江苏省连云港经济技术开发区人民法院民 事 判 决 书（2021）苏0791民初391号原告：芦旭，男，汉族，住江苏省连云港市海州区郁洲南路58-32号楼一单元901室。委托诉讼代理人：牟斌，江苏明亮律师事务所律师。被告：连云港禾墅装饰工程有限公司，住所地江苏省连云港市海州区星海湖壹号8号楼1-101门面。法定代表人：戈林甫，该公司执行董事。被告：沙小飞，男，汉族，住江苏省沭阳县李恒镇西河村徐庄组51号。原告芦旭诉被告连云港禾墅装饰工程有限公司（以下简称禾墅装饰公司）、沙小飞承揽合同纠纷一案，本院于2021年2月19日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告芦旭及其委托诉讼代理人牟斌到庭参加诉讼。被告禾墅装饰公司、沙小飞经本院合法传唤未到庭参加诉讼,本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。原告芦旭向本院提出诉讼请求：一、请求判令解除原告与被告1签订的《连云港家庭居室装饰装修工程施工合同》。二、请求判令被告1、2连带向原告返还未施工完毕部分装修款62859.5元及利息(自2020年7月7日起至返还完毕之日止，以62859.5元为本金，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)。三、请求判令被告1向原告支付违约金3万元。四、请求判令被告1、2承担本案诉讼费用。事实与理由：2019年9月30日，原告与被告一签订《连云港家庭居室装饰装修工程施工合同》，被告一为原告名下位于高新区玉兰路1号东方瑞园小区2号楼一单元2701室进行室内装修，合同约定装修费用15万元，工程期限130天，被告二为被告一公司的实际控制人，全程代被告一与原告就装修事宜进行沟通、装修施工并代为收取装修款。2019年10月3日开始施工，被告一、二应于2020年2月10日前施工完毕，至起诉时，被告一、二仅完成部分装修工程，经原告多次催促，被告一、二仍不继续履行合同，已构成根本违约，原告已按被告二要求按时陆续支付装修款14万元，履行合同约定义务，为维护原告合权益，故诉至贵院，请求依法判决。被告禾墅装饰公司、沙小飞经本院合法传唤未到庭参加诉讼，也未提交书面答辩状。本院经审理认定事实如下：2019年9月30日，原告（甲方）与被告禾墅装饰公司（乙方）签订了《连云港家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定由被告禾墅装饰公司为原告位于连云港市高新区玉兰路1号东方××小区×号楼×单元××××室进行装修。上述合同乙方委托代理人“沙飞”，工程设计师为“沙土”，合同约定：工程承包采取包工、包全部材料的方式，装修费用15万元，工程期限130日。违约责任约定：“12.3一方无法继续履行合同的，应当书面通知对方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。12.4甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款，应当向乙方按日支付迟延部分工程款2％的违约金，但累计不得超过工程造价总金额20％，甲方延迟支付超过60日的，乙方有权解除合同。12.5由于乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付工程造价总金额2％的违约金，但累计不超过工程造价总金额的20％。乙方延误工期超过60日的，甲方有权解除合同。双方还就合同的其他事项进行了约定。乙方委托代理人处签名为“沙土”。2019年10月3日，该装饰装修工程开始施工，按照施工合同约定，被告禾墅装饰公司应于2020年2月10日前施工完毕。2019年9月30日、10月1日、10月2日、11月19日、11月20日及2020年7月6日，原告分别向“沙土”支付2万元、2万元、1万元、3万元、2万元、4万元，共计支付“沙土”14万元。原告给付“沙土”上述款项后，原告便无法联系上“沙土”。原告依据被告禾墅装饰公司提供的工程预算表中载明的装修项目明细，经核对，被告禾墅装饰公司已完成部分装修量对应的装修款金额为77140.5元。另查明，禾墅装饰公司系自然人独资的有限责任公司，戈林甫系法定代表人。经原告确认被告沙小飞即是与其签订合同的“沙土”。以上事实有原告当庭陈述，原告提供的《连云港家庭居室装饰装修工程施工合同》、不动产证、微信聊天记录截图14张、连云港禾墅装饰工程有限公司工程预算表、现场照片等证据在案予以证实，本院予以确认。本院认为，原告与被告禾墅装饰公司签订的《连云港家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方当事人应当按照约定全面履行自己的义务。被告禾墅装饰公司收取原告装修款后，未能按约向原告履行装修义务并交付装修房屋，致使原告方签订合同目的不能实现，被告禾墅装饰公司已构成根本违约，原告解除合同的诉求，符合法律规定，本院予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。原告给付被告禾墅装饰公司装修款为140000元，经原告核对及现场照片证实，被告禾墅装饰公司已完成装修工作量对应的装修款为77140.5元，原告要求被告禾墅装饰公司返还未施工完毕部分装修款62859.5元及利息的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。关于原告主张违约金的诉讼请求，依据双方签订的合同约定：由于乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付工程造价总金额2％的违约金，但累计不超过工程造价总金额的20％。原告要求被告禾墅装饰公司给付违约金的诉求，有事实和法律依据，本院依法予以支持。本案与原告签订《连云港家庭居室装饰装修工程施工合同》的主体为被告禾墅装饰公司，合同作为一种债的法律关系，具有主体、内容和责任上的相对性，这一系列请求权仅在合同关系双方成立，该合同的相对方为原告与被告禾墅装饰公司。被告沙小飞作为被告禾墅装饰公司的委托代理人，以被告禾墅装饰公司名义实施的民事法律行为产生的法律后果应由被告禾墅装饰公司承担，对原告要求二被告承担连带责任的诉讼请求，本院依法不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条、第九十七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款的规定，判决如下：一、解除原告芦旭与被告连云港禾墅装饰工程有限公司于2019年9月30日签订的《连云港家庭居室装饰装修工程施工合同》。二、被告连云港禾墅装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告芦旭装修款62859.5元及利息(自2020年7月7日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止)。三、被告连云港禾墅装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告芦旭违约金30000元。四、驳回原告芦旭的其他诉讼请求。案件受理费4963元（原告已预交），公告费800元,由被告连云港禾墅装饰工程有限公司负担,被告于本判决生效后10日内给付原告。如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按双方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时根据国务院《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向江苏省连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。审 判 长  魏 兵人民陪审员  李彩花人民陪审员  韩永敏二〇二一年七月十九日书 记 员  许 婕法律条文及上诉须知附录一、法律条文[一]、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的；(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(五)法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。[二]、《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。[三]、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。二、上诉须知根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院，亦未提出司法救助申请或者申请司法救助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用的通知》第二条的规定，报江苏省连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。