广东省广州市花都区人民法院民 事 判 决 书（2017）粤0114民初3805号原告：唐冉，女，1983年3月29日出生，瑶族，住广西恭城瑶族自治县。委托诉讼代理人：张志武、张子健，均为广东红棉律师事务所律师。被告：广州白云国际机场集团综合开发有限公司，住所地广州市白云区机场路航云北街自编339栋83号4-5层。法定代表人：古广汉，该公司董事长。委托诉讼代理人：雷连梅，该公司职员。原告唐冉与被告广州白云国际机场集团综合开发有限公司（以下简称白云公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2017年5月2日立案，本案依法由审判员廖静文适用简易程序公开开庭进行审理，原告唐冉的诉讼代理人张志武，被告白云公司的诉讼代理人雷连梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告唐冉向本院提出诉讼请求：1、被告向原告支付违约金15636.16元（以633043元为本金，按每日0.01%的标准，自2015年10月31日起算，计至2016年7月3日，共计247日）；2.被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：原告与被告于2014年10月10日签署《广州市商品房买卖合同（预售）》，原告购买被告开发的商品房。合同第四条：“乙方（原告）所购商品房为本合同第二条约定的项目中的云梯山庄E区第G-11幢10层1003号房，房屋地址：花都区颐林北街8号（G-11栋）1003房。该商品房合同约定建筑面积共94.81平方米，其中，套内建筑面积76.14平方米，公有分摊面积约18.67平方米。”第七条约定：“该商品房以整幢出售，按建筑面积计算房价，单价为平方米（人民币）6676.96元，总金额633043元。”合同第十三条约定：“甲方应当在2015年10月30日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用。甲方向乙方交付房屋时，应当向乙方发出收楼通知书。”第十四条约定：“甲方如未能按合同规定的期限交房，按下列第2种方式处理：2、不解除合同的履行，甲方应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，每日按总房价款0.01%的标准向乙方支付违约金。”合同签订后，原告按照合同约定向被告支付房款633043元。到了合同约定的交房时间，被告无法向原告交楼。原告于2016年7月3日收楼。被告逾期交楼的行为已经构成违约，应当承担赔偿违约金的责任。原告多次和被告协商解决被告违约一事，双方均未达成一致意见。综上，为维护原告的合法权益，特向贵院提起诉讼，恳请贵院判如所请！被告白云公司辩称，被告因在建建设工程遭遇恶劣天气导致工期延期，致使涉案楼盘延期交楼。本案诉请违约金过高没有合同依据，根据合同第十四条第二款约定，违约金总额不应当超过总房价款2%。经审理查明：白云公司是位于广州市花都区梯面镇民安村云梯山庄的开发商，在与唐冉签订《广州市商品房买卖合同》之前取得了房管部门核发的《商品房预售许可证》，预售涉案房屋。2014年10月10日，唐冉与白云公司签订《广州市商品房买卖合同》及附件一至七。约定：唐冉（买方）为乙方，白云公司为甲方（卖方），乙方向甲方购买位于广州市花都区梯面镇颐林北街8号（G-11栋）1003房。该商品房建筑面积共94.81平方米，其中套内建筑面积76.14平方米。该商品房按建筑面积计房价，单价为每平方米6676.96元，总金额633043元，付款方式为按揭贷款方式付款。甲方应当在2015年10月30日前将涉案房屋交付乙方使用。合同第十二条约定的交房条件为：该商品房项目竣工验收合格，并取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；满足供水、供气、供电、及通邮等必要居住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件。第十四条约定的延期交房的违约责任为：甲方未能按合同规定期限交房，不解除合同的履行，甲方应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，每日按总房价款0.01%的标准向乙方支付违约金，但违约金总额不超过总房价款的2%。第十五条约定房屋交付时的资料：甲乙双方进行房屋验收交接时，甲方应当向乙方提供有关该商品房的下列资料：（一）规划部门出具的《建设工程规划验收合格证》；（二）建设单位出具的《建设工程竣工验收报告》；（三）消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证；（四）供水、供气、供电、通邮的永久使用证明材料；（五）人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；（六）《房地产（住宅）质量保证书》；（七）《房地产（住宅）使用说明书》；（八）《临时管理规约》或《管理规约》；（九）无。上述文件不全的，视为不符合交付标准，乙方有权拒绝收楼，由此产生的逾期交付责任由甲方承担。附件七为本合同补充协议，第四条约定：主合同第十二条变更为：以甲方会同施工方、监理方和设计方四方共同进行工程验收合格为准。第六条约定：主合同第十五条变更为：甲乙双方进行房屋验收交接时，甲方应当向乙方提供有关该商品房的下列资料：（一）《商品住宅交楼书》；（二）《房地产（住宅）质量保证书》；（三）《房地产（住宅）使用说明书》；（四）《临时管理规约》。第二十三条：甲乙双方一致确认，双方基于对违约行为可能造成损失的合理判断后而约定了主合同及本补充协议所涉违约金之比例，并确认在因主合同和本补充协议及其履行有关争议的协商、诉讼中不再对主合同及本补充协议约定的违约金比例以任何形式提出变更。第二十四条：甲乙双方一致确认，双方已根据各自的要求和实际情况对主合同及补充协议之所有条款予以充分协商，双方对主合同及补充协议条款中免除或限制对方责任、己方权利的内容，在签订主合同及补充协议时已向对方进行特别解释说明。乙方进一步确认主合同及本补充协议非甲方格式条款，知悉并认可主合同及本补充协议之全部条款内容，且主合同及本补充协议条款为其真实意思的反映。此外，合同还对其他内容进行了约定。合同签订后，唐冉向白云公司支付了全部房款。2016年7月3日，唐冉办理了收楼手续。截至法庭辩论终结前，白云公司尚未取得涉案房屋的《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》。本院认为，白云公司与唐冉签订的《广州市商品房买卖合同》及附件，均是双方当事人的真实意思表示，其内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应依约履行义务。合同的第十二条约定了交楼条件，而附件七补充协议第四条对合同第十二条的内容进行了变更，变更为“以甲方会同施工方、监理方和设计方四方共同进行工程验收合格为准。”交付商品房的条件包括法定条件和约定条件，在合同约定不符合法律规定时，则应当依照法律规定。根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条，《城市房地产开发经营管理条例》第十七条，以及《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》第四条、第六条的规定，我国目前的房屋经过验收和验收合格的标志是取得《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》，即取得《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》是交付房屋的法定条件。现双方约定的交楼条件低于法定条件，故白云公司在交楼时除应符合合同约定的条件外，还应具备法定的交楼条件，即取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》。白云公司未在合同约定的期限内将符合法定和约定条件的房屋交付给唐冉，构成违约，应承担迟延交楼的违约责任。根据合同第十四条的约定，迟延交楼违约金应按每日总房款0.01%的标准，从2015年10月31日起计至唐冉实际接收房屋之日即2016年7月3日止，违约金总额以总房款的2%为限。经计算，白云公司迟延交楼247天，违约金计算已超过总房款633043元的2%，即12660.9元。故对唐冉要求白云公司支付迟延交楼违约金12660.9元予以支持，唐冉超额请求的部分不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国建筑法》第六十一条，《城市房地产开发经营管理条例》第十七条的规定，判决如下：一、被告广州白云国际机场集团综合开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，向原告唐冉支付迟延交楼违约金12660.9元；二、驳回原告唐冉的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费95元，由原告唐冉负担36.5元，由被告广州白云国际机场集团综合开发有限公司负担58.5元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。审判员  廖静文二〇一七年七月十三日书记员  朱婷欣