海南省海口市秀英区人民法院民 事 判 决 书（2015）秀民二初字第258号原告海南福力混凝土配送有限公司，住所地海南省海口市秀英区西秀镇龙头上村南侧300米处。法人代表关东洋，总经理。委托代理人黄文灿、杨明正，均为海南瑞来律师事务所律师。被告海南省第四建筑工程公司，住所地海南省海口市海秀中路132-2鑫业园商住楼第四层。法人代表文小春，经理。被告海南第四建设工程有限公司，住所地海南省海口市海秀中路132-2鑫业园商住楼第四层。法人代表邓刻智，总经理。两被告共同委托代理人王惠，海南新概念律师事务所律师。两被告共同委托代理人李强，公司员工。第三人潘庆聪，男原告海南福力混凝土配送有限公司（以下简称福力公司）诉被告海南省第四建筑工程公司��以下简称四建公司）、海南第四建设工程有限公司（以下简称四建有限公司）、第三人潘庆聪买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告福力公司委托代理人杨明正，被告四建公司、四建有限公司共同委托代理人王惠、李强到庭参加了诉讼。第三人潘庆聪经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告福力公司诉称，被告四建公司为建设海口市永秀花园限价房二期施工三标工程，向原告求购商品混凝土。原告与被告四建公司签订了一份《商品混凝土购销合同》，合同约定所购的混凝土以实际方量进行结算，原告依据交付被告四建公司签认的交货验收单，以每月的对账结算单作为货款结算的依据。如有异议，应当在三天内提出，否则视为确认。货款应按月支付，每月25日前支付当月��款的70%，剩余30%在工程主体完工后两个月内结清。被告四建公司迟延付款的，应自逾期之日按预期付款金额的每日千分之三支付违约金，直至实际付清。签订合同后，原告依照被告要求供应了相应的混凝土（7#、8#、9#楼）。从2012年3月17日至2013年12月2日，原告共向被告四建公司供应商品混凝土36002立方米，货款共计11346323元。被告四建公司所建设的工程，分别于2013年8月26日(7#楼)、9月2日（8#楼）、9月11日（9#楼）完成封顶。在工程封顶后原告还向被告的一些收尾工程进行供货。依照合同约定，被告四建公司最迟应在2013年11月11日（封顶后两个月内）付清所有货款，截至起诉之日，被告四建公司尚欠货款3939325元。原告与被告四建公司签订买卖合同时，被告四建公司处于改制时期。根据琼国资函[2011]390号文《海南省政府国有资产监督管理委员会关于同意设立海南第一建设工程有限公司等10家公司的批复》载明，为完成原省建筑工程总公司下属企业的公司制改造，推动海南建设工程股份有限公司辅导上市，被告四建公司与海南省建筑工程总公司出资设立被告四建有限公司，新公司设立后原企业所有建设工程资质、人员平移至新公司，由新公司承继原企业生产经营业务，原企业不再从事生产经营活动。在企业改制后，被告四建有限公司承接了被告四建公司的经营业务。因此，被告四建公司作为合同主体与原告签订了合同，两被告是合同的共同履行主体，应当对合同共同承担清偿责任。依据合同约定，被告逾期支付货款，应按逾期付款的每日千分之三支付违约金，直至付清之日止。因合同约定的违约金过高，原告按同期贷款利息6%的四倍计算违约金。违约金的计算时间为自2013年9月25日起，至2015年9月30日的违约金为1918224.7元，��至付清货款之日止。为了保护原告的合法权益，特向人民法院提起诉讼，请求人民法院判决：一、两被告共同向原告支付货款3939325元；二、两被告共同支付逾期付款违约金1918224.7元（以拖欠货款数额为本金，按人民银行同期六个月至一年期的贷款利率（6%）四倍分段计算，从2013年9月25日起暂计至2015年9月30日，应计算至实际清偿完毕之日止）；三、两被告承担本案的诉讼费。被告四建公司、四建有限公司共同辩称，我们两公司对原告主张的货款有异议。按照合同约定，指定甲方人员潘玉山对账结算，根据原告提交的明细汇总表，仅有部分发货单是潘玉山签字确认，其余发货单均不是潘玉山签字确认。潘玉山签字确认的货款约430万，我们已经支付了货款约740万多。根据合同约定，剩余的30%货款在工程主体完工之后二个月支付清。现在整个工程的主体���未完工，付款条件尚未成就。原告主张的违约金没有依据，且主张的违约金过高。第三人潘庆聪未作答辩。经审理查明，2012年3月12日，被告四建公司（甲方）与原告福力公司（乙方）签订了一份《海口市商品混凝土购销合同》，该合同约定，因甲方承建位于海口市永秀花园限价房二期施工三标（施工十三标）工程，需要乙方供应预拌混凝土，双方对所需的各种混凝土的技术要求、单价（元/㎡）等均作了约定。货款结算方式为，乙方根据甲方现场签认的交货验收单，编制当月一式三份的对账结算单,交甲方指定的潘玉山签字确认，作为双方货款结算的依据，如有异议，甲方应在三天内提出，逾期视为确认。付款方式为，按月结算70%，每月10日双方对账确认，甲方于每月25日结清当月货款70%，剩余30%在工程主体完工后两个月内结清。甲方迟延付款的，乙方有权停止供货，并自逾期付款之日起，甲方应按延期付款金额的每日3‰计付违约金，直至付清之日止。合同在履行中，2013年1月23日，被告四建公司永秀十三标项目部向原告福力公司出具一份联系函，该函载明，我公司承建海口市永秀花园限价房二期施工十三标工程浇筑混凝土，7＃楼报料人员指定为伍卫民、檀保和负责并签收混凝土发货单。2013年7月16日，被告四建公司永秀十三标项目部向原告福力公司出具一份变更说明，该说明载明，我公司与贵公司签订的永秀花园限价房二期施工十三标的商品混凝土购销合同，由甲方指定潘玉山签字确认，自2012年1月26日变更为潘庆阳。经原告福力公司与被告四建公司结算确认，截止2014年1月2日，被告四建公司应付原告福力公司货款4439324.30元。2015年6月18日，原告福力公司向本院提起诉讼，主张被告四建公司尚欠其剩余货款3939325元。另查，被告四建公司对原告福力公司主张的剩余货款3939325元持有异议，认为潘玉山以外的人员确认的发货单不予认可，且未提供相关证据。经庭审释明，被告四建公司放弃司法鉴定的权利。再查，2011年11月15日，海南省政府国有资产监督管理委员会作出琼国资函[2011]390号文《海南省政府国有资产监督管理委员会关于同意设立海南第一建设工程有限公司等10家公司的批复》，该批复载明，为完成原省建筑工程总公司下属企业的公司制改造，推动海南建设工程股份有限公司辅导上市，省第四建筑工程公司与海南省建筑工程总公司出资设立海南第四建设工程有限公司，新公司设立后原企业所有建设工程资质、人员平移至新公司，由新公司承继原企业生产经营业务，原企业不再从事建筑施工生产经营活动。上���事实，有《海口市商品混凝土购销合同》、商品砼供应结算表、商砼结算书、付款凭证，专用收据、琼国资函[2011]390号文《海南省政府国有资产监督管理委员会关于同意设立海南第一建设工程有限公司等10家公司的批复》，庭审笔录及当事人陈述等在案佐证，足以认定。本院认为，一、原告福力公司与被告四建公司签订的《海口市商品混凝土购销合同》是双方当事人的真实意思表示，其内容没有违反法律、行政法规的禁止性规定，是有效合同，应受到法律的保护。原告福力公司已依约履行了供货义务，被告四建公司应当支付货款。被告四建公司没有依约支付剩余货款，其行为构成违约，应当支付剩余货款及承担违约责任。被告四建公司对原告福力公司主张的剩余货款数额持有异议，但未能提供相关证据佐证，且又放弃司法鉴定的权利。二、本案中，原告���力公司主张的违约金，是以被告四建公司尚欠货款的数额，按中国人民银行同期六个月至一年期的贷款利率（6%）的四倍分段计算。原告福力公司向被告四建公司供应混凝土的截止时间为2014年1月2日。根据本案的实际情况，结合建筑行业常规，海口市永秀花园限价房二期施工三标（施工十三标）工程主体完工，应在原告福力公司供应混凝土截止时间6个月内（即2014年1月2日至2014年7月2日）。根据合同约定，剩余货款应在工程主体完工后二个月内一次付清，本案违约金计算的起始时间应确定为，自2014年9月3日起至本判决确定履行之日止。三、结合本案的实际情况，原告福力公司主张的违约金过高，本院应予调整。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条和最高人民法院法释[（1998）8号]《关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复》中要求参照中��人民银行银发（2003）251号《关于人民币贷款利率有关问题的通知》中的罚息标准计算违约金。本案的违约金应确定为，未付货款部分按中国人民银行同期半年期的贷款利率上加收50%罚息计付。四，根据海南省政府国有资产监督管理委员会作出的琼国资函[2011]390号文《海南省政府国有资产监督管理委员会关于同意设立海南第一建设工程有限公司等10家公司的批复》，被告四建公司与海南省建筑工程总公司出资设立被告四建有限公司，新公司设立后原企业所有建设工程资质、人员平移至新公司，由新公司承继原企业生产经营业务，原企业不再从事建筑施工生产经营活动。因此，被告四建有限公司应与被告四建公司共同承担上述债务。综上所述，原告福力公司主张被告四建公司、四建有限公司共同向其支付货款3939325元，理由充分，本院予以支持。但其主张被告四建公司、四建有限公司支付违约金，合理部分，本院予以支持，超过合理部分，本院不予支持。被告四建公司、四建有限公司抗辩称，原告福力公司主张货款的数额有误，但其没有提供相关证据佐证，且又放弃司法鉴定的权利，只能承担举证不能的法律后果。被告四建公司、四建有限公司抗辩称，原告福力公司主张其支付货款的条件尚未成就、支付违约金没有法律依据，理由均不成立，本院均不予采纳。被告四建公司、四建有限公司抗辩称，原告福力公司主张的违约金过高，请求依法调整的理由充分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国合同法》第一百五十九条、第一百六十一条、一百零七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百四十条之规定，判决如下：一、被告海南省第四建筑工程公司、海南第四建设工程有限公司��本判决发生法律效力之日起十日内，向原告海南福力混凝土配送有限公司支付货款3939325元及违约金（以3939325元本金，按中国人民银行同期半年期的贷款利率上加收50%计付，自2014年9月3日起，至本判决确定履行之日止）；二、驳回原告海南福力混凝土配送有限公司的其他诉讼请求。如果当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费52802元，由原告海南福力混凝土配送有限公司负担16745元，由被告海南省第四建筑工程公司、海南第四建设工程有限公司负担36057元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于海南省海口市中级人民法院。?jey9ewdkhsvu1zscgz案件唯一码审 判 长  许志雄审 判 员  崔玉坤人民陪审员  黄文理二0一五年十月十三日书记员李燕附相关法律条文《中华人民共和国合同法》��一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第二百四十条无独立请求权的第三人经人民法院传票传唤，无正当理由拒不到庭，或者未经法庭许可中途退庭的，不影响案件的审理。