重庆市南川区人民法院民 事 判 决 书(2019)渝0119民初7133号原告：重庆神易建筑劳务有限公司，住所地重庆市九龙坡区杨家坪西郊路64号1楼附30号，统一社会信用代码915001075616279466。法定代表人：易义刚，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘云，男，汉族，1969年12月6日出生，住重庆市万盛区，该公司员工。委托诉讼代理人：杨永安，重庆市南川区和谐法律服务所法律工作者。被告：重庆亿南置业有限公司，住所地重庆市南川区东城街道办事处和平路13号，统一社会信用代码915001195590496739。法定代表人：夏立奎，该公司总经理。委托诉讼代理人：夏祥娟，重庆华升律师事务所律师。委托诉讼代理人：沈国敏，重庆华升律师事务所律师。原告重庆神易建筑劳务有限公司（以下简称神易公司）与被告重庆亿南置业有限公司（以下简称亿南公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年11月6日受理后，依法由审判员张钊燕适用简易程序独任审判,并于同年12月12日公开开庭进行了审理，原告神易公司的委托诉讼代理人刘云、杨永安与被告亿南公司委托诉讼代理人沈国敏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告神易公司向本院提出诉讼请求：一、判决被告按约定给付原告劳务费130万元和违约利息以及律师代理费5.2万元（利息从2018年6月1日起以130万元为基数按月息2%计算至本金付清为止）。二、本案诉讼费由被告按约定独自承担。事实和理由，2016年5月12日原告及被告和重庆俊龙建筑工程有限公司三方签订《亿南·南川建材家居五金城项目施工承包补充协议》，被告发包工程，俊龙公司承建，原告实施建筑劳务，工程竣工验收后交付被告使用。依据2018年7月25日签订的《劳务费冲抵房屋协议》，除被告用房屋抵扣340万元后，被告下欠原告劳务费280万元，被告于2018年7月25日与原告签订了《工程劳务费支付协议》，被告按照该协议和原告委托，先后向刘云支付了150万元后（2018年9月4日支付50万、2018年9月17日支付10万，2018年9月26日支付40万、2018年10月29日支付50万），被告还下欠原告130万元至今未付。按照原、被告所签《工程劳务费支付协议》第六条约定违约方承担违约赔偿，现被告已违约。依据约定，被告应以130万元为基数，按月息2%支付违约利息，从2018年6月1日起向原告给付利息至本金还清时止，被告同时还应当承担本案的诉讼费和代理费。为维护原告的合法权益，请求人民法院支持原告的诉讼请求。被告亿南公司辩称，原告诉称与被告及重庆俊龙建筑工程有限公司（以下简称俊龙公司）三方签订《亿南·南川建材家居五金城项目施工承包补充协议》，和原、被告双方签订劳务费冲抵房屋协议及付款协议均属实。但根据原、被告与俊龙公司三方签订的亿南·南川建材家居五金城项目工程施工承包合同补充协议第三条的约定，乙方即俊龙公司必须在甲方即被告支付款项前提供等额符合税务规定的建安发票（包括已支付未开票部分），否则甲方不予支付任何款项。如因乙方原告导致剩余款项延期支付等问题由乙方全部负责。由于俊龙公司未按约定向被告支付发票，被告不予支付任何款项，且被告未支付款项是由于俊龙公司未按约定提供发票导致，被告对此没有过错，被告没有任何违约行为，原告的损失不应由被告承担。综上，被告向原告支付工程款的条件尚不成就，被告也不存在过错不应当承担违约责任，因此请求依法驳回原告的诉讼请求。经审理查明，2016年5月12日，原告作为丙方（劳务单位）、被告作为甲方（建设单位）、俊龙公司作为乙方（承包单位）签订一份《亿南·南川建材家居五金城项目工程施工承包合同补充协议》，约定甲方同意按照2015年9月6日《补充协议条款》中约定的金额除去已支付款项、法院通知协助执行函金额，扣除质保金（100万元），剩余款项直接支付给丙方（具体金额见甲、乙双方确认的结算书）。乙方同意本补充协议签订后，于2016年5月30日前提交承包范围内工程全部竣工资料，组织完成主体预验收、及各单项验收并取得相关手续移交甲方。乙方同意将上述剩余款项支付给丙方，同时承诺不会有其他第三方单位和个人再向甲方要求支付工程款，否则由乙方负全部法律、经济责任，一切与甲方无关，并赔偿甲方、丙方由此带来的所有损失。乙方必须在甲方支付上述款项前提供等额符合税务规定的建安发票（包括已支付未开票部分），否则甲方不予支付任何款项。如因乙方原因导致剩余款项延期支付等问题由乙方全部负责。丙方同意甲方在乙方完成原合同和《2015年9月6日签订的补充协议条款》、及本补充协议约定的全部工作内容后，五个月之内甲方必须支付丙方劳务人工费贰仟零伍拾万元整（具体支付时间为第一个月内支付给丙方柒佰万元，第三个月内再支付给丙方伍佰万元，第五个月内支付完毕）。如甲方不按约定履行支付义务，丙方有权主张全部债务，所造成的损失由甲方承担所有责任。原合同和补偿协议条款中约定的其他事项，乙方必须立即予以完成，如未全部完成之前，甲方不予支付任何款项，所引起的一切后果由乙方负责。三方还约定了其他事项。该协议后附亿联南川建材家居汽车城竣工结算书一份。2017年9月11日，原、被告双方签订《关于南川亿联家居项目工程劳务费支付补充协议》，约定甲乙双方于2017年9月11日按照2016年5月12日甲乙丙三方签订的亿联南川建材家居五金城项目施工承包合同补充协议的约定，支付后甲方还下欠乙方工程劳务费共计1250万元，经双方友好协商，本着公平、诚信、自愿原则达成如下协议：一、甲方向乙方郑重承诺于2017年10月20日前支付乙方劳务费1000万元。二、甲方于2018年1月31日前支付完剩余劳务工资250万元。三、如甲方一旦逾期支付，则甲方应从2017年9月开始按照下欠的总劳务工资金额的月息1.5%按月支付给乙方。……此协议签订之日起，甲乙双方2017年8月23日签订的关于南川亿联家居项目工程劳务费支付协议同期作废，此协议为双方签订的项目工程劳务费支付最终协议。2017年12月14日，原、被告双方再次签订《关于南川亿联家居项目工程劳务费支付补充协议》，约定甲方于2017年12月30日支付乙方420万后甲方还欠乙方工程劳务费共计830万元，经协商达成如下协议：一、甲方向乙方郑重承诺于2018年5月30日前支付乙方830万元。二、如甲方一旦逾期支付，则甲方应从2018年1月开始按照下欠的总劳务工资金额的月息1.5%按月支付给乙方。……此协议签订之日起，甲乙双方于2017年9月11日签订的关于南川亿联家居项目工程劳务费支付协议同期作废，此协议为双方签订的项目工程劳务费支付的最终协议。2018年7月25日，原、被告双方再次签订《工程劳务费支付协议》，约定对甲方（被告）下欠乙方（原告）工程劳务费280万元达成如下协议：一、甲方在2018年8月10日前支付乙方100万元。二、甲方在2018年8月25日前支付乙方100万元。三、甲方在2018年10月25日前支付乙方50万元。四、甲方在2018年12月25日前支付乙方30万元。本协议签订之日起甲方双方于2017年12月14日签订关于南川亿联家居项目工程劳务费支付补充协议同期作废。甲方必须按照本协议履行付款义务，如有违约，则以280万元为基数，以月利2%为标准，从2018年6月1日起计算利息。另，一方违约，守约方行使权利，产生的一切费用（包含但不限于诉讼费、法律代理服务费、律师费）等由违约方承担。本协议自双方当事人盖章之日生效。原、被告双方均在协议上加盖了印章，并加盖了各自法定代表人的印章。协议签订后被告先后向原告支付了150万元。2019年10月25日，原告与重庆市南川区和谐法律服务所签订一份法律事务委托代理合同，约定重庆市南川区和谐法律服务所指派杨永安为其与亿南公司的劳务费纠纷一案的一审提供法律服务。双方约定法律服务费、差旅费和其他费用为伍万贰仟元整。上述事实，有原告提交的《工程劳务费支付协议》、法律事务委托代理合同、重庆增值税普通发票（与原件核对无误）、2017年9月11日原被告双方签订的《关于南川亿联家居项目工程劳务费支付补充协议》复印件、2017年12月14日原被告双方签订的《关于南川亿联家居项目工程劳务费支付补充协议》复印件，有被告提交的《亿南·南川建材家居五金城项目工程施工承包合同补充协议》复印件，以及原告的陈述和被告的答辩等在案证明，这些证据已经质证和本院审查，可以作为认定本案事实的依据。本院认为，被告在原、被告及俊龙公司三方签订的劳务费支付补充协议已经明确约定由其在俊龙公司提供等额建安发票后五个月内向原告付清工程劳务费的情况下，又单独多次与原告签订工程劳务费支付协议，对劳务费的支付进行变更，且在2017年9月11日及2017年12月14日签订的劳务费支付补充协议上均明确写明“此协议为双方签订的项目工程劳务费支付最终协议”，即被告认可按照变更后的支付协议向原告履行支付义务。在前述劳务费支付补充协议的基础上，双方又于2018年7月25日再次达成的新的《工程劳务费支付协议》，是双方当事人的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，双方均应按照协议约定履行自己的义务。现已过双方约定的支付期限，被告亿南公司应当承担支付工程劳务费及双方约定的违约责任。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条和《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、限被告重庆亿南置业有限公司于本判决生效后立即向原告重庆神易建筑劳务有限公司支付劳务费1300000元，并从2018年6月1日起至付清时止按月息2%的标准计付资金占用利息。二、限被告重庆亿南置业有限公司于本判决生效后立即向原告重庆神易建筑劳务有限公司支付律师费52000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费减半缴纳8484元、诉讼保全费5000元，共计13484元（原告已预交），由被告重庆亿南置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第三中级人民法院。同时直接向该院预交上诉案件受理费，递交上诉状后上诉期满七日内仍未预交受理费又不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。双方当事人在法定上诉期间内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决生效后，权利人可以向本院申请强制执行。申请执行的期限为二年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。审判员  张钊燕二〇二〇年四月二十一日书记员  章弋航