2019年5月金欧尚公司仍未进行木柜安装。2019年5月15日，向伟向原告出具装修工程决算单，载明原告已交装修款98800元，金欧尚公司已做工程量48000元，应退还装修款50800元。因金欧尚公司未退还原告装修款，原告遂向本院提起诉讼。 本院认为，原告与金欧尚公司签订的《成都市房屋装饰装修工程施工合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效，双方均应依约行使权利并履行义务。原告已按合同约定数额支付完毕装修工程款及进度款等共计98800元，金欧尚公司亦应按约履行完毕装修义务。按照合同关于工期90天的约定，即使以原告最后一次付款时间2018年10月30日开始计算，金欧尚公司也应于2019年1月28日完成对原告房屋的装修。但经原告多次催告，至2019年5月金欧尚公司仍未完成装修，其以实际行为表明不履行合同，致使双方签订的《成都市房屋装饰装修工程施工合同》目的不能实现，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；……”规定，原告要求解除与金欧尚公司之间签订的装饰装修工程施工合同的诉讼请求，本院予以支持。金欧尚公司违约后，其法定代表人向伟向原告出具工程决算单，载明金欧尚公司应返还原告装修工程款50800元，故对原告要求金欧尚公司返还装修工程款及资金占用利息的诉讼请求，本院予以支持。双方在合同中约定违约方应向守约方支付工程造价50%的违约金，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。……”的规定，法院只能在违约当事人要求调低情形下对违约金进行调整，而不能依职权予以调整，金欧尚公司并未请求本院对原告主张的违约金金额予以减少，故原告的该项诉讼请求法律予以保护。原告并未举证证明向伟至今未向金欧尚公司按期足额缴纳所认缴的出资额，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”的规定，原告应承担要求向伟承担本案民事责任诉请依据不足致主张不能得到法律保护的后果。被告金欧尚公司、向伟经本院合法传唤逾期无正当理由拒不到庭应诉，表明其自动放弃诉讼中可享有的答辩、质证等权利，应自行承担由此引起的法律后果。 综上，原告要求解除与金欧尚公司签订的《成都市房屋装饰装修工程施工合同》并由金欧尚公司返还装修款及资金占用利息、支付违约金的主张符合法律规定，本院予以支持；但要求向伟承担本案民事责任的主张不符合法律规定，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条第（三）项、第（四）项、第一百一十四条第一款、第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 一、解除原告邓小刚、杨洪英与被告成都金欧尚建筑装饰工程有限公司于2017年4月30日签订的《成都市房屋装饰装修工程施工合同》； 二、限被告成都金欧尚建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告邓小刚、杨洪英装修款50800元及其资金占用利息（资金占用利息自2019年5月15日起计至款项付清时止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）； 三、限被告成都金欧尚建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告邓小刚、杨洪英违约金52000元； 四、驳回原告邓小刚、杨洪英的其它诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2356元，公告费600元，合计2956元，由被告成都金欧尚建筑装饰工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省资阳市中级人民法院。 审 判 长  吴晓燕 人民陪审员  陈昌明 人民陪审员  谭周林 二〇二〇年四月一日 书 记 员  谢 娟