陕西省城固县人民法院民事判决书(2021)陕0722民初1356号原告：某某工程有限公司，住所地深圳市宝安区。法定代表人：康某某,该公司总经理。委托诉讼代理人：董成刚，广东法尔律师事务所律师。委托诉讼代理人：史安娜，陕西云昊律师事务所律师。被告：某某酒店管理有限公司，住所地深圳市罗湖区。    法定代表人：杨某某，该公司总经理。被告：某某酒店管理有限公司某某分公司，住所地陕西省固县。负责人：杨某某，该公司经理。委托诉讼代理人：杨惠明，陕西时代潮律师事务所律师。原告某某工程有限公司与被告某某酒店管理有限公司、某某酒店管理有限公司某某分公司装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序,公开开庭进行了审理，原告某某工程有限公司委托代理人董成刚与被告某某酒店管理有限公司法定代表人、某某酒店管理有限公司某某分公司负责人杨某某及委托代理人杨惠明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。某某工程有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告某某酒店管理有限公司、某某酒店管理有限公司某某分公司支付装修费用人民币593978.23元；2、判令被告某某酒店管理有限公司、某某酒店管理有限公司某某分公司支付利息人民币32668.8元(自2020年1月22日起算，暂计算至2020年12月21日），按年利率6%计算至实际给付时止；3、判令被告某某酒店管理有限公司、某某酒店管理有限公司某某分公司支付违约金29698.9元；3、本案诉讼费、保全费、保全保险费由被告承担。事实和理由：2019年8月6日，原告与被告某某酒店管理有限公司某某分公司签订合同，约定位于陕西省城固县XX路XX段XX居XX号楼XX酒店XX楼精装修工程由原告负责组织实施，工期为60天。2020年1月22日，被告某某酒店管理有限公司某某分公司向原告出具了工程款欠条，被告某某酒店管理有限公司在工程款欠条上盖有公章，欠条明确金额共693978.23元，欠条并明确2020年2月29日前，被告某某酒店管理有限公司、某某酒店管理有限公司某某分公司向原告支付336478.23元，其余工程款357500元平均分为11个月，每月28日付款，如没有支付，按未付款金额的5%支付违约金。截至2020年12月22日，被告仅向原告支付工程款10万元，余款593978.23元没有支付。涉案工程履行完毕后，原告与被告某某酒店管理有限公司、某某酒店管理有限公司某某分公司就涉案工程款项于2020年1月22日达成一致，但其后被告无故拒不支付工程款，现请求依法支持原告诉讼请求。被告某某酒店管理有限公司、某某酒店管理有限公司某某分公司辩称，1、本案装修有两份合同，应当有两个原告，先是与某某工程项目管理有限公司某某分公司签的。2、出具的欠条不是答辩人的真实意思表示，当时工程尚未完工，工程存在质量问题。双方之后进行了重新结算，我方出具的欠条是基于双方施工合同的付款计划。3、工程一直没有进行竣工验收。4、工程总价问题，工程分两部分，样板房和硬件，样板房是协和公司施工，签有合同，合同总额13万元，与某某公司签订的是130万元的合同，施工进行中双方同意进行了变更，价格有变化，2020年10月份双方共同委托某某公司进行了现场勘验和决算，我方认可第三方决算价格。5、本案原告在另一案中，提出某某公司没有装饰装修施工资质，认为本合同属无效合同。6、工程是否完工问题，本案工程没有完工，存在质量问题，原告也是承认的。从双方合同上说，竣工验收是某某公司的主要义务，被告对工程进行试营业，并不表明工程已经进行了竣工验收。最高法院关于审理建设工程合同案件司法解释第13条虽然规定了使用了的工程不能以质量问题进行抗辩，但并不表明工程可以不进行竣工验收。    原告某某工程有限公司为支持其诉求，向本院提交了以下五组证据：第一组：工程款欠条一份，证明被告某某酒店管理有限公司某某分公司欠原告工程款593978.23元的事实，以及被告某某酒店管理有限公司在欠条上盖有公章并承诺承担连带责任的事实。第二组：装修工程合同一份，证明原告与被告某某XX酒店XX城XX酒店装修事宜签订合同的事实。第三组：装修工程合同一份，证明被告某某酒店管理有限公司某某分公司与顺壹公司于2019年5月21日签订某某酒店505样板间装修合同。第四组：发票，证明某某公司开票税率9%，某某公司开票税率3%，被告为少缴税费而要求同某某公司签合同。第五组：微信朋友圈截图，证明某某酒店于2020年1月11日营业。被告某某酒店管理有限公司某某分公司为证明其主张，向本院提交了以下七组证据：第一组：1、某某酒店营业执照复印件、负责人证明、负责人身份证复印件各一份，证明被告基本情况。第二组：1、电子邮件及附件①，证明被告向原告发送确认工程的电子邮件及具体内容；2、原告回复电子邮件及附件②（2020.10.28），证明原告认为先付款，再维修施工；3、原告向被告发送电子邮件③（2020.11.11），证明原告向被告发送代付农民工工资条件；4、电子邮件③附件，证明具体支付农民工工资情况（10人100000元）。第三组：工程施工鉴证单十一份，证明原告并未按期完工，项目工程多次修改，需重新结算。第四组：某某工程项目管理有限公司决算编制说明（2021.1.22），证明原、被告双方委托中介机构对工程项目进行了决算。第五组：鉴定费发票一份，证明被告缴纳鉴定费17027.13元。第六组：代付工人工资的联系函，证明原告法定代表人认可被告支付工人工资10万元。第七组：证人出庭作证证词，证明工程结算是施工单位的义务，而施工单位迟迟不验收情况，被告请第三方来鉴定，施工方派人参与，鉴定报告客观真实。针对原告某某工程有限公司提出的上述证据，被告某某酒店管理有限公司某某分公司发表质证意见如下：对第一组真实性无异议，但不是被告真实意思表示，当时工程尚未完工，且存在质量问题，出具欠条是按原合同付款进度的意思，实际不欠这么多钱。对第二、三、四组证据无异议。对第五组证据真实性无异议，但被告是试营业，不是正式营业。针对被告某某酒店管理有限公司某某分公司提出的上述证据，原告某某工程有限公司发表质证意见如下：对第一、六组证据无异议。对第二组证据真实性无异议，但达不到被告证明目的。工程质量问题跟本案没有关系，施工和维修是两回事情，不能因工程质量问题而拒付工程款。对第三组证据因没有提供原件，不认可，且与本案无关联性。对第四组证据系被告单方委托中介机构，有失公正，不认可，不能作为被告主张的依据。对第五组证据真实性无异议，但与本案无关。对第七组证据因勘查笔录无原告签字，到场两人也没有原告授权委托，某某公司受被告单方委托，鉴定结论原告不认可。经各方当事人举证、质证，本院对双方当事人没有争议的证据依法予以确认。对有争议的证据本院认定如下：对原告提举的第一组证据工程款欠条系被告于2020年1月22日出具的，当时工程已经投入使用，且盖有被告公司印章，有被告法定代表人签名，对原告证明目的应予采信。对原告提举的第五组证据，被告认为试营业不是正式营业，不能认为被告已经接收使用了该工程。本院认为虽然该装修工程未经竣工验收，但发包人擅自使用的，以转移占用建设工程之日为竣工日期，原告的证明目的应予采信。对被告提举的第二组证据中1、2虽然该装修工程未经竣工验收，但发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。对被告提举的第三组证据，因该装修工程虽然未经竣工验收，但发包人擅自使用的，以转移占用建设工程之日为竣工日期，故被告主张原告未按期完工，需重新结算不予支持。对被告提举的第四、五、七组证据，因被告未提交施工方派人参与第三方鉴定事宜的相关证据，勘查笔录无原告方人员签字确认，应当认定系被告单方委托，对原告不产生效力，本院对某某工程项目管理有限公司决算编制说明不予确认。依据上述认定证据和当事人的陈述，本院确认以下法律事实：2019年5月21日，被告某某酒店管理有限公司某某分公司与某某工程项目管理有限公司某某分公司签订《某某酒店样板间及电梯厅走道精装修工程合同》一份，约定由某某工程项目管XX城XX酒店XX、门口走廊及5层电梯厅走道样板间精装修，工程总价款未税价计人民币125658.53元，含税价(税金9%）计人民币136967.79元。工期40天。2019年8月6日，被告某某酒店管理有限公司某某分公司与原告某某工程有限公司《XX城XX酒店XX层室内精装修工程合同》一份，约定由原告某某XX城XX酒店XX层室内精装修，合同工程总价款含税价(税金3%）计人民币1300000元，工期60天(2019年8月5日至2019年10月1日）。合同还就双方各自责任、工程设计变更、工程质量、保修责任、付款及结算方式、违约责任等事项进行了约定。其中付款及结算方式约定：合同签订后3日内，支付合同总价的30%，计390000元；主体工程完成后，支付至合同总价的70%；安装工程等总工程量完成，支付至合同总价的100%。违约责任：如原告未能按本合同约定的工期完工，每延迟一日，原告应向被告支付相当于工程暂定总价款3%的违约金。如被告未能按本合同约定的日期付款，每延迟一日，被告应向原告支付相当于工程暂定总价款3%的违约金。合同签订后，原告组织人员及设备进场施工，2020年1月9日，工程完工。2020年1月11日，XX城XX酒店试营业。2020年1月22日，被告某某酒店管理有限公司某某分公司向原告出具工程款欠条一份，载明：某某酒店管理有限公司某某分公司应于2020年1月15日支付崔某(某某工程有限公司）人工费工程款336478.23元，因酒店投资方资金受限制，现定于2020年2月29日之前支付年前欠款336478.23元；其余工程尾款357500元，按合同协议支付，每月28日之前付款，均分11个月支付。如欠款方未能按本欠条约定的日期付款，则每延迟一日，欠款方应向收款方支付欠款金额5%的违约金。如因欠款方未按时付款，造成工人闹事，产生的一切后果及经济损失由欠款方自行承担。被告某某酒店管理有限公司法定代表人杨某某在欠条上签名，并盖有总公司公章。2020年8月31日被告向原告公司账号转款50000元，2020年9月8日被告向原告公司账号转款50000元。2021年2月2日至2月3日被告代原告支付民工工资100000元。剩余装修工程款493978.23元一直未向原告支付。2020年10月16日，被告某某酒店管理有限公司某某分公司用电子邮件向原告发出工程量确认函，让原告确认未完成工程及不符合约定工程。原告于2020年10月28日回复被告：关于工程量的问题，我司与贵司在年前签订的欠条已确认了工程量，而贵司出现的工程质量问题，因贵司一直未及时支付我司工程款，导致我司无法对工程质量进行维修，并且涉案的酒店已经在投入运营，视为装修工程质量合格，对个别地方的问题，愿意在对方支付工程款后予以修复。2020年10月，被告某某酒店管理有限公司某某分公司委托某某公司XX城XX酒店XX层室内精装修工程及样板间和电梯厅走道精装修工程竣工结算价款进行了计算，并于2021年1月6日作出了《XX城XX酒店XX层室内精装修工程及样板间和电梯厅走道精装修工程决算编制说明》。2021年4月13日，原告诉至本院，要求被告支付装修费用593978.23元、逾期付款利息及违约金等。本院认为，原告某某工程有限公司与被告某某酒店管理有限公司某某分公司签订的《XX城XX酒店XX层室内精装修工程合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应当确认有效。原、被告应当按照合同约定全面履行自己的合同义务。本案中，涉案装修工程虽未完成整体竣工验收，但被告某某酒店管理有限公司某某分公司已于2020年1月11日将涉案装修的酒店投入试营业，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一）》第九条规定“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”，故涉案装修工程的竣工日期应为2020年1月11日。被告某某酒店管理有限公司某某分公司在涉案装修工程完工后于2020年1月22日向原告出具的工程款欠条系双方对工程欠款金额、付款期限、违约责任的确认及重新约定，系当事人真实意思表示，本院应予采信。原、被告就工程欠款达成一致后，被告某某酒店管理有限公司某某分公司应当按照约定时间向原告支付工程欠款，而被告某某酒店管理有限公司某某分公司未向原告支付工程欠款的行为已构成违约，现原告要求被告某某酒店管理有限公司某某分公司按照欠款金额支付5％违约金的请求，符合双方约定及法律规定，本院应予支持。因双方当事人对欠付工程款仅约定了违约金，未约定利息，故原告主张按年利率6%支付工程欠款利息的请求缺乏证据，本院不予支持。被告某某酒店管理有限公司某某分公司关于工程款欠条是基于双方施工合同的付款计划的抗辩意见与事实不符，本院不予采信。因被告某某酒店管理有限公司某某分公司系被告某某酒店管理有限公司分支机构，被告某某酒店管理有限公司对案涉工程欠款依法应当承担给付义务。依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第十四条第一款，《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》第九条第三项、第十四条之规定，判决如下：一、由被告某某酒店管理有限公司、某某酒店管理有限公司某某分公司向原告某某工程有限公司支付装修费用人民币493978.23元。二、由被告某某酒店管理有限公司、某某酒店管理有限公司某某分公司向原告某某工程有限公司支付逾期付款违约金24698.91元（493978.23元×5％）。三、驳回原告其他诉讼请求。上述一、二项给付内容，限本判决生效后20日内履行完毕。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费10363元，减半收取5182元，由原告负担689元，被告负担4493元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省汉中市中级人民法院。    审判员周海来 二〇二一年五月二十六日 书记员 黄  凯  1