山东省济宁市任城区人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁0811民初2129号原告：济宁市汇源建安有限公司，统一社会信用代码9137081175746486X4，住所地济宁市环城西路与环城北路交汇处路西。法定代表人：刘洪可，总经理。委托诉讼代理人：薛海军，济宁任城古槐法律服务所法律工作者。被告：曲阜市擎宇建筑工程有限公司，统一社会信用代码91370881312680762A，住所地曲阜市城隍庙南首路东。法定代表人：祝洪生，经理。委托诉讼代理人：王凤树，曲阜宇帆法律服务所法律工作者。被告：济宁市新健商贸有限责任公司，注册号370800228011693，住所地济宁市太白中路**。法定代表人：李雯雯，总经理。委托诉讼代理人：王健，男，济宁市新健商贸有限责任公司员工。委托诉讼代理人：王进，男，济宁市新健商贸有限责任公司员工。原告济宁市汇源建安有限公司与曲阜市擎宇建筑工程有限公司、被告济宁市新健商贸有限责任公司建设工程合同纠纷一案，本院于2018年2月8日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原、被告的委托诉讼代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告济宁市汇源建安有限公司向本院提出诉讼请求：1.请求法院依法判令二被告共同偿还工程款445446.75元及违约金200000元；2.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2015年10月6日，原告与被告曲阜市擎宇建筑工程有限公司签订了《桩基工程施工承包合同》，原告对被告济宁市新健商贸有限责任公司凤凰台疏导点桩基工程进行施工，合同约定“工程量：桩径400mm、600mm，桩数432棵，工程量结算按实际砼灌注量据实结算;合同价款:按砼方量计价，单价700元/m3，总价=单价×实际灌注量+签证;本价格不包括水电费、试验费、渣土清理费、桩间土及凿桩头费等桩基施工外其他费用;承包方式为包工包料；付款方式为桩基施工完毕20日内，甲方付给乙方工程总造价的50%,主体三层施工完毕一周内或桩基施工完毕三个月内一次结清剩余工程款;工程款支付方式为现金支付;违约责任为如不能按时支付工程款，每逾期一天按总造价的1%支付违约金;合同还约定了担保责任，甲方不能按时支付工程款时,济宁市新健商贸有限责任公司负责担保支付”。合同签订后，原告进行施工并按要求完工，全部合格。2015年12月21日,原告与二被告进行结算申报了工程量结算单，二被告签字确认了工程量为1048.11立方米。后我方多次向二被告催要工程款，二被告无理拖欠。二被告的行为构成了根本违约，为维护原告的合法权益,依据合同法之规定，请求人民法院依法裁判。被告曲阜市擎宇建筑工程有限公司辩称，1.双方无竣工验收证明，双方也未结算，所以第一被告不应支付工程款；2.第二被告与我公司也未结算，我公司的工程款第二被告一分也没有给，所以我公司也无钱给原告进行工程款结算；3.我公司与第二被告签订有建筑工程协议，协议第7条明确约定“此工程手续不全，如行政主管部门要求停工或强行拆除，一切责任及经济损失由甲方负责”。该工程被城市执法局确认为违法建筑，造成停工，所以该损失及工程款的支付应当由第二被告承担。被告济宁市新健商贸有限责任公司辩称，合同开始是原告与第一被告签订的，签完合同后我公司完全不知道。在施工中停工，原告又重新签的的合同，让我公司进行担保并盖章、签字。工程期限是1个月完成，在这期间，钻头坏了，造成停工3个月，后因为过年了，就没再干。2016年2月2日，由第二被告支付商混站混凝土款155700元。工程量的认定是原告与第一被告签的，我公司没有签字，合同价格包含商混的价格。原告起诉的标的额我公司不认可，商混站的钱我公司全部付清了，我公司与第一被告签的大包合同，无义务支付混凝土的价款，出于合作多年的关系，我公司支付了该价款。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定如下事实：被告济宁市新健商贸有限责任公司将凤凰台疏导点沿街综合楼工程发包给被告曲阜市擎宇建筑工程有限公司，被告曲阜市擎宇建筑工程有限公司又将凤凰台疏导点沿街综合楼的桩基工程发包给原告济宁市汇源建安有限公司。2015年10月6日，原告济宁市汇源建安有限公司与被告曲阜市擎宇建筑工程有限公司、被告济宁市新健商贸有限责任公司签订《桩基工程施工合同》，被告曲阜市擎宇建筑工程有限公司为发包方（甲方），原告济宁市汇源建安有限公司为承包方（乙方），被告济宁市新健商贸有限责任公司为担保方（丙方），合同约定“工程量：桩径400mm、600mm，桩数432棵，工程量结算按实际砼灌注量据实结算;合同价款:按砼方量计价，单价700元/m3，总价=单价*实际灌注量+签证;本价格不包括水电费、试验费、渣土清理费、桩间土及凿桩头费等桩基施工外其他费用;付款方式为桩基施工完毕20日内，甲方付给乙方工程总造价的50%,主体三层施工完毕一周内或桩基施工完毕三个月内一次结清剩余工程款;工程款支付方式为现金支付;违约责任为如不能按时支付工程款，每逾期一天按总造价的1%支付违约金;甲方不能按时支付工程款时,济宁市新健商贸有限责任公司负责担保支付；工程施工用商砼由甲方供应，甲乙双方共同确认价格，该费用双方工程结算时，从结算总价扣除”。2015年12月21，经原、被告三方确认，原告济宁市汇源建安有限公司完成的工程量为1048.11立方米。根据该工程量，按照合同约定，工程款计733677元，其中商砼款288230.25元。在桩基工程施工中，被告曲阜市擎宇建筑工程有限公司支付商砼款132530.25元，被告济宁市新健商贸有限责任公司于2016年2月2日代付商砼款155700元。因此，被告曲阜市擎宇建筑工程有限公司尚欠原告济宁市汇源建安有限公司工程款445446.75元。另查明，凤凰台疏导点沿街综合楼工程未完工即被拆除。本院认为，被告曲阜市擎宇建筑工程有限公司欠原告济宁市汇源建安有限公司工程款445446.75元，事实清楚，证据充分，原告济宁市汇源建安有限公司要求被告曲阜市擎宇建筑工程有限公司给付工程款445446.75元、被告济宁市新健商贸有限责任公司承担连带保证责任的诉讼请求，于法有据，应予支持。因凤凰台疏导点沿街综合楼工程未完工即被拆除，原、被告并未进行结算，原告济宁市汇源建安有限公司要求二被告支付违约金200000元的诉讼请求，理由不当，数额过高，不予支持，被告曲阜市擎宇建筑工程有限公司应自起诉之日按中国人民银行同期一年期贷款基准利率给付原告济宁市汇源建安有限公司工程款利息至款项付清之日，被告济宁市新健商贸有限责任公司承担连带保证责任。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国担保法》第十八、第十九条规定，判决如下：一、被告曲阜市擎宇建筑工程有限公司于判决生效后十日内给付原告济宁市汇源建安有限公司工程款445446.75元；二、被告曲阜市擎宇建筑工程有限公司于判决生效后十日内给付原告济宁市汇源建安有限公司工程款利息（自2018年2月8日按中国人民银行同期一年期贷款基准利率计算至款项付清之日）；三、被告济宁市新健商贸有限责任公司承担连带保证责任。四、驳回原告济宁市汇源建安有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10254元，由原告济宁市汇源建安有限公司负担2273元，被告曲阜市擎宇建筑工程有限公司和被告济宁市新健商贸有限责任公司负担7981元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济宁市中级人民法院。审 判 长 马 宁人民陪审员 季 锐人民陪审员 房传臣二〇一八年八月一日书 记 员 耿 玮