.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}赤峰市松山区人民法院民事判决书（2018）内0404民初5465号原告：徐学员，男，1984年8月11日出生，公民身份号码×××，汉族，个体工商户，现住赤峰市。原告：李颖，女，1981年11月24日出生，公民身份号码×××，汉族，个体工商户，现住址同上。二原告委托诉讼代理人：赵红霞，内蒙古原法律师事务所律师。被告：赤峰爱巢装饰工程有限公司。住所地：赤峰市红山。法定代表人：孟凡月，经理。被告：孟凡月，女，1993年8月16日出生，公民身份号码×××，汉族，公司职员，现住赤峰市。被告：刘建伟，男，1986年2月18日出生，公民身份号码×××，汉族，公司职员，现住赤峰市。三被告委托诉讼代理人：王圣然，内蒙古乐民律师事务所律师。原告徐学员、李颖与被告赤峰爱巢装饰工程有限公司、孟凡月、刘建伟装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员郝文杰适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告徐学员、李颖的委托诉讼代理人赵红霞，被告赤峰爱巢装饰工程有限公司、孟凡月、刘建伟的委托诉讼代理人王圣然到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告提出如下诉讼请求：1、要求解除原告与被告签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款》；2、被告退还主材料预订款19200元；3、被告退还基础装修未完工工程款17000元；4、被告支付违约金或赔偿款50000元；5、被告承担法律服务费3500元和公证费1500元；6、被告承担诉讼费用。事实与理由：原被告于2017年9月7日签订了《室内设计协议书》，于2017年12月5日签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款》，约定：被告为原告位于赤峰市××区的房屋进行装修，工期45日。合同签订后，原告按约定给付了工程款，履行了合同义务，被告未按约定如期完工。双方又于2018年5月23日签订了《补充协议》约定：被告在2018年5月31前完工，如不能如期完工，则被告于2018年5月31日当天一次性赔偿原告各项损失50000元。但被告仍未按此约定完工，至今不履行合同义务，致使原告不能实现合同目的。现诉至法院，诉请如前。三被告辩称，同意解除与二原告签订的装修合同，被告退还主材料款14300元（其中集成吊顶1700元、门款7000元、灯具3300元、石材1000元、鞋柜1300元）原告主张基础装修未完工工程款17000元与事实不符，同意退还8000元；原告主张的违约金过高，同意支付违约金5840元；原告请求的法律服务费和公证费与被告无关。综上所述，被告同意原告的部分诉讼请求。原告围绕其诉讼请求提交了证据，本院组织当事人进行了质证，对原告提交的二原告的结婚证、房屋预告证明、收据和打款凭证，三被告无异议，本院予确认并在卷佐证。对原告徐学员与被告刘建伟于2017年9月7日签订的室内装修协议书、原告李颖与被告赤峰爱巢装饰工程有限公司于2017年12月5日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》、原告李颖与被告赤峰爱巢装饰工程有限公司于2018年5月23日签订的补充协议，二原告意在证明三被告均为合同的当事人、三被告应承担连带给付责任，支付违约金50000元。被告对上述协议和合同的真实性未提出异议，但认为刘建伟是爱巢公司的员工，公司员工的行为应视为公司行为，刘建伟不是涉案当事人，不应承担相应法律责任；同时认为违约金数额过高，请法院进行调整。经查，赤峰爱巢装饰工程有限公司现工商登记为被告孟凡月的自然人独资公司，刘建伟为公司员工；违约金应以当事人的实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度和预期利益等因素予以综合考虑。就本案而言，双方约定的违约金显属过高，本院将依法进行调整。因此，被告人异议成立，本院对二原告提交的该组证据的真实性予以确认，但对二原告的证明目的予以部分采信。对二原告提交的电话录音光盘和书面整理材料、微信聊天记录、徐学员与刘建伟和孟凡月的电话记录、徐学员与孟凡月短信记录等证据，二原告意在证明被告构成根本违约，三被告认为只能证明赤峰爱巢装饰工程有限公司违约，不能证明其他事项。经查，该组证据能够证明赤峰爱巢装饰工程有限公司违约，本院对该事实予以确认。对原告提交的公证书、光盘、发票、销售清单和收据等证据，二原告意在证明至2018年6月7日被告未完成工程，已经构成违约，被告应退还主材款19200元，基础装修未完工工程款17000元；三被告提出异议，认为应退还主材款14300元，壁纸和石材（争议价款4900元）已交付给二原告，基础装修未完工工程款为8000元。经查，三被告认可退还主材款14300元，三被告称壁纸和石材（争议价款4900元）均已交付二原告，但无证据证明，本院确认三被告应退还主材款19200元；二原告与三被告在庭审中协议基础装修未完工工程款为10000元，本院予以确认。原告徐学员向赤峰市公证处申请证据保全，支付公证费1500元，本院对该事实予确认。对二原告提交的委托合同和收据，原告意在证明因被告违约，导致本次诉讼，二原告支出法律服务费3500元，三被告认为与其无关。经查，二原告为本次诉讼支出了法律服务费3500元，本院对该事实予以确认。对二原告提交的被告赤峰爱巢装饰工程有限公司的营业执照，企业信用信息公示报告等证据，三被告该组证据的真实性未提出异议，本院予以确认并在卷佐证。根据二原告陈述、三被告答辩及本院审查确认的证据，本院认定下列案件事实：原告徐学员与原告李颖系夫妻关系。2017年9月7日，原告徐学员与被告刘建伟签订了《室内设计协议书》，由被告刘建伟为二原告位于赤峰市××区的房屋进行装修设计，二原告交付定金3000元，双方签订装修合同后，定金转为工程款。2017年12月5日，原告李颖（甲方）与被告赤峰爱巢装饰工程有限公司（乙方）签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定：被告赤峰爱巢装饰工程有限公司为二原告位于赤峰市××区的房屋进行装修，工期45日，工程价款为43800元，甲方无正当理由未按合同约定期限支付工程款，应当向乙方支付迟延部分工程款2‰的违约金，由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额2‰的违约金。合同签订后，原告按约定给付了工程款，计给付被告赤峰爱巢装饰工程有限公司、刘建、孟凡月68000元工程款和材料款，履行了合同义务，但被告赤峰爱巢装饰工程有限公司未按约定如期完工。双方又于2018年5月23日签订了《补充协议》，约定：被告在2018年5月31前完工，赔偿二原告违约金5000元；如不能如期完工，则被告于2018年5月31日当天一次性赔偿二原告各项损失50000元。但被告赤峰爱巢装饰工程有限公司至今仍未完工，双方协商多次未果。被告赤峰爱巢装饰工程有限公司尚持有二原告交付的材料款19200元，基础装修未完工工程款为10000元。2018年6月7日，原告徐学员向赤峰市公证处申请证据保全。赤峰市公证处派员到二原告的上述房屋进行拍照、录像。2018年6月13日，赤峰市公证处出具了（2018）赤证内民字第2735号公证书，二原告为此支付公证费1500元。2018年6月15日，原告诉至法院，诉请如前。二原告为本次诉讼，支出法律服务费3500元。另查明，被告赤峰爱巢装饰工程有限公司于2017年11月17日成立自然人独资有限责任公司，法定代表人为刘建伟。2018年3月14日，被告赤峰爱巢装饰工程有限公司法定代表人变更为孟凡月，类型仍为自然人独资有限责任公司。本院认为，原告李颖与被告赤峰爱巢装饰工程有限公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，合同合法有效。合同签订后，二原告按约给付了工程款。双方的合同于2017年12月5日签订，约定工期45日，但被告赤峰爱巢装饰工程有限公司至今未完成装修任务，致使二原告不能实现合同目的，被告赤峰爱巢装饰工程有限公司已构成根本性违约，故二原告要求与被告赤峰爱巢装饰工程有限公司解除装饰装修合同的诉讼请求成立，本院予以支持。被告赤峰爱巢装饰工程有限公司持有二原告交付的材料款19200元和基础装修未完工工程款10000元均应退还二原告。因被告赤峰爱巢装饰工程有限公司违约，导致本案的发生，被告赤峰爱巢装饰工程有限公司应承担二原告为此支付的公证费1500元和法律服务费3500元。被告赤峰爱巢装饰工程有限公司违约，按照公平原则和诚实信用原则，被告赤峰爱巢装饰工程有限公司应当承担违约责任，向二原告支付违约金，但二原告请求的违约金过高，被告要求减少，本院将依法进行调整。违约金应以当事人的实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度和预期利益等因素予以综合考虑。就本案而言，被告赤峰爱巢装饰工程有限公司持有二原告交付的材料款19200元和基础装修未完工工程款为10000元，计29200元，被告赤峰爱巢装饰工程有限公司应以此为基数自违约之日（2018年1月20日）起按月利率20‰向原告支付违约金至上述款项给付之日止。被告赤峰爱巢装饰工程有限公司系一人独资有限责任公司，被告孟凡月作为赤峰爱巢装饰工程有限公司的独资股东不能证明公司财产独立于其自己的财产，应当对被告赤峰爱巢装饰工程有限公司的债务承担连带责任。被告刘建伟系被告赤峰爱巢装饰工程有限公司的职员，其履行的是职务行为，在本案中不承担给付二原告工程款的义务。综上所述，对原告的诉讼请求予以部分支持据此，，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第六十三条之规定，判决如下：一、解除原告李颖与被告赤峰爱巢装饰工程有限公司于2017年12月5日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》。二、被告赤峰爱巢装饰工程有限公司于本判决生效后10日内返还原告徐学员、李颖材料款19200元和基础装修未完工工程款为10000元，计29200元，并以29200员为基数自2018年1月20日起按月利率20‰向二原告支付违约金至上述款项给付之日止。三、被告赤峰爱巢装饰工程有限公司于本判决生效后10日内给付原告徐学员、李颖公证费1500元和法律服务费3500元。四、驳回原告的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1040元，原告负担650元，被告负担390元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于赤峰市中级人民法院。审判员 郝文杰 二0一八年八月六日书记员 孙立国