wormtooth/MNBVC-judgment huggingface dataset:
浙江省杭州市余杭区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0110民初506号 原告：于大利，男，1983年1月10日出生，汉族，住河南省通许县。 委托代理人：李永胜，浙江顺达律师事务所律师。 被告：杭州正鼎家具有限公司。住所地：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇彭公村彭安路59号。 法定代表人：阮伟平。 原告于大利为与被告杭州正鼎家具有限公司追索劳动报酬纠纷一案，本院于2020年1月8日立案受理后，依法适用简易程序独任审判，于2020年4月2日公开开庭进行了审理，并当庭宣告判决。原告的委托代理人李永胜、被告的法定代表人阮伟平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告起诉称：原告受聘于被告单位工作，任车间主管，截止2019年12月5日，经结算被告共欠原告工资52719元没有支付，被告向原告出具欠款凭据一份。为此，原告起诉。诉讼请求：1、判令被告支付拖欠的工资52719元；2、本案诉讼费（含受理费、财产保全申请费）由被告承担。 原告为支持自己诉称的主张，向本院提供证据如下： 2019年12月5日由被告法定代表人阮伟平所书写的加盖被告公章的欠据一份，用以证明被告拖欠原告工资52719元未付的事实。 被告答辩称：原告在被告处工作了七八年，刚进来开始两年签合同，第三年开始大家就协商工资，不签合同，后面就按照这种方式，年薪就按工资和年度工资，原告是负责一个车间的，包括机器的维修、保养及承接业务方面。2019年3月份就和原告开始结算工资，2019年10月17日，经过结算，形成了结算单子。2019年12月5日，原告找来要求在年底把账结清，把结算单换成一张欠条，在欠条上写清楚为什么欠这些钱，为什么写这张欠条。欠条拿去后两三天原告就来闹事，被告不舒服，这些年一直待原告不错，所以工资就不想付给原告。原告在前几年的表现还是不错的，2017、2018年时开始有点变了，常年不下车间，没有尽到车间主任的责任，再加上工资结算拿到欠据后鼓动几个员工来厂里闹事，原来结算方式是每个月固定付3000-4000元左右，然后再加上按年度工资。根据实际情况，因每个工人不做了水电费要自己负责的，住宿是公司提供的，再结合原告后期的表现，被告要求取消原告的年度工资。对原告要求支付工资款52719元，被告认为应扣除要减掉的费用。 被告对自己的辩称，向本院提供证据如下： 1、照片二张（保存于被告法定代表人手机，当庭出示），用以证明原告在2019年12月5日拿到欠条之后第三天将车堵在公司大门口的事实。 2、被告公司工人发给被告法定代表人的微信聊天记录一份（保存于被告法定代表人手机，当庭出示），用以证明被告公司工人告诉被告法定代表人，称原告要闹事的事实。 上述原告提供的证据，被告无异议，符合证据的采信规则，本院认定具有证明的效力。 上述被告提供的证据，原告认为证据1中第一张照片中小车子是不是原告的也不清楚，被告不能提供车辆的所有人，也看不出车子把门堵掉了，第二张照片的车子明显是大车；对证据2虽提供原始载体，但提供人是不是公司员工无法核实，而且所描述的事是否与原告有关系也无法核实。对证明事实有异议，即便有这些情况，也是因被告拖欠原告工资，且与本案被告拖欠原告工资，要不要支付没有法律上的直接关系。不能作为本案定案的证据。本院认为，上述被告提供的证据与本案所涉的法律关系无直接的关联性，原告的异议成立，本院不作为本案的有效证据采用。 根据上述有效证据及原、被告在庭审中的陈述与辩解，本院查明认定的事实与原告庭审中诉称的事实相一致。 本院认为：被告所欠原告劳动报酬有原告提供的被告出具的有效证据欠据为凭，被告对该证据无异议，该事实本院予以认定。被告未及时支付所欠的款项是造成本案纠纷发生的责任者，应承担相应的民事责任。被告辩称，因被告出具欠据后原告闹事，以及应由原告承担的水电费未交，应予扣除，因被告无相应的有效证据予以证明，且与本案所涉的纠纷系不同的法律关系，本院不予采纳。原告的诉讼请求，理由正当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《中华人民共和国劳动法》第五十条，《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（二）》第三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十一条之规定，判决如下： 被告杭州正鼎家具有限公司支付原告于大利劳动报酬52719元，限于本判决生效后十日内付清。 如被告杭州正鼎家具有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费10元，减半收取5元，财产保全申请费547元，由被告杭州正鼎家具有限公司负担。原告于大利于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费；被告杭州正鼎家具有限公司于本判决生效之日起七日内，向本院交纳应负担的诉讼费。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院，并向浙江省杭州市中级人民法院预交上诉案件受理费10元。在上诉期满后七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求，由本院书面通知预交。 审判员  单贤福 二〇二〇年四月二日 书记员  董 尧
湖南省临武县人民法院执 行 裁 定 书(2020)湘1025执142号申请执行人：雷国保，男，1973年2月6日出生，汉族，住临武县。被执行人：谭知生，男，1963年7月8日出生，汉族，住湖南省临武县。被执行人：王卜英，女，1963年9月8日出生，汉族，住湖南省临武县。被执行人：谭传金，男，1987年出生，汉族，住湖南省临武县。申请执行人雷国保与被执行人谭知生、王卜英、谭传金民间借贷纠纷一案，本院于2019年12月12日作出（2019）湘1025民初1473号民事判决书，并已发生法律效力。由于被执行人未能按期履行生效法律文书确定的义务，申请执行人于2020年3月5日向本院提出执行申请，本院于2020年3月5日立案执行。2020年3月5日，本院向申请执行人雷国保送达受理通知书并要求其提供财产线索，于2020年3月5日向被执行人谭知生、王卜英、谭传金送达了执行通知书及报告财产令。于2020年3月6日发起总对总网络财产查控，查明被执行人无车辆、证券、公司登记信息，无银行存款。于2020年3月5日向中国人民人寿保险股份有限公司、临武县不动产登记中心、郴州市住房公积金管理中心临武县管理部查询被执行人的不动产和其他财产状况，均未发现可供执行财产。另查明被执行人谭知生所有的临武县三合加油站已于2017年8月3日被郴州市北湖区人民法院首次查封，本院另案轮候查封，暂时无法处置。上述执行情况及信息，本院于2020年3月17日告知了申请执行人，并要求其提供其他财产线索，但申请执行人未能提供。2020年3月27日，本院通过走访临武县香花镇贺家村民委员会进行现场调查，未发现被执行人有可供执行财产。2020年3月27日本院对被执行人谭知生、王卜英、谭传金适用限制消费措施，并在中国执行信息公开网上公布。本院于2020年3月27日约谈申请执行人，告知其本院所采取的上述执行措施，并未发现被执行人有可供执行的财产，本案将做终结本次执行程序结案。申请执行人表示同意。本院认为，截止2020年4月2日，本案应当执行的标的金额为100000元，尚未执行到位。经本院采取上述执行行为，目前并未发现被执行人有可供执行的财产。申请执行人也未能提供其他可供执行的财产线索，且申请执行人同意终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。终结本次执行程序后，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后即发生法律效力。审判长 管 宏审判员 罗明勇审判员 唐兴芬二〇二〇年四月二日法官助理陈名波书记员陈金丽附相关法律条文《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条经过财产调查未发现可供执行的财产，在申请执行人签字确认或者执行法院组成合议庭审查核实并经院长批准后，可以裁定终结本次执行程序。依照前款规定终结执行后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请不受申请执行时效期间的限制。
河南省淮阳县人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫1626执恢71号申请执行人黄西建，男，汉族，1963年10月25日出生，住淮阳县。被执行人淮阳县农业技术推广中心。地址：淮阳县西城区淮周路。法定代表人付强，男，系该中心主任。本院在执行黄西建诉被告淮阳县农业技术推广中心租赁合同纠纷一案，依据已经发生法律效力的淮阳县人民法院（2017）豫1626民初2009号民事判决书，于2019年4月2日立案执行。执行通知书送达后，双方达成执行和解协议。依据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第四百六十六条规定,裁定如下：终结本案执行。本裁定送达后即发生法律效力。审判员  许成军二〇二〇年四月十三日书记员  郑伟超
山东省聊城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)鲁15刑终102号 原公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。 上诉人（原审被告人）崔金平，曾用名岳建国，男，汉族，1984年9月16日出生于河南省郑州市，大学本科，个体，户籍地和住址河南省郑州市中原区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年11月29日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于东阿县看守所。 指定辩护人潘洪志，山东舜翔（聊城）律师事务所律师。 原审被告人戚伟，曾用名李伟，男，汉族，1992年10月6日出生于安徽省濉溪县，大专文化，无业，户籍地安徽省濉溪县，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年10月16日被江苏省镇江市公安局民警抓获，临时羁押于江苏省镇江市看守所，2018年10月22日被押解回聊城。2018年10月23日被聊城市公安局东昌府分局监视居住，2019年6月25日被聊城市东昌府区人民法院取保候审。 原审被告人王长龙，曾用名王哲，男，汉族，1988年4月22日出生于河南省开封市，高中文化，无业，户籍地河南省开封市，住河南省开封市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年11月29日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于东阿县看守所。 山东省聊城市东昌府区人民法院审理聊城市东昌府区人民检察院指控原审被告人戚伟、崔金平、王长龙犯诈骗罪一案，于2019年12月24日作出（2019）鲁1502刑初605号刑事判决，原审被告人崔金平不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，审查并听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2018年3月至8月份，被告人崔金平（化名岳建国）伙同王长龙（化名王某）、戚伟（化名李伟）、陈飞雨（化名陈雨，另案处理）共同商议、出资注册成立“聊城博典文化传媒有限公司”，公司经营范围为收藏品（文物除外）咨询服务，字画、瓷器、木雕、乐器、玉石的销售。后公司租赁东昌府区国际商务港806房间作为办公室，通过发放传赠送小礼品等方式吸引中老年群体购买其公司的“财富大典”、“第三套人民币”、“生肖鸡年对钞”、“毛某玉玺”等藏品，谎称定期返利及到期后高额回收，骗取胡某1、姚某等64名被害人财物后关闭公司携款潜逃。其中被告人戚伟共计诈骗现金1045360元，被告人崔金平、王长龙、陈飞雨共计诈骗现金756360元。案发后被告人戚伟退还被害人37万元，被告人王长龙退还被害人17万元，被告人崔金平退还被害人15万元。 原审判决认定上述事实的证据有：物证照片，书证被告人基本情况说明、公安机关出具的抓获经过、发破案经过、办案说明、扣押清单与发还清单、聊城博典文化有限公司销售使用的收藏品、纪念钞等物品详细种类、戚伟所使用的“李伟”的身份证、被害人胡某1银行账户历史明细、微信转账记录、“聊城博典文化传媒有限公司”向被害人出具的收据、聊城博典文化传媒有限公司企业信息、汪某的发货记录、快递单照片，证人汪某、裴某、刘某、岳建国等人的证言，被害人胡某1、姚某、胥某、李某1、黄某等人的陈述，被告人供述，电子数据戚伟与汪某、裴某的微信聊天记录、转账记录，辨认笔录等。 原审法院认为，被告人戚伟、崔金平、王长龙以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王长龙、崔金平主动投案并如实供述犯罪事实，可以从轻、减轻处罚。被告人戚伟、崔金平、王长龙部分退赃，可以酌情从轻处罚。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人戚伟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，以诈骗罪判处戚伟有期徒刑十年九个月，并处罚金120000元；对被告人崔金平依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，以诈骗罪判处崔金平有期徒刑十年三个月，并处罚金90000元；对被告人王长龙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十三条、第六十四条之规定，以诈骗罪判处王长龙有期徒刑九年八个月，并处罚金70000元；责令被告人戚伟、崔金平、王长龙退赔被害人经济损失共计355360元。 宣判后，原审被告人崔金平不服，提出上诉，理由如下：1.其构成合同诈骗罪，不构成诈骗罪。2.原审认定的犯罪数额有误，其个人业绩17万元，王长龙个人业绩16万元，在案发前已全部退还被害人以及公司经营期间给客户的返现、赠送的空调、代步车等价值，均应从犯罪数额中扣除。3.原审判决量刑重。其辩护人提出相同的辩护意见。 经二审审理查明的其他事实和证据同一审，对经一审开庭质证、认证的证据，本院予以确认。 关于上诉人崔金平及其辩护人所提“其构成合同诈骗罪，不构成诈骗罪”的上诉理由和辩护意见。审理认为，上诉人崔金平、原审被告人戚伟、王长龙与被害人之间并无口头或书面的合同约束双方的行为。上诉人、原审被告人以非法占有为目的，采取虚构其出售的收藏品、钱币有高额的升值空间，其公司能高价回购的事实，隐瞒其出售的收藏品、钱币的真实价值，骗取被害人的财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。因此，上诉人崔金平及其辩护人的该项上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于上诉人崔金平及其辩护人所提“原审认定的犯罪数额有误，其个人业绩17万元，王长龙个人业绩16万元，在案发前已全部退还被害人以及公司经营期间给客户的返现、赠送的空调、代步车等价值，均应从犯罪数额中扣除”的上诉理由和辩护意见。审理认为：第一，在案证据受案登记表、立案决定书、聊城市公安局东昌府公安分局刑侦三中队出具的办案说明证实，该案于2018年9月18日立案，同年11月28日崔金平、王长龙投案自首，截止至2019年2月25日，戚伟退赃37万元，崔金平退赃15万元，王长龙退赃15万元。崔金平、王长龙、戚伟均系案发后退赃，该部分数额不应从犯罪数额中扣除。第二，公司经营期间给客户的返现、赠送的空调、代步车等，属于上诉人、原审被告人为实施诈骗活动而支付的犯罪成本，均不应从犯罪数额中扣除。因此，上诉人崔金平及其辩护人的该项上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于上诉人崔金平及其辩护人所提“原审判决量刑重”的上诉理由和辩护意见。审理认为，根据我国刑法及相关司法解释的规定，诈骗数额在50万元以上的，属于诈骗数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本案中，上诉人崔金平的犯罪数额为756360元，原审判决根据崔金平的犯罪事实、性质以及具有自首、部分退赔等情节，判处其有期徒刑十年三个月，并处罚金90000元，在法定量刑幅度内且量刑适当。因此，上诉人崔金平及其辩护人的该项上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人崔金平，原审被告人戚伟、王长龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额特别巨大。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王永前 审判员  闫 蕾 审判员  户凤英 二〇二〇年四月三日 书记员  段金国
浙江省龙泉市人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）浙1181民初366号 原告：黄开君，男，1975年10月2日出生，汉族，住莲都区。 委托诉讼代理人：金亮贤，浙江丽大律师事务所律师。 被告：龙泉市荷巴学教育培训学校有限公司，住所地：龙泉市西街街道新华街30号第二层，统一社会信用代码：91331181MA2A1MLN7N。 法定代表人：吴如燕，任执行董事兼总经理。 第三人：吴如燕，女，1975年8月27日出生，汉族，住龙泉市。 原告黄开君与被告龙泉市荷巴学教育培训学校有限公司、第三人吴如燕股东资格确认纠纷一案，本院于2020年3月3日立案。原告黄开君于2020年4月2日向本院提出撤诉申请。 本院认为，原告申请撤诉不违反法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下： 准许原告黄开君撤诉。 案件受理费80元，减半收取计40元，由原告黄开君负担。 审 判 员 吴孝森 二〇二〇年四月二日 代书记员 潘黎雨
浙江省海宁市人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）浙0481执4140号之一 申请执行人：张雨，男，1997年8月11日出生，汉族，住浙江省海宁市。 委托诉讼代理人：朱梦佳，浙江潮乡律师事务所律师。 被执行人：徐国华，男，1971年5月20日出生，汉族，住湖南省益阳市赫山区。 被执行人：覃卫英，女，1973年1月3日出生，汉族，住广东省广州市增城区。 申请执行人张雨与被执行人徐国华、覃卫英股权转让纠纷执行一案，本院作出的（2018）浙0481民初8283号民事判决书已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行生效法律文书确定的义务，申请执行人张雨向本院申请强制执行。本院于2019年10月28日立案执行。 执行标的为被执行人徐国华、覃卫英向申请执行人张雨支付执行款3637600元、逾期利息及相应的迟延履行期间的债务利息，并负担案件受理费23026元、执行费38776元。 执行立案后，本院于2019年10月29日向被执行人发出执行通知书、财产报告令和被执行人权利义务及执行风险告知书，要求被执行人履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人逾期未履行且未报告财产情况。 执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人的存款、不动产、车辆、有价证券等财产情况进行了查询，并委托被执行人住所当地法院对其财产情况进行调查。查明，被执行人名下无有价证券。被执行人徐国华名下车牌号为粤Ａ×××××汽车一辆，本院已登记查封，但未实际扣押；本院查封的被执行人覃卫英所有的坐落于湖南省长沙市岳麓大道158号盛大泽西城1栋902室房产、湖南省长沙市曙光中路430号天润花园1栋101室房产、广东省广州市增城区新塘镇凤凰城凤锦苑二街22号1502室房产，目前暂无法处置。本院扣划二被执行人银行存款1315558.88元，扣除本案诉讼费23026元，执行费38776元，申请执行人张雨受偿1253756.88元。截至2020年4月3日，本案已执行到位执行标的1253756.88元、案件受理费23026元、执行费38776元。暂未发现被执行人徐国华、覃卫英有其他可供执行的财产。 鉴于被执行人拒不履行又未报告财产，本院已对被执行人徐国华、覃卫英采取了限制消费的执行措施。 上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已告知了申请执行人。其没有异议，并同意终结本次执行程序。 综上，被执行人徐国华、覃卫英暂无其他可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下： 终结本院（2019）浙0481执4140号案本次执行程序。 申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有其他可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。 本裁定送达后立即生效。 代理执行员 陈 嘉 二〇二〇年四月三日 书 记 员 缪诗静
福建省厦门市思明区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）闽0203执1055号之一 申请执行人：中国建设银行股份有限公司厦门市分行，住所地福建省厦门市鹭江道98号建设银行大厦，统一社会信用代码913502008549914264。 主要负责人：黄惠玲，行长。 委托诉讼代理人：连丽平、王永强，福建兴世通律师事务所执业律师。 被执行人：郑开校，男，1985年1月11日出生，汉族，住福建省大田县。 申请执行人中国建设银行股份有限公司厦门市分行依据已经发生法律效力的（2019）闽0203民初2959号民事判决书，于2020年1月14日依法向本院申请执行，请求执行被执行人郑开校给付欠款8483.52元及利息、滞纳金等，并加倍支付迟延履行期间的债务利息。 在执行本案过程中： 1、本院通过司法专邮向被执行人发出执行通知书、报告财产令，被执行人未实际履行。 2、本院已通过全国、福建、厦门三套网络执行查控系统对被执行人名下的存款、不动产、车辆、船舶、工商股权、证券、网银在线、支付宝、财付通、住房公积金等财产状况进行了查询，于2020年3月4日本院首封被执行人名下闽Ｄ×××××号车辆，无实际扣押，无法处置。此外，查无被执行人其他有可供执行的财产。 3、被执行人下落不明，并未在其户籍地居住，我方亦不知道被执行人的具体下落。 4、在执行过程中，本院向被执行人发出限制消费令，对其适用限制高消费措施，并在中国执行信息公开网上公布。 5、截至本裁定作出之日止，申请执行人申请执行的债权已经受偿0元。 6、上述执行情况，本院于2020年3月27日通过谈话方式告知了申请执行人，并要求其进一步提供财产线索，申请执行人认可本院的执行和调查结果，并表示不能提供财产线索，同意终结本次执行程序。 综上，本院认为，本案被执行人郑开校名下暂无可供执行财产，申请执行人中国建设银行股份有限公司厦门市分行同意终结本次执行程序。因此，终结本次执行程序的理由，符合《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》第一条规定的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下: 终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请执行不受申请执行时效的限制。 本裁定送达后立即生效。 审 判 长 陈晓龙 审 判 员 林旺坚 审 判 员 胡婷婷 二〇二〇年四月二日 代书记员 曾 劼 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《最高人民法院关于适用的解释》 第五百一十九条经过财产调查未发现可供执行的财产，在申请执行人签字确认或者执行法院组成合议庭审查核实并经院长批准后，可以裁定终结本次执行程序。 依照前款规定终结执行后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请不受申请执行时效期间的限制。
云南省镇康县人民法院民 事 裁 定 书(2020)云0924民初165号原告：镇康县南伞赣中家具城。经营场所：云南省临沧市镇康县南伞镇边境检查站南班公路边。统一社会信用代码：92530924MA6KPNMB52。经营者：周新龙，男，1974年12月1日生，汉族，江西省吉安市人，现住云南省临沧市。委托诉讼代理人：赵金合，女，1964年12月8日生，白族，云南省镇康县人，现住云南省临沧市镇康县。代理权限：特别授权代理。被告：陶照忠，男，住云南省临沧市耿马傣族佤族自治县。原告镇康县南伞赣中家具城诉被告陶照忠买卖合同纠纷一案本院于2020年4月2日立案。原告镇康县南伞赣中家具城于2020年4月2日以“被告已支付全部欠款”为由向本院提出撤诉申请。本院认为，原告镇康县南伞赣中家具城申请撤诉是其真实意思表示，无规避法律、法规的行为，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许原告镇康县南伞赣中家具城撤诉。案件受理费25元，由原告镇康县南伞赣中家具城负担。审判员  罗荣强二〇二〇年四月二日书记员  熊桂香
山东省郓城县人民法院民 事 裁 定 书（2020）鲁1725民初1014号原告：王心贺，男，1983年5月20日出生，汉族，农民，住郓城县。被告：王福环，男，1968年2月19日出生，汉族，农民，住郓城县。本院在审理原告王心贺诉被告王福环买卖合同纠纷一案中，原告王心贺于2020年4月8日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告王心贺申请撤回起诉，符合法律规定，依法应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款、第一百五十四条第一款第（五）项的规定，裁定如下：准许原告王心贺撤回起诉。案件受理费3275元，保全费2270元，由原告王心贺负担。审判员  邓晓华二〇二〇年四月八日书记员  张 曼
偃师市人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫0381执1401号申请执行人：刘巧凤，女，1955年10月28日生，汉族，住河南省偃师市。被执行人：三门峡市雪莲面业有限公司，住所地：河南省渑池县天池镇藕地村，统一社会信用代码：91411221681779530A法定代表人：杨万林，男，该公司总经理。刘巧凤与三门峡市雪莲面业有限公司买卖合同纠纷一案，2019年4月26日本院作出的（2019）豫0381民初700号民事判决书已经发生法律效力，判决：被执行人三门峡市雪莲面业有限公司应向申请执行人刘巧凤给付货款230000元及利息，本案受理费4750元、申请费1670元，共计6420元，由被执行人三门峡市雪莲面业有限公司承担。因被执行人三门峡市雪莲面业有限公司未按上述生效法律文书履行义务，申请执行人刘巧凤向本院申请强制执行，本院于2019年8月8日依法立案受理。现双方当事人达成执行和解协议，内容如下：一、2020年9月30日前，被执行人三门峡市雪莲面业有限公司向申请执行人刘巧凤支付欠款56420元；2020年12月30日前，被执行人三门峡市雪莲面业有限公司向申请执行人刘巧凤支付欠款50000元。二、2021年3月30日前，被执行人三门峡市雪莲面业有限公司向申请执行人刘巧凤支付欠款70000元；2021年6月30日前，被执行人三门峡市雪莲面业有限公司向申请执行人刘巧凤支付欠款60000元。三、如被执行人三门峡市雪莲面业有限公司有一次逾期，申请执行人刘巧凤将按照河南省偃师市人民法院作出的（2019）豫0381民初700号民事判决书确定的欠款数额及利息向偃师市人民法院申请执行。四、本案受理费4750元、申请费1670元，共计6420元，由被执行人三门峡市雪莲面业有限公司承担。现因双方当事人达成执行和解协议，申请执行人刘巧凤于2020年4月7日申请撤回对被执行人三门峡市雪莲面业有限公司的执行申请。经审查，申请执行人刘巧凤撤回执行申请，符合法律规定。依照《最高人民法院关于适用的解释》第四百六十六条的规定，裁定如下：终结本院（2019）豫0381执1401号案件的执行。本裁定送达后立即生效。审 判 长 ：周建辉审 判 员 ：王占和人民陪审员 ：郭凤梅二〇二〇年四月七日书 记 员 ：房冰冰
河南省孟津县人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫0322执776-3号申请执行人：华安安装工程有限公司，住所地：郑州市经三路66号2号楼15层1501号。法定代表人：朱宪法。被执行人：河南格瑞捷智能停车装备有限公司，住所地：许昌市宏腾路西段魏都高新技术产业园。法定代表人：孙辛卯。本院在执行华安安装工程有限公司与河南格瑞捷智能停车装备有限公司建设工程合同纠纷一案中，申请执行人依据已经发生法律效力的（2019）豫03民终3607号民事调解书向本院申请执行，本院于2019年10月11日立案执行。在本案的执行过程中，本院依法采取了下列执行措施：一、2019年10月13日向被执行人发出执行通知书，责令其在限期内履行生效法律文书确定的义务，并报告财产状况，但被执行人至今未履行义务。二、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出协助查询通知，查询被执行人名下的财产，依法冻结了被执行人名下的银行账户，扣划了被执行人名下的银行存款，并已被申请人领取。被执行人名下无登记的房产。被执行人名下无登记的车辆信息。三、通过对被执行人所在地的实地调查，未能查找到被执行人下落和可供执行的财产。四、2019年12月20日依法将被执行人纳入失信人员名单，并对被执行人采取了限制消费的措施。本院通过申请人华安安装工程有限公司提供的联系方式向其告知上述情况，对本案无财产可供执行表示认可，同意终结本次执行程序方式结案。本院认为，经过财产调查未发现其他可供执行财产，依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产，可以再次申请执行。审判长  王武伟审判员  杨向峰审判员  王景博二〇二〇年四月九日书记员  郭艳红
浙江省金华市婺城区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0702民初13443号 原告：金华市粮食收储有限公司，住所地金华市迪耳路210号，统一社会信用代码91330700704534078H。 法定代表人：邵小平。 委托诉讼代理人：朱建辉，浙江一剑律师事务所律师。 委托诉讼代理人：滕继飞，该公司副总经理。 被告：金华市展韬建筑工程有限公司，住所地浙江省金华市金东新区宋濂路1060号，统一社会信用代码913307035705647803。 法定代表人：詹永高，执行董事。 委托诉讼代理人：刘清清、郑玲琳（实习），浙江婺州律师事务所律师。 原告金华市粮食收储有限公司为与被告金华市展韬建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年12月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人滕继飞、朱建辉，被告委托诉讼代理人刘清清、郑玲琳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告逾期竣工违约金181000元。2.由被告承担本案诉讼费。 事实和理由：2016年9月20日，原、被告双方签订建设工程施工合同，约定由被告承建原告位于婺城区马海地金华市粮食收储有限公司直属粮库中心机房、制氮机房改造工程。双方约定合同工期为日历天数30天，双方约定如承包人延误工期的，每天向发包人支付1000元违约金。本工程开工日为2016年9月22日，实际竣工日为2017年4月21日，实际施工日期211日，延误工期181天。根据合同约定被告应当向原告方支付逾期竣工违约金181000元。 被告答辩称：承包关系属实，被告没有延误工期，进场后需等原告把智能化设备安装完毕才能施工。2017年1月10日、4月19日两批设备进场，前期具备施工条件的部分工程已于2016年10月份完工，原告要等全部完工再验收。原告发包不具备开工条件的工程，工期应顺延60天。4号仓土建需电缆等应顺延90天左右。增加工程量、施工方案变更，理应增加工期60天左右。工程成本20万左右，审计价为18万，原告要求违约金18.1万比工程款还多了。合同约定的违约金逾期每天1000元过高，请求法院予以调整。 针对被告答辩意见，原告补充说明：被告所说的上述原因客观存在，但其主张的延误时间不合理。 本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。双方有争议的事实：工期延误的原因。庭审中，原告认可被告承包的部分工程内容已在2016年10月完工，但其承包的全部工程未完工，故不予验收。关于4号仓土建使用电缆影响被告施工以及施工方案变更、增加工程量致工程延期的原因确实存在。但影响工程最后完工的原因是机房门、横梁及地砖铺装需在智能化设备即制氮机、液晶显示屏安装完工后才能施工，故对于前述原因所造成的工期延误可不予考虑。被告提供了智能化设备安装方杭州安鸿科技股份有限公司向原告的工程款支付申请表，证明制氮机、液晶显示屏等设备直至2017年1月10日才到货。原告对该事实予以认可，并承认因制氮机无法进入机房，需将原有门框拆除后重新浇筑横梁，此工程需耗时一个月左右，制氮机、液晶显示屏进入机房安装调试耗时约一个月，之后才能开始铺装地砖及管线扫尾，该工程需耗时十五天左右。故工期顺延至2017年3月25日尚属合理。被告对此予以认可。该工程竣工验收日期为2017年4月21日，双方均认可竣工验收日与实际完工日存在时间差，被告已不能明确说明实际完工日，原告也承认其未及时组织验收，该时间差双方协商确定为十日，故最终因被告原因逾期完工16天。 本院认为，建设工程施工过程中，因施工人原因造成工程延期交付的，施工人应当承担违约责任。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。本案中，原、被告双方签订的机房改造工程施工合同合法有效。被告在施工过程中存在工期延误的情况，造成工期延误既有原告的原因，也由被告自身的原因，但因原告原因延长工期为主要原因。本案工程总价款只有18万元，工程逾期也未给原告造成明显经济损失，根据原、被告双方的过错程度，合同约定每逾期1天违约金1000元过高，本院酌情调整为逾期1天违约金500元，据此被告因支付逾期违约金8000元。原告诉请中合理部分，本院予以支持，其余诉请不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款、第一百一十四条第一、二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下： 一、由被告金华市展韬建筑工程有限公司支付原告工程逾期违约金8000元。 款于本判决生效后三日内付清。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 二、驳回原告其余诉讼请求。 案件受理费1960元，由原告自负1873元，由被告负担87元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于金华市中级人民法院。 审 判 员 韩小飞 二〇二〇年四月一日 代书记员 俞华卿
宁波市江北区人民法院 结 案 通 知 书 （2020）浙0205执549号 中国太平洋财产保险股份有限公司宁波经济技术开发区支公司刘兵： 申请执行人中国太平洋财产保险股份有限公司宁波经济技术开发区支公司与被执行人刘兵保险人代位求偿权纠纷一案，（2019）浙0205民初1210号民事判决书已发生法律效力，申请执行人中国太平洋财产保险股份有限公司宁波经济技术开发区支公司向本院申请强制执行，本院于2020年04月01日依法立案执行，本案在执行过程中，被执行人刘兵已履行完毕。根据《最高人民法院执行案件立案、结案若干问题的意见》第15条的规定，通知如下： 本院（2020）浙0205执549号案件执行完毕。 二〇二〇年四月九日
辽宁省庄河市人民法院民 事 裁 定 书（2020）辽0283民初478号原告：马心悦，男，汉族，1954年7月19日出生，现住庄河市。委托诉讼代理人：钟伟，系辽宁昌汉律师事务所律师。被告：王秉占，男，汉族，1967年1月11日出生，现住大连市花园口经济区。被告：董秀伟，男，汉族，1981年11月15日出生，现住大连市普兰店区。被告：中国平安财产保险股份有限公司大连分公司。营业场所：大连市中山区人民路24号。统一社会信用代码：91210200744394436N。负责人：吴鹏，系该公司总经理。原告马心悦诉被告王秉占、董秀伟、中国平安财产保险股份有限公司大连分公司机动车交通事故责任纠纷一案，本院于2020年1月14日立案。原告马心悦于2020年4月2日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告申请撤诉符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下：准许原告马心悦撤诉。案件受理费5359元，减半收取2680元，由原告马心悦负担。审判员  刘延风二〇二〇年四月七日书记员  王 蔚
重庆市开州区人民法院民 事 裁 定 书（2020）渝0154民初1683号原告：成德权，男，1959年10月3日出生，汉族，住重庆市开州区。被告：王正军，男，1974年9月23日出生，汉族，住江苏省射阳县。原告成德权与被告王正军民间借贷纠纷一案，本院于2020年3月20日立案。原告成德权在本院依法送达交纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第十一项，《最高人民法院关于适用的解释》第二百一十三条规定，裁定如下：本案按原告成德权撤回起诉处理。审判员  熊军二〇二〇年四月三日书记员  付凯
浙江省绍兴市柯桥区人民法院 结 案 通 知 书 （2020）浙0603执937号 本院依据已经发生法律效力的（2019）浙0603民初12347号民事判决书，于2020年02月20日立案执行申请执行人刘子福与被执行人孙社伟侵权责任纠纷一案。执行标的为申请标的38000元及相应的迟延履行期间的债务利息，并由被执行人负担案件受理费475元。执行过程中，本院已向被执行人孙社伟发出执行通知书，并通过网络执行查控系统对被执行人孙社伟的存款、不动产、车辆、有价证券等财产情况进行了查询。于2020年2月29日查封了被执行人孙社伟名下的浙Ｄ×××××长安牌汽车一辆。2020年3月30日，申请执行人刘子福与被执行人孙社伟自行达成执行和解协议，约定：自2020年4月起，每月25日前，孙社伟每月支付给申请人刘子福1000元，直至付清40000元后，申请人放弃其他执行请求。鉴于本案和解履行期限为40个月，系和解长期履行。根据《最高人民法院关于进一步规范近期执行工作相关问题的通知》关于和解长期履行结案方式的要求，现对（2020）浙0603执937号案作终结执行处理。 若被执行人未按照和解协议履行义务，申请执行人可以向法院申请恢复执行。 特此通知。 二〇二〇年四月一日
四川省泸州市龙马潭区人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）川0504民初918号之一 （以正式加盖法院印章的法律文书为准，公开的电子文本仅供参考，不得用于非法用途） 原告：成都吾家晓利信息科技有限公司泸州龙马潭分公司，住所地：四川自贸区川南临港片区蜀泸大道88号5幢3层1号，统一社会信用代码：91510504MA698B7A6E。 法定代表人：王紫砚。 被告：叶泽亮，男，汉族，1988年5月14日生，住四川省富顺县。 原告成都吾家晓利信息科技有限公司泸州龙马潭分公司于2020年3月25日向本院申请诉前财产保全，请求对被告叶泽亮名下价值6214元的财产采取保全措施并已提供担保，本院已依法采取了相应的保全措施。现本案被告叶泽亮已就全部债务自行履行完毕，原告成都吾家晓利信息科技有限公司泸州龙马潭分公司于2020年4月7日自愿撤回本次诉讼并向本院提交了解除财产保全申请书。 本院认为，原告的解除财产保全的申请符合法律规定，应依法予以支持。据此，依照《最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）的解释》一百六十六条之规定，裁定如下： 解除本院对被告叶泽亮名下价值6214元的财产的查封、扣押、冻结措施。 本裁定立即开始执行。 如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。 审判员  熊兵 二〇二〇年四月七日 书记员  姚丽
大连市普兰店区人民法院民 事 裁 定 书（2020）辽0214民初1599号原告：**枝，女，1937年1月6日出生，汉族，住大连市普兰店区。被告：贾玉兰，女，1956年2月10日出生，汉族，住大连市普兰店区。被告：贾玉清，女，1960年1月4日出生，汉族，住大连市普兰店区。被告：贾春凤，女，1963年2月12日出生，汉族，住大连市普兰店区。被告：贾玉英，女，1966年3月16日出生，汉族，住大连市金州区。被告：贾传福，男，1968年7月24日出生，汉族，住大连市普兰店区。原告**枝与被告贾玉兰、贾玉清、贾春凤、贾玉英、贾传福赡养费纠纷一案，本院立案后，2020年4月7日，原告**枝经传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十三条、第一百五十四条第一款第十一项规定，裁定如下：本案按原告**枝撤诉处理。案件受理费减半收取50元，由原告**枝负担。审判员  王静二〇二〇年四月七日法官助理刘坚壮书记员孙玉颖
山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院结 案 通 知 书（2020）鲁1091执16号威海双丰物业服务有限责任公司、韩桂菊：申请执行人威海双丰物业服务有限责任公司与被执行人韩桂菊物业服务合同纠纷一案，山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院作出的（2019）鲁1091民初2509号民事判决书已经发生法律效力，申请执行人向本院申请强制执行，现被执行人已按生效法律文书确定的内容履行了义务。依照最高人民法院印发《关于执行案件立案、结案若干问题的意见》的通知第十五条规定，通知如下：山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院（2020）鲁1091执16号案件执行完毕。执行员  高鹏二〇二〇年四月三日书记员  周健
辽宁省义县人民法院执 行 裁 定 书（2020）辽0727执215号之一申请执行人海南中和农信小额贷款有限公司，住所地海南省海口市。法定代表人刘某某，总经理。被执行人李某，男性，1989年1月29日出生，汉族，农民，住辽宁锦州义县。义县人民法院（2019）辽0727民初1628号民事判决书已经发生法律效力，但被执行人李某至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条的规定，裁定如下：冻结被执行人李某在财付通支付科技有限公司085e9858e6785682b6b38ddf5@wx.tenpay.com账户内存款人民币1209.06元，冻结期限为十二个月。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  单学文审判员  李超智审判员  孙安国二〇二〇年四月九日法官助理李海龙书记员刘辉
浙江省杭州市余杭区人民法院 结 案 通 知 书 （2020）浙0110执1161号 赵伟、俞伶俐： 杭州上亿亿贤商业投资管理有限公司： 申请执行人赵伟、俞伶俐与被执行人杭州上亿亿贤商业投资管理有限公司房屋租赁合同纠纷一案，现已执行完毕，本案以执行完毕方式结案。 特此通知。 二〇二〇年四月七日 附联系方式： 杭州市余杭区人民法院执行局承办人：郭良，联系电话：0571-89276695。 杭州市余杭区南苑街道世纪大道西158号，邮编：311100。
河南省灵宝市人民法院执 行 裁 定 书(2020)豫1282执418号申请执行人：灵宝市鑫盛墙体建材厂，住所地灵宝市浊峪村。法定代表人：党换勤。被执行人：邓超，男，1966年07月03出生，汉族，住四川省阆中市。被执行人：河南伟宸建设工程有限公司，住所地灵宝市五龙路桐沟桥西。法定代表人：何金波。本院依据已经发生法律效力的（2016）豫1282民初3419号判决，依法向被执行人发出执行通知书，责令被执行人履行生效法律文书确定的义务，但被执行人至今未予履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条，《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32条的规定，裁定如下：冻结被执行人的银行账户，冻结期限为一年。本裁定立即执行。审判员  牛碧波二〇二〇年四月五日书记员  盛红波
杭州市富阳区人民法院 执 行 裁 定 书 (2020)浙0111执776号之一 申请执行人:浙江民泰银行股份有限公司杭州富阳支行，住所地杭州富阳区富春街道体育馆路425号。统一社会信用代码：913301835551566587。 法定代表人：杨回春，行长。 被执行人刘林国，男，1982年10月25日出生，住杭州市富阳区。 被执行人丁国金，男，1960年11月22日出生，住杭州市富阳区。 申请执行人浙江民泰银行股份有限公司杭州富阳支行申请执行被执行人丁国金、刘林国保证合同纠纷一案，本院作出的（2019）浙0111民初7841号民事调解已经发生法律效力，被执行人丁国金、刘林国未自觉履行民事判决确定的义务，申请执行人浙江民泰银行股份有限公司杭州富阳支行向本院申请强制执行，本院于2020年3月13日立案执行。执行标的为丁国金、刘林国共同支付申请执行人浙江民泰银行股份有限公司杭州富阳支行案款3023433.67元。负担案件诉讼费15697.5元、执行费32634元。 立案执行后，本院于2020年3月13日向被执行人丁国金、刘林国发出执行通知书、财产申报令，要求被执行人丁国金、刘林国履行生效法律文书确定的义务同时向本院申报财产，被执行人刘林国已申报财产。 执行过程中本院依法通过执行查控系统对被执行人丁国金、刘林国名下的银行存款、不动产、车辆、有价证券等财产进行查询，被执行人丁国金名下房产经本院评估、拍卖，已处置变现，被执行人丁国金名下浙江富阳农村商业银行股份有限公司股金已由本院拍卖处置变现，被执行人丁国金名下浙Ａ×××××奥迪轿车由本院拍卖处置变现。被执行人刘林国名下车辆本院已拍卖处置变现，用以支付诉讼费、执行费。其他已无财产可供执行，因破产程序清偿金额尚未确定，暂无法制作分配方案。 上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已约谈浙江民泰银行股份有限公司杭州富阳支行。其已签字确认，同意终结本次执行程序。 综上，被执行人丁国金、刘林国暂无财产可供执行，本案符合终结本次执行程序条件，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下： 终结本院（2020）浙0111执776号案的本次执行程序。 申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有财产可供执行的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。 本裁定送达后立即生效。 执 行 员 洪勤方 二〇二〇年四月一日 代书记员 喻思敏
金华市金东区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0703民初5062号 原告：张如意，男，1981年8月11日出生，汉族，住金华市婺城区。 被告：杨根广，男，1983年11月13日出生，汉族，住浙江省金华市金东区。 原告张如意诉被告杨根广运输合同纠纷一案，本院于2019年10月25日立案受理。依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告张如意到庭参加诉讼，被告杨根广经合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告张如意诉称：1、判令被告立即支付运费17000元；2、本案诉讼费用由被告承担。 事实与理由：2017年期间，被告承包工程所需的沙石料，由原告运输，共计运费17000元。2019年2月2日被告亲手出具欠条一张。后经原告多次催讨，但被告以种种理由拖延，被告严重侵犯了原告的合法权益。 原告张如意为证明自己的主张向本院提交以下证据： 欠条一份，证明欠款的事实。 被告杨根广经本院依法传唤，未到庭参加诉讼，未进行未答辩，未向本院提供证据，视为放弃其享有的相关诉讼权利。 本院对原告提交的证据予以确认。 经审理查明：原被告双方口头约定，由原告张如意为被告杨根广运输沙石料。2019年2月2日经双方结算，被告向原告出具欠条一份，载明“今欠张如意运费17000元，壹万柒仟元整”。此款，经原告催要未果，遂成诉。 本院认为：原被告之间系运输合同关系，双方意思表示真实，不违反法律规定，故为有效的民事法律行为。原告按约履行义务，而被告未能全部付清运费，应承担相应的民事责任。原告诉求被告支付运费17000元，合理合法，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第二百八十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下： 被告杨根广应于判决书生效后十日内支付原告张如意运费17000元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费226元（原告已预交），由被告杨根广承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于金华市中级人民法院。 审 判 长  张 靖 人民陪审员  陈红星 人民陪审员  邵慧杰 申请执行时效二年 二〇二〇年四月七日 代书 记员  傅琳红
文书内容济南高新技术产业开发区人民法院民 事 裁 定 书（2020）鲁0191民初1525号原告：王立国，男，1964年10月20日生，汉族，住济南市历城区。被告：申庆岩，男，1989年9月1日生，汉族，住山东省莘县。被告：中国人民财产保险股份有限公司济南市分公司，住所地济南市历下区黑虎泉北路149号。负责人：孙建。原告王立国与被告申庆岩、中国人民财产保险股份有限公司济南市分公司机动车交通事故责任纠纷一案，本院于2020年3月25日立案，原告王立国在本院依法送达缴纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用解释》第二百一十三条规定，裁定如下：本案按王立国撤回起诉处理。审判员  万立波二〇二〇年四月三日书记员  李晓莎
苏州市吴中区人民法院民 事 裁 定 书（2020）苏0506民初390号原告：路鹏宇，男，1994年4月22日，汉族，住址吉林省龙井市。被告：苏州君泓宬餐饮管理有限公司，住所地江苏省苏州市吴江区黎里镇浒泾南路29号3幢2号。法定代表人：葛瑞连。原告路鹏宇与被告苏州君泓宬餐饮管理有限公司特许经营合同纠纷一案，本院于2020年1月9日立案。原告向本院提出诉讼请求：1、解除双方于2019年7月25日签订的服务合同；2、判令被告返还原告运营指导服务费5万元及保证金5000元，及资金占有损失(以55000元为基数，自起诉之日起至实际支付之日止，按年利率6%计算)；3、诉讼费由被告承担。事实和理由：在被告方的宣传下，原告于2019年7月25日与被告签订了服务合同，约定原告在吉林省××朝阳区开设茶忆花谷加盟店，由被告提供专业的运营管理指导及咨询服务。在合同签订后原告支付50000元运营指导服务费及5000元保证金。在合同签订后，原告积极筹划开店事宜，但被告一直怠于履行自己的运营指导义务，导致原告迟迟不能开店营业。后原告向被告提出解除合同并返还费用的要求亦被被告方拒绝。被告不履行合同的行为，已经造成原告巨大损失，双方之间失去信任基础，该合同无法继续履行。本院经审查认为，本案系特许经营合同纠纷，属于知识产权纠纷，本院对知识产权纠纷无管辖权。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十六条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百一十一条之规定，裁定如下：本案移送至江苏省苏州市中级人民法院审理。审判员  李艳行二〇二〇年四月八日书记员  罗瑞艳
辽宁省庄河市人民法院民 事 裁 定 书（2020）辽0283民初531号原告：庄河中燃城市燃气发展有限公司，住所地庄河市昌盛街道庄打路100号，统一社会信用代码91210283687091542A。法定代表人：王海。委托诉讼代理人：刘飞，男，1982年6月6日出生，汉族，系该公司法务经理，住庄河市。委托诉讼代理人：王东，女，1985年12月22日出生，汉族，系该公司员工，住庄河市。被告：大连新海水产有限公司，住所地辽宁省庄河市新华街道站前委，统一社会信用代码912102836960482043。法定代表人：相新华，系该公司经理。委托诉讼代理人：金克发，系辽宁昌汉律师事务所律师。原告庄河中燃城市燃气发展有限公司与被告大连新海水产有限公司不当得利纠纷一案，本院于2020年1月15日立案。原告庄河中燃城市燃气发展有限公司于2020年4月10日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告的申请符合法律规定，准予撤诉。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许庄河中燃城市燃气发展有限公司撤诉。案件受理费4139元由原告负担。审判员  任彩娥二〇二〇年四月十日书记员  娄严文
河南省驻马店市驿城区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫1702执恢180号申请执行人郭玲菱，女，1970年6月12日出生，汉族，住驻马店市驿城区。被执行人张丽叶，又名张春霞，女，1978年1月20日出生，汉族，住平舆县。公民份号码412827197801200066。本院依据已经发生法律效力的(2015)驿民初字第6462号民事判决书，责令被执行人张丽叶履行生效法律文书确定的义务，但被执行人至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条的规定，裁定如下：冻结、划拨、提取被执行人张丽叶银行存款或其它收益20万元或查封、扣押其相应价值的财产。本裁定送达后即发生法律效力。审判长 赵波审判员王永强审判员 张   建   军二〇二〇年四月十五日书记员 罗   艳   超
德州市德城区人民法院民 事 裁 定 书（2020）鲁1402民初193号原告：高嘉兴，女，汉族，1977年3月12日出生，住德州市。被告：山东爱老健康产业有限公司，住所地：山东省济南市天桥区济洛路61号泺广场4号楼1-102。原告高嘉兴诉被告山东爱老健康产业有限公司房屋租赁合同纠纷一案，于2020年1月7日向本院提起诉讼。本院受理后，在审理过程中，原告向本院提出撤诉申请。本院认为，原告的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款、第一百五十四条第一款第（五）项之规定，裁定如下：准许原告对被告山东爱老健康产业有限公司撤回起诉。案件受理费499元，由原告高嘉兴承担。审判员  高学华二〇二〇年四月三日书记员  靳婷婷
黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院民 事 裁 定 书（2020）黑0206民初31号原告：王培云，女，1952年3月8日出生，汉族，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区。原告：姜吉坤，男，1949年1月3日出生，汉族，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区。被告：齐齐哈尔一重房地产开发有限公司，住所地黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平路13街区8栋，统一社会信用代码91230206758663764P。法定代表人：高德成，系该公司总经理。第三人：华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂，住所地黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区沿江路132号，统一社会信用代码91230200565170066D。负责人：王相军，系该厂厂长。原告王培云、姜吉坤与被告齐齐哈尔一重房地产开发有限公司，第三人华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂不当得利一案，本院于2020年1月10日立案，原告王培云、姜吉坤于2020年4月14日向本院提出撤诉申请。本院认为,原告王培云、姜吉坤的撤诉申请意思表示真实,理由充分,符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定,裁定如下:准许原告王培云、姜吉坤撤诉。案件受理费50.00元,减半收取25.00元,由原告王培云、姜吉坤负担。审判员  王英凯二〇二〇年四月十四日书记员  赵 蕾
山东省沂南县人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）鲁1321财保116号 申请人：秦德学，男，1947年2月9日出生，住山东省沂南县。 被申请人：刘凤花，女，1980年7月20日出生，住山东省沂南县。 申请人秦德学于2020年4月2日向本院提出诉前财产保全申请，请求查封被申请人刘凤花所有的鲁Ｑ×××××号小型轿车，保全价值4万元；并向本院提供鲁（2018）沂南县不动产权第××号房产作担保。 本院经审查认为，申请人的申请符合法律规定，应予支持，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条的规定，裁定如下： 一、查封被申请人刘凤花所有的鲁Ｑ×××××号小型轿车，保全价值4万元。 二、查封申请人秦德学向本院提供担保的刘映霞、秦雷所有的鲁（2018）沂南县不动产权第××号房产。 案件申请费420元，若申请人在保全措施实施后三十日内不提起诉讼的，由申请人承担；若提起诉讼的，由败诉方承担。 本裁定立即开始执行。 如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。 申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或应当仲裁不依法提起仲裁的，本院将依法解除保全。 审判员  高雁坤 二〇二〇年四月二日 书记员  曹 倩
河南省封丘县人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫0727执2074号申请执行人：王新院，男，1970年12月6日生，汉族，住封丘县。被执行人：王德学，男，1984年10月18日生，汉族，住封丘县。申请执行人王新院与被执行人王德学劳务合同纠纷一案，申请执行人王新院于2019年10月9日向本院申请强制执行。2019年10月10日，本院依法向被执行人王德学送达了执行通知书、报告财产令及传票，责令被执行人王德学履行生效文书义务，并向本院报告其财产情况。2020年3月27日，申请执行人王新院与被执行人王德学达成执行和解协议，申请执行人王新院向本院申请撤回执行申请。依照《最高人民法院关于适用的解释》第四百六十六条之规定，裁定如下:终结(2019)豫0727执2074号的执行。本裁定送达后立即生效。审判员  丁士阔二〇二〇年四月二日书记员  贾翠翠
山东省青岛市即墨区人民法院民 事 裁 定 书（2019）鲁0282民初11040号原告：马杰，男，1996年7月1日出生，汉族，住山东省东平县,确认送达地址：山东省东平县。委托诉讼代理人：林国栋，山东惠哲律师事务所律师。被告：王乾明，男，1994年10月19日出生，汉族，住山东省东平县。原告马杰与被告王乾明占有排除妨害纠纷一案，本院于2019年12月5日立案。原告马杰于2020年4月7日向本院提出书面撤诉申请，申请撤回对被告王乾明的起诉。本院认为，原告的撤诉申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下：准许原告马杰撤回对被告王乾明的起诉。案件受理费100元,减半收取50元，由原告马杰负担。审 判 员  张国先人民陪审员  徐洪竹人民陪审员  姜寿岱二〇二〇年四月七日书 记 员  于桂平
哈尔滨铁路运输法院 执 行 案 件 结 案 通 知 书 （2020）黑7101执186号 **、科美地健康科技有限公司： 黑龙江省高级人民法院、哈尔滨铁路运输中级法院指令本院执行的**与科美地健康科技有限公司劳动争议一案，经执行，现科美地健康科技有限公司已经全部履行完毕，执行金额4500元，已给付申请执行人。根据最高人民法院《关于执行案件立案、结案问题的意见》第十五条第一款之规定，该案已执行完毕，按执行完毕方式结案。 二〇二〇年四月三日
河南省巩义市人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫0181执4788号之一申请执行人：刘亮亮，男，1988年10月21日出生，汉族，住河南省巩义市。申请执行人：贾昌，男，1983年12月10日出生，汉族，住河南省巩义市。被执行人：河南阳光联盟酒城酒业有限公司，住所地河南省巩义市成套开关厂院内，统一社会信用代码：91410181586013625H。被执行人：刘茂坤，男，1965年10月9日出生，汉族，住河南省巩义市。被执行人：邵会娟，女，1972年11月11日出生，汉族，住河南省巩义市。关于刘亮亮、贾昌申请执行河南阳光联盟酒城酒业有限公司、刘茂坤、邵会娟债权转让合同纠纷一案，河南省巩义市人民法院作出的（2019）豫0181民初3058号民事判决书已发生法律效力。申请执行人张青利于2019年9月25日向本院提出执行申请，本院于2019年9月25日立案执行。在执行过程中，本院采取了以下执行措施：一、本院于2019年10月18日发出执行通知书、报告财产令，并于2019年9月26日提起网络查询，未发现被执行人河南阳光联盟酒城酒业有限公司名下有可供执行的银行存款、车辆、公司股权、证券、互联网银行财产信息，被执行人刘茂坤名下有车牌号为豫Ａ×××××号汽车一辆、车牌号为豫Ａ×××××号汽车一辆、车牌号为豫Ａ×××××号汽车一辆，被执行人邵会娟名下有车牌号为豫Ａ×××××号汽车一辆、豫Ａ×××××号汽车一辆，以上车辆均被本案查封，但均为轮候查封，未发现被执行人刘茂坤、邵会娟名下有可供执行的银行存款、公司股权、证券、互联网银行财产信息；二、本院于2019年10月20日向河南阳光联盟酒城酒业有限公司、刘茂坤、邵会娟发出限制消费令，对其采取限制高消费措施；三、申请人刘亮亮、贾昌保全了被执行人河南阳光联盟酒城酒业有限公司、巩义市成套开关厂在巩义市人民法院执行局（2019）豫0181执1833号案件的执行款80000元，我院于2019年11月6日将该款交付于申请人；四、本院于2019年10月17日前往巩义市住房保障和房产管理中心查询被执行人河南阳光联盟酒城酒业有限公司、刘茂坤、邵会娟名下的房产登记信息。经调查被执行人河南阳光联盟酒城酒业有限公司、刘茂坤在户籍地房产登记中心无房产登记信息，邵会娟名下有位于巩义市建设路98号附1号5号楼1单元10层1001房产一套，该房产已被洛阳市涧西区人民法院拍卖；五、本院于2020年4月8日查封了被执行人邵会娟在河南省阳光联盟酒城内那啥二锅头（清香型白酒，42%vol，475ml*12瓶/箱）84箱、天宝洞藏郎酒（浓香型白酒，50%vol，500ml*6瓶/箱）7箱、金牌特曲（浓香型白酒，52%vol，500ml*6瓶/箱）5箱、传世清香（宝丰）（清型白酒，52%vol，500ml*6瓶/箱）19箱、泸州老窖（金品浓香）（浓型白酒，52%vol，450ml*6瓶/箱）25箱、泸纯9K（浓香型白酒，52%vol，500ml*6瓶/箱）6箱、泸纯淡雅（浓香型白酒，52%vol，500ml*6瓶/箱）4箱、泸纯K9（浓香型白酒，52%vol，500ml*6瓶/箱）2箱、沙仑·美琪干红葡萄酒（750ml*6瓶/箱）1箱、百年好合（庐州）（浓香型白酒，52%vol，500ml*6瓶/箱）4箱、杜甫典藏（浓香型白酒，52%vol，500ml*6瓶/箱）3箱、BodegaNiraSradeLasVirtudes（西班牙干红，500ml*6瓶/箱）10箱、特雷斯精制干红葡萄酒（干红，750ml*6瓶/箱）8箱、三九冰红葡萄酒（750*6瓶/箱）3箱、邵泉春（浓香型白酒，46%vol，450ml*12瓶/箱）16箱、沱牌柔和（浓香型白酒，50%vol，500ml*6瓶/箱）6箱、泸州窖酒·窖藏原酿（浓香型白酒，52%vol，500ml*6瓶/箱）29箱、沱牌139（浓香型白酒，50%vol，500ml*6瓶/箱）34箱、黄头山（浓香型白酒，52%vol，500ml*6瓶/箱）10箱、陶香纯厚酒9年头（浓香型白酒，45%vol，100ml*32瓶/箱）18箱、今世缘·喜地缘（浓香型白酒，52%vol，500ml*6瓶/箱）10箱、泸州贡畅享（浓香型白酒，52%vol，500ml*6瓶/箱）4箱、赖氏烧坊酒（酱香型白酒，53%vol，500ml*6瓶/箱）2箱、邵泉经典（浓香型白酒，45%vol，235ml*15瓶/箱）125箱、今世缘·真酿（浓香型白酒，52%vol，500ml*6瓶/箱）4箱、美国红提子酒（740ml*6瓶/箱）38箱，各种酒类共计477箱，申请执行人提出书面申请表示暂不需要法院处置。六、本院于2019年10月15日向申请执行人发出提供被执行人财产状况通知书，截止约谈时申请执行人未提供被执行人有可供执行的财产线索；七、本院于2019年9月26日、2019年11月8日、2020年2月14日、2020年4月8日再次对被执行人河南阳光联盟酒城酒业有限公司、刘茂坤、邵会娟提起网络查询，未发现被执行人河南阳光联盟酒城酒业有限公司、刘茂坤、邵会娟名下有可供执行的银行存款、车辆、公司股权、证券、保险、互联网银行财产、不动产登记信息；八、由于被执行人河南阳光联盟酒城酒业有限公司、刘茂坤、邵会娟未按照报告财产令要求在期限内申报财产信息，违反财产报告制度，本院于2019年10月23日决定对其纳入失信名单。截止2020年4月9日本案申请执行人已实际受偿70895元。本院于2020年4月9日对申请执行人做了终本约谈，告知其本案的执行情况、采取的财产调查措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果，并听取其对终结本次执行程序的意见。本院认为在执行中本院通过网络查询和传统查询均未发现被执行人河南阳光联盟酒城酒业有限公司、刘茂坤、邵会娟名下有可供执行的财产，已穷尽执行措施。申请执行人也未能向本院提供被执行人名下有可供执行的财产线索，且本院已听取了申请执行人的意见，本案符合《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》的条件，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向执行法院申请恢复执行，申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后立即生效。审判长  魏化冰审判员  李敬宾审判员  李喜昌二〇二〇年四月九日书记员  李自卫
浙江省瑞安市人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）浙0381执550号 申请执行人瑞安市鑫达鞋模有限公司，住所地瑞安市莘塍街道莘塍工业区。 法定代表人林培忠。 委托代理人（特别授权）张理雨、朱晓双，浙江海雨律师事务所律师。 被执行人夏光土，男，1968年9月18日出生汉族，住瑞安市。 申请执行人瑞安市鑫达鞋模有限公司与被执行人夏光土买卖合同纠纷一案，本院作出的（2019）浙0381民初12815号民事判决，已于2018年12月24日发生法律效力。申请执行人于2020年1月13日向本院申请执行，要求被执行人偿付货款78000元及利息损失（以78000元为基数，从2019年10月18日起按年利率4.35%计算至实际履行完毕之日止）。本案于同日立案执行。 立案后，本院于2020年1月15日向被执行人送达执行通知书、财产申报令、查询告知书，责令被执行人于通知书送达之日七日内履行法定义务，但被执行人未在规定的期限内履行法定义务。本院向申请执行人送达了举报被执行人财产线索通知书,但申请执行人未能提供被执行人的财产或财产线索。 在执行过程中，本院依法通过网络执行查控系统及登门临柜方式向相关金融机构、不动产登记服务中心、车辆管理部门、市场监督管理局等相关部门查询被执行人的财产情况，并走访了被执行人户籍地。查明被执行人的财产情况如下：1、被执行人名下仅有小量存款，无执行价值。2、被执行人名下没有车辆登记信息，无工商登记信息。3、被执行人在瑞安市范围内没有不动产登记信息。4、去被执行人户籍地调查，未发现被执行人下落及相关财产信息。 另查明，被执行人另有债务在本院立案执行，现尚未履行完毕。 就本院前期查封、冻结的财产，申请执行人应于查封、冻结期限届满前30日书面向本院申请续封或续冻，逾期未申请最终导致无法执行的，由申请执行人自行承担相应法律后果。 以上事实有查询房地产函、“点对点”、“总对总”查询清单、谈话笔录等材料在案佐证。 现申请执行人未提供被执行人可供执行的财产或财产线索。因被执行人在规定期限内未向本院报告财产情况及履行义务，为督促被执行人履行法律文书确定的义务，本院依法将被执行人纳入失信被执行人名单及限制其高消费并布控。本院将上述执行情况向申请执行人反馈并告知其本院拟终结本次执行程序及相应的法律后果，申请执行人无异议，并同意本次执行程序终结。 本院认为，由于被执行人暂无财产可供执行，本案本次执行程序可先予终结。终结本次执行程序后，申请执行人享有要求被执行人继续履行债务的权利，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。据此，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下： 本院（2020）浙0381执550号案本次执行程序终结。 如申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。 本裁定送达后立即生效。 (此页无正文) 审判长  杨伟荣 审判员  王建群 审判员  吴国豪 二〇二〇年四月七日 书记员  高倩蒙
重庆市渝北区人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）渝0112民初6840号 原告：彭雪莲，女，1985年11月4日出生，汉族，住四川省资阳市安岳县。 被告：两江新区凡天食品经营部，住所地重庆市渝北区观月大道496号附17号，统一社会信用代码92500000MA604P3T4P。 经营者：舒健。 原告彭雪莲与被告两江新区凡天食品经营部产品责任纠纷一案，本院于2020年4月1日立案。原告彭雪莲在本院依法送达交纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百一十三条规定，裁定如下： 本案按彭雪莲撤回起诉处理。 审判员  廖丹 二〇二〇年四月九日 书记员  任丹
浙江省慈溪市人民法院 结 案 通 知 书 （2020）浙0282执恢303号 郑亚国： 孙新南： 申请执行人郑亚国与被执行人孙新南民间借贷纠纷一案，（2013）甬慈浒商初字第00601号法律文书已经发生法律效力，申请执行人郑亚国在本院申请强制执行，本院于2020年4月8日立案执行，本案在执行过程中，被执行人已经履行完毕。根据《最高人民法院执行案件立案、结案若干问题的意见》第15条的规定，通知如下： 本院（2020）浙0282执恢303号案件执行完毕。 二〇二〇年四月十日 承办人：寿森坤电话：0574-63912762
江苏省宿迁市宿城区人民法院 行 政 裁 定 书 （2020）苏1302行审85号 申请人沭阳县市场监督管理局，住所地沭阳县北京北路11号。 法定代表人丁建政，该局局长。 委托代理人吴建宁、魏鑫，该局工作人员。 被申请人沭阳县大连路液化气站，住所地沭阳县沭城镇大连路。 投资人徐效猛。 申请人沭阳县市场监督管理局（以下简称沭阳市场局）认定被申请人沭阳县大连路液化气站（以下简称大连路液化气站），违反《中华人民共和国产品质量法》第三十九条的规定，销售不合格的液化石油气，根据《中华人民共和国产品质量法》第五十条的规定，于2019年6月18日对被申请人作出沭市监案字〔2019〕000043号《行政处罚决定书》，决定：1、没收违法所得8196.72元；2、罚款64200元。罚没合计72396.72元上缴国库。该处罚决定书于同年6月19日送达被申请人。被申请人收到处罚决定书后，在法定期限内未提起行政复议或行政诉讼，亦未履行处罚决定所确定的义务，申请人沭阳市场局于2020年2月17日向被申请人送达《行政决定履行催告书》，催告被申请人及时缴罚款。被申请人在规定的期限内，既未提出异议也未履行义务。申请人沭阳市场局根据《中华人民共和国行政强制法》的相关规定，向本院申请强制执行罚没款72396.72元。 本院依法组成合议庭经审查认为,《中华人民共和国产品质量法》第三十九条规定：“销售者销售产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”第五十条规定：“在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额百分之五十以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”本案中，申请人沭阳市场局认定被申请人违反《中华人民共和国产品质量法》的规定，销售不合格的液化石油气，其所作出的处罚决定有事实和法律依据，程序合法，且未超越法定幅度。综上，申请人沭阳市场局申请执行的行政行为，符合《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条第一款规定的执行条件。依照《中华人民共和国行政强制法》第五十七条之规定，裁定如下： 申请人沭阳县市场监督管理局作出的沭市监案字〔2019〕000043号《行政处罚决定书》，本院准予进入执行程序，由沭阳县人民法院执行。 申请执行费由被申请人沭阳县大连路液化气站负担。 本裁定书送达后即发生法律效力。 审判长  宁辉远 审判员  许红会 审判员  徐二海 二〇二〇年四月十日 书记员  席 希
广西壮族自治区柳州市城中区人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）桂0202执3116号 申请执行人:陶绍平，男，1962年12月25日出生，壮族，住广西柳州市城中区。 被执行人：杨春，男，1968年2月1日出生，汉族，住广西鹿寨县。 本院在执行陶绍平与杨春民间借贷纠纷一案中，经依法查询被执行人的户籍、婚姻登记、银行存款、房地产登记、车辆登记、工商登记、社会保险缴纳等情况，查明被执行人没有可供执行财产。申请执行人也未能向本院提供被执行人的财产情况及线索。现申请执行人尚未能实现的债权为96932.0元及利息。 本院认为，本院在执行中依法穷尽了财产调查措施，已查明被执行人暂没有可供执行财产，申请执行人未能向本院提供被执行人其他财产线索，本案暂无具备执行条件。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下： 终结广西壮族自治区柳州市城中区人民法院（2019）桂0202执3116号一案的本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。 本裁定送达后立即生效。 审 判 长 陈道远 审 判 员 罗安长 审 判 员 周芷宇 二〇二〇年三月三十日 法官助理 曾 伟 代书记员 李 慧
浙江省余姚市人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）浙0281执异40号 异议人（案外人）：余姚市宝丰汽车销售租赁服务有限公司。住所地：余姚市凤山街道九垒山同泽路1-2号。统一社会信用代码：91330281772312290M。 法定代表人：胡培来。 申请执行人：余姚市通易汽车销售有限公司。住所地：余姚市凤山街道同光村。统一社会信用代码：91330281MA2CKD9G48。 法定代表人：洪炳庆。 被执行人：浙江恒达农业发展有限公司。住所地：余姚市东郊工业园区。统一社会信用代码：91330281739497924A。 法定代表人：沈文良，该公司执行董事。 被执行人：康雪芬，女，1968年1月31日出生，汉族，住余姚市。 被执行人：沈文良，男，1966年10月7日出生，汉族，住余姚市。 本院在执行（2019）浙0281执1917号申请执行人余姚市通易汽车销售有限公司与被执行人浙江恒达农业发展有限公司、康雪芬、沈文良金融借款合同纠纷一案中，异议人余姚市宝丰汽车销售租赁服务有限公司提出执行异议，要求本院认可异议人的租赁期限至2028年7月13日，对其承租的被执行人浙江恒达农业发展有限公司名下位于余姚市城区同光村的房地产进行带租拍卖；如不认可租赁权，则将承租房地产中地上建筑物的相应拍卖款优先受偿异议人。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。 异议人余姚市宝丰汽车销售租赁服务有限公司称：余姚市人民法院在执行（2019）浙0281执1917号申请执行人余姚市通易汽车销售有限公司与被执行人浙江恒达农业发展有限公司、康雪芬、沈文良金融借款合同纠纷一案中，拟对登记在被执行人浙江恒达农业发展有限公司名下位于余姚市××同光村的房地产［余房权证城区字第××号、余国用（2009）第06587号]进行拍卖处理。异议人是该房地产的其中一个承租人，于2010年7月13日与浙江恒达农业发展有限公司签订《厂房租赁合同书》，约定租期从2010年7月15日起到2020年7月14日，年租金为222240元，前五年租金不变，后五年每年按上年度的1.075倍递增，每年6月30日前一次性付清。2016年6月30日，厂房租赁合同双方又签订《续租补充协议》，约定原租期延长8年，到2028年7月13日为止。异议人认为，根据这两份租赁协议，要求法院认可异议人的租赁期限到2028年7月13日为止，在拍卖涉案房地产时进行带租拍卖；如不能认可《续租补充协议》的效力，则将异议人出资建造的地上建筑物所对应的拍卖款优先赔偿异议人。 异议人余姚市东兴汽车销售服务有限公司向本院提交《厂房租赁合同书》复印件、《续租补充协议》复印件各一份。 本院经审查查明：2013年12月27日，原债权人浙商银行股份有限公司宁波余姚支行与被执行人浙江恒达农业发展有限公司签订最高额抵押合同，约定以浙江恒达农业发展有限公司名下位于余姚市××同光村的房地产［余房权证城区字第××号、余国用（2009）第06587号]为抵押物，为抵押人所欠浙商银行股份有限公司宁波余姚支行的款项提供抵押担保。2013年12月30日办理了抵押登记。2017年9月29日，申请执行人中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司与原债权人浙商银行股份有限公司宁波余姚支行签订债权转让合同，并完成了债权转让手续。就该笔本金为8982219元的债权，本院审理后作出（2017）浙0281民初614号民事判决书。申请执行人中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司根据该民事判决书申请强制执行，要求实现抵押债权。此后，该笔债权转让给了余姚市通易汽车销售有限公司。异议人余姚市宝丰汽车销售租赁服务有限公司与被执行人浙江恒达农业发展有限公司于2010年7月13日签订的《厂房租赁合同书》，约定租赁期限为2010年7月15日起到2020年7月14日止。该租赁合同第11.1约定：“在租赁期限内如乙方须对租赁物进行装修、改建，须事先向甲方提交装修、改建涉及方案，并经甲方同意，同时须向政府有关部门申报同意。如装修、改建方案可能对公用部分及其他相邻用户影响的，甲方可对该部分方案提出异议，乙方应予以修改、改建。改建、装修费用由乙方承担。租赁期满后由乙方无条件恢复原貌，费用由乙方承担。2016年7月15日，《厂房租赁合同书》的合同双方还签订过《续租补充协议》，延长了原定的租赁期限。 本院认为：抵押权设立后抵押财产出租的，该租赁关系不得对抗已登记的抵押权。异议人余姚市宝丰汽车销售租赁服务有限公司与被执行人浙江恒达农业发展有限公司于2010年7月13日签订的《厂房租赁合同书》，约定租赁期限为2010年7月15日起到2020年7月14日止。涉案的浙江恒达农业发展有限公司名下位于余姚市××同光村的房地产［余房权证城区字第××号、余国用（2009）第06587号]，在2013年12月30日设立抵押，现申请执行人余姚市通易汽车销售有限公司要求实现抵押债权，故2016年7月15日签订的《续租补充协议》，不得对抗抵押权的实现。至于异议人余姚市宝丰汽车销售租赁服务有限公司要求将其出资建造的地上建筑物所对应的拍卖款优先赔偿给其的请求，本院认为异议人既然主张在2010年7月13日签订的《厂房租赁合同书》约定的租赁期限届满后再延长八年租期，表明其愿意将《厂房租赁合同书》约定到2020年7月14日的租期履行完毕。而根据《厂房租赁合同书》的约定，在2020年7月14日租赁期限届满后，租赁物上异议人所装修、改建的物品应当恢复原貌，即租赁期满后，租赁物上不会存在异议人出资建造的地上建筑物。故异议人的该项请求亦不能支持。综上，异议人的异议请求不能成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议若干问题的规定》第十七条、《中华人民共和国物权法》第一百九十条的规定，裁定如下： 驳回异议人余姚市宝丰汽车销售租赁服务有限公司的执行异议。 异议人、当事人如不服本裁定，认为原判决、裁定错误的，依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自裁定送达之日起十五日内向本院提起诉讼。 审 判 长  严波 审 判 员  卢斌 人民陪审员  黄芳 二〇二〇年四月七日 代书 记员  孙琦
厦门市思明区人民法院 结 案 通 知 书 （2020）闽0203执4344号 福建新宝龙建设发展有限公司： 被执行人福建新宝龙建设发展有限公司诉讼费一案，民事判决书确认的被执行人应负担的诉讼费2152元。经本院立案执行，诉讼费已全部执行到位。至此，（2020）闽0203执4344号案件已执行完毕，现已结案。 特此通知。 二〇二〇年四月十四日
河南省林州市人民法院执 行 裁 定 书(2020)豫0581执1170号之一申请执行人：马广兵,男，汉族，1967年3月16日生,住河南省林州市。被执行人：杨鹏剑,男，汉族，1989年5月10日生，住林州市。本院在执行马广兵与杨鹏剑民间借贷纠纷一案中，经查，被执行人杨鹏剑至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条的规定，裁定如下：冻结被执行人杨鹏剑在中国建设银行6217000420012634154_156_1账户内存款人民币82014.00元，冻结期限为十二个月。本裁定立即执行。审判员  王建华二〇二〇年四月七日书记员  李 斌
河南省温县人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫0825执3805号申请人：崔青彪，男，1970年6月16日出生，汉族，住河南省睢县。被申请人：邱青林，男，1963年12月8日出生，汉族，住河南省安阳市文峰区。被申请人：张家新，男，1955年3月15日出生，汉族，住河南省荥阳市。被申请人：李保健，男，1975年12月10日出生，汉族，住温县。关于执行申请人崔青彪与被执行人邱青林、张家新、李保健建设工程施工合同纠纷一案，本院作出的（2019）豫0825民初950号民事判决书已经发生法律效力，根据上述生效法律文书的规定，限被执行人张家新于判决生效后十日内偿还原告崔青彪劳务费1917410元及利息，被告邱青林应在本判决生效后十日内在所欠被告张家新工程款范围内对原告崔青彪承担责任，被告李保健对被告张家新应支付原告崔青彪的劳务费及利息承担连带清偿责任；因被执行人邱青林、张家新、李保健未按上述生效法律文书履行义务，申请人于2019年9月5日向本院申请强制执行，本院于2019年10月9日依法立案受理。在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施：一、向被执行人发出执行通知书，责令其限期履行法律文书确定的义务，传唤其到本院接受调查询问，并报告财产状况，但被执行人至今未履行义务，亦未向本院申报财产。二、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下财产。1、2020年1月22日被执行人张家新、李保健交来执行款300000元；2、查明被执行人张家新有银行存款共20350.07元，本院已扣划20350.07元,已支付给申请人。3、查明被执行人邱青林有银行存款共4349.33元，本院已扣划4349.33元,已支付给申请人。三、通过电话联系、实地走访的形式对被执行人所在的单位及居住地周边群众进行了调查和了解，未能查找到被执行人的下落或可供执行的财产。四、本院于2020年11月25日将被执行人纳入限制高消费，向被执行人发出限制高消费令并依法将被执行人纳入失信被执行人名单。本院已告知申请执行人本案的执行情况、财产调查措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律效果等，申请执行人在指定期限内不能向本院提供被执行人的可供执行财产线索，并同意终结本次执行程序。本案共计执行到位324699.4元，本案债权尚余1968358.6元未能实现。本院认为，经穷尽财产调查措施，未发现被执行人有其他可供执行的财产，被执行人暂无财产可供执行，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人邱青林、张家新、李保健负有继续向申请执行人崔青彪履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。如果申请执行人发现被执行人有可供执行财产，可以向本院或其他有管辖权的法院申请恢复执行。申请执行人申请恢复执行不受申请执行时效期限的限制。本裁定送达后即发生法律效力。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长  牛卫平审判员  杨得坡审判员  杨太平二〇二〇年四月一日书记员  张 骁
陕 西 省 蒲 城 县 人 民 法 院民 事 裁 定 书(2020)陕0526民初265号原告：皇振江，男，1976年6月29日出生，汉族，住陕西省XX城县。被告：余欠娥，女，1979年2月5日出生，汉族，住陕西省XX城县。被告：校虎豹，男，1981年3月4日出生，汉族，住址同上。本院在审理原告皇振江诉被告余欠娥、校虎豹买卖合同纠纷一案中，原告皇振江于2020年3月31日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告皇振江申请撤诉，是在法律允许的范围内对其民事诉讼权利所作的处分，不损害国家、集体及他人的合法权益，符合法律规定的撤诉条件，依法应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下:准许原告皇振江撤回起诉。案件受理费50元，减半收取25元，由原告皇振江负担。   审  判  员    张晓峰  二〇二〇年三月三十一日                    书  记  员     余  曼202005262641973123019792519813420203315025
山东省沂水县人民法院民 事 裁 定 书（2019）鲁1323民初6476号原告：马付才，男，汉族，居民，住山东省沂水县。被告：深圳市龙岗区有好东西贸易商行，住所地深圳市龙岗区龙城大道八号富康苑C栋07号商铺。原告马付才与被告深圳市龙岗区有好东西贸易商行网络购物合同纠纷一案，本院于2019年12月4日立案。2020年4月2日，原告马付才经传票传唤，无正当理由拒不到庭。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十三条、第一百五十四条第一款第十一项规定，裁定如下：本案按原告马付才撤诉处理。案件受理费50元，由原告马付才负担。审 判 长  姜懿展审 判 员  李良子人民陪审员  李 华二〇二〇年四月二日书 记 员  高 敏
浙江省绍兴市越城区人民法院执 行 裁 定 书（2020）浙0602执78号申请执行人平安银行股份有限公司绍兴分行，住所地浙江省绍兴市解放大道711-713号越发大厦一至三层，组织机构代码:MA2884N84。法定代表人俞静初。被执行人赵国洋，男，1970年3月17日出生，住嵊州市。申请执行人平安银行股份有限公司绍兴分行与被执行人赵国洋金融借款合同纠纷一案，本院作出的（2019）浙0602民初5631号民事判决书已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行生效法律文书确定的义务，申请执行人平安银行股份有限公司绍兴分行依法向本院申请执行，本院于2020年1月3日立案执行。执行标的为被执行人赵国洋归还申请执行人本金371778元、并支付自2019年2月28日起至款清之日止的利息及相应的迟延履行期间的债务利息,并负担执行费5477元，诉讼费5951元。执行立案后，本院于2020年1月6日向被执行人赵国洋发出执行通知书、财产申报令，要求被执行人赵国洋履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人赵国洋未履行且未报告财产情况。执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人赵国洋名下的存款、不动产、车辆、工商、有价证券等财产情况进行了查询。查明，被执行人赵国洋名下无有效可供执行的银行存款、工商、车辆、房产、证券信息。被执行人赵国洋名下车牌号为浙Ｄ×××××汽车一辆，本院已登记查封，但未实际扣押。截止2020年4月3日，本案执行标的已执行到位0元。暂未发现被执行人赵国洋有其他可供执行的财产。鉴于被执行人赵国洋拒不履行又未向本院报告财产，本院已对被执行人赵国洋作出司法拘留的决定，并要求公安机关协助查控。同时，已依法对被执行人赵国洋采取了纳入失信被执行人名单、限制高消费的执行措施。上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已告知了申请执行人平安银行股份有限公司绍兴分行及其代理人。综上，被执行人赵国洋暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2020）浙0602执78号案本次执行程序。申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。本裁定送达后立即生效。审判长  陈琴琴审判员  马浩轩审判员  陈宝良二〇二〇年四月三日书记员  李婷婷
河北省景县人民法院民 事 裁 定 书（2020）冀1127民初84号原告：解俊杰，男，1973年2月14日出生，汉族，住景县。委托诉讼代理人：陈振，河北畅杰律师事务所律师。被告：景县亿昌种植业农民专业合作社，地址：景县后留名府乡魁星庄村。统一社会信用代码：9313112730805462XB。法定代表人：梁双义，该社理事长。被告：梁双义，男，1969年4月15日出生，汉族，住景县。被告：蒋新成，男，1991年9月11日出生，汉族，住景县。被告：温素真，女，1965年9月9日出生，汉族，住景县。被告：蒋海全，男，1964年10月6日出生，汉族，住景县。被告：李秀然，女，1970年6月17日出生，汉族，住景县。原告解俊杰与被告景县亿昌种植业农民专业合作社、梁双义、蒋新成、温素真、蒋海全、李秀然买卖合同纠纷一案，本院于2020年1月6日立案。原告解俊杰于2020年4月13日向本院提出对被告景县亿昌种植业农民专业合作社、梁双义、蒋新成、温素真、蒋海全、李秀然的撤诉申请。本院认为，原告的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许解俊杰撤诉。案件受理费4091元，减半收取计2046元，由原告解俊杰负担。审判员  李文涛二〇二〇年四月十三日书记员  吴 迪
辽宁省朝阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）辽13民终465号上诉人（原审被告）：贾玉芹，女，1951年6月17日出生，汉族，农民，住辽宁省朝阳县。上诉人（原审被告）：贾玉珍，女，1954年4月19日出生，汉族，农民，住辽宁省朝阳县。委托诉讼代理人：韩启忠，男，1953年1月28日出生，汉族，无业，住辽宁省朝阳县。上诉人（原审被告）：贾凤荣，女，1962年6月15日出生，汉族，农民，住辽宁省大洼县。上诉人（原审被告）：贾玉霞，女，1964年10月21日出生，汉族，农民，住辽宁省盘锦市兴隆台区。被上诉人（原审原告）：刘凤英，女，1927年9月10日出生，汉族，农民，住辽宁省朝阳县。委托诉讼代理人：陈峰，朝阳市双塔区前进法律服务所法律工作者。原审被告：贾玉武，男，1958年5月14日出生，汉族，农民，住辽宁省朝阳县。原审被告：贾凤兰，女，1967年7月20日出生，汉族，农民，住辽宁省朝阳县。上诉人贾玉芹、贾玉珍、贾凤荣、贾玉霞因与被上诉人刘凤英及原审被告贾玉武、贾凤兰赡养纠纷一案，不服辽宁省朝阳县人民法院（2019）辽1321民初2596号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。原审法院认定，原告刘凤英与贾天杰（已去世）共育有七名子女，长子贾玉文（已去世）、长女贾玉芹、二女贾玉珍、次子贾玉武、三女贾凤荣、四女贾玉霞、五女贾凤兰。原告现年事已高，体弱多病，瘫痪在床不能自理，需要人员全天护理，生活上没有经济来源，需要六名子女对其进行赡养。故原告现诉至本院，要求六被告履行赡养义务，每人每月支付赡养费及护理费1,000元。原审法院认为，尊老爱幼，赡养老人是我们中华民族的传统美德，更是法律赋予我们每个公民的法定义务，孝敬父母也是儿女应尽的义务。我国老年人权益保护法规定，赡养老人应当履行对老人经济上的供养，生活上的照顾和精神上慰藉的义务，照顾老年人的特殊需要。在父母无劳动能力或生活困难时，给予父母经济上的扶助和精神上的慰藉，是成年子女对父母应尽的基本义务，也是人类本能和文明的体现，是和谐社会的基础。本案中，原告刘凤英年事已高，体弱多病，生活自理困难，且无经济来源，故其要求六个儿女每月支付赡养费的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。关于赡养费的具体数额，2019年辽宁省农村常住居民人均生活消费支出为11,455元，考虑到赡养费中应包含生活不能自理老人的护理费用和老年人的住房费用，现原告刘凤英瘫痪在床不能自理，需要人员全天护理，且其没有属于自己住房，亦不愿与其五个女儿共同生活的实际情况，故六被告应酌情给付一定的住房费用和护理费。本案中原告自认其每年收入仅有国家给予的补贴款1,296元（108元/月），此收入不足以满足特定个体日常生活所需时，对其承担赡养义务的子女就应承担必要的资金以弥补不足。原告有六个子女，依据原告的实际生活状况、被告的实际负担能力，本院酌情认定，原告的赡养费应酌情考虑为每人每月600元为宜。原告诉求每人每月给付1,000元赡养费和护理费超出了其实际需要，本院不予支持。对被告贾玉芹、贾玉珍、贾凤荣、贾玉霞同意对原告轮流照顾，且原告还有其他收入，所以不同意支付赡养费的辩解意见，因上述四被告未提供相关证据证明其主张，同时考虑原告不改变其现居住环境和居住状态、要求被告贾玉武夫妻对其进行护理（该夫妻二人均同意护理原告）、其他子女支付护理费的意愿，故本院不予支持。综上所述，对原告诉讼请求中的合法合理部分，本院予以支持。依照《中华人民共和国婚姻法》第二十一条，《中华人民共和国老年人权益保障法》第十四条、第十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告贾玉芹、贾玉珍、贾玉武、贾凤荣、贾玉霞、贾凤兰每人每月给付原告刘凤英赡养费600元，此款自2019年12月开始，按季度给付，于每年的1月15日、4月15日、7月15日、10月15日前付清当季度费用；二、驳回原告刘凤英其他诉讼请求。如未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当按着《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费免收。一审宣判后，原审被告贾玉芹、贾玉珍、贾凤荣、贾玉霞不服，提起上诉。上诉人上诉称：原判认定事实错误导致判决结果错误，加重了上诉人的负担。一是请求赡养费并非被上诉人的本人真实意思表示，是贾玉武私自主张。二是被上诉人刘凤英有存款11482.82元，有粮食直补、土地补助、社会保险等收入每月500元左右，药费都是大家分担，日常用品都是大家给拿，上诉人有时间也去照顾，所以请求赡养费没有事实依据。三是上诉人也年龄较大，没有收入，还靠子女抚养，无力支付赡养费。四是被上诉人居住的房屋是自己的，改成贾玉武名下了，要求支付房租没有道理。综上，请求二审法院撤销原判，依法改判或发回重审。被上诉人刘凤英答辩称服从原审法院判决。本院经审理查明的事实与一审认定的事实相一致。另查明，本院于2020年4月7日对被上诉人刘凤英本人进行了询问，其现生活不能自理，请求儿女给付赡养费是其本人真实意思表示。在场人有贾玉武、贾玉芹、贾玉珍。本院经审理查明的事实有朝阳县大庙镇老西沟村村民委员会出具的“证明”，原审法院和本院给被上诉人刘凤英做的询问笔录及照片等证据在卷为凭，并经一审法院开庭质证及本院审查，可以采信。本院认为，被上诉人刘凤英要求子女给付赡养费是其本人真实意思表示，并不是他人私自主张。上诉人提出自己也年龄较大，没有收入，还靠子女抚养，无力支付赡养费。因赡养老人是我们中华民族的传统美德，更是法律赋予我们每个公民的法定义务。子女本人没有收入的，不能作为拒绝履行赡养老年父母义务的理由。被上诉人刘凤英年逾九十，生活不能自理，确实需要专人照顾，且其本人所领取的粮食直补等收入远不能满足其日常生活需要。虽上诉人提出轮流照顾老人，但因赡养问题双方始终不能达成一致，故原审法院综合考虑，酌定上诉人贾玉芹、贾玉珍、贾凤荣、贾玉霞及原审被告贾玉武、贾凤兰每人每月给付被上诉人刘凤英赡养费600元并无不当。综上，上诉人上诉理由不成立。原判认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费100元，由上诉人贾玉芹、贾玉珍、贾凤荣、贾玉霞负担。本判决为终审判决。审判长  王淑华审判员  沈春义审判员  李 凯二〇二〇年四月十三日书记员  吕若琪
河南省息县人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫1528执1752号之一申请执行人姚梦倩，女，汉族，1989年7月9日出生，住息县。被执行人吴浩东，男，汉族，1979年9月6日出生，住息县。被执行人段敏，女，汉族，1979年9月27日出生，住息县。关于姚梦倩申请执行吴浩东、段敏民间借贷纠纷一案，本院于2019年10月21日立案执行，执行标的15万元及利息。在执行过程中本院依法采取了下列措施：一、向被执行人发出执行通知书，责令其在限期内履行法律文书所确定的义务，并报告财产状况，但被执行人至今未履行义务。二、通过网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下的财产。被执行人吴浩东、段敏名下无银行存款，吴浩东名下有两辆轿车，但已被另案扣押。三、通过息县不动产登记中心及信阳市公积金管理中心息县管理部查询，被执行人名下无公积金账户。二被执行人名下有一套房产，但已被另案查封，暂无法处置。四、现已向被执行人发出限制消费令，并依法将被执行人纳入失信被执行人名单。本院已告知申请执行人本案的执行情况、财产调查措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果等，申请执行人在指定期限内不能向本院提供被执行人的可供执行财产线索。本院认为，经穷尽财产调查措施，被执行人暂无财产可供执行。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结（2019）豫1528执1752号案件的本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定送达后立即生效。审判长 张 恒审判员 吕晓云审判员 袁 媛二〇二〇年四月一日书记员 韩海洋
湖南省株洲市芦淞区人民法院民 事 裁 定 书（2020）湘0203民初1083号原告:徐湘妮，女，汉族，1981年4月24日出生，住湖南省株洲市天元区。被告：喻荣华，男，汉族，1968年8月5日出生，住湖南省。被告：中国平安财产保险股份有限公司株洲中心支公司，住所地：株洲市天元区珠江北路199号悦湖国际1楼110、111、119、120房屋和4楼402房屋。负责人：刘婧。原告徐湘妮诉被告喻荣华、中国平安财产保险股份有限公司株洲中心支公司机动车交通事故责任纠纷一案，本院于2020年3月26日立案受理。原告徐湘妮在本院依法送达交纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百一十三条第一款之规定，裁定如下：本案按原告徐湘妮撤回起诉处理。审判员  张凌二〇二〇年四月三日法官助理张青书记员宾强
旬阳县人民法院 执 行 裁 定 书 (2020)陕0928执145号 申请执行人旬阳县汇宏实业有限公司。 法定代表人杨革线，经理。 被执行人陈和成，男，1972年1月6日生，汉族，居民，住旬阳县，公民身份号码：61242XXXX201067298 本院在执行申请执行人旬阳县汇宏实业有限公司与被执行人陈和成租赁合同纠纷一案中，申请执行人于2020年4月2日撤回执行申请。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（一）项的规定，裁定如下： 终结旬阳县人民法院(2020)陕0928执145号案件的执行。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判员  刘家军 二〇二〇年四月七日 书记员  南 方 1
嘉祥县人民法院 执 行 裁 定 书 (2020)鲁0829执228号 申请执行人：张建华，女，居民，住嘉祥县。 被执行人：黄守金，男，居民，住嘉祥县。 本院在执行申请执行人张建华与被执行人黄守金借款合同纠纷一案中，申请执行人张建华同意被执行人黄守金以工资偿还债务,直至债务还清。申请执行人同意该案终结执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第六项规定，裁定如下： 终结(2020)鲁0829执228号案件的执行。 本裁定送达后立即生效。 审判员  田吉岗 二〇二〇年四月八日 书记员  岳贤鹏
浙江省龙泉市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙1181民初2648号 原告：张宝芝，女，1954年9月9日出生，汉族，住龙泉市。 被告：方洪，男，1981年5月22日出生，汉族，户籍所在地淳安县，现在龙泉市看守所服刑。 原告张宝芝与被告方洪民间借贷纠纷一案，原告诉请：1.判决被告方洪偿还原告借款本金59000元；2.判决被告方洪支付2018年9月18日至2019年10月30日的利息款10974元；3.本案诉讼费用由被告承担。庭审过程中，原告张宝芝变更第2项诉讼请求为利息按月利率1.5%自2018年9月18日计算至款项还清之日止。本院于2019年12月25日立案后，依法适用简易程序，于2020年1月14日公开开庭进行了审理。原告张宝芝到庭参加了诉讼。被告方洪因涉嫌刑事犯罪在龙泉市公安局看守所服刑，本院对其另行制作了询问笔录。本案现已审理终结。 本院经审理认定，2018年9月18日，方洪因资金周转紧张向张宝芝借款59000元并出具借条1份。借条约定利息按月利率2%计算，但双方口头约定利息按照月利率1.5%计算，款限于2019年9月19日前归还。张宝芝以现金方式向方洪交付了借款59000元。借款后，方洪怠于履行还本付息义务，遂涉诉。 本院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条第一款、第二十九条规定，判决如下： 方洪于判决生效之日起十日内返还张宝芝借款本金59000元并支付利息（按月利率1.5%，自2018年9月18日起计算至借款还清之日）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1275元，减半收取计637.5元，由方洪负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，上诉于丽水市中级人民法院。 审 判 员 马广南 二〇二〇年四月九日 代书记员 潘黎雨
杭州市富阳区人民法院执 行 裁 定 书（2020）浙0111执727号之一执行机关：杭州市富阳区人民法院。被执行人:濮智炜，男，1986年1月28日出生，汉族，户籍地浙江省桐庐县。本院依据已发生法律效力的（2019）浙0111刑初371号刑事判决书，于2020年3月11日依法将濮智炜诈骗罪一案中的刑事裁判涉财产部分移送执行，执行内容为：责令被执行人濮智炜退赔受害人损失人民币99500元。案件立案后，本院于2020年3月13日向被执行人发出了执行通知书、报告财产令等材料，要求被执行人履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况。后查明被执行人逾期未履行且未报告财产情况。执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人的银行存款、车辆、有价证券、网络银行、工商、淘宝、保险等财产情况进行查询后，未发现可供执行财产线索。本院于2020年3月18日委托被执行人住所地在地法院调查其财产情况，经反馈被执行人在当地无不动产登记信息。截至2020年4月2日，本院暂未执行到位案款。鉴于被执行人拒不履行生效法律文书确定的义务，本院已对被执行人采取了纳入失信被执行人名单和限制高消费的执行措施。综上，被执行人暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2020）浙0111执727号案件的本次执行程序。本裁定送达后立即生效。审 判 长 陈健椿审 判 员 施幼平审 判 员 吴江龙二〇二〇年四月二日此件与原件核对无异代书记员 包 亮
贵州省毕节市七星关区人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）黔0502民初2438号 原告：重庆点滴物业管理有限责任公司（统一社会信用代码：915001136965692612），住所地重庆市巴南区李家沱正街169号商3 法定代理人：于新，系该公司执行董事。 委托诉讼代理人：汪春梅、敖祥琴，均系该公司员工。 被告：陈德云，男，其余不详。 原告重庆点滴物业管理有限责任公司与被告陈德云物业服务合同纠纷一案，本院于2020年2月5日立案。原告重庆点滴物业管理有限责任公司于2020年4月2日向本院提出撤诉申请。 本院认为：原告重庆点滴物业管理有限责任公司以被告已结清物业费为由，书面申请撤回本案诉讼，系其自愿处分自己的诉讼权利，符合法律的规定，予以准许。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第一百四十五条第一款之规定，裁定如下： 准许重庆点滴物业管理有限责任公司撤诉。 案件受理费25元，由原告重庆点滴物业管理有限责任公司负担。 审判员 吴 誉 二〇二〇年四月二日 书记员 何梦思
浙江省金华市婺城区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0702民初13442号 原告：金华市粮食收储有限公司，住所地金华市迪耳路210号，统一社会信用代码91330700704534078H。 法定代表人：邵小平。 委托诉讼代理人：朱建辉，浙江一剑律师事务所执业律师。 委托诉讼代理人：滕继飞，该公司副总经理。 被告：金华雄大园林建设有限公司，住所地金华市婺城区浮桥东路41号，现住金华市婺城区双龙南街931号2楼，统一社会信用代码91330702704536073D。 法定代表人：严炎生。 委托诉讼代理人：胡亿平，浙江金**律师事务所律师。 原告金华市粮食收储有限公司为与被告金华雄大园林建设有限公司（以下简称雄大园林公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年12月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人滕继飞、朱建辉，被告委托诉讼代理人胡亿平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告逾期竣工违约金320000元。2.由被告承担本案诉讼费。 事实和理由：2016年7月25日，原、被告双方签订建设工程施工合同，约定由被告承建原告位于婺城区马海地的新建4号仓库。双方约定合同工期为总日历天数150天，双方约定如承包人达不到本工程施工工期的要求，延误10天内每天向发包人支付5000元违约金，延误11-30天及以上每天向发包人支付10000元违约金（含前面的10天）。本工程开工日为2016年9月12日，实际竣工日为2017年8月3日，实际施工日期325日，延误工期175天。综合各方面因素及被告延误工期导致的损失，现原告要求被告支付逾期竣工违约金320000元。 被告答辩称：关于工期延期双方已达成协议并履行完毕，请求驳回原告诉请。 本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。双方有争议的事实：一、工期延期的原因。被告提交证据：1.工程延期申请报告，证明工程完工后关于工期情况被告以申请报告的方式递交发包方并经监理部门审查，及原告讨论，已作出处理结果。2.竣工审核结算报告，证明延误工期违约金已在审计报告中扣除2.5万；工程造价审定单备注中说明原告如有异议应在15天内向审计单位提出，原告未在规定时间内提出应视为达成最终处理结果。原告发表质证意见：对证据1真实性无异议，但该报告原告所作出的讨论方案是初步方案，原告为国有独资公司，应受相关审计部门监督，该行为效力待定。且不能明确确定被告延误工期的天数，也证明被告有延误工期的事实存在。对证据2真实性无异议，双方对于工期延误，应结合实际施工核实确定被告相应违约责任。经审核，本院确认上述证据的证明力。根据上述证据及双方的当庭陈述，本院认定本案事实如下： 2017年8月10日，被告向原告及监理单位提交了关于工程延期申请报告，对于影响工程延期的原因作了说明，申请该工程工期延长。监理单位出具意见认为情况属实，建议延长工期6个月零11天。原告公司法定代表人等人出具意见：经公司招标、施工、监督三个小组及监理方讨论，扣施工方人民币2.5万元。而后监理单位在出具工程结算审核报告中载明：工期延误，有工期延误情况说明，经建设单位决定扣除违约金25000元。双方据此进行了工程款结算。 本院认为，原、被告双方签订的建设工程施工合同合法有效。被告在施工过程中出现延误工期的正当事由，向原告提出顺延工期申请，原告对上述事由也予以认可，原约定的工期可相应顺延。在工期已实际延误的情况下，原、被告双方达成扣除违约金25000元的一致意见并实际履行，协议内容既不符合合同法第五十二条关于合同无效的规定，也不存在重大误解或明显不合理的情况，该处理结果对双方均具有约束力。现原告又以被告违约为由要求支付违约金，本院依法不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第六十条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 驳回原告诉讼请求。 案件受理费3050元，由原告自行负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于金华市中级人民法院。 审 判 员 韩小飞 二〇二〇年四月一日 代书记员 俞华卿
山东省嘉祥县人民法院 执 行 裁 定 书 (2020)鲁0829执恢11号 原告：彭海莲，女，370829196802084961，嘉祥县大张楼镇彭西村。 被告：韩应昌，男，370829197003065937，嘉祥县梁宝寺镇寺后村。 被告：嘉祥方泰新型墙体材料有限公司，嘉祥县梁宝寺镇郭楼村。 申请执行人彭海莲与被执行人韩应昌、嘉祥方泰新型墙体材料有限公司借款合同纠纷一案，嘉祥县人民法院作出（2017）鲁0829民初3688号民事判决书，判决书判决如下：被告嘉祥方泰新型墙体材料有限公司、韩应昌共同偿还原告彭海莲借款本金110000元及利息。本院依法立案执行。 进入执行程序后，本院依法采取了必要的调查、执行措施。一、向被执行人嘉祥方泰新型墙体材料有限公司、韩应昌发出执行通知书及报告财产令，但嘉祥方泰新型墙体材料有限公司、韩应昌至今未履行也未申报财产；二、向被执行人嘉祥方泰新型墙体材料有限公司、韩应昌发出限制消费令、将其列入失信被执行人名单；三、通过网络查询系统和实地调查等方式对被执行人嘉祥方泰新型墙体材料有限公司、韩应昌的存款、车辆、不动产、有价证券等财产情况进行了查询，未发现财产。 通过本次执行，本案已执行到位标的0元，未到位标的110000元。 本院认为，已经生效的法律文书依法必须执行，但履行程度取决于被执行人的现实履行能力。本院在执行过程中已向被执行人发出执行通知书、财产申报令、限制高消费令、纳入失信被执行人名单等文书，穷尽了财产调查措施，但仍未发现被执行人有其他可供执行的财产。该案自立案之日起已超过三个月，符合本次执行程序终结条件，且已征求申请人意见。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结(2020)鲁0829执恢11号本次执行程序。 本次执行程序终结后，本院将依法定期查询被执行人的财产，发现可处置财产时将恢复执行。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请执行不受执行时效期间的限制，被执行人负有继续履行的义务。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 彭 涛 审判员 岳忠文 审判员 冯景福 二〇二〇年四月十五日 书记员 刘 贺
江苏省靖江市人民法院执 行 裁 定 书(2019)苏1282执3042号申请执行人：孙红平，男，1972年2月12日生，住靖江市。被执行人：刘正清，男，1968年12月8日生，住靖江市。申请执行人孙红平与被执行人刘正清为请求确认人民调解协议效力纠纷一案，靖江市人民法院于2019年4月25日作出（2019）苏1282民特112号民事裁定书，依该裁定书：申请人孙红平与申请人刘正清于2019年4月25日经靖江市人民法院人民调解工作室主持调解达成的调解协议有效。（被申请人刘正清结欠申请人孙红平货款87800元，约期自2019年5月起至10月，于每月30日前各归还10000元，余款27800元于2019年11月30日前还清。如被申请人有一期未按约归还，申请人有权就下余全款款项一并向法院申请强制执行。）因刘正清未按照调解协议履行给付义务，孙红平向本院申请执行，本院于2019年10月30日立案受理。在执行过程中，本院采取了以下执行措施：1、2019年11月4日，本院通过法院专递形式向被执行人邮寄送达执行通知书、报告财产令、财产申报表，但被执行人未履行给付义务，也未申报财产。2、2019年11月1日，本院通过全国网络查控系统查询了被执行人名下的银行存款、车辆、证券等信息，未发现被执行人名下有可供执行的财产。3、本院通过网络查控系统查询了被执行人刘正清名下的不动产登记情况，经查询，未发现被执行人刘正清名下有不动产登记信息。4、本院于2019年11月2日向靖江市市场监督管理部门查询了被执行人持有公司等市场主体股权、其他投资权益等信息，未发现被执行人有可供执行的持有公司等市场主体股权、其他投资权益等信息5、本院执行人员至被执行人刘正清住所及住所所在居委调查，经调查，被执行人在该居委没有可供执行的财产。6、执行过程中，本院已于2020年3月12日向被执行人刘正清发出限制消费令，限制被执行人高消费及非生活或者经营必需的有关消费。7、本院于2019年12月5日、2020年2月14日再两次通过全国网络查控系统查询了被执行人名下的银行存款、车辆、不动产、证券、工商等信息，未发现被执行人名下有可供执行的财产。上述执行情况及信息，本院于2020年3月26日通过邮寄执行通知书的方式将被执行人暂无财产可供执行的调查结果告知申请执行人，要求其通过书面形式提供财产线索。并告知申请执行人若未能在指定期限内提供财产线索，本院将依法终结本次执行程序。但申请执行人未能在指定期限内提供财产线索。上述事实，有各协助执行单位出具的财产查询回执等证据证实。本院认为，本案申请执行人享有的债权依法受法律保护，但债权的实现取决于被执行人是否有履行债务的能力。在本次执行程序中，本院依职权对被执行人的财产进行了调查，未发现被执行人有可供执行的财产，申请执行人亦未提供被执行人可供执行的财产线索，本次执行程序应予终结。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项、《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十六条第（五）项的规定，裁定如下：终结（2019）苏1282民特112号民事裁定书的本次执行程序。终结本次执行程序后，发现被执行人其他可供执行财产后，申请执行人可向本院申请恢复执行。如不服本裁定，可在本裁定送达之日起六十日内，向本院递交异议申请书及副本一式三份，向本院申请异议。审 判 长 赵浩平审 判 员 蔡明义审 判 员 郭满秋二〇二〇年四月八日法官助理 徐 丹书 记 员 朱 婕
浙江省慈溪市人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）浙0282民初14034号之二 原告：慈溪市胜山琴伦拉链厂（个体工商户）。住所地：浙江省慈溪市胜山镇大湾村胜山大道838号，统一社会信用代码：92330282MA2EGWOM8C。 经营者：祝伦，男，1982年2月7日出生，汉族，住安徽省安庆市太湖县。 委托诉讼代理人：沈烨彬，浙江和义观达（慈溪）律师事务所执业律师。 委托诉讼代理人：孙竞涯，浙江和义观达（慈溪）律师事务所执业律师。 被告：慈溪市胜山莉苹制衣厂（个体工商户）。住所地：浙江省慈溪市胜山镇胜南村拔船塘路69弄16号，统一社会信用代码：92330282MA2EHWT40D。 经营者：张俊林。 本院在审理原告慈溪市胜山琴伦拉链厂诉被告慈溪市胜山莉苹制衣厂买卖合同纠纷一案中，原告于2020年4月2日向本院申请撤诉。 本院认为，原告提出的撤诉申请，符合法律规定，本院予以准许。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下： 准许原告慈溪市胜山琴伦拉链厂撤回起诉。 案件受理费1211元，减半收取605.50元，由原告慈溪市胜山琴伦拉链厂负担，交纳本院。 审 判 长  钟志平 人民陪审员  戚佳钰 人民陪审员  高巧艺 二〇二〇年四月二日 法官助理陈涤鑫 代书 记员  黄晓玲
河南省上蔡县人民法院执 行 裁 定 书(2020)豫1722执246号之三申请执行人：姜某某。被执行人：某公司。法定代表人：石某甲。本院在执行姜某某与某公司劳务合同纠纷一案中，于2020年3月13日向被执行人某公司发出执行通知书，责令被执行人某公司支付申请人经济补偿款15991.13元，申请执行费140元。但被执行人某公司未履行生效法律文书确定的义务。经查，被执行人有财付通存款可供执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条规定，裁定如下：扣划被执行人某公司在中国建设银行41001512910050201392_1账户内存款人民币16131.13元。本裁定立即执行。审判长  赵文波审判员  王 明审判员  翟光波二〇二〇年四月十日书记员  赵贝贝