湖南省邵阳市双清区人民法院民 事 判 决 书（2021）湘0502民初941号原告：邵阳市双清区天渝美木门经营部，经营场所：湖南省邵阳市双清区建材城二期B区10栋10-11号门面。经营者：封林。被告：湖南华洋智能装饰设计工程有限公司，住所地：邵阳市北塔区康桥名门6#栋1单元0002001室。法定代表人：刘玉娟。委托诉讼代理人：卞良，江苏首诚律师事务所律师。原告邵阳市双清区天渝美木门经营部（以下简称天渝美木门经营部）与被告湖南华洋智能装饰设计工程有限公司（以下简称华洋公司）买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告天渝美木门经营部经营者封林、被告华洋公司特别授权委托诉讼代理人卞良到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告天渝美木门经营部请求本院判令：1、被告华洋公司支付给原告货款7255元，及华洋公司展厅木门四条货款4198元，共计11453元；2、被告华洋公司继续履行“世界御园10-2-2001”订货单、“鸿景佳苑2603-2604”订货单，支付给原告天渝美木门经营部货款8676元；3、被告承担本案诉讼费用。被告华洋公司答辩要点：1、关于“中驰第一城8-1-901货款7255元支付的前提条件是该房业主及答辩人项目经理验收合格后方能支付，被答辩人负责木门安装，现该房木门安装存在诸多问题，被答辩人整改合格验收后，答辩人同意支付货款；2、关于华洋公司展厅木门四条货款4198元，答辩人不同意支付。被答辩人为了销售其木门自愿与答辩人合作在答辩人公司上样供有装修需求的业主选择，该四条木门属于样品，如被答辩人不愿与答辩人再合作，可自行拆除展厅样板门，答辩人仅仅是为被答辩人提供展厅供其展示样品，就该四条木门双方并不成立买卖合同关系，答辩人无义务支付该笔货款。3、关子被答辩人要求答辩人继续履行“世界御园10-2-2001订货单、鸿景佳苑2603-2604订货单，并支付货款8676元，鉴于答辩人分别于2020年12月3日及12月9日向被答辩人发送订货单，由于被答辩人木门材料未到位及安装严重逾期，答辩人于2021年3月18日发函通知被答辩人如木门已经制作完毕，七个工作日内可以安装完毕的，请书面通知答辩人，未能及时通知，视为认可答辩人公司决定，两个工地剩余所有事宜贵公司不去制作及安装，答辩人另行安排其他木门公司制作安装，鉴于被答辩人严重逾期且未按答辩人最后宽限期完成木门制作及安装导致答辩人严重失信于业主，无耐之下答辩人只能选择其他木门公司安装木门，故因答辩人自身违约原因其无权要求答辩人继续履行义务，答辩人也无义务支付对应货款8676元。请人民法院驳回被答辩人其他诉讼请求。查明的事实根据各方当事人的诉辩主张和举证、质证情况，本院确认如下法律事实：1、原告系天渝美品牌木门的销售商，被告因承建装修工程需要向原告订购木门，同时因原、被告合作需要，原告向被告提供了四条样品门在被告展厅展示。2020年11月25日，原告向被告提交“中驰第一城8-1-901”订货单，货款金额为7255元，双方对此均予认可，但被告主张木门有瑕疵尚未支付相应货款。2、被告分别于2020年12月3日、2020年12月9日向原告提交了“鸿景佳苑2603-2604”及“世界御园10-2-2001”两份订货单，2021年1月原告按尺寸做好木门，被告以快过年为由要求原告推迟送货安装。后原告以被告未支付“中驰第一城8-1-901”订货单货款为由未向被告发送“鸿景佳苑2603-2604”及“世界御园10-2-2001”两份订货单木门。3、2021年3月18日，被告向原告发送《工作联系函》，载明：“由于贵公司严重逾期，我公司已严重失信于业主，已面临各业主索赔，两户木门延期情况如下：鸿景佳苑2603-2604木门2020年12月3日发函；世界御园10-2-2001木门2020年12月9日发函；1、以上两个工地木门工期为二十五天，现已严重逾期，为更好的服务客户，维护公司的声誉，经公司研究决定：如贵公司木门已经制作完毕，七个工作日之内可以安装完毕的，请书面通知我公司！未能及时通知，视为认可公司决定！两个工地剩余所有事宜贵公司不去制作及安装，公司另行安排其他木门公司制作安装，因此造成的损失由贵公司全权负责。特此函告”。4、2021年3月23日，被告再次向原告发送《工作联系函》，载明：“由于贵公司两个工地逾期未能及时安装交货，为更好的服务客户，维护公司的声誉，经公司研究决定：解除与贵公司的合作，2个工作日之内拆除展厅样板门，如有问题请书面通知我公司！未能及时通知，视为认可公司决定！因此造成的损失由贵公司全权负责。特此函告”。另查明，因原、被告双方未实际履行“鸿景佳苑2603-2604”及“世界御园10-2-2001”两份订货单，被告已选择其他木门公司安装了这两处房子的木门。判决的理由与结果本院认为，本案系买卖合同纠纷，合法的买卖关系应受法律保护。本案中，1、关于“中驰第一城8-1-901”订货单的认定。双方对货款金额均予认可，但被告抗辩称该木门安装存在诸多问题，原告整改合格验收后，被告同意支付货款，但未提供充分证据予以证实。现原告履行了供货义务，被告应支付对应货款，故对原告起诉要求被告支付“中驰第一城8-1-901”订货单货款7255元的诉讼请求，本院予以支持。2、关于被告公司展厅四条木门的认定。原、被告基于合作关系在被告公司上样供有购买需求的客户选择，该四条木门属于样品，双方对该四条木门的价格及权属无明确的约定，且安装该样品门系原、被告双方为拓展市场的一种广告宣传方式，并非被告一方使用，亦非被告实际购买。现因样品门发生纠纷，原告可将涉案样品门收回，被告无需支付样品门货款，故对原告起诉要求被告支付样品门货款4198元的诉讼请求，本院不予支持。3、关于“鸿景佳苑2603-2604”及“世界御园10-2-2001”两份订货单的认定。因被告已选择其他木门公司进行了安装，该两份订货单客观上已无法继续履行，且被告现对该两份订货单木门的单价不予认可，原告亦未提交双方就木门价格协商一致的证据，也未提交能证明双方交易习惯中价格约定方面的证据，故对原告起诉要求被告继续履行两份订单并支付货款8676元的诉讼请求，本院不予支持。若原告有新证据可另行主张权利。综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百一十条、第五百七十七条、第六百二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、限被告湖南华洋智能装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告邵阳市双清区天渝美木门经营部货款7255元；二、驳回原告邵阳市双清区天渝美木门经营部的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费151元，由原告邵阳市双清区天渝美木门经营部负担97元，被告湖南华洋智能装饰设计工程有限公司负担54元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省邵阳市中级人民法院。审 判 员 李荣军二〇二一年七月二十六日法官助理 姚 威书 记 员 刘文波附相关法律条文：《中华人民共和国民法典》第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第五百一十条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第六百二十六条买受人应当按照约定的数额和支付方式支付价款。对价款的数额和支付方式没有约定或者约定不明确的，适用本法第五百一十条、第五百一十一条第二项和第五项的规定。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。