湖南省长沙市望城区人民法院民 事 判 决 书（2021）湘0112民初4581号原告：陈好，女，汉族，住长沙市望城区。被告：长沙鼎点工程设计有限公司，住所地长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道57号奥克斯广场商业及2、3、4栋10026。法定代表人：杨叶翔。原告陈好与被告长沙鼎点工程设计有限公司（简称鼎点公司，下同）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年6月16日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告陈好到庭参加诉讼，被告鼎点公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告陈好向本院提出诉讼请求：1、依法裁决被告未履行装修合同义务，解除装修合同，请求被告偿还原告前期支付用于真人桥家园8栋2301室装修费用中，被告未施工款项合计金额24000元整；2、要求被告支付违约金20000元整；3、诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告于2021年4月8日与鼎点公司签订装修合同，原告分别于3月31日交付定金5000元，2021年4月7日支付第一笔装修款43000元，2021年5月4日支付第二笔装修款29600元，共计77600元，给被告用于真人桥家园8栋2301室工地的装修。2021年4月8日，被告开始对原告房屋装修。房屋柜子完工、腻子刮了两遍、走石膏线后工地长时间停工，于2021年6月10日从装修公司员工处得知，装修期间被告经营不善，导致资金链断裂，到被告公司发现人去楼空且无法联系公司法人。基于以上事实，被告行为严重违约，为维护合法权益，原告诉至法院，请求判如所请。被告鼎点公司未予答辩。本院经审理认定事实如下：2021年4月7日，原告陈好（甲方）与被告鼎点公司（乙方）签订《装修合同》，约定乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程，工程地址真人桥家园8-2301，工期90天，开工时间2021年4月8日，竣工时间2021年7月8日，合同价款80000元整。合同第七条约定，合同签订当日甲方付款48000元，泥工验收当日付款29600元，竣工验收当日付款2400元；第八条约定，合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的30%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。该合同附件有预算模板，包括装修项目、工程量、材料等。合同签订后，原告陈好按鼎点公司要求于2021年3月31日付款5000元，2021年4月7日付款43000元，于2021年5月4日付款29600元。被告鼎点公司收到款项后均出具了收据，但其完成部分工程项目后即离场，亦未向原告退还装修费，故此成讼。庭审时，原告向本院陈述，案涉房屋水电、木工、泥工均已完工，油漆工进场后，房屋刮了两遍腻子，已走完石膏线，其余项目均未做。同时，原告提交了未完工项目明细单，并列出各分项金额，未完工项目金额为23757元。上述事实，有《装修合同》、收据、微信聊天记录、装修工地图片及庭审笔录在卷佐证，足以认定。本院认为，陈好与鼎点公司签订的《装修合同》系双方真实意思表示，且约定的内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，双方应当严格依约履行。首先，关于合同解除问题。合同签订后，陈好已向鼎点公司实际支付装修款77600元，但鼎点公司在完成部分装修项目后即停工，且一直未复工，亦未和陈好协商妥善处理后续事宜。装修工程迄今尚未施工完毕，鼎点公司的行为属于不履行合同主要义务的违约行为，现陈好主张解除合同，符合法律规定，本院予以支持。经查，陈好在向本院提起诉讼前并未书面通知鼎点公司解除合同，本院于2021年6月25日将起诉状副本送达鼎点公司，故案涉合同自2021年6月25日起解除。其次，关于装修款退还问题。陈好已支付装修款77600元，但鼎点公司在泥工完工并收到原告支付的29600元装修款后，未继续完成施工项目，导致陈好合法权益受损，其行为违背诚信的基本原则，构成根本违约，应当退还部分已付工程款。虽陈好主张的鼎点公司未完工项目款项系根据市场行情进行估算，但经本院审查，其主张的金额具有合理性，陈好亦陈述款项已实际发生，且鼎点公司在陈好提起诉讼后，拒不到庭参加诉讼，未对陈好的诉讼请求提出抗辩，亦未提交证据证明已履行了装修房屋义务或返还装修款的义务，应承担举证不能的不利后果。本院对陈好主张的未完工项目款项予以认可，依此确定鼎点公司应退还陈好装修款23757元。最后，关于违约金问题。双方在合同约定中约定，合同履行期间擅自解除合同方应按合同金额的30%作为违约金付给对方，陈好主张违约金20000元，但未提交证据证明其具体损失情况，考虑到鼎点公司未依约完成合同义务，确已给陈好造成一定损失，且陈好在庭审过程中自愿将违约金调减为2000元，该金额符合客观实际，本院予以认定。综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百六十三条、第五百六十五条、第五百六十六条、第五百八十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、原告陈好与被告长沙鼎点工程设计有限公司于2021年4月7日签订《装修合同》自2021年6月25日起解除；二、被告长沙鼎点工程设计有限公司于本判决生效后十日内退还原告陈好装修款23757元并支付违约金2000元；三、驳回原告陈好的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费900元，因适用简易程序减半收取450元，由被告长沙鼎点工程设计有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  杨剑波二〇二一年七月十三日书记员  李林雪附相关法律条文：《中华人民共和国民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。第五百六十五条当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除；通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。第五百六十六条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事人另有约定的除外。主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任仍应当承担担保责任，但是担保合同另有约定的除外。第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。