上海市青浦区人民法院民 事 判 决 书（2018）沪0118民初3439号原告：上海真兰仪表科技股份有限公司，住所地上海市青浦区。法定代表人：李诗华，总经理。委托诉讼代理人：马辉，男。委托诉讼代理人：唐辉东，男。被告：上海百意室内空间设计有限公司，住所地上海市崇明区。原告上海真兰仪表科技股份有限公司诉被告上海百意室内空间设计有限公司装饰装修合同纠纷一案,本院于2018年3月1日立案后，依法适用简易程序进行了审理。起诉时，原告申请财产保全，本院依法采取了保全措施。因无法用其他方式直接向被告送达包括起诉状副本、开庭传票在内的诉讼文书，本院于2018年5月17日依法组成合议庭进行审理，并采取公告方式向其送达上述诉讼文书。2018年8月20日，本案公开开庭进行了审理，原告委托诉讼代理人马辉到庭参加诉讼。被告经本院合法传唤后无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告上海真兰仪表科技股份有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告承担未开发票给原告带来的损失人民币(以下币种均为人民币)79,287.03元(以税后金额324,755元/1.11即292,572.07元为基数，增值税发票无法抵扣11%即32,182.93元。未开票产生的额外附加税32,182.93元*0.1即3,218.3元，未开票额外产生的企业所得税15%即43,885.80元)；2、判令被告支付原告逾期竣工违约金23,000元(以实际工程量324,755元为基数，按照合同约定的0.1%的标准，自2017年4月7日起算至2017年7月18日，共逾期72天)；3、判令本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原告与被告于2017年1月签订了一份《建设工程施工合同》(编号：SH-2015-0212)合同总金额588,000元。合同签订后原告履行了相关合同义务并超付了工程款，但被告严重拖延施工进度，不履行职责。后于2017年6月9日经双方协商又签订了《补充协议》，原告根据约定又支付了10万元，但被告仍未履行开票等义务，故原告起诉至本院。被告上海百意室内空间设计有限公司未作答辩。经开庭审理查明：2015年5月10日，被告向原告出具《授权委托书》，表示被告决定在盐城市设立上海百意室内空间设计有限公司盐城分公司代表被告从事装饰装修设计工作。依据《公司法》和总公司对分公司管理要求，委托马晓天为公司负责人，全权处理授权范围内在盐城市的业务谈判和相关协商工作事宜，被告公司将根据相关规定加强管理，对分公司从事的装饰装修设计负责。2017年1月，原告(发包方、甲方)与百意空间盐城分公司(承包方、乙方)签订《上海市建筑装饰施工合同》，约定由乙方承包甲方位于青浦区崧煌路XXX号真兰集团大堂展厅工程(框架结构)，施工面积220平方米，委托方式包工包料，工程总价款588,000元；开工日期为2017年2月6日，竣工日期为2017年4月6日。总价款中：材料费480,300元，人工费751,300元，拆除费17,850元，清洁、搬运、运输费4,302元，管理费10,428元，税金(3.41%)元。“管理费”为上述费用的总和(税金除外)的1.7%。甲方付款乙方应开具收据，甲方应予以保存，竣工结算后乙方收回收据应开具税务统一发票交甲方。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付总工程费0.1%的违约金。合同另对其他内容进行了约定。合同签订后，原告分别于2017年2月15日、2月27日、3月24日支付被告百意设计盐城分公司工程款58,800元、176,400元、176,400元。2017年6月9日，原告(甲方)与被告签订《补充协议》，约定：双方按照原合同及乙方报价单明细继续执行，并针对原合同及报价单明细中未明确的事项进一步补充明确，乙方未完成工程项目详见《工程预算书》；乙方按照报价单上的施工明细进行施工，甲方愿意再支付10万元的预付款；乙方在收到甲方未完成工程的预付款后，把前期甲方所有付款的发票3个工作日内提供给甲方，发票(税金：3.41)。乙方需要列出未完工程的施工进度表，最迟在2017年6月30日竣工，确保在2017年7月15日完成所有工程项目的验收，验收合格后除质保金外，甲方在3个工作日内支付工程费用的差额，如乙方原因造成未能如期完工，甲方有权终止合同；乙方无论何种原因导致工程未按照本协议执行或者延期，乙方负责赔偿，并且乙方工程负责人马晓天负连带责任，个人退回甲方再支付的10万元外，并赔偿余下工程总费用17万元给甲方。协议另对其他内容进行了约定。协议后附有被告百意设计公司《工程预算书》，载明总价为263,245.60元。上述协议及预算书由马晓天签字捺印。协议签订后，原告支付百意设计盐城分公司预付款10万元。2017年6月30日起，原告多次致函被告，告知因被告拖延工期、拒绝开票等行为构成违约，要求被告履行合同。2017年7月18日，原告向被告百意空间公司、百意空间盐城分公司寄送《合同终止通知书》，告知因其未履行约定义务，负责人拒接电话，已构成严重违约，依据补充协议第三条，决定终止原、被告之间的《建设工程施工合同》。以上查明的事实，由原告的陈述，《授权委托书》、《上海市建筑装饰施工合同》、《补充协议》、工程预算书、付款凭证、告知函、聊天记录、律师函、合同终止通知书等证据予以证明，并经庭审出证属实，本院经审核后依法予以确认。审理中，原告主张：1)虽然与原告签订合同及补充协议的是上海百意室内空间设计有限公司盐城分公司及马晓天，但是它们都是代表被告公司，不具有主体资格，故仅向被告主张损失；2)涉案工程原告已付的总工程款金额为324,755元，这是根据被告的实际施工工程量结算的；3)根据合同及补充协议的约定，被告有开具发票的义务。现被告不履行其义务致原告无法抵扣发票，产生直接的税金损失，虽然合同中约定了税金标准为3.41，但是该标准并不存在，故原告请求根据国家税务机关关于装饰装修税率为11%的规定主张税金损失。此外原告因被告的未开票行为产生了附加税和企业所得税这些间接损失。被告也应赔偿。4)合同约定的竣工日期为2017年4月6日，故应从2017年4月7日开始起算逾期竣工违约金，计算至2017年7月18日即原告发送合同终止通知书的日期，总共72天，标准为合同约定的0.1%。根据庭审查明的事实，本院认为，案涉《上海市建筑装饰施工合同》及补充协议系双方真实意思表示，又未违反国家法律、行政法规的禁止性规定，应属合法有效。依法成立的合同，对当事人均有约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。上述合同及协议虽非被告与原告签订，然被告曾向原告出具授权委托书表示设立百意空间盐城分公司并委托马晓天为该分公司负责人，根据公司法的相关规定，分公司不具有法人资格，其民事责任应由总公司承担，故被告应当承担其分公司签订的合同所产生的一切后果。马晓天作为百意空间盐城分公司负责人，其以被告公司名义就案涉工程与原告签订补充协议，且原告按照补充协议约定向百意空间盐城分公司支付了预付款，故被告亦应承担该协议约定的义务。《上海市建筑装饰施工合同》及补充协议约定了被告有开具发票的义务。现原告已付被告工程款324,755元,被告未开票行为确给原告造成损失。现原告诉请要求被告支付因未开票行为无法抵扣的损失，本院予以支持，然双方对于税金的标准已有约定，现原告主张11%的税金标准于法无据，应当按照约定的3.41%的税金标准计算相应的损失。至于原告主张的因被告未开票产生的附加税和企业所得税损失，于法无据，本院不予支持。补充协议及附件工程预算书中对未完成工程项目进行了明确，可见被告未完全履行施工义务，理应承担合同约定的逾期竣工责任。虽《上海市建筑装饰施工合同》约定的竣工日期为2017年4月6日，然双方在之后的补充协议中对于竣工日期变更为2017年6月30日，故被告承担的逾期竣工责任应自2017年6月30日起算，原告诉请要求被告逾期竣工的违约责任计算至原告发出寄送通知函之日起，于法无悖，本院予以确认。被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，系自愿放弃答辩、质证、反诉等诉讼权利之行为，法律后果自行负担。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十七条、第一百零七条、《中华人民共和国民法总则》第七十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告上海百意室内空间设计有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告上海真兰仪表科技股份有限公司因未开发票造成的损失11,074.15元；二、被告上海百意室内空间设计有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告上海真兰仪表科技股份有限公司逾期竣工违约金5,845.59元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币2,345.74元，由原告负担人民币1，957.72元，被告负388.02元。财产保全费人民币2,304.20元，由被告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。审 判 长  张 分人民陪审员  李玲娟人民陪审员  李霞芳二〇一八年八月三十一日书 记 员  黄琛陶附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、《中华人民共和国民法总则》第七十四条法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。三、《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条受送达人下落不明，或者用本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。公告送达，应当在案卷中记明原因和经过。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。