西安市未央区人民法院民 事 判 决 书（2021）陕0112民初2148号 原告张军，男，1978年5月18日出生，汉族，身份证住址：陕西省韩城市，现住西安市未央区，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。委托代理人刘爱兵，陕西标典律师事务所律师。委托代理人任宇泓，陕西标典律师事务所实习律师。被告西安我居网通讯科技有限公司。住所地：西安市高新区房。统一社会信用代码9161013133374223XL。法定代表人王若愚，总经理。委托代理人陈延风，陕西图展律师事务所律师。委托代理人田利娟，陕西图展律师事务所律师。原告张军与被告西安我居网通讯科技有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，由审判员王琦独任，公开开庭进行了审理。原告张军与委托代理人刘爱兵，被告西安我居网通讯科技有限公司委托代理人田利娟均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，2019年5月5日，其与被告签订《搭配我居软装项目合同书》，将位于西安市未央区XX路XX室住宅交由被告进行软装，合同总造价9万元，工期60日。合同签订后，其支付被告装修费7万元，被告仅完成了衣柜和电视墙的安装，且存在严重的设计和质量问题，并拒绝整改和维修。诉请：解除其与被告签订的《搭配我居软装项目合同书》；被告退还其已支付的装修费7万元；被告赔偿因装修质量问题给其造成的装修损失(具体金额待诉中鉴定后予以计算)；被告赔偿其因装修质量及工期问题导致无法入住的在外租房费用3.6万元；诉讼费、保全费由被告承担。  被告辩称，依据合同约定，原告应于合同签订当日支付其8.1万元，但在合同签订当日仅支付其4万元。其已积极履行合同，完成了合同项下灯具、壁布、定制柜（含电视墙）的安装。同时，其还按合同约定，预定了家具。已经完成的部分装修项目，原告从未提出质量异议。在电视墙制作前，其与原告进行了详细的沟通，共同确定的方案，不存在质量和设计问题，原告要求其退还装修费系无理要求。而原告拒不支付装修费，不配合安装首先违约，导致合同无法继续履行，要求其承担装修工期损失没有依据。原告的违约行为导致预定的家具仍存放于仓库中，已给其造成了重大的经济损失，应承担相应的违约责任，其保留追究原告承担违约赔偿责任的权利。综上，双方已无继续履行合同的可能和必要，其同意解除合同，请求驳回原告的其余诉请。经审理查明，2019年5月15日，原告（甲方）与被告（乙方）签订《搭配我居软装项目合同书》，约定：甲方将位于西安市未央区XX路XX室住宅交由乙方进行软装；总造价9万元，合同签订日付款90%，即8.1万元（已付4万元），合同签订40日，付款10%，即9000元；工期60个工作日，以第一笔合同款全款到账第二日起算；产品如无质量问题，甲方不能无故取消或者退货；甲方款项未完全支付到位所造成的工期延误，以及损失与乙方无关，责任甲方承担。2019年5月25日，双方在《搭配我居软装项目合同书》的附件“软装报价单”总表签字，确认：家具19件，总价62417.6元；灯具3件3514.5元；窗帘3套4794元；壁布7441.65元；床垫2个2600元；装饰画6幅1924.8元；定制柜14141.1元，合计96833.65元。其中定制柜的报价明细为：电视墙由护墙板+仿真石+壁布构成，总价3218.6元；储物间的储物柜为实木颗粒材质，7.02平方米，单价850元，总价5967元。被告于2020年12月中旬完成了灯具、壁布、定制柜（含电视墙）项目，并微信通知原告对第一阶段的项目进行验收。原告在验收时对电视墙的布局提出异议，要求被告整改。被告仅将客厅的吊灯位置稍作移动，调整了布局。原告不满意。审理期间，原告提出衣柜开关门有响动、储物间柜门色差较大，电视墙布局有问题。本院组织双方到现场进行勘察，发现衣柜开关门没有原告所述的响动问题。原告遂放弃该意见；储物间柜子的柜门确实存在色差较大的问题，原告要求被告维修。储物间的储物柜系由被告向外省的厂家定制，如解决储物柜柜门的色差问题，需将10扇柜门全部拆除后运回厂家统一喷漆，维修费较高。被告明确表示不再维修，同意给予原告1000元维修费，由原告自行处理。原告要求被告给付其4000元维修费，并申请司法鉴定。为降低诉讼成本，本院要求原告就地重新定制柜门，经原告市场询价，重新定制柜门费为2550元。被告坚持给予原告1000元，同意由法院依法认定。原告遂撤回鉴定申请；被告通过客厅的吊灯移至电视墙居中位置的方式调节电视墙的布局，结果是电视墙位置的电源插座位置偏移，改变了整个房间的布局，原告不满意，坚持由被告拆除电视墙，退还电视墙费用。被告不同意。庭审中，原告提交其自制的“付款明细”汇总，证明于2018年10月13日向被告付款2000元；2019年5月15日付款8000元；2019年5月28日付款1.5万元；2019年5月27日付款1.5万元；2020年1月14日、15日、16日各付款1万元，合计付款7万元。但提交的转账账单交易明细显示：2018年10月13日付款2000元；2019年5月15日付款8000元；2019年5月28日付款1.5万元；2020年1月14日付款1万元；2020年1月15日付款1万元；2020年1月16日显示为记账日，消费、结算金额1万元。此外，原告还提交2019年5月15日合同签订当日，被告出具的“收据”，载明：“收到张军先生软装首款1万元”，证明被告收到其现金1万元后出具的该“收据”。转账账单交易明细金额与“收据”合计金额不足7万元。原告同意自7万元装修费中减去被告完成的灯具3514.5元；壁布7441.65元；定制柜14141.1元，合计25097.25元后，要求被告退还已付装修费44902.75元。遂明确诉讼请求为：解除合同；被告退还装修费44902.75元；赔偿储物柜柜门返工费2550元，赔偿电视墙的装修费3218.60元；赔偿因装修质量及工期问题导致其自2019年8月至2020年8月无法入住，在外租房1年的损失3.6万元，每月按3000元计算；诉讼费、保全费由被告承担。但未举证证明其租房损失。被告同意解除合同，坚持原告仅支付其装修费6万元，同意扣减灯具、壁布、定制柜合计25097.25元后，退还原告装修费34902.75元，赔偿原告储物柜柜门返工费1000元。由于原告未按合同约定付款，首先违约，不同意承担原告租房损失。关于原告要求被告赔偿电视墙的装修费一节，被告提交2019年11月至12月，其与原告就电视墙进行沟通的微信聊天记录。在微信聊天记录中，原告确认了电视墙的颜色、材质。被告据此证明其系按原告同意的方案装修的电视墙，不同意原告的该项请求。另查明，原告申请了诉前保全。本院作出（2020）陕0112民初840号民事裁定：冻结被告在中国银行西安光华路支行账号为102052422995账户上的存款14.6万元，期限为1年。上述事实，有《搭配我居软装项目合同书》及附件“软装报价单”，“付款明细”汇总、转账账单交易明细、“收据”，微信聊天记录截图，装修照片，（2020）陕0112民初840号民事裁定书等证据，以及双方当事人陈述在卷佐证。本院认为，原、被告平等自愿签订的《搭配我居软装项目合同书》及附件“软装报价单”，系双方真实意思表示，内容与法不悖，应为有效。双方均同意解除合同，本院予以准许。本案争议焦点：1、原告支付被告装修费金额，从而确认被告应退还原告装修费金额。2、原告主张储物柜柜门返工费2550元应否支持。3、原告要求被告赔偿电视墙的装修费3218.60元应否支持。4、原告要求被告赔偿其1年的租房损失应否支持。1、关于原告支付被告装修费金额。原告提交的“付款明细”汇总金额，与转账账单交易明细和“收据”的合计金额不一致，其自行提交的付款证据相互矛盾。“付款明细”汇总7万元，不含“收据”的1万元，而原告称“收据”的1万元系其向被告支付的现金。但是，“收据”并未备注收到的是现金，反而明确系收到原告装修费首付款。转账账单交易明细显示，原告在合同签订之前和合同签订当日，分两笔共支付被告1万元，且被告向原告出具“收据”的时间也是合同签订当日。“付款明细”汇总中2019年5月27日付款1.5万元，原告没有提交转账账单交易明细予以印证。“付款明细”汇总中2020年1月16日刷卡付款1万元，转账账单交易明细显示为记账日，消费、结算金额1万元。原告没有提交此款的转账交易印证“付款明细”汇总中该笔款项。故，原告提交的转账账单交易明细合计金额不足6万元，而转账账单交易明细是证明原告实际付款金额的证据。原告诉称已支付被告装修费7万元，证据不足，依法不予认定。被告对原告已付装修费6万元无异议，同意退还原告装修费34902.75元，本院予以确认。2、原告主张储物间储物柜的柜门返工费2550元应否支持。被告仅同意给付原告1000元柜门返工费没有依据。而“软装报价单”关于储物柜柜体和柜门的整体报价为5967元，未将柜体和柜门分开报价。鉴于储物柜柜门在解决色差问题时，必须将全部柜门拆除后运回厂家统一喷漆，维修费较高。而维修系被告应尽的义务，被告却拒绝维修；柜门返工进行司法鉴定亦增加了诉讼成本，被告也同意由法院认定。故，在被告拒绝维修又不能举证证明维修费金额的情况下，原告要求按更换柜门市场报价计算储物柜柜门返工费。本院参考“软装报价单”关于储物柜柜体和柜门的整体报价5967元，以及更换柜门市场报价2550元，酌情支持储物柜柜门返工费2500元。3、原告要求被告赔偿电视墙的装修费3218.60元应否支持。被告系专业的装修队伍，而原告系外行。双方虽对电视墙的颜色、材质进行了沟通，但是电视墙的设计、安装系被告的专业范围。被告在设计、安装电视墙时，应该考虑到客厅的整体布局，并围绕吊灯、电视墙插座居电视墙中间的位置，进行设计电视墙各部分搭配的尺寸。但是，被告安装完成的电视墙，致吊灯、电视墙插座均偏移了电视墙居中的位置，从而改变了客厅的整体布局。原告不满意，拒绝验收，被告理应进行整改。但是，被告仅通过移动吊灯的位置完成了整改，却不能解决电视墙插座位置偏移，以及该电视墙改变了客厅整体布局的问题，并拒绝继续整改。导致电视墙不能通过原告验收的责任在被告，原告要求被告退还电视墙装修费3218.60元，本院予以支持。4、原告要求被告赔偿其1年的租房损失应否支持。原告未提交证据证明其租房的实际损失。故，该项请求本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条，最高人民法院《关于适用时间效力的若干规定》第二条，最高人民法院《关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、解除原告张军与被告西安我居网通讯科技有限公司签订的《搭配我居软装项目合同书》。二、被告西安我居网通讯科技有限公司自本判决生效之日起十日内退还原告张军装修费34902.75元。三、被告西安我居网通讯科技有限公司自本判决生效之日起十日内赔偿原告张军储物柜柜门返工费2500元。四、被告西安我居网通讯科技有限公司自本判决生效之日起十日内赔偿原告张军电视墙装修费3218.60元。五、驳回原告张军的其余诉讼请求。如果未按本判决所指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2050元、保全申请费1250元（原告均已预交），由被告承担案件受理费1000元、保全申请费500元，合计1500元，与上述付款时间一并给付原告。原告自行负担案件受理费1050元、保全申请费750元，合计1800元。                                                                        如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。  审  判  员    王  琦          二○二一年七月三十日 书  记  员    叶  娟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1