新疆维吾尔自治区莎车县人民法院民 事 判 决 书（2021）新3125民初1893号 原告：宋石红，男，1972年9月19日出生，汉族，住云南省昆明市西山区。委托诉讼代理人：杨坤，新疆鼎玉铉律师事务所律师。委托诉讼代理人：古丽巴合热木·依明，新疆鼎玉铉律师事务所实习律师。被告：张建伟，男,1973年12月20日出生，汉族，住四川省眉山市彭山区。原告宋石红与被告张建伟建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年6月12日立案后，依法适用简易程序于2021年7月13日公开开庭进行了审理。原告宋石红的委托诉讼代理人杨坤、古丽巴合热木·依明到庭参加诉讼，被告张建伟经本院依法传唤未到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告宋石红诉称：1、请求判令解除原告与被告之间签订的钻探施工承包合同书；2、请求判令被告立即给付原告拖运设备往返拖运费58000元；3、请求判令被告立即给付原告设备停工费72000元；4、请求判令被告立即给付原告工人误工费120000元(即：((2000元/每天8个工人)X60天))；5、请求判令被告立即给付原告工人往返机票18388元。以上一至五项共计268388元；6、本案诉讼费用、财产保全费、保险费由被告负担。事实与理由：原告是昆明人，机器设备及工人均在昆明，2020年5月份原告在工作交流样中看到被告张建伟发的钻探施工的活的消息，5月4日原告与被告张建伟进行了洽谈，双方有意向合作，原告于5月6日从昆明出发，5月10日到达涉案工地,看完工地，双方对签定钻探施工承包合同达成了共识(内容与签订的书面合同相同)，原告按双方谈好的内容和要求返回昆明，准备好设备并请拖车将设备拖运至涉案工地(于2020年5月16日从昆明出发，于2020年5月21日到达涉案工地)，花去拖运费28000元，设备配备的工人包括原告本人共计8人则从5月20日乘飞机出发，于5月21日到达莎车县，因疫情隔离了3天，于5月24日8人到达工地，于5月23日原告与张建伟签订了书面的钻探施工承包合同，合同对工作内容、工作要求、服务质量、费用计算及支付方式、双方的权利义务、合同生效的时间等进行了约定。根据合同约定，合同签订之日即生效，双方应从2020年5月23日开始履行合同，原告按双方合同约定将应准备的设备和工人按时送达到工地，由于被告张建伟的甲方更改施汇方案致使道路、场地没有修整好，致使原告的设备和人员无法到达作业位置(即钻机到不了钻探的位置)，无法施工，被告张建伟口头承诺每人补助所有工人(8人)一天两千元直到开始施工，可原告设备和工人停工两月，无法施工，张建伟却不兑现承诺，原告的工人两月没有收入，也没有生活费，也无回家的路费，闹着向原告索要工资，而原告两月都干不了活，拿什么钱付工人工资，找被告张建伟处理，要求其补偿原告工人停工的工资损失及其他损失，被告张建伟拒绝。综上，原告与被告张建伟签订合同后，原告按时到达施工工地，原告没有违约，因被告张建伟及甲方原因没有修建好到达作业位置的道路，致使原告的设备和人员无法到达指定的位置钻探，无法作业，截止到写诉状时已长达2月之久，多次找被告张建伟协商无果，被告已构成违约，给原告造成了严重的经济损失，而原告的工人因两月没有吃住的费用，闹着要工资，要回家路费，原告也没拿到钱，无钱支付，现原告8人生活十分困难，求路无门，为保护原告的合法权益，依法向法院提起诉讼。被告张建伟辩称：被告张建伟提供书面答辩状一份，被告张建伟于2020年5月23日同原告宋石红签订合同后，其人员和机械随即进场。进场后第二天，被告立即安排挖掘机、装载机等大型机具修路。因施工受阻，导致多次返工，进展缓慢，但被告方考虑到施工队在现场，经过诸多努力，花费巨资，最终于6月底道路修通，修通后多次通知原告宋石红可以施工，但原告宋石红拒不施工，声称先给钱后施工，此举违背合同相关内容，被告张建伟明确予以拒绝。其后，更加恶劣的是，原告宋石红因不履行合同义务而害怕被告方采取应对措施，在未通知被告方现场管理人员，未取得被告同意的情况下于2020年7月中旬带上机具和人员退场，当被告得知其离场的确切消息时，队伍已距施工地点数百公里之外，无法将其追回。原告宋石红公然违背合同法相关规定，严重践踏契约精神，导致被告直接经济损失数十万元（修路费用），间接经济损失上千万元（无法为业主方施工。进而无法提供地质、地层相关数据导致相关工作推迟）。原告宋石红为支持自己的诉讼请求向本院提供以下证据：证据1、钻探施工承包合同书一份（原件质证留存复印件）。证明原、被告于2020年5月23日签订了合同，双方对工作内容、工作要求、勘探服务费用及支付方式、权利义务进行了约定，合同合法有效，合同第五条第2项第（2）点明确约定甲方承担勘探孔位的道路、场地修整、机械搬迁等工作，确保乙方钻机到位勘探；承担乙方钻探设备勘探区搬运工作及其产生的费用。本院对该份证据予以确认。证据2、图片五张。证明原告宋石红班组于2020年7月23日机械设备及人员离开施工工地。因照片无法反映出是原告宋石红班组退场时的情况，本院对该份证据予以确认。证据3、一组证据，证人书写的证明各一份（两份），证人分别是赵某、果某。证明赵某书写的“证明”证明了其两个班组机械设备和人员到莎车县时间为2020年5年21日，车机械设备两套，人员每车8人，共14人，到达的工地是涉案工地，无法工作的原因是甲方的原因，导致无法工作，甲方与原告宋石红口头约定给工作补偿工人工资费和生活费，八人每天2000元，案外人王某的班组是2020年7月12日离开。果某书写的“证明”证明了果某及其原告宋石红一行人及机械设备于2020年5月21日到达莎车县，于2020年5月24日到达了莎车县涉案工地，因甲方更改方案无法施工，甲、乙双方口头约定甲方向乙方及其工人补偿工人工资和生活费每人每天2000元，至能正常施工，证明导致合同无法履行的原因是甲方，违约方也是甲方。因证人未到庭无法对真实性进行核实，本院对于该组证据不予以确认。证据4、一组证据，收据一张（2020年5月24日由拖车人出具的），上海增值税电子普通发票13张（原告宋石红一组8人的机票来的机票及回的三人机票）。证明收据证明拖车人收到了原告宋石红给付的拖车费29000元，往返拖车费用58000元，及宋石红一组8人为完成该涉案工程而来到莎车县所产生的车旅费共计13362元。本院对该证据予以确认。证据5、欠条一张（提供复印件，原件在案外人王永手上）。证明案外人王某是原告与被告张建伟合同中的其中的一个班组。案外人王某的班组是2020年7月12日走的，获得的补偿款是14万元，原告宋石红到达涉案工地，机器和人员于2020年5月24日进场。因被告张建伟技术变更的原因导致案外人王某和原告无法施工。同一个合同的另外一个班组即原告的班组也应当与案外人王某的班组得到同等的待遇，因此原告也应当获得相应的赔偿。案外人王某未到庭无法对该证据的真实性予以核实，本院该份证据不予以确认。被告未到庭未提交证据，未对以上证据予以质证。本院经审理查明：（一）2020年5月23日（甲方）被告张建伟、（乙方）原告宋石红签订钻探施工承包合同书。（二）钻探施工承包合同书第五条第2项第（2）点约定（甲方）被告张建伟承担勘探孔位的道理、场地修整、机械搬迁等工作，确保（乙方）原告宋石红钻机到位勘探；承担（乙方）原告宋石红钻探设备勘探区搬运工作及其产生的费用。本院认为，首先，原告宋石红、被告张建伟于2020年5月23日签订的钻探施工承包合同书系双方当事人的真实意思表示,且不违反法律规定,为有效合同。其次，合同成立后，原告宋石红按双方合同约定将应准备的设备和工人按时送达到工地，由于被告张建伟的甲方更改施汇方案致使道路、场地没有修整好，致使原告的设备和人员无法到达作业位置(即钻机到不了钻探的位置)，无法施工，造成拖延。原告宋石红基于被告张建伟有丧失或者可能丧失履行债务能力而于2020年7月中旬带上机具和人员退场是履行不安抗辩权的行为，因此对于原告宋石红请求被告张建伟给付拖运设备往返拖运费58000元、工人往返机票18388元，合计直接经济损失76388元，本院予以支持。再次，由于至今原告宋石红、被告张建伟签订的合同未进入实际履行阶段，双方以自己的实际行为表明不履行合同，为了防止损失的继续扩大，对于原告宋石红请求解除钻探施工承包合同书，本院予以支持。最后，原告宋石红提交的证人书面证明因证人未到庭无法予以核对无法佐证八人每天2000元的补偿。原告宋石红提交的收据及上海增值税电子普通发票无法证明是因被告的原因而产生的，且原告宋石红提交的案外人王某的欠条与本案不具有关联性。因此，对于设备停工费72000元、工人误工费120000元(即：[(2000元/8个工人每天)X60天]，共计192000元的款项，本院不予以支持。被告张建伟未到庭参与诉讼视为对自己的诉讼权利的放弃，基于此产生的不利后果由其本人承担。综上,依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百六十三条、第五百二十七条、第五百六十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，缺席判决如下：一、依法解除原告宋石红、被告张建伟签订的钻探施工承包合同书。二、被告张建伟于本判决生效后30日内支付原告宋石红76388元（柒万陆仟叁佰捌拾捌元）。三、驳回原告宋石红其他诉讼请求。本案案件受理费2662.91元、保全申请费1862元，合计4524.91元（原告已缴纳），由原告宋石红承担1287.87元，由被告张建伟承担3237.04元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于喀什地区中级人民法院。审  判  员   邵   利   伟二 ○ 二 一 年 七 月 二 十 五 日书  记  员   阿尔孜古丽·热夏提