平顶山市新华区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0402民初2749号原告：河南真实生物科技有限公司，住所地平顶山市新城区复兴路中段10号院内1号楼，统一社会信用代码9141040205339391X2。法定代表人：王琳，执行董事。委托诉讼代理人：李涛，河南前行律师事务所律师。委托诉讼代理人：朱珂，河南煜瑭律师事务所律师。被告：河南捷欧凯家具有限公司，住所地郑州高新技术产业开发区金菊街16号1幢东1单元6层12号，统一社会信用代码91410100MA45PEHA3U。法定代表人：张忠城，总经理。原告河南真实生物科技有限公司（以下简称真实生物）与被告河南捷欧凯家具有限公司（以下简称捷欧凯家具）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。原告真实生物的委托诉讼代理人李涛、朱珂到庭参加诉讼，被告捷欧凯家具经本院依法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。真实生物向本院提出诉讼请求：1、请求法院判令解除真实生物与捷欧凯家具签订的《装修工程施工合同》；2、请求法院判令捷欧凯家具支付真实生物违约金7万元；3、本案诉讼费由捷欧凯家具承担。事实与理由：2020年5月真实生物与捷欧凯家具双方签订《装修工程施工合同》，约定捷欧凯家具承包真实生物装修办公楼及宿舍楼剩余未装修的部分，真实生物支付给捷欧凯家具14万元，约定工期10日内完工，第八条违约责任约定若捷欧凯家具未在约定工期内完成工程项目超过十天的，真实生物有权解除合同，并要求捷欧凯家具支付相当于工程总承包价款的50%违约金并赔偿所遭受的损失。第九条约定：如发生争议，任何一方均可向真实生物所在地人民法院起诉。合同签订后真实生物履行了协议约定的全部的付款义务，但捷欧凯家具至今未按照合同履行，工期超过十天，并且捷欧凯家具装修严重不合格，桌面瑕疵、木料色差等，真实生物要求维修，捷欧凯家具不予理会。为维护真实生物的合法权益，故提起诉讼。捷欧凯家具均未作答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院对证据进行了审查。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下，2020年5月真实生物（作为甲方）与捷欧凯家具（作为乙方）双方签订《装修工程施工合同》，合同的主要内容有：“第一条工程项目概况3、工程范围：办公楼宿舍楼剩余木作类定制装修装饰及吧台台面石材及部分不锈钢。5、承包方式：由乙方采用包工包料的方式承包。第二条合同价款及调整1、工程造价：总承包价为140000元，大写人民币壹拾肆万元整，含普通增值税发票，装修工程包含的项目详见《工程量附件清单》。第三条工期1、工期为首付款到账日起十日之内完工；2、若因甲方原因或其他不可归责于双方的事由导致工程未能如期完成的，工期相应顺延。若因乙方原因（包括但不限于乙方未及时开工、中途无故停工、工程因质量问题返工等）导致工程未能如期完成的，甲方有权要求乙方承担违约责任。第五条工程款拨付和结算1、甲乙双方签订合同后，甲方向乙方支付第一笔工程款人民币100000.00元，大写人民币壹拾万元整。2、工程竣工并经甲方验收合格后，乙方向甲方提供发票及《工程结算表》。甲方在收到全额增值税普通发票及《工程结算表》并核对无误后的5个工作日内乙方支付第二笔工程款人民币40000.00元，大写人民币肆万元整。第八条违约责任2、若因乙方未能在约定的工期内完成工程项目或迟延履行本合同约定的其他义务的，每迟延一天，乙方应向甲方支付相当于工程总承包价百分之五的违约金：迟延超过10日的，甲方有权要求单方解除合同，并要求乙方支付相当于工程总承包价50%的违约金并赔偿甲方遭受的损失（包括但不限于甲方因乙方违约行为而支出的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费差旅费等）。”2020年5月9日，真实生物向捷欧凯家具支付了100000元装修款。2020年6月10日，真实生物又向捷欧凯家具支付了40000元。根据真实生物提供现场装修照片，能够证明捷欧凯家具木作类定制装修装饰未完工，因双方对施工及违约责任无法达成一致意见，故引起诉讼。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务。2020年5月真实生物与捷欧凯家具双方签订《装修工程施工合同》，该合同对真实生物办公楼宿舍楼剩余木作类定制装修装饰及吧台台面石材及部分不锈钢装修工程进行了具体约定，该合同系双方真实意思表示，为依法成立的有效合同，合同签订后，真实生物支付了合同约定的全部费用，捷欧凯家具未完成合同约定的装修义务，已构成违约，捷欧凯家具应依法承担违约责任，因真实生物提供的现场照片仅能证明捷欧凯家具未按合同约定完成装修义务，不能证明其具体违约损失与合同约定的50%的违约金相符，本院酌定捷欧凯家具支付合同价格的30%作为违约金即42000元，故对真实生物要求捷欧凯家具支付70000元违约金，本院支持42000元的部分，多余不予支持；因捷欧凯家具违约行为致使双方合同目的不能实现，双方合同无继续履行的可能性，故真实生物要求解除双方签订的装修合同，于法有据，本院予以支持。捷欧凯家具经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为其放弃抗辩权，应承担不利后果。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第四款、第一百零七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除河南捷欧凯家具有限公司与河南真实生物科技有限公司签订的《装修工程施工合同》；二、河南捷欧凯家具有限公司于本判决生效之日起十日内向河南真实生物科技有限公司支付违约金42000元；三、驳回河南真实生物科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1550元，河南捷欧凯家具有限公司承担850元，河南真实生物科技有限公司700元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于河南省平顶山市中级人民法院。审 判 长  殷莉娜人民陪审员  阎玉萍人民陪审员  胡连香二〇二一年七月十日书 记 员  李宏恩附本案适用法律条款：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决