山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0112刑初14号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人黄志强，男，1968年12月16日出生于山东省济南市，汉族，大专文化，户籍地济南市历城区,住济南市历城区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年3月14日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。 辩护人晋淑霞、冯亚男，山东豪才律师事务所律师。 被告人张学忠，男，1965年11月23日出生于山东省济南市，汉族，高中文化，户籍地济南市历城区,住济南市历城区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年3月14日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。 辩护人张继海、万克瑞，山东海扬律师事务所律师。 被告人赵金明，男，1972年12月30日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，户籍地济南市历城区,住济南市历城区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年4月11日被刑事拘留，同年5月17日被取保候审。 被告人张成立，男，1983年9月19日出生于山东省济南市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地济南市历城区,住济南市历城区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年4月11日被取保候审。 被告人张兴达，男，1977年9月4日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地济南市历城区,住济南市历城区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年4月19日被取保候审。 山东省济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉〔2018〕12号起诉书指控被告人黄志强、张学忠、赵金明、张成立、张兴达犯强迫交易罪一案，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于同年1月4日立案后，依法组成合议庭，于2018年3月5日、6月12日、8月20日三次公开开庭进行了审理。济南市历城区人民检察院指派检察员杨勇、宋烨出庭支持公诉，被告人黄志强及辩护人晋淑霞、冯亚男、被告人张学忠及辩护人张继海、万克瑞、被告人赵金明、张成立、张兴达均到庭参加诉讼。案件审理期间，公诉机关以本案需要补充侦查为由，于2018年4月3日、7月8日建议对本案延期审理。同年5月4日、7月20日本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。 山东省济南市历城区人民检察院指控： 2016年1月14日，王广文（另案处理）借王某1名义成立山东振旺机械化施工有限公司（以下简称：振旺公司），被告人黄志强、张学忠与孔令成（在逃）、王道元（在逃）、耿纪泉、赵中军、刘玉军（以上3人另案处理）各投资3万元参与经营，欲承揽济南市历城区唐冶街道原章灵丘一、二、三村范围内的土石方等基础工程。自2016年2月至2017年3月，在济南市历城区唐冶街道中新国际城项目、中建锦绣天地项目、龙湖春江郦城项目、蒋山东路市政道路项目开工前后，被告人黄志强、张学忠与孔令成、王道元、王广文、耿纪泉、赵中军、刘玉军共同预谋后，安排被告人黄志强、张学忠与耿纪泉、赵中军、刘玉军、王道元利用担任章灵丘一、二、三村两委领导的便利，协调组织本村两委成员、村民小组长及本村村民，以占地补偿不到位等借口，采取语言威胁、用石头恐吓、到施工现场施工机械周围静坐等手段，阻挠中标公司施工，迫使项目发包方与其谈判，然后由王道元、王广文等人向发包方提出由其指定的公司进行施工。具体事实如下： 1、中新国际城项目 2016年2月，承包单位山东稳泰基础工程有限公司（以下简称：稳泰公司）中标济南中融置业发展有限公司（以下简称：中融公司）开发的济南市雪山项目A10地块基坑土石方挖运工程，合同标的额为人民币4320000元。稳泰公司按照约定于2016年2月23日进场施工。被告人黄志强、张学忠与孔令成、王道元、王广文、耿纪泉、赵中军、刘玉军得知该工程被稳泰公司中标后，共同预谋采取发动村民以土地补偿问题为由阻挠施工，给开发商施加压力，从而强揽该A10地块土石方工程。2016年2月23日至2016年3月底，被告人黄志强、张学忠与耿纪泉、赵中军、刘玉军、王道元分别发动本村村民前往A10工地阻扰施工。被告人张兴达、张成立、赵金明为参与工程施工，在被告人黄志强、张学忠等人的指使下，组织本村村民十余名到场阻工。在阻工期间，被告人张学忠与王道元、赵中军三人曾于夜间乘车到现场对阻工人员进行鼓动。此次阻工时间长达30余日。以上各被告人及参与阻工者的行为，导致中新国际城项目整体工期延误，稳泰公司退场，济南中融公司更换的A10地块新施工方山东鲁建工程集团有限公司亦无法进场施工，造成经济损失共计600000余元。为使工程顺利进行，济南中融公司被迫与王道元、刘玉军进行谈判，并与王广文指定的山东省华森建筑安装工程有限公司签订A10地块土石方工程施工合同，该工程合同金额为人民币5341250元。 2、中建锦绣天地项目 2016年3月12日，广东润民建安有限公司济南分公司（以下简称：润民公司）中标中国建筑第八工程局有限公司承建的济南市历城区唐冶街道智慧城（中建锦绣天地）项目中的C-03地块南区土石方工程，并按照约定于2016年4月初进场施工。被告人黄志强、张学忠与孔令成、王道元、王广文、耿纪泉、赵中军、刘玉军经共同预谋，继续使用强揽中新国际城项目的方法进行阻挠施工，并安排被告人黄志强、张学忠组织章灵丘三村村民阻挠施工。2016年4月上旬，被告人黄志强、张学忠指使被告人张兴达、张成立、赵金明组织村民30余人阻挠润民公司施工。此次阻工持续长达七、八日。 由于各被告人及阻工人员的行为，导致中建锦绣天地整体工期延误，施工方润民公司被迫退场。为使工程顺利进行，中建锦绣天地项目承包方中建八局被迫与被告人黄志强等人谈判，并与其指定的山东泉东建设工程有限公司签订C-03地块南区土石方工程施工合同，该工程合同标的额为人民币4662000元。 3、龙湖春江郦城项目 2017年1月，山东鲁建工程集团有限公司（以下简称：鲁建公司）通过竞标程序中标济南盛雪置业有限公司开发的济南市历城区雪山片区龙湖春江郦城项目5组团土石方工程，施工合同标的额为人民币1751867.6元，鲁建公司按照双方约定于2017年2月17日进场施工。被告人黄志强、张学忠与孔令成、王道元、王广文、耿纪泉、赵中军、刘玉军共同预谋，继续发动本村村民以阻工的方式强揽该工程。在王道元等人的指使下，安德刚、湛思军、孔祥西、赵文圣组织张强、赵树林（以上6人另案处理）及章灵丘二村村民60余人到龙湖春江郦城项目鲁建公司施工工地采取言语威胁、围挡机械、用私家车堵施工工地大门的方式阻挠鲁建公司施工。由于各被告人及阻工人员的行为，致使龙湖春江郦城工地无法正常施工达7日，造成经济损失98000余元。鲁建公司于2017年2月17日报警，公安机关及时介入，被告人黄志强等人未达到强揽工程的目的。 4、蒋山东路市政道路工地 济南城建集团有限公司（以下简称：城建集团）按照竞标程序承揽了济南市历城区唐冶街道蒋山东路市政道路1标段工程。被告人黄志强、张学忠与王道元、孔令成、王广文、耿纪泉、赵中军、刘玉军在得知蒋山东路工程被城建集团承揽后，经共同预谋，由被告人黄志强、张学忠与耿纪泉、赵中军、刘玉军、王道元在章灵丘一、二、三村各自召开两委扩大会议，发动三个村的村民以土地补偿不到位为借口，到蒋山东路工地阻挠施工。2017年3月8日，被告人黄志强、张学忠与赵中军、耿纪泉在章灵丘一、三村各自召开村两委扩大会议，鼓动村民以土地补偿不到位为借口到蒋山东路施工现场阻挠施工。2017年3月8日、9日、10日，被告人黄志强、张学忠组织并带领章灵丘三村村两委成员及六、七十余名村民到蒋山东路施工现场，采取言语威胁、恐吓等手段阻挠施工。此次阻工持续三日，造成经济损失共计人民币33000元。城建集团施工人员于2017年3月10日报警，公安机关及时介入，被告人黄志强等人未达到强揽工程的目的。 2017年3月13日被告人黄志强、张学忠经公安机关电话传唤到案；2017年4月5日，被告人赵金明经公安机关电话传唤到案；2017年4月6日，被告人张成立经公安机关电话传唤到案；2017年4月11日，被告人张兴达经公安机关电话传唤到案。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了相关书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人黄志强、张学忠、赵金明、张成立、张兴达以暴力、威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（五）项的规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人黄志强、张学忠与他人为实施强迫交易而组成了固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人黄志强、张学忠在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人赵金明、张成立、张兴达在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。提请本院依法惩处。 被告人黄志强对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议，但提出以下辩解：1.具有自首情节。2.没有参与中建锦绣天地项目的谈判。3.已经给了稳泰公司和鲁建集团一定的经济补偿。其辩护人提出以下辩护意见：1.黄志强系自首，且系初犯，具有悔罪表现；2.中新国际城项目原中标单位退出后得到了经济补偿；3.在龙湖春江郦城和蒋山东路市政道路项目中实施的行为属于犯罪未遂；4.本案属于一般共同犯罪，不应按犯罪集团处理，黄志强在共同犯罪中所起作用相对较小，社会危害性不大。建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人张学忠对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议，但辩解其没有参与中建锦绣天地和龙湖春江郦城二个项目的阻工。其辩护人提出以下辩护意见：1.张学忠系自首。2.中新国际城项目原中标单位退出后得到了补偿。3.张学忠没有积极参加中建锦绣天地和龙湖春江郦城项目的阻工，比照其他被告人主观恶性较小。4.张学忠系初犯、当庭自愿认罪，有悔罪表现。建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人赵金明、张成立、张兴达对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。 上述被告人及其辩护人就上述辩解和辩护意见未提供新的证据。 经法庭审理查明： 2014年11月，济南市国土资源局历城分局、济南市历城区财政局、济南市历城区人力资源、社会保障局与济南市历城区唐冶街道章灵丘一村、二村、三村村民委员会签订了土地征收补偿安置协议，拟征收上述三个村的土地为建设用地。2016年1月14日，王广文(另案处理）以王某1名义申请注册成立山东振旺机械化施工有限公司（以下简称振旺公司），登记的法定代表人系王某1，王广文是公司的实际控制者。 被告人黄志强、张学忠与孔令成、王道元（以上2人在逃）、耿纪泉、赵中军、刘玉军（以上3人另案处理）系章灵丘一村、二村、三村的村民、村支部书记、村委会主任，希望借章灵丘地区开发的机会承揽该地区的土石方等工程，经与王广文商议，合伙以振旺公司的名义承揽工程。 上述八人为此还达成如下协议:公司盈利按八点五个股分配，孔令成占一点五个股，其余七人每人各占一股，八人定期开会研究相关业务。在具体承揽土石方工程的过程中，八人达成如下共识:章灵丘村地区的土石方工程都要由其八人承揽，如果承包给他人，就以补偿款未到位的名义,组织村民阻挠施工,迫使发包方将工程发包给其八人。在实际经营过程中，黄志强、张学忠、孔令成、王道元、耿纪泉、赵中军、刘玉军每人投资3万元。 自2016年2月至2017年3月，在承揽土石方等工程过程中，上述八人伙同其他人员具体实施了下列强迫交易的行为： 一、中新国际城项目 2016年1月28日山东稳泰基础工程有限公司（以下简称稳泰公司）中标济南中融置业发展有限公司（以下简称中融置业）承建的济南雪山项目A10地块（即中新国际城项目）基坑土石方挖运工程，合同暂估价432万元，根据合同约定稳泰公司应于2016年2月23日进入A10地块施工。孔令成、王道元、王广文、耿纪泉、赵中军、刘玉军、黄志强、张学忠得知该工程被稳泰公司中标后，预谋发动村民以土地补偿未到位等问题为由，采取静坐、围堵施工机械、悬挂横幅、言语威胁等暴力、威胁手段阻挠稳泰公司施工，给开发商设置障碍，继而达到承包该A10地块土石方工程的目的。按照上述预谋方案，自2016年2月23日开始，被发动起来的村民前往A10工地阻挠施工，迫使稳泰公司于同年3月14日提出终止合同。此后，中融置业又将A10地块基坑土石方挖运工程委托给其他公司（鲁建集团）施工，由于被告人的上述行为，直至3月31日仍未能进场施工。迫于无奈，中融置业于2016年3月31日，将济南雪山项目A10地块基坑土石方挖运工程承包给孔令成、王道元、王广文、耿纪泉、赵中军、刘玉军、黄志强、张学忠借用资质的华森公司施工，该施工合同暂定总价为534.125万元。 在此期间，为了获取土石方工程，黄志强、张学忠指使被告人张兴达、张成立、赵金明组织本村村民十余人到该地块土石方工地阻挠中标公司施工。安德刚、赵文圣、孔祥西、湛思军（以上4人另案处理），在王道元等人的指使下，积极参与并组织赵树林、张强、湛司宝、刘福林、夏锋、赵军（大）、赵军（小）、夏军、湛俐锋、张震、赵庆海、李朋、王代平、赵圣朦、湛林恒、刘玉国、李明亮（以上17人另案处理）及其他村民到现场阻工。赵中军指使赵中五、赵中峰、赵中栋、刘玉全、付相荣（以上5人另案处理）发动村民到场阻工，并在阻工现场为百余名阻工村民记工，还指使赵廷林、李元波（以上2人另案处理）积极参加阻工。 此次阻工时间达30余日，导致中新国际城项目整体工期延误，稳泰公司退场。 二、中建锦绣天地项目 2016年3月12日，广东润民建安有限公司济南分公司（以下简称润民公司）中标中国建筑第八工程局有限公司承建的济南市历城区唐冶街道智慧城（即中建锦绣天地）项目中的C-03地块南区土石方工程。黄志强、张学忠等人得知该情况后，决定阻止该工程开工。当润民公司按照合同约定进入工地施工时就遭到黄志强、张学忠指使的张兴达、张成立、赵金明组织的章灵丘三村数十名村民的阻挠，安德刚、湛思军、张强、赵树林得知此消息后也加入阻挠施工当中，阻挠施工人员以土地补偿款不到位等理由为借口，采取静坐、围堵施工机械、言语威胁等暴力、威胁手段阻挠施工达数日，迫使润民公司撤出工地。中建锦绣天地项目发包方中建八局基于上述情况，被迫于2016年5月30日将该工程承包给孔令成、王道元、王广文、耿纪泉、赵中军、刘玉军、黄志强、张学忠借用资质的山东泉东建设工程有限公司进行施工，该工程合同标的额为人民币466.2万元。 三、龙湖春江郦城项目 2017年1月，鲁建集团通过竞标程序中标济南盛雪置业有限公司开发的济南市历城区雪山片区龙湖春江郦城项目5组团土石方工程，施工合同标的额为人民币1751867.6元。孔令成、王道元、王广文、耿纪泉、赵中军、刘玉军、黄志强、张学忠得知此消息后，预谋发动村民以阻挠施工的方式强揽该工程。 当鲁建集团于2017年2月17日进场施工时，按照上述预谋方案，安德刚、湛思军、孔祥西、赵文圣在王道元等人的指使下，组织张强、赵树林、夏军、夏峰、赵军（大）、赵军（小）、赵庆海、湛俐锋、张震及章灵丘二村村民60余人到龙湖春江郦城项目鲁建集团施工工地，采取言语威胁、围挡机械、用私家车堵工地大门等暴力、威胁手段阻挠鲁建集团施工。由于公安机关的介入，直到2月25日上述人员才停止阻挠施工，孔令成、王道元、王广文、耿纪泉、赵中军、刘玉军、黄志强、张学忠未达到强揽工程的目的。 四、蒋山东路市政道路项目 2017年2月25日，单县天宇建设工程有限公司济南分公司（以下简称天宇公司）承包了济南城建集团有限公司济南市雪山片区市政二期市政道路一标段（蒋山东路）施工工程，工程暂定价为4504504.5元。孔令成、王道元、王广文、耿纪泉、赵中军、刘玉军、黄志强、张学忠得知此消息后，预谋发动村民以阻挠施工的方式强揽该工程。 当天宇公司进入工地后，按照上述预谋方案，2017年3月8日，被发动起来的章灵丘一、二、三村村民数十人以土地补偿款不到位等理由为借口，以静坐、围堵施工机械等暴力、威胁手段阻挠施工。在阻工期间，赵中军安排章灵丘一村村民小组组长赵中五、赵中峰、赵中栋、刘玉全、付相荣组织本组村民到工地现场阻挠施工并为本组村民记工。由于公安机关介入，直到3月10日，阻挠施工人员才停止阻挠施工，孔令成、王道元、王广文、耿纪泉、赵中军、刘玉军、黄志强、张学忠未达到强揽工程的目的。 综上，以孔令成、王道元、王广文、耿纪泉、赵中军、刘玉军、黄志强、张学忠为主要成员的恶势力集团，在济南市历城区唐冶街道章灵丘村区域，多次实施以静坐、语言威胁、围堵施工机械等暴力、威胁手段，强行阻止他人施工以获取建设工程的行为，情节特别严重，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 2017年3月13日，被告人黄志强、张学忠接公安机关电话传唤主动到案接受调查，但其到案初始未能如实供述，自3月24日开始如实供述了犯罪事实。 2017年4月11日，被告人赵金明接公安机关电话传唤主动到案接受调查，但其到案初始未能如实供述，自第三次讯问开始如实供述了自己的犯罪事实。 2017年4月11日，被告人张兴达接公安机关电话传唤主动到案接受调查，如实供述了犯罪事实。 2017年4月6日，被告人张成立接公安机关电话传唤主动到案接受调查，并如实供述了犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.济南市国土资源局历城分局、济南市历城区财政局、济南市历城区人力资源和社会保障局与济南市历城区唐冶街道章灵丘一村、二村、三村村民委员会于2014年8月29日、11月5日等时间签订的土地征收补偿安置协议一宗证明：济南市人民政府拟征收上述三个村的土地为建设用地。 2.山东振旺机械化施工有限公司营业执照复印件一份证明：山东振旺机械化施工有限公司于2016年1月14日注册成立，住所地济南市历城区，法定代表人王某1。 3.证人王某1的证言证明：2015年7、8月份，经孔令成的儿子孔某1介绍，其给王广文开车。2016年初，王广文以其名义注册成立振旺公司，成立公司的目的是为了承揽工程，王广文是振旺公司的实际控制者。后来参与公司工程的还有孔令成、章灵丘一村、二村、三村的村书记和主任，他们一块开会及商量事情时都不让其参与，其不了解他们具体怎么合伙及分成。 4.中国共产党济南市历城区唐冶街道工作委员会政工科出具的组织证明材料一宗证明：被告人黄志强于2011年4月至2017年5月任唐冶街道章灵丘三村党支部书记；被告人张学忠于2014年10月至2017年5月任唐冶街道章灵丘三村党支部副书记、村委会主任。耿纪泉于2015年1月至2017年5月任唐冶街道章灵丘一村党支部书记；赵中军于2015年1月至2017年5月任唐冶街道章灵丘一村支部委员、村委会主任；刘玉军于2011年3月至2017年5月任唐冶街道章灵丘二村党支部书记； 5.济南雪山项目A10地块建设项目建设用地规划许可证、建设工程规划许可证附表、建设用地规划条件通知书、中标通知书、济南雪山项目A10地块基坑土石方挖运工程施工合同、投标承诺函等证据一宗证明：中融置业承建的济南雪山项目A10地块基坑土石方挖运工程由稳泰公司于2016年1月28日中标，双方于同年2月签订济南雪山项目A10地块基坑土石方挖运工程合同，约定合同标的额暂估价432万元。 6.中融置业关于济南雪山项目A10、A07地块基坑土石方挖运工程招标事宜的情况说明及相关会议纪要、备忘录等内部文件以及中融置业与稳泰公司、华森公司签订的济南雪山项目A10地块基坑土石方挖运工程施工合同证明：稳泰公司于2016年2月23日进入A10地块施工，由于当地村民以拆迁渣土清表费用、林地及房屋拆迁补偿未到位为由阻挠施工，稳泰公司被迫退场。同年3月1日，稳泰公司再次组织入场施工，仍被村民阻挠，稳泰公司于3月14日提出终止合同。3月15日，中融置业将A10地块基坑土石方挖运工程直接委托鲁建集团施工，因当地村民阻挠，至3月31日仍未能进场施工。3月31日，迫于无奈，中融置业将济南雪山项目A10地块基坑土石方挖运工程承包给华森公司（此公司是孔令成、王广文、耿纪泉、赵中军、刘玉军、王道元、黄志强、张学忠借用的资质）施工，该施工合同暂定总价为534.125万元，比稳泰公司中标价432万元高出102.125万元。 7.证人米某1（山东融建置业有限公司副总经理）、苗某1（中融置业工作人员）的证言证明：为开发中新国际城项目，山东融建置业有限公司注册成立了济南中融置业有限公司。2015年下半年，公司依法取得了中新国际城的土地使用权，经与唐冶办事处接触后，准备开发建设。与办事处接触时，章灵丘三个村的主任和书记都在不同场合表示过，中新国际城的土石方工程必须由当地村民干。经过和办事处、村委会协调，公司同意由村委会指定一家土石方施工企业参与施工。同时，为了施工质量和控制成本等，不能全让村里说了算，也必须由中融置业通过市场招标引进一家土石方施工企业。章灵丘二村的主任和书记推荐了华森公司，中融置业又通过招投标正常引进稳泰公司，并分别签订了合同，稳泰公司负责雪山片区A10地块，华森公司负责A07地块。 2016年2月，中融置业要求两家公司按合同约定施工，但华森公司不配合工作，稳泰公司组织施工队进入了现场施工。稳泰公司进场施工当天就被章灵丘的村民阻挠施工，理由是征地补偿和拆迁补偿不到位。唐冶办事处的领导答应给协调，但一直未果。拖了十来天之后，稳泰公司说这工程没法干了，损失了几十万，双方就解除了合同。稳泰公司走后，中融置业又找了实力雄厚的鲁建集团来接替，结果又被当地村民拦住了。因害怕耽误工期，中融置业就约章灵丘二村的书记刘玉军、主任王道元到玉兰广场中融置业会议室商量施工的事。王道元提出来，他们村的土石方工程必须他们干，别人不能干。后经协调，中融置业答应中新国际城的土石方工程都给华森公司干，又和华森公司签了合同。签完合同后，华森公司就顺利开工了，而且阻挠施工的当地村民都不见了。 中融置业之所以把土石方工程给华森公司，A07地块是村里要求的，为了避免麻烦、照顾村民就直接答应了。A10地块是被逼的没办法了，别的公司都没办法施工，为了工期只能将工程给了华森公司。 8.证人王某2（山东稳泰公司法定代表人）、王某3、卢某1（山东稳泰公司工作人员）的证言证明：2016年1月28日，稳泰公司竞得济南中融置业发展有限公司雪山项目A10地块基坑土石方工程。2016年2月22日，稳泰公司开始进场施工，但被当地村民阻挠。章灵丘二村的村民在工地门口放置了板房，有人昼夜值班放哨，不让机械进场。村民采取围机械、围大门、堵路、打条幅、言语威胁的方式阻挠施工。他们组织明确，有专人买饭，还有人记工发钱。阻工一直持续十余天，阻工的理由是土地补偿款不到位，但也有人提出要干工程。因无法继续施工，稳泰公司被迫退出该项目。 9.证人薛某1（中新国际城A10地块土石方工程施工负责人）的证言及其出具的建设银行个人账户交易明细、情况说明证明：其挂靠稳泰公司，参与中新国际城A10地块土石方工程施工，2016年2月进场，投入了四台挖掘机和十五、六辆渣土车。正月十六开始，被村民围住渣土车和挖掘机，不让施工。被阻工一个月后，经协商，中融置业允许其退场并补偿其损失44.8万元，退还其向城管局缴纳的12万元渣土费。王道元向其建行的账户转入现金22万元，中融置业转入34.8万元。 10.中国建筑第八工程局有限公司工程承包部出具的中标通知书证明：广东润民建安有限公司济南分公司，于2016年3月12日中标中建锦绣天地项目C-03地块南区土石方工程。 11.建设工程施工分包合同证明：中国建筑第八工程局有限公司于2016年5月30日将其承建的中建锦绣天地项目中的C-03地块南区施工图纸范围内的土石方工程全部分包给济南泉东建设工程有限公司施工，合同总价466.2万元。 12.证人张某1（中建八局中建锦绣天地项目负责人）、张某2（智孚置业有限公司中建锦绣天地项目负责人）的证言证明：广东润民建安有限公司济南分公司中标中建锦绣天地项目中的C-03地块南区土石方工程，并按照约定进场施工，由于被章灵丘村的村民阻挠，施工无法进行。其在现场时听阻工村民说在他们村地块上的项目必须由他们村的施工队施工。为了工程正常进行，不再被阻挠施工，其通过和章灵丘三个村的书记耿纪泉、刘玉军、黄志强等人协商，将上述工程承包给了章灵丘三个村来施工，并与他们借用资质的山东泉东建设工程有限公司签订了C-03地块南区土石方工程施工合同。泉东公司的施工价格高于市场价，但如果不选择泉东公司，章灵丘三个村的村民还会来阻挠施工。 13.证人谢某1（广东润民建安有限公司济南分公司工作人员）的证言证明：广东润民建安有限公司济南分公司中标中建锦绣天地项目中的C-03地块南区土石方工程，并按照约定进场施工，其负责现场施工。刚进工地现场，章灵丘村的村民就以土地补偿款不到位为由阻止机械施工。由于村民阻挠，有10天左右无法正常施工。因为害怕耽误工期，经与中建八局领导协商，其带领施工人员撤出工地现场，不再参与该工程施工。 14.不动产权证、国有建设用地使用权出让合同、建设工程规划许可证、建设工程规划许可证附表、济南盛雪置业有限公司与山东鲁建工程集团有限公司签订的济南龙湖春江郦城项目5组团土石方工程合同、中标通知书、工程开工令证明：2017年1月10日，鲁建集团通过竞标程序中标济南盛雪置业有限公司开发的济南市历城区雪山片区龙湖春江郦城项目5组团土石方工程，2017年2月双方签订施工合同，合同标的额为人民币1751867.6元，工程开工令要求鲁建集团于2017年2月17日进场施工。 15.证人李某1（济南盛雪置业有限公司龙湖春江郦城一期项目负责人）的证言证明：龙湖春江郦城项目在清除地上物时，王道元、刘玉军提出让村里承包土石方工程。因担心出现中新国际城村民阻挠施工导致工期延误的情况，其将一期的土石方承包给了振旺公司，由盛雪置业公司和王广文、王道元、刘玉军谈定的合同，每平方34元。一期土石方施工、结算结束后，盛雪置业公司对振旺公司的施工质量不满意，在二期土石方施工中通过招标确定了鲁建集团，每平方28元。 16.证人刘某1（山东鲁建集团董事长助理）的证言证明：鲁建集团中标龙湖春江郦城项目一期五组团标段的土石方工程，其是该项目负责人。鲁建集团在设备进场时遭到章灵丘村民的阻挠，村民阻挠施工的目的一是要补偿款，二是让村里的人接手此工程。村民多采取静坐、围堵机械、铲车堵门、言语辱骂等方式阻挠施工，还以“再来送水就弄死你”的语言来威胁给项目施工人员送饮用水的人。有村民用吊车吊来板房企图放在工地，遭到阻挠时，威胁要砸死阻挠的人。阻工自2017年2月17日持续至24日。在24日下午，章灵丘二村的王道元及其儿子王某4还到工地，将私家车停在渣土车前面，不让车辆施工。王道元称工地里还有他家院墙，不能施工。其报警后，他们才离开。 17.证人崔某1、黎某1、于某1、冯某1（鲁建集团工作人员）的证言证明：2017年2月17日到2月25日期间，鲁建集团承揽的龙湖春江郦项目第五组团土石方工程在施工过程中遭遇章灵丘村民阻挠施工。具体行为有围堵挖掘机、用车堵门、向工地内放入板房、言语谩骂。章灵丘二村的村主任和其儿子曾开车到现场阻工，施工方报警后，二人离开。 18.雪山片区二期市政道路项目建设用地规划许可证、建设用地规划意见通知书、济南市发展和改革委员会《关于济南市雪山片区二期市政道路项目核准的批复》、济南城建集团有限公司与单县天宇建设工程有限公司济南分公司签订的专业分包合同证明：济南城建集团承揽了济南市历城区唐冶街道蒋山东路市政道路1标段工程，并于2017年2月25日将该工程分包给单县天宇建设工程有限公司济南分公司施工，合同暂定价为4504504.5元。 19.证人杜某1（济南城市建设投资集团有限公司工作人员）的证言证明：蒋山东路市政道路1标段工程由济南城建集团有限公司中标承建。章灵三村的村民以要求每亩地补偿1200元的地上物款为由阻挠施工。正常的征地补偿款都已支付到位，按规定不用再支付村民所谓的1200元补偿款。 20.证人郭某1、徐某1（济南城市建设投资集团有限公司工作人员）的证言证明：蒋山东路市政道路1标段工程由济南城建集团有限公司中标承建。2017年3月9日，章灵三村的村主任张学忠和章灵一村的书记耿纪泉到工地现场的办公室提及周边其他开发商在清表时每亩地又补偿了1200元。因为正常的征地补偿款都已经支付到位了，按照规定不能支付村民所谓的这1200元补偿款，就没有答应。 21.证人韩某1（单县天宇建设工程有限公司济南分公司工作人员）的证言证明：单县天宇建设工程有限公司济南分公司与济南市城建集团有限公司签订了蒋山东路市政道路1标段工程的土石方工程施工合同及机械设备使用合同。2017年3月7日-3月9日，章灵丘二村、三村的村民以补偿不到位的名义到施工现场阻挠施工。章灵丘二村、三村的书记、主任都来了，两个村的两委会的也来了很多人。村民来了大约四五十人，多采取围堵机械、渣土堵路、言语威胁（声称再干就砸车）等手段阻挠施工。期间有村民说，“你看这里开发了，这辈子就这一回，你们把活都干了，我们再怎么办啊”。晚上还有村民在工地上巡逻值班。 22.证人谷某1、董某1（蒋山东路现场施工人员）的证言证明：2017年3月8日、9日、10日，其二人在蒋山东路市政道路施工现场施工时，遇到了30多名章灵丘村民阻挠施工。阻挠施工的村民宣称土地补偿不到位，以围堵施工机械等方式阻挠施工。 23.尤尼泰振青会计事务所有限公司济南分所出具的关于山东振旺机械化施工有限公司涉嫌非法经营活动的会计检验报告证明：振旺公司在济南雪山项目A10地块（中新国际城项目）基坑土石方挖运工程中，共收到发包方工程款2696187.2元，该款由发包方转入山东省华森建筑安装工程有限公司后，由华森公司转入振旺公司使用的伊某1账户，截止2018年6月8日该工程已经完工，但工程施工实际造价尚未确认。 振旺公司在智慧城（中建锦绣天地）C-03地块南区土石方工程中，共收到发包方工程款50万元，该工程款由发包方转入山东泉东建设工程有限公司后，由泉东公司转入振旺公司，截止2018年6月8日该工程尚未完工。 24.受案登记表证明：被害单位鲁建集团工作人员因公司施工被阻挠于2017年2月17日报警，天宇公司工作人员因公司施工被阻挠于2017年3月10日报警。 25.共同作案人王广文的供述证明：2016年1月，其注册成立山东振旺机械化施工有限公司，法定代表人为王某1，其为公司实际控制人。 2016年初，孔令成、王道元给其打电话说，“章灵丘这边搞开发，我们叫上章灵丘三个村的书记、主任一起合伙干工程，用你公司的资质，挣钱后大家一起分”。其表示同意。之后，其与章灵丘二村村民孔令成、二村村主任王道元、二村村书记刘玉军、三村村书记黄志强、三村村主任张学忠、一村村书记耿纪泉、一村村主任赵中军聚在一起商定，利用三个村的书记和主任的影响力，以振旺公司的名义承揽章灵丘三个村范围内开发项目的土石方工程，承揽下工程后，由章灵丘三个村的施工队具体施工，同时孔令成提议，公司按八点五个股进行分成，孔令成占一点五个股，其他七人各占一股，其他人均表示同意，并就上述事项签订了合伙协议，并约定定期开会研究相关事宜。大体分工为，王广文负责具体施工方面的事，三个村的书记、主任负责出面协调承接工程，孔令成负责协调外部关系。在合伙过程中，一般是孔令成说了算，王道元和刘玉军负责账目管理，支出需要王广文和耿纪泉签字。为了承揽工程的资金需求，孔令成、王道元、刘玉军、黄志强、张学忠、耿纪泉、赵中军每人投资3万元。 关于中新国际城项目：在其八人的一次会议中，得知中新国际城项目A10地块土石方工程已由其他公司承包，其八人商议：“章灵丘村的工程不能让外人干，以赔偿款不到位等理由，组织村民去工地阻挠施工，具体由三个村的村书记、主任安排各自村的村民实施阻工事宜，逼迫项目方将工程承包给振旺公司”。之后村民开始到中新国际城工地阻挠施工。大约持续了一个月，振旺公司为此支付了约4万元的饭钱。由于村民阻工，最终迫使中融公司解除了与稳泰公司的施工合同，由孔令成出面联系华森公司，我们借用华森公司的资质，承揽了中新国际项目A10地块的土石方工程。 关于中建锦绣天地项目：其对本次阻工不知情，也未参与公司股东会议，是耿纪泉拿来的泉东公司与项目方签订的施工合同，由其安排的具体施工。 关于龙湖春江郦城项目：2017年初，其得知鲁建集团的机械设备进入龙湖春江郦城项目五组团准备施工，其将上述情况告知王道元后，王道元与刘玉军代表村里与龙湖地产进行协商未果。后其八人开会研究，其提出：“这个工程不能再让村民闹了，再闹出了事就麻烦了”，但其他人表示“村里让出这个活后，别的工地就管不住了”。最后决定以2016年组织村民阻挠中新国际城项目工地逼走稳泰公司的方式阻挠施工，迫使鲁建集团退出龙湖春江郦城项目的土石方工程。这次阻工持续了几天，因鲁建集团报警，公安机关介入，阻工被迫结束，未达到承揽工程的目的。 关于蒋山东路市政道路项目:2017年初，城建公司开始在章灵丘三村土地上修建道路。其八人开会研究此事时，黄志强、张学忠表示，城投公司曾承诺将土石方工程给村里施工，但该工程却由城建公司承揽，其二人找城投公司协商未果，提议阻挠城建公司施工。其考虑到风险较大，害怕出事，不同意硬让村民去阻挠施工。但其他股东表示不能让外边的施工队伍干。最终决定还是组织村民去阻挠施工。 26.共同作案人耿纪泉的供述证明：其与赵中军是在孔令成的多次联系下，与其他二个村的村书记、主任及孔令成、王广文合伙，以振旺公司的名义承揽章灵丘三个村土地上开发项目的土石方工程，且每人投资了3万元。公司的大小事务都是孔令成说了算，王广文是公司具体负责人，承接工程、签合同都是王广文出面，王道元管钱，刘玉军负责账目，公司支出时其参与签字，其他人协调各自村里的事。振旺公司承接工程后，分包给章灵丘三个村的施工队，从中赚取提成。公司利润按八个半股分配，孔令成占一个半股，其余七人各占一股。 关于中新国际城项目：2016年初，中新国际城工地的施工队要进场施工，其八人在振旺公司开会研究此事时，孔令成提出要把章灵丘三个村的工程全部承揽下来，一点儿也不能让外来公司干，并提出组织村民前去阻工。其他合伙人均未提反对意见。组织村民阻挠施工的目的，就是配合振旺公司把工程接过来，只有振旺公司顺利接下工程，合伙人才能分红。孔令成说完组织村民阻工的事，其对赵中军说：“你看着办吧。”意思就是同意赵中军去组织村民阻工。后来三个村的村民就以补偿款不到位为由进行阻挠施工。村民一般是白天静坐，晚上用私家车堵工地大门，不让工地施工。阻工的村民每天中午管饭，费用先由二村想承揽工程的村民垫付，振旺公司说是给报销。这次阻工持续了20多天，施工单位因无法施工，就解除了合同，振旺公司与济南中融置业有限公司签订了施工合同。承揽下该工程后，分给了三个村的施工队。本村的李元波和赵廷林领的施工队分了2个楼槽，是王广文负责分的工程。 关于中建锦绣天地项目：对此次阻工不知情，刘玉军叫着其去中建八局大厦谈过价格，那时工程已经给了。该工程是借用泉东公司的资质签订的合同。 关于龙湖春江郦城项目：2017年过完春节后，因龙湖二期的土石方工程没有给振旺公司，其八人在振旺公司开会时，王广文表示，这个活量少，让别的施工单位干吧。但孔令成不同意，要求坚决顶住，章灵丘三个村的工程一点也不能让外面的人干。其未表示反对。这次村民阻工，是安德刚打电话通知村民去的。其曾嘱咐村民“别上的太积极了，长着眼色点”。后因公安机关介入，村民就不敢阻工了。 关于蒋山东路市政道路项目：济南城建集团在蒋山东路市政道路1标段工程施工过程中，王道元召集其八人在章灵丘二村村委开会，目的是动员村民阻止本次施工。张学忠提议每个村召开两委会，打着给村民要钱的幌子，发动村民去现场阻挠施工。第二天，三个村都召开了两委会，在本村开会时，其主要安排了两个事，一是争取村里两个窑的补偿款问题，二是争取每亩地补偿的差价。其表示村里没法去争这个钱，让老百姓自己去解决，愿意上访的上访，愿意阻工的阻工。在村民阻工期间，城投公司的人曾给其打电话协商，其和张学忠去城投公司和一个姓郭的商谈。姓郭的提出给其点工程，别让老百姓去现场阻工了，其和张学忠都没认同，只说群众去阻工是为了补偿款。 27.共同作案人赵中军的供述证明：孔令成与王广文让王道元召集章灵丘三个村的书记、主任，每人出资3万元，合伙以振旺公司的名义承揽章灵丘三个村土地上开发项目的土石方工程及楼盘的进料，再分包给三个村的施工队具体施工，振旺公司从中提成。利润按八个半股进行分配，孔令成占一个半股，其他七人各占一股。孔令成负责总协调，王广文负责工程，王道元管现金，耿纪泉和王广文管支出的签字，刘玉军和张学忠管财务、监督账目，其和黄志强没有职务。各村书记、主任在合伙中负责协调关系。 关于中新国际城项目：在中新国际城项目上，其八人开会决定，发动村民前去阻工。其以承揽工程成功后，可以分配到工程为由，安排本村的小组长发动村民前往阻工。在阻工期间，其与张学忠、王道元曾到现场，其去现场不是单纯的鼓动村民，还害怕年轻村民与对方打架。耿纪泉也曾与其商量让其和一村的小组长带领村民前去阻工的事。最终振旺公司承揽下A10地块土石方工程，本村施工队分到二个楼槽的工程。 关于中建锦绣天地项目：中建锦绣天地项目阻工前，其八人曾在振旺公司开会商量过，其记不清是否商量以阻工的方式来承揽工程。因为此项目是在章灵丘三村的地块上，所以王广文他们让三村的村书记张学忠、村主任黄志强过去看看。该项目最终被振旺公司承揽下来。 关于龙湖春江郦城项目：其八人曾开会商量过组织村民阻挠龙湖春江郦城项目施工，会上王广文曾表示这活可以不干，孔令成、王道元、张学忠不同意。因工地在哪个村，就以哪个村的村民为主阻工，所以此项目的阻工，主要是二村村民参与的。 关于蒋山东路市政道路工地：在蒋山东路市政道路工地开工后，其八人在一起商议，以地上物没有赔偿为由，组织村民前往阻工，一是为了要地上物补偿，二是为了承揽这个工程。其召开本村小组长会议，安排小组长发动村民前往阻工，本次阻工持续了二、三天。本次阻工，村书记耿纪泉明知并表示同意。 28.共同作案人刘玉军的供述证明：2016年初，在孔令成和王道元的联络下，章灵丘三个村的书记、主任与孔令成、王广文合伙以振旺公司的名义承揽章灵丘三个村土地上开发项目的土石方工程，并每人投资3万元。其八人中，孔令成负责协调和甲方的关系，王广文负责工程现场的事，王广文和耿纪泉负责签字报销，前期张学忠管理账目，后期是王道元，其在对账时负责帮着会计对账。振旺公司承揽下工程后，再分包给村里的施工队，从中赚取差价。利润按八个半股分配，孔令成占一个半，其他七人各占一个。八人商定，定期在振旺公司开会。 关于中新国际城项目：王道元通知其去振旺公司开会，其八人讨论中新国际城这个项目让外人承揽了，该怎么办？大家认为，如果这个项目的土石方工程被外人承揽了，以后其八人在章灵丘这边就没法揽土石方的工程了。孔令成还提出，他没有同意外来公司来承揽工程，其余的人也不能同意别的公司来章灵丘三个村干工程。有人提出，村里拆迁补偿标准有变动，正好借此理由让村民到中新国际城项目工地阻工，给项目方施加压力，好让他们把工程承揽给其八人，大家都附和默认。会上决定每个村按照自己的情况自主安排村民前往阻工。其让王道元看着办，王道元便组织安排了村小组长和村民前往中新国际城项目阻工，王道元也曾向其说过该情况。其认为自己作为村支部书记去现场不好，要躲着点这种事，就没去现场。其听说白天村民在现场看着，想干工程的人晚上在工地值班，不让施工方施工。阻工持续了大约一个月，项目方通过办事处找其这方商谈，其和王道元去玉兰广场和对方谈的，最终项目方把土石方的工程交给村里承揽，原施工方稳泰公司被迫退出。当时借的是华森公司的资质与中新国际城项目方签订的施工合同，王广文和钱某1负责办理的手续。该工程大部分分配给了其所在村的施工队。后来其八人拿出42万元赔给了被迫退出该项目的稳泰公司。 关于中建锦绣天地项目：受中新国际城阻工承揽工程的影响，再与中建锦绣天地的开发商和施工方协商土石方工程的时候，就没那么费劲，顺理成章的承揽了中建锦绣天地C-03地块，其事后听说这次也有村民阻工。这次是借用的泉东公司的资质与项目方签订的合同。泉东公司是其与耿纪泉、黄志强商谈的借用资质的事宜，王广文和钱某1办理的具体手续。 关于龙湖春江郦城项目：龙湖春江郦城项目开工时，该项目的孙总答应一共七个标段的土石方工程都给他们承揽，结果有一个标段的土石方工程还是承包给了鲁建集团。之后王道元安排的村民去阻工。由于公安机关介入，村民就撤了，未达到承揽工程的目的。 关于蒋山东路市政道路项目：关于蒋山东路市政道路项目，其八人没有坐在一起商量过，但三个村的书记和主任曾在一起商议，要由他们这些人来承揽工程，如果不让干，就组织村民继续阻工。 29.共同作案人安德刚的供述证明： 关于中新国际城项目：2016年3月份，其在干中新国际城围挡工程时，听说中融置业没有把雪山片区A10地块的土石方工程给章灵丘三个村的书记和主任参与的振旺公司干。正月十六日这天，其正在工地上干活，看到施工方的挖掘机进场。这时振旺公司的钱某1过来说：“这些机械不是我们的”。之后在场干活的40多个人就过去围着人家的机械乱骂、乱咋呼，还有人拿着石头吓唬人家，施工方一看干不了活，锁上车门就走了。到了第二天，三个村的村书记和主任安排小组长电话通知去了很多村民，以后几天越去越多。白天村民在工地上静坐、围堵机械，阻挠施工。晚上三个村想干土石方工程的人在工地上值班，并把自己的汽车堵在工地门口，阻止晚上施工。在阻工期间，还悬挂了条幅。三个村的书记、主任组织村民以要房屋补偿差价为借口去阻工，实际目的就是把中标的施工方赶跑，由我们来干土石方工程。去现场阻工的老百姓每天中午由小组长报人数，由孔祥西、赵文圣安排人买饭，饭钱是由想干工程的每人出了3000元进行垫付，最后由振旺公司给报销。振旺公司主要承接章灵丘三个村片区内开发项目的土石方工程。军港集团是由其与本村湛思军等14人合伙组成，属于振旺公司下属的分包方。其是军港集团的负责人，负责与振旺公司联系，代表军港集团签订合同。阻工期间一天晚上，王道元开车拉着赵中军、张学忠去过现场给大家鼓劲。张学忠说：“你们注意安全，把你们的车放在工地路口上堵住，万一对方来车给你们撞坏了，我们给你们买新的”。王道元说：“地钱还没赔偿，房子也没拆完，清表钱也没给，放心，阻工没事。”赵中军说：“没事，咱的地方，村里顶着，老百姓的补偿又没有补偿完”。这次阻工前后大约一个月的时间，每天大约有数百人。经过村书记、主任组织村民到现场阻工，甲方被迫和振旺公司签订了合同，振旺公司又把各村的土石方工程分包给各施工队，军港集团就是其中一支队伍。 关于中建锦绣天地项目：2016年，具体日子记不清了，其接到振旺公司总调度钱某1的电话称，中建锦绣天地工地上有外人来开工，过去看看，捧个人场。其明白钱某1的意思就是让军港集团的人帮着三村去阻工，其叫着湛思军、孔祥西、张强、赵文圣等军港集团的人员前去。当时现场村民不少，对方施工人员不多，有一辆挖掘机正在施工，章灵三村的村书记黄志强在现场，给对方的施工人员说：“老百姓的地钱还没弄好，你们先不能干”，现场的其他人也跟着咋唬，对方的挖掘机就不干了。这次阻工持续了二、三天，其只去过一天。 关于龙湖春江郦城项目：2017年2月份，龙湖春江郦城项目工地上的土石方工程交给鲁建集团施工，村书记刘玉军、村主任王道元安排其与湛思军、孔祥西、赵文圣通知军港集团成员及各自家属，以要地上物补偿款为借口，去现场阻止施工，把活从鲁建集团手里抢回来，期间钱某1也给其打过电话，也是说阻挠龙湖工地施工的事。在阻工现场由湛思军负责，孔祥西负责接送家属、记工，赵文圣负责送饭，其只去过阻工现场一次，平时就在军港集团办公室里，负责电话联系湛思军，调度阻工情况。阻工的方式就是让那些年纪大的老人在工地上静坐，看到对方施工，就围上去不让挖掘机施工，还有人坐在挖掘机的斗上。其和湛思军还合伙买了集装箱板房，由赵树林联系吊车，想放在工地上作为阻工防寒防风的办公室，因对方阻止没有放成。这次阻工持续三四天时间，因公安局防暴队来了，不敢去阻工了。这次阻工的目的就是把施工方赶跑，由我们自己来干这个土石方工程。 30.共同作案人湛思军的供述证明：振旺公司的老板是王广文，钱某1负责工地现场管理，传达振旺公司的安排，给各施工队分活。孔令成与章灵丘三个村的书记、主任是股东。章灵丘三个村土地上的工程都得通过振旺公司才能干。其与安德刚、孔祥西等14人合伙成立军港集团，主要干土石方工程和送料，队伍由安德刚说了算，其负责工地现场干活，孔祥西管钱，夏峰管账目，赵文圣负责进料，其余人跟着干活。 关于中新国际城项目：2016年正月十六，其在中新国际城工地上做围挡时，钱某1过来说工地上的挖掘机不是振旺的，活让别人干了，如果想要干工程，就得出点力，挡着点，让家属来工地上呆着，不让对方施工。之后，他们商量通知家属来进行阻工，一开始参与阻工的都是干活的这些人的家属，其通知其母亲和湛司宝到过现场。后来村民越来越多。阻工期间，钱某1说参与阻工的村民管饭，饭费由想干活的这些人先出，最后振旺公司报销。白天村民坐着马扎围在施工机械跟前不让施工，晚上这些想干活的人就在现场值班，用车辆堵住路口，让其他车辆无法出入。阻工期间，三个村的村主任曾去过现场，具体说的什么，其不清楚。这次阻工持续了二十多天，原先的施工单位没有干成，甲方与振旺公司签了施工合同，后振旺公司分给军港集团6个楼槽的土石方工程。 关于中建锦绣天地项目：2016年中建锦绣天地阻工时，是安德刚等人给其说锦绣天地开工了，让其过去帮忙阻工，其和安德刚等人到了现场，站了一会就走了。 关于龙湖春江郦城项目：2017年2月份，钱某1给安德刚打电话，说龙湖工地上来了挖掘机和板房，让他们过去看看，并说振旺公司想干这个活，不让对方干，回去叫家属，以给工地要地钱为借口去阻工。之后，他们分别通知的家属，其让母亲去现场阻工。在现场村民围坐在挖掘机跟前不让施工。期间，其与安德刚还吊过去一个板房想放在工地上，因对方的阻挠，没有放成。这次阻工了五六天，因公安介入，就不阻工了。 31.共同作案人孔祥西的供述证明：振旺公司是针对章灵丘三个村片区开发，为包揽工程而注册成立，法人是王广文，成员是三个村的书记、主任。2016年春节后，其与安德刚等14人成立了军港集团，是振旺公司下面的一个分包方，安德刚说了算，其负责现金收支管理。 关于中新国际城项目：2016年年初，中新国际城工地开工时，是由其他施工单位进行施工。其和安德刚等人与村主任王道元商量此事时，王道元说：“你们想干活，就得组织人去挡”。其与安德刚等人商议，让这些想干工程的人把家属叫来阻工。其让父亲参加的，安德刚让他父母参加的，夏峰让他母亲参加的。后来章灵丘三个村的一些村民也来参加阻工。为了扩大声势，他们每人集资3000元，购买了白布、铁丝，制成条幅进行悬挂，还购买了扩音器材，同时还组织部分村民上访。白天，阻工的村民坐在施工设备前干扰施工，晚上我们轮流值班，把汽车堵在路口，让施工车辆无法进入工地。阻工期间，村主任王道元要求想干活的这些人负责阻工村民的午饭，阻工的饭费一共花了15.3万元，最后振旺公司给报销了。阻工期间一天晚上，王道元和赵中军去过现场给我们鼓劲。这次阻工持续了一个多月，施工单位一直没能开工，开发商就把中新国际城的土石方工程承包给了振旺公司，振旺公司给了军港集团6个楼槽的土石方工程。 关于中建锦绣天地项目：中新国际城阻工快结束的时候，中建锦绣天地工地也开工了，这次是章灵丘三村的村民去阻的工，安德刚叫着我们过去捧个人场，在那里待了二天，因对方干工程的走了，我们就离开了，当时在现场组织的是三村的村书记黄志强。 关于龙湖春江郦城项目：2017年2月，龙湖工地开工，安德刚让我们叫着家属去阻工，其让父亲参加的，安德刚的父母、夏峰的母亲也都参加了，阻工期间其负责统计、接送阻工人员，安德刚在办公室坐镇指挥，夏峰等人在外围看着，赵文圣负责买饭。这次阻工进行了四、五天，因公安机关介入，没有再进行阻工。 32.共同作案人赵文圣的供述证明：军港集团是其与安德刚等14人集资合伙成立，队伍由安德刚、湛思军负责，赵树林负责现场施工，夏锋负责财务和单据，孔祥西负责现金，其负责收料、保管公司合同、做饭，其他人跟着干活。振旺公司是干工程的，军港集团分包振旺公司的工程，其只知道振旺公司的王广文。 关于中新国际城项目：2016年3、4月份，村民小组长安某1打电话通知，说中新国际城工地有人干活了，去现场挡着，以多要补偿款的名义，不让对方施工。其去的时候，现场村民已经很多，施工方已无法干活。阻工一开始，王道元安排给阻工的村民买午饭，让村民小组长记工。参与阻工的村民还拉了横幅，是湛司宝写的。这次阻工有20多天，其参与给阻工村民买午饭，晚上值班。饭钱是每人出了3000元先集的资，最后振旺公司给报销了。阻工期间，三个村的村主任去过现场，给我们鼓劲，让我们继续阻工，村里给顶着，放心就行。因为阻工，甲方把这个活承包给了振旺公司，振旺公司给了其与安德刚等人6个楼槽的土石方工程。 关于中建锦绣天地项目：中建锦绣天地项目的土石方工程承包给了外面的施工队伍，因在三村的地盘上，三村的村民去阻工时，安德刚说“那边外人来干活了，我们去看看”，意思是帮着去阻工，捧个人场。去了以后，现场的挖掘机已经停工。这次共去了二天，当时三村的村书记黄志强在现场，他说：“这个事情还没有处理好，你们先别干了”，后来人家就不干了。 关于龙湖春江郦城项目：2017年2月份，在军港集团办公室，安德刚说：“村里领导安排了，因龙湖二期项目的土石方工程给别人干了，让家属去现场看看能不能挡下来”，同时安排湛思军、赵树林通知村民去阻工，并在现场负责。孔祥西负责接送村民，其负责买饭。第二天，我们的家属和村民就到了龙湖工地进行阻工，其让对象张爱云也到了现场。村民拿着马扎围坐在挖掘机周边，不让施工。这次阻工五天左右，因防暴队来了，阻工的村民就离开了。这次阻工的目的就是把活挡下来自己干。 33.共同作案人赵树林的供述证明：军港集团是其与安德刚等14人集资合伙成立，主要是和振旺公司签合同，干土石方工程，队伍由安德刚说了算，夏峰管账，孔祥西管钱，赵文圣管进料，其管机械设备，其他人主要是干活。振旺公司怎么成立的，其不清楚，法定代表人是王广文，章灵丘三个村的活基本都是振旺公司与甲方签合同，振旺公司再把活分包下来。 关于中新国际城项目：2016年3月份，村民小组长安某2下通知，让村民去中新国际城要钱讨说法，阻挠施工。之后三个村的很多村民就去了中新国际城工地，主要是一些年纪大的拿着马扎子坐在机械旁挡着不让施工，湛司宝写了三条白色横幅悬挂在世纪大道上，想干活的年轻人在外围等着，有急事就上，晚上老百姓撤了以后，年轻的在板房里值班，盯着对方不让施工。村里安排小组长负责记工，给阻工的村民买午饭，钱由想干活的人每人集资3000元。现场人挺多，闹的挺厉害，影响挺大。这次阻工一个来月，通过阻工，对方不干了，中新国际城开发商又与振旺公司签的合同，振旺公司又把活分给了我们村的人来干。 关于中建锦绣天地项目：2016年6月份，中建锦绣天地项目的土石方工程承包给了外边的施工队伍，安德刚给其打电话称：“三村那边外人来干活了，一块过去看看”，意思是帮着去阻工。其到现场的时候，对方已经停工。过去就是捧个人场，其只去了一天就没再参与。事后听说这个活振旺干了，分给了章灵丘三村的施工队伍。 关于龙湖春江郦城项目：2017年2月中旬一天早上，其开车去工地时，发现龙湖工地的施工方鲁建集团已经进场，其转了一圈出来时，发现军港集团的人已经来了很多，用车把鲁建工地的门口堵了，当时赵峰、钱某1也在场，堵的目的就是不让鲁建干活。安德刚还让其联系吊车，把北面工地上的板房吊到鲁建工地上来，其联系的同学孙阳，因鲁建工地上的人反对，板房没有放成。当天下午五六点钟，军港集团的人在一起开会时，安德刚说:“明天让家属过来，一家最少一个，以地钱没发下来为由，不让他们施工”。第二天，军港集团的人都带着家属去了工地，让家属拿着马扎子在挖掘机旁边坐着，阻挠施工。这次持续了一个星期左右，因公安特警去了，就没有再阻工。 34.共同作案人张强的供述证明： 军港集团是其与安德刚等14人合伙集资成立，主要是从振旺公司手里接活，干工地土石方工程和供砂石料。 关于中新国际城项目：2016年3月份，其从济南先锋摩托车有限公司辞职回家，欲与赵树林等人合伙干工程时，他们已在中新国际城阻工半个月了。赵树林称：“老百姓来挡着，不让对方干活，把这个活挡下来后我们村里自己干”。在阻工现场，安德刚、孔祥西、赵文圣、湛思军他们四个负责，安排现场的阻工情况以及人员就餐、喝水、悬挂横幅等，各个村的书记、主任安排小组长记工，年轻的基本不到场，让很多老人在机械旁边挡着，施工方已经不能施工。其与想干工程的这些人每天晚上在工地值班，并每人集资3000元，用于给阻工村民买饭，最后振旺公司给报销了。阻工期间，王道元、赵中军、张学忠晚上曾去过工地现场。之后又挡了半个来月，终于把施工方队伍赶跑了，甲方与振旺公司重新签合同，振旺公司又分配给三个村的施工队干的活。 关于中建锦绣天地项目：中建锦绣天地项目的土石方工程承包给了外边的施工队伍，三村的施工队伍就去阻工。安德刚说：“三村那边外边队伍来了，钱某1打电话来了，让过去看看”，意思是帮着去阻工。我们到工地时，已经停工，只是去凑凑人数，助助威，没有动员家属去。 关于龙湖春江郦城项目：2017年2月份一天，赵树林的父亲通知赵树林，龙湖工地鲁建集团已经进场，赵树林又通知安德刚，安德刚打电话通知军港集团的人去了工地现场。并让其与赵树林、赵军（大）把开去的车堵在工地门口，后来钱某1调来了一辆铲车堵在门口，我们的车才挪开。下午开会时，安德刚说，其去振旺公司开会了，振旺公司不想让鲁建集团干这个活，我们组织家属，以村里的地钱没有发为借口去阻工，给施工方施加压力，把他们撵跑了，去阻工不用怕，振旺公司顶着。第二天，其开车拉着母亲去的现场，安德刚的父母、湛思军的媳妇、母亲、张震的母亲及其它干活的人的家属也来了，现场由湛思军安排，安德刚在板房办公室遥控指挥，让年轻的在工地门口站着，上年纪的老人搬着凳子坐在工地里边，挡着挖掘机不让干，赵文圣负责中午买盒饭。阻工期间想往龙湖工地上放一个板房，因对方挡着，没有放成。阻工的目的就是通过这个手段要活干。这次阻工持续六、七天，公安特警去了后，参与阻工的人就都走了。 35.共同作案人赵军（大）的供述证明： 关于中新国际城项目：2016年正月十六，中新国际城工地来了挖掘机和渣土车开始进场施工。之后安德刚、湛思军等人安排让家属一起来阻工。之后三个村的很多村民去了工地阻工，村小组长负责记工，想干活的这些人每人集资3000元，用于阻工村民的饭费，后来振旺公司给报销了。阻工期间，王道元、赵中军、张学忠去过工地现场，与安德刚、湛思军安排阻工的事。这次阻工一个来月，对方就撤场不干了，这个活抢下来以后，振旺公司与甲方签的合同，分给了军港集团6个楼槽。军港集团靠振旺公司吃饭，振旺公司分给活干，同时对于阻工的事，如果没有下边施工队，振旺公司也不可能把章灵丘三个村的土石方工程揽下来。 关于中建锦绣天地项目：其正在中新国际城工地上干活时，听工地上的人说：“中建锦绣天地那边外面的队伍来干活了，过去帮忙”。其明白是帮着三村的人阻工。他们到现场时，已有20多个村民挡住了，场子里已有二、三辆挖掘机进场，他们在那里呆了一个小时左右就回去了，以后就没再去。 关于龙湖春江郦城项目：2017年3月，其与夏军等人在龙湖一期工地干活时，看到二期工地上有外面的施工队伍来了，就通知了安德刚和湛思军。安德刚到现场后说把开去的车挡在门口，别让鲁建集团的机械进场，后来有人开来一辆铲车挡在了门口，当时钱某1、赵峰也在场。之后，安德刚组织开会说，龙湖工地的活不能让鲁建集团干，组织些家属去阻工，给施工方施加压力，把他们撵跑后，我们自己干。湛思军在现场安排家属阻工，上年纪的搬着凳子坐在工地里边，年轻的在工地门口。阻工第一天，安德刚等人想把板房吊到鲁建集团的工地上，因对方挡着，没有放成。这次阻工10来天，公安人员去了，大家就撤了。 36.共同作案人赵军（小）的供述证明：振旺公司的老板是王广文，章灵丘三个村开发项目的土石方等基础工程，都要通过振旺公司。其与安德刚等14人集资成立军港集团，从振旺公司转包土石方等工程。 关于中新国际城项目：2016年3月份，湛思军给其打电话说：“人家机械进场了，叫着家里有年纪的到村头集合，不让他们干。”其开车拉着母亲到了中新国际城工地，当时已有很多村民，将工地上的两台挖掘机和四辆渣土车围住，以要补偿款的名义不让对方干活。阻工现场，由安德刚、湛思军、赵文至、孔祥西具体安排就餐、喝水、悬挂条幅及晚上值班的事，让每人集资3000元用于给阻工的村民买饭。晚上值班时，其把车堵在工地门口有二三次，其他人也一起堵过。这次阻工一个来月，后来振旺公司把这个活承包下来，给了六个楼槽的土石方工程。 关于龙湖春江郦城项目：2017年2月份，赵军（大）通知其去开会，开会时，安德刚说：“鲁建集团的板房和挖掘机已经进场，每家叫一个年纪大的去龙湖工地挡着，年轻的在马路上等着，让赵文圣安排好饭”。其到工地现场，看到很多村民坐在挖掘机周围，不让对方干活。期间，赵树林拉过去一个板房想放到龙湖工地上，因鲁建集团的人员挡着，没有放成。阻工期间，安德刚、湛思军安排其值过二晚上的班，这次阻工有五六天，目的就是让龙湖公司与鲁建集团解除合同，把土石方的活交给振旺公司，军港公司再转包干点活。 37.共同作案人赵庆海的供述证明： 关于中新国际城项目：2016年2月份，发现中新国际城工地进来了机械，安德刚、湛思军提出来让带着家属来工地阻工。其带着媳妇李某5去的工地，当时三个村的村民都有。安德刚、湛思军安排其给村民买饭，晚上值班。这次阻工将近一个月，后来甲方与振旺公司签的合同，分给了他们队伍六栋楼的土石方工程。 关于龙湖春江郦城项目：2017年2月份，安德刚、湛思军在开会时说龙湖工地的部分工程给了鲁建集团，组织人去挡着，把活抢过来。之后，大家带着各自家人去工地阻工。期间，三村的董峰开着铲车把工地门堵了，安德刚把他的板房放在了工地大门的南侧。湛思军在阻工现场盯着，赵文圣负责买水和饭，孔祥西负责拿钱，其去就是凑人数。 38.共同作案人夏军的供述证明： 关于中新国际城项目：2016年2月份，其与安德刚、湛思军等14个合伙人开会时，安德刚、湛思军提出来中新国际城的地是二村的，该项目的土石方工程被外人干了，组织家里人以补偿款少为由去阻工，把活抢回来。在工地上进了机械后，其叫着媳妇一起去了中新国际城工地，坐在那里与其他村民一起阻挠施工。期间有人挂横幅，合伙的这些人每人集资3000元用于阻工村民的饭钱，村里还安排给阻工的人员记工。这次阻工一个来月，后来就干了中新国际城的活。 关于龙湖春江郦城项目：2017年2月，安德刚、湛思军又组织开会时说，龙湖工地有部分工程给了鲁建集团，组织家里人去挡着，把活抢过来。之后，大家各自带着家里的老人、媳妇去龙湖工地阻工。期间，工地大门被铲车堵住，工地南边放了板房用于大家轮流在那里坐着阻挠施工。现场由湛思军盯着，孔祥西负责买饭和水，赵文圣负责发放。 39.共同作案人湛利锋的供述证明： 关于中新国际城项目：2016年年初，安德刚、湛思军安排其在中新国际城工地上的板房里值班，如果有外面的机械到工地干活，就通知村里，然后村里组织人员去阻工。在阻工现场，三个村的村民在工地上静坐、打横幅，小组长负责记工。晚上，安德刚安排其将车堵在工地门口，不让机械进出。为了买板房用于阻工值班，安德刚还让其交过3000元，后来孔祥西把这个钱在振旺公司报销后返还给其。 关于龙湖春江郦城项目：为了要工程干，安德刚安排其到龙湖春江郦城项目阻工，赵文圣负责买饭。 40.共同作案人夏锋的供述证明：2016年初，因章灵丘村开发，其经夏军介绍，与安德刚等人合伙干点工程。后其14个人成立了军港集团。其在公司主要负责保存单据、现场给渣土车开票。军港集团不能直接从甲方手里接活，都是从振旺公司接活。 关于中新国际城项目：2016年初，中新国际城已进来施工队伍，但没有干活。安德刚安排入伙的20多人轮流在板房值班，盯守对方何时开工。在对方施工机械进来后，安德刚召集大家开会，让大家组织家属，以要地钱为由去工地阻挠施工。村民是每个村的村书记、主任让小组长下的通知，其母亲是小组长安某1打电话通知的。在阻工现场，老人挡在机械前不让施工，安德刚、孔祥西、赵文圣、湛思军在现场负责，安排阻工以及现场人员的就餐、喝水，各村的小组长负责记工。入伙的每人集资3000元用于阻工村民的饭费，后来振旺公司给报销了。其在阻工现场主要是值班，带着母亲去现场及帮着分饭。这次阻工一个来月，通过阻工把施工方赶跑了，甲方与振旺公司签的合同，又把活分给我们干的。 关于龙湖春江郦城项目：2017年春节后，张强给其打电话说：“龙湖土石方的活让别人接下来了，人家的设备进场了，我们这些人去看看”。其明白张强的意思就是去工地阻工，把活抢过来。第二天，其到工地看了看，第三天，其带着母亲到了工地，与军港集团成员的家属一起在现场阻工。下午安德刚召集大家开会时说“振旺公司不想让鲁建集团干龙湖工地的土石方工程，大家组织家属阻工，给施工方施加压力，把他们撵跑后我们来干，振旺公司的王总很重视这件事，我们也得重视起来”。第四天，安德刚他们又组织了其他一些村民一起到工地阻工。现场由湛思军负责，赵文圣买饭。这期间鲁建一直无法干活。大约一个星期，公安民警来了，就没有再去。 41.共同作案人张震的供述证明： 关于中新国际城项目：2016年3月，中新国际城工地来了挖掘机和渣土车开始进场施工时，安德刚、湛思军安排大家把家属叫来，一起阻工。阻工的借口是要土地补偿，后来很多村民也参与阻工，小组长负责记工。其叫母亲去的阻工现场。这些想干活的人每人集资3000元，用于阻工村民的饭钱，后这个钱振旺公司给报销了。阻工期间村主任王道元去过现场，与安德刚、湛思军等人安排阻工的事。这次阻工一个来月，后来甲方与振旺公司签了合同，大家从振旺公司手里接的活。 关于龙湖春江郦城项目：2017年3月，当时其在龙湖工地一期干活，记不清是谁给其打电话，说二期那边有机械进场了。然后大家去了龙湖二期工地，安德刚让把车挡在工地门口，不让鲁建集团的机械进场，同时让大家组织家里的老人、家属，以地钱没有发为借口到工地阻工，不让对方干活，给施工方施加压力，把对方撵跑。湛思军在现场具体负责安排，年纪大的搬着凳子在工地里边坐着，年轻的在工地门口看着。在阻工的第一天下午，赵树林指挥吊车将安德刚的板房往鲁建集团的工地上放，因对方挡着，没有放成。赵文圣负责给阻工人员买饭。这次阻工持续五六天，公安特警去了后，他们就走了。 42.共同作案人刘福林的供述证明： 2016年春节后，安德刚、湛思军、孔祥西、赵文圣组织了章灵丘二村包括其在内想干工程活的三十余人，让大家发动自己的家人、朋友去中新国际城工地，以向施工方要拆迁费的名义阻工，把活揽下来后分给大家干。在阻工现场，村民不让对方施工，还谩骂和拿石头吓唬，安德刚、湛思军、孔祥西、赵文圣负责安排，大家还凑钱买了三个板房放在工地旁边，村里安排小组长给到场的村民记工。在晚上值班时，把车停在路口，不让机械进出。阻工期间，二村的村主任王道元、一村和三村的书记、主任去过阻工现场。阻工持续一个月左右，后来振旺公司的钱某1分给其与湛林恒、刘玉国、赵圣德组成的队伍三个楼槽。 43.共同作案人湛司宝的供述证明： 2016年2月份，湛思军给其打电话说，中新国际城项目准备施工，上面安排家里的老人都去工地阻工，把工程争下来自己干。其自己开车到该项目工地，一些老人围坐在挖掘机和工程车阻工。当时其对一辆工程车司机说：“我们自己村里还没活干，你们还来干活”。安德刚起草了条幅内容，小赵军、赵永刚拿来白布，让其写的条幅，并挂在工地上。安德刚安排年轻人晚上轮流值班，观察工地上的情况。其晚上值过几次班，并把车堵在工地入口。一天晚上，其看到施工车辆开到工地，想晚上开工，其拿起一块石头，吓唬司机说：“你们还敢来”。大约阻工10来天，其听安德刚说合同已经签下来了，村民就不再阻工了。 44.共同作案人赵圣朦的供述证明： 2016年3、4月份，赵文圣给其打电话说，中新国际城的土石方工程让外人干了，阻止对方施工，才能把工程给村里人干，要想干工程就到工地上去阻挠施工。其在现场看到安德刚、湛思军等人和想干工程的人组织的亲属。阻工时听湛思军、安德刚、孔祥西、赵文圣的指挥。村民采取静坐、围堵机械的方式阻工，围堵机械时，让老人在前面。白天，大家领着家人及村民在工地上阻工，晚上想干活的人在工地上轮流值班。还每人集资5000元，用于购买板房及给阻工人员买饭。村民小组长在现场记人数、发饭。现场还挂有湛司宝写的条幅。阻工持续一个多月，对方施工队就撤了，这个工程包给了振旺公司后，振旺公司分给其队伍三个楼槽的工程。 45.共同作案人王代平的供述证明： 2016年3月份，湛思军给其打电话说：“中新国际城工地上来施工的了，抓紧过来”，其明白就是让其过去阻工。其到中新国际城工地时，很多老人、妇女坐在工地里，有六、七辆车停在工地门口。现场由湛思军、安德刚、赵文圣、孔祥西负责。湛思军安排其给现场的老人、妇女烧水，其晚上去值过班，并因参与施工集资5000元。阻工的都是章灵丘三个村的村民，每天大约有300人。现场还挂有湛司宝写的条幅。挡了大约一个月，把施工方的队伍赶跑了，甲方和振旺公司重新签的合同，钱某1分给其队伍二个楼槽的土石方工程。 46.共同作案人刘玉国的供述证明： 2016年3、4月份，其与母亲去的中新国际城项目工地，现场停着两台挖掘机，几辆大车，阻工的有100多人，大多是想干工程的人叫来的家属，都坐在工地周围，如果对方施工，就围上去，也咋呼也吓唬，不让施工。现场还挂有湛司宝写的条幅。阻工的目的就是把施工方撵走，把活分给他们干。白天大家领着家属、村民阻工，晚上在工地上值班。其在现场听安德刚、湛思军指挥，看着不让对方施工和给村民买过二次饭。安德刚、湛思军还让每人拿出3000元作为经费，用于购买板房和阻工人员的饭费。村民小组长在现场给村民记工。阻工持续了一个多月，来干活的队伍就撤了，由振旺公司接手，分给了村里一些活。 47.共同作案人李朋的供述证明： 2016年初，湛思军给其打电话说：“人家施工的进场了，你们队里来人啊，要是不来，下来活你们干还是不干”。第二天其去工地时，很多村民已在阻工，湛思军、孔祥西、湛义、赵庆海的车都堵在工地门口。其听说是村主任下通知让村民去的，三个村的人都有，其父母也在现场，让年纪大的在工地上挡着，不让施工，现场还挂有湛司宝写的条幅。安德刚、赵文圣、湛思军负责安排饭，饭钱是振旺公司出的。其为了阻工分活还集资了5000元，交给了孔祥西。阻工约一个月，把施工方赶跑后。振旺公司的钱某1分给其所在队伍二个楼槽。 48.共同作案人湛林恒的供述证明： 是钱某2给其打电话，让其到中新国际城工地阻工。其带着父母去的，当时工地上有两台挖掘机，四五辆大车，大约有100多名村民围着车辆不让干活，或是坐在挖掘机上，或是谩骂，现场还挂有湛司宝写的条幅。想干活的人晚上轮流值班，并且每人集资了3000元，用于购买板房和给阻工村民买饭。湛思军安排其给村民买午饭和水。期间村主任王道元还到过现场，鼓动村民继续阻工，并安排小组长给村民记工。阻工的目的就是把施工方撵走，由村里自己人干。阻工持续一个月左右，原施工队伍不干了，开发商又和振旺公司签的合同，振旺公司又把工程分包给了村里人干。 49.共同作案人李明亮的供述证明： 2016年3月，中新国际城工地上来了机械设备准备开工，湛思军召集想干活的人开会时说，外人来干活了，大家组织家里老人，以要土地补偿款为借口到工地阻工。同时湛思军还安排赵庆海、张震、大小赵军负责清点阻工人数和买饭，钱从孔祥西处走账。第二天到工地时，已有很多村民坐在工地周围，不让对方施工，现场还挂着白布黑字的横幅。期间，其在工地上值过班。阻工持续了一个多月，外来施工队伍被赶走了。后来钱某1分给其所在队伍二个楼槽的土石方工程。 50.共同作案人刘玉全的供述证明： 关于中新国际城项目：2016年3月，章灵丘一村书记耿纪泉、主任赵中军组织村干部和小组长开会时说，由小组长通知本组村民去二村的中新国际城工地，以要地钱和房产证钱为由去阻工，并提到，以后一村有了工程，另外两个村的人也会来帮助阻工，还安排小组长去现场记工。其安排的本组孔某4、刘某3去通知的村民。阻工现场有打横幅的，有堵路的，有围堵机械设备的。阻工期间由二村的人负责买饭。持续了一个月左右，对方从工地上撤出后，耿纪泉和赵中军下通知不再去了。同年4月份，一村成立了施工队，愿入股者，每人需交2万元，且要经过耿纪泉和赵中军同意才能入股，当时入股人员有60多人。通过本次阻工，一村施工队分得了中新国际城两个楼槽的土石方工程。 关于蒋山东路市政道路项目：2017年3月8日下午，赵中军领着村两委会成员及小组长到了城建道路施工工地，让对方停工后，又回村召开了两委会，安排小组长通知本组村民第二天到城建道路施工工地上阻工，并由小组长记工。其安排孔某4、刘某3去联系的村民。其小组去了二十四五人，现场有百十口人。村民坐在挖掘机周围阻止机械施工，一直持续到下午5点多才离开。第二天上午村民又到现场准备阻工时，因有保安阻拦，阻工未果。 51.共同作案人赵中峰的供述证明：2016年初，在耿纪泉、赵中军、李元波、赵廷林的组织下成立了施工队伍，目的是干自己村里的工程。施工队由李元波、赵廷林负责，赵中峰管钱，赵中五管账。耿纪泉和赵中军表示，本村村民交2万元即可入股。后经过耿纪泉和赵中军同意，有六十多人入股。 关于中新国际城项目：在去中新国际城工地阻工前一天，赵中军在召集村委会成员、小组长开会时要求，明天组织村民，以要补偿费的名义去中新国际城工地阻工，目的就是把对方赶跑，工程由自己村里的施工队干。还要求每个小组长至少通知本组20名村民前去阻工，小组长负责记工，同时赵中军还说在阻工现场要听二村的人指挥。会后其通知了本组10来名村民。第二天上午，其看到本村有二三百人、二村有二三百人、三村有二三百人在现场，采用静坐和言语辱骂的方式阻挠施工，还挂有横幅，二村买的板房供村民休息和吃午饭。阻工持续了三十来天，后来本村的施工队分得了中新国际城二个楼槽的土石方工程。 关于蒋山东路市政道路项目：2017年3月，村里书记、主任召集开会时，其未参加。其回来后，赵中栋向其转达了会议内容，要求小组长至少通知本组20名村民，以要树苗钱和修路补偿费为借口，明天上午到城建公司修路工地阻工，并由小组长记工。其通知了本组十多名村民。第二天上午，其到了阻工现场，和其他村民一起在那里静坐阻挠施工，李元波和赵廷林在现场组织。第二天上午，其又到了工地阻工时，因现场有很多保安站岗，村民们就没敢再过去。 52.共同作案人赵中栋的供述证明：2016年初，在耿纪泉、赵中军提议下，村里成立了施工队，由李元波、赵廷林领头，赵中锋管钱，赵中五管账。其交纳2万元后入股。 关于中新国际城项目：在去中新国际城工地阻工前一天，赵中军在召集村委会成员、小组长开会时要求，明天组织村民，以要补偿费的名义去中新国际城工地阻工，目的就是把对方赶跑，工程由自己村里的施工队干。还要求每个小组长至少通知本组20名村民前去阻工，小组长负责记工，同时赵中军还说在阻工现场要听二村的人指挥。会后其通知了本组**村民。会后其通知了本组10来名村民。第二天上午，其看到本村有二三百人、二村有二三百人、三村有二三百人在现场，采用静坐和言语辱骂的方式阻挠施工，还挂有横幅，二村买的板房供村民休息和午饭。阻工持续了三十来天，后来本村的施工队分得了中新国际城二个楼槽的土石方工程。 关于蒋山东路市政道路项目：2017年3月8日下午，村主任赵中军召集开会时说，，每个小组长通知本小组至少20名村民，天到章灵丘一村旧址城建公司修路的工地上，以要补偿费的名义去阻工。目的是把工程阻拦下来，由本村施工队干。小组长负责记工，每人每天50元钱，不管饭。。会后其通知了本组**村民。二天上午，其在阻工现场看到有七八十名村民在现场静坐，李元波和赵廷林在现场组织。第二天上午，村民继续到工地阻工时，因有很多保安站岗，村民就没敢再过去。 53.共同作案人赵中五的供述证明：2016年初，在耿纪泉、赵中军提议下，村里成立了施工队，由李元波、赵廷林领头，赵中锋管钱，其管账。 关于中新国际城项目：2016年3月，中新国际城工地上进勘探队准备施工时，章灵二村的村民先到工地上进行阻工。其外出旅游回来，本村的一个小组长告诉其，村，村主任赵中军让小组长组织本组村民，房产证钱为由，也去工地参与阻工，阻工目的是为了承揽工程，小组长给村民记工发钱。其组织了本组十来个人去工地阻工。在阻工现场，其看见本村的小组长带着自己组的人在场，三村也有不少人，现场有人拉横幅，有大约三、四辆车停在工地门口，不让施工方干活。二村的安德刚、湛思军、赵文圣、孔祥西等人安排买饭。这次阻工结束后，本村施工队分得了中新国际城4号楼和5号楼的土石方工程，是钱某1与李元波和赵廷林联系的 关于蒋山东路市政道路项目：2017年3月8日，村主任赵中军组织小组长开会，安，安排小组长通知本组村民，青苗补偿费的名义，去世纪大道城建道路施工现场阻工。目的是为了承揽工程。其在现场看见二村的安德刚、湛思军，赵文圣、孔祥西等人在场，不让施工方干活，本村的小组长带着本组的村民也在，三村也有不少人。 54.共同作案人付相荣的供述证明： 关于中新国际城项目：在去中新国际城工地阻工前，耿纪泉、赵中军组织村委会成员、村民小组长开会时说，明天去中新国际城项目工地，以要补偿费的名义阻工，因为工程在二村土地上，帮二村阻工，一是可以分得工程，二是以后本村有了工程，二村也能帮忙阻工，由小组长给村民记工。其给本组村民下的通知。第二天他们组去了三四十人，村民采取堵路、围堵机械的方式阻工，二村的人在现场打横幅、中午负责买饭。 关于蒋山东路市政道路项目：2017年3月8日，耿纪泉、赵中军召集开会，安，安排小组长通知本组至少20名村民，到城建公司修路的工地上，以要补偿费的名义阻挠施工，由小组长记工。其。其通过微信群通知了本组村民。天村民又到工地阻工时，因外围有保安站岗，不让村民靠近，阻工未果。 55.共同作案人赵廷林、李元波的供述证明：在去中新国际城阻工前，村主任赵中军告诉赵廷林，村里揽下的工程由赵廷林和李元波带头干，村民谁愿意干，可以交2万元入股，赵中锋负责管理资金。 在2016年初，赵中军安排，以要拆迁房产证补助费用为由，去中新国际城工地阻工，同时还表示，该工地在章灵丘村土地上，就应由村里自己人干。并许诺赵廷林，去阻工就分给其活干。阻工的村民是小组长下的通知，每人每天50元钱。第二天，在中新国际城工地，三个村分别去了有二三百人，现场打有横幅，村民基本上都是静坐。一村小组长赵中栋、赵中锋、赵中五、刘玉全、付、付相荣在现场组织本组村民，责记工，二村买的午饭和供村民休息的板房。 阻工持续了一个月左右。二村的钱某1和湛思军下通知说目的已经达到，不用阻工了。后来振旺公司分给了一村两个楼槽的工程，是二人带人施工的。具体分活和工程事宜二人与振旺公司的钱某1联系的。 56.证人耿某1证言证明：2016年2月份一天，小组长赵中五让其前往中新国际城项目工地阻工，每人每天五十元。第二天其在现场看见赵中五、赵中峰、付相荣、刘玉全都在现场。蒋山东路市政道路阻工时，赵中五安排村民叫上各自家里老人一起去工地阻工。 57.证人孙某2、孔某2的证言证明：村民组长赵中五通知本组村民前往中新国际城阻工，村小组长负责现场记工。 58.证人赵某1的证言证明：2016年3月份，村民小组长赵中峰通知其去过世纪大道路北章灵丘二村一个工地阻工，阻工的理由是要土地补偿款。阻工现场有二三百人。 59.证人赵某2、赵某3的证言证明：2016年3月份，付相荣下通知，让本小组的村民去工地阻工，每天50元。其在现场看见安德刚、湛思军和本村的几个小组长都在，有二、三辆车停在工地门口，不让施工方干活。 60.证人赵某4的证言证明：小组长付相荣通知其以要房产证、宅基地钱为借口去中新国际城项目工地阻工，并且去的人发钱。阻工持续了一个月。二村的人给阻工人员发午饭，村里的小组长负责记工。阻工的目的就是将施工方赶跑之后，村里的人能分些活干。 61.证人赵某5的证言证明：2016年3月，村民组长付相荣以要一个平方200元补偿款和宅基地证3万元钱为由，要其前往中新国际城阻工。2017年3月，因为接到付相荣的微信通知，其参与了江山东路道路阻工。 62.证人李某2证言证明：因村里传着到工地要钱，所以其参与了中新国际城阻工，并在现场帮着组长付相荣给本组村民记了一天工。因为接到付相荣的微信通知，其参与了蒋山东路道路阻工。 63.证人赵某6证言证明：2017年3月8日下午2点多钟，其到村里开会，村委成员和五个小组长都在。赵中军说，补偿款不到位，大家去蒋山东路施工现场阻拦施工。要求每个小组长找20个人，每人每天50元，小组长负责记工。目的就是想通过阻工把活揽下来，自己干。 64.证人张某3（章（章灵丘一村村民）言证明:2016年3月份，村主任赵中军让村两委的工作人员组织村民去中新国际城工地参与阻工。其在现场看见阻工人员不让机械干活，门口还堵着几辆车。一村的几个小组长带着自己组的人也在，一村村两委会的其他人员也都过去了。这次阻工持续了大约一个月。2017年3月8日，村主任赵中军给其打电话，让村两委的工作人员组织村里的人去世纪大道城建道路施工工地参与阻工。其在现场看见李元波、赵廷林施工队的人都在阻挠施工，村里的几个小组长带着自己组的人也在。关于阻工的事，村书记耿纪泉、村主任赵中军在村两委会上提过。后来赵中军又单独召集村两委会的人和小组长开过会，让都参加阻工，还让小组长从自己组里找上20个人一起去参与阻工，以没给老百姓发拆迁补偿钱为理由，阻止施工。 65.证人刘某2的证言证明：2017年3月初，村主任赵中军召集开会说，蒋山东路修路的工程让别人干了，要想办法把工地要回来，并要求一村入股工程队的人都去，村民小组长要通知本小组至少20名村民一起去，由小组长记工，每人每天50元钱，不管饭。其在现场看到李元波和赵廷林在现场组织，刘玉全给村民记工。 66.证人李某3、孔某3的证言证明：村民组长赵中栋通知本组村民前往中新国际城阻工，村小组长赵中峰、赵中栋负责现场记工。 67.证人刘某3的证言证明：三组组长刘玉全要求其前往市政道路阻工，并答应每天发50元钱。 68.证人孔某4的证言证明：因村里传着到工地要钱，所以其参与了中新国际城阻工，因为接到村民小组组长刘玉全的微信通知，其参与了蒋山东路道路阻工。 69.证人赵某7、赵某8的证言证明：村民组长赵中峰以凑人数为由通知其前往中新国际城阻工。赵中栋和赵中峰在现场轮流给村民记工，其听说村里定的给参加阻工的人员每人每天50元钱。 70.证人安某1的证言证明：在中新国际城阻工期间，二村村主任王道元要求其通知本组村民以补偿款问题为由前往施工工现场阻挠施工。在蒋山东路市政道路阻工前一天，王道元、刘玉军都在，王道元给其和钱某2、赵某9安排，要求通知各自小组村民以要1200元补偿款为由，前来阻工。 71.证人李某4、胡某1的证言证明：安某1以要青苗钱给本组村民下通知，去蒋山东路市政道路工地阻工。 72.证人赵某9的证言证明：在中新国际城阻工期间，村主任王道元安排其前往阻工现场阻工，但是看着别打架。在蒋山东路阻工前，村主任王道元安排其通知本组村民以要1200元钱为由前去阻工。 73.证人钱某2、安某2的证言证明：在中新国际城阻工开始后，王道元安排其二人到阻工现场维持秩序，由钱某2给村民记工。 74.证人张某4的证言证明：2016年3月份，为强揽工程，其接到赵某11通知其前往中新国际城工地阻工。中新国际城阻工结束20多天后，张兴达安排其前往中建锦绣天地工地阻工，赵某11安排其晚上轮流到工地上值班，白天动员家里上年纪的去工地上挡着，不让对方施工。 75.证人张某5的证言证明：2016年4月份左右，为了获取工程，张兴达安排其去中建锦绣天地项目工地阻工，其在现场站在施工机械旁，不让对方施工。 76.证人刘某4的证言证明:在中新国际城、中建锦绣天地两起阻工事件中，为强揽工程，其按照赵金明的要求，均前往现场阻挠对方施工。 77.证人付某1的证言证明:2016年3月份，赵金明通知其叫上家人以要地上物补偿款为由前往中新国际城阻工，目的是为了强揽工程。村书记黄志强、主任张学忠曾带着二三十个人，去世纪大道北教堂东河道东侧工地阻工。 78.证人赵某10的证言证明:2016年3月份，赵金明让其叫着本小组的村民到中新国际城施工现场以要地钱为名去阻工。白天老头、老太太在工地静坐阻工。晚上，张成立、赵金明安排人在工地的板房里值班。这次阻工20多天。2017年3月8日，黄志强、张学忠在村委会上安排，由村小组长通知村民到城建修路的现场去阻挠施工。会后，村委委员都到了施工现场阻止施工方施工。阻工期间，经请示张学忠同意后，其从村会计赵某13处拿钱给阻工村民买饭。 79.证人张某6的证言证明：2016年3、4月份，赵金明通知其前往中新国际城工地阻工，还说不去阻工，上边就不给活干。中建锦绣天地项目阻工，也是赵金明向其提出，在阻工现场，其看到张兴达带了二、三十个人也在场，阻工持续了一周左右。2017年3月8日章灵丘三村召开村两委会时，黄志强、张学忠提出以要每亩地1200元树钱为由去蒋山东路市政道路工地阻工，会后村两委会成员和小组长前往工地阻工。阻工期间，其和赵某10为阻工村民买过饭。 80.证人冯某1的证言证明：2016年3、4月份，赵金明通知其以补偿款没到位等为理由去中新国际城工地阻工，目的就是想在工地上干活，如果不去其建筑队就分不到活。 81.证人曹某某的证言证明：2016年春天，黄志强给其打电话让其和赵某11去中新国际城工地阻工。阻工期间，黄志强和其说：“章灵丘二村的工地挡下来了，等我们村建设开工以后，外面的队伍也就不敢来了，我们就能很顺利的把活揽下来，挣点钱”。2016年4月份，黄志强让其去中建锦绣天地工地阻工，组织村里准备干工程的人晚上值班。这次阻工持续6、7天。2017年3月8日章灵丘三村召开村两委会，黄志强、张学忠要求大家通知村民以补偿款不到位为由，去阻拦蒋山东路施工。 82.证人黄某的证言证明：曹某某传达黄志强、张学忠的话，要求其前往中新国际城夜间值班阻工，其和曹某某、付某2、赵金明一组。2016年4月份，在中建锦绣天地阻工现场，其看到赵金明两口子在场。2017年3月8日，村干部会议上，黄志强、张学忠要求村干部以补偿钱没到位为由前往蒋山东路市政道路工地阻工，还要求第二天继续组织村民前往。 83.证人付某2的证言证明：为了承揽工程，曹某某根据村书记、主任的要求，安排其参与了中新国际城阻工的夜间值班。 84.证人赵某11的证言证明：2016年3月份左右，黄志强让其组织人和机械去中新国际城项目工地阻挠施工。其和张兴达过去的。之后张兴达要施工队的人去现场挡着，施工队的人就一起围堵机械。随后，张兴达在现场提出来值班阻挠施工。2016年4月期间，其和张兴达在一起时，张兴达接到黄志强的电话安排，让张兴达和其去中建锦绣天地的施工工地阻工。随后其和张兴达前往现场阻挠对方施工，黄志强还要求张兴达晚上安排人值班看着机械不让对方施工。2017年3月份的时候，张学忠、黄志强开两委会说以1200元钱的地钱补偿不到位为由，要求村委成员和小组长一起去蒋山东路修路的工程现场阻工。 85.证人陈某1的证言证明：中新国际城、中建锦绣天地阻工时，张兴达接黄志强通知，要求其前往中新国际城阻工。在村两委会上，黄志强、张学忠要求村民组长组织村民以补偿款没到位为理由，前往蒋山东路市政道路阻工。 86.证人陈某2的证言证明：2016年3月份左右，中新国际城工地进来机械，当时施工队的15个人都在工地的板房，张兴达说：这是二村的地，谁有空谁过去站站，不去面子上过不去，将来有活没法分。张兴达等人提议其轮流值班看着工地，谁有空谁就去。2016年4月期间，在中新国际城工地阻工之后，中建锦绣天地的工程也有外来工程队施工，其到该工地值班阻工。 87.证人张某7证言证明：2017年3月8日，黄志强、张学忠为了强揽工程，在村两委会上要求村小组组长组织村民前往蒋山东路市政道路阻工，阻工理由是要补偿款。 88.证人张某8、湛某1证言证明：2017年3月8日，村两委会之后，村两委成员及小组长在书记黄志强、主任张学忠的带领下前往城建道路施工现场阻挠施工，阻工持续了三天。期间，黄志强和张学忠商定给阻工村民买饭和记工、一天发50元钱。 89.证人张某9证言证明：2017年3月9日晚上，其接到村民小组长张某8的电话，以土地补偿款不到位，要求其在3月10日前往蒋山东路市政道路现场阻工，其在3月10日上午前往现场阻工。 90.证人赵某12、赵某13证言证明：2017年3月8日，在章灵丘三村村两委会上，黄志强、张学忠以地上物补偿款不到位为由要求村干部发动村民前往蒋山东路市政道路工地阻工。会后，参加会议人员在黄志强、张学忠的带领下前往现场阻工。赵某13同时证明村书记黄志强、村主任张学忠要求村两委全力保障解决好在施工现场阻工村民的吃饭问题，管顿中午饭。 91.济南市公安局历城区分局唐冶派出所出具的户籍证明信、无犯罪记录证明：案发时，被告人黄志强、张学忠、赵金明、张成立、张兴达已达刑事责任年龄，无违法犯罪前科。 92.济南市公安局历城分局唐冶派出所出具的归案经过证明：2017年3月13日被告人黄志强、张学忠经公安机关电话传唤到案；2017年4月5日，被告人赵金明经公安机关电话传唤到案；2017年4月6日，被告人张成立经公安机关电话传唤到案；2017年4月11日，被告人张兴达经公安机关电话传唤到案。 93.济南市公安局历城区分局刑事警察大队技术中队出具的现场勘验检查笔录证明：案发现场分别位于济南市历城区唐冶街道辖区内的中新国际城项目工地、中建锦绣天地项目工地、龙湖春江郦城项目工地及蒋山东路市政道路项目工地。 94.被告人黄志强的供述证明：2015年上半年，黄志强在王广文和孔令成的联络下，与章灵丘三个村的书记、主任及孔令成、王广文合伙以振旺公司的名义承揽章灵丘土地上开发项目的土石方等基础工程。每人出资了3万元，公司利润按八点五个股分配，孔令成占一点五个股，其他七人各占一个股。一开始张学忠管钱，后来王道元管钱和账目。一般是孔令成说了算，开会商量好的事，大家就执行。三个村的书记、主任主要负责协调工程，联系施工队的村民及其他村民去现场阻工。其八人约定定期在振旺公司开会。分配工程以项目在哪个村土地上，就由哪个村的村民为主，主要是三个村的书记和主任商量之后，孔令成决定，王广文负责签合同。 关于中新国际城项目：2016年初，中新国际城项目开工，占的是章灵丘二村的土地，但开发商把该项目的土石方工程发包给了其他公司。王道元通知其去振旺公司开会，八个合伙人商议，因占用的是章灵丘二村的土地，先由刘玉军与王道元找中新国际城的开发商商谈，但协商未果。之后，王道元又通知开会，八个合伙人都去了。王道元提出“咱们什么活也干不上，怎么办啊。咱看看不行，就让施工队和老百姓去现场给他阻工。”王道元提出后，大家都同意这个做法。之后，章灵丘二村的施工队和村民就去中新国际城工地阻工了。过了三四天，八个合伙人又开会，决定让章灵丘一村和三村的施工队成员去中新国际城阻工现场帮忙。章灵丘三村有两个施工队，一个是张学忠的亲侄子张成立的队伍，有事都是张学忠安排，张成立去中新国际城阻工是张学忠安排的。另一个是张兴达的队伍，其和张兴达关系比较好，就安排张兴达带着施工队的人去中新国际城阻工。因村民阻工，原施工单位稳泰公司无法进场开工，开发商被迫和振旺公司签订了土石方工程合同。振旺公司又把工程具体分配给章灵丘三个村的施工队。 在中新国际城阻工期间，其八人还开会商定，以后别的地方有同样情况开工时，也按照中新国际城的做法去阻工，借机承揽工程。 关于中建锦绣天地项目：2016年4月份，在中建锦绣天地项目开工前，因该项目的土石方工程被外人承包，王道元通知大家开会研究此事，其八人都参加了。最后商定，按照中新国际城的做法来办，土石方工程必须通过振旺公司。就以要占地拆迁补偿为由去阻工，不能让外人进来承揽工程。会后，其通知张兴达安排他的施工队前去阻工。其到过阻工现场，并告诉对方施工人员“不能干，还没处理好呢”。阻工现场有张兴达、张成立、安德刚等人，张成立是张学忠通知的。阻工持续了几天时间，最终这个项目由振旺公司借用泉东公司的资质与对方签订了合同，王广文负责签的。 关于龙湖春江郦城项目：其知道龙湖春江郦城项目也阻工了，是章灵丘二村组织的，其记不清其八人是否开会研究过此事，如果开过会，就是王道元召集的。 关于蒋山东路市政道路项目：在得知城建公司承揽了城投公司蒋山东路市政道路项目并开工后，章灵丘的三个村书记和主任六人共同找城投公司协商要地上附着物补偿和修路的土石方工程，城投公司从中协调未果。之后，其八个合伙人开会研究此事，最终商定，组织村民阻挠施工要工程干。会后，章灵丘三个村的书记和主任又去城投公司要补偿、要工程未果。其六个人又到章灵丘二村村委会，商量组织村民阻挠施工事宜。其记得是王道元或张学忠提议，开村两委扩大会议，安排小组长组织村民以要1200元补偿款和集体地上附属物的补偿款为由，去现场阻挠施工，以达到承揽工程的目的，但是不能在两委会上提要工程干的事。之后，其六人各自回村组织召开两委会安排阻挠施工的事。其章灵丘三村的两委会是在2017年3月8日上午召开的，会后大家都去了城建公司施工现场，村两委会成员和小组长在现场喊“别让他们干了，停工”。现场停工后，因公安机关介入，阻工人员离场。之后张学忠与其商定第二天继续组织村民阻工，并决定给到现场阻工的村民记工和管饭，记工一天50元。2017年3月9日，赵某13向其汇报村里借给村三组小组长赵某103000元，用于阻工村民饭钱的支出，其表示同意。 95.被告人张学忠的供述证明：其在王道元的联络下，与章灵丘三个村的书记、主任及孔令成、王广文合伙，每人投资三万元，以振旺公司的名义承揽章灵丘三个村土地上开发项目的工程，承包后分给三个村的施工队干，振旺公司从中赚取差价。利润分为八个半股，孔令成占一个半，其余七人各占一个。孔令成和王道元曾说章灵丘三个村的工程都要章灵丘的村民干，外面的人来干就要拦着。其一开始在振旺公司负责管账，之后交由王道元管。 关于中新国际城项目：2016年初，中新国际城项目开始施工，但该项目的土石方工程被其他公司承揽。王道元召集章灵丘三个村的主任、书记在章灵丘二村开会研究，最终决定，在该项目开工时，通过发动村民以索要补偿款的名义，去中新国际城项目工地阻挠施工，以达到承揽该项目土石方工程的目的。之后，王道元通知其让村民去工地阻工时，其便安排本村三组小组长赵某10发动村民到工地要钱，还电话告知其嫂子刘奇英也前去要钱。之后，王道元在其八个合伙人开会时安排，让各村动员各施工队晚上到阻工工地值班，其安排了赵金明，黄志强安排了张兴达。此次阻工持续10余天，其和王道元、赵中军曾到阻工工地给值夜班的施工队成员鼓劲，并称谁把活拦下来谁就干。之后，王道元告诉其工程要下来了，还将其中两个楼槽的土石方工程让章灵丘三村的施工队干。 关于中建锦绣天地项目：因中建锦绣天地项目的施工方是其朋友，这次阻工的开会商议及实施阻工其都未参与，也未表示反对，是公司其他七个人商议的，本村是黄志强领着人阻工的。最终该项目的土石方工程也是和振旺公司签的合同，振旺公司把这些楼槽分给其村里的两支施工队。 关于龙湖春江郦城项目：2017年3月，龙湖春江郦城项目准备开工的时候，其八人曾开会商议，但会上没人提及阻工的事，怎么阻挠的其也没参加。后来其听王道元说龙湖的项目干不了，争不下来。 关于蒋山东路市政道路项目：2017年3月，在城建公司修路过程中，王道元召集三个村的主任、书记开会商议如何阻止城建公司施工，最终决定，三个村各自召开村两委会，组织村民到城建公司修建的蒋山东路工程路段阻工。其与黄志强在2017年3月7日决定第二天召开村两委扩大会，黄志强安排会计赵某13给村两委成员、各小组组长和监督委员会成员下达通知。3月8日9点，其与书记黄志强召开会议，会上有人提议不给钱就到施工现场阻工，到时候记工，村里出钱保障后勤，其与黄志强都同意了。会后，大家各自开车去的施工现场。其在现场看到远处有三四台挖掘机正在施工，有几个村干部和小组长就开始喊：“给他们停了，别让他们干了，停了，停了！”接着村干部们就涌到现场正在施工的挖掘机和铲车跟前，不让他们施工了。后因110民警到场，村民就离开了。其与黄志强商议第二天接着来施工现场，并安排小组长给各个组的成员下通知，并决定给阻工村民记工，每个工50元，吃饭让组长负责，村里给保障。3月9日上午10点左右，赵某10向村里借了3000元钱，用于阻工村民的午饭，其表示同意。到了3月10日上午，因区里来人劝导，村民就都回家了。到了下午，黄志强参加了办事处的会，之后告诉其，如果明天再有村民阻挠施工就撤他的职，不能再让老百姓去了。当时其也同意了，之后就没有老百姓再去阻挠施工了。 96.被告人赵金明的供述证明：2015年8月份，因村里要开发，为方便承揽工程，章灵丘三村成立了二支施工队伍。一支是张兴达一方，他和村书记黄志强关系比较好。另一支是其和张成立、赵某10等人一方，张成立是村主任张学忠的亲侄子。到中新国际城阻工时，其这方已有30多人入股，并注册成立了历城区章三建筑劳务有限公司，张成立是法定代表人，其是经理，赵某10是理财监督代表。 关于中新国际城项目：因中新国际城项目在二村地块上，一开始三村的人并没有参与阻工。两三天后，张成立说，二村主任王道元、军港集团的湛思军均给其打电话，让三村的人去帮忙阻工，同时村主任张学忠也安排其与张成立带人去二村帮忙阻工，以便将来三村在争取本村地块上的工程时，二村也能派人来帮忙。中新国际城阻工分白天和晚上，施工队的人主要是晚上值班，由其和张成立安排，目的是防止外边施工队夜间施工。值班由军港集团的人安排买饭。阻工持续了二十多天。最后，中新国际城这个活由振旺公司接手，本村的施工队分得了部分土石方工程。 关于中建锦绣天地项目：是本村湛思东告诉其中建锦绣天地项目开工了，让其去阻工。其在现场看到张成立、张兴达等人都在，期间黄志强也到了现场。张兴达一方用车将工地路口堵住，其和张成立一方在现场拦着不让干活。后又通知家属及一村、二村的施工人员、村民到现场阻工。阻工期间，其与张成立、张兴达负责买饭，阻工共七天。最终原施工方放弃了这个工程。由振旺公司接手后，分给了村里的施工队干。 关于蒋山东路市政道路项目：2017年3月8日，黄志强、张学忠召开村两委会，组织两委会成员去城建公司修路工地阻工。到了现场，因对方报警就走了。 97.被告人张成立的供述证明： 关于中新国际城项目：因中新国际城项目在二村地块上，一开始三村的人并没有参与阻工。两三天后，二村主任王道元、军港集团的湛思军均给其打电话，让三村的人去帮忙阻工，同时村主任张学忠也安排其与赵金明带人去二村帮忙阻工，以便将来三村在争取本村地块上的工程时，二村也能派人来帮忙。中新国际城阻工分白天和晚上，施工队的人主要是晚上值班，由其和赵金明安排，目的是防止外边施工队夜间施工。值班由军港集团的人安排买饭。阻工持续了二十多天。最后，中新国际城这个活由振旺公司接手，本村的施工队分得了部分土石方工程。 关于中建锦绣天地项目：中建锦绣天地项目是张学忠安排其组织人过去阻工，要活干。之后，其与赵金明、付某1、刘某4到了现场，黄志强、张兴达、赵某11、钱某1等人也在，大家都站在挖掘机跟前挡着不让干活。这次阻工持续了七八天，期间由其和张兴达一方轮流买饭，后来钱某1说，振旺公司已经签了合同，不用阻工了，其就撤了。 98.被告人张兴达的供述证明： 关于中新国际城项目：2016年初，章灵丘三村书记黄志强让其去中新国际城工地帮忙阻工，以便后期工程要下来能给其工程干。其在现场看到湛思军、安德刚、赵庆海等人都在，现场人很多，坐在机械跟前阻工，其还安排赵某11、曹某某去阻工现场值班。阻工持续了二十多天，最终原施工方稳泰公司退场，本村的两个施工队各分得一个楼槽的土石方工程。 关于中建锦绣天地项目：中新国际城阻工半个月之后，黄志强告知其中建地产有机械进场施工，让其带人去现场。其带着赵某11、赵某14去的现场，当时黄志强、张成立、二村的赵庆海、湛思军也在。黄志强以村民补偿及地上物补偿没有到位为由不让对方继续施工。之后，黄志强要求其和张成立继续组织人在现场阻工，其和张成立安排两个施工队每天有五六人在现场阻工。阻工持续了六七天。之后，黄志强告知其中建地产的土石方工程已经给王广文了。 关于蒋山东路市政道路项目：2017年3月，黄志强让其去蒋山东路市政道路项目施工现场，给施工方说还有钱未补偿，不能施工，对方未理会，之后黄志强就不让其管了。 针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 1.关于被告人黄志强的辩护人所提本案属于一般共同犯罪，不应按犯罪集团处理的辩护意见。经查，被告人黄志强伙同孔令成、王道元、王广文、耿纪泉、赵中军、张学忠在章灵丘村的土地被政府征收、开发的过程中，八人合伙构成利益共同体，利用黄志强、张学忠等人担任村两委会领导，能够参与协调有关征地、开发建设事宜的便利，欲承揽涉及章灵丘一、二、三村土地上的全部土石方工程谋利。其八人在得知涉案工程项目被稳泰公司、鲁建公司中标承揽后，多次开会预谋，先后组织数百人到施工现场阻挠中标单位施工，迫使中标单位退出承揽的项目，实施强迫交易犯罪4起。被告人黄志强等人为实施强迫交易犯罪而组成了固定的犯罪组织，是犯罪集团。综上，辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 2.关于被告人黄志强的辩护人所提被告人未承揽龙湖春江郦城和蒋山东路市政道路项目土石方工程，系犯罪未遂的辩护意见。经查，被告人黄志强等人经过预谋并组织他人在龙湖春江郦城和蒋山东路市政道路项目中具体实施了阻挠施工的行为，且阻工时间均在3天以上，社会影响恶劣。虽因公安机关及时介入，未能强揽到工程，但其强迫交易的犯罪行为已经实施终了，依法应当认定为犯罪既遂。综上，辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 3.关于被告人黄志强所提的其未参加中建锦绣天地项目谈判的辩解意见，被告人张学忠及其辩护人所提的未参加中建锦绣天地项目、龙湖春江郦城项目预谋的辩解及辩护意见。经查，被告人黄志强、张学忠等八人利用村支部书记、村委会主任的影响力，以振旺公司的名义承揽章灵丘村地区的土石方工程，并在具体的承揽过程中，达成了章灵村地区的土石方工程都要由其八人承揽，如果没有承包给其八人，就采用以补偿款未到位的名义组织村民阻挠施工的方式，迫使开发商将工程发包给其八人的共识。在此基础上，在长达一年多的时间里实施了数起强迫交易的行为。由于黄志强、张学忠等人阻止施工的行为，发包方被迫将该工程承包给黄志强、张学忠等八人借用资质的公司，由其八人实际承揽该工程，最终所得工程款亦转入了振旺公司账户。从上述事实可以认定黄志强、张学忠等八人在一系列的犯罪过程中已构成利益共同体，不论其是否参与了犯罪预谋等事项，但对犯罪结果的发生是持积极追求态度，其八人均应对4起犯罪承担相应的刑事责任。综上，该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 4.关于被告人黄志强及其辩护人、被告人张学忠的辩护人所提的黄志强、张学忠系自首，在共同犯罪中所起作用较小，社会危害性不大，建议适用缓刑的辩解及辩护意见。经查，在案证据证明被告人黄志强、张学忠接公安机关电话传唤后，虽然自动到案接受调查，但其到案初始，均未能如实供述自己的犯罪事实，依法不能认定构成自首。被告人黄志强、张学忠与犯罪结果有着重要的利害关系，参与了犯罪预谋，并积极组织他人参与阻挠施工，系犯罪集团的主要成员，应当认定其二人是本案的主犯，根据其具体犯罪情节，不符合对其适用缓刑的法定条件。综上，该项辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人黄志强、张学忠伙同王广文、耿纪泉、赵中军、刘玉军、孔令成、王道元为了达到强揽工程的目的，经预谋达成了济南市历城区唐冶街道章灵丘村地区的土石方工程都要由其八人承揽，如果没有承揽给其八人，就采用以补偿款未到位等理由组织村民阻挠中标单位施工，迫使开发商将工程发包给其八人的共识。先后预谋、组织、实施了中新国际城、中建锦绣天地、龙湖春江郦城、蒋山东路市政道路4个项目的阻挠施工。被告人赵金明、张兴达、张成立为了能够分到土石方工程，积极参加中新国际城、中建锦绣天地2个项目的阻工，伙同他人以在施工现场围挡施工机械、语言威胁、谩骂等暴力、威胁手段，强迫他人退出特定的经营活动，情节特别严重，公诉机关指控被告人黄志强、张学忠、赵金明、张成立、张兴达的行为构成强迫交易罪均成立，本院予以支持。被告人黄志强、张学忠与王广文、耿纪泉、赵中军、刘玉军等人为实施强迫交易犯罪而组成了固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人黄志强、张学忠是犯罪集团的主要成员，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。对辩护人提出被告人黄志强、张学忠系初犯，认罪、悔罪的辩护意见予以采纳，酌定对二人予以从轻处罚；被告人赵金明、张兴达、张成立在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，且被告人赵金明认罪态度较好，被告人张兴达、张成立具有自首情节，依法对该三名被告人均予以减轻处罚，并适用缓刑。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，对被告人黄志强、张学忠依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十一条之规定；对被告人赵金明依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（五）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定；对被告人张兴达、张成立依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（五）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 被告人黄志强犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月14日起至2021年3月13日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳本院）。 被告人张学忠犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月14日起至2021年3月13日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳本院）。 被告人赵金明犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳本院）。 被告人张兴达犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳本院）。 被告人张成立犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳本院）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  孙秉凯 人民陪审员  金吉明 人民陪审员  李宏波 二〇一八年八月二十日 书 记 员  刘延飞