浙江省乐清市人民法院刑 事 判 决 书（2017)浙0382刑初223号公诉机关浙江省乐清市人民检察院。被告人林良喜，男，1962年7月21日出生于浙江省乐清市，汉族，小学文化，经商，原系乐清市村党支部副书记，住乐清市。因涉嫌犯强迫交易罪于2016���8月31日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。辩护人叶选产，浙江乐泰律师事务所律师。被告人赵典强，男，1966年3月11日出生于浙江省乐清市，汉族，小学文化，务农，原系乐清市村民委员会副主任，住乐清市。因涉嫌犯强迫交易罪于2016年7月4日被刑事拘留，同年8月4日被取保候审，2017年4月10日被逮捕，同日因病被监视居住。辩护人项亨峰，浙江择法律师事务所律师。乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉（2017）151号起诉书指控被告人林良喜犯贪污罪、强迫交易罪，被告人赵典强犯贪污罪，于2017年1月22日向本院提起公诉,在诉讼过程中,乐清市人民检察院以乐检公诉刑追诉（2017）2号追加起诉决定书追加指控赵典强同时构成强迫交易罪、职务侵占罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民��察院指派代理检察员季子群出庭支持公诉，被告人林良喜及其辩护人叶选产、被告人赵典强及其辩护人项亨峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）贪污事实2012年下半年，乐清市人民政府因建设公路需要对乐清市淡溪镇双尖凤村进行征地，并对被征地块上涉及的青苗及其他地上附着物进行补偿。同年8月30日，双尖凤村党支部、村民委员会经开会研究，成立以被告人赵典强为组长、赵洪良（已判决）为副组长、被告人林良喜及赵典叨、王某2、林良友（三人已判决）、赵典武为组员的领导小组，该领导小组工作职责在于协助人民政府从事被征收地块上涉及的青苗及其他地上附着物的统计、测量、登记造册、补偿款发放等工作。期间，林良喜、赵典强和赵典叨、王某2、赵洪良、林良友共同商议以假借亲属名义，采用虚报青苗种类、数量的手段非法套取国家青苗补偿款并私分，随后，王某2登记了林良喜、赵典强等人亲属的青苗数目种类、数量等，虚增青苗补偿款79300元，后连同村民的实际损失共计698600元，一并报送给淡溪镇人民政府审批。2012年10月10日，赵典叨等人为推进工程决定先行动用村集体资金发放青苗补偿款，在将村民的补偿款发放完毕后，被告人林良喜、赵典强及赵典叨、王某2、赵洪良、林良友在村办公楼商定将虚报所得79300元中的4000元作为劳务费付给不知情的赵某2，剩余75300元被六人均分。同年12月13日，淡溪镇人民政府将双尖凤村的698600元补偿款拨付到双尖凤村银行账户。案发后，被告人林良喜、赵典强均已退清赃款。（二）强迫交易事实2010年，乐清市重点工程500KV变电站项目落户乐清市淡溪镇双尖凤村，由华丰建设股份有限公司（以下简称“华丰公司”）中标承建，戴某、黄某等人负责具体施工。双尖凤村村民赵章丰、王贤义、赵典杨、赵典余、赵章枢、王贤丰（均已判决）及被告人赵典强与赵典叨（已判决）、被告人林良喜为承接该项目的拉土方工程，以到工地闹事阻挠正常施工，再由时任村委会主任赵典叨、村党支部副书记林良喜出面协商等方式，迫使华丰公司为推进工程进度，不得不以明显高于市场价格即7元/立方米，将该项目的拉土方工程承包给双尖凤村，林良喜等人遂以村委的名义转包给赵章丰等人施工。赵章丰等人为获利更多，顺势提出供应施工所需沙、石子等地方材料，使得华丰公司不得不以高于市场价向赵章丰等人购买上述材料。至项目施工结束，华丰公司支付拉土方工程款和购买沙、石子等材料款分别为367846元、2827133元，强迫交易数额共计3194979元。（��）职务侵占事实2011年3月，赵章丰等人伙同淡溪镇双尖凤村主任赵典叨，通过双尖凤村的名义以7元/立方米的价格，承接乐清市500KV变电站项目的拉土方工程，同时约定赵章丰等人按3元/立方米的价格，把部分工程款上交给双尖凤村集体。该工程项目结束后经结算，赵章丰等人拉土方数总计52519立方米，村委应收土方款157647元。被告人赵典强利用担任审查、监督土方量的职务便利，认同赵章丰等人少报的拉土方数量，伙同赵章丰等人将本应属双尖凤村集体的工程款总计106647元私分。案发后，赵典强等人共同退赃10.5万到双尖凤村集体账户。2016年7月4日11时许，被告人赵典强至淡溪派出所投案。同年8月30日22时许，被告人林良喜电话联系淡溪派出所民警称自己人在西安，过来投案。次日14时许，民警与林良喜在上海虹桥动车站碰面后，将林良喜带至乐清市看守所拘留。对于以上指控事实，公诉机关提供了被告人及同案犯的供述和辩解、证人证言、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人林良喜、赵典强在协助人民政府从事土地征收、征用补偿费用管理的过程中，结伙以虚报青苗种类、数量的方式，非法骗取国家补偿款79300元并私分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第二十五条第一款之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人林良喜、赵典强伙同他人以暴力、威胁手段强卖商品、强迫他人接受服务，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（一）项、第（二）项，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人赵典强利用职务上的便利，伙同他人将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五条第一款，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人林良喜、赵典强一人犯数罪，应予数罪并罚。提请本院对被告人赵典强犯贪污罪，判处一年以上一年六个月以下有期徒刑并处罚金；犯强迫交易罪，判处五年以上六年以下有期徒刑并处罚金；犯职务侵占罪，判处八个月以上一年六个月以下有期徒刑，数罪并罚，合并执行五年五个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金。对被告人林良喜犯贪污罪，判处一年以上二年以下有期徒刑并处罚金；犯强迫交易罪，判处五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，合并执行五年六个月以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人林良喜辩称，对起诉书指控其犯贪污罪犯罪事实没有异议，并自愿认罪。对起诉书指控的强迫交易事实有异议，其没有参与强迫交易。被告人林良喜的辩护人提出如下辩护意见：一、关于贪污罪的部分没有异议，被告人有自首情节，并已经退赃，建议从轻处罚。二、关于强迫交易罪部分，林良喜是双尖凤村的支部副书记，华丰公司和村里发生纠纷后，林良喜确有参加会议协调纠纷，但向华丰公司要工程并将工程包给赵章丰的都是赵典叨，在整个犯罪过程中，林良喜只是参加会议，没有违法犯罪行为。假使林良喜被认定构成了强迫交易罪，也应当认定为从犯，公诉机关的量刑建议过重。被告人赵典强对起诉书指控其构成贪污罪的犯罪事实没有异议，并自愿认罪，但辩称自己没有犯强迫交易罪和职务侵占罪。被告人赵典强的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人赵典强构成贪污罪无异议，但其具有自首、初犯、退赃的情节，应就贪污罪予以大幅度从轻处罚。二、被告人赵典强不构成强迫交易罪。理由如下：1、构成��罪的前提条件是暴力、威胁手段。但从证据材料看，村民去闹事和戴某找村委会解决问题等等都可以看出没有构成强迫交易罪的客观条件。2、从主观故意看，赵典强没有强迫交易的直接故意。3、本案双方对土方工程签订了协议，双方是自愿的。综上，赵典强不构成强迫交易罪。三、被告人赵典强不构成职务侵占罪。理由如下：1、根据现有证据看，赵典强没有担任审查、监督土方量的工作，即使有义务也只是构成失职行为。2、赵典叨作为村长有村印使用的权限，可以推定赵典叨知道工程量。但是不能推定赵典强知道工程量。故辩护人认为被告人赵典强不构成职务侵占罪。经审理查明：（一）贪污犯罪事实2012年下半年，乐清市人民政府因建设公路需要对乐清市淡溪镇双尖凤村进行征地，并对被征地块上涉及的青苗及其他地上附着物进���补偿。同年8月30日，双尖凤村党支部、村民委员会经开会研究，成立以被告人赵典强为组长、赵洪良（已判决）为副组长、被告人林良喜及赵典叨、王某2、林良友（三人已判决）、赵典武为组员的领导小组，该领导小组工作职责在于协助人民政府从事被征收地块上涉及的青苗及其他地上附着物的统计、测量、登记造册、补偿款发放等工作。期间，林良喜、赵典强和赵典叨、王某2、赵洪良、林良友共同商议以假借亲属名义，采用虚报青苗种类、数量的手段非法套取国家青苗补偿款并私分，随后，王某2登记了林良喜、赵典强等人亲属的青苗数目种类、数量等，虚增青苗补偿款79300元，后连同村民的实际损失共计698600元，一并报送给淡溪镇人民政府审批。2012年10月10日，赵典叨等人为推进工程决定先行动用村集体资金发放青苗补偿款，在将村民的补偿款发放完毕后，被���人林良喜、赵典强及赵典叨、王某2、赵洪良、林良友在村办公楼商定将虚报所得79300元中的4000元作为劳务费付给不知情的赵某2，剩余75300元被六人均分。同年12月13日，淡溪镇人民政府将双尖凤村的698600元补偿款拨付到双尖凤村银行账户。案发后，被告人林良喜、赵典强均已退清赃款。2016年7月4日11时许，被告人赵典强至淡溪派出所投案。同年8月30日22时许，被告人林良喜电话联系淡溪派出所民警称自己人在西安，过来投案。次日14时许，民警与林良喜在上海虹桥动车站碰面后，将林良喜带至乐清市看守所拘留。两被告人到案后在前几次接受讯问时，未承认强迫交易的犯罪事实，也未自己主动交代贪污犯罪事实。之后在侦查人员讯问时，才交代了贪污犯罪事实。上述事实，被告人林良喜、赵典强在开庭审理过程中亦无异议，且有政府通知、实施细则、政府公告、补偿安置方案、征地协议书、建设项目选址意见书、村会议记录、登记表、收据、拨款凭证、银行交易明细、票据、户籍证明、证人赵某1、赵某2、万某、赵某4、杨某、赵某5、王某1、赵某3的证言、情况说明、证明、到案经过、同案犯赵典叨、王某2、赵洪良、林良友的供述与辩解、刑事判决书等证据证实，足以认定。（二）强迫交易犯罪事实2010年，乐清市重点工程500KV变电站项目落户乐清市淡溪镇双尖凤村，由华丰建设股份有限公司（以下简称“华丰公司”）中标承建，戴某、黄某等人负责具体施工。双尖凤村村民赵章丰、王贤义、赵典杨、赵典余、赵章枢、王贤丰（均已判决）及被告人赵典强，与赵典叨（已判决）、被告人林良喜为承接该项目的拉土方工程，以到工地闹事阻挠正常施工，再由时任村委会主任赵典��、村党支部副书记林良喜出面协商等方式，迫使华丰公司推进工程进度，不得不以明显高于市场价格即7元/立方米，将该项目的拉土方工程承包给双尖凤村，林良喜等人遂以村委的名义转包给赵章丰等人施工。赵章丰等人为获利更多，顺势提出供应施工所需沙、石子等地方材料，使得华丰公司不得不以高于市场价向赵章丰等人购买上述材料。至项目施工结束，华丰公司支付拉土方工程款和购买沙、石子等材料款分别为367846元、2827133元，强迫交易数额共计3194979元。（三）职务侵占犯罪事实2011年3月，赵章丰等人伙同淡溪镇双尖凤村主任赵典叨，通过双尖凤村的名义以7元/立方米的价格，承接乐清市500KV变电站项目的拉土方工程，同时约定赵章丰等人按3元/立方米的价格，把部分工程款上交给双尖凤村集体。该工程项目结束后经结算，赵章丰等人拉土方数总计52519立方米，应上交村委土方款157647元。被告人赵典强利用担任审查、监督土方量的职务便利，认同赵章丰等人少报的拉土方数量，伙同赵章丰等人将本应上交双尖凤村集体的工程款总计106647元私分。至工程结束，被告人林良喜共拿到分红9.6万元，被告人赵典强共拿到分红9.3万元。后赵典强等12人自己或者通过家属每人交出8750元。总计10.5万元，上交村委。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.同案犯赵典叨的供述，他于2011年2月至2013年10月担任乐清市淡溪镇双尖凤村村委会主任。2011年3月份，华丰公司承建市重点工程500KV变电站项目，填土方项目由其公司自己负责实施，并开始挖土、拉土。后来，双尖凤村的村民到施工现场阻挠、闹事，其中有一次赵典杨、王贤义、赵典余、王贤丰��人去变电站的施工现场闹事，并殴打了工地上的工人。华丰公司的戴某为了把工程顺利进行，就把该项目以7元每立方的价格承包给双尖凤村委，双尖凤村委再转包给赵章丰，约定村委从中收取3元每立方，这是有会议记录的，但没有协议书。在村集体商量前，赵章丰找过他，要求转包土方工程，赚了钱分一些给他。他没有实际投资，村里商量下来项目给赵章丰做以后，赵章丰分给他一个股份，在2011年填土方工程期间，赵典杨赌博输了钱要向他借4.5万元，后他向赵章丰借，赵章丰直接把4.5万元借给赵典杨，这4.5万元赵章丰在给他的分红中予以扣除。2012年，工程完工后的一天，赵章丰送给他5.1万元。他总共分红9.6万元。填土方项目于2012年上半年已经完工了，工程款由华丰公司直接与赵章丰结算。他没有与赵章丰及华丰公司核实填土方项目的工程量，赵章丰说土方大约���1.7万立方，村委就从赵章丰的工程款里扣留了5.1万元。当时赵典强时任副主任，村里决定让赵典强代表双尖凤村监督赵章丰等人的施工、核实土方数量。赵章丰报给他说给村里5.1万元拉土方款，然后他和赵典强、林良喜等人在会议室商量，他问赵典强是否是5.1万元，赵典强说审核过了，就只要5.1万元，于是他们都同意了。当时他心里觉得土方数有些少，因为自己有股份，所以就没有提出异议。赵章丰还有从华丰公司承包供应石子、沙、砖等材料。赵典强、林良喜均知道华丰公司是在无奈的情况下将拉土方项目给双尖凤村做的。林良喜的股份和他一样是赵章丰承诺给林良喜好处，让林良喜支持承包工程。2.同案犯赵章丰的供述，华丰公司承包了500KV变电站工程后就开始填土方施工，华丰公司自己施工的价格约3元每立方，他也想承包一些项目，就去找华丰公���的戴某协商，戴某不同意，说要做就交给村里。后他们就与村长赵典叨和副书记林良喜协商，由他们出面与戴某协商，后来戴某同意将填土方工程为7元每立方的价格承包给双尖凤村，他再去找村干部赵典叨、林良喜等人，双尖凤村再将填土方工程转包给他，村里收取3元每立方。他的工程队共有十个明股，分别是他、王贤义、王贤丰、赵典杨、赵典余、赵永游、赵章标、赵章枢、赵某6、赵典强，还有赵典叨、林良喜说自己以村里的名义出面，所以他们占有二个暗股。给赵典叨股份是因为当时承包项目的时候需要村委出面，于是其找赵典叨说这个事情，答应给他分红。这个工程由他和王贤义为主负责，他管钱和出面跟华丰公司协商，王贤义负责记账等，其他人在工地上帮忙。后来他还从华丰公司承包了沙、石子、石块、砖等材料，这些材料的利润大约在15%，水泥可能由林良喜负责承包。王贤义负责将每天的材料登记起来，他根据王贤义的记载情况填写收款收据，再到赵典叨处盖村里的公章，再到华丰公司领款，公章是赵典叨盖的，少数是空白盖过来的。他基本上每月与华丰公司的戴某结算一次。这个工程他们一共赚了110万多元，每个股东分红9.6万元。他分红给赵典叨二次，一次是4.5万元，另一次是5.1万元；他分红给林良喜二次，一次是3万余元，另一次是6万多元。2012年下半年，戴某把最后一笔工程款汇到双尖凤村委会的账户上，赵典叨要他先将填土方的工程款结算了，他打电话给王贤义，王贤义称填拉土方的工程量大约3万多立方，但说交到村里1.7万立方即5.1万元就够了，村里是不会审核这工程量的，因为赵典叨、林良喜他们也有股份，因此他觉得村里不会去审核。这工程量是他和王贤义定下来的，也告诉了其他股东。实际上工程量约5万多立方，要上交村里15万多元。当时他说给村里5.1万元，赵典叨、林良喜、赵典强等人在场，都没提出异议。3.同案犯王贤义的供述，华丰公司承包了座落在双尖凤村的500KV变电站项目，他们合股承包了变电站的一些项目，他的工程队共有十个明股，分别是赵章丰、王贤义、王贤丰、赵典杨、赵典余、赵永游、赵章标、赵章枢、赵某6、赵典强，还有二个暗股，分别是赵典叨、林良喜。当时变电站已经被华丰集团中标，并开工建设了，他们也想做土方、砂石料供应等项目，从中赚点钱，当时赵典叨、林良喜也是他们12人中之一，这样就以村里承包的名义，让华丰集团将土方施工给他们做，约定是每方7元，上交村里3元。工程队还从变电站项目处承包了沙、石子、石块、砖等材料供应，水泥是林良喜提供的。账目每月与华丰公司结算一次，由赵章丰出具领款收据去华丰公司领钱。整个工程他们赚了110万多元，每个股份分到9.6万元。工程由赵章丰牵头，他负责管账目，对外协调由赵典叨、林良喜出面，平时工地谁有空就谁去管理。赵章丰被抓后，每个合股人将一些钱退还到村里。4.同案犯赵典杨的供述，他们参与的500KV变电站项目，共有十个明股，分别是赵章丰、王贤义、王贤丰、赵典杨、赵典余、赵永游、赵章标、赵章枢、赵某6、赵典强，还有二个暗股，分别是赵典叨、林良喜。当时是在他们把工程接过来之前，他们10个明股的股东在赵章丰家里商量时，大家都同意再送两股分别给赵典叨和林良喜。给赵典叨和林良喜暗股是因为他们想通过村委的名义去跟施工方取得项目，必须得有村干部发挥作用，赵典叨、林良喜实际就是帮助他们一起搞项目的，通过该两人以村委的名义去谈项目，谈过来之���就直接交给他们做，共同获取利益。当时变电站已经被华丰集团中标，并开工建设了，他们12人也想做他们的土方、砂石料供应等项目，这样他们主要以各种方式去阻碍施工方施工，阻挠了几次后华丰集团没有办法，就与赵典叨、林良喜协商，当时赵典叨、林良喜也是他们12人中之一，均有暗股在，这样就以村里承包的名义，让华丰集团将土方施工给他们做了。期间，2011年年初的一天，他和赵典余、赵章枢、王贤义、王贤丰等人去工地上闹了一次，他还将工地上的一个姓黄的经理打了，该事经过淡溪派出所处理过。后华丰公司将填土方的项目交给双尖凤村委负责实施，他们再以7元每立方从村委承包过来的，上交给村委3元每立方，工程完工后，他们共上交给村委5万多元。在填拉土方工程尚未完工时，华丰公司从外面运来一些石子等材料，他们也就想要这些项目，他就和赵章丰、赵章枢、王贤丰等过去将拉石子的车拦下，后赵章丰和华丰公司进行协商，华丰公司将沙、石子、石块、砖等材料供应也承包给他们，价格都比市场价高一些，但水泥由林良喜承包。整个工程他们赚了110万多元，每个股份分到9.6万元。日常管理由赵章丰、王贤义为主管理，也由他们负责账目，对外协调由赵典叨、林良喜出面。赵章丰被抓后，每个合股人将一些钱退还到村里。他曾向赵典叨借4.5万元，赵典叨叫他去向赵章丰拿4.5万元，后来赵章丰在算账时把这4.5万元直接从赵典叨处扣除。5.同案犯赵典余的供述，参与500KV变电站工程的一共有十二股，十个明股分别是赵章丰、王贤义、王贤丰、赵典杨、赵典余、赵永游、赵章标、赵章枢、赵某6、赵典强，两个暗股是赵典叨和林良喜。十个明股是原来开始宿舍建房的时候，村里搞了一个提供土方的项目，他们十个一起中标，做完该工程后，他们十人想合伙继续搞些工程做，但工程需要以村委的名义出面去谈，所以他们几个股东就找到当时的村干部赵典叨和林良喜，答应让他们一起参股，但需要他们出面去跟施工方谈把项目拿到手。后他们这些股东先到工地上去闹，致使施工方无法施工，再由村干部赵典叨和林良喜出面跟对方谈，最后将项目搞到手，因为赵典叨和林良喜是他们的暗股股东，所以项目谈过来之后，就直接交给他们几个人做了。2011年1月2日下午，他和赵典杨、王贤义、王贤丰、赵章枢等人一起到工地阻挠施工，这次以后，华丰公司就和双尖凤村进行谈判，华丰公司同意以7元每立方的价格将填土方的项目承包给村里，他们再将该项目从村里承包来，上交村3元每立方，他们支付给开拖拉机的人3元每立方，他们约赚1元每立方。他们上交村里5.1万元。他们还从华丰公司承包了沙、石子、石头、砖等材料的供应。水泥由林良喜供应。他们的石头以58元或60元每立方购买过来，运费每立方28元，卖给华丰公司是95元每立方，其他材料利润约每立方10元。工程由日常管理由赵章丰和王贤义为主，与华丰公司协商由赵典叨、林良喜出面。工程结束后，共获利110万多元，他们每人均分到9.6万元。赵章丰被抓后，每个合股人将一些钱退还到村里。6.同案犯赵章枢的供述，证实他与赵章丰、王贤义、王贤丰、赵典杨、赵典余、赵永游、赵章标、赵某6、赵典强等人承包500KV变电站拉土方、沙石等业务，另外还有二个暗股是赵典叨、林良喜。他们是以村里的名义承包工程，实际是他们在承担。赵章丰总负责，王贤义负责记账，赵典余负责车辆管理，村里的事由赵典叨、林良喜负责。500KV变电站项目刚进场时，很多村民过去闹，他们十二个人都有去闹过，他们十二个人是为主的，有一次赵典杨还打了一个工地负责人。后来村委与华丰公司进行协商，以7元每立方的价格从华丰公司承包过来，后村委再转包给他们，村委收取3元每立方。他们总共拉了5万立方的土，应该交给村委15万元，但后来他听说只交给村委5万元。华丰公司的沙子、石子、石头等材料也由他们提供，但水泥是由林良喜提供的。工程结束后，他分到9.6万元。7.证人王某2的证言，证实他于1997年开始担任双尖凤村的报账员。2011年3月间，华丰公司将填土方项目以7元每立方的价格承包给村里，后会议讨论时，赵典叨直接告诉他们已经决定给赵章丰做拉土方项目，后村里将该项目承包给赵章丰等人，当时村委会从中收取3元每立方，填土方的工程款由赵章丰和华丰公司结算。赵章丰等人承包了填土方项目后，工地上再没有发生闹事了。2012年下半年工程完工后，赵章丰只向村里上交了5.1万元的土方款，他问过赵典叨，赵典叨称已经问过赵章丰。8.证人戴某的证言，证实华丰公司委托他管理500KV变电站工程项目，该工程于2012年7月完工。变电站的施工由华丰公司自己组织实施，以林良喜、赵章丰为首的双尖凤村的村民数十次到工地上闹（村长在背后搞），阻挠施工，殴打施工人员、砸毁财物，拖延了施工时间，后赵典叨和赵章丰共七、八个人到其项目部，向其提出运土方和提供材料的事情，华丰公司没有办法，只得与双尖凤村签订填方协议，以每7元立方的价格将填拉土方的项目承包给双尖凤村。填方协议签订后，双尖凤村的村民就没有再过来阻挠施工了。拉土方项目共计52549立方，金额为367846元。双尖凤村还承包华丰公司的沙、石子等的地方材料的供应，水泥由林良喜供应，���金额为4054979元（包括林良喜的水泥款）。地方材料比市场价格要高出20%，当时水泥每吨为560元，但林良喜的水泥价格比市场上每吨要高100元。上述款项由赵章丰领取的，领款收据上均盖有村印。当时，他们只能把项目给村委，是迫于村民闹事，村委中的林良喜、赵典叨、赵典强和闹事的那批人一起，就是强买强卖。9.证人黄某的证言，证实他负责500KV变电站的现场施工，该工程于2012年7月份结束。2010年10月份，华丰公司刚入场准备施工，就遭到当地村民的阻拦，一直到2011年3月间，共遇到村民阻拦施工数十次，延误施工近半年，造成经济损失几百万元。其中有一次，赵典杨还将他打伤，这事后经派出所解决了。双尖凤村给华丰公司的填拉土方项目和地方材料，价格均明显高于市场价，但结算的收据上都有双尖凤村委的盖章。黄光初辨认出赵章标、赵典杨、王贤义有到工地闹事。10.证人周某的证言，证实他是在淡溪镇杨川村卖沙子的人，他有将沙子卖给王贤义，货款是去双尖凤村的赵章丰家里结算，他提供的沙子价格大约在75元至80元，有些好的沙子市场价是120元至130元，这个价格不包括运费。他记不住具体卖了多少沙子给王贤义。11.证人谢某的证言，证实他有提供石子给赵章丰等人用于建设双尖凤村的变电站，他的石子是从山田采石场购买的，购买的价格比市场价便宜几元，他卖给赵章丰的价格大约是65元每立方，当时的市场价格就是65元每立方，该价格不包括运费。12.证人崔某的证言，证实2011年下半年开始，他负责提供混凝土给500KV变电站，具体是由姓戴的负责人与他联系。他们运送混凝土的车辆必须经过双尖凤村，因为车辆较重，可能会对道路及房屋造成影响，运送混凝土的��辆被村民阻拦，后经协商，他承诺工程结束后，给予双尖凤村二万元补偿款。但工程结算后，变电站并未将货款结清，他也没有将二万元交给双尖凤村。13.证人赵某6的证言，证实他与赵章丰、王贤义、王贤丰、赵典杨、赵典余、赵永游、赵章标、赵章枢、赵典强等人一起参与承包华丰公司500KV变电站的填土方项目及供应石子、沙子等材料，水泥由林良喜供应，股份中还有二个暗股是赵典叨、林良喜。工程队由赵章丰管理，村民有去工地闹过，他知道赵典杨、王贤义、王贤丰、赵典余有去工地闹过。因为有闹过后，华丰公司没办法只好将工程交给他们做了。他没有实际参与管理，不知道购买材料的价格，不知道上交村里多少钱，他自己分到9.6万元。14.证人尚某的证言，证实双尖凤村的变电站建设期间，他任四都乡副乡长，参与了华丰公司与双尖��村委关于拉土方项目的协商。双尖凤村的变电站建设属于省重点工程，施工方在建设过程中，遭到村民的阻挠，如果不给村民做，村民就会闹。后经协商，施工方以7元每立方的价格将拉土方的项目交给双尖凤村，并签订了相关协议。之后提供材料一事，乡政府没有再参与了。15.证人林某的证言，证实2011年变电站建设期间，赵章丰、赵典余等人找他，要他开车帮忙运土方，他同意，他运了约半个月，因车坏了就没有再拉了。运土方的价格是3元每立方，运费是他与赵章丰、王贤义结算。16.证人王某3的证言，证实2011年变电站建设期间，赵章丰、赵典余等人找他，要他开车帮忙运土方，他同意，土方运完后，赵章丰等人还叫他运沙子、石子。运土方的价格是3元每立方，从杨川运沙子的价格是90元每车，从马岙矿山运石子的价格是100元每车，赵章丰他们是按照车的容量来计算运费的，他的车容量小些。运费是他与赵章丰、王贤义结算。17.证人王某4的证言，证实2011年变电站建设期间，赵某6、赵典余等人找他，要他开车帮忙运土方，他同意，他的车容量是11方。土方运完后，赵章丰等人还叫他运沙子、石子。运土方的价格是3元每立方，从杨川运沙子的价格是100元每车，从马岙矿山运石子的价格是115元每车，赵章丰他们是按照车的容量来计算运费的。运费是他与赵章丰、王贤义结算。18.会议记录，证实2011年3月24日，经双尖凤村村委协商，决定变电站内的填方甲方村集体收3元，乙方4元。19.地方材料供应协议，证实2011年3月28日，经协商由双尖凤村村委会供应变电站材料。20.关于土方运输合同事宜说明，证实戴某自述被迫与双尖凤村赵典叨、赵章丰等人签订土方合同。21.工程造价咨询报告书，证实变电站项目计划开工时间为2010年6月16日，实际施工期开工日期为2011年4月1日。22.银行汇款记录，证实赵章丰与戴某的汇款情况。戴某共支付拉土方款及地方材料款总计3194979元。23.收款收据，报销凭证，证实赵章丰向华丰建设公司报销收取拉土方款和地方材料款的情况，均由双尖凤村出具收款收据，报销凭证上也写明付双尖凤村，其中拉土方金额367846元。24.受案登记表，证实2011年1月2日黄某报案称双尖凤村村民到工地闹事，其中一名叫赵典杨的人用安全帽砸其头部。25.保证书，证实2011年1月5日，赵典杨因打人事件向黄某道歉。26.证明、职责说明，证实2005年2月至2013年10月期间，林良喜担任淡溪镇双尖凤村副书记。赵典强于2011年2月至2013年11月期间，担任双尖凤村村委副主任。27.刑事判决书，证实本案相关事实和同案犯已被生效判决认定和判决。28.到案经过，证实2016年8月30日22时许，被告人林良喜电话联系淡溪派出所民警称自己人在西安，过来投案。次日14时许，民警与林良喜在上海虹桥动车站碰面后，将林良喜带至乐清市看守所拘留。29.戴某、黄某任职情况、工作职责说明，证实变电站建设期间，戴某任工程总负责人，黄某任工程项目经理。30.户籍信息，证实被告人林良喜、赵典强作案时已达刑事责任年龄。31.被告人林良喜的供述，2010年的一天，赵典叨让其去村里开会。会上，赵典叨说把华丰公司的拉土方项目和地方材料的项目这些工程给赵章丰做，其表示同意。自己没有参与强迫交易，但工程结束后赵章丰给了其9万元（庭审中称9.6万元）。平时拉土方的数量核实是由赵典叨、赵典强负责���，赵典强分工负责农业、电力、交通，具体负责应是赵典强。32.被告人赵典强的供述，2010年其与赵章丰等人有合股做工程项目。赵章丰说以后变电站有什么工程做，让其不要管，不要出面，他搞过来都算其一股，其同意了。后来赵章丰与赵典叨等村干部商量，将变电站的土方工程承包过来，对其说与其一起十股，其不知道赵典叨、林良喜有暗股。当时村委开会，赵典叨提出将拉土方工程给赵章丰做，其没有反对，因为其也有股份在里面。华丰集团将拉土方工程给村里做是因为当时有村民闹事，给村里做是让村里去协调村民闹事。赵典杨打人的事，其是在事发当天听说的，赵典杨闹事肯定是想要工程做。其曾配合戴某调解他与村民之间的矛盾。本院认为，被告人林良喜、赵典强在协助人民政府从事土地征收、征用补偿费用管理的过程中，结伙以虚报青苗种类、数量的方式，非法骗取国家补偿款79300元予以私分，其行为已构成贪污罪；被告人林良喜、赵典强伙同他人以暴力、威胁手段强卖商品、强迫他人接受服务，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；被告人赵典强利用职务上的便利，伙同他人将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人林良喜、赵典强及其辩护人提出林良喜、赵典强不构成强迫交易罪，同时林良喜辩护人提出即使构成强迫交易罪的话也应当认定林良喜为从犯。经查，同案犯赵典杨、赵典余、赵章枢、赵章丰等人的供述能相互印证，证实林良喜在他们中有暗股，赵典强在他们中占有明股，明股的人以名种方式阻碍工程施工，林良喜、赵典叨等占有暗股的人以村委的名义去谈项目，故被告人林良喜、赵典强属于强迫交易罪的共犯，且林良喜并非起次要、辅助作用，不属于从犯，被告人赵典强及其辩护人及被告人林良喜及其辩护人提出的以上辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人赵典强及其辩护人提出赵典强不构成职务侵占罪，经查，被告人林良喜、同案犯赵典叨在侦查阶段的供述能相互印证，证实赵典强负有具体审核土方量的职责，被告人林良喜、同案犯赵典叨、赵章丰在侦查阶段的供述，能相互印证，证实赵典强等村干部未进行对账就同意赵章丰提出的应交村里的数额。综上可知，被告人赵典强因自己在赵章丰等人中占有股份而放任赵章丰等人以少报的形式将属于村委会的款项予以侵吞，并参与分赃，其行为已构成职务侵占罪。被告人林良喜及辩护人提出林良喜已将赵章丰给的赃款9.6万元还给赵章丰父亲，并当庭提供了收据一份。对此，本院认为林良喜应���向被害单位华丰建设股份有限公司退赃，现无证据表明被害单位华丰建设股份有限公司已经收到了林良喜的退赃款，故林良喜应当承担继续退缴违法所得的责任。被告人林良喜、赵典强犯罪后虽自动投案，但两被告人到案后在前几次接受讯问时，未承认强迫交易的犯罪事实，也未自己主动交代贪污犯罪事实，依法不能认定两被告人犯贪污罪构成自首，故公诉机关及辩护人提出两被告人构成自首的意见，本院不予采纳。鉴于两被告人如实供述了贪污的罪行，且已退清各自贪污违法所得，对两被告人犯贪污罪，予以从轻处罚。被告人林良喜、赵典强一人犯罪数，应予数罪并罚。公诉机关提出的量刑意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二百二十六条第一款第（一）项、��（二）项、第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第九十三条第二款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人赵典强犯贪污罪，判处有期徒刑一年四个月，并处人民币罚金10万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币1万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币11万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、被告人林良喜犯贪污罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币1万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币11万元。罚金限本判决生效��日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月31日起至2022年2月28日止。）三、继续追缴被告人林良喜违法所得87250元，被告人赵典强违法所得84250元，返还被害单位华丰建设股份有限公司。款限本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵晓峰人民陪审员  王海兰人民陪审员  赵文麟二〇一七年七月六日书 记 员  郑斯斯