湖南省常德市武陵区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）湘0702民初886号 原告：常德万达建筑工程有限公司。 法定代表人：姚致业，公司总经理。 委托诉讼代理人：全建国，该公司工作人员，特别授权代理。 委托诉讼代理人：陈政，湖南经卫律师事务所律师，一般授权代理。 被告：常德铭洲置业有限公司。 法定代表人：何伟，公司董事长。 原告常德万达建筑工程有限公司与被告常德铭洲置业有限公司建设工程合同纠纷一案，本院于2020年4月1日受理后，依法适用简易程序，于2020年4月9日开庭进行审理，常德万达建筑工程有限公司的委托诉讼代理人全建国、陈政到庭参加诉讼，常德铭洲置业有限公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 常德万达建筑工程有限公司提出诉讼请求：1、判令被告给付工程款4168100元；2、判令被告支付违约金10330000元；3、判令被告承担本案诉讼费用。 常德铭洲置业有限公司未到庭答辩，也未向本院提交书面答辩状。 经审理查明，本院确认以下案件事实： 2012年8月至2018年12月，常德铭洲置业有限公司开发建设了位于常德市经济技术开发区常德大道以东、桃林路以北的山水铭洲商住小区，并将该小区项目工程建设发包给常德万达建筑工程有限公司，常德万达建筑工程有限公司承建该项目后，分二期共四批完成了项目工程建设，现该小区已建成并投入使用。常德万达建筑工程有限公司现以常德铭洲置业有限公司欠付其一期工程款482264元，二期一批二批工程款1690301元，二期三批工程款1995534元，共计4168100元工程款及违约金10330000元为由起诉至本院，提出前列诉讼请求。 另查明，常德铭洲置业有限公司将山水铭洲小区项目工程建设发包给常德万达建筑工程有限公司后，双方于2012年12月27日就一期工程达成了《山水铭洲（一期）1#——13#楼及地下室施工补偿合同》，约定工程采取固定单价包干，双方对包干价之外的增补工程款可另行进行结算，同时对工程款的支付节点进行了约定，并约定常德铭洲置业有限公司迟延支付工程款的，应以应支付工程款为基数，按每天千分之一的标准支付延期补偿。常德万达建筑工程有限公司在完成一期项目施工后，与常德铭洲置业有限公司就一期项目达成多份工程增减项目决算备忘录，就一期项目在《山水铭洲（一期）1#——13#楼及地下室施工补偿合同》约定的工程款之外的增减工程款进行了确认。经本院核算，一期项目应付进度工程款共计为68100302元（包括合同约定的包干价以及双方后期达成的增减工程款），常德铭洲置业有限公司分多笔共计支付了工程款67618038元，尚欠付一期工程款共计482264元，结合双方约定的应付工程款节点、常德铭洲置业有限公司已付工程款的金额、时间以及双方协议约定的延期补偿款计算方式，一期工程延期补偿款计算金额共计为7884452元。山水铭洲小区项目二期工程第一批、第二批共包括小区内14、15、17、18、19、21、22、23#及地下室，二期工程第三批包括小区内16、20、24、25#，常德万达建筑工程有限公司与常德铭洲置业有限公司就二期工程第一批、第二批及第三批项目的各个楼栋达成了多个施工补充合同，约定了每栋楼及地下室的包干价格，双方对包干价之外的增补工程款可另行进行结算，同时对工程款的支付节点进行了约定，并约定常德铭洲置业有限公司迟延支付工程款的，应以应支付工程款为基数，按每天万分之五的标准支付延期补偿。常德万达建筑工程有限公司在完成二期第一批、第二批及第三批项目施工后，与常德铭洲置业有限公司达成多份工程增减项目决算备忘录，就二期第一批、第二批及第三批项目在多份施工补充合同约定的工程款之外的增减工程款进行了确认，经本院核算，二期第一批、第二批项目工程款总计为86364618元，扣除未到期的质保金，应付进度工程款共计为85407222元（包括合同约定的包干价以及双方后期达成的增减工程款），常德铭洲置业有限公司分多笔共计支付了工程款83716921元，尚欠付二期第一批、第二批项目工程款共计1690301元，结合双方约定的应付工程款节点、常德铭洲置业有限公司已付工程款的金额、时间以及双方协议约定的延期补偿款计算方式，二期第一批、第二批项目工程延期补偿款计算金额共计为5895168元；二期第三批项目工程款总计为49167019元，扣除未到期的质保金，应付进度工程款共计为48429514元（包括合同约定的包干价以及双方后期达成的增减工程款），常德铭洲置业有限公司分多笔共计支付了工程款46433979元，尚欠付二期第三批项目工程款共计1995534元，结合双方约定的应付工程款节点、常德铭洲置业有限公司已付工程款的金额、时间以及双方协议约定的延期补偿款计算方式，二期第三批项目工程延期补偿款计算金额共计为3446420元。综上，常德铭洲置业有限公司共欠付常德万达建筑工程有限公司工程款4168100元，按双方达成的合同约定，计算所得常德铭洲置业有限公司应向常德万达建筑工程有限公司支付违约金（延期补偿款）共计17226040元。 上述事实有原、被告身份证明材料、承诺书、山水铭洲（一期）1#——13#楼及地下室施工补充合同、山水铭洲（二期）14#、17#、18#楼施工补充合同、山水铭洲（二期）15#、19#、23#楼施工补充合同、山水铭洲二期17#楼施工补充协议、山水铭洲二期地下室施工补充合同、山水铭洲（二期）21#、22#施工补充合同、山水铭洲（二期）16#、20#、24#、25#楼施工补充合同、山水铭洲一期1#、2#楼工程增减项目决算备忘录、山水铭洲一期3#楼工程增减项目决算备忘录、山水铭洲一期4#、5#楼工程增减项目决算备忘录、山水铭洲一期6#、10#楼工程增减项目决算备忘录、山水铭洲一期7#工程增减项目决算备忘录、山水铭洲一期8#楼工程增减项目决算备忘录、山水铭洲一期9#、11#-13#楼及地下室工程增减项目决算备忘录、山水铭洲一期（1#-13#）部分配套工程配套决算备忘录、山水铭洲二期21#楼工程增减项目决算备忘录、山水铭洲二期22#楼工程增减项目决算备忘录、山水铭洲二期14#楼工程增减项目决算备忘录、山水铭洲二期15#楼工程增减项目决算备忘录、山水铭洲二期17#楼工程增减项目决算备忘录、山水铭洲二期18#楼工程增减项目决算备忘录、山水铭洲二期19#楼工程增减项目决算备忘录、山水铭洲二期23#楼工程增减项目决算备忘录、山水铭洲二期地下室工程增减项目决算备忘录、二期一、二批工程配套费用明细表、山水铭洲二期16#、20#、24#、25#楼工程增减项目决算备忘录、山水铭洲项目各栋号分部、分项工程及节点完成时间记录、常德山水铭洲工程款延期补偿款、违约的明细表、山水铭洲工程款支付明细表、保全费和保全担保费以及诉讼费用的票据及到庭当事人陈述在卷予以佐证。 本院认为，本案系建设工程合同纠纷。常德铭洲置业有限公司将山水铭洲小区项目工程建设发包给常德万达建筑工程有限公司后，双方就项目建设达成的多个施工补充合同以及达成的工程增减项目决算备忘录系双方当事人的真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，真实、合法、有效，常德万达建筑工程有限公司已按约定完成施工，且工程均已验收投入使用，常德铭洲置业有限公司亦应按约定支付工程款。经审理查明，常德铭洲置业有限公司共欠付常德万达建筑工程有限公司工程款4168100元（不包含未到期的质保金1694901元），故对于常德万达建筑工程有限公司请求常德铭洲置业有限公司给付工程款4168100元的诉讼请求，本院予以支持，未到期的质保金1694901元，可在到期后另行主张权利；依照双方达成的合同约定，计算所得常德铭洲置业有限公司应向常德万达建筑工程有限公司支付违约金（延期补偿款）共计17226040元，常德万达建筑工程有限公司在庭审中主动放弃了部分违约金的诉讼请求，仅主张常德铭洲置业有限公司支付违约金10330000元，系其对自身权利的合法处分，且不违反法律、法规的强制性规定，本院予以支持。常德铭洲置业有限公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，符合缺席审理的法定条件。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 常德铭洲置业有限公司于本判决生效之日起十日内向常德万达建筑工程有限公司支付工程款4168100元及违约金10330000元。 本案案件受理费148750元，减半收取74375元，保全费5000元，保全担保费15000元，共计94375由常德铭洲置业有限公司承担。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省常德市中级人民法院。 审 判 员  周 昂 二〇二〇年四月九日 法官 助理  高 朋 代理书记员  李一星 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。