广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0102民初723号 原告：黄桂荣，女，1975年5月3日出生，壮族，住山东省阳信县。 委托诉讼代理人：张珑耀，南宁市西乡塘恒信法律事务中心法律工作者。 被告：广西聚铭天成投资发展有限公司，住所地广西壮族自治区南宁市兴宁区兴东路57号官桥五组综合楼，统一社会信用代码：914501000688881498。 法定代表人：聂勇，该公司董事长。 委托诉讼代理人：谢三初，系该公司员工。 案由：房屋租赁合同纠纷 适用程序：简易程序（√）普通程序（） 立案时间：2020年1月20日 开庭时间：2020年4月2日 当事人到庭情况： 原告黄桂荣：本人及其委托诉讼代理人张珑耀到庭 被告广西聚铭天成投资发展有限公司（以下简称聚铭天成公司）：委托诉讼代理人谢三初到庭 原告起诉要点 诉讼请求：1、判决解除原告与被告于2018年1月16日签订的合同编号为201801044的《商铺使用权转让合同》；2、被告退还原告使用权转让费64759元；3、被告支付原告资金占用利息7771元（资金占用利息以64759元为基数，按照年利率6%计付，从2018年1月16日起算至2020年1月15日止暂为7771元，以后继续计算至被告退还原告全部款项之日止）；4、本案受理费由被告承担。 事实和理由：2018年1月，原告通过被告的招商宣传，得知被告开发建设的南宁官桥五组综合楼项目有商铺对外出售转让，在被告的带领下及介绍下，原、被告于2018年1月16日签订的合同编号为201801044的《商铺使用权转让合同》及《委托租赁合同》，合同约定“被告将南宁市兴宁区兴东路57号官桥五组综合楼，暂定名为乐食代二层Q20商铺出售给原告，转让费用为64759元，并且约定原告须在签订合同当日支付给被告转让费64759元，另外双方还约定须在2018年4月15日前案涉的商铺交付给原告使用。” 合同签订后，原告立即就向被告支付了转让费。但原、被告约定的商铺交付时间届满后，被告未将涉案商铺实际交付给原告，为此原告为此前往涉案项目处了解情况。此时原告发现被告所称的项目根本就没有动工建设。原告认为，被告根本无法履行合同，严重违反有关规定，且严重侵害原告合法权益。 被告答辩要点 被告聚铭天成公司辩称：请求法院确认原告与被告签订的《商铺使用权转让合同》租赁期为20年，并根据双方的过错程度承担相应的过错责任，判决原告与被告继续履行《商铺使用权转让合同》，驳回原告其他诉讼请求，本案诉讼费用等由原告承担。 一、因原告自知道或者应当知道解除事由之日起一年内没有行使解除权，解除权归于消灭。本系列案使用权转让合同约定被告交铺的时间是在2018年4月15日前。《商铺使用权转让合同》中有关于“甲方逾期交铺的违约责任”第2条约定了乙方（即原告）具备合同解除权的条件是甲方（即被告）逾期交铺时间超过60日后，因此，原告解除权的形成时间是2018年2月20日或2018年6月16日。因合同解除权是一种形成权，解除权行使期限属于除斥期间，根据现行法律有关解除权除斥期间的规定，经对方当事人催告后，解除权行使的合理期限为三个月；对方当事人没有催告的，解除权应当在解除权发生之日起一年内行使；逾期不行使的，解除权消灭。本系列案的起诉发生在2020年1月份，原告行使合同解除权已远超过法律规定的合理期限和普通人的合理预期，故本案应当认定原告的解除权已归于消灭。 二、被告交付案涉商铺的时间是2018年6月15日，被告逾期交付商铺的时间未超出60日，部分原告不具备解除合同的条件。案涉综合楼于2018年6月15日经五方验收合格，达到合同交付的条件。原告在签订《商铺使用权转让合同》后与案外人广西禾翔睿盛商业管理有限公司（以下简称禾翔睿盛公司）签订了《委托租赁合同》，获取了2018年1月1日至2018年12月31日期间的租金回报，故可认定被告客观上已于2018年6月15日对于案涉全部商铺进行了交付（拟制交付）。故本系列案中有16件案的商铺迟延交付时间未超过60日，根据合同的约定，在此情形下原告不具备合同解除权。 三、被告未按合同约定时间交付铺位后，原告以其具体行为作出继续履行合同的意思表示。本系列案件中，被告确存在未能按照合同约定交付铺面的情形，但发生逾期交付且达到合同解除的行使期限（60天）后，原告以其与第三人广西弘和友旗物业服务有限公司（以下简称弘和友旗公司）或案外人禾翔睿盛公司签订委托租赁合同或物业委托经营管理合同的方式，将原告买受了使用权的商铺委托给上述第三方主体托管经营，收取固定租金收益，且委托经营期间覆盖了案涉商铺的约定交付时间和实际交付时间以及实际交付后的较长一段时间，故原告以其具体行为对继续履行《商铺使用权转让合同》做出了明确的意思表示，合同应当继续履行。 四、案涉部分租赁合同价款中已抵扣2018年1月1日至2019年12月31日期间的租金收益，部分租赁合同价款中已抵扣了一年的租金收益，合同在此期间处于履行状态，原告权益未受被告迟延交付影响。本系列案中，部分原告与被告签订的《商铺使用权转让合同》中明确了原告实际支付的合同价款已扣除了原告可获取的2018年1月1日至2018年12月31日期间的租金收益，或原告与第三方签订的委托经营/租赁合同中确认了通过抵扣《商铺使用权转让合同》合同价款的方式原告已实际获取了两年的租金收益。换言之，虽然被告存在逾期交铺的情形，但该违约情形轻微，没有对原告的权益造成损害，第三方弘和友旗公司2020年1月份已将案涉综合楼二楼整体出租，并已通过电话、微信方式通知原告领取2020年1月至6月的租金，而原告是否能收到上述期间的租金或原告是否同意收取租金与被告无关，若原告未同意收取后续的租金也非被告造成，原告因此主张解除与被告的合同有失公平合理。 五、被告虽存在逾期交付商铺的违约情形，但该违约情形较为显著轻微，未能影响合同目的的实现，合同应继续履行。最高人民法院关于最新印发的《全国法院民商事审判工作会议纪要》第47条提出，合同约定的解除条件成就时，守约方以此为由请求解除合同的，人民法院应当审查违约方的违约程度是否显著轻微，是否影响守约方合同目的实现，根据诚实信用原则，确定合同应否解除。违约方的违约程度显著轻微，不影响守约方合同目的实现，守约方请求解除合同的，人民法院不予支持。 综上，请求法院判决驳回原告的诉讼请求，原、被告双方签订的《商铺使用权转让合同》继续履行。 认定事实及法律适用 一、认定事实 1、2018年1月16日，被告（甲方）聚铭天成公司与原告黄桂荣签订一份编号为201801044的《商铺使用权转让合同》，主要约定：第一条合作方式本合同约定商铺所在项目是指位于南宁市兴宁区民生街道办事处官桥村五组集体用地（地号：450102001015JB00016)官桥五组综合楼项目。土地面积：4000.06㎡。该项目地块为其他商业服务用地，暂定名：乐食代。项目土地使用权人为：南宁市兴宁区民生街道办事处官桥村五组,土地使用证编号为集用(2015)第704890号(地号），建设工程规划许可证为建字第450102201700007号。1、根据南宁市兴宁区民生街道办事处官桥村五组与甲方的协议，甲方作为项目开发建设方，对此项目及项目商铺拥有全权经营权。2、为了有效发挥甲乙双方各方的优势，乙方获得甲乙双方按约定方式分配商铺27年经营权，即：乙方获取本合同第三条约定的物业27年的经营权。乙方己充分了解该项目的性质。3、该项目的开发建设均由甲方负责。项目商铺的建成后的物业管理由甲方（包括甲方选聘或成立的物业公司）负责。4、乙方对其所得铺面经营所产生的收益归乙方所有。第二条商铺使用权转让费1、使用权转让费为64759元；2、乙方须于签订本合同当日付清全部金额。第三条乙方的使用权转让回报1、在乙方支付使用权转让费款项的基础上，乙方获得下列商铺经营权作为使用权转让费回报。即：乙方获取经营权的商铺为本合同第一条规定的项目中的：地址：南宁市兴宁区兴东路57号官桥五组综合楼,暂定名：乐食代二层Q20铺号。该铺号属钢筋混凝土结构，建筑层数地上12层，地下1层，建筑面积共5.87平方米，甲乙双方对此建筑面积已认可。2、乙方获取该商铺经营权期限为27年，从2018年1月1日起至2045年1月1日止。乙方经营该商铺获取的收益归乙方所有。3、乙方除获取前述该铺使用权之外，该项目的其他所有铺位以及附属物的经营权均归甲方所有，甲方有权自行处分（包括但不限于转让使用权转让、租赁、合作经营、经营权转让、赠予等）其他所有物业的经营权。甲方经营其他所有商铺物业所产生的收益归甲方所有……第五条乙方逾期付款的违约责任乙方如未按本合同规定的时间支付使用权转让费的，按以下方式处理：按逾期时间，分别处理（不作累加）(1)逾期在15个工作日之内，自本合同约定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之五的违约金，合同继续履行；(2)逾期超过30个工作日后，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应当按本合同约定的总价款20%向甲方支付违约金，余款无息退还乙方，乙方已支付款不足支付违约金的，甲方保留向乙方另行追索的权利。但乙方愿意继续履行合同的并且经甲方同意的，在乙方支付逾期应付款、并每逾期一日按逾期应付金额的万分之五向甲方支付违约金后，本合同继续履行。本条中的逾期应付款指依照本合同规定的到期应付款与该期实际己付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期已付款与该期的实际已付款的差额确定。第六条交付期限(一）在收到乙方按约定支付完所有使用权转让费款后，甲方应当在2018年4月15日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将符合下列第5种条件，并符合本合同约定的商铺交付乙方使用：1、该商铺经验收合格。2、该商铺经综合验收合格。3、该商铺经分期综合验收合格。4、该商铺取得交付使用批准文件。5、该商铺经建设、施工、监理、设计、勘察等单位联合验收合格。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，甲方可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且甲方在发生之日起30日内告知乙方的；2、其它非出卖方能控制因素包括但不限于自然灾害、公共突发事件、发生重大疫情或政府临时限制性行为、重大节假日、市政工程项目建设等造成工程延期的；3、在施工过程中，如出现规划部门批准的规划变更、设计变更导致工程延长的；4、供水、供电相关部门停水、停电每日达5个小时以上，或气象部门记录日降雨:量达到中雨程度且持续时间在2日或2日以上的；5、由于乙方不能按期付款，乙方承担第六条的违约责任，甲方按照乙方延期付款时间相应顺延交铺期限；6、甲方将竣工资料报告提交政府部门并受理后（以政府部门接到资料的日期为准），等待验收的时间；7、交铺时乙方提出维修申请的，维修期间不承担延期交铺责任；以上相关因素甲方应在合同约定的交付日期前15日将统计结果以书面形式通知乙方。(二）如乙方未能按约定向甲方支付使用权转让费的，甲方有权拒绝或延迟向乙方交付商铺。第七条装修、配套一、公共部分1、结构：剪力墙结构；2、外墙：玻璃窗及高级外墙涂料；3、电梯：通力电梯或其他品牌电梯；4、门厅、电梯厅、公共卫生间：防滑玻化砖、刮腻子墙面，混合砂浆腻子顶棚；5、商业走廊、楼梯间：水泥混合砂浆抹平。二、商业内装修及配套1、楼地面、内墙、顶棚：水泥混合砂浆抹平；2、供水：设独立水表，管道铺设到商铺内；3、供电：设独立电表，铺内设配电开关箱；每层预留排烟管道。第八条甲方逾期交铺的违约责任除本合同第六条规定的特殊情况外，甲方如未按本合同规定的期限将该商铺交付乙方，按以下方式处理：按逾期时间，分别处理（不作累加）1、逾期不超过60日，自本合同第六条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付金额万分之五的违约金，合同继续履行；2、逾期超过60日后,乙方有权解除合同。乙方解除合同的，甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付金额，并按乙方累计已付款的5%向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第六条规定的最后付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方每逾期一日向乙方支付己交付金额万分之五的违约金。3、如甲方逾期交铺的，乙方获取该商铺的经营权按实际交铺日开始计算。第九条交接1、该铺位达到交付条件后，甲方应当书面通知送达乙方或在报纸（南国早报）上刊登公告通知乙方办理交付分配手续。乙方应当在交铺位期限届满前10日前来与甲方办理铺位交接手续，双方进行验收交接和签署《商铺交接单》。乙方逾期不来办理该商铺交接分配手续的，视为甲方已按本合同交付分配商铺，甲方可将此商铺移交给物业公司有偿管理和提供物业服务。该商铺的风险责任自交付之日起由甲方转移给乙方……第十七条双方就本协议的履行有争议的，应通过友好协商解决。协商不成，任何一方均可向合同履行地所在地人民法院提起诉讼，诉讼费、律师费由违约方承担。第十八条本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议。第十九条本合同自双方签订之日起生效……双方在合同中还对乙方对铺面拥有的权限、乙方关于装修的承诺、物业管理及费用负担、保修责任、合同的解除等其他事项进行了约定。同日，双方还签订了一份《补充协议》，对甲方有权对项目及该商铺进行局部调整、合同期限内如发生政府征收、拆迁等形成行为导致合同无法继续履行所获得的拆迁补偿费补偿、合同到期后商铺经营权的归属、交铺条件等内容进行了约定。 同日，原告（委托方、甲方）与禾翔睿盛公司（受托方、乙方）签订一份《委托租赁合同》，约定甲方委托乙方以乙方名义代理案涉商铺招商、运营、管理，委托租赁期限三年，由2018年1月1日至2020年12月31日止，第一年按总房款10%返租，第二年按总房款11%返租，委托管理的第三年（2020年1月1日至2020年12月31日）乙方按实际收到租金金额返还甲方，并按租金总额的20%收取委托管理费。在签订合同后，乙方同意按以下约定按时支付租金给甲方：1、当甲方支付商铺使用权费时，乙方向甲方一次性支付2018年1月1日至2019年12月31日租金（转让总额的21%）直接从商铺使用权转让费中扣除，总金额为17215元。合同还对其他事项进行了约定。 2018年1月16日，被告向原告出具一份收据，确认收到原告Q20铺面租金64759元。 3、本院在审理原告梁丽莲诉被告广西聚铭天成投资发展有限公司纠纷[（2018）桂0102民初1801号]等案中，涉及案涉项目形成如下证据材料：1、南宁市兴宁区发展改革和科学技术局发出的《关于给予官桥村五组综合楼项目重新登记备案的通知》（南兴发改登字【2016】71号）复印件一份；2、南宁市规划管理局颁发的建设工程规划许可证（建字第450102201700007号）复印件一份；3、建设用地批准书复印件一份；4、《建设工程质量竣工验收意见书》，证实案涉项目于2018年6月15日经过五方联合验收，工程质量合格。对此，双方对上述证据材料的真实性均无异议。 上述事实，有原告提交的《商铺使用权转让合同》、《委托租赁合同》、《收据》，本院（2018）桂0102民初1801号等案形成的南宁市兴宁区发展改革和科学技术局发出的《关于给予官桥村五组综合楼项目重新登记备案的通知》（南兴发改登字【2016】71号）、南宁市规划管理局颁发的建设工程规划许可证、建设用地批准书、《建设工程质量竣工验收意见书》等主要证据及当事人陈述等为证，本院予以确认。 二、法律适用 1、关于合同的性质和效力：被告聚铭天成公司与原告黄桂荣签订的《商铺使用权转让合同》约定，被告将涉案铺面交由原告使用，原告支付转让费，该合同虽名为《商铺使用权转让合同》，但实际为商铺权利人将商铺使用权交付合同相对方使用并收取相应费用，实际为出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同，因此，双方形成的合同关系实为租赁合同关系，故本案是房屋租赁合同纠纷。上述《商铺使用权转让合同》是双方的真实意思表示，且案涉建设项目已取得建设工程规划许可证，除了合同关于租赁期限为27年这一约定违反《中华人民共和国合同法》第二百一十四条“租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效”这一关于租赁期限的强制性规定，超过20年部分应属无效之外，合同的其他内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对当事人均具有法律约束力，双方应依约履行。 2、关于合同应否予以解除的问题。原告已经依约支付了全部租金（转让费）64759元，被告亦应当按照合同第六条的约定在约定期限内将案涉商铺交付给原告使用。被告以原告与禾翔睿盛公司或弘和友旗公司签订了《委托租赁合同》或物业委托经营管理合同的方式，将原告买受了使用权的商铺委托给上述第三方主体托管经营，被告于2018年6月15日将案涉全部商铺进行了交付（拟制交付），履行了交付义务。对此，本院认为，合同第九条对铺面交接进行了明确约定：“1、该铺位达到交付条件后，甲方应当书面通知送达乙方或在报纸（南国早报）上刊登公告通知乙方办理交付分配手续。乙方应当在交铺位期限届满前10日前来与甲方办理铺位交接手续，双方进行验收交接和签署《商铺交接单》。乙方逾期不来办理该商铺交接分配手续的，视为甲方已按本合同交付分配商铺，甲方可将此商铺移交给物业公司有偿管理和提供物业服务。该商铺的风险责任自交付之日起由甲方转移给乙方……”本案中，从现有证据看，无从证实原告曾委托禾翔睿盛公司或弘和友旗公司接收铺面。被告向禾翔睿盛公司或弘和友旗公司交付铺面，既缺乏合同依据，禾翔睿盛公司或弘和友旗公司接手铺面的行为也未得到原告的授权或追认，与原告无关。故应认定被告至今尚未向原告交付铺面，其行为已构成违约，原告有权依照合同第八条的约定，解除合同并要求被告支付相应违约金。双方在合同中并未约定解除权行使期限，被告也未催告原告在合理期限内行使解除权，故被告提出原告未在合理期限内行使解除权，解除权归于消灭的抗辩意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采信。由于被告至今未向原告交付铺面，致使原告订立合同的目的难以实现，故原告根据合同约定，要求解除合同，符合法律规定，本院予以支持。由于解除权是形成权，根据权利人一方的行为就能够引起民事权利设立、变更和终止，故双方所签合同自起诉状到达被告之日（2020年3月9日）解除。 3、合同解除后的责任：合同解除后，被告应退还原告已付的全部租金（转让费）64759元并承担相应的违约责任。关于资金占用利息。合同第八条第2点对甲方逾期交铺时，乙方要求解除合同情形下的违约责任如何承担进行了约定：“逾期超过60日后,乙方有权解除合同。乙方解除合同的，甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付金额，并按乙方累计已付款的5%向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第六条规定的最后付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方每逾期一日向乙方支付己交付金额万分之五的违约金。”根据上述约定，被告应支付的违约金计算标准为“已付款的5%”。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”由此可见，法律赋予当事人就约定的违约金过分高于或者过分低于造成的损失可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加的权利。本案中，原告已付款金额为64759元，结合原告从付款至起诉之日的期限，并比对全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，合同约定的违约金并未过分低于原告的损失，应当尊重当事人对违约金条款所作的约定，违约金应按已付款的5%计算即3238元。现原告主张从付款之日起按年利率6%的标准计付资金占用利息，依据不足，本院不予支持；参照双方关于违约金的约定，本院支持原告主张的资金占用利息为3238元。 判决结果 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十四条、第九十六条第一款、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百一十二条、第二百一十四条、第二百一十六条和《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下： 一、确认原告黄桂荣与被告广西聚铭天成投资发展有限公司签订合同编号为201801044的《商铺使用权转让合同》所约定租赁期限为27年的内容中超过20年部分无效； 二、原告黄桂荣与被告广西聚铭天成投资发展有限公司签订合同编号为201801044的《商铺使用权转让合同》于2020年3月9日解除； 三、被告广西聚铭天成投资发展有限公司向原告黄桂荣返还租金64759元； 四、被告广西聚铭天成投资发展有限公司向原告黄桂荣支付资金占用利息3238元； 五、驳回原告黄桂荣的其他诉讼请求。 上述债务，义务人应于本判决生效之日起十日内履行完毕。逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 案件受理费807元，由被告广西聚铭天成投资发展有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审判员  莫寿孟 二〇二〇年四月八日 书记员  罗欧阳 附法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十六条第一款当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人们法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第二百一十二条租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。 第二百一十四条租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效。 租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同，但约定的租赁期限自续订之日起不得超过二十年。 第二百一十六条出租人应当按照约定将租赁物交付承租人，并在租赁期间保持租赁物符合约定的用途。 《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。