宁夏回族自治区泾源县人民法院民事判决书（2021）宁0424民初8号原告：银川盛业永安劳务有限公司。统一社会信用代码：91640106670400134A。法定代表人：孔某。委托诉讼代理人：吴某，系北京中银（银川）律师事务所律师，代理权限：特别代理。被告：马某，宁夏泾源县人，住泾源县。原告银川盛业永安劳务有限公司(以下简称永安公司)与被告马某劳务合同纠纷一案，本院于2020年9月8日作出（2020）宁0424民初211号一审民事判决书，后原告永安公司不服该判决上诉至固原市中级人民法院，固原市中级人民法院经审理后于2020年11月20日作出（2020）宁04民终1120号民事裁定书，裁定撤销宁夏回族自治区泾源县人民法院（2020）宁0424民初211号民事判决，发回宁夏回族自治区泾源县人民法院重审。本院于2021年1月4日立案受理，后适用普通程序另行组成合议庭公开开庭进行了审理。原告永安公司委托诉讼代理人吴某到庭参加诉讼，被告马某经本院公告送达无正当理由未到庭。本案现已审理终结。原告永安公司向本院提出诉讼请求（当庭变更）：1、请求被告马某返还超付的劳务费63024元；2、本案诉讼费由被告承担。事实及理由：2018年7月1日，原、被告签订《劳务分包合同书》，约定由原告将位于泾源县荷花新城二标段工程24#、25#、26#中的砖砌体、一次性混凝土浇筑、室内室外抹灰、屋面、楼梯踏步及平台地面和楼地面工程的部分劳务承包与被告。同时对单价及付款方式等相关内容进行了约定。合同签订后，被告仅事实完成了部分劳务，原告向被告支付了劳务费。截止2020年1月14日，经双方确认，被告完成的面积为17152.6平米，依据合同约定及被告实际施工情况，经原告计算，被告实际完成工程量的劳务费为1074133.54元，根据合同约定工程竣工验收合格25日内支付95%，剩余5%作为质量保证金，保质期满后扣除质保期内产生的费用后2月内一次性支付剩余款项。原告在2020年1月14日之前已向被告支付劳务费1056700元，后原告又于2020年1月14日之后分二次向被告支付了179369元，共计向被告支付劳务费1236069元，按照合同约定支付95%的情况下，被告已超付劳务费121676元，即便在需要支付全款的情况下，原告也超付劳务费63024元。现原告起诉要求被告退还多支付的劳务费。原告围绕其诉讼请求，向法庭提交证据：1、《劳务分包合同书》1份；2、结算单2张；3、宁夏第一建筑公司第一分公司结算单2张；4、通知1张；5、罚款通知书2张、罚款单8张；6、收条1张；7、中国工商银行业务回单（付款）39张、微信截图3张、记录单2张；8、（2020）宁0424民初1702号民事判决书1份。被告马某经本院公告送达，无正当理由未到庭，亦未向本院提交书面的答辩意见和证据。经本院审核，原告向法庭提交的证据均来源合法、内容真实，与本案有关联性，应当予以认定。本案经审理认定事实如下：2018年7月1日，原、被告双方签订劳务分包合同，约定原告将其承建的泾源县荷花新城二标段工程24#、25#、26#楼中的砖砌体、抹灰、二次混凝土浇筑、屋面工程除防水贴砖外所有工程（含女儿墙抹灰）、楼梯跑步及平台地面、楼地面工程的劳务分包与被告。承包单价按建筑面积计算，分别为砌体28元/㎡，内外墙抹灰、楼梯及屋面45元/㎡、二次结构砼5元/㎡，楼地面及补洞8元/㎡，植筋3元/㎡，安全文明施工4元/㎡，机械辅材、小型工具、劳保用品、差旅费用2元/㎡，利润8元/㎡，房屋、水电费1元/㎡，职工保险1元/㎡，配合费2元/㎡。付款方式为合同范围内工程量在全部完工后25日内支付被告80%工程进度款，竣工验收合格后25日内支付所完成单项工程量价款的95%，余下5%作为质量保证金，质保期满后扣除质保期内所产生的费用2个月内一次性支付给被告剩余工程款。双方还对具体承包工作内容即承包要求，保证金，安全生产、安全事故处理及环保要求，质量和工期要求，违约责任等其他内容进行了约定。后被告按照合同约定及口头约定实际组织工人进驻工地进行施工。施工过程中，经宁夏第一建筑公司第一分公司（发包方）检查发现因被告施工的部分工程存在建材浪费较大、楼层垃圾多等有损文明施工的现象，对被告进行了口头、书面警告，并对原告进行了罚款、扣款等处罚措施。2020年1月14日，经原、被告双方结算并签字确认，被告共计完成的24#、25#、26#、27#、28#工程面积为17152.6㎡，按照合同约定的计价标准被告应得的劳务费为1078269.59元。双方对利润、配合费、安全文明施工费、补洞、罚款等项目未达成一致。截止2019年12月11日，被告共计收到原告支付的劳务费1057600元,其中包含原告代被告支付的农民工医疗费3万元，被告向原告出具收条一张。2019年12月11日原告又向被告支付劳务费1万元。2020年1月22日经原告与被告及宁夏第一建筑有限公司第一分公司协商，宁夏第一建筑有限公司第一分公司以转账方式向被告雇佣的工人直接支付农民工工资共计151488元。现原告起诉请求由被告退还超付的劳务费。本院认为，本案争议焦点为：1、被告与原告之间形成何种法律关系；2、原告的主张是否成立。对于焦点1，本案中，原告将其承包的泾源县荷花新城二标段工程24#、25#、26#、27#、28#楼中的砖砌体等工程项目中的劳务分包与无相应资质的被告施工，并签订《劳务分包合同书》，被告按照约定实际组织工人进驻工地进行施工，且原告与被告对完成的工程量已据实结算，参照《中华人民共和国建筑法》第二十九条第三款“禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包”及《最高人民法院关于审理建设工程纠纷案件适用法律问题的解释法释〔2004〕25号）》第四条“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效”之规定，原告将案涉工程劳务部分违法分包与原告的行为无效，应认定原告为违法分包人，被告为实际施工人，故本案案由应确定为劳务合同纠纷。对于焦点2，结合被告已完成了双方约定的部分工程量且经双方据实结算并确认的事实，参照《解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”之规定，原告负有向被告支付案涉工程劳务费的义务，依据双方在合同中对劳务费支付方式的约定及双方签字确认的工程项目结算单，原告在不扣除质量保证金的情况下应向被告支付的劳务费数额为1078269.59元。而根据被告向原告出具的收条及被告在原一审中对宁夏第一建筑有限公司第一分公司直接向被告雇佣的农民工支付工资事实的认可，经计算原告实际已向被告支付劳务费1219088元（1057600元+10000元+151488元）。现原告提出其向被告已支付劳务费1057600元中的3万元系代被告支付的农民工医疗费，因需另案起诉，在本案中请求从总支付的劳务费数额里予以扣减及其于2019年12月11日向被告支付的劳务费1万元，亦不向被告主张返还的意见，该请求系原告依法行使其诉讼权利，本院对该请求予以支持，故经对以上两项扣减后，被告实际收到原告支付的劳务费为1179088元。因原告实际支付劳务费（1179088元）已超出被告应得的劳务费（1078269.59元），超额支付的数额为100818.41元，原告现主张由被告退还的数额为63024元，本院对该数额予以确认，故原告主张由被告退还超额支付劳务费的请求，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告经本院公告送达无正当理由未到庭，应视为其放弃参加诉讼进行陈述、举证、质证、辩论等权利，应自行承担不利的法律后果。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《最高人民法院关于审理建设工程纠纷案件适用法律问题的解释法释〔2004〕25号）》第二条、第四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：由被告马某于本判决生效后十五日内一次性向原告银川盛业永安劳务有限公司返还超付的劳务费63024元；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1375.6元，由被告马某负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区固原市中级人民法院。审判长 马 艳人民陪审员 李长青人民陪审员 杨新民二〇二一年七月二十三日书记员 杨满红附：本判决书适用的法律条款1、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。2、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。3、《最高人民法院关于审理建设工程纠纷案件适用法律问题的解释》第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。第四条承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。4、《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，后者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。