西安市未央区人民法院民 事 判 决 书（2021）陕0112民初1246号 原告（反诉被告）西安曲江新区（大明宫）福凡家具店。经营场所：西安市未央区。统一社会信用代码92610133MA6UMR965R。经营者陈贤顺，男，1986年XX月XX日出生，汉族，身份证住址：广东省佛山市顺德区XX镇XX路XX巷XX号，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。委托代理人孙伟搏，北京德和衡（西安）律师事务所律师。委托代理人刘晏牟，北京德和衡（西安）律师事务所实习律师。被告（反诉原告）常燕朋，男，1978年10月26日出生，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。被告（反诉原告）赵大鹏，男，1979年4月18日出生，汉族，住河北省遵化市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。共同委托代理人沈磊，北京市盈科（西安）律师事务所律师。共同委托代理人李慧，北京市盈科（西安）律师事务所律师。原告西安曲江新区（大明宫）福凡家具店与被告常燕朋、赵大鹏定作合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，由审判员王琦独任，公开开庭进行了审理。原告委托代理人孙伟搏、刘晏牟，被告常燕朋、赵大鹏及共同委托代理人李慧均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，2019年5月28日，其与渭南临渭区XX酒店（以下简称红斌快捷酒店）经营者常燕朋的合伙人赵大鹏签订《销售合同》，约定被告向其定作家具用于红斌快捷酒店，合同总价42.7万元。合同签订后，其依约于2019年9月上旬为被告配送完全部家具。被告仅支付16.5万元，余款未付。诉请：二被告连带支付货款26.2万元，并以此款为基数，按日计3‰计算，支付未付款违约金7.86万元，合计34.06万元；诉讼费由被告承担。庭审中，原告以增补家具为由，变更诉讼请求为：二被告连带支付货款304045元，并以此款为基数，按日计3‰计算，支付自2020年5月1日暂计算至2020年11月13日的未付款违约金178778.46元，合计482823.46元。违约金计算至欠款付清之日。被告常燕朋辩称，其与被告赵大鹏系合伙人，合伙经营红斌快捷酒店，其系红斌快捷酒店的经营者。合同是原告拟定并与被告赵大鹏签订，其向原告付款14.5万元。原告并无自己的家具厂，而是委托广东明乐家具厂的刘老板到酒店量尺寸，并挪用其支付的货款不给付家具厂，家具厂不发货，至今仍有部分拉手、7个柜子没有送货。且按双方约定运费、搬运费由原告承担，实际均系其承担。由于原告未履行合同，导致家具不能依约配送，酒店无法正常开业，给其造成了经营损失。其就此提起反诉。被告赵大鹏辩称，其与原告签订合同，约定原告一个月内将家具配送至红斌快捷酒店。但原告未在合同约定的期限内送货，导致红斌快捷酒店无法正常开业，给其造成的损失应予赔偿。其就此提起反诉。反诉原告常燕朋、赵大鹏诉称，2019年春，其需要对红斌快捷酒店进行重新装修，反诉被告多次到酒店测量尺寸，并承诺只要定金到位，不足一个月即可配送。其遂与反诉被告签订家具供应合同，并向反诉被告支付定金14.5万元。基于对反诉被告的信任，其将酒店开业时间定于2019年8月初，并反复催促反诉被告供货。但反诉被告不仅迟延供货，且交付的家具存在质量问题，尺寸规格不符，不得不进行维修和返工，酒店延期至10月才勉强开业，给其造成酒店房租、员工工资及营业收入等各项损失。家具的运费、搬运费应由反诉被告承担，其已代付，应由反诉被告给付其。反诉诉请：反诉被告赔偿其逾期交货造成的各项损失共计34万元；反诉被告支付二次返工费及维修费共计5万元，支付未交付家具款7千元；反诉被告支付其代付的搬运费3300元；诉讼费由反诉被告承担。反诉被告辩称，截至2019年7月28日反诉原告未要求其配送家具。反诉原告在2019年8月1日催问货物配送情况时，其于2019年8月8日前已将家具配送到位，不存在逾期交付。此外，合同明确约定家具配送是在合同签订后1个月后交付，之所以这么约定是因为反诉原告仍在对酒店进行硬装，家具进场时间无法准确估算。故，反诉原告控诉其逾期交付不存在事实基础。反诉原告已自认应由其本人承担运费，而销售合同中没有对搬运费的约定。结合本案事实，其承担家具加工和安装，家具配送到位后，不再另外产生搬运费。根据家装惯例，如果搬运费没有约定，应由买受人承担。反诉原告所诉返工、维修以及床屏等问题，系反诉原告现场变更家具的要求而导致调整。反诉原告之前要求床屏是4联和2联的开关，现场临时提出5联开关，才导致增加9套增补家具。其已在合理范围内就维修和部分返工承担了费用，不存在该部分费用。综上，反诉原告的诉请没有事实基础和法律依据，应依法予以驳回。经审理查明，2019年5月28日，原告（乙方、供货单位）与被告赵大鹏（甲方、订货单位）签订《销售合同》及“报价单汇总”，约定甲方向乙方订购家具，用于红斌快捷酒店，总价42.7万元，不含运费、不含税金；合同签订后即支付定金14.5万元，余款28.2万元在货物安装完毕验收合格后在2020年5月之前支付完毕，每次支付金额不少于3万元；合同签订后收到定金一个月后交货；乙方所交付产品、型号、规格、质量不符合合同规定的，应视家具具体情况予以修理或更换，并自行承担因修理、更换而造成的损失和费用；若乙方因自身原因未能如期交付货物，须按合同总价的5%与累计延误天数相乘之款项赔偿甲方；甲方未按规定的金额和时间向乙方支付货款，每逾期支付一天，应承担应付未付金额3‰的逾期违约金。被告赵大鹏于2019年5月22日向原告转款7.5万元，合同签订当日转款7万元，已经向原告付清了定金14.5万元；被告于9月24日支付货款2万元，以上合计付款16.5万元。被告赵大鹏自2019年7月4日开始询问原告家具制作完成的情况，7月15日后催促原告发货。原告于2019年8月7日配送第一批家具到货，8月27日第二批到货，9月25日最后一批家具到货。期间，被告要求增补了部分家具。因被告对原告提交的价值42045元增补家具，以及被告反诉其自行找人二次返工及维修产生费用5万元等事宜产生争议，本院要求双方进行现场确认。2021年5月21日，双方确认增项中窗套板5291元，15台洗手台柜10986.6元，增补9个床屏费用819元，7个电视柜立柜1400元，床头柜铁架10080元，把手和角码等配件1000元，被告已经支付的二次返工及维修费3.5万元，以上合计64576.6元，由原告承担，自原告总货款中扣减。庭审中，原告同意从总货款469045元（合同总价42.7万元+增补价42045元）中扣减双方确认的扣减金额64576.6元，再减去被告已经支付的16.5万元，明确诉讼请求为：被告常燕朋支付家具款242423.4元，并按日计3‰计算，承担自2020年5月1日至货款付清之日的违约金；被告赵大鹏承担连带责任。被告提交如下证据：1、2014年8月18日的《租赁合同》，证明其经营的红斌快捷酒店租赁商业用房，租赁期限3年，自2014年8月26日至2017年8月25日，年租赁费平均517680元。因原告迟延交货，给其造成2个月的房屋租赁费损失12万元。2、酒店2019年10月至12月的报表，包括利润表、营业收入表、员工工资表等，证明原告迟延交货2个月，给其造成营业损失14万元，酒店员工工资损失8万元。上述两项合计34万元。遂明确反诉请求为：反诉被告承担其房屋租赁、营业损失、人员工资损失合计34万元。另查明，红斌快捷酒店系由被告常燕朋于2013年7月19日注册登记的个体经营实体，被告常燕朋系个体经营者。被告常燕朋与被告赵大鹏系合伙关系，合伙经营红斌快捷酒店。现被告常燕朋已注销了红斌快捷酒店，但是酒店仍由二被告继续经营。上述事实，有《销售合同》、“报价单汇总”，转款凭证，微信记录截图，双方同意减免家具费笔录，房屋《租赁合同》，酒店2019年10月至12月的报表，利润表、营业收入表、员工工资表等证据，以及各方当事人陈述在卷佐证。本院认为，原告与被告赵大鹏平等自愿签订的《销售合同》，系双方真实意思表示，内容与法不悖，应为有效。被告赵大鹏向原告订购家具用于红斌快捷酒店，被告常燕朋与被告赵大鹏系合伙关系，合伙经营该酒店。故，原告要求二被告承担责任，本院应予支持。二被告应承担共同责任。双方已经确认自原告总货款469045元中扣减64576.6元，再减去被告已经支付的16.5万元后，被告实际尚欠原告239468.4元，此款应由被告给付原告。关于供货时间，合同约定收到定金一个月后交货。被告于2019年5月28日付清了定金，应于2019年6月28日之后供货，但未约定供货的截止时间，该供货时间约定不明。双方的微信记录显示，被告自2019年7月15日开始催促原告配送家具，原告第一批家具的配送时间是8月7日。原告在被告催货20天后供货，已构成违约，要求被告承担逾期付款违约金，本院不予支持。原告于8月27日、9月25日为被告配送完家具，配送期间，被告要求原告增补家具。故，原告因增补家具导致的迟延时间责任不应由原告单方承担。被告反诉主张原告赔偿其房租、营业损失以及员工工资损失合计34万元，非合同约定的直接损失。而被告未按合同约定时间向原告付款，亦构成违约。且双方在对增补家具、被告自行二次返工及维修等事宜进行确认时，以及被告迟延支付货款给原告造成损失等事项，原告已经承担了相应的违约责任。故，被告的反诉请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百二十条、第二百六十三条，最高人民法院《关于适用时间效力的若干规定》第二条，最高人民法院《关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告常燕朋、赵大鹏自本判决生效之日起十五日内给付原告西安曲江新区（大明宫）福凡家具店家具款239468.4元。二、驳回原告西安曲江新区（大明宫）福凡家具店的其余诉讼请求。三、驳回被告常燕朋、赵大鹏的反诉请求。如果未按本判决所指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8542元（原告已预交），由被告承担4892元，与上述付款时间一并给付原告。原告自行负担3650元。反诉费3599.5元（被告已预交），由被告自行负担。                                                                        如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。审  判  员    王  琦    二○二一年六月三十日 书  记  员    叶  娟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1