西安市未央区人民法院民 事 判 决 书（2021）陕0112民初4876号 原告（反诉被告）西安市高陵区鹿慧建设工程有限公司(原名：西安市高陵区建筑工程公司)。住所地：西安市高陵区鹿苑街道北街12号。统一社会信用代码91610117221127566L。法定代表人马永群，总经理。委托代理人苏小军，陕西邦维律师事务所律师。委托代理人王崇望，陕西邦维律师事务所律师。被告（反诉原告）西安富瑞达酒店管理有限公司。住所地：西安经济技术开发区凤城一路8号御道华城A座5楼505室。统一社会信用代码91610132081025540B。法定代表人张辉，执行董事兼总经理。委托代理人王治平，陕西海普睿诚律师事务所律师。委托代理人孙蕾，陕西海普睿诚律师事务所实习律师。原告西安市高陵区鹿慧建设工程有限公司（以下简称鹿慧公司）与被告西安富瑞达酒店管理有限公司（以下简称富瑞达公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，由审判员王琦独任，公开开庭进行了审理。原告鹿慧公司委托代理人苏小军，被告富瑞达公司委托代理人王治平、孙蕾到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告鹿慧公司诉称，被告将承包的盛龙广场2号地3号楼的土建及安装工程分包给其施工，其于2017年3月进场，2017年11月15日竣工，并于当月底递交结算材料。2018年4月26日通过审计，确认其施工工程总造价为614万余元，被告支付了部分工程款，余款未付。诉请：被告富瑞达公司支付工程款及利息暂计110.7万元（利息暂计算至起诉之日，主张至被告实际付清之日）；诉讼费由被告承担。    被告富瑞达公司辩称，其与原告鹿慧公司签订的施工合同明确约定，由原告鹿慧公司先行向其开具发票。原告未能按要求提供增值税普通发票，其有权拒绝支付该进度款。截止目前，原告鹿慧公司尚未向其开具合规发票，基于先履行义务抗辩权，其有权拒绝支付该笔款项。合同还明确约定，剩余20%工程尾款，工程竣工决算后一年内其向原告支付15%，其中80万元为期两年无息支付，剩余总工程款的5%作为质保金期限2年（无息），待两年保修期满后30日内支付4%（不计息），剩余1%为防水质保金期限5年，到期满后30日内一次性无息付清。本案建设工程施工合同的附件1工程质量保修书第2条约定，质量保证期自工程竣工验收合格之日起2年。涉案工程至今尚未竣工验收合格，因此原告起诉的工程质保金尚未到期，其中1%防水保证金，保证期限为5年，没有到达约定付款期限，付款条件未成就。反诉原告富瑞达公司诉称， 2016年4月5日，其与反诉被告鹿慧公司签订《恒基金座项目工程施工合同》，约定其将盛龙广场部分土建及安装工程发包给反诉被告鹿慧公司；反诉被告应按其要求提供4套竣工资料，在申请每一笔进度/结算/决算付款前，开具增值税普通发票。反诉被告鹿慧公司未按要求提供增值税普通发票，其有权拒付工程款。2018年11月1日，其与反诉被告鹿慧公司签署《决算证书》，决算总价包含所有变更签证费用，审定总额为6143022.98元。现反诉被告鹿慧公司尚欠其5057150.05元的增值税普通发票，尚未提交竣工验收资料。反诉诉请：反诉被告鹿慧公司向其开具5057150.05元的增值税普通发票；反诉被告鹿慧公司按合同要求向其提供4套竣工验收资料；诉讼费由反诉被告承担。反诉被告鹿慧公司辩称，其同意开具发票，也随时可以开具发票，但不能先开具发票。因为反诉原告富瑞达公司已被列入失信名单，其履行不安抗辩权，要求反诉原告富瑞达公司先付款。反诉原告富瑞达公司所述竣工验收资料，其已全部提交。根据其提交的结算审核报告显示，已经明确工程进行了审核，足以证明竣工资料已经提交。经审理查明，2016年4月5日，原告鹿慧公司（乙方）与被告富瑞达公司（甲方）签订《恒基金座项目工程施工合同》，约定：甲方将位于西安市未央区盛龙广场B 区，未央路80号的恒基金座项目工程，以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收等承包方式分包给乙方施工；工程内容：甲方指定该项目所有土建和安装内容；承包范围：工程内容中工程界限的所有内容；乙方按甲方要求提供4套竣工资料（省表格式）；合同总价款暂定为8724364.95元，其中土建总价暂定为4360561.6元（决算时依清单为依据，按实际发生量工程总造价的91%据实结算），安装包死价为4363803.35元；结算方法：工程竣工后，按合同约定将所有结算资料提交甲方审核，乙方报送的原始结算资料包括：结算书封面、结算书目录、编制说明、《工程结算申请表》等。结算工程后，乙方应将结算确认书报送甲方，并按结算确认书数值全额开具发票；乙方按甲方要求提供4套竣工资料（省表格式）；付款方式：剩余20%作为工程尾款，工程竣工决算完成后一年内甲方向乙方支付15%，其中80万元为期两年无息支付，剩余总工程款的5%作为质保金期限两年（无息），待两年保修期满后30日内支付4%（不计息），剩余1%为防水质保金期限五年，到期满后30日内一次性无息付清，付款方式为转账或支票；乙方在申请每一笔进度/结算/决算付款前（3日），开具增值税普通发票，乙方未能按甲方要求提供增值税普通发票，甲方有权拒绝支付进度款。原告鹿慧公司进场施工，于2017年11月9日交付工程，工程已投入使用。2018年5月2日，被告富瑞达公司委托陕西尚勤建设项目管理有限公司作出《恒基金座项目工程结算审核报告》，审核结果显示恒基金座项目工程送审造价为7931813.97元，审定造价为6143022.98元。2018年11月1日，原告鹿慧公司（乙方）与被告富瑞达公司（甲方）签订《决算证书》，双方就涉案工程进行最终决算，审定金额为6143022.98元，已支付252万元，余款为3623022.98元。另查明，2019年12月20日，西安市高陵区建筑工程公司更名为鹿慧公司。2019年，原告鹿慧公司将被告富瑞达公司诉至本院，要求被告富瑞达公司支付已到期工程款1744418.38元及利息。被告富瑞达公司反诉要求原告鹿慧公司支付电梯使用费、电费；支付逾期完工违约金。经本院（2019）陕0112民初13572号和西安市中级人民法院（2020）陕01民终8007号民事判决，判令被告富瑞达公司支付原告鹿慧公司工程款1835871.83元；原告鹿慧公司给付被告富瑞达公司电梯使用费24万元，支付逾期完工违约金37万余元。2020年，原告鹿慧公司将被告富瑞达公司诉至本院，要求被告富瑞达公司支付已到期工程款80万元；支付工程质保金307151.15元及利息。本院作出（2020）陕0112民初3349号民事判决，认定涉案工程的竣工决算日期为2018年11月1日；《恒基金座项目工程施工合同》约定，剩余20%作为工程尾款，工程竣工决算完成后一年内甲方向乙方支付15%，其中80万元为期两年无息支付，剩余总工程款的5%作为质保金期限两年（无息），待两年保修期满后30日内支付4%（不计息），剩余1%为防水质保金期限五年，到期满后30日内一次性无息付清。因此，80万元工程款及工程质保金的付款条件均尚未成就。遂判决驳回了原告鹿慧公司的诉讼请求。庭审中，原告鹿慧公司明确诉讼请求为：被告富瑞达公司支付工程欠款80万元，支付工程质保金307151.15元，合计1107151.15元，并按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，以80万元为基数，承担自2020年11月1日至欠款付清之日的利息；以307151.15元为基数，承担自2020年12月1日至欠款付清之日的利息。被告富瑞达公司对欠付工程款80万元，此款的到期付款日为2020年11月1日；工程质保金307151.15元，合计欠款1107151.15元的事实没有异议，唯提出合同约定80万元工程款不计利息；质保金于工程竣工验收后两年到期在30天内付款，现在工程未经验收合格，付款条件不成就。上述事实，有《恒基金座项目工程施工合同》，《恒基金座项目工程结算审核报告》，《决算证书》，（2019）陕0112民初13572号、（2020）陕01民终8007号、（2020）陕0112民初3349号民事判决书等证据及双方当事人陈述在卷佐证。本院认为，原、被告签订的《恒基金座项目工程施工合同》已经生效判决认定有效。生效判决同时认定，涉案工程的竣工决算日期为2018年11月1日，被告关于工程未经验收合格，付款条件不成就的抗辩，本院不予采信。关于原告主张的80万元工程款，按合同约定，此款于工程竣工决算完成后一年内被告向原告为期两年无息支付。即被告应于2020年11月1日向原告支付此款，逾期不付，已构成违约。按合同约定5%质保金待两年保修期满后30日内不计息支付4%，剩余1%为防水质保金期限五年，到期满后30日内一次性无息付清。故工程质保金307151.15元的4%为245720.92元已经达到付款条件，被告应于2020年12月1日前向原告支付此款，逾期不付，构成违约。剩余1%质保金61430.23元，付款条件未成就，原告要求支付，本院不予支持。双方于2018年已结算完毕，足以证明原告已经向被告提交了竣工验收资料。被告反诉要求原告向其提供竣工验收资料，本院不予支持。原告以被告被列入失信名单为由，未依约为被告开具发票，亦构成违约。被告要求原告为其开具5057150.05元的增值税普通发票，依法有据，本院予以支持。合同约定，原告在申请每一笔进度/结算/决算付款前（3日），开具增值税普通发票，未能按被告要求提供增值税普通发票，被告有权拒绝支付进度款。被告未依约付款，不是原告不为被告开具发票的理由。故，原告要求被告承担未付款利息，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条，最高人民法院《关于适用时间效力的若干规定》第二条，最高人民法院《关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告西安富瑞达酒店管理有限公司自本判决生效之日起十日内给付原告西安市高陵区鹿慧建设工程有限公司工程款80万元，工程质保金245720.92元，合计1045720.92元。二、原告西安市高陵区鹿慧建设工程有限公司自本判决生效之日起十日内为被告西安富瑞达酒店管理有限公司开具金额为5057150.05元的增值税普通发票。三、驳回原告西安市高陵区鹿慧建设工程有限公司的其余诉讼请求。四、驳回被告西安富瑞达酒店管理有限公司的其余反诉请求。如果未按本判决所指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费14763元（原告已预交），由被告承担，与上述付款时间一并给付原告。反诉费2.36万元（被告已预交），由原告承担，与上述付款时间一并给付被告。                                                                        如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。   审 判 员    王  琦    二○二一年七月七日 书 记 员    叶  娟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1