文书内容广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤01民终766号上诉人（原审原告）：广州钟虫环保科技股份有限公司，住所地广东省广州市白云区机场路7、9号十一楼1103室。法定代表人：邓小兰，董事长。委托诉讼代理人：张毅，该公司股东。被上诉人（原审被告）：泸州泓方建筑材料销售中心，住所地四川省泸州市纳溪区蓝安路三段3号（泸州国家高新区纳溪科技园）。投资人：周晓虎，经理。委托诉讼代理人：李霞，四川简兴律师事务所律师。上诉人广州钟虫环保科技股份有限公司（以下简称钟虫有限公司）因与被上诉人泸州泓方建筑材料销售中心（以下简称泓方销售中心）承揽合同纠纷一案，不服广东省广州市白云区人民法院（2019）粤0111民初30065号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年1月14日立案受理后，依法组成合议庭审理了本案。钟虫有限公司委托诉讼代理人张毅、泓方销售中心委托诉讼代理人李霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。钟虫有限公司上诉请求：改判泓方销售中心赔偿钟虫有限公司设备供货尾款（扣除预付、判赔偿等部分）17.25万元。事实和理由：一审法院无视钟虫有限公司与泓方销售中心所签合同为优惠前提条件下固定总价合同的事实，采用固定单价对合同进行认定，不符合合同签订的初衷，违背合同公平原则。钟虫有限公司一审时多次向一审法院提到案涉合同为总价合同，采用固定单价核对对钟虫有限公司不公平。固定总价合同指合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同总价一次包干，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化的一类合同。双方于2018年6月11日签订案涉合同，合同中明确约定：“经双方协商，本合同为优惠总价合同，优惠额52570.62，图纸包干总价1150000.00+70000.00=1220000.00，大写：壹佰贰拾贰万元整”泓方销售中心支付了第一笔预付款10万元，合同成立，开始执行。对于未供货设备及材料项，因泓方销售中心违约付款，导致合同无法继续履行，泓方销售中心已经出具了《致歉函》提出解约，视为泓方销售中心已主动放弃合同的剩余部分权利，不能视为钟虫有限公司违约未供货，不能核减合同的固定总价，泓方销售中心应按照合同约定总价，支付设备尾款17.25万元。钟虫有限公司已按合同约定，将第一台雨水收集系统设备运抵目的地并已签收，完成交付，货物总价值按照合同价，应为57.5万元。综上，请求二审法院支持钟虫有限公司上诉请求。泓方销售中心辩称，一审法院认定事实清楚、证据充分、适用法律正确、程序合法，钟虫有限公司的上诉请求缺乏事实和法律依据，请求法院驳回上诉，维持原判。（一）一审法院认定事实清楚、证据充分。一审事实和证据能充分证明泓方销售中心与钟虫有限公司之间形成的合同关系为承揽合同关系，钟虫有限公司以《致歉函》的形式将业主方取消“雨水收集系统及蓄水池”施工的相关事宜书面告知泓方销售中心并请钟虫有限公司将已运至项目现场的材料设备尽快转出和办理解除合同关系的相关手续，钟虫有限公司已收到泓方销售中心按照合同约定及（2018）粤0111民初14036号民事判决和（2019）粤01民终8699号民事判决确定的款项，钟虫有限公司未履行安装、调试雨水收集系统的先履行义务，不具备泓方销售中心向其履行剩余28%货款、2%质保金的给付义务的条件，故泓方销售中心不应向钟虫有限公司支付剩余28%的货款及应扣留的作为质保金的2%货款。（二）一审法院适用法律正确，程序合法，钟虫有限公司的上诉理由不成立，上诉请求缺乏事实和法律依据。1.案涉《购销合同》约定的合同价格为总价包干，属于合同的价款形式，是合同的条款内容之一，并非属于《购销合同》的性质，泓方销售中心在本案一审和另案的一、二审中，并未否认《购销合同》中约定的总价。2.依据《购销合同》第五条第2项约定，合同款项是按照钟虫有限公司的供货和施工进度付款，钟虫有限公司负有合同的先履行义务，而钟虫有限公司并未完成合同约定的安装、调试工作。3.泓方销售中心并未给钟虫有限公司造成任何损失，钟虫有限公司也未提供充分、充足证据证明泓方销售中心应向其赔偿17.25万元，也无法律依据支撑其主张。钟虫有限公司向一审法院起诉请求：一、泓方销售中心向钟虫有限公司赔偿设备供货尾款172100元；二、泓方销售中心向钟虫有限公司赔偿第二台雨水收集系统设备供货应得合法利润207000元；三、泓方销售中心向钟虫有限公司支付违约金（违约金以172100元为基数，自2018年8月26日起计算至上述款项实际给付之日止）。一审法院经审理查明：钟虫有限公司于2016年12月14日经广州市工商行政管理局依法核准登记设立，属股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。泓方销售中心于2018年2月1日经四川省泸州市纳溪区工商行政管理局依法核准登记设立，属个人独资企业，投资人为周晓虎。2018年6月11日，钟虫有限公司（乙方）和泓方销售中心（甲方）签订《简阳市教育达标三步走（义务教育标准化学校建设）项目—贾家镇初级中学雨水收集系统及化粪池购销合同》（以下简称《购销合同》），约定：一、供货内容、地点及期限。1.乙方承担甲方所需要中学及小学共计两套雨水模块及附件+两台预制式钢筋混凝土化粪池的供应，运送至工地内甲方指定位置就位安装、调试至出水。2.供货期限：收到预付款后10天内。二、供货详情。雨水收集系统供货明细表：……（明细表详细约定设备名称、规格型号、单位、数量、单价、合价、备注），其中载明：中学与小学共计两套总价=595285.31×2套，1190570.62元。化粪池供货明细：一、工程量清单，土建部分：组合式钢筋混凝土预制化粪池G13-101SQF，2座，100×2，单价410元，合价82000元；经双方协商，本合同为优惠总价合同，优惠额52570.62元，图纸包干总价：1150000+70000=1220000元，以上价格含16%增值税专用发票、含运费、安装指导费。项目超合同增加要求，按照8%计税，开具16%专票。超过30万，按照实际计税；三、质量要求及验收标准。1.质量标准约定：合格品。2.验收标准：执行现行的质量检验标准和验收规范。3.提供产品合格证、出厂合格报告，出现质量问题乙方无条件更换。四、供货、接受与验收。1.甲方应给予十个工作日的备货周期。供货数量以图纸为准。2.乙方将清单产品送至甲方指定位置后，由甲方指定代表张雨洁签收，甲方人员负责卸货。3.……4.乙方代表：杨春光；五、材料款支付及转账方式。1.甲乙双方签订合同即生效，甲方定货之前需向乙方支付10万元做为定金，乙方在收到定金后开始备货。2.货到工地安装施工前，甲方支付至70%货款；余28%货款在乙方完成安装、调试工序后15天内付清。留2%货款作为质保金，一年质保期满5个工作日内付清。本合同所涉及款项应对公转账支付，不得以其他形式支付。3.增值税专用发票：在乙方收到该批材料所有货款后，5个工作日内提供给甲方。……七、违约责任。1.如乙方不能按时、按质地交货给甲方，甲方有权要求乙方赔偿甲方因此引起的怠工窝工费用。甲方有权直接从应付款中扣除前述违约金及费用。2.甲方未按时支付货款，视为违约，乙方有权将货物全部运回工厂，由此产生的来往货运费及怠车费、装卸费等费用，全部由甲方承担。并甲方须向乙方支付应付货款总额0.5%/天的违约金。3.甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。八、合同的变更与解除。1.本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝送货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。……九、其他。1.双方应严格遵守本合同，如双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交乙方所在地人民法院裁决。2.本合同自甲乙双方签字盖章，乙方收到甲方定金当日生效。合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。2018年6月，泓方销售中心向钟虫有限公司支付定金10万元。同年6月26日，钟虫有限公司将合同约定的一台雨水收集系统除“雨水集成控制系统”、“组合式液位计”、“管材阀门配件”、“支架五金杂件”以外的零配件运送至项目施工处即简阳市贾家镇中学，由泓方销售中心项目负责人徐伟杰在送货单签名收货，注明“只针对到货量进行清点，不对到货负责安保责任，遗失与我及项目部无关。”同年7月21日，徐伟杰微信通知钟虫有限公司进场施工，钟虫有限公司要求泓方销售中心先付款，徐伟杰称过来商量。随后，泓方销售中心无付款，钟虫有限公司无进场施工。同年7月29日，钟虫有限公司向泓方销售中心发出告知函，称泓方销售中心未按合同约定支付到货设备款及承担违约责任等。同年8月3日，泓方销售中心以贾家中小学项目部名义向钟虫有限公司发出告知函，称与钟虫有限公司签订的合同，钟虫有限公司存在欺诈行为，要求钟虫有限公司与泓方销售中心协商解决有关事宜。同年8月26日，泓方销售中心以贾家中小学项目部名义向钟虫有限公司发出致歉函，称由于甲方要求取消所有项目取消雨水收集系统施工。鉴于钟虫有限公司签订了施工合同，只能按照甲方的要求取消该合同项目，为此对钟虫有限公司表示歉意，对于钟虫有限公司已运至项目现场的材料设备请钟虫有限公司尽快转出并办理解除合同关系手续等。2018年10月17日，钟虫有限公司向一审法院提起诉讼(案号：（2018）粤0111民初14036号)，要求泓方销售中心支付进度款302500元及违约金。一审法院于2018年12月20日作出民事判决，判决泓方销售中心向钟虫有限公司支付302500元及违约金（违约金以302500元为本金，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮30%的标准，自2018年7月21日起计算至2018年10月11日止）；驳回钟虫有限公司的其他诉讼请求。判决作出后，钟虫有限公司、泓方销售中心均不服，向广州市中级人民法院提起上诉，钟虫有限公司要求改判泓方销售中心赔偿钟虫有限公司设备供货款（扣除预付款部分475000元）；赔偿钟虫有限公司供货合法利润207000元；判决泓方销售中心承担违约金172500元。泓方销售中心则要求撤销一审判决，发回重审或驳回钟虫有限公司的诉讼请求。广州中院认定钟虫有限公司在该案一审期间仅就1台雨水收集系统设备的70%的进度款提出诉讼请求，并未就第1台雨水收据系统余款及第2台雨水收集系统的利润提出主张，故对其在二审提出属于新增诉讼请求，二审期间不予审查；案涉《购销合同》约定的货款并非单单采购部件、材料的款项，还包括安装、施工的对价，钟虫有限公司仅交付一台雨水收集系统的部件、材料，并未实际施工，一审判决无误，故于2019年7月18日作出（2019）粤01民终8699号民事判决，驳回上诉，维持原判。2019年8月12日，钟虫有限公司向一审法院申请强制执行[案号：（2019）粤0111执8274号]，一审法院于2019年9月4日通过网络划扣方式划扣泓方销售中心304792.30元。现钟虫有限公司认为泓方销售中心自行解除双方签订的《购销合同》，已经构成违约，诉至一审法院。另查：2018年6月12日，钟虫有限公司（甲方）与成都德润环保科技有限公司（乙方，以下简称德润公司）签订合同编号为20180612的《雨水收集系统工程合同书》，约定乙方向甲方供应雨水收集系统两套，单套价格为368000元，为合同包干总价，包含运费、含安装调试和16%的增值税专用发票，不含所有土建部分的费用；本工程项目有两套相同的雨水回收系统，此报价为该项目一套的雨水回收系统报价（2套雨水收集系统合计总金额为736000元）；此报价管材范围包括从截污挂篮装置至雨水供水泵出水口1米处；蓄水池排污管、弃流排污管均为接出到最远污水井，其余由甲方选接；本合同执行顺序为单套完成后，开始第二套系统供货及安装，执行标准及要求与第一套相同；甲方应当在合同签订三个工作日内向乙方支付单套系统总价的30%（即100400元）作为定金，乙方PP模块安装完毕后三日内（甲方蓄水池顶板回填土方之前），甲方须向乙方支付至单套系统总价的80%；甲乙双方需对本工程进行调试验收出水工作，调试最迟在安装完毕后15日内完成，完成调试验收后两个工作日内，甲方应向乙方支付单套系统总价的97%（即356960元），如在安装完毕15天内，如果甲方没有向乙方提出调试要求，甲方仍需按合同支付乙方至单套系统总价的97%等。钟虫有限公司确认其送交泓方销售中心的雨水收集系统零配件均是由德润公司负责送货，钟虫有限公司负责卸车。除已经交付的零配件以外，其余货物均无交付，化粪池的土建工作亦无开展。诉讼中，泓方销售中心为主张其系基于业主方取消了雨水收集系统及蓄水池的施工项目导致不具备继续履行《购销合同》的条件，提交了如下证据予以佐证：1.2018年8月10日的《监理例会会议纪要》，显示业主单位暂停全部学校雨水收集工程的施工，等待下一步通知。2.2018年8月14日《关于简阳市教育达标三步走义务教育标准化学校建设项目优化调整部分设计内容会议纪要》，显示四川龙阳天府新区建设投资有限公司取消雨水收集系统及蓄水池项目。钟虫有限公司则表示其并非施工合同的相对人，即使业主方取消项目，也不能损害钟虫有限公司的利益。一审庭审中，钟虫有限公司、泓方销售中心均确认案涉《购销合同》已经无法继续履行。钟虫有限公司表示其依据双方之间的购销合同，现仅负有对德润公司33万余元货款的清偿义务，已经支付了100400元定金，余款22万余元未予支付。以上事实，有民事判决书、购销合同、告知函、致歉函、《雨水收集系统工程合同书》、工商登记资料及当事人陈述等证据证实。一审法院认为，钟虫有限公司、泓方销售中心所签订的《简阳市教育达标三步走（义务教育标准化学校建设）项目—贾家镇初级中学雨水收集系统及化粪池购销合同》虽名为“购销合同”，但合同内容及条款显示：泓方销售中心向钟虫有限公司定制雨水收集控制系统、进出水井、组合式液位计等主要部件，同时购买部分机器设备及附件，安装形成整体雨水收集系统并进行调试，由此可见，案涉《购销合同》的性质实际上为泓方销售中心根据钟虫有限公司的要求完成安装调试雨水收集系统，由泓方销售中心给付报酬的合同，并非纯粹的购买设备的合同，故合同性质应定性为承揽合同。《中华人民共和国合同法》第二百六十八条规定：“定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。”泓方销售中心于2018年8月26日向钟虫有限公司发出《致歉函》要求解除合同。现双方均确认案涉《购销合同》已经无法继续履行，故一审法院认定系因泓方销售中心的原因导致本案所涉承揽合同关系解除。依照上述法律规定，泓方销售中心应当就钟虫有限公司的损失承担相应的赔偿责任。泓方销售中心辩解称其系因业主方的要求取消雨水收集系统施工工程，属于情势变更，其不存在违约行为。然钟虫有限公司并非泓方销售中心及业主方之间建设工程施工合同的相对人，泓方销售中心与业主方之间的关于施工工程项目变更的约定对钟虫有限公司无约束力。且取消雨水收集系统项目并非因不可抗力的原因所致，泓方销售中心以此为由不履行《购销合同》且不承担违约责任并无合同或法律依据，一审法院对此不予采纳。对于钟虫有限公司损失的核定问题。《中华人民共和国合同法》第一百一十三条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”本案中：1.一审法院经核定（具体结论见附表）:对于钟虫有限公司已经向泓方销售中心交付的货物所指向的货款总额，根据《购销合同》约定计算为402294.28元（参照《雨水收集系统工程合同书》将本应由钟虫有限公司赠送的排污泵、供水泵、提升泵计算在内，则为409594.28元），而根据《雨水收集工程合同书》约定，上述货物的价款为340060元，两者的差额为62234.28元，即为钟虫有限公司在正常履行合同过程就上述货物可以获得的利润。上述货物泓方销售中心已经接收，泓方销售中心应当预见到钟虫有限公司因履行合同而购置或定制前述货物所造成的资金损失及利润损失，另从合理性分析，钟虫有限公司基于履行全部合同义务所获得的整体利润，而向泓方销售中心赠送排污泵、供水泵、提升泵，现因泓方销售中心原因解除合同，钟虫有限公司可获利润减少，其向泓方销售中心送交的排污泵、供水泵、提升泵应参照钟虫有限公司与德润公司之间的合同，由泓方销售中心支付对应的款项，综上，泓方销售中心应当赔偿钟虫有限公司上述利润损失货款损失。钟虫有限公司主张按照其自行确定的单价核算损失，与合同约定不符，且未能提供证据证实双方已经协商一致提高产品配件定价，一审法院对其主张不予采纳。2.对于钟虫有限公司主张的预期利益损失207000元，根据钟虫有限公司与德润公司之间的合同约定：单套雨水收集系统完成后才开始第二套系统供货及安装，现钟虫有限公司、泓方销售中心之间第一套雨水收集系统的安装、调试尚未完成，且钟虫有限公司、泓方销售中心之间就第一套雨水收集系统的设计、供货已经存在争议，故现有证据既不足以证实钟虫有限公司、泓方销售中心可继续履行安装、调试第二套雨水收集系统，亦不足以证实钟虫有限公司已经切实履行《购销合同》中第二套雨水收集系统的产品提供、安装、调试义务，故在钟虫有限公司未履行合同全部义务的情况下，其主张合同的预期利益依据不足，一审法院不予支持。3.对于钟虫有限公司主张的违约金，根据合同约定，违约金为基于泓方销售中心迟延支付货款而应承担的违约责任，而泓方销售中心应付货款义务为货到工地安装施工前支付70%，余25%在钟虫有限公司完成安装、调试工序后15天内付清，2%为质保金，在一年质保期满后5个工作日内支付。现第一套雨水收集系统70%的款项的逾期付款违约金已经（2019）粤01民终8699号民事判决处理完毕，而钟虫有限公司、泓方销售中心现均确认安装、调试工序尚未完成时《购销合同》已经不再履行，且钟虫有限公司亦无继续履行送交剩余零配件及安装调试的合同义务，其要求泓方销售中心支付违约金缺乏合同依据，一审法院不予支持。综上，泓方销售中心应当承担的损失总额为409594.28元，该损失总额亦即相当于第一套雨水收集系统的余款，而（2018）粤0111民初14036号、（2019）粤01民终8699号已经确定泓方销售中心应当向钟虫有限公司支付302500元，合并计算此前的定金100000元，泓方销售中心已经向钟虫有限公司支付了402500元，剩余损失7094.28元，应当由泓方销售中心补足。对于超出上述数额的其他诉讼请求，一审法院均不予支持。综上所述，一审法院依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条、第一百七十九条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百一十三条、第二百六十八条之规定，于2019年11月21日判决：一、于判决生效之日起五日内，泓方销售中心向钟虫有限公司赔偿7094.28元；二、驳回钟虫有限公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费3493元，由钟虫有限公司负担3443元，由泓方销售中心负担50元。上述案件受理费已经由钟虫有限公司预交，钟虫有限公司同意由泓方销售中心在履行本民事判决时将其应承担的案件受理费直接支付给钟虫有限公司。经审查，本院对于一审判决查明的事实予以确认。二审期间，钟虫有限公司、泓方销售中心均未向本院提交新的证据。在二审期间，钟虫有限公司明确要求泓方销售中心支付尾款17.25万元，并表示尚未向泓方销售中心交付的货物不用另行采购，其仓库处有存货，并非定作物。本院认为，根据《最高人民法院关于适用的解释》第三百二十三条“第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理”的规定，二审案件的审理范围应当围绕当事人上诉请求的范围进行。因钟虫有限公司仅就一套雨水收集系统的货款问题提起上诉，综合各方的诉辩意见，本案二审的审理焦点为：泓方销售中心是否应赔偿钟虫有限公司设备供货尾款17.25万元。第一，生效的（2019）粤01民终8699号民事判决认定本案双方当事人建立了承揽合同关系，一审判决亦对此进行了阐述分析，该认定依据充分，本院予以确认，理由不再赘述。《中华人民共和国合同法》第二百六十八条规定，定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。因此，泓方销售中心向钟虫有限公司发出《致歉函》，要求解除案涉合同，具有相应的法律依据，即解除合同行为符合法律的规定。但是，根据上述法律规定，泓方销售中心仍需向钟虫有限公司赔偿相应的损失。第二，定作人赔偿承揽人的损失，既包括承揽人的成本，也包括履行合同可以获得的利益。根据案涉合同，钟虫有限公司已经向泓方销售中心交付的货物货款金额为402294.28元（参照《雨水收集系统工程合同书》将本应由钟虫有限公司赠送的排污泵、供水泵、提升泵计算在内，则为409594.28元）。泓方销售中心已经接收上述货物，理应向钟虫有限公司支付上述货物所对应的货款。需要说明的是，该部分货款已经包含已送货物的成本及利润，即已经包含钟虫有限公司已完成的承揽工作所应当获得的利益。因此，一审法院认定泓方销售中心应按照损失总额409594.28元扣除已支付的402500元，向钟虫有限公司补足剩余损失7094.28元，并无不当。泓方销售中心并未对此提出上诉，钟虫有限公司也并未就应得合法利润及违约金的问题提出上诉，故本院对一审法院认定钟虫有限公司损失为7094.28予以维持。第三，至于剩余货款问题。1套雨水收集系统设备价款虽然约定为57.5万元，但是，该价款既包括了采购部件、材料的成本，还包括安装、施工的对价。此后，经一审判决查明，第1套雨水收集系统有部分零配件尚未送至项目施工地点，更未进行安装调试，且钟虫有限公司在二审时也明确表示该部分零配件是库存，即并非因案涉雨水收集系统设备所定作的零配件。再者，钟虫有限公司亦没有充分的证据证明未送剩余零配件已经实际造成了相应的损失。因此，钟虫有限公司以案涉合同为固定总价合同为由，上诉主张泓方销售中心全额支付设备尾款17.25万元，理据不足，本院不予支持。根据上述分析，因泓方销售中心解除《购销合同》已造成钟虫有限公司的损失应予赔偿。一审法院认定泓方销售中心向钟虫有限公司支付的损失为7094.28元，处理并无不当，本院予以维持。综上所述，钟虫有限公司的上诉请求不能成立，一审判决认定事实清楚，适用法律和实体处理并无不当。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费3750元，由广州钟虫环保科技股份有限公司自行负担。本判决为终审判决。审判长 李 爽审判员 陈珊彬审判员 徐 艳二〇二〇年四月十三日书记员 廖 晞一审判决附表：            序号              购销合同（A）              合同书（B）              原告主张（C）                                设备              单价              数量              总价              设备              单价              数量              总价              设备              单价              数量              总价                  1              蓄水池PP模块              589.38              406              239288.28              蓄水池PP模块              485              406              196910              蓄水池PP模块              871              406              353626                  2              清水池PP模块              589.38              128              75440.64              清水池PP模块              485              128              62080              清水池PP模块              871              128              111488                  3              模块侧板              14.73              712              10487.76              模块侧板              15              712              10680              模块侧板              14.73              712              10487.76                  4              防护板              18.66              445              8303.7              防护板              22              445              9790              防护板              18.66              445              8303.7                  5              地埋一体机              20431.84              1              20431.84              地埋一体机              13500              1              13500              地埋一体机              20431.84              1              20431.84                  6              截污挂篮装置              2809.38              1              2809.38              截污挂篮装置              2800              1              2800              截污挂篮装置              2809.38              1              2809.38                  7              弃流过滤装置              2809.38              1              2809.38              弃流过滤装置              2800              1              2800              弃流过滤装置              2809.38              1              2809.38                  8              防渗布              14.73              900              13257              防渗布              15              900              13500              防渗布              14.73              900              13257                  9              土工布              4.91              1800              8838              土工布              4.5              1800              8100              土工布              4.91              1800              8838                  10              提升泵              0              2              0              提升泵              1250              2              2500              提升泵              1250              2              2500                  11              排污泵              0              1              0              排污泵              1200              1              1200              排污泵              1200              1              1200                  12              供水泵              0              2              0              供水泵              1800              2              3600              供水泵              1800              2              3600                  13              进出水井              6876.1              3              20628.3              进出水井              4200              3              12600              进出水井              6876.1              3              20628.3                  总                                                        402294.28                                                        340060                                                        559979.36                                A-b=62234.2              C-A=157685.08