福建省南安市人民法院 民 事 判 决 书 （2018）闽0583民初1601号 原告吴其平，男，1954年9月23日出生，汉族，住福建省泉州市洛江区。 委托代理人黄鹏，福建重宇合众律师事务所律师。 委托代理人陈贝雯，福建重宇合众律师事务所律师。 被告南安市洪梅镇阿祥哥五金经营部，住所地福建省泉州市南安市洪梅镇三梅村三梅开发区9号。 经营者苏上家，男，1979年9月26日出生，汉族，住福建省南安市。 委托代理人黄俊蛟，南安市柳新法律服务所法律工作者 原告吴其平诉与被告南安市洪梅镇阿祥哥五金经营部买卖合同纠纷一案，本院于2018年2月6日受理后，依法由审判员余善根适用简易程序分别于2018年4月13日、2018年6月13日二次公开开庭进行了审理。原告吴其平的委托代理人黄鹏及被告南安市洪梅镇阿祥哥五金经营部的委托代理人黄俊蛟均到庭参加诉讼。被告南安市洪梅镇阿祥哥五金经营部庭前提出反诉申请，本院经审查后依法不予受理。本案现已审理终结。 吴其平向本院提出诉讼请求：1.南安市洪梅镇阿祥哥五金经营部立即向原告交付钢筋共计40吨（价值87200元整）。庭审中将诉讼请求具体为要求被告交付40吨钢筋【其中8＃（按照国家通用行业标准实际系8mm，本案以下＃代表mm,原告亦特别对此作了说明）钢筋9.1吨（不包括已交付的0.9吨8mm钢筋）、18mm钢筋15吨、20mm钢筋15吨】。事实和理由：2016年5月28日，原告吴其平因建房急需钢筋，向南安市洪梅镇阿祥哥五金经营部提出购买意向。双方经协商一致，被告同意按2180元/吨价格向原告转让40吨钢筋，原告同意以此价格受让，后原告依约于当日向被告支付了全部钢筋款共计人民币87200元整。被告向原告出具《现金收入凭证》（编号0009434）为证。但达成买卖合同后，被告开始以各种理由迟延交付，至今仍未（全部）交付案涉钢筋，导致原告建房停工并推迟至今。原告是70几岁的老人，房屋翻建给儿子用，因被告钢筋无法提供，房屋现在处于停工状态，原告现在搭棚的施工场地旁边住着，造成原告巨大经济损失及生活上的困难。 被告南安市洪梅镇阿祥哥五金经营部辩称，原告所述2016年5月28日达成的买卖合同属实。双方口头约定的是第二天2016年5月29日由原告自行向被告提货，但是原告拒绝提货。被告为了减少货物自然损耗及其他损失，在10天后另行出售给其他客户。由于经济性调控等原因，2016年中旬至今，钢筋材料价格暴涨，目前每吨价格在3800元左右。被告曾经尽最大努力履行合同，到去年原告请求交付货物的时候，致使当时钢筋每吨达4000多元的情况下被告仍克服困难将货物交付给原告。由于现在价格暴涨，被告已停止经营多时。如果原告愿意补齐未交付钢筋差价，被告愿意继续供货。如果原告不愿意补齐差价，是原告原因导致被告损失，继续履行合同不符合合同公平原则。本案中原告要到被告住处来提货，但是因原告没及时提货导致货物未实际交付，导致价格猛涨。如果现在履行，将会导致被告更大损失。合同应予以解除，不应继续履行。价格暴涨是政策性原因，根据合同法规定，被告有权解除合同。《现金收入凭证》约定“降价按降价的处理，涨价仍按原价处理”，这对被告是不公平的，除非有一个合理的差价范围，而事实上钢筋价格暴涨的是翻倍涨。本案钢筋货物的名称、型号不具体，不明确，所以该合同不成立。本案的关键是合同定义的几号钢筋。原告向被告买什么型号的钢筋被告就提供相应的型号。原告没有要求需提供什么型号。标的不明确，合同无法履行。 针对被告的答辩，原告称：双方的约定和履行行为可以证实交付义务和运费是由被告承担。钢筋价格暴涨不是被告拒绝履行其交付义务的法定理由。当时原告购买钢筋，双方约定即使钢筋涨价，被告仍按原价卖给原告，钢筋降价，被告以降价后的价格出售。其中《现金收入凭证》摘要明确“定金捌万柒仟贰佰元整，每吨于2180元，注：如果有降价格按当天的价格计算，注如果有用10#、12#按条计算”。原告要求被告继续履行合同，双方没有解除合同的任何约定和法定理由。被告提供什么原告就接受什么，具体型号由被告确定。只要是达到建房质量标准需要（基础结构加主体、共三层）的钢材40吨就可以。被告不履行合同系不诚实守信，擅自解除合同法院应考虑将差价补给原告。被告已收到原告的款项，至于型号并非不能履行。被告只要给原告40吨的钢筋，给当时的价格是87200元的钢筋，不管什么型号，本案合同履行完毕，至于不符合原告要求的型号，只要能用就好，保证有40吨就可以。至于40吨的价格已经不重要，符合建房要求就可以，该合同是可以履行的，不会加重被告负担。被告没有提出任何证据证明合同不能履行和有权解除合同。合同未履行的责任是被告而不是原告。被告作为专业的卖方，应知道农村建房所需的钢筋，原告要的是40吨钢筋，被告只要给原告配就好了。签订合同的当时如果没有形成明确的意思表示的话，被告就不会收原告的钱。同意法院考虑农村建房的需要交付统货也可以。原告指明的型号也是农村建房所需的钢筋型号。 经审理查明，2016年5月28日，原告因自建农村房需要钢筋，向被告提出购买钢筋。原、被告经协商一致，同意由被告按2180元/吨价格向原告出售40吨钢筋。后原告依约于当日向被告支付了钢筋款共计人民币87200元整。被告即向原告出具《现金收入凭证》（编号0009434）1份。《现金收入凭证》主要内容：付款人：吴其平摘要：定金捌万柒仟贰佰元整，每吨于2180元，注：如果有降价格按当天的价格计算，注如果有用10#、12#按条计算”。后被告仅交付了8mm钢筋900公斤，尚有39.1吨钢材至今未交付。另查明，原告吴其平向被告所购买的上述钢筋为螺纹钢（型号：8mm、18mm、20mm）。 以上事实，有原告提供的公民身份证、全国企业信用信息公示系统打印件、《现金收入凭证》（编号0009434）、马甲镇祈山村民委员会盖章确认的《证明》、现场照片3张，被告提供的2017年11月10日销售清单及称重单以及原被告委托代理人的庭审陈述为据，事实清楚，证据确实充分，本院依法予以认定。 本案争议的焦点是：1.被告是否有权解除合同？2.本案是否构成情事变更，诉争合同是否应当继续履行？。 针对以上争议焦点：本院认为，被告无权解除合同，应当继续履行合同，将诉争的钢筋交付给原告。理由如下：1.双方均承认签订了合同。本院认为，从《现金收入凭证》可知，双方之间的买卖合同具备有效要件，依法已经成立并生效。被告作为卖方收到钢筋款共计87200元，原告作为买方支付了相应的对价；标的物为40吨钢筋（后经核实型号为：8mm、18mm、20mm螺纹钢），被告否认双方约定钢筋的型号，只要40吨钢筋给原告就可以。本院认为，被告作为卖方称未约定钢筋的型号的说法明显与常理和交易习惯不符。被告称当时只要40吨钢筋给原告就可以的说法，反证了合同是可以履行的，加之原告在庭审中表示型号并非不能履行，被告只要给原告40吨的钢筋，至于不符合原告要求的型号，只要符合建房要求，能用就好，保证有40吨钢筋就可以。故本案合同是已经生效且可以履行，并无履行不能的情形；2.被告称是因原告迟延收货才导致合同至今未完全履行即钢筋未全部交付。双方在合同中并未约定履行方式，至今也未能达成补充协议，根据《中华人民共和国合同法》的第六十一、第六十二条及第一百四十一条之规定，以及被告持有交付部分钢筋的销售清单及称重单原件等事实，可依法认定被告作为卖方系送货义务的承担方。故此，可以认定诉争钢筋至今未全部交付的责任在于被告方，被告作为违约方无权解除合同，原告有权要求被告继续履行合同，立即交付尚未交付的39.1吨钢筋；3.被告主张本案构成“情事变更”。本院认为，“情事变更”的前提是合同有效成立后，因不可归责于双方当事人的原因，发生了订立合同时无法预见和发生时无法防止的情形，导致合同基础动摇或丧失。本案因被告单方原因导致诉争钢筋至今未全部交付，从双方签订合同2016年5月28日至原告向本院起诉2018年2月6日，被告仅交付了0.9吨钢筋货物，未能交货的责任在于被告。在这近两年时间里钢筋价格涨幅较大，但这并不构成“情事变更”。钢筋价格上涨属于正常的市场价格波动和调节，是可以预见的，这在被告出具的《现金收入凭证》中的摘要部分中就能得以体现。 综上，本院认为，债务应当清偿。原告吴其平向被告南安市洪梅镇阿祥哥五金经营部购买钢筋，双方之间的买卖合同关系主体适格，内容合法，意思表示真实，买卖合同关系依法成立，受国家法律保护，对双方均具有约束力，被告应按要求履行交付钢筋货物的义务（质量应符合国家标准和行业通用标准）。但被告至今只交付0.9吨钢筋应予支持。原告请求判令被告继续履行合同，即交付39.1吨钢筋（其中8mm钢筋9.1吨、18mm钢筋15吨、20mm钢筋15吨）的诉讼请求，事实清楚，证据充分，应予支持。被告称其有权解除合同，情势变更合同不能履行等辩解理由，无事实和法律依据，本院依法不予支持。依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第六十一条、第六十二条、第一百零七条、第一百四十一条、第一百五十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款及最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下： 一、被告南安市洪梅镇阿祥哥五金经营部应于本判决生效之日起十日内，交付39.1吨钢筋（其中8mm钢筋9.1吨、18mm钢筋15吨、20mm钢筋15吨，质量应符合国家标准和行业通用标准）给原告吴其平； 二、驳回原告吴其平的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费人民币1980元，减半收取为990元，由被告南安市洪梅镇阿祥哥五金经营部负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院。 审判员  余善根 二〇一八年七月二十日 书记员  黄小兰 速录员  王美丽 附：本案引用的主要法律条文和执行申请提示 《中华人民共和国民法通则》 第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。 第六十二条当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定： （一）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。 （二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。 （三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。 （四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。 （五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。 （六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百四十一条出卖人应当按照约定的地点交付标的物。 当事人没有约定交付地点或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定： （一）标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人； （二）标的物不需要运输，出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的，出卖人应当在该地点交付标的物；不知道标的物在某一地点的，应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。 第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》 第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。