福建省龙岩市新罗区人民法院 民 事 判 决 书 （2017）闽0802民初7209号 原告（反诉被告）：潍坊联荣环保设备有限公司，住所地山东省潍坊市安丘市新安街道薛家庄东，统一社会信用代码91370784310312341Q。 法定代表人：吕萍，董事长。 委托诉讼代理人：曹洪波，山东锐境律师事务所律师。 被告（反诉原告）：福建紫荆环境工程技术有限公司，住所地龙岩市新罗区东肖镇东肖北路1号龙岩学院清华紫荆楼403室，统一社会信用代码91350800310707247K。 法定代表人：吴新谦，董事长。 委托诉讼代理人：池加新、田楚姿，北京盈科（厦门）律师事务所律师。 原告潍坊联荣环保设备有限公司（以下简称联荣公司）与被告福建紫荆环境工程技术有限公司（以下简称紫荆公司）承揽合同纠纷一案，本院于2017年11月1日立案后，适用简易程序公开开庭进行了审理。原告联荣公司的委托诉讼代理人曹洪波，被告紫荆公司的委托诉讼代理人池加新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 联荣公司向本院提出诉讼请求：1、要求紫荆公司支付联荣公司工程款2,067,500元及逾期付款违约金15万元；2、紫荆公司承担本案全部诉讼费。事实与理由：2015年12月28日、2016年6月7日，联荣公司与紫荆公司分别签订承揽合同，约定联荣公司为紫荆公司定制湿式静电除尘器各两套，合同金额分别为55万元、507.5万元。合同签订后，联荣公司按合同约定及时进行了生产制作并根据紫荆公司的要求安装调试完毕、交付使用。联荣公司已根据紫荆公司要求开具全额发票交给紫荆公司入账。目前质保期已满，紫荆公司应付清全款，但以资金紧张为由拖延，至今尚欠2,067,500元。为此，联荣公司诉至法院，请求判如所请。 紫荆公司辩称，联荣公司以两份合同起诉，其中《OEM定制合同》签订于2015年12月28日，合同标的物电除尘器用于龙岩市永丰新区新兴产业园福建帕特纳环境产品有限公司的SCR脱硝催化剂生产线项目；《山东新和成药业有限公司热电分公司2×150T/H锅炉湿式静电除尘器商务合同》及《技术协议》签订于2016年6月7日，合同标的物电除尘器用于山东新和成药业有限公司热电分公司2×150T/H锅炉项目。两份合同涉及不同项目且没有关联。虽然合同主体一致，但内容、客体不相同，是两个不同的民事法律关系，应分为两个案件进行处理。否则属程序违法，也无法查清案件事实。联荣公司仅提供2016年6月7日合同项目的安装、调试、验收及发票，没有提供2015年12月28日合同项目的安装、调试、验收，以及付款和发票证据。应以联荣公司举证不能为由驳回联荣公司依2015年12月28日合同项目事实的诉讼请求。2016年6月7日合同项目联荣公司违约，逾期交货和安装。约定的交货期为2016年6月8日，但联荣公司2016年9月1日交货，9月26日安装调试通过验收，11月1日移交工程。联荣公司不予更换不符合约定产品：“所有的电动执行机构将采用国内知名厂家一体化智能数显产品，要求采用扬州电力修造厂（2S-A3系列）产品”。要求驳回联荣公司的诉讼请求。 紫荆公司向本院提出反诉诉讼请求：要求联荣公司赔偿紫荆公司工程款140万元，并赔偿因更换电动执行器产生费用28,600元。事实和理由：联荣公司未按照技术协议约定使用扬州电力修造厂的电动执行器，擅自采购安装了其他型号的电动执行器，该型号电动执行器在运行过程中发生故障。紫荆公司委托山东新和成项目总承包商浙江菲达科技发展有限公司更换了符合技术协议标准的电动执行器，共产生费用28,600元。因电动执行器不符合标准，浙江菲达科技发展有限公司向紫荆公司追责，并拒付尚欠紫荆公司72.5万元安装验收款及67.5万元质保金，共计140万元。 联荣公司辩称，虽然合同约定交货时间为2016年6月8日，但紫荆公司根据客户的进度要求随时调整，交货时间主动权不在联荣公司。2016年6月8日前联荣公司所有设备生产完毕，因为紫荆公司和客户的工程进度9月安装调试。当时客户及紫荆公司没有提出异议，时隔一年半后紫荆公司提出逾期交货不成立。施工过程中紫荆公司联系的提供电器的单位是扬州一个企业，该型号的执行器由于不能保证到货时间由紫荆公司提出更换其他型号的执行器，与联荣公司无关。工程完工后通过了验收，发包单位浙江菲达科技发展有限公司没有提出任何异议。客户在使用过程中发生个别配件损坏是正常现象，客户要求施工方浙江菲达科技发展有限公司进行更换是他们之间的事情，联荣公司不清楚，不能证明联荣公司货物的质量问题。浙江菲达科技发展有限公司是否扣除紫荆公司货款，联荣公司不清楚，与联荣公司无关。浙江菲达科技发展有限公司与紫荆公司之间的合同关系，紫荆公司可以另行起诉浙江菲达科技发展有限公司催要货款。要求法院驳回紫荆公司的反诉诉讼请求。 本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。2017年4月25日，紫荆公司向联荣公司发出企业询征函，载明截止2016年12月31日紫荆公司尚欠联荣公司2,167,500元。2017年1月，紫荆公司向联荣公司支付10万元。 2017年10月30日，紫荆公司向联荣公司发出《合同款项支付事宜》，载明二份合同分别已付41.25万元、314.5万元，到期应付安装款分别为8.25万元、142.25万元，质保金分别为5.5万元、50.75万元；承诺从2017年11月起每月向联荣公司支付20万元，至2018年7月付清150.5万元，质保金在收到业主款项一个月内付清。但之后紫荆公司分文未付，至今尚欠联荣公司2,067,500元。 双方的争议焦点是：1、联荣公司与紫荆公司分别签订的二份合同是否可以并案审理。2、紫荆公司的付款条件是否成就。3、紫荆公司被浙江菲达科技发展有限公司扣除和拖欠的款项，是否应由联荣公司承担。庭审中，联荣公司陈述双方没有约定利息计算标准，从2016年12月1日起至起诉之日止、以150万元为本金按日万分之三计算的违约金约为15万元。 紫荆公司提供2017年9月13日、21日、22日、11月6日其和浙江菲达科技发展有限公司往来的电子邮件和传真，以此证明紫荆公司委托浙江菲达科技发展有限公司更换了符合技术协议标准的电动执行器，产生费用28,600元；浙江菲达科技发展有限公司因电动执行器不符合标准，拒付尚欠紫荆公司安装验收款72.5万元及质保金67.5万元，共计140万元。经庭审质证，联荣公司认为紫荆公司与浙江菲达科技发展有限公司之间的邮件往来，无法体现是否扣除28,600元，2017年11月6日的催款函可以证明新和成项目已经验收合格并交付使用，该140万元与本案无关。 诉讼过程中，联荣公司于2017年11月1日向本院申请财产保全，请求冻结紫荆公司的存款225万元（开户行：兴业银行龙岩新罗支行，账号：17×××47）。本院于2017年11月13日作出（2017）闽0802民初7209号民事裁定，并于2017年11月21日向兴业银行股份有限公司龙岩分行送达该裁定书及协助冻结通知书。该行回复应冻结225万元、已冻结26371.72元、未冻结2223628.28元，原因账户余额不足。 本院认为，紫荆公司已于2017年4月25日、10月30日二次确认尚欠联荣公司的款项金额。因此，紫荆公司应限期支付尚欠款项2,067,500元。但双方没有约定利息计算标准，联荣公司只能要求支付从起诉之日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息。至于紫荆公司与浙江菲达科技发展有限公司之间的合同关系，紫荆公司可另行向浙江菲达科技发展有限公司主张权利。 综上所述，联荣公司的诉讼请求部分有理，本院予以支持。紫荆公司的反诉诉讼请求无理，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条规定，判决如下： 一、被告福建紫荆环境工程技术有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告潍坊联荣环保设备有限公司偿付工程款2,067,500元，并支付该款从2017年11月1日起至款清之日止、按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息。 二、驳回原告潍坊联荣环保设备有限公司的其他诉讼请求。 三、驳回反诉原告福建紫荆环境工程技术有限公司的反诉诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费24,540元，减半收取计12,270元，由原告潍坊联荣环保设备有限公司负担270元，被告福建紫荆环境工程技术有限公司负担12,000元；诉讼保全费5,000元，由被告福建紫荆环境工程技术有限公司负担；反诉案件受理费8,828元，由反诉原告福建紫荆环境工程技术有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于龙岩市中级人民法院。 审判员 陈 淑 玲 二〇一八年二月七日 书记员 饶珊（代） 速录员 黄   敏 附： 一、引用的主要法律条文 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。 二、执行申请提示 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 三、主动履行生效法律文书提示 （一）具有金钱给付内容的生效法律文书，履行义务人可以在生效法律文书确定的履行期间内将相应的款项通过法院转交给权利人；款项转入或存入法院指定的履行款账户后，应当及时告知案件承办人，并提供银行转入或存入凭证复印件。 履行款存入以下账户 开户单位：龙岩市新罗区人民法院 开户行：兴业银行龙岩新兴支行 账号：17×××01 支付款项时，请在摘要栏写明款项内容、案件承办人、案号、当事人姓名等。 （二）生效法律文书确定应当负担诉讼费用的当事人，应当在法律文书生效后七日内，自觉到办结案件的开票窗口开具网络版的《福建省政府非税收入缴款通知书》到代收银行缴款，缴款后及时到法院开票窗口领取相应的诉讼费票据；也可通过现场POS机刷卡直接缴款，现场领取相应的诉讼费票据。主动缴款后，应及时向案件承办人提供银行转入或存入凭证复印件，否则法院将依法定程序向当事人追缴。 （三）履行义务人未及时告知已自动履行，导致案件进入执行程序，造成的负担执行费用、列入失信被执行人名单等一切后果自负。