山西省运城市盐湖区人民法院 民 事 判 决 书 （2017）晋0802民初1449号 原告：郭丽春，女。 委托诉讼代理人：廉乾隆，运城市经济法律服务所法律工作者。 被告：晋中市东唐装饰设计有限公司运城盐湖分公司。 被告：山西省晋中市东唐装饰设计有限公司。 被告：贾斐，男。 被告：张二芳，女。 被告：高淼龙，男。 委托诉讼代理人：刘晓霞，山西德明律师事务所律师。 原告郭丽春诉被告晋中市东唐装饰设计有限公司运城盐湖分公司（以下简称东唐装饰公司盐湖分公司）、晋中市东唐装饰设计有限公司（以下简称东唐装饰公司）、贾斐、张二芳、高淼龙合同、无因管理、不当得利纠纷一案，本院于2017年3月28日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，后变更为普通程序。原告郭丽春及委托诉讼代理人廉乾隆、被告晋中市东唐装饰设计有限公司法定代表人张二芳（亦系本案被告）、被告高淼龙委托诉讼代理人刘晓霞到庭参加了诉讼，被告晋中市东唐装饰设计有限公司运城盐湖分公司、贾斐经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。 原告郭丽春向本院提出诉讼请求：1、依法判决解除原告与被告东唐装饰公司盐湖分公司于2016年10月28日签订的家庭居室装饰装修工程施工合同；2、依法判决第一二三四被告共同赔偿原告各项经济损失159739元，由被告高淼龙承担连带赔偿责任。事实和理由：2016年10月28日原告与被告东唐装饰公司盐湖分公司签订了一份《家庭居室装饰装修工程施工合同》，该合同约定：原告将位于运城市金海湾小区××室房屋的装修设计工程发包给被告东唐装饰公司盐湖分公司施工，合同约定总价款为238200.9元，该公司按照施工图纸进行施工。合同签订后，原告向被告东唐装饰公司盐湖分公司支付了首付款167739元，其中106740元打入被告高淼龙个人账户内。被告东唐装饰公司盐湖分公司应该按照合同约定进行施工，但是其在收取原告款项后仅对房屋进行水电改造装修价值8000元，剩余工程进度一直未进行施工。后来原告方找到该公司催促多次，但是该公司以公司资金被股东抽走导致资金断裂无法施工。2017年1月19日被告东唐装饰公司盐湖分公司与原告达成客户损失认定书认定原告损失为159739元。另外查明，被告东唐装饰公司盐湖分公司属于被告东唐装饰公司的下属分公司，依据法律规定总公司应该对分公司的债务承担法律责任。被告高淼龙作为公司高管让客户将资金打入其个人账户，明显违反公司法之相关规定，另外协助股东转移资金更是违法。故原告依法向贵院提起诉讼请求人民法院支持原告诉请为盼。 原告郭丽春为证实其主张，提交以下证据： 1、2016年10月28日被告东唐装饰公司盐湖分公司与原告签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同书》一份，拟证明郭丽春将位于运城市金海湾小区××室房屋装修装饰工程承包给被告东唐装饰公司盐湖分公司进行施工，合同约定总价款为238200.9元； 收款收据4张和打款凭据5张，拟证明2016年6月9日原告向被告东唐装饰公司盐湖分公司转账2000元订金，2016年8月27日，原告向被告东唐装饰公司盐湖分公司转账13999元订金，2016年10月28日，原告向被告东唐装饰公司盐湖分公司转账45210元装修款，2016年11月9日，原告向被告高淼龙账户转账支付106740元，该笔款项分两次转入，分别为2016年10月31日通过建设银行转入56740元和2016年11月9日通过建设银行转入50000元。共计167739元； 3、2017年1月19日客户损失认定书一份，拟证明被告东唐装饰公司盐湖分公司与原告对客户损失达成一致意见，其只履行工程进度至水电装修，工程价值8000元，最终导致原告损失159739元。 被告晋中市东唐装饰设计有限公司运城盐湖分公司未到庭，未作答辩，亦未提交证据。 被告晋中市东唐装饰设计有限公司未提交证据但辩称：晋中市东唐装饰设计有限公司的法定代表人是被告张二芳，但是具体签合同和实施被告张二芳不清楚。 被告贾斐未到庭，未作答辩，亦未提交证据。 被告张二芳未提交证据，其答辩意见同被告晋中市东唐装饰设计有限公司。 被告高淼龙辩称：一、被答辩人郭丽春在起诉状中所陈述的与实际事实不符；二、被答辩人郭丽春要求答辩人高淼龙承担连带赔偿责任无任何依据；三、公司无法正常运营后被答辩人郭丽春已向公安局报案，公安局调查至今已证明该公司资金问题及无法正常营运与答辩人高淼龙无任何关系。 被告高淼龙为证实其主张，提交证据如下： 2017年4月26日中国建设银行个人活期账户交易明细以及2017年4月26日分账户交易明细单共计两份，拟证明2016年10月31日、2016年11月9日原告郭丽春向其个人账户转入106740元，后高淼龙又于2016年11月8日、11月10日、11月10日、11月11日通过支付宝将该笔款项分4次转入被告东唐装饰公司盐湖分公司专用账户晋城银行（尾号0292），其行为是公司职务行为，与个人无关，本人不应承担连带责任。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据质证。对原告郭丽春提交的《家庭居室装饰装修工程施工合同书》、收款收据、打款凭证以及客户损失认定书，被告东唐装饰公司、张二芳、高淼龙均无异议，被告东唐装饰公司盐湖分公司、贾斐拒不到庭参加诉讼，视为自动放弃对原告所提供证据质证的权利，本院对该证据予以认可。对于被告高淼龙提交的个人活期账户交易明细，原告郭丽春虽有异议，但未提供反驳证据予以反驳，且原告郭丽春确实汇入被告高淼龙账户106740元，故本院对该证据予以彩信。 本院经审理认定事实如下：2016年10月28日原告郭丽春与被告东唐装饰公司盐湖分公司签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同书》，该合同约定原告将位于运城市金海湾小区××室房屋装修装饰工程承包给被告东唐装饰公司盐湖分公司进行施工，合同约定总价款为238200.9元，合同签订后原告向被告东唐装饰公司盐湖分公司支付了167739元工程首付款，但该公司并未按照合同约定进行施工，只履行了价值8000元的水电改造装修，剩余工程量一直未进行施工，2017年1月19日被告东唐装饰公司盐湖分公司与原告郭丽春达成客户损失认定书，认定原告损失为159739元。 同时查明：被告东唐装饰公司盐湖分公司系被告东唐装饰公司的分公司。 本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中原告与被告东唐装饰公司盐湖分公司在2016年10月28日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同书》约定工期为一百日，但是截至2017年1月19日，该公司仅改水电，未装修其他工程，经原告与该公司核实，被告东唐装饰公司盐湖分公司给原告造成的损失为159739元。被告东唐装饰公司盐湖分公司作为被告东唐装饰公司的分公司，根据《公司法》第十四条的规定，被告东唐装饰公司应为被告东唐装饰公司盐湖分公司的债务承担连带赔偿责任。原告郭丽春要求被告贾斐、被告张二芳在抽逃资金范围内对被告东唐装饰公司盐湖分公司欠付原告的损失承担共同还款责任，缺乏证据支持，本院不予认可。被告高淼龙作为被告东唐装饰公司盐湖分公司工作人员，其履行职务行为不应对公司债务承担连带责任，故对原告要求被告高淼龙对被告东唐装饰公司盐湖分公司的债务承担连带赔偿责任，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、《中华人民共和国公司法》第十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 解除原告郭春丽与被告晋中市东唐装饰设计有限公司运城盐湖分公司于2016年10月28日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同书》； 被告晋中市东唐装饰设计有限公司运城盐湖分公司于本判决生效后十五日内赔偿原告郭春丽的经济损失159739元； 被告晋中市东唐装饰设计有限公司对上述第二项债务承担连带赔偿责任； 驳回原告郭春丽的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中国人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3495元，由被告晋中市东唐装饰设计有限公司运城盐湖分公司、晋中市东唐装饰设计有限公司共同负担。 如不服本判决，可在本判决送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对双方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于山西省运城市中级人民法院。 审 判 长  王建武 人民陪审员  薛丽琴 人民陪审员  李献有 二〇一八年八月二日 书 记 员  程 嘉