新疆生产建设兵团第一师中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）兵01民终70号 上诉人（原审被告）：新疆美丰化工有限公司，统一社会信用代码91659002568850323B，住所地新疆维吾尔自治区阿拉尔市二号工业园区玉阿新公路95公里处以东。 法定代表人：梁东风，任公司董事长。 委托诉讼代理人：李金忠，男，新疆美丰化工有限公司财务科科长，住新疆维吾尔自治区阿拉尔市。 委托诉讼代理人：梁如林，新疆制衡律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：中国化学工程第七建设有限公司，统一社会信用代码915100002018616166，住所地四川省成都市龙泉驿区龙都南路199号。 法定代表人：苏富强，任公司董事长。 委托诉讼代理人：陶建明，四川酒城律师事务所律师。 上诉人新疆美丰化工有限公司（以下简称“美丰公司”）与被上诉人中国化学工程第七建设有限公司（以下简称“化学工程公司”）建设工程施工合同纠纷一案，不服新疆生产建设兵团阿拉尔垦区人民法院（2019）兵0103民初1449号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年4月2日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人美丰公司的委托诉讼代理人李金忠、梁如林，被上诉人化学工程公司的委托诉讼代理人陶建明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 上诉人美丰公司的上诉请求：撤销一审判决，依法改判驳回被上诉人关于要求支付利息损失的诉讼请求。事实与理由：原审判决上诉人支付逾期利息764，534.66元无事实和法律依据。被上诉人工程竣工后直到2016年才将完整的结算资料提供给上诉人，导致上诉人不能如期支付工程款，故上诉人在2016年以前并不存在逾期支付的情况，因此不应支付逾期利息。 被上诉人化学工程公司辩称，结算资料与其他资料不能混同，被上诉人已于2014年4月7日提供了完整的结算资料，上诉人应当如期支付工程款。原审认定事实清楚，适用法律正确，请求维持原判。 化学工程公司一审的诉讼请求：1.请求判决被告向原告支付拖欠工程款1，701，327.44元；2.判决被告向原告支付上述款项利息968，191元；3.诉讼费用由被告承担。 一审法院认定事实：原告于2011年6月13日开始与被告签订了七份《化工工程施工合同》及十五个补充协议，整个工程竣工验收合格为2013年，并于2014年7月7日进行了整个工程竣工结算。结算金额为91，012，232.51元。截止2018年10月26日（支付工程款20万元）为止，被告还欠工程款1，701，327.44元，并且被告于2018年3月15日给原告发来的《往来款询函》中确认了此欠款金额，该笔剩余的1，701，327.44元工程款被告至今未向原告支付。 一审法院认为，美丰公司承认化学工程公司在本案中主张的事实，故对化学工程公司主张的事实予以确认。庭审中，被告美丰公司认可欠付原告化学工程公司工程款1，701，327.44的事实，故对原告请求判决被告向其支付拖欠工程款1，701，327.44元的诉讼请求，依法予以支持。对原告化学工程公司主张的利息968,191元，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”及第十八条“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。”的规定，结合本案原告提交的竣工验收报告、结算审定签署表及《债务重组协议》等证据，可以确认本案涉及工程全部竣工结算日期为2014年7月8日。因双方签订的施工合同中对工程价款支付明确约定为发包人收到竣工结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任，但被告未按约定支付全部工程价款，故其应从2014年9月6日起向原告支付拖欠工程款的利息损失。根据中国人民银行公布的同期中短期贷款基准利息4.75%为标准，依据被告逾期支付工程款部分的数额分段计算利息（根据原告提供利息计算明细表），即2014年11月4日支付100万元，产生利息7916.67元（100万×4.75%÷12个月×2个月）；2014年11月13日支付134万元，产生利息10，608.33元（134万×4.75%÷12个月×2个月）；2015年1月15日支付200万元，产生利息31，666.67元（200万×4.75%÷12个月×4个月）；2015年1月20日支付268万元，产生利息42，433.33元（268万×4.75%÷12个月×4个月）；2015年2月4日支付134万元，产生利息26，520.83元（134万×4.75%÷12个月×5个月）；2015年2月11日支付100万元，产生利息19，791.67元（100万×4.75%÷12个月×5个月）；2015年10月19日支付100万元，产生利息49,508.33元（100万×4.75%÷12个月×13个月）；2015年11月17日支付100万元，产生利息55,416.67元（100万×4.75%÷12个月×14个月）；2016年1月支付100万元，产生利息63，333.33元（100万×4.75%÷12个月×16个月）；2018年12月27日支付40万元，产生利息80,750元（40万×4.75%÷12个月×51个月）；至今未付工程款共计为1，701，327.44元，产生利息376，588.83元（1，701，327.44元×4.75%÷12个月×56个月）；以上产生逾期利息共计764，534.66元。该利息应由被告美丰公司向原告化学工程公司支付。故原告化学工程公司主张的利息764，534.66元，符合法律规定，予以支持，对于其他部分利息，没有法律依据，依法不予支持。综上，被告美丰公司应当向原告化学工程公司支付工程款及利息共计2，465，862.1元（1，701，327.44元+764，534.66元）。被告美丰公司辩称，本案涉及的系列工程有部分的竣工验收是2018年才进行的，利息应从2018年计算，但其未向法庭提交相关证据予以证明，故该辩解意见，不予采纳；被告美丰公司辩称，按6%计算利息没有法律依据，应按照中国人民银行公布的贷款利率为计算依据，该辩解意见依法予以采纳。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告新疆美丰化工有限公司于判决生效之日起十日内一次性向原告中国化学工程第七建设有限公司支付工程款及利息共计2，465，862.1元；二、驳回原告中国化学工程第七建设有限公司的其他诉讼请求。 本案二审期间，上诉人美丰公司向本院提交2016年6月1日美丰公司向化学工程公司出具的《工作函》、化学工程公司对《工作函》的传真回复、档案移交书各一份(均为复印件)，证明化学工程公司承认部分资料不完备，并回复说下次付款时提交给美丰公司，直到2016年4月左右才提交完整资料，美丰公司拿到资料后于2016年5月移交档案馆。化学工程公司对该三份证据的三性均不认可。因该三份证据为复印件，且化学工程公司在回复函中并未作出同意不再支付剩余工程款的意思表示，故对该组证据本院不予采纳。 本院二审查明的事实与一审查明的事实一致。另查明，美丰公司自认于2016年4月左右收到全部结算资料，化学工程公司于2016年3月29日向美丰公司开具了最后一份工程款发票，票面金额2，467，232.53元。 本院认为，本案的争议焦点是：美丰公司拖欠化学工程公司的工程款应从何时起计算逾期利息？美丰公司提出因化学工程公司未提交完整的结算资料故未如期支付剩余工程款。根据双方签订的7份《施工合同》中第33.1条“工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料”，双方对于“完整的结算资料”具体包括哪些约定不明，且化学工程公司只向法庭提交了《竣工验收报告》而未提交《竣工结算报告》和其他结算资料，也未出示相应的资料移交手续，其提交的《结算审定签署表》只能证明双方对工程价款进行了确认，该表上的审定时间并不能证明就是提交完整的结算资料的时间，故无法认定其于2014年7月7日已履行了提交完整结算资料的合同义务，故化学工程公司抗辩应从2014年9月6日起计算逾期利息的理由不能成立。庭审中，美丰公司表示全部结算资料于2016年4月左右收到，即使支付利息也应从2016年3月29日以后计算，化学工程公司也表示是先开具发票再付钱，结合化学工程公司于2016年3月29日开具了最后一笔工程款发票的事实，本院综合认定美丰公司应向化学工程公司支付从2016年4月1日起至2019年5月20日止拖欠工程款的逾期利息损失。按照中国人民银行公布的同期中短期贷款基准利息4.75%为标准，依据被告逾期支付工程款部分的数额分段计算利息,即：2018年12月27日支付400，000元，产生利息52，250元（400,000元×4.75%÷12个月×33个月）；至今未付工程款1，701，327.44元，产生利息255,908元（1，701，327.44元×4.75%÷12个月×38个月），以上逾期利息合计308，158元。美丰公司称不应支付逾期利息的上诉请求不能成立，本院不予支持；其关于即使应付利息，也应从2016年4月起计算的意见符合本案查明的事实，本院予以支持。综上，美丰公司应向化学工程公司支付工程款及利息共计2，009，485.44元（1，701，327.44元+308，158元）。 综上，上诉人美丰公司的上诉请求部分成立，应予支持；一审判决对部分事实认定不清，应予改判。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项之规定，判决如下： 一、撤销新疆生产建设兵团阿拉尔垦区人民法院（2019）兵0103民初1449号民事判决； 二、上诉人新疆美丰化工有限公司于本判决生效之日起十日内一次性向被上诉人中国化学工程第七建设有限公司支付工程款及利息共计2，009，485.44元； 三、驳回被上诉人中国化学工程第七建设有限公司一审的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费28，156元，减半收取14,078元，由上诉人新疆美丰化工有限公司负担9441元，由被上诉人中国化学工程第七建设有限公司负担4637元；二审案件受理费11，446元，由上诉人新疆美丰化工有限公司负担3770元，由被上诉人中国化学工程第七建设有限公司负担7676元。 本判决为终审判决。 审判长  徐冬梅 审判员  王 绯 审判员  张 婕 二〇二〇年四月二十六日 书记员  王 瑞 1