河南省宜阳县人民法院民 事 判 决 书（2021）豫0327民初1358号原告：韦红须，男，汉族，1964年12月13日生，住河南省伊川县。委托诉讼代理人：乔站朝，河南金晖律师事务所律师。代理权限为一般代理。委托诉讼代理人：李明，河南金晖律师事务所实习律师。代理权限为一般代理。被告：董金榜，男，汉族，1963年9月24日生，住河南省商水县。委托诉讼代理人：毕矿立，河南开物律师事务所律师。代理权限为特别授权，即代为应诉、承认、放弃、变更诉讼请求、调查、和解、代收文书、反诉等。委托诉讼代理人：毛淑玉，河南开物律师事务所实习律师。代理权限为一般代理。被告：河南涧桥建筑集团有限公司，住所地洛阳市红山乡小浪底专线2号院，统一社会信用代码91410300727017903P。法定代表人：赵玲，经理。委托诉讼代理人：刘星茹，河南森合律师事务所律师。代理权限为特别授权，即代为答辩、辩论，进行调解、和解，提起反诉或上诉等。委托诉讼代理人：乔玉丽，公司员工。代理权限为一般代理。原告韦红须与被告董金榜、河南涧桥建筑集团有限公司（以下简称涧桥公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年4月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告韦红须及其委托诉讼代理人乔站朝、李明、被告董金榜的委托诉讼代理人毕矿立、被告涧桥公司的委托诉讼代理人刘星茹、乔玉丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告韦红须向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告董金榜支付原告工资款共计64973元及利息,被告涧桥公司在欠付被告董金榜工程款范围内对原告工资款承担连带责任。利息从起诉之日起至工资款付清之日止按银行间同业拆借利率计利息;2、本案诉讼费由被告负担。事实与理由:2013年8月,原告经董社伟介绍为被告董金榜承包被告河南涧桥建筑集团承建的宜阳县莲庄乡盛源小区主体工程中的砌砖工程提供劳务,原告和被告董金榜约定以砌砖劳务单价0.27元/块的价格为被告董金榜提供劳务。直至工程完工后,原告撤离工地。经结算,被告董金榜的工地负责人赵某给原告出具证明一份:“证明:莲庄小区主体砌砖,每层13425×5层+楼顶50000块,合计722125块,单价0.27,计194973元,证明人:赵某”,被告董金榜共应支付原告工资款194973元。现以上工程已完工,被告董金榜在分别支付给原告85000元、40000元后,仍欠原告工资69973元一直未支付。2020年1月,经莲庄乡人民政府协调后,由被告河南涧桥建筑集团法定代表人王某支付给原告工资5000元。截至现在,被告董金榜仍欠原告工资款64973元,至今拒不支付该款项。综上,原告认为,被告拒不支付原告工资款的行为,违反了双方的约定。根据相关法律规定,被告董金榜应支付原告的工资款,被告河南涧桥建筑集团应对欠付被告董金榜工程款范围内对原告的工资款承担连带责任。请贵院查明事实,依法支持原告的诉讼请求。被告董金榜辩称：原告韦红须起诉答辩人应支付其工资款64973元及利息是错误的。答辩人承包了河南润桥建筑集团有限公司承建的宜阳县莲庄乡盛源小区工程的劳务施工,原告有红须为答辩人的砌体班班长,因河南润桥建筑集团有限公司至今来与答辩人结算,答辩人与原告因此也没有进行详细结算。赵某为答辩人后期所聘管理队长但答辩人没有授权赵某可以结算,并且原告所谓的“赵某证明”证明人处所签名是赵瑞并不是赵某,该证明所写内容“每层13425×5层50000,合计722125块”包含了所有砌砖,但直到现在所有的施工洞、架眼、阳台部分的砌砖原告都没有干这些部分应当扣除,所以原告所诉款项包含了未干部分,给原告再支付64973元是错误的,需要答辩人与原告进行算账才能确定。二、答辩人与河南涧桥建筑集团有限公司正就本案工程结算在贵院诉讼中,工程量正在进行鉴定中,该鉴定包含了施工洞、架眼、阳台的砌体部分,只有与河南润桥建筑集团有限公司结算完毕确定了工程量才能与原告结算。综上,答辩人认为原告韦红须的诉求没有按实际情况要求,将原告未施工部分计算在内,有极大的水分依法不应得到支持。被告涧桥公司辩称：一、本案原告与答辩人之间不存在劳务合同关系或者劳动合同关系,应当依法驳回原告的诉讼请求。答辩人与被告董金榜签订《工程施工合同》,被告董金榜做为涉案工程的实际施工人,负责涉案工程主体的劳务施工,答辩人与被告董金榜进行工程结算。答辩人与原告之间未就工程施工签订任何合同,原告主张向董金榜提供劳务,并与董金榜进行过工资结算,系原告与董金榜双方之间的劳务关系,与答辩人无关,被告董金榜作为相对方,应当向原告承担劳务费支付义务。答辩人对原告与董金榜之间的劳务纠纷并不知情,也从未参与过他们双方的工资结算,也未对任何结算进行过签字确认,原告与董金榜之间的劳务关系与答辩人无关,答辩人与原告与之间既不存在任何合同关系,也不存在工程结算关系,原告要求答辩人承担连带清偿责任没有任何事实及法律依据,应当依法驳回原告的诉讼请求。二、原告属于被告董金榜雇佣的劳务人员,不属于法律意义上的实际施工人,无法突破合同相对性,要求答辩人承担连带清偿责任没有任何事实及法律依据,应当依法驳回原告的诉讼请求。原告并非案涉宜阳县莲庄镇盛源小区2#、3#楼工程的实际施工人,不适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条的规定突破合同相对性,答辩人不对原告承担连带付款责任。答辩人仅与被告董金榜于2013年4月15日签订过《工程施工合同》,双方约定:“被告董金榜承包甲方宜阳县莲庄镇盛源小区2#、3#楼,工程内容为主体劳务施工。工程承包范围:包工不包料,甲方提供一切机械设备、电料、工具盒的维修及安装。砌体、钢筋、混凝土模板施工均由乙方董金榜负责。”被告董金榜系本工程的唯一实际施工人,原告与董金榜之间建立的劳务合同关系,与答辩人无关。同一个工程中不可能存在多个实际施工人,因此本案不适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条的规定,不应突破合同相对性,应当由董金榜承担付款责任,原告要求答辩人公司承担连带清偿责任没有任何事实及法律依据。三、原告已经向董金榜支付过涉案工程款,不存在欠付建设工程款的事实,不应当承担付款责任。答辩人已经按照《工程施工合同》约定将涉案工程款支付给被告董金榜,共计1137200元,但由于被告董金榜在施工过程中不断拖延工期,导致涉案工程至今仍未完工。经原告核算,被告董金榜已完成的工程价款为429280元,还应当退回未干工程量及多支付工程款为707920元。答辩人已就该案起诉至宜阳县人民法院,案号为(2021)豫0327民初624号,答辩人不存在欠付董金榜工程款的事实,也不应当承担付款责任。综上所述,原告对答辩人的诉讼请求没有事实和法律依据,请求人民法院依法驳回原告对答辩人的诉讼请求。经审理查明：被告涧桥公司将其承建的莲庄镇盛源小区部分工程交由被告董金榜施工，董金榜将其中的砌砖工程交给原告韦红须施工。后董金榜的管理人员赵某出具《证明》一份，载明“莲庄小区主体砌砖，每层13425×5层+楼顶50000块,合计722125块,单价0.27,计194973元,证明人:赵某”。2020年1月，涧桥公司支付5000元，余款至今未付，原告韦红须在2015年、2017年、2018年、2021年多次信访。本院认为：原告韦红须为被告董金榜施工，董金榜应当支付相应的工程款。关于工程款数额，赵某出具的证明中载明为194973元，韦红须认可已收到工程款130000元，剩余工程款为64973元。原告要求自起诉之日起按银行间同业拆借利率计算利息，不违反法律规定，本院予以支持，自2021年4月21日起至上述款项付清之日止按一年期贷款市场报价利率即年利率3.85%计算利息。被告董金榜辩称原告有部分工程未干，应扣除部分工程款，但未向本院提供证据，本院不予支持。被告董金榜称赵某无权进行结算，且涧桥公司未同其结算，其不能同原告结算的辩解意见不成立，本院不予支持。原告要求被告涧桥公司在欠付工程款的范围内承担连带清偿责任，没有事实和法律依据，本院不予支持。被告董金榜辩称原告的诉讼超过诉讼时效，经查，原告自2015年起多次以到行政职能部门信访的方式主张权利，诉讼时效中断，故该辩解意见不成立。综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告董金榜于本判决生效之日起十五日内支付原告韦红须工程款64973元及自2021年4月21日起至上述款项付清之日止按年利率3.85%计算的利息。二、驳回原告韦红须的其他诉讼请求。如不按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，按日万分之一点七五的利率加付迟延履行期间的债务利息。本案受理费减半收取712元，由被告董金榜承担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省洛阳市中级人民法院。审判员 卫 溪二〇二一年七月十九日书记员 张北改附法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。