安徽省宣城市宣州区人民法院民 事 判 决 书（2021）皖1802民初3145号原告：崔安祥，男，1969年6月1日出生，汉族，住安徽省宣城市宣州区。委托诉讼代理人：龚明余，安徽宣辉律师事务所律师。被告：宣城易宇装饰有限公司，住所地安徽省宣城市宣州区。法定代表人：张鹏。被告：张鹏，男，1992年7月20日出生，汉族，住安徽省宣城市宣州区。原告崔安祥与被告宣城易宇装饰有限公司、张鹏装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年5月11日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告崔安祥的委托诉讼代理人龚明余到庭参加诉讼，被告宣城易宇装饰有限公司、被告张鹏经本院传票传唤无正当理由未到庭。本案现已审理终结。原告崔安祥向本院提出诉讼请求：1、被告宣城易宇装饰有限公司立即给付所欠原告人民币27000元,并自2021年2月1日起按银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率给付逾期付款利息损失至实际付款日止；2、被告宣城易宇装饰有限公司支付原告违约金5625元（125000元×万分之五×90天）；3、被告张鹏对上述诉请承担连带清偿责任；4、本案诉讼费用由两被告共同承担。事实与理由：2020年6月28日,原告为了家庭住房装修,委托宣城易宇装饰有限公司对购买的位于贝林和苑14-905室住房进行室内装修,并于当日支付了1万元装修定金。2020年7月16日,双方正式签订了《易宇装饰施工合同》,双方在该合同中约定:开工日期为2020年7月20日,工期为90天,工程造价含乙方采购附件材料及设备在内为125000元,等等。合同还约定:因乙方责任不能按期开工或中途无故停工或质量问题返工,影响工期,工期不得顺延,如拖延工期每拖误一天,乙方应向甲方支付合同总造价的万分之五作为违约金。合同签订生效后,宣城易宇装饰有限公司自7月20日进场装修,但施工进度缓慢,期间却一直催要原告支付工程款,原告出于信任,在施工期间提前向宣城易宇装饰有限公司支付了119500元工程款。然,合同约定90天工期届满后,却仍有大量工程未完工,同时诸多应当由宣城易宇装饰有限公司负责采购配置的家用设备也一直拒不采购。期间原告多次催促但一直无进展,随后不久宣城易宇装饰有限公司便彻底停工。2021年1月19日,原告找到法定代表人张鹏,其表示剩余未完工工程及未采购的设备己无力继续履行,并根据实际履行部分的工程量(含己采购的家用设备),其确认多收了原告未完工部分的工程款为27000元,并承诺于2021年1月底前返还原告。后期至,被告拖延拒还。综上,原告认为,宣城易宇装饰有限公司未按合同约定履行施工义务,己构成违约,理应按合同约定承担违约金,且多收取的工程款在承诺返还时也应当及时返还。另查,张鹏是宣城易宇装饰有限公司唯一自然人股东,其至今不能证明该公司财产独立于其个人财产,故张鹏理应对公司债务承担连带清偿责任。宣城易宇装饰有限公司、张鹏未到庭，亦未提交书面答辩状及证据材料。原告围绕诉讼请求依法提交了装饰施工合同、欠条，本院组织当事人进行了证据交换。本院经审查，对上述证据的真实性、合法性、关联性均予以认定。本院经审理认定事实如下：2020年7月16日，崔安祥与宣城易宇装饰有限公司签订《装饰施工合同》，将家庭居室装饰工程交由宣城易宇装饰有限公司施工，合同约定了工程内容，工程价款125000元，工期约定为90天，另约定“因乙方责任不能按期开工或中途无故停工或质量问题返工，影响工期，工期不得顺延。如拖延工期每拖误一天，乙方应向甲方支付合同总价的万分之五作为违约金”、“出现纠纷双方积极协商。单方终止合同视为违约，应给予对方合同额或剩余工程款的百分之二十的违约金，作为单方终止合同而给对方造成的经济损失”。施工过程中，崔安祥共向宣城易宇装饰有限公司支付119500元工程款。但合同约定的工期届满后工程未完工。2021年1月19日，经双方结算，宣城易宇装饰有限公司的法定代理人张鹏向崔安祥出具欠条一份，载明：“易宇装饰张鹏欠贝林14#905崔安祥人民币27000元，大写贰万柒仟元整。于本月月底前支付”。另查明，宣城易宇装饰有限公司系自然人独资公司，法定代表人为张鹏。本院认为，崔安祥与宣城易宇装饰有限公司签订的《装饰施工合同》依法成立并生效，双方均应按合同约定履行自己的义务。宣城易宇装饰有限公司未按约定完成施工，后出具欠条确认多收崔安祥工程款27000元，并约定了给付期限，应按期限及时履行给付义务，未按期履行的，应依法支付逾期付款利息损失。故对崔安祥要求宣城易宇装饰有限公司支付欠款27000元及逾期付款利息损失的诉讼请求，本院予以支持。其次，宣城易宇装饰有限公司未按合同约定完成施工，应依约承担违约责任。结合双方关于违约责任的约定，本院对崔安祥要求宣城易宇装饰有限公司支付违约金5625元的诉讼请求予以支持。再次，宣城易宇装饰有限公司系张鹏独资的一人有限责任公司，其未举证证明公司财产独立于股东自己的财产，应当对公司债务承担连带责任。故对崔安祥要求张鹏对宣城易宇装饰有限公司应承担的债务承担连带清偿责任的诉讼请求，本院予以支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十三条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第五十三条、第六十三条、第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告宣城易宇装饰有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告崔安祥欠款27000元及利息损失（自2021年2月1日起至实际给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、被告宣城易宇装饰有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告崔安祥违约金5625元；三、被告张鹏对上述债务承担连带清偿责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费减半收取计308元，由被告宣城易宇装饰有限公司、张鹏负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于安徽省宣城市中级人民法院。审判员 张 蓓二〇二一年七月二十九日书记员 胡雅慧附：法律法规《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国公司法》第五十七条一人有限责任公司的设立和组织机构，适用本节规定；本节没有规定的，适用本章第一节、第二节的规定。本法所称一人有限责任公司，是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。第六十三条一人有限责任公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计。第六十四条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。安徽省宣城市宣州区人民法院民 事 判 决 书（2021）皖1802民初3145号原告：崔安祥，男，1969年6月1日出生，汉族，住安徽省宣城市宣州区。委托诉讼代理人：龚明余，安徽宣辉律师事务所律师。被告：宣城易宇装饰有限公司，住所地安徽省宣城市宣州区。法定代表人：张鹏。被告：张鹏，男，1992年7月20日出生，汉族，住安徽省宣城市宣州区。原告崔安祥与被告宣城易宇装饰有限公司、张鹏装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年5月11日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告崔安祥的委托诉讼代理人龚明余到庭参加诉讼，被告宣城易宇装饰有限公司、被告张鹏经本院传票传唤无正当理由未到庭。本案现已审理终结。原告崔安祥向本院提出诉讼请求：1、被告宣城易宇装饰有限公司立即给付所欠原告人民币27000元,并自2021年2月1日起按银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率给付逾期付款利息损失至实际付款日止；2、被告宣城易宇装饰有限公司支付原告违约金5625元（125000元×万分之五×90天）；3、被告张鹏对上述诉请承担连带清偿责任；4、本案诉讼费用由两被告共同承担。事实与理由：2020年6月28日,原告为了家庭住房装修,委托宣城易宇装饰有限公司对购买的位于贝林和苑14-905室住房进行室内装修,并于当日支付了1万元装修定金。2020年7月16日,双方正式签订了《易宇装饰施工合同》,双方在该合同中约定:开工日期为2020年7月20日,工期为90天,工程造价含乙方采购附件材料及设备在内为125000元,等等。合同还约定:因乙方责任不能按期开工或中途无故停工或质量问题返工,影响工期,工期不得顺延,如拖延工期每拖误一天,乙方应向甲方支付合同总造价的万分之五作为违约金。合同签订生效后,宣城易宇装饰有限公司自7月20日进场装修,但施工进度缓慢,期间却一直催要原告支付工程款,原告出于信任,在施工期间提前向宣城易宇装饰有限公司支付了119500元工程款。然,合同约定90天工期届满后,却仍有大量工程未完工,同时诸多应当由宣城易宇装饰有限公司负责采购配置的家用设备也一直拒不采购。期间原告多次催促但一直无进展,随后不久宣城易宇装饰有限公司便彻底停工。2021年1月19日,原告找到法定代表人张鹏,其表示剩余未完工工程及未采购的设备己无力继续履行,并根据实际履行部分的工程量(含己采购的家用设备),其确认多收了原告未完工部分的工程款为27000元,并承诺于2021年1月底前返还原告。后期至,被告拖延拒还。综上,原告认为,宣城易宇装饰有限公司未按合同约定履行施工义务,己构成违约,理应按合同约定承担违约金,且多收取的工程款在承诺返还时也应当及时返还。另查,张鹏是宣城易宇装饰有限公司唯一自然人股东,其至今不能证明该公司财产独立于其个人财产,故张鹏理应对公司债务承担连带清偿责任。宣城易宇装饰有限公司、张鹏未到庭，亦未提交书面答辩状及证据材料。原告围绕诉讼请求依法提交了装饰施工合同、欠条，本院组织当事人进行了证据交换。本院经审查，对上述证据的真实性、合法性、关联性均予以认定。本院经审理认定事实如下：2020年7月16日，崔安祥与宣城易宇装饰有限公司签订《装饰施工合同》，将家庭居室装饰工程交由宣城易宇装饰有限公司施工，合同约定了工程内容，工程价款125000元，工期约定为90天，另约定“因乙方责任不能按期开工或中途无故停工或质量问题返工，影响工期，工期不得顺延。如拖延工期每拖误一天，乙方应向甲方支付合同总价的万分之五作为违约金”、“出现纠纷双方积极协商。单方终止合同视为违约，应给予对方合同额或剩余工程款的百分之二十的违约金，作为单方终止合同而给对方造成的经济损失”。施工过程中，崔安祥共向宣城易宇装饰有限公司支付119500元工程款。但合同约定的工期届满后工程未完工。2021年1月19日，经双方结算，宣城易宇装饰有限公司的法定代理人张鹏向崔安祥出具欠条一份，载明：“易宇装饰张鹏欠贝林14#905崔安祥人民币27000元，大写贰万柒仟元整。于本月月底前支付”。另查明，宣城易宇装饰有限公司系自然人独资公司，法定代表人为张鹏。本院认为，崔安祥与宣城易宇装饰有限公司签订的《装饰施工合同》依法成立并生效，双方均应按合同约定履行自己的义务。宣城易宇装饰有限公司未按约定完成施工，后出具欠条确认多收崔安祥工程款27000元，并约定了给付期限，应按期限及时履行给付义务，未按期履行的，应依法支付逾期付款利息损失。故对崔安祥要求宣城易宇装饰有限公司支付欠款27000元及逾期付款利息损失的诉讼请求，本院予以支持。其次，宣城易宇装饰有限公司未按合同约定完成施工，应依约承担违约责任。结合双方关于违约责任的约定，本院对崔安祥要求宣城易宇装饰有限公司支付违约金5625元的诉讼请求予以支持。再次，宣城易宇装饰有限公司系张鹏独资的一人有限责任公司，其未举证证明公司财产独立于股东自己的财产，应当对公司债务承担连带责任。故对崔安祥要求张鹏对宣城易宇装饰有限公司应承担的债务承担连带清偿责任的诉讼请求，本院予以支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十三条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第五十三条、第六十三条、第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告宣城易宇装饰有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告崔安祥欠款27000元及利息损失（自2021年2月1日起至实际给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、被告宣城易宇装饰有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告崔安祥违约金5625元；三、被告张鹏对上述债务承担连带清偿责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费减半收取计308元，由被告宣城易宇装饰有限公司、张鹏负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于安徽省宣城市中级人民法院。审判员 张 蓓二〇二一年七月二十九日书记员 胡雅慧附：法律法规《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国公司法》第五十七条一人有限责任公司的设立和组织机构，适用本节规定；本节没有规定的，适用本章第一节、第二节的规定。本法所称一人有限责任公司，是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。第六十三条一人有限责任公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计。第六十四条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。