新疆生产建设兵团第十三师中级人民法院民 事 判 决 书(2017)兵12民终102号上诉人（原审被告）:哈密春天房地产开发有限公司，住所地新疆哈密市大营房。统一社会信用代码91652200595934856E。法定代表人：金辉，经理。委托诉讼代理人：郭新英，新疆君始律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨燕，新疆君始律师事务所律师。被上诉人（原审原告）:雷建，男，1989年6月10日出生,住新疆哈密市红星西路。原审第三人：中国工商银行股份有限公司哈密分行，住所地新疆哈密市中山北路18号。统一社会信用代码91652200929128927C。负责人：杨铂，行长。委托诉讼代理人：宋涛，女，1979年3月22日出生，住哈密市阿牙路委托诉讼代理人：马晓红，新疆新惠律师事务所律师。原审第三人：新疆维吾尔自治区哈密地区住房公积金管理中心，住所地新疆哈密市天山西路。组织机构代码45773008-9。法定代表人：杨锐，主任。委托诉讼代理人：白建帏，新疆恒生律师事务所律师。代理权限特别授权。上诉人哈密春天房地产开发有限公司（以下简称春天公司）因与被上诉人雷建、原审第三人中国工商银行股份有限公司哈密分行（以下简称工行哈密分行）、新疆维吾尔自治区哈密地区住房公积金管理中心（以下简称公积金中心）房屋买卖合同纠纷一案不服新疆生产建设兵团哈密垦区人民法院(2017)兵1202民初70号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年6月23日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人春天公司的委托诉讼代理人郭新英、杨燕、被上诉人雷建、原审第三人工行哈密分行的委托诉讼代理人宋涛、马晓红、公积金中心的委托诉讼代理人白建帏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。春天公司上诉请求：撤销原判，改判：1、上诉人应退房款变更为147845元；2、上诉人仅承担违约金11700元；3、不承担担保费2180元；4、一审案件受理费合理分担，二审案件受理费由被上诉人承担。事实与理由：1、上诉人在2016年7月28日向50名购房户出具的承诺书是在被逼迫的情况下出具的，严重违背上诉人真实意愿，是无效的，上诉人向被上诉人支付的20000应认定为已退购房款，于上诉人剩余未退房款中扣减。2、一审判决认定违约金46830元明显过高。上诉人与被上诉人签订的两份协议均是在上诉人迫于众多购房户多次聚众上访、威胁的情况下被迫签订的，并非是上诉人真实自愿的。另根据有关法律规定，违约金过高可向法院主张减少，减少的标准为“造成的损失的30%”，而逾期交房的损失，应按逾期交房期间有关主管部门公布或有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定，同地段同类房屋租金5个月约为9000元，显然《抵押协议》中的违约金远远超过房租损失的30%。上诉人认为应为11700元。3、担保费不应由上诉人承担。综上，请求二审依法改判。雷建辩称：逾期交房的责任在于春天公司，合同、协议均是双方真实意思表示，上诉人应按合同、协议约定承担违约责任，且逾期交房给被上诉人造成的损失不仅仅是房屋租金，春天公司所称违约金尚不够被上诉人支付贷款利息。担保费因买房办贷款产生，春天公司理应承担。不同意春天公司的上诉请求。雷建向一审法院起诉请求：1、被告退还原告剩余房款167845元。2、被告向原告支付违约金46830元。3、被告向原告支付购房按揭贷款担保费2180元。4、被告向原告支付购房款301742元的利息（从2014年8月12日起至判决之日止，按中国人民银行同期贷款年利率5.39%计算）；5、依法处置被告抵押房屋，所得款项优先偿还原告上述款项；6、本案诉讼费、送达费由被告承担。第三人工商银行哈密分行辩称：我们认为受托人产生的后果由委托人承担，跟我们没有关系，请求法院查明，依法判决。第三人公积金中心辩称：借款金额21万元，取得借款合同时间，对于货款方式、还款时间等都经行了约定，委托工行对雷建进行发放，雷建对房产是不能进行处置的，对于上诉人与雷建如何诉讼，我们是不参与的，在没有还清钱之前两方的任何一方都不能对房子进行处置的，无论哪方还清贷款本息，我们都可以解压房屋。一审法院认定事实：2014年3月7日，原告雷建与被告春天公司签订了一份《商品房买卖合同》，约定原告雷建购买被告春天公司开发的位于哈密市迎宾路××小区的×栋×单元×室住宅一套，面积为89.12平方米，房屋总价为301742元。在合同签订之日付首付款91742元，余款210000元买受人通过公积金办理贷款支付。并约定该房屋于2015年10月30日前交付。合同签订后，原告雷建于2014年3月3日交纳首付款91742元，并同时向第三人公积金中心申请住房公积金贷款，2014年8月12日，第三人公积金中心委托第三人工行哈密分行向原告雷建发放贷款210000元，第三人工行哈密分行根据原告的申请将该款打入被告春天公司的账户。期间原告雷建支出担保费、公证费等各项费用2280元。2015年11月6日，原被告双方签订一份《红星国际城一期15＃、16＃住宅交房补充协议》，该协议载明：一、乙方（雷建）购买甲方（春天公司）一期住宅××号楼×单元×室，交房时间顺延至2016年6月30日，为了维护乙方权益。甲乙双方本着公平、公正、公开的原则，经双方友好协商，签订本协议，由双方共同遵守。二、根据乙方购买的房屋，乙方选择购房返租。乙方购买的户型面积及月租金为每月1800元，返租时间：2015年11月1日至2016年6月30日。……。后由于该房屋一直未完工，2016年3月25日，原告雷建作为乙方与被告春天公司签订了一份《退房协议》，该协议书约定：1、双方自愿解除2014年3月7日签署的《商品房买卖合同》；2、乙方需配合甲方到银行办理撤销按揭手续，并不得利用保留的《商品房买卖合同》原件办理抵押、落户等相关事宜；3、退款方式：甲方于2016年7月30日前将乙方交纳的购房首付款91742元全部退还；乙方每月支付给银行的本息人民币以及已付房款10％的违约金全部退还；如逾期未能全部退还的，除按照合同约定每日按乙方已付房款的0.3‰向乙方支付违约金，未经乙方同意甲方不得擅自出售乙方的房屋并根据原合同承担责任。甲乙双方通过友好协商将解除于2015年11月6日签订的《红星国际城一期15＃、16＃住宅交房补充协议》，已付给乙方的返租费用将在退款时扣回。在正式合同解除之前，如出现乙方代付银行贷款本息的，甲方负责将乙方所付本息退还；……。退房协议签订后，被告分两次向原告退还房款73148元。2016年7月28日，被告春天公司出具一份承诺书，该承诺书载明：购房者购买红星国际城房屋，双方友好协商达成退款协议，由于开发商的第二次退款未能如期退还，开发商将于2016年7月29日前支付50万元保证金，现和购房者本人协商，开发商承诺于2016年8月22日18时前退还第二次房款，如逾期未退还房款，50万元保证金将以每户为单位平均分配的形式，支付给购房者作为违约金，如开发商于2016年8月22日18时前退还第二次房款，此保证金自动转为第三次退款保证金，开发商将于2016年8月31日18时前退还第三次房款，如开发商如期退款此保证金自动冲抵退房款。此协议由包括原告在内的25名购房者及被告春天房产签名盖章确认。同日，原告雷建收到了被告春天公司退还的20000元。2016年8月30日，原被告双方在十三师大营房城管委的见证下签订了一份《抵押协议》，该抵押协议约定：甲方（雷建）购买了乙方（春天公司）开发的红星国际城一期×号楼×单元×室的房屋，按照购房合同约定在2015年10月30日前交房，未能如期交房且延期已超过60日，依据购房合同责任认定，乙方违约同意退房，乙方退还甲方购房款301742元，违约金46830元，乙方于2016年8月27日前已退回房款73148元，剩余房款228594元双方约定乙方自2016年9月28日起至2016年12月30日止，每月30日前分四次每次退还剩余房款的25％到丙方（十三师大营房城管委）的账号中，违约金于2016年12月30日前一次性退还到丙方指定的账号中。为保证此协议的履行，乙方愿意以其所有的红星国际城未卖出无抵押房屋作为抵押物抵押给甲方，为明确双方权利义务，经甲乙双方协商一致，特订立本协议，丙方见证。一、抵押物：红星国际城一期XX楼X单元XXX号房屋，总房款328407元；二、抵押物由房管局出具抵押物相关手续，证明抵押物手续合法；三、乙方在2016年9月至12月，每月30日前未按时足额退回剩余房款，甲方有权向法院提起诉讼依法拍卖、变卖乙方抵押物，并以所得价款优先受偿。四、甲方在2016年12月30日，乙方最后一笔退房款和全部违约金到达丙方指定账户后，配合乙方办理撤销备案及退房手续，手续办完，丙方才可允许甲方提取账户资金。五、乙方不得拿抵押物再次作为其他用途。……七、本协议签订后，原甲乙双方签订的红星国际城一期×号楼×单元×号房屋《退房协议书》作废，如乙方提前退完剩余房款，此协议提前终止，甲方有权把抵押物另作他用。八、乙方不得以交房为理由拒绝退还所剩房款。协议签订后，双方到新疆生产建设兵团第十三师房产管理局办理了《房屋他项权证》。2016年9月30日，被告春天公司向原告雷建支付了房款57149元。2016年10月31日，原被告共同签署一份《红星国际城项目退款确认单》，确认被告向原告退款57149元。但原告雷建在2016年11月7日承兑被告开具的转账支票时，因被告的账户被查封，未能将该款兑现。为此，原告雷建向一审法院提出诉讼。一审法院认为：依法成立的合同，受法律保护。原被告双方经协商一致，达成了一份《商品房买卖合同》，约定由原告雷建购买被告春天公司开发的房屋，该合同是双方当事人真实意思的表示，本院予以确认。在该协议的履行过程中，因被告方未能按期交房，经双方协商，达成了一份《退房协议》，是双方在自愿协商一致下达成的解除房屋买卖的协议，其内容并不违反有关法律及行政法规之规定，本院予以确认。该协议中明确约定了被告应退还原告的数额，后被告未按期退款，双方又签订了一份抵押协议，该协议对被告未退还房款明确载明为228594元，后被告在抵押协议签订后退回房款57149元，现尚有171445元未退还，扣除原告雷建收取的返租费3600元，对原告要求被告退还房款167845元之请求，本院予以支持。对被告方认为原告雷建在2016年7月29日领取了20000元房款，该款应当折抵房款的辩解意见，因双方在承诺书中明确约定开发商在2016年8月22日18时前退还第二次房款，如逾期未退还房款，50万元保证金将以每户为单位平均分配的形式，支付给购房者作为违约金。但本案中被告并未能按期退还第二次房款，因此该款应当作为违约金赔偿给原告，且双方在后来签订的《抵押协议》中明确约定未退还的房款数额也不包括该20000元，因此双方均认可支付的20000元系违约金，对被告该辩解本院不予采纳。对原告方要求被告支付违约金46830元的诉讼请求，因双方签订的《抵押协议》明确约定被告应当向原告支付违约金46830元，且该违约金的计算并未超过法律规定，对原告该请求本院予以支持。对原告要求被告支付因按揭贷款支出的担保费2180元之请求，因被告春天公司未按期交房导致双方解除了该合同，而原告为交纳房款支出担保费2180元系原告的实际损失，对原告该请求本院予以支持。对原告要求被告支付利息（按房款301742元计算，自2014年8月12日至判决之日止按中国人民银行同期贷款利率5.39%计算）的诉讼请求，因双方在抵押合同中明确约定了退款的时间、金额、违约金……，根据法律规定，被告未按期退款，应当承担自逾期之日期间的利息，即协议约定的2016年9月30日至2016年12月30日，每月支付剩余款的25％，被告仅于2016年9月30日按协议约定退款57149元，剩余款再未退还，应自逾期之日起承担利息。对原告要求被告按5.39％承担利率的诉讼请求，因中国人民银行公布的同期贷款基准利率为4.75％，因此利率应当按照年利率4.75％计算，对原告该请求本院予以部分支持。对原告要求依法处置被告抵押物，所得款项优先清偿欠款的诉讼请求，因原被告双方签订抵押协议时明确约定被告将位于红星国际城一期XX号X单元XXX号房屋抵押给原告，在被告未能足额退款时，原告有权向法院申请处置抵押物，对原告该请求本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十五条《中华人民共和国担保法》第三十三条、第三十四条第（一）款、第四十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下一、被告哈密春天房地产开发有限公司退还原告雷建房款167845元及利息（自2016年10月31日至本判决确定支付日止，按本金55948元，年利率4.75％计息；自2016年12月1日至本判决确定支付之日止，按本金55948元，年利率4.75％计息；自2016年12月31日至本判决确定支付之日止，按本金55949元，年利率4.75％计息），于本判决生效后十日内向原告雷建付清；二、被告哈密春天房地产开发有限公司承担违约金46830元，于本判决生效后十日内向原告雷建付清；三、如被告未能在本院限定的期限内履行以上义务，则原告有权采取拍卖、变卖等方式依法变价被告哈密春天房地产开发有限公司所有的位于红星国际城一期XX号X单元XXX号房屋，原告雷建对变价后的所得价款在房款167845元及利息、违约金46830元内优先受偿；四、被告哈密春天房地产开发有限公司承担原告雷建为贷款所支出的担保费等费用2180元，于本判决生效后十日内付清；五、驳回原告雷建的其他诉讼请求。案件受理费4553元，由被告哈密春天房地产开发有限公司负担。本案二审中，双方当事人均没有提供新证据。经本院审理查明的事实与原审法院查明的事实基本一致，本院予以确认。另查明，《抵押协议》载明的违约金46830元包括：1.《商品房买卖合同》约定的逾期交房违约金为已交房款301742元的10%即30174元；2.《退房协议》约定的逾期退款违约金：按已交房款301742元的日万分之三自2016年7月1日计算至同年12月30日止为16656元。本院认为，本案二审双方当事人争议的焦点问题为：一、.涉案《抵押协议》中所约定的违约金是否过高应予减少；二、2016年7月29日春天公司支付雷建的20000元能否抵扣剩余房款或违约金；三、春天公司应否承担雷建担保费。一、关于涉案《抵押协议》中所约定的违约金是否过高应予减少的问题。根据庭审确认的事实，本院认为，依法成立的合同，对当事人均有约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务，违反合同约定的当事人一方，应当按照合同和法律规定向另一方承担违约责任。春天公司与雷建签订的《商品房买卖合同》约定了违约金条款，并约定了违约金的计算标准，后春天公司违约，双方相继签订《退房协议》、《抵押协议》，对合同解除、违约责任承担、违约金数额进行了明确约定。春天公司对合同、协议约定无异议，但认为约定的违约金过高，并认为雷建因逾期交房而造成的实际损失仅为涉案房屋所在地段房屋租金，要求法院对约定的违约金予以调整。本院认为，合同、协议中对春天公司应承担的违约金之约定是双方当事人的真实意思表示，也未违反法律禁止性规定，双方理应受此约定之约束，春天公司须具备充分的事实及法律依据方可调整该标准。本案中，被上诉人的损失不仅表现为涉案房屋所在地段房屋租金，还表现为占有、使用、收益、处分该房屋的多种权益、贷款利息损失、为交涉迟延交房、退款事宜耗费的人、财、物力等。根据《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第二十九条：“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决”之规定，以春天公司违约造成的损失为基准，结合春天公司应付的违约金总额、违约的时间、中国人民银行贷款利率以及雷建已按照合同约定全面履行了自己的义务、在本案中并无任何过错等具体情形综合考量，涉案《抵押协议》约定之违约金亦不存在过高，春天公司上诉主张违约金过高应予减少的上诉理由，无事实依据，本院不予采纳。关于2016年7月29日春天公司支付雷建的20000元能否抵扣剩余房款或违约金的问题。2016年8月22日，春天公司未能如期退款，依2016年7月28日春天公司出具《承诺书》内容，其所支付雷建的20000元理应认定为已支付的违约金，春天公司以其出具格式化退款确认单否定该20000元属违约金的性质，提出该20000元属已退房款，应于剩余房款中折抵的上诉理由，与在案事实不符，不予采纳。另依据《承诺书》开端内容：“购房者购买红星国际城房屋，双方友好协商达成退款协议，由于开发商的第二次退款未能如期退还，开发商将于2016年7月29日前支付50万元保证金，现和购房者本人协商，开发商承诺……”，春天公司支付雷建20000元违约金所基于的违约事由应为春天公司违反《退款协议》约定期限退款的违约行为。而在2016年8月30日，春天公司与雷建又签订《抵押协议》，再次确认春天公司应承担自2016年7月1日至同年12月30日按已付房款日万分之三计算的违约金16656元，该违约金基于的违约事由同样为春天公司违反《退款协议》约定期限退款的违约行为。基于同一逾期退款违约行为，当事人双方约定了双重违约金，而因同一违约行为造成的损失是确定且唯一的，故二者不应重复计算。2016年7月29日春天公司向雷建支付的20000元违约金，应作为已付违约金，于原判认定春天公司应付违约金46830元中予以扣减。本案春天公司应承担违约金数额为26830元（46830元-20000元）。原审认定春天公司应支付违约金具体数额有误，本院予以纠正。三、关于春天公司应否承担雷建担保费的问题。因担保费系春天公司违约行为造成的实际损失，春天公司理应承担该笔费用，原审法院判令其承担该笔费用并无不当，应予维持。春天公司上诉请求不承担该笔费用之上诉理由，无事实依据，本院不予采纳。综上所述，哈密春天房地产开发有限公司的上诉请求部分成立。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项规定，判决如下：一、维持新疆生产建设兵团哈密垦区人民法院（2016）兵1202民初1537号民事判决第一项、第四项，即被告哈密春天房地产开发有限公司退还原告雷建房款167845元及利息（自2016年10月31日至本判决确定支付日止，按本金55948元，年利率4.75％计息；自2016年12月1日至本判决确定支付之日止，按本金55948元，年利率4.75％计息；自2016年12月31日至本判决确定支付之日止，按本金55949元，年利率4.75％计息），于本判决生效后十日内向原告雷建付清；被告哈密春天房地产开发有限公司承担原告雷建为贷款所支出的担保费等费用2180元，于本判决生效后十日内付清；二、撤销新疆生产建设兵团哈密垦区人民法院（2017）兵1202民初70号民事判决第四项，即驳回原告雷建的其他诉讼请求；三、变更新疆生产建设兵团哈密垦区人民法院（2017）兵1202民初70号民事判决第二项、第三项为上诉人哈密春天房地产开发有限公司承担违约金26830元，于本判决生效后十日内向被上诉人雷建付清；如上诉人未能在本院限定的期限内履行以上三项义务，则被上诉人有权采取拍卖、变卖等方式依法变价上诉人哈密春天房地产开发有限公司所有的位于红星国际城一期XX号X单元XXX号房屋，并对变价后的所得价款在房款167845元及相关利息、违约金26830元内优先受偿；四、驳回雷建的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费4553元，哈密春天公司负担4098元，雷建负担455元；二审案件受理费1233.25元，由哈密春天房地产开发有限公司负担786.25元，雷建负担447元。本判决为终审判决。审 判 长 杨  伟  新审 判 员 买买提·吾尤甫代理审判员 游  乐  然二〇一七年七月二十五日书 记 员 张  晓  月