浙江省瑞安市人民法院民事判决书（2020）浙0381民初12620号        原告：许某，男，1978年8月21日出生），汉族，住瑞安市。                委托诉讼代理人：肖成飞，浙江知航律师事务所律师。                委托诉讼代理人：钟小燕，浙江知航律师事务所律师。                被告：瑞安市简悦装饰有限公司（统一社会信用代码：91330381MA296DT79P），住所地瑞安市莘塍街道锦阳嘉苑1号楼商铺第三层。                法定代表人：陈某。                破产管理人：浙江海昌律师事务所。                委托诉讼代理人：王叶苗，浙江海昌律师事务所律师。                委托诉讼代理人：谢瑶瑶，浙江海昌律师事务所律师。                被告：郑某，女，1982年4月23日出生），汉族，住苍南县。                原告许某与被告瑞安市简悦装饰有限公司（以下简称简悦公司）、郑某装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年12月2日以简易程序立案后因被告简悦公司无法直接送达（此后简悦公司被本院裁定进入破产清算程序），故依法转为普通程序公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人肖成飞、被告简悦公司的委托诉讼代理人王叶苗均到庭参加诉讼；被告郑某经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。                原告许某向本院提出诉讼请求：1．解除原、被告签订的装修施工合同；2．两被告共同向原告支付违约金100000元；3．两被告支付原告由于延期竣工不能入住使用房屋所支出的租房等合理费用（自2019年9月26日起至房屋装修完毕入住之日止，按每年房租32000元支付原告损失）；4．两被告退还原告未实际装修的装修款（具体金额以评估后确认）；5．本案律师费、诉讼费用由两被告承担。诉讼过程中，原告变更诉讼请求为：1．两被告共同向原告支付违约金100000元；2．两被告支付原告由于延期竣工不能入住使用房屋所支出的租房等合理费用（自2019年9月26日起至竣工之日2021年1月30日止，按每年房租32000元支付原告损失）；3．两被告支付原告为装修的支付款54600元；4．本案律师费、诉讼费用由两被告承担。事实与理由：原告为了装修位于瑞安市仙降的房屋，于2019年5月7日与被告简悦公司签订了《瑞安室内装修施工合同》、于2019年9月26日签订了《室内装修补充协议》以及于2020年6月3日签订了《补充协议》。合同约定，由简悦公司负责施工，工程款共计人民币420000元，《室内装修补充协议》中写明工期期限到2019年12月25日止，后由于简悦公司资金问题又作出《补充协议》，双方约定原告先借款20000元给简悦公司作为周转资金（20000元借款另行主张），并承诺于2020年7月5日前装修完毕。合同签订后原告积极履行了付款义务，但是简悦公司工期延误至今仍未向原告交付符合质量的房屋。由于被告的违约行为造成原告不能入住使用房屋，现在原告租住在文化小区，每年租金32000元。因被告装修工程中存在多处质量问题给原告造成了巨大的经济损失，被告理应承担违约责任。                庭审中，原告补充陈述：原告已自行叫人装修，于2021年1月30日竣工，材料由原告购买。                被告简悦公司答辩称，由于简悦公司已进入破产清算程序，双方合同已无法继续履行。简悦公司未在原告提供的2020年6月3日的《补充协议》上盖章或确认，故原告以该协议约定的违约金100000元主张违约责任，依据不足，应不予支持。另原告未提供租赁合同、租金支付等证据证实其主张的因房屋装修延期竣工导致其在外租房而产生的租金损失。退一步来讲，如原告确实产生了租金损失，根据双方签署的《室内装修补充协议》，约定的装修时间至2019年12月25日，故租金的起算时间应该为2019年12月26日，并且疫情期间要扣除。原告要求简悦公司承担律师费，依据亦不足，应不予支持。另需要说明的是，管理人无法确认原告自行购买的物品是否属于简悦公司的施工范围。管理人接受瑞安法院指定后，通过短信、电话、邮件方式多次联系简悦公司法定代表人和股东，但均未能联系。现原告未提供《瑞安室内装修施工合同》的附件《工程报价单》和图纸，管理人无法确认原告自行购买的物品是否属于简悦公司的施工范围。此外，根据原告提供的收款收据，其已向简悦公司交纳部分工程款294000元，管理人因无任何资料，亦无法明确原告交纳的上述工程款是否已由简悦公司全部物化至装修中。                被告郑某未作答辩。                当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。被告郑某未到庭应诉，又未能提供证据，视为其放弃举证并承担举证不能的法律后果。对于原告与被告简悦公司没有争议的事实和证据，本院经核实予以采信。对于存在争议的事实和证据（后附证据清单），本院认证如下：1．对于原告提供的证据3，被告简悦公司表示《瑞安室内装修施工合同》和《室内装修补充协议》简悦公司管理人未接管到文件资料，真实性由法院确认，《补充协议》没有公司盖章确认，且瑞安市人民法院在审理原告与二被告民间借贷纠纷一案中，已判决驳回了原告对简悦公司的所有诉讼请求；本院认为，在原告庭后已提供相应原件核实的情况下，应由被告承担举证不能的法律后果，故本院对原告提供的《瑞安室内装修施工合同》、《室内装修补充协议》真实性予以确认，《补充协议》没有公司盖章确认，对其关联性不予认可。2．对于原告提供的证据4，被告简悦公司认为管理人未接管到文件资料，真实性由法院确认；本院认为，该证据没有原件予以核实，且原告未提供相应转账记录予以印证，故应由原告承担举证不能的法律后果，本院对上述证据不予认定。3．对于原告提供的证据5，被告简悦公司对其关联性及待证事实存在异议，认为双方合同中未约定律师费；本院庭后经核实，对该证据真实性予以认定，与其相关的诉请将在下文予以处理。4．对于原告提供的证据6，被告简悦公司对其关联性及待证事实均有异议，认为管理人未接管到文件资料，也未联系上公司的法定代表人及股东，且原告未提供《工程报价单》和图纸，无法确认原告自行购买的物品是否属于公司施工范围；本院认为，原告仅提供上述证据证明其支出情况，但是否实际购买、购买后是否用于案涉房屋装修以及是否属于案涉装修合同中约定的报价范围均未提供其他证据予以印证，应由其承担举证不能的法律后果。                根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告许某为了装修位于瑞安市仙降街道的房屋，于2019年5月7日与被告简悦公司签订了《瑞安室内装修施工合同》，双方约定了工程款共计420000元，付款期限等内容；双方于2019年9月26日又签订《室内装修补充协议》一份，约定“工期期限到2019年12月25日止，如未完工或验收不合格的，有权不再支付剩余施工款”等内容。此后，双方因案涉房屋未在约定的期限内装修完毕而发生争议。故此成诉。原告为此支出律师费9000元。                另查明：据已生效的（2020）浙0381民初9651号民事判决书认定的事实记载“被告简悦公司股东为陈某和王某；被告郑某与王某系夫妻关系。……2020年6月3日，被告郑某以被告简悦公司因资金问题导致工期拖延为由要求以简悦公司名义向原告借款2万元，原告与被告郑某签订《补充协议》一份，约定简悦公司向原告借款2万元，被告郑某承担连带保证责任……”；现该判决认为被告郑某以简悦公司作为借款人与原告签订借款合同，简悦公司未在《补充协议》上盖章确认，借款又实际交付给郑某，认定郑某为实际借款人，判决由郑某承担还款责任。                本院认为，原告许某与被告简悦公司之间的房屋装饰装修合同合法、有效；双方均应按照合同约定来全面履行自己的义务。现被告简悦公司未按期完工，确实给原告造成了一定的经济损失。对于原告依据《补充协议》要求二被告共同承担该补充协议中约定的违约金的诉请，由于该补充协议系原告与被告郑某所签订，对被告简悦公司不具约束力，在相关逾期违约金的约定对被告简悦公司无效的情况下，被告郑某亦无需承担连带保证责任，故本院对原告提出的违约金诉请不予支持。另外对于原告主张的因逾期导致的租房费用损失及要求支付原告为装修的支付款，因原告对此未提供充分证据予以印证，应承担举证不能的法律后果，故本院在本案中不予处理，原告与被告简悦公司可另行协商解决或待证据充分后另行起诉。原告主张二被告承担律师费，依据不足，本院不予支持。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：                驳回原告许某的诉讼请求。                案件受理费4394元，由原告许某自行负担（已缴纳）。                如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于浙江省温州市中级人民法院。                    审判长余海瑞            人民陪审员陈利平            人民陪审员朱晓红    二〇二一年七月三十日            书记员戴星            附录：原告许某提供的证据目录            证据1：原告身份证复印件1份；            证据2：被告简悦公司企业信息、被告郑某户籍证明1份；            证据3：《瑞安室内装修施工合同》复印件、《室内装修补充协议》复印件及《补充协议》复印件各1份（庭后提供原件）；            证据4：收款收据复印件2份；            证据5：律师费发票1份（庭后提供原件）；            证据6：收款收据复印件、认购单复印件等共7份（庭后提供原件）。