文书内容广东省东莞市第二人民法院民 事 判 决 书（2017）粤1972民初11902号原告（反诉被告）：深圳市展维实业有限公司。住所地：广东省深圳市罗湖区嘉宾路太平洋商贸大厦1006、1007、1008室。统一社会信用代码为91440300764981136T。法定代表人：伍子健，公司执行董事。委托诉讼代理人：董坡，广东汇森律师事务所律师。被告（反诉原告）：昱宇光电（东莞）有限公司。住所地：广东省东莞市长安镇厦边社区S358省道1724号A栋2楼。统一社会信用代码为91441900668225066D。法定代表人：董恩英，公司总经理。委托诉讼代理人：容伟现，广东登润律师事务所律师。委托诉讼代理人：尹素欣，广东登润律师事务所辅助人员。原告深圳市展维实业有限公司（以下简称“展维公司”）与被告昱宇光电（东莞）有限公司（以下简称“昱宇公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2017年10月13日立案后，被告昱宇公司提起反诉，本院对被告昱宇公司的反诉予以受理，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告展维公司的委托诉讼代理人董坡、被告昱宇公司的委托诉讼代理人容伟现到庭参加诉讼。双方有庭外和解意愿，申请本院给予双方三十日的庭外和解时间，该期间不计入审限。本案现已审理终结。原告展维公司提出诉讼请求：1.被告昱宇公司支付货款62745元；2.被告昱宇公司承担本案的诉讼费、律师费等全部诉讼费用。事实与理由：2016年9月9日至2016年11月18日期间，昱宇公司分别向展维公司发出了七份《采购订单》，向其购买LGLED(LG品牌发光二极管）产品。展维公司按照双方约定向昱宇公司送交相关货物，但昱宇公司至今尚拖欠货款共计62745元。被告昱宇公司提出反诉诉讼请求：1.展维公司向昱宇公司支付逾期交货应扣款金额33835.9元及利息（按银行同期贷款利率自反诉之日起算至全部款项付清之日止）；2.反诉费由展维公司承担。事实与理由：在双方交易期间，展维公司偶有延期交货行为，但自2016年9月起，展维公司关于两采购单（编号分别为SR1609183、SR1608176）的交货出现严重逾期的情况，根据双方签订的《供应商品质保证协议书》第六条A项约定“交货延期的，我司将依采购单金额，每天扣款0.5%计算”，故昱宇公司有权要求展维公司支付逾期交货应扣款金额33835.9元。本院经审理认定事实如下：2016年9月9日至2016年11月18日期间，昱宇公司分别向展维公司发出了七份《采购订单》，向其购买LGLED(LG品牌发光二极管）产品,昱宇公司至今尚有货款62745元未支付给展维公司。昱宇公司主张展维公司有两张采购订单（编号分别为SR1608176、SR1609183）的交货存在严重逾期的情况，根据双方签订的《供应商品质保证协议书》第六条A项的约定，昱宇公司有权要求展维公司支付逾期交货应扣款金额33835.9元。昱宇公司提交的《供应商品质保证协议书》第六条A项约定为“交货延期的，我司将依采购单金额，每天扣款0.5%计算”，该协议书落款处加盖了展维公司的公章，落款日期为2016年8月10日；编号为SR1608176的采购订单载明物料编号为TOP5-030471的数量为21000PCS，单价为1.67元，金额为35070元，交货日期为2016年9月15日；编号为SR1609183的采购订单载明物料编号为TOP5-03040的数量为6000PCS,物料编号为TOP5-030471的数量为30000PCS,单价均为1.67元，金额分别为10020元、50100元，交货时间原为打印字体2016-10-15，但是均被划掉，均被手写涂改为“分批交货，待通知”。展维公司对《供应商品质保证协议书》予以确认，对该两份采购订单亦予以确认，但主张编号为SR1609183的采购订单的交货时间是被其划掉的，因为下订单后其需要和生产商联系才能确定具体的交货时间，需要等待展维公司通知交货时间，没有划掉交货日期的订单则是和生产商联系后能确定的送货时间；昱宇公司则主张“待通知”是待昱宇公司通知交货日期。两份订单约定的付款日期均为月结60天。昱宇公司还提交了电子邮件和送货单为证，其中电子邮件显示内容如下：1.2016年9月12日，昱宇公司的工作人员“郭艳艳”以电子邮件的方式将TOP5-03040、TOP5-030471的订单发送给展维公司的工作人员“刘先生”，“刘先生”于当日回复“已收到订单，会尽快与原厂确认交期后回复贵司”；2.2016年9月30日，“郭艳艳”发送电子邮件给“刘先生”内容为“贵司的3535LED灯珠9/28还只交了6k，只够我们10/8出日本的货柜，剩下的20K数量请回复我交期，不能影响我司10/15出货……”；3.2016年10月11日，郭艳艳”发送电子邮件给“刘先生”，内容为“1.SR16091838月13日下订单给贵司，到目前为止一直未交货。中间电话沟通和邮件已经沟通多次，特急，请于10/12务必把LED灯珠交我司仓库。2.如果贵司明天还不准时交货，那影响我司出柜的一切费（10万元人民币）将由贵司承担”；4.2017年1月5日，“郭艳艳”发送电子邮件给“刘先生”，称订单SR1609183要求每月交货TOP5-030471的数量是10K，展维公司每个月交货的数量都一直在延期，昱宇公司晚上要上线生产贴片，请帮忙处理，如果因欠LED灯珠影响业务出货，展维公司赔偿一切损失；5.2017年1月9日，“郭艳艳”发送电子邮件给“刘先生”，内容为“贵司本周内一定要把SR1609183未交货TOP5-030471数量25K全部清完，如果本周内交不完，我司将要把订单撤回，造成的一切损失由贵司全部承担”；6.2017年1月10日，“郭艳艳”发送电子邮件给“刘先生”，电子邮件有一个名为“展维工时转嫁单”，邮件内容为“附档为贵司3535LED灯珠延期交货的工时转嫁单，请查收盖章并回传”；7.2017年1月16日，“郭艳艳”发送电子邮件给“刘先生”，内容为“上周我有把那个3535LED灯珠的工时转嫁单发给贵司，如果在24小时内没有盖章签回来，我就当贵司默认，后面我们财务付款的时候会从贵司12月份的货款里扣出，请知悉”。但从第二次电子邮件开始，展维公司均没有回复电子邮件。送货单显示上述两份订单交货情况如下表：            单号              型号              交货日期              数量（PCS）              货款（元）              约定交货      日期              迟延天数                  SR1608176              TOP5-030471              2016.9.28              1000              1670              2016.9.15              13                  2016.10.12              3000              5010              2016.9.15              27                  2016.10.13              8000              13360              2016.9.15              28                  2016.10.18              1000              1670              2016.9.15              33                  2016.11.4              2000              3340              2016.9.15              50                  2016.11.14              6000              10020              2016.9.15              60                  SR1609183              TOP5-030471              2016.11.14              8000              13360                                                2017.1.16              4000              6680                                                2017.2.28              18000              30060                                    昱宇公司于2017年3月20日向展维公司支付了货款609970元。展维公司主张昱宇公司从2016年12月开始拖欠货款，其诉请的货款至昱宇公司尚未支付的2016年12月货款以及2016年12月之后送货的货款，昱宇公司则主张其支付的货款没有具体指向哪笔货款。本院认为：本案系买卖合同纠纷。昱宇公司确认尚有货款62745元未支付给展维公司，本院对此予以认定。展维公司与昱宇公司之间的交易具有连续性，昱宇公司以展维公司此前送货有迟延交货行为提出扣款的反诉请求，符合反诉的受理条件。双方签订的《供应商品质保证协议书》是双方真实意思表示，对双方均有约束力，其约定适用于双方签订该协议书后的所有交易行为。本案的争议焦点是：展维公司供应货物给昱宇公司时是否存在迟延交货行为以及需要承担的违约金。编号为SR1608176的订单明确约定了交货日期为2016年9月15日，从送货单载明的送货情况看，展维公司在交付该订单的货物时确实存在逾期行为，双方在《供应商品质保证协议书》第六条A项约定为“交货延期的，我司将依采购单金额，每天扣款0.5%计算”，昱宇公司主张以采购单总金额计算逾期交货违约金，显然过高，有失公平，本院认为，以逾期交付货物的款项金额计算违约金更为合理，因此展维公司应承担SR1608176订单货物逾期交付货物违约金为6772元（1670元×0.005/天×13天+5010元×0.005/天×27天+13360元×0.005/天×28天+1670元×0.005/天×33天+3340元×0.005/天×50天+10020元×0.005×60天）。至于编号为SR1609183的订单，由于其上所载交期被划掉，改为“分批交货，待通知”，展维公司和昱宇公司对“待通知”是指等待哪一方通知各执一词。根据买卖合同通常的交易习惯，买方会根据自己的需求订货，卖方会根据自己的备货情况约定一个交付日期，如果没有注明具体的交货日期，一种可能是卖方有现货，可根据买方通知随时送货；另一种可能是买方确定需求，但卖方没有现货，无法确定具体的时间，根据生产进展而定。结合本案的证据，双方在编号为SR1608176的订单确定了交货日期，而在编号为SR1609183的订单中划掉了交货日期，且从电子邮件往来记录中可以看到，2016年9月12日，昱宇公司的工作人员以电子邮件的方式发送订单给展维公司的工作人员后，展维公司的工作人员是回复“已收到订单，会尽快与原厂确认交期后回复贵司”，即展维公司需要与原厂确定交期才能确定供应货物给昱宇公司的日期，因此本院认为展维公司关于“分批交货，待通知”是等待展维公司与生产商确定可交付货物的日期后再通知昱宇公司的主张更可信，对展维公司该主张予以采信。而从昱宇公司提交的电子邮件来看，只有其工作人员单方主张的交期，并没有证据证明双方曾就交期达成过一致意见，或者是展维公司曾经通知过昱宇公司确定交期，因此昱宇公司主张展维公司在供应编号为SR1609183的订单货物时存在逾期行为而主张逾期扣款，证据不足，本院不予支持。综上所述，与展维公司应支付给昱宇公司的逾期交货违约金相抵后，昱宇公司还应支付货款55973元（62745元-6772元）给展维公司。依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十四条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下：一、限被告昱宇光电（东莞）有限公司于本判决发生法律效力之日起五日内向原告深圳市展维实业有限公司支付货款55973元；二、驳回原告深圳市展维实业有限公司的其他诉讼请求；三、驳回被告昱宇光电（东莞）有限公司的其他反诉请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件本诉受理费684元（原告已预交）、反诉受理费322.95（被告已预交），合计1006.95元。由原告深圳市展维实业有限公司承担139元，被告昱宇光电（东莞）有限公司承担867.95元。如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。审判员  罗艳艳二〇一八年二月八日书记员  邓文君