山东省威海市中级人民法院民 事 判 决 书(2020)鲁10民终1021号上诉人（原审被告）：中建二局第一建筑工程有限公司，住所地北京市丰台区永定门外海户屯165号。法定代表人：温明，董事长。被上诉人（原审原告）：威海霖语园林景观工程有限公司，住所地山东省威海市经济技术开发区乐天世纪城19号A903。法定代表人：王晓峰，经理。上诉人威海霖语园林景观工程有限公司（以下简称霖语园林）因与被上诉人中建二局第一建筑工程有限公司（以下简称中建二局）建设工程分包合同纠纷一案，不服荣成市人民法院（2019）鲁1082民初6800号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年4月22日立案后，依法组成合议庭，对本案进行了审理。本案现已审理终结。中建二局上诉请求：撤销原判决第一项中有关利息的内容，依法改判驳回霖语园林有关利息的诉请。事实和理由：双方签订的《荣成市石核馨园二期工程施工室外景观工程专业分包合同》中并未对付款的具体时间及利息的计算进行明确约定，利息应当自霖语园林主张之日起计算，请二审法院判令中建二局自霖语园林起诉之日起计付利息。霖语园林辩称，双方签订的《荣成市石核馨园二期工程施工室外景观工程专业分包合同》第三部分专用条款第34.5.2条，对进度款支付时间、支付比例均作出了明确约定，总结算应当在整体工程竣工验收两个月内完成。现双方在一审中均认可2019年5月8日为总结算时间，中建二局对未支付的工程款，理应给付利息，利息从应付工程价款之日计算。一审判决正确，请求驳回上诉，维持原判。霖语园林于2019年12月16日向一审法院提出诉讼请求：中建二局立即支付其工程款4193003.05元，并截止到起诉之日按同期银行贷款利率支付利息327054.24元。诉讼中，霖语园林将诉请工程款总额变更为3991955.55元，其他诉讼请求不变。一审法院认定事实：2016年4月5日，双方当事人签订荣成市石核馨园二期工程施工室外景观工程专业分包合同及8个附件，合同部分分为第一部分合同协议书、第二部分通用条件、第三部分专用条件。合同协议书约定：工程承包人：中建二局，专业分包人：霖语园林。专业工程名称：荣成市石核馨园二期工程。专业工程地点：山东省荣成市成山大道北，海晏街西。专业工程承包范围：荣成市石核馨园二期工程室外景观工程施工，包括但不限于小品、沥青路、增加消防登高平台、消防路、硬化剩余（小路、停车位、车库西侧铺装等）、配套水电工程、园林绿化、土方工程（绿化回填土及挖掘机等机械）、看房通道、施工图的深化设计等。(具体范围以图纸及工程量清单及承包人通知为准)。二、工程合同价款：本合同为固定单价合同，本合同总金额(含税价)6000000元整，其中价款为人民币5825242.72元，增值税款为174757.28元，增值税税率3%。三、工期。1.开工日期：本工程计划于2017年5月15日开工；2.竣工日期：本工程计划于2017年7月30日竣工3.合同工期总日历天数为：75天；4.保修维护期为全部工程整体竣工后1年；四.工程质量标准。本分包工程质量标准双方约定为：合格，并无条件配合验收合格。五.组成本分包合同的文件包括除专用条件另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序见通用条款第2条。六.本合同中有关词语的含义与本合同第二部分通用条件中分别赋于它们的解释相同。七.分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“本分包工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。合同第三部分专用条款第34.5.2进度款支付时间和方式约定：(1)支付时间。承包人收到相关审核人员审核签字同意且承包人收到业主相应进度款后30天内支付。支付前需扣除如下款项(以下款项均为价税合计金额)：A.质量保修金：当月已完工程工作量的5%。B.预付数：无，承包人在收到符合规定的增值税普通发票后，向分包人支付相应金额的预付款。C.质量文明安全施工基金的预留金，此项预留金在承包人支付分包人的第一次工程款中扣取。D.根据分包合同应予扣除的其它金额。(2)支付比例。扣除上述款项后，进度款支付出例如下：A.每月付上月已完合格工作量(须业主和监理确认)的50%;B.待室外景观工程竣工，经招标单位、业主和监理确认验收合格，支付至已完成合格工程量的的65%；C.在结算完成后6个月后支付至结算价的70%，承包人以房产抵付给分包方，抵付以整套住宅为单位计算，并办理房产过户手续，以整套为单位计算。房产抵付价以房产售价为准，届时双方协议后签订抵房协议和购房合同，并办理完善全部手续，抵付额为结算额的25%；D.总结算在整体工程竣工验收两个月内完成，剩余的竣工总结算金额的5%为质量保修金，按照质量保修金的相应条款支付。在分包人全部按合同履约后，保修金(无息)在保修期满后一年内付清。合同第三部分专用条款第34.6质量保修金的返还约定：质量保修金为分包合同结算价的5%，保修期为自本工程全部竣工验收通过之日起12个月。保修期满且承包人在收到分包人提交返还保修金申请后，扣除相关维修费用和鉴定费用（如有）并经承包人确认且承包人收到业主返还的质量保修金后无息返还保修金。如果分包人尚有部分保修工作未完成，则承包人有权在上述工作完成之前扣除与完成工作所需费用相应的金额的付款。2018年6月26日，案涉工程竣工验收。2019年1月24日，荣成市城乡建设局颁发了威海市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证，确认荣成市石核馨园二期工程9#-17#住宅楼、职工活动中心、地下车库及配套设施，竣工日期为2018年12月20日。2019年5月8日，双方对工程进行了结算，案涉工程结算金额为7149712.55元。中建二局已支付工程款3157757元（含以楼抵款1107757元，双方认可以楼抵款部分已完成），尚欠3991955.55元未付。双方均同意以双方2019年5月8日双方对工程进行结算的日期为总结算时间。案涉工程质量保修金为357485.63元，因霖语园林分包的小区沥青路面开裂缺陷尚未整改完毕，双方同意暂扣50000元质量保修金，且霖语园林放弃质量保修金的利息损失。一审法院认为，双方签订的《荣成市石核馨园二期工程施工室外景观工程专业分包合同》及8个附件合法有效，双方均应当按照合同约定履行各自的义务、享有各自的权利。合同约定总结算在整体工程竣工验收两个月内完成，保修期为自本工程全部竣工验收通过之日起12个月，根据查明的事实，总结算时间为2019年5月8日，荣成市石核馨园二期工程全部竣工验收时间为2018年12月20日，到2019年12月20日保修期满，截止一审2020年1月3日第一次开庭，保修期已满。故不论中建二局欠付的工程款3634469.92元（不含质保金部分）还是质保金357485.63元均已到付款期。霖语园林要求中建二局支付欠付工程款及暂扣50000.00元后的其他质保金307485.63元，有事实和法律依据，应予支持。中建二局没有按时给付工程款，给霖语园林造成利息损失，中建二局应予赔偿。霖语园林自愿放弃质保金利息损失，系对自己权力的处分，没有损害国家、集体、第三人的利益，予以照准。依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十三条，判决：一、中建二局第一建筑工程有限公司于判决生效后10日内给付威海霖语园林景观工程有限公司工程款3634469.92元及利息68616.53元（利息计算办法：以3634469.92元为基数，自2019年7月8日至2019年8月19日，按中国人民银行同期贷款利率计算；以3634469.92元为基数，自2019年8月20日起至2019年12月16日威海霖语园林景观工程有限公司起诉之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、中建二局第一建筑工程有限公司于判决生效后10日内给付威海霖语园林景观工程有限公司质保金307485.63元；三、驳回威海霖语园林景观工程有限公司的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费42960元，由威海霖语园林景观工程有限公司负担4842元，中建二局第一建筑工程有限公司38118元。本院二审期间，当事人没有提交新的证据。本院对一审查明的事实予以确认。本院认为，本案系中建二局将其承包的工程中的室外景观工程分包霖语园林施工，霖语园林具有施工资质，故其双方之间系建设工程分包合同关系，原判决认定系建设工程施工合同关系有误，予以纠正。霖语园林施工工程业已竣工，中建二局应及时支付霖语园林工程款。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。双方于一审诉讼中共同确认诉争工程价款结算日期为2019年5月8日，原判决自该日期后两个月即2019年7月8日起计付诉争工程款利息，并未损害中建二局权益，应予维持。中建二局以双方对于应付款时间在合同中没有明确约定为由主张应自霖语园林起诉之日起计算欠付款利息，于法相悖，不予支持。综上，中建二局的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1515元，由上诉人中建二局第一建筑工程有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  侯进荣审判员  于大海审判员  王军志二〇二〇年四月三十日法官助理郭林涛书记员刘双双