湖南省长沙市雨花区人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0111民初1702号原告：金敦，女，1985年10月5日出生，汉族，住湖南省长沙市芙蓉区。委托诉讼代理人：廖晋，湖南天镜律师事务所律师。被告：司马民，男，1989年9月21日出生，汉族，住湖南省湘阴县。原告金敦（以下简称原告）与被告司马民（以下简称被告）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年3月3日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人廖晋到庭参加诉讼，被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.被告向原告返还工程款11000元，并支付逾期完工违约金12000元；2.被告承担本案律师费5000元；3.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2019年10月28日，原、被告签订《装修工程施工合同》1份，约定被告承包原告位于东塘瑞府3231-3233房的内部装修改造工程，承包总价为20000元，合同签订时支付50%，水电、泥工及木工完工，油漆进场前支付30%，主体工程完工支付20%，合同工期20天（2019年10月28日至2019年11月18日）。合同签订后，原告通过微信支付了第一笔工程款。在第二笔款项付款时间未到，但被告以缺钱购买材料为由申请原告提前支付6000元。被告收到工程款后，消极怠工，至今只完成五分之一左右的工程量。原告依照合同约定通知被告解除合同，被告应返还其多收取的工程款，并承担违约责任。被告未到庭，亦未提交书面答辩意见和证据。本院经审理认定事实如下：2019年10月28日，原告（甲方、发包人）与被告（乙方、承包人）签订《装修工程施工合同》1份，合同约定：“（一）乙方通过包工包料方式承包东塘瑞府3231-3233房的工装装饰装修工程，工程造价20000元，分三次支付，其中签订施工合同时支付10000元，水电泥工木工完工，油漆进场前支付6000元，主体工程完工支付4000元，合同工期20天（2019年10月28日至2019年11月18日）。（二）项目内容：定制大门2张（按3233标准做）、定制浴室门1张（按3233标准做）、定制橱柜2套（按3233标准做）、浴室改造（按3233标准做）、全房拆除还原、房间轻质砖隔墙、阳台贴砖（按3233标准做）、顶面墙漆修补、全房墙纸修补、全房电路复原。（三）因承包方原因造成工期延误，按每天300元承担违约责任。如因承包人原因导致工期延误10天以上的，发包人有权解除合同，承包人除应承担前述误工费用外，还应当按照本合同价款的10%向发包人承担违约责任。（四）本合同引发的诉讼案件，任何一方为实现债权所支出的费用包括诉讼费、鉴定费、公告费、财产保全费、律师费等均由败诉方承担”。之后，原告委托其经营的湖南东缘文化传播有限公司的员工孙平，于2019年10月29日支付被告工程款10000元，于2019年11月1日支付被告工程款6000元（2500元+3500元）。因被告无故拖延工期，原告于2019年12月9日通过微信向被告发送信息称：“司马民，因你未按照合同约定时间完工，工期严重滞后，本人现在通知你即日起解除与你2019年10月28日所签装修工程施工合同，请你收到本通知当日即来装修地办理已完成施工部分的核对及相应结算工作，你未及时参与的，视为你认可按照我本人核实的工程量进行结算。”被告在微信中未予回复。另查明：（一）庭审中，原告撤回第1项诉讼中的要求被告向原告返还工程款11000元的诉讼请求。（二）原告提交的加盖长沙瑞府物业管理有限公司公章的《施工进度表》载明：“瑞府3231-3233工程改造项目，轻质砖隔墙（已隔段完工），防盗门（已安装），橱柜（未施工），浴室门（未施工），浴室柜（未施工），花洒套装（未施工），马桶（未施工），淋浴房（未施工），洗菜盆（未施工），卫生间贴砖（未施工），阳台贴砖（3231已铲墙面，未施工），厨房贴墙砖（未施工），全房墙纸修补（已粉刷，未贴墙纸），天花修补（未施工），电路整改（已启动整改，未完工），卫生间木柜拆除（已拆除），卫生间防水（已敲除墙面地面，未完工）”。（三）2020年1月17日，原告与湖南天镜律师事务所签订《委托代理合同》1份，约定原告委托湖南天镜律师事务所处理涉案纠纷，原告提交的《收据》载明原告向湖南天镜律师事务所支付律师费5000元。因认为被告未按约定履行装修义务，原告遂诉至本院，要求判如所请。以上事实，有原、被告的身份资料，《装修工程施工合同》，微信支付交易明细证明，微信聊天记录，《施工进度表》，《委托代理合同》，《收据》，开庭笔录及当事人的陈述等证据在卷佐证，足以认定。本院认为：原、被告签订的《装修工程施工合同》系当事人的真实意思表示，且不违反法律及行政法规的强制性规定，合法有效。原告依约于签订施工合同当日支付了第一笔工程款10000元，并在水电泥工木工尚未完工便提前支付了第二笔工程款6000元。《装修工程施工合同》约定被告应于2019年11月18日完成所有施工项目，但被告未按规定完成施工作业，原告于2019年12月9日通过微信向被告发送信息称从即日起解除《装修工程施工合同》，被告未提出异议，故原、被告于2019年10月28日签订的《装修工程施工合同》已于2019年12月9日解除。《装修工程施工合同》约定：“因承包方原因造成工期延误，按每天300元承担违约责任。如因承包人原因导致工期延误10天以上的，发包人有权解除合同，承包人除应承担前述误工费用外，还应当按照本合同价款的10%向发包人承担违约责任”，但《装修工程施工合同》约定的违约金标准过高，结合原告的诉讼请求，本院酌情认定被告支付原告违约金12000元。《装修工程施工合同》还约定律师费由败诉方承担，根据原告提交的《委托代理合同》和收据，原告花费律师费5000元，本院认定该费用由被告承担。被告经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，应视为其对于本院查明的案件事实放弃抗辩并自行承担相应的不利法律后果。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告司马民于本判决生效后七日内支付原告金敦违约金6000元；二、被告司马民于本判决生效后七日内支付原告金敦律师费5000元；三、驳回原告金敦的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费500元，因适用简易程序减半收取250元，公告费300元,合计550元,由被告司马民负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员 苏 辉二〇二〇年四月八日书记员 李春霞附：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。