广东省深圳市宝安区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0306民初15231号原告：邓健来，男，汉族，1969年8月4日出生，住址：广东省紫金县，被告：深圳市禾木万家装饰工程有限公司，地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道远洋新干线晶钻广场A座1227，统一社会信用代码：91440300071129952L。法定代表人：冼静芬。被告：李忠良，男，汉族，1976年7月27日出生，住址：广东省仁化县，被告：冼静芬，女，汉族，1987年7月19日出生，住址：广东省深圳市龙岗区，原告邓健来与被告深圳市禾木万家装饰工程有限公司（以下简称禾木万家公司）、李忠良、冼静芬装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告邓健来到庭参加诉讼。各被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。原告邓健来向本院提出诉讼请求：1、解除并终止原被告关于《房屋装修施工合同》（工程编号：2018－11－12）的合同关系；2、被告立即返还原告装修预付款人民币39600元，以及工程延期违约金人民币84700元；3、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2018年11月12日，原告与被告签订房屋装修施工合同，约定被告以包工、包全部材料的形式为原告装修位于碧海君庭花园的房产，2018年11月15日开工，完工工期45天（即2018年12月30日完成），工程总金额11万元。开工后，原告共付给被告预付款人民币66000元。但被告只派了一、两个不懂装修的杂工进场，只几天后就没人做了。合同约定的完工时间到期后，被告向原告口头申请延期至2019年1月15日完工，但被告一直拖延未完工，且材料费及工人工资几乎未付，所有人员均无法联系上李忠良与冼静芬夫妇。被告通过微信回复原告称，将于过完年后完成剩余工程，但仅安排了一个电工，勉强于2019年3月19日做完水电工程，至此已逾期77天，按照合同约定，被告每逾期一天应按工程价款的1%（即1100元/天）支付违约金，共计84700元。原告确认被告帮原告做的工程量如下：买瓷砖10000元；拆墙清垃圾到楼下共2000元；水电工程88平方米×50元=4400元；吊顶50平方米×110元=5500元；水泥、沙、水泥砖、防水共3000元；买门交定金1500元。以上共计26400元，故被告应向原告退还39600元。为保护原告的合法权益，原告特诉至法院，请求判如所请。被告禾木万家公司、李忠良、冼静芬均未提交书面答辩意见，亦未提交任何证据。本案当事人围绕诉讼请求提交了证据。被告经本院合法传唤对原告提交的证据既不到庭质证，也没有提出相反的证据和意见，因此，本院对原告提交的证据予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年11月12日，原告邓健来作为发包方（甲方），与作为承包方（乙方）的被告禾木万家公司签署《装饰工程施工合同》，约定原告委托禾木万家公司对其碧海君庭房产进行装修，承包方式为乙方包工、包全部材料，工期45天，自2018年11月15日开工至2018年12月30日竣工。合同初审总款为110000元。工程不能拖延超出10天，超出按总工程款每天扣1%。双方对于材料供应、工程款支付等均进行了约定，并约定以被告李忠良的银行账户为收款账户。原告于2018年11月21日、2018年12月17日分别向被告李忠良转账33000元，两笔款项合计66000元。原告主张被告于2018年11月15日进场施工，仅完成了部分工程，最终于2019年3月19日退场。原告此后另行委托案外人对涉案房产进行装修，现已装修完成并投入使用。原告确认被告已完成以下项目：买瓷砖10000元；拆墙清垃圾到楼下共2000元；水电工程88平方米×50元=4400元；吊顶50平方米×110元=5500元；水泥、沙、水泥砖、防水共3000元；买门交定金1500元。以上工程造价合计26400元。本院认为，本案为装饰装修合同纠纷。本案中，原告与被告禾木万家公司签署的《装饰工程施工合同》为双方的真实意思表示，合法有效，双方均应全面遵照履行。现原告主张禾木万家公司未依约按期完成合同约定的工程项目，应退还多收取的工程预付款并支付逾期完工违约金，禾木万家公司经本院合法传唤未到庭应诉，亦未提交书面答辩意见或证据予以反驳，未举证证明其已完成的工程造价，视为其放弃对原告主张的抗辩，本院依原告主张予以支持。经查，原告已按照合同约定向指定账户支付了工程款共计66000元，原告称禾木万家公司已完成工程造价合计26400元，属于对其不利的自认，本院予以采纳，禾木万家公司应向原告退还多收取的工程款39600元（即66000元-26400元）。关于违约责任。被告禾木万家公司未能举证证明其已依约按期完成约定的工程项目，原告有权要求其承担相应的违约责任。根据合同约定，涉案工程的工期为45天完成，不能拖延超出10天，超出按总工程款每天扣1%。经查，双方约定的工期至2018年12月30日届满，禾木万家公司逾期完工，应自10天后即2019年1月10日起支付违约金。由于原告未能举证证明其因禾木万家公司逾期完工产生何种损失，合同约定的违约金标准过高，综合考虑本案案情，本院酌情判令禾木万家公司按照工程造价每日万分之五的标准支付违约金，计为4235元（110000元×万分之五/日×77天）。对于原告诉讼请求超出本院认定部分，本院予以驳回支持。关于被告李忠良、冼静芬的责任承担问题。由于涉案合同系由原告与被告禾木万家公司签署，被告李忠良、冼静芬与原告不存在直接的合同关系，故原告诉请被告李忠良、冼静芬就返还款项及支付违约金承担责任的依据不足，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：被告深圳市禾木万家装饰工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告邓健来返还人民币39600元及违约金人民币4235元；驳回原告邓健来的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费人民币1393元，由原告邓健来负担人民币1000元，被告深圳市禾木万家装饰工程有限公司负担人民币393元。案件受理费原告已预交。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审 判 长 陈  蕾  仰人民陪审员 陈  传  芳人民陪审员 万    芳二〇二〇年四月三十日书 记 员 席俊奇(兼)书 记 员 陈  丽  君附本案相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。