调兵山市人民法院	民 事 判 决 书	（2017）辽1281民初1335号	原告辽宁某建设有限公司，住所地丹东市。	法定代表人孙某某，系该公司执行董事。	委托代理人王某某，男，住丹东市。	委托代理人王某甲，系辽宁某律师事务所律师。	被告调兵山市某有限公司，住所地调兵山市。	法定代表人岳某某，系该公司总经理。	委托代理人马某某、李某，系辽宁某律师事务所律师。	原告辽宁某建设有限公司与被告调兵山市某有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托代理人王某某、王某甲与被告委托代理人李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。	原告辽宁某建设有限公司诉称，2013年11月15日，原被告签订电力工程施工合同一份，约定被告将调兵山市某广场高低压配电工程承包给原告施工，并指定辽宁某公司提供该电力设备，工程总承包造价1200万元。其中辽宁某公司高低柜等设备450万元自行开具发票，款项由被告根据本合同付款方式同比率代为支付，原告安装工程及变压器等设备材料款750万元。设计图纸完成并铁岭局审图合格，被告支付原告合同价款15%的工程进度款；设备进场后并开始正式施工支付原告20%工程进度款；工程进度过半后支付合同20%的工程款；施工结束验收之前支付合同价款15%工程进度款；验收合格安全送电时进行工程决算，并结算决算总价的95%，剩余5%的工程质保金，期限为一年。工程总价原告包干使用。在设计范围内的工程量不做调整，超设计范围的工程量按实结算。原告造成工期延误每延误一天，原告按总工程造价款千分之三支付违约金。延误10日以上，则扣除所有工程尾款并即刻无条件人员退场。被告应严格按合同约定付款，超出约定时间3个工作日以上，按应付款千分之三每天支付违约金。合同签订后，原告依照约定开始施工。因被告迟迟拖延支付工程款，原告多次催要，2014年3月7日，双方签订了电力工程施工合同的修定协议，约定2014年3月13日前一次性支付原告350万元。送电后，2号配电所变压器改造工程费用按双方审定的预算由被告全额支付给原告。更换完变压器及所有施工工程量安全完成时，甲方在5个工作日被给付原告变压器工程款和总工程款的95%。如被告不能按约定给付，每逾期一天，向原告支付日千分之二的违约金。5%工程质保金在送电后一周年后的两个工作日立即支付，每逾期一天，被告向原告支付日千分之二的违约金。2014年4月22日，双方又签订了电力设施安装工程合同，约定被告将某广场2号变压所更换变压器工程承包给原告，总承包造价18万元，首付款5万元。工程结束设备运行24小时，被告付款95%，剩余5%为质保金，质保期为一年。上述二个合同总价款1218万元，其中除去450万元需支付辽宁某公司高低压配电柜设备款由被告直接支付外，应付原告总工程款768万元。修订协议签订后，被告支付了350万元工程款。至此累计支付工程款697万元，尚余71万元，虽经原告多次索要，被告拒不给付。2014年5月10日上述工程均已完成并验收，质保期已过，未发生工程质量问题。故原告诉至法院，请求依法判令：一、被告立即支付工程款71万元；二、被告对工程款326000元自2014年5月15日起至实际给付之日止按日千分之二付逾期付款违约金，暂时计算至2016年7月14日为496172元；三、被告对工程款质保金384000元自2015年5月15日起止实际给付之日止按日千分之二付逾期付款违约金，暂时计算至2016年7月14日为304128元；三、本案诉讼费由被告承担。	被告调兵山市某有限公司辩称，关于原告主张的工程款确实存在欠付现象，但具体数额我公司财务还没有确定，但原因不限于资金困难，主要原因是工程没有总体验收，且工程本身存在缺项，有些应当进行施工的没有施工，所以被告没有支付全部工程款。原告主张的违约金过高，请法院依法予以调整。另外，被告公司正在与电力从业人员及部门进行联系，对涉案工程进行全面的检查和验收，以确定原告公司缺失应有的施工内容。	原告为支持自己的主张提供如下证据，被告对原告提供的证据进行了质证，本院对原告提供的证据进行了认证：	1、2013年11月25日签订的《电力工程施工合同》复印件一份（与原件核对无异，原件退回），证明双方签订该合同，并约定原告对被告某广场高低压柜配电工程，工程总价款1200万元，其中450万元系辽宁某公司的设备款，由被告直接支付。原告施工的工程款是750万元，双方约定质保金是5%的事实。被告认为，对该证据的真实性和证明目的无异议。本院认为，被告对该证据未提出异议，该证据作为认定案件事实的依据；	2、《电力工程施工合同》的修订协议复印件一份（与原件核对无异，原件退回），证明双方在2014年3月7日就此前签订的合同进行修订，约定3月13日前一次性向甲方支付350万元，约定由原告对被告进行变压器改造工程，同时约定甲方不能按约定支付工程款每逾期一天，被告向原告欠付工程款千分之二作为违约金，同时约定质保金在送电后一周年后的2个工作日支付，质保金逾期支付千分之二违约金。被告认为，对该证据的真实性和证明目的无异议。本院认为，被告对该证据未提出异议，该证据作为认定案件事实的依据；	3、《电力设施安装工程合同》复印件一份（与原件核对无异，原件退回），证明2014年4月22日双方就修订协议中提到的增加的工程也就是某广场2号变电所更换变压器工程进行约定，由原告进行更换变压器，总价款18万元，保修期一年，质保金5%。被告认为，对该证据的真实性和证明目的无异议。本院认为，被告对该证据未提出异议，该证据作为认定案件事实的依据；	4、工程竣工报告复印件、报审表复印件各一份（与原件核对无异，原件退回），证明该工程已经竣工。被告认为，对工程竣工报告的真实性无法确定，从日期上看该报告应早于修订协议，也就是说双方权利义务还未履行之前就已经出具了该报告，工程是否竣工不应按此报告上的时间。因此，原告的证据达不到主张的证明目的。报审表只是报审审批的，至于最后意见应以被告及电力部门出具的验收报告为准。本院认为，被告对该证据提出异议，异议不成立，该证据作为认定案件事实的依据。	被告未提供证据。	依据上述有效证据及当事人当庭陈述，本院认定如下事实：	2013年11月15日，原被告签订《电力工程施工合同》，主要内容：被告将调兵山市某广场高低压配电工程承包给原告施工，并指定“辽宁某电气股份有限公司”提供该项目中的电力设备。配电工程2013年12月25日前竣工并验收合格安全送电。工程总承包造价1200万元，其中辽宁某电气股份有限公司高低柜等设备款450万元自行开具设备发票，款项由被告根据本合同付款方式同比率代为支付，原告安装工程及变压器等设备材料款750万元。工程款支付金额和时间：设计图纸完成并铁岭局审图合格，被告支付原告合同价款15%的工程进度款；设备进场后并开始正式施工支付原告20%工程进度款；工程进度过半后支付合同20%的工程款；施工结束验收之前支付合同价款15%工程进度款；验收合格安全送电时进行工程决算，并结算决算总价的95%，剩余5%的工程质保金，期限为一年。竣工决算：按建设承包总价，原告包干使用。在设计范围内的工程量不做调整，超设计范围的工程量按实结算。质保金和支付方式：按工程总造价5%，保修期（一年）满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。违约责任：由原告原因造成的工程延误，每延期一天，原告向被告支付工程总造价款千分之二的违约金。如延误10日以上，则扣除所有工程尾款，并即刻无条件人员退场。被告应严格按合同约定付款，如超出约定时间3工作日以上，被告按应付款额的千分之三每天支付违约金。2014年3月7日，双方签订了电力工程施工合同的修定协议，约定：2014年3月13日前被告一次性支付原告350万元，原告收到该款后立即组织送电，原告保证在本年3月20日前完成。送电后，原告应被告要求，原告为被告进行变压器改造工程（2号配电房原来的630kvA改为1250kvA变压器）费用按双方审定的预算由被告全额支付给原告。更换完变压器及所有施工工程量安全完成时，被告在5个工作日被给付原告变压器工程款和总工程款的95%。如被告不能按约定给付，每逾期一天，向原告支付日千分之二的违约金。5%工程质保金在送电后一周年后的两个工作日立即支付，每逾期一天，被告向原告支付日千分之二的违约金。2014年4月22日，双方又签订了《电力设施安装工程合同》，约定被告将某广场2号变压所更换变压器工程承包给原告，总承包造价18万元，首付款5万元。工程结束设备运行24小时，被告付款95%，剩余5%为质保金，质保期为一年。原告按合同约定完成了安装义务，现在被告向原告支付了大部分工程款，尚欠原告工程款71万元。	本院认为，原被告签订的《电力工程施工合同》、电力设施安装工程合同》合法有效，双方应严格履行。现在被告拖欠拖欠原告工程款，已构成违约，应承担违约责任。双方约定的违约金过高，应予调整。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、六十条、一百一十四条之规定，判决如下：	一、被告调兵山市某有限公司给付原告辽宁某建设有限公司工程款人民币71万元，在本判决生效后30日内履行完毕；	二、被告调兵山市某有限公司给付原告辽宁某建设有限公司违约金20万元，在本判决生效后30日内履行完毕；	三、驳回原告的其他诉讼请求。	诉讼费18392.00元，由被告调兵山市某有限公司负担。	如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省铁岭市中级人民法院。	审 判 长  刘宝昌	人民陪审员  ＸＸ艳	人民陪审员  聂 淼	二〇一七年七月十日	书 记 员  徐 洋	附：本判决适用的法律条款	《中华人民共和国合同法》	第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。	法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。	第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。	当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。	第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。	约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。