青海省格尔木市人民法院   民事判决书   （2021）青2801民初1575号   原告：格尔木长润劳务服务有限公司，住所地青海省格尔木市柴达木路76号2栋3单元102室，统一社会信用代码916328015950461117。   法定代表人：张昭润，总经理，身份证号XXX。   委托诉讼代理人：郑淑蓓，青海岿然律师事务所律师。   委托诉讼代理人：王安峰，青海岿然律师事务所律师。   被告：西藏海硕石化有限公司，住所地青海省格尔木市藏青工业园区A区4#楼113室，统一社会信用代码91540000MA6TEY4WOR。   法定代表人：苟小防，经理，身份证号XXX。   委托诉讼代理人：巴旭前，男，1986年4月20日生，汉族，山东省东营市人，户籍所在地东营市，西藏海硕石化有限公司经理，住青海省格尔木市藏青工业园厂区，身份证号XXX。   原告格尔木长润劳务服务有限公司与被告西藏海硕石化有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年5月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人郑淑蓓，被告委托诉讼代理人巴旭前到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   格尔木长润劳务服务有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付拖欠原告的工程款1337835.09元；2.判令被告对欠付工程款1337835.09元按同期贷款市场报价利率计算支付自2019年12月30日至2021年4月30日的逾期利息68675.53元，自2021年4月30日至款项清偿之日的逾期利息；3.请求被告承担本案的诉讼费、保全费、担保费。在诉讼过程中，原告明确第3项诉讼请求保全费为5000元，担保费为担保保险费3900元。事实和理由：原、被告于2019年4月22日签订一份《工程施工合同》，约定原告为被告平整厂区场地，工程款354831.1元，原告开具部分发票并交付被告；于2019年5月30日签订一份《工程施工合同》，约定原告为被告施工厂区罐区及围墙工程，工程款621708.4元，原告开具全部发票并交付被告；于2019年6月15日签订一份《工程施工合同》，约定原告为被告施工办公房、消防水池及泵房工程，工程款1365828元，原告开具部分发票并交付被告；于2019年6月28日签订一份《工程施工合同》，约定原告为被告施工地磅房、油泵房及大门值班室等12项工程，工程款1241095.90元，原告开具部分发票并交付被告；于2019年9月18日签订一份《工程施工合同》，约定原告为被告施工厂区内水泥地坪及围墙工程，工程款1128566元，原告开具部分发票并交付被告；于2019年12月25日签订一份《工程施工合同》，约定原告为被告施工厂区新增办公房、路沿石及罐区等工程，工程款1173913元，原告开具部分发票并交付被告。被告在《海硕石化工程验收单》中确认上述工程均质量合格，原告对局部存在的裂缝已全部修复。上述工程均为原告包工包料施工，总工程款5885942.4元，被告已支付4548107.31元，剩余1337835.09元未支付，对未支付部分原告向被告仅提供了200000元的增值税发票是因为被告提出需要进一步核对工程价款，所以原告未开具剩余的发票，但被告仅是在拖延时间，致付款条件不能成就，庭审中在被告委托诉讼代理人认可剩余工程款数额1337835.09元后，原告立即将剩余发票开具，但被告委托诉讼代理人不收取。原告不具有建设资质，但上述工程均予以验收合格，被告应当支付剩余工程款及逾期付款利息。   西藏海硕石化有限公司辩称，对原告提交的六份《工程施工合同》及付款申请的真实性均认可。被告对原告施工的工程均已验收合格，但原告对油罐区防火墙局部的裂缝没有修复。认可原告施工的所有工程总价款为5885942.4元，被告已经支付原告4548107.31元工程款，尚欠原告工程款1337835.09元属实，但原告在开庭前只提供其中200000元的增值税发票，被告同意支付该200000元的工程款。原、被告的账目已经核对完毕，当时由于原告没有交税及发票开超的原因，未能向被告开具剩余的增值税发票，不存在被告拖延时间的情况，剩余工程款未达到被告支付其工程款的条件，被告也不存在逾期付款的事实，所以不同意支付原告剩余工程款及逾期付款利息。被告委托诉讼代理人不知道被告是否同意支付原告剩余工程款，不同意当庭收取原告提供剩余工程款的增值税发票。同意按照法律规定承担案件受理费，不同意承担原告主张的保全费及担保保险费。   经本院审理认定事实如下：2019年4月22日原、被告签订一份《工程施工合同》，约定由原告平整被告厂区场地，每平方米6.5元，工程量以完工后实际测量为准；原告进场施工后2天内被告支付工程款100000元，工程验收合格后被告支付80%的工程款（含预付款），2019年10月底前被告支付10%工程款，2019年12月底被告支付剩余10%工程款；工程验收合格后，根据实际工作量原告需在5个工作日内开具全额增值税发票给被告。2019年5月13日原告向被告提出《付款申请》，载明平整厂区地坪54589.4平方米，申请被告支付施工款354831.1元的80%，扣除预支100000元，申请支付183864元。   2019年5月30日原、被告签订一份《工程施工合同》，约定原告为被告施工厂区罐区基础及围墙工程，围墙每米580元，工程量以现场测绘为准，罐区基础工程固定价370000元；预付工程款150000元，验收合格后15日内付款至总合同的70%，发票开具全部合同额后付款至总合同额的80%，2019年12月30日前付款至合同额90%，剩余10%工程款为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题被告全额支付给原告；原告根据付款进度开具增值税专用发票。2019年8月21日原告向被告提出《结算明细清单》，载明施工围墙433.98米，施工款251708.4元；油罐基础施工款370000元，申请被告支付。   2019年6月15日原、被告签订一份《工程施工合同》，约定原告为被告施工厂区办公房、消防水池及泵房工程，工程款固定价1365828元；工程主体完工后工程款预付总合同50%，验收合格后15日内付款至总合同的30%，开具全部发票付总合同额的10%，剩余10%工程款为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题被告全额支付给原告。原告根据付款进度开具增值税专用发票，被告在收到原告开具的当期发票前有权拒付工程款。2019年10月21日原告向被告提出《付款申请》，载明工厂区办公室、消防水池及泵房项目已完工，申请被告支付工程款1365828元的30%，即409748.4元。   2019年6月28日原、被告签订一份《工程施工合同》，约定原告为被告施工地磅房、油泵房及值班室等工程，工程款固定价1241095.90元，工程完工后付合同价款70%，验收合格后15日内开具发票付合同价款的20%，剩余10%工程款为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题被告全额支付给原告。原告根据付款进度开具增值税专用发票，被告在收到原告开具的当期发票前有权拒付工程款。2019年11月22日原告向被告提出《申请》载明厂区地磅房、油泵房及大门值班室等工程已完工，要求支付工程款1241095.90元的70%即868767.13元。   2019年9月18日原、被告签订一份《工程施工合同》，约定原告为被告施工厂区内水泥地坪及围墙项目工程，水泥地坪浇筑砼厚度0.25米每平方米130元、砼厚度0.20米每平方米110元，围墙每延米300元，工程量按实际测量计算，工程完成总工程量90%款预付总合同50%，验收合格后15日内付款至总合同的30%，开具全部合同额发票后付总合同额的10%，剩余10%工程款为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题被告全额支付给原告。原告根据付款进度开具增值税专用发票，被告在收到原告开具的当期发票前有权拒付工程款。2019年11月22日原告向被告提出《申请》，载明厂区内水泥地坪及围墙项目工程款1128566元，要求被告支付70%即789996.2元。   2019年12月25日原、被告补签一份《工程施工合同》，约定原告为被告施工新增办公房、路沿石及罐区等工程，工程款合计1173913元，工程完工后付总合同80%，验收合格后15日内，原告开具全部合同额发票后付总合同额的10%，剩余10%工程款为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题被告全额支付给原告。原告根据付款进度开具增值税专用发票，被告在收到原告开具的当期发票前有权拒付工程款。原告向被告提出《申请》，载明新增办公室、路沿石及罐区等工程已经完工，工程款合计1173913元，要求被告支付70%即821739.1元的工程款。   2019年12月26日被告在《海硕石化工程验收单》中确认上述工程均质量合格，注明厂区围墙、油罐区防火墙局部有裂缝，需维修，注明办公楼房部有裂缝。   另查明，本案进行诉前财产保全，原告产生保全费5000元及提供保全担保保险费3900元。   本院认为，承包人未取得建筑施工企业资质签订的建设施工合同无效。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。原告主张自2019年4月22日至12月25日期间与被告陆续签订六份《工程施工合同》，对此被告均予以认可；原告认可其包工包料对上述工程进行施工，原告不具备建筑施工企业资质，对此被告知情，故原、被告签订的案涉《工程施工合同》均系无效合同；原告提交2019年12月26日被告盖章确认的《海硕石化工程验收单》可证实原告施工工程经被告验收质量均为合格，故原告可以参照与被告签订的合同主张工程款。原告主张上述合同工程款共计5885942.4元，被告已支付其中4548107.31元，剩余1337835.09元尚未支付，对此被告均予以认可，本院予以确认。双方合同约定原告提供增值税发票为被告付款的条件，被告以原告仅向其提供1337835.09元工程款中200000元的增值税发票，未提供剩余工程款的增值税发票为由，拒绝支付剩余工程款；双方对原告未提供剩余1137835.09元增值税发票的原因各执一词，在庭审之日被告委托诉讼代理人认可尚欠原告工程款数额1337835.09元后，原告即日开具剩余工程款的增值税发票欲向其交付，但被告委托诉讼代理人不予收取，故本院确定该时被告付款的条件成就，故原告主张被告支付工程款1337835.09元的理由成立，本院予以支持。按上述确定被告付款条件成就的时间，被告在此之前不存在逾期付款的事实，故原告主张被告对欠付工程款1337835.09元支付逾期利息的理由不能成立，本院不予支持。原告申请诉前财产保全，应当向法院提供相应的担保，原告选择以向保险公司投保的方式提供担保，由此产生的保险费3900元无权主张由被告承担，对该主张本院不予支持。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项，第二条；《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款，第一百四十二条及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条第一款、第二款之规定，判决如下：   一、被告西藏海硕石化有限公司支付原告格尔木长润劳务服务有限公司工程款1337835.09元，于本判决生效之日起十日内付清；   二、驳回原告格尔木长润劳务服务有限公司的其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费17458.6元，减半收取计8729.3元及诉前财产保全费5000元，共计13729.3元（原告格尔木长润劳务服务有限公司已预交），由原告格尔木长润劳务服务有限公司负担案件受理费309.04元，由被告西藏海硕石化有限公司负担案件受理费8420.26元及诉前财产保全费5000元，于本判决生效之日起七日内向本院交纳。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院。   审判员 冯珍珍   二〇二一年七月二十九日   法官助理 姜亚红   书记员 刘 婕