四川省峨眉山市人民法院民 事 判 决 书(2018)川1181民初1879号原告：乐山晟嘉电气股份有限公司，住所地乐山高新技术开发区乐高大道西段3号，统一社会信用代码91511100759725314G。法定代表人：江淑平，董事长。委托诉讼代理人：郑尚顺，四川盛豪律师事务所律师。委托诉讼代理人：敬海燕，四川盛豪律师事务所律师。被告：新疆其亚铝电有限公司，住所地新疆昌吉州准东经济技术开发区G216国道K451+754米东侧，统一社会信用代码916523275643616373。法定代表人：黄洪，总经理。委托诉讼代理人：杨雄，公司员工。委托诉讼代理人：宋梦琴，公司员工。原告乐山晟嘉电气股份有限公司与被告新疆其亚铝电有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2018年6月13日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。第一次开庭原告的委托诉讼代理人郑尚顺、敬海燕，被告的委托诉讼代理人杨雄、宋梦琴到庭参加诉讼；第二次开庭原告的委托诉讼代理人郑尚顺、被告的委托诉讼代理人杨雄到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告乐山晟嘉电气股份有限公司向本院提出诉讼请求：1．依法判令被告支付原告货款尾款7759873元，并支付从应付款之日（2017年10月14日）起至款项付清之日止以中国人民银行同期人民币贷款利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算的利息；2．本案的诉讼费由被告承担。事实和理由：2014年4月1日，原、被告双方签订《新疆其亚铝电有限公司4×360MW空冷超临界火电机组6KV开关柜购销合同》（合同编号：XDIIIB140401042），合同金额1800万，合同对标的物、价格、付款条件、时间、验收、违约责任等进行了明确约定。后因被告项目原因，双方终止合同后又于同年7月29日签订补充协议，约定本合同继续履行。合同及补充协议签订后，原告按照合同约定分别于2015年9月12日、10月14日、10月23日、11月19日向被告交付了合同标的物，并经被告签收确认，但被告未按合同约定履行付款义务，双方于2017年8月30日进行对账，确认该合同金额为9659873元，已付款190万元，未付款金额为7759873元，虽经原告多次催收，但被告均推诿拖延。为此，原告特依法提起诉讼，请求法院支持原告的诉讼请求。被告新疆其亚铝电有限公司辩称，对双方签订的《新疆其亚铝电有限公司4×360MW空冷超临界火电机组6KV开关柜购销合同》无异议，但根据合同第4条约定的付款条件及方式，被告凭原告开具合同金额的全额增值税专用发票（17%税率）付款，但原告至今未向被告开具增值税专用发票，故本案的付款条件并未成就，被告不应向原告支付货款，请求驳回原告的诉讼请求。另外，原告实际供货数量与合同数量不一致，原告主张的货款应当扣减其未供货部分。经审理查明：2014年4月1日，原、被告双方签订《新疆其亚铝电有限公司4×360MW空冷超临界火电机组6KV开关柜购销合同》（合同编号：XDIIIB140401042），约定被告向原告购买6KV开关柜用于被告4×360MW空冷超临界火电机组项目（5＃、6＃、7＃、8＃机组），合同金额为1800万，合同对标的物、价格、交货时间、付款条件、验收、违约责任等进行了明确约定。其中付款条件为首批交付设备交货完毕并对设备外观及供货范围等验收合格后一月内，凭供方开具合同金额的全额增值税专用发票（17%税率），需方向供方支付实到设备总价30%的到货款；首批交付设备安装调试完成，经过168小时正常运行三个月后，次月内需方向供方支付该批设备总价30%的运行款；首批交付设备经过168小时正常运行四个月后，次月内需方向供方支付该批设备总价10%的运行款；首批交付设备经过168小时正常运行五个月后，次月内需方向供方支付该批设备总价10%的运行款；首批交付设备经过168小时正常运行六个月后，次月内需方向供方支付该批设备总价10%的运行款；供方无违反合同约定时，首批交付设备总价10%的质保金，在设备正常运行一年后1个月内支付，如供方有违反合同约定或所供设备存在质量问题时，经供需方协商一致后再行支付；第二批、批三批交付设备付款方式与首批交付设备付款方式一致。后因被告项目原因，双方终止合同后又于同年2014年7月29日签订补充协议，约定本合同继续履行。合同及补充协议签订后，原告于2015年9月至11月期间陆续向被告交付了5＃、6＃机组的合同标的物。2017年8月30日双方进行对账，确认该合同金额为9659873元，已开票190万元，已付款190万元，供方有7759873元发票未出具，应付款金额在供方补齐此部分发票后按原合同约定执行。后原告催收未果，遂诉来本院，请求依法支持其诉讼请求。以上事实有《新疆其亚铝电有限公司4×360MW空冷超临界火电机组6KV开关柜购销合同》（合同编号：XDIIIB140401042）、合同终止协议、补充协议、产品出厂清单、货物运输合同及承运清单、对账单以及本院的庭审笔录予以证实。本院认为，本案《新疆其亚铝电有限公司4×360MW空冷超临界火电机组6KV开关柜购销合同》合法有效，各方当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。本案争议的焦点问题：1．未付货款金额；2、付款条件是否成就；3、被告是否应承担逾期付款违约责任。一、未付款金额问题。庭审中，被告对原告提供的供货清单中没有被告方收货签字确认的39台高压开关柜不予认可，认为被告未付款金额应当扣减该部分货款。但根据2017年8月30日双方对账单，被告确认XDIIIB140401042号合同金额为9659873元，已开票190万元，已付款190万元，有7759873元发票未出具，应付款金额在供方补齐此部分发票后按原合同约定执行，故本院确认被告未支付原告货款金额为7759873元。二、付款条件是否成就问题。合同虽约定了被告凭原告开具合同金额的全额增值税专用发票付款，但开具增值税专用发票并不是合同的主要义务，与被告的付款义务并不具有合同对价关系，不能形成对待给付，被告以原告未开具增值税专用发票为由拒付货款的理由不能成立，不能构成付款的条件。三、被告是否应承担逾期付款违约责任问题。虽然是否开具增值税发票并不影响被告所负有的付款义务，但双方合同中明确约定了被告凭原告开具合同金额的全额增值税专用发票付款，该约定系当事人的真实意思表示，且不违反法律规定，应作为被告支付货款的期限，原告未按合同约定向被告开具增值税专用发票，被告不应承担逾期付款违约责任。综上所述，对原告要求被告支付货款7759873元的诉讼请求本院予以支持，对原告要求被告支付逾期付款利息的诉讼请求本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条规定，判决如下：一、被告新疆其亚铝电有限公司于本判决生效后十五日内支付原告乐山晟嘉电气股份有限公司货款7759873元；二、驳回原告乐山晟嘉电气股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费33060元，保全费5000元，由被告新疆其亚铝电有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于四川省乐山市中级人民法院。审判员  何维二〇一八年八月二十七日书记员  杨佳附相关法条：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。