新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院   民 事 判 决 书   （2020）新4202民初418号   原告（反诉被告）：新疆天山电梯制造有限公司，住所地：新疆乌鲁木齐市头屯河工业园区银河街62号，统一社会信用代码：91650100299946115E。   法定代表人：钟建国，系公司董事长。联系电话：138XXXXXXXX   委托诉讼代理人：范敏燕，新疆安隆律师事务所律师。执业证号：165011199811555753。联系电话：138XXXXXXXX。   被告（反诉原告）：被告乌苏市鸿福宾馆，住所地：新疆乌苏市北京东×××。统一社会信用代码：92654202MA778PUB9B。   法定代表人：朱启强，系公司总经理。联系电话：189XXXXXXXX   委托诉讼代理人：杨冬明，新疆正汇律师事务所律师。执业证号：16501200910797079。联系电话：133XXXXXXXX   委托诉讼代理人：黄臻，新疆正汇律师事务所律师实习律师。实习证号：65021812220702。联系电话：138XXXXXXXX   原告新疆天山电梯制造有限公司与被告乌苏市鸿福宾馆买卖合同纠纷一案，本院于2020年3月5日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告新疆天山电梯制造有限公司的委托诉讼代理人范敏燕、被告乌苏市鸿福宾馆的委托诉讼代理人杨冬明、黄臻到庭参加诉讼。本案现已审理完毕。   原告新疆天山电梯制造有限公司向本院提出如下诉讼请求：   1、判令被告支付电梯及安装款38000元；2、判令被告支付利息72960元（38000元×24%×8年，2012年7月5日至2020年7月5日），合计110960元。3、判令被告按照年息24%承担利息至实际付清为止；4、判令被告承担本案的诉讼费及其他费用。事实和理由：2012年3月30日，原、被告经协商签订了《电梯销售合同》及《电梯安装合同》。约定原告向被告供应电梯并安装客梯一台，合同价款160000元，安装费30000元，合计190000元。合同第10条还约定：“甲方（被告）须于合同签订之日支付57000元，提货前三十天或乙方（原告）托运前三十天支付95000元，于电梯安装完毕三日内支付38000元”。合同签订后，原告按照约定供应了电梯并履行了安装义务，并于2012年7月5日安装完毕。被告接受电梯却不能按合同约定支付款项，至今欠原告电梯及安装款38000元未付。   被告乌苏市鸿福宾馆辩称：原告所述有误，电梯不是在2012年7月5日安装完毕的，是大概在2012年9月30日安装完毕的，交付时间在2012年10月31日交付给我们，在此期间给我们造成了营业损失，因此我方不欠原告的钱，且提起反诉，驳回原告的诉讼请求。   被告乌苏市鸿福宾馆提出如下反诉请求：1、判令反诉被告支付反诉原告违约金30996元。(252元×123天，2012年6月30日至2012年10月31日)；2、判令反诉被告赔偿反诉原告15个月的维保费7500元；3、判令反诉被告赔偿反诉原告维修损失6500元。4、判令反诉被告赔偿反诉原告支付外雇工费5713元，以上合计50709元。5、本案的本诉及反诉的诉讼费均由反诉被告承担。   事实和理由：2012年3月30日，原、被告经协商签订了《电梯销售合同》及《电梯安装合同》。约定原告向被告供应电梯并安装客梯一台，合同价款160000元，安装费30000元，合计190000元。合同第三条第三款还约定：安装时间为2012年6月13日至2012年6月30日。两份合同都约定了违约金。合同第十条第二款还约定乙方（原告）负责起吊、卸车和脚手架等其他费用。合同签订后，被告按照约定支付了合同价款，原告却一直违约，不但安装期限推迟，安装过程中的起吊、卸车和脚手架等费用原告拒不支付，无奈被告支付了该费用。到2013年7月，原告将客梯远程锁住，既不算帐也不解锁和进行维保，给被告造成了巨大损失。   原告新疆天山电梯制造有限公司针对反诉辩称：我公司是按照合同约定履行了义务，没有违约责任。电梯安装完毕后一年里都是由我公司做的免费维护。后被告擅自更换垫板造成电梯损坏，被告也没有通知我们，其损失被告应当自行承担。被告反诉请求没有事实与法律依据，要求驳回被告的反诉请求。   经审理查明，2012年3月30日，原、被告经协商签订了《电梯销售合同》，约定原告向被告供应电梯并安装客梯一台，合同价款160000元，计划交货日期2012年6月30日，计划安装日期2012年6月15日，计划竣工日期2012年6月30日。合同第10条约定：“甲方（被告）须于合同签订之日支付57000元，提货前三十天或乙方（原告）托运前三十天支付95000元，于电梯安装完毕三日内支付38000元”。合同第十五条违约责任：1、非因不可抗力，乙方（原告）逾期交货或甲方（被告）逾期付款的，应按逾期部分金额的每日千分之二向对方偿付违约金。合同第十九条第1款还约定：质保期由原来保修12个月改为24个月。同日，双方又签订了《电梯设备安装合同》，约定安装费用30000元，合同签订之日付合同总金额的50%，电梯安装验收合格之日付剩余的50%。合同第三条还约定：安装日期：从乙方接甲方书面通知后15日内完成安装。（原计划安装日期从2012年6月13日至2012年6月30日）。由于供电、土建、付款等非乙方原因造成的停工和误工，原定交工日期相应延长。电梯保修期限：乙方负责电梯安装验收合格之日起24个月保修工作。合同第十条第二款还约定乙方（原告）负责起吊、卸车和脚手架等其他费用。两份合同签订后，原告开始供应电梯和安装，2012年6月20日，经质检部门检验，原告供应安装的电梯合格，并于2013年7月2日进行了维护保养。被告向原告支付部分款项外，尚欠原告38000元至今未付。现原告以未付电梯供应安装款为由，向本院提起民事诉讼。   本案在审理过程中，由于双方对交工日期进行了变更，双方均未提供乙方接甲方书面通知何时完成交工的证据。但双方均对被告提供的电梯监督检验报告无异议，该报告显示检验合格日期2012年6月20日，原告在诉状中自认安装完毕日期为2012年7月5日。   另查明，1、被告提供的证据不足以证明原告违约。2、被告在质保期内未向原告主张过权利。3、被告提供的维修、垫付雇工费的证据，出证单位和个人未出庭作证接受当庭质询和确认。   3、中国人民银行同期贷款利率为4.35%。   本院认为，公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。本案中，按照双方的约定，原告完成了合同约定的义务，被告应当承担支付天梯供应安装的费用，但被告截止2012年7月5日后未支付剩余款项，违反了合同约定，应当承担民事责任和违约责任。但自2012年7月5日至原告起诉年限过长，超过3年的利息属于原告故意扩大的损失，且双方在合同中约定的利息过高，而且原告的货款中已经存在利润，因此原告的利息损失应当为4959元（38000元×4.35%×3年，2012年7月5日至2015年7月5日），故对原告要求被告支付电梯供应安装款38000元、利息4959元，合计42959元的诉讼请求本院予以支持。对原告的其他诉讼请求本院不予支持。被告在庭审过程中提供的证据不足以证明原告违约，所提供的维修、垫付雇工费的证据，出证单位和个人未出庭作证接受当庭质询和确认，无法确认证据真实性，而且被告在质保期内未向原告主张过权利。因此被告的抗辩理由不充分，其反诉请求不符合法律规定，本院不予支持。   综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零六条第一款、第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：   一、被告乌苏市鸿福宾馆应当于本判决生效后十日内向原告新疆天山电梯制造有限公司支付电梯供应安装款及利息42959元；   三、驳回原告新疆天山电梯制造有限公司的其他诉讼请求和被告乌苏市鸿福宾馆的反诉请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件本诉受理费2520元，减半收取1260元，反诉费534元、投递费64元，合计1858元，由原告新疆天山电梯制造有限公司负担808元，被告乌苏市鸿福宾馆负担1050元（原告已交费用1324元，被告已交534元）。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，同时按对方当事人的人数提出副本，上诉于塔城地区中级人民法院。   审  判  员   张 新 民   二 〇 二 〇 年 四 月 十 六 日   书  记  员   库地拉提