苏州工业园区人民法院民 事 判 决 书（2017）苏0591民初2831号原告：苏州天弘激光股份有限公司，住所地江苏省苏州工业园区唯亭镇通和路66号。法定代表人：金朝龙，董事长。委托诉讼代理人：冯璐，上海市锦天城（苏州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：崔慧，上海市锦天城（苏州）律师事务所实习律师。被告：武进区牛塘建寒模具加工场，住所地江苏省常州市武进区牛塘镇漕溪村委新屋组。经营者：王建刚，男，1970年9月25日出生，住江苏省常州市武进区。委托诉讼代理人：朱琴芳，江苏常弘律师事务所律师。原告苏州天弘激光股份有限公司(以下简称为天弘公司)与被告武进区牛塘建寒模具加工场（以下简称建寒加工场）买卖合同纠纷一案，本院于2017年4月1日立案受理后，依法由代理审判员刘戈适用简易程序，于2017年6月30日公开开庭进行了审理。后因案情复杂，本院依法将本案转为普通程序，由代理审判员刘戈担任审判长、与人民陪审员杨璿、赵群明组成合议庭，于2017年11月13日公开开庭进行了审理。原告天弘公司的委托诉讼代理人冯璐、崔慧、被告建寒加工场的经营者王建刚（第一次开庭）及其委托诉讼代理人朱琴芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告天弘公司向本院提出诉讼请求：请求判令被告建寒加工场支付原告货款166万元及逾期付款利息（以未付款166万元为本金，自2015年10月26日起按照中国人民银行公布的金融机构同期贷款利率计算至被告付清款项之日止），并承担本案诉讼费用。其事实与理由：2013年9月23日，原被告签订《订货合同》，约定原告向被告出售光纤激光切割机一台，价款计218万，合同签订后，原告已经如约履行交货义务，但被告至今未能付清货款，故原告诉讼来院。被告建寒加工场辩称：确认原、被告成立买卖合同关系的事实，但原告提供的切割机存在质量问题致无法正常使用，原、被告于2014年6月24日达成补充协议，约定唯有将所有问题解决后满6个月才能继续付款，但原告不仅未解决该协议涉及的问题，切割机又出现新增质量问题，故付款条件未成就，原告无权向被告主张剩余货款；综上，请求法院依法判决。本案经审理认定如下事实：2013年9月23日，原告天弘公司（乙方）与被告建寒加工场（甲方）签订《订货合同》，合同约定甲方向乙方订购TH-GDF4020-2000光纤激光切割机，价款计218万元；设备及配件范围包括光纤激光器、冷水机、激光切割机床身、传动齿轮齿条、伺服电机、激光切割头、减速机、操作系统、稳压器等；交货时间为签订合同之日起90天内；合同第四条约定了货款支付方式：“首批付款：甲方与乙方签订购销合同后，首付设备货款2万元，第二批付款：乙方设备生产调试完成后，通知甲方验收，甲方验收合格后在一周内向乙方支付第二批款48万元，乙方在收到第二批付款后2日内发货；第三批付款：设备到达甲方工厂，甲方从第三个月开始，每月支付乙方5万元，从第六个月开始每月支付乙方10万元，直至付清全部设备尾款（每月25日前支付货款）”；合同第五条对违约责任承担方式作出约定：“1、因货款延迟造成损失由甲方承担；2、甲方应严格按照合同规定时间付款，如甲方累计三次不能如约足额付款，视为甲方没有能力履行本合同，则乙方有权选择收回设备并按照8万元/月的租金向甲方收取，该租金优先从甲方已支付款项中扣除，如甲方在任意连续3个月的时间内足额补齐应付款项，则乙方同意甲方不能如约足额付款的次数清零，本合同继续按原有约定执行；3、若乙方延期交货，乙方需要向甲方支付500元/天的滞纳金，滞纳金从货款中扣除”；第十二条约定“本合同自双方签字盖章生效起，任何一方违约需向对方支付合同金额5%的违约金”。庭审中，原被告双方一致确认《订货合同》约定的交易项下货物应当由原告天弘公司于2013年12月23日前完成交付。2013年12月24日，原告天弘公司（乙方）与被告建寒加工场（甲方）签订《补充协议》，确认“甲方订购乙方生产的TH-GDF4020-2000光纤激光切割机一台，因乙方交货时，德国IPG2000W光纤激光器和德国IPG冷水机设备未能及时到货”的事实，故形成如下补充协议：“1、乙方在2013年12月30日前正常发货至甲方工厂，并提供德国IPG2000W光纤激光器和德国IPG冷水机设备一套，供甲方调试和生产；2、乙方及时订购德国IPG2000W光纤激光器和德国IPG冷水机设备，供甲方更换；3、在乙方履行本协议第二条并经甲方签字认可后，再履行甲乙双方2013年9月23日签订的合同，甲方按合同支付剩余货款”。关于《补充协议》的订立，原告称其对外采购用以出售给被告建寒加工场的激光器冷水机尚未到位，而被告建寒加工场急于使用设备，双方遂签订该补充协议；被告建寒加工场则主张依据原被告双方签订的《订货合同》约定原告应该在2013年12月24日前完成激光切割机设备的交付，但原告确未能完成交付，经被告检验时发现原告未能提供供货合同项下的激光器、冷水机，故双方约定先由原告提供替代品，并订立《补充协议》确定交货时间。因《补充协议》变更了原《订货合同》中确定的交货期限，对于原《订货合同》中关于逾期交货违约责任的适用，原被告双方亦存在争议。原告认为《补充协议》已经推延了原《订货合同》约定的交货期限，且付款期限也作了相应推延，故原告不构成逾期交货；被告建寒加工场则认为《补充协议》仅系对原《订货合同》约定的付款时间作出补充约定，《补充协议》签订时原告即未能完成设备的交付，故原告已经构成违约。2014年11月12日，原告按照《补充协议》约定，将新购激光器、冷水机交付被告建寒加工场；被告建寒加工场为履行货款支付义务，共向原告天弘公司支付货款52万元，因双方存在争议，被告未向原告再作清偿。2014年1月3日，由被告建寒加工场盖章、经营者王建刚署名的送货单确认《补充协议》项下设备已经交付；2014年1月4日，被告确认设备已经验收合格并达到合同要求能够正常生产，其中确认基础部分培训已于2013年12月30日完成，机床部分培训于2013年12月31日完成，激光器部分的培训于2014年1月1日完成，编程软体部分培训于2014年1月2日完成。关于《补充协议》项下设备的交货时间，原告称其实际系于2013年12月29日完成交货，而被告则主张实际的交货时间为2013年12月30日或31日。因原、被告双方就天弘公司交付的设备能否实现正常运转存在争议，于2014年6月24日签署《协商记录》，确认设备存在的问题包括“1、台面齿条松动，2、拉台面链条易脱落，3、六角导轨，4、激光器、冷水机、光纤线路等相关更换”，天弘公司负责改进，待上述多项问题解决，满六个月建寒加工场开始履行正常付款。被告建寒加工场在接收TH-GDF4020-2000光纤激光切割机后，自2014年4月至2015年8月期间内，被告建寒加工场先后多次向原告天弘公司提出报修请求，报修内容为设备存在各种质量及运行上的问题要求原告为之检修、更正。注明维修时间为2014年7月11日的《设备维修合议书》记录的报修问题为“六方导轨断裂、拉链条保护板安装、工作台后限位支架、台面齿条松”，经维修整改后，“六方导轨补装一段、拉链条保护板安装、更换工作台后限位支架、台面齿条松问题未解决”，被告建寒加工场确认“前三项基本达到要求，希望赶快解决台面齿条松动问题”；注明维修时间为2014年7月21日的《设备维修合议书》注明的报修故障为“更换切割头外壳”，经维修整改后呈“更换切割头外壳，切割头还在抖动不受控”的状态，被告建寒加工场确认“台面拉动链条经过王吉云（原告工作人员）2014年4月加装了防脱卡板后经过一段时间运行卡板接近报废，希望更换新的导向槽”；注明维修时间为2014年11月13日的《设备维修合议书》注明的报修故障为“更换新的激光器和冷水机”，经维修整改后已完成最终更换，被告建寒加工场确认“按照合同约定更换新的激光器（序列号PC1417729）和冷水机（序列号PC1400874）”；注明维修时间为2015年3月29日《设备维修合议书》载明的故障现象为“因工作台针板松动，数量过少导致小工件无法正常切割，工作台没有上料滚球和靠山”，经维修处理后已实现“更换切割工作台上下两层，待针板重新安装定位限位，安装靠山和上料滚球，工作台导向块重新调试配孔”，作为用户的被告建寒加工场对该修正内容表示满意；注明维修时间为2015年1月14日的《设备维修合议书》载明的故障现象为“比例阀出气不稳定”，经维修处理后已实现“更换新比例阀，旧的回厂维修，修好再更换回原比例阀”。另，原告天弘公司对被告的报修事实均予确认，但认为《设备维修合议书》中提及的报修内容主要系因被告建寒加工场操作、保养不当或者存在损坏行为而造成，而注明时间为2014年7月11日、2014年11月13日、2015年3月29日的《设备维修合议书》则证实了《协商记录》载明的设备问题已经得到纠正：台面齿条松动与拉台面链条脱落问题今经2015年3月29日《设备维修合议书》确认与台面相关联的所有问题均得到解决；六角导轨问题经2014年7月11日《设备维修合议书》确认得到解决；激光器冷水机问题经2014年11月12日《设备维修合议书》确认已经实现更换；而被告未在上述问题经维修整改后6个月内提出过有效异议，应当履行继续付款的义务，被告关于其他事项的报修则属于售后服务，并不构成被告付款责任的免除。另，被告建寒加工场认为原告未能按照《订货合同》约定的期限履行交货义务，其迟延交货已构成违约，应承担违约责任，赔偿原告合同违约金及逾期滞纳金，合同违约金系按照合同总金额5%，计10.9万元；交货的最后期限为2013年12月23日，逾期构成违约，应按照每日500元计算滞纳金，计算至2014年11月12日，计165000元；该费用应当在合同款项中扣除。原告天弘公司则认为其已经于2014年11月12日交付了新的激光器和冷水机，且于2015年3月29日解决了《协商记录》约定的所有问题，因此被告应自2015年9月29日起继续履行付款义务，即自2015年10月25日前开始履行货款清偿义务，而被告则未再向原告为任何清偿行为，故原告有权自被告逾期之日（2015年10月26日）起向被告主张逾期付款利息。以上事实，由《订货合同》、《补充协议》、《送货单》、《设备签收单》、《客户验收报告》、《客户操作人员培训计划》、《协商记录》、《设备维修合议书》以及当事人的当庭陈述等证据附卷佐证。本院认为：当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立;依法成立的合同，自成立时生效；合同成立后，当事人应当按照约定全面履行自己的义务；当事人协商一致，可以变更合同；合同当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法；当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任；当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任；当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。本案中，原、被告先后订立《订货合同》、《补充协议》、《协商记录》，就TH-GDF4020-2000光纤激光切割机订购事宜进行约定，故本院认定原、被告双方依法成立买卖合同关系，合同成立后，原、被告应当按照合同约定履行合同义务，行使合同权利。根据《补充协议》《协商记录》可知，原告天弘公司未能按照《订货合同》约定的期限交付合同项下设备，双方为继续履行合同，经被告建寒加工场同意给予宽限，即原告天弘公司应当于2013年12月30日前正常发货至甲方工厂，并提供德国IPG2000W光纤激光器和德国IPG冷水机设备一套，而原告于2014年11月12日才实现德国IPG2000W光纤激光器和德国IPG冷水机设备更换，其已构成迟延交付，迟延交付318日，因此被告主张原告天弘公司应承担违约责任，并赔偿其损失的抗辩主张具有事实与法律依据，原告需要承担的合同违约金应按照每日500元计算违约金，违约金金额计158500元（500元/日×317日），该违约金可从货款中予以扣除。被告建寒加工场于《协商记录》承诺在包括“1、台面齿条松动，2、拉台面链条易脱落，3、六角导轨，4、激光器、冷水机、光纤线路等相关更换”上述多项问题得到解决后满六个月起开始履行正常付款义务，根据当事人提交的2014年7月11日、2014年11月13日、2015年3月29日的《设备维修合议书》，被告建寒加工场确认《补充协议》、《协商记录》中待解决的设备更新与设备性能问题已经得到解决，且无法从证据上认证上述问题经解决后重新发生致设备无法使用的事实推定，故被告应当按照《协商记录》的约定履行付款义务，即被告建寒加工场应当自2015年10月起每月25日前支付设备款，但被告始终明确表示拒绝履行付款义务，故原告有权主张被告建寒加工场立即支付剩余款项并赔偿逾期付款利息，货款本金为1501500元（1660000元-158500元），逾期付款利息的计算方法则以货款1501500元为本金，自2015年10月26日起按照中国人民银行公布的金融机构同期贷款利率计算至被告付清款项之日止。综上，依照《中华人民共和国合同法》第三十二条、第四十四条、第六十条第一款、第七十七条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一款、第一百二十条、第一百三十条、第一百三十五条、第一百五十九条之规定，判决如下：被告武进区牛塘建寒模具加工场于本判决生效之日起十日内支付原告苏州天弘激光股份有限公司货款1501500元及逾期付款利息（以未付款1501500元为本金，自2015年10月26日起按照中国人民银行公布的金融机构同期贷款利率计算至被告付清款项之日止）。被告武进区牛塘建寒模具加工场如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费22568元，由原告苏州天弘激光股份有限公司负担4513元，被告武进区牛塘建寒模具加工场负担18055元（上述款项已由原告预交，本院不再退还，被告应负担部分由其于履行本判决时将该款项一并支付原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。开户名：苏州市中级人民法院，开户行：农业银行苏州苏福路支行营业部，账号：10×××76。审 判 长 刘 戈人民陪审员 杨 璿人民陪审员 赵群明二〇一八年二月二十六日书 记 员 李洁雯附录：《中华人民共和国合同法》第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第七十七条第一款当事人协商一致，可以变更合同。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。第一百三十五条出卖人应当履行向买受人交付标的物或者交付提取标的物的单证，并转移标的物所有权的义务。第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。