.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}宁夏回族自治区永宁县人民法院民事判决书（2018）宁0121民初2236号原告：宁夏恒美舒适环境科技有限公司。住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街隆鑫综合市场******号房。法定代表人:徐吉，该公司董事长。委托诉讼代理人：杨旭，宁夏宁人律师事务所律师。委托诉讼代理人：张万程，宁夏宁人律师事务所律师。被告：马海波,男,1971年10月2日出生,回族,个体工商户，现住宁夏回族自治区银川市。原告宁夏恒美舒适环境科技有限公司与被告马海波买卖合同纠纷一案，本院于2018年7月4日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人杨旭、张万程，被告马海波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告宁夏恒美舒适环境科技有限公司向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告向原告支付空调安装销售款48000元及迟延支付利息2760元（按照中国人民银行同期贷款年利率6%计算，从2017年7月5日计算至2018年6月15日，共计345天），并将利息计算至全部欠款付清为止；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年3月14日，原告与被告签订《家用及商用中央空调系统销售安装合同》，合同约定原告向被告提供价值18万元的空调设备并承担安装、调试工作。2017年7月5日，原告安装完成涉案空调安装调试验收工作，并交付被告使用。时至今日，经原告多次索要,被告拒绝支付剩余货款。请求法院支持原告的诉讼请求。被告马海波辩称，我对原告的诉讼请求有异议，我还差原告48000元货款没有支付，其中包括质保金1万元，但是，应当扣除我花费的维修费和原告应承担的逾期交工违约金以及因空调出现问题影响我的生意，原告应当赔偿的5000元损失费后，剩余的货款我可以支付给原告。2017年7月30日，原告销售给我的七台空调均安装在我经营的在我××县号苏曼主题音乐餐吧中，由于原告销售和安装的空调夏天不制冷，冬天不制热，一楼大厅的空调制冷和制热只能达到半间房子，营业房的新风系统和管道设计也有问题。后来我多次给原告的业务员王路路打电话和发短信，说明空调出现的问题，让原告来维修，等了一个多月原告没有派人来维修。2017年9月18号、9月19日、11月15日我找人维修了，花费维修费22000元，其中，二楼和三楼的新风系统进行了维修，三楼的七台空调的电器进行了维修，一楼大厅空调的通风管也进行了维修，维修费花了17000元，一楼新买了一台空调柜机，花费5600元。原告因延期交工承诺给我承担每日1000元的违约金，延期5日总共承担5000元的违约金。原告围绕其诉讼请求提交了以下证据：一、《家用及商用中央空调系统销售安装合同》一份，证明2017年3月13日，原、被告双方签订了空调销售安装合同，合同约定原告向被告销售价值18万元的空调并承担安装、试调工作，合同并没有约定剩余货款1万元为质保金，质保期也并非为1年；二、《施工验收单》二份，证明2017年7月4日和5日，原、被告双方先后两次对涉案空调的安装和质量进行了验收、调试，确认该批空调质量合格，运行正常。被告提交了由原告的业务员王路路给被告出具的《协议》一份，《协议》中写的”实际隐蔽工程完工日为2017年4月12日”的内容是被告所写，证明原告逾期交工五天，应赔偿被告5000元违约金的事实。经本院组织当事人进行质证，被告对原告提交的上述证据没有异议，认为合同中约定了1万元的质保金，一年后付清。原告对被告提交的王路路写的《协议》内容没有异议，对被告自己在《协议》中写的内容不予认可，认为实际隐蔽工程的完工时间并没有延迟，是按时完工的。经本院审查认为，原告提交的证据，被告没有异议，本院予以确认；被告提交的《协议》中由原告的职工王路路书写的内容，原告没有异议，本院予以确认，对被告自己在《协议》中书写的”实际隐蔽工程完工日为2017年4月12日”的内容，因原告不予认可，被告又未提交其他证据予以印证，本院不予确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年3月13日，原告与被告签订《家用及商用中央空调系统销售安装合同》，原告的委托代理人王路路代表原告在合同上签名并加盖原告单位公章，合同约定的主要内容为：原告向被告提供价值18万元的各种型号的美的空调设备21台和柜式风机6台，并承担安装和调试工作，设备安装在被告经营的在被××县号苏曼主题音乐餐吧营业房中；付款方式为合同签订后，被告支付原告2万元，原告开始备货进行现场施工；主设备进入现场，被告支付原告40%货款即72000元；隐蔽工程安装后，被告支付原告40%货款即72000元；安装调试结束后，被告支付原告6000元，留1万元，一年后付清；工程验收后保修期30个月，设备主要部件（压缩机、风扇电机、控制器）保修期三年，在保修期内因设备本身质量问题引起的故障，由原告负责无偿维修，需要更换零部件，费用由原告负责，因被告操作等人为因素引起的故障，原告负责排除，维修费由被告负责；隐蔽工程安装完成后，原告与被告双方应当办理检查与验收手续，原告与被告签订《隐蔽工程验收记录单》，验收时间由原告提前2天通知被告，被告接到通知后2天内进行验收，否则，视为隐蔽工程验收合格；竣工验收后，原告与被告签署《竣工验收记录单》，工程未经验收，被告不得使用或动用，由此产生的质量或其他问题，由被告承担责任；被告在验收中如果发现产品或施工质量不合格，需要在3天内向原告提出书面异议，如果被告未按约定期限提出书面异议，视为所交付的产品符合质量规定，原告在接到被告书面异议后，应当在3天内负责处理，否则，即视为默认被告提出的异议和处理意见；如果由于被告的原因造成设计变更或被告现场不具备施工条件，致使工期延误的，每延误1天，被告支付原告误工费200元；由于原告原因逾期竣工，每逾期1天，原告应当按照被告已经累计付款额的0.5%支付违约金；被告未按合同约定的时间付款，每延期一天按照固定资产贷款利率偿付原告违约金。合同中对设备的安装竣工验收期限没有约定。合同签订后，被告按照合同约定支付原告2万元，原告按照合同约定进行设备安装和调试。2017年4月5日，原告的委托代理人王路路给被告出具《协议》一份，内容为：经甲、乙双方协商，室内隐蔽工程完工截止日期为2017年4月7日，如有延误工期，一天违约金为1000元。2017年7月5日，原告完成涉案空调安装调试工作后，经原告与被告进行验收，双方签订了二份《竣工验收记录单》，原告安装的设备经验收合格，原告将涉案设备交付被告使用。原告在设备安装调试过程中，被告共计支付原告货款132000元，尚欠原告货款48000元（包括合同约定一年后支付1万元）未付。后经原告向被告催要，被告以原告供应安装的空调和新风系统存在质量问题，要求原告进行维修，原告没有维修为由，拒绝支付剩余货款。原告向本院起诉，请求本院支持其诉讼请求。本院认为，被告与原告签订的《家用及商用中央空调系统销售安装合同》，是双方当事人的真实意思表示，是有效合同，当事人均应当按照合同约定履行自己的义务。原告按照合同约定履行了供货和安装调试义务，并经双方验收合格交付被告使用，被告应当按照合同约定履行付款义务，但是，被告只履行了部分付款义务，对剩余货款48000元没有按照合同约定的期限履行，已经构成违约，应当依法承担违约的民事责任，支付拖欠原告的货款48000元。原告要求被告支付货款48000元的诉讼请求，符合本案的事实和法律规定，本院予以支持。原告要求被告支付逾期付款利息2760元的诉讼请求，因为按照合同约定，最后一笔1万元货款应当在设备安装调试结束1年后付清，而涉案设备在2017年7月5日才经双方当事人验收合格并交付使用，所以，1万元货款被告应当在2018年7月5日以后给原告付清，而原告要求被告支付1万元货款的利息从2017年7月5日开始计算至2018年6月15日，不符合合同约定，没有事实依据，本院不予支持。原告要求被告支付剩余未付货款38000元的利息，利率按照中国人民银行同期贷款年利率6%计算，从2017年7月5日计算至2018年6月15日，共计345天的请求，符合合同约定和法律规定，本院予以支持，38000元货款的利息为2155元（38000元×6%÷365天×345天），应当由被告支付。原告要求被告支付利息至货款全部付清的诉讼请求，没有事实依据，本院不予支持。被告提出原告供应和安装的货物存在质量问题，其通知原告维修，原告不进行维修，其才没有支付剩余货款，并且，其维修设备和购买新的空调柜机花费约22000元，应当从未支付的货款中扣除的主张，因被告没有提交证据证实，也没有依法提出反诉，本院不予支持。被告提出原告对隐蔽工程逾期交工五天，应当承担5000元违约金的主张，因被告没有提交相应的证据证明原告对隐蔽工程逾期交工五天的事实，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百五十九条、第一百六十一条规定，判决如下：一、被告马海波于本判决生效后十日内支付原告宁夏恒美舒适环境科技有限公司货款48000元及逾期付款利息2155元；二、驳回原告宁夏恒美舒适环境科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1064元，减半收取计532元，由原告宁夏恒美舒适环境科技有限公司负担25元，由被告马海波负担507元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判员安金虎二〇一八年八月十六日书记员张静文附：本判决所适用的相关法律条文《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。