北京市第二中级人民法院民 事 判 决 书(2021)京02民终10034号上诉人（原审原告）：山东晟宁康医疗用品有限公司，住所地山东省德州市乐陵市开元路81号。法定代表人：段洪升，经理。委托诉讼代理人：陈国升，山东胜券律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：北京元化后裔中医药研究院（有限合伙），住所地北京市丰台区四合庄路2号院2号楼3层307。执行事务合伙人：东方孝德文化产业有限公司（委派李源为代表）。委托诉讼代理人：杨彦伟，男，北京元化后裔中医药研究院（有限合伙）员工。上诉人山东晟宁康医疗用品有限公司（以下简称晟宁康公司）因与被上诉人北京元化后裔中医药研究院（有限合伙）（以下简称元化后裔研究院）买卖合同纠纷一案，不服北京市丰台区人民法院(2021)京0106民初6675号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年7月8日立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用第二审程序，由审判员独任审理。本案现已审理终结。晟宁康公司上诉请求：1.撤销一审判决第三项，依法改判元化后裔研究院按照每天3380元、自2020年4月21日至实际返还货款之日向我公司给付违约金；2.撤销一审判决第五项，依法改判元化后裔研究院向我公司给付诉讼责任保险费13500元；3.维持一审判决第一、二、四项。事实和理由：一审判决适用法律不当。一审法院认可元化后裔研究院按照中国人民银行同期活期存款利率标准支付利息，明显错误。涉案合同约定每逾期一日供货，卖方按照订货合同总价值的的0.1%向买方支付违约金，如果一审法院认为双方约定的违约金过高，我公司可以放弃2020年4月21日至2020年8月12日期间50万元货款的违约金，按照338万元货款主张违约金。银行同期活期存款利率与银行同期贷款利率差别十分悬殊。根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条、《合同法》第一百一十四条第二款规定，法院在认定违约金是否过分高于主张的损失时，应当考虑合同履行后守约方的可得利益。涉案合同的标的物为防疫物资，又是在疫情期间所签订，如果元化后裔研究院及时履行交付货物的义务，我公司可得利益远远大于约定的违约金，这是企业同行的一般认知。没有企业可以用活期存款利率借到流动资金，一审法院如此判决将会导致元化后裔研究院长期占用我公司货款，不符合法律维护公共交易诚信、公平的原则。综上，一审判决适用法律错误，请求二审法院依法改判。元化后裔研究院辩称，同意一审判决，不同意晟宁康公司的上诉请求，请求二审法院驳回上诉，维持原判。晟宁康公司向一审法院起诉请求：1.判令解除晟宁康公司、元化后裔研究院于2020年4月10日签订的《产品购销合同》；2.判令元化后裔研究院退还晟宁康公司货款338万元，并给付违约金434560元（自2020年4月21日至2020年8月12日，按照合同总价款388万元的0.1%计算），元化后裔研究院自2020年8月13日起至实际返还货款之日止，按照每天3380元继续向晟宁康公司给付违约金；3.案件受理费、保全费、诉责保险费由元化后裔研究院承担。一审法院认定事实如下：2020年4月10日，元化后裔研究院（供方）与晟宁康公司（需方）签订合同编号为20200410的《产品购销合同》，合同约定：一、供方向需方供货中石化体系医用无纺布（熔喷布）10吨，产品型号BFE99（医用）25g/m2-175mm，单价为38.8万元/吨，货款合计388万元；六、供货时间：自需方交付预付款之日起7日内由供方安排物流发货或乙方到指定地点自提；八、违约责任：需方交付预付款后，供方超出合同约定时间逾期供货的，则视为供方违约，每逾期一日卖方则按照订货合同总价值的0.1%向买方支付违约金，如逾期超过10日供方仍未向需方供货，需方有权单方面解除本合同，供方退还需方采购款，并按照订货合同总价值的1%向卖方追究违约责任。2020年4月13日，晟宁康公司向元化后裔研究院转账388万元。2020年4月13日，元化后裔研究院向各采购单位发送《告知函》，函件载明：因国家已经将熔喷布定位为战略物质，现该产品的流通须符合以下条件，请各单位按照下表明细，配合把相关资料提交，并附《申购企业备案清单》。2020年4月21日，元化后裔研究院向各采购单位发送《告知函》，函件载明：因政策的重大调整，目前熔喷布市场全国性的整顿，导致相关交易全部暂停。接上级单位通知发货周期将会延长，从即日起自愿延长发货时间7天及以上的单位，收函后请盖贵单位公章回复是否能够接受延期交付。2020年4月22日，晟宁康公司向元化后裔研究院回函，同意合同编号20200410所购货物延期7天交货。2020年5月18日，元化后裔研究院向晟宁康公司发送《告知函》，函件载明：2020年5月17日发熔喷布属于厂家调配错误所引起的误发，已经责令生产厂方退回。并即日起三天内发出符合国家标准的BFE99级产品，并在5月底之前完成。2020年5月21日，晟宁康公司向元化后裔研究院发送《退款申请》，因元化后裔研究院没有履行合同发货，要求退还货款388万元。2020年6月2日，元化后裔研究院向晟宁康公司发送《回复函》，载明：2020年5月22日退款申请事宜已收悉，现由于本单位款项已经支付给生产单位，本单位正在积极协调退款中，预期七个工作日内可以退款完成，退款完成后即时可以退还贵单位全部货款。贵单位提出的违约金事宜我单位已经收悉，需要法务审核法律依据协调处理。2020年8月12日，元化后裔研究院通过军田物业管理有限公司账户向晟宁康公司退还货款50万元。后元化后裔研究院未能退还剩余货款，引发诉讼。另，晟宁康公司曾就本案事实提起诉讼并申请对元化后裔研究院名下财产采取保全措施，晟宁康公司支出诉讼财产保全责任保险费用13500元，法院于2020年11月10日作出（2020）京0106民初28218号民事裁定书，晟宁康公司支付财产保全费用5000元，因晟宁康公司未按时交纳诉讼费用，该案按撤诉处理。一审法院认为，根据已查明的事实，晟宁康公司与元化后裔研究院签订《产品购销合同》合法有效，双方均应依约履行。晟宁康公司已依约支付合同总货款388万元，元化后裔研究院未能依约向其交付相应货物，亦同意退还全部货款，现晟宁康公司请求退还剩余货款338万元的请求，具有事实与法律依据，法院予以支持。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。当事人主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。晟宁康公司与元化后裔研究院在《产品购销合同》中约定供方应在需方支付预付款七日内安排发货，供方逾期超过十日仍未供货的，需方有权单方面解除合同。晟宁康公司于2020年4月13日向元化后裔研究院全额支付货款，后元化后裔研究院未在合同约定期限内按时发货，故晟宁康公司有权单方解除合同。晟宁康公司于2020年5月21日向元化后裔研究院发起退款申请即视为不再继续履行合同，作出解除合同的意思表示，元化后裔研究院亦回函同意退款，故双方签订的《产品购销合同》于2020年5月21日解除。按照合同约定，每逾期一日供货，卖方按照订货合同总价值的0.1%支付违约金，合同解除后需退还全部采购款，并按照订货合同总价值的1%承担违约责任。经核算，元化后裔研究院应支付晟宁康公司2020年4月21日至2020年5月20日逾期供货违约金116400元及合同解除违约金38800元。当事人一方不履行合同义务，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。元化后裔研究院抗辩晟宁康公司主张的违约金过高，考虑疫情的政策调整一定程度上影响合同履行，晟宁康公司未就其损失进行举证，现元化后裔研究院同意按照中国人民银行同期活期存款利率标准支付晟宁康公司2020年5月21日至付清之日的利息及案件受理费、保全费，法院对此不持异议。晟宁康公司主张超过前述法院确认违约金部分的请求，法院不予支持。晟宁康公司主张的诉讼财产保全责任费用非必须支出费用，亦无合同依据，法院对此不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十六条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条之规定，一审法院于2021年4月判决：一、山东晟宁康医疗用品有限公司与北京元化后裔中医药研究院（有限合伙）签订的编号为20200410的《产品购销合同》于2020年5月21日解除；二、北京元化后裔中医药研究院（有限合伙）于判决生效之日起十日内退还山东晟宁康医疗用品有限公司货款3380000元；三、北京元化后裔中医药研究院（有限合伙）于判决生效之日起十日内给付山东晟宁康医疗用品有限公司违约金155200元及利息损失（自2020年5月21日起至2020年8月12日止，以3880000元为基数，按照中国人民银行同期活期存款利率标准计算；自2020年8月13日起至实际付清之日止，以3380000元为基数，按照中国人民银行同期活期存款利率标准计算）；四、北京元化后裔中医药研究院（有限合伙）于判决生效之日起十日内给付山东晟宁康医疗用品有限公司保全费5000元；五、驳回山东晟宁康医疗用品有限公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二审中，各方当事人均未提交新证据。本院对一审法院查明的事实予以确认。本院认为，经查，一审法院依据双方合同约定，确定元化后裔研究院应支付晟宁康公司2020年4月21日至2020年5月20日的逾期供货违约金及合同解除违约金数额均并无不当，本院予以确认。关于利息损失的认定，经查，一审法院系考虑疫情的政策调整一定程度上影响合同履行，晟宁康公司未就其损失进行举证，且元化后裔研究院同意按照中国人民银行同期活期存款利率标准支付晟宁康公司相应利息，故一审法院根据上述情形，按照中国人民银行同期活期存款利率标准计算利息损失。本院经审查认为，一审法院认定及处理均符合法律规定及本案的实际情况，并无不当。晟宁康公司要求元化后裔研究院按照每天3380元、自2020年4月21日至实际返还货款之日向其公司给付违约金的主张缺乏充分事实及法律依据，本院不予采信。另查，晟宁康公司主张的诉讼财产保全责任费用非必须支出费用，亦无合同依据，故本院对其该项上诉请求不予支持。综上所述，晟宁康公司的上诉请求不能成立，本院予以驳回；一审判决正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费3674元，由山东晟宁康医疗用品有限公司负担（已交纳）。本判决为终审判决。审 判 员 李明磊二〇二一年七月二十六日法官助理 黄 骏书 记 员 黄雅楠