wormtooth/MNBVC-judgment huggingface dataset:
上海市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2021）沪02民终5639号上诉人(原审原告)：尹杰，男，1990年5月24日出生，汉族，住上海市浦东新区。委托诉讼代理人：卞玉峰，上海华万律师事务所律师。委托诉讼代理人：沈一红，上海华万律师事务所律师。被上诉人(原审被告)：上海南尚置业有限公司，住所地上海市青浦区。法定代表人：董华威，董事长兼总经理。委托诉讼代理人：单新宇，上海单新宇律师事务所律师。委托诉讼代理人：夏元林，上海单新宇律师事务所律师。上诉人尹杰因与被上诉人上海南尚置业有限公司(以下简称“南尚置业公司”)商品房预售合同纠纷一案，不服上海市青浦区人民法院(2020)沪0118民初21745号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年6月1日立案后，依法组成合议庭，于2021年6月11日公开开庭审理了本案。上诉人尹杰的委托诉讼代理人卞玉峰、沈一红，被上诉人南尚置业公司的委托诉讼代理人单新宇到庭参加诉讼，本案现已审理终结。尹杰上诉请求：撤销一审判决，改判支持上诉人的一审诉请或发回重审。事实与理由：一、一审法院未能正确区分房屋主体质量与装修缺陷瑕疵的差异，被上诉人应当赔付因房屋在约定交付日后长期处于修复期间致上诉人无法入住而产生房屋使用权损失，并赔偿上诉人房屋装修缺陷损失。被上诉人对在案证据总经理见面会、新闻播报质量问题、住宅质量投诉登记表、交付流程单以及验房问题记录表等真实性予以确认，上列证据充分证明涉案房屋在交房时存在装修缺陷，且从交房后至2020年12月，被上诉人仍未彻底修复，导致上诉人无法入住使用。即使被上诉人修复了房屋的装修缺陷，亦应对上诉人因无法正常使用而产生的损失予以赔偿。参照同地区同类房屋市场租金水平、持续不能使用的期限等因素，上诉人按同地段月租金5，000元暂计12个月，要求被上诉人赔偿损失60，000元，具有合理和合法性。另外，因被上诉人拖延、拒不更换有缺陷的地板，上诉人不得不自行更换，此损失无法再进行司法鉴定，更换地板产生的实际费用远超过上诉人主张的房屋装修缺陷损失10，000元。二、原审法院适用法律不当。《城市房地产开发经营管理条例》第三十一条第三款以及《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2020修正)第十条第二款，均赋予上诉人相关法律依据。原审法院已确认涉案房屋存在装修质量瑕疵，但未能正确援引法律规定而径直认定上诉人主张的房屋使用权损失缺乏相应依据。综上，请求二审法院支持上诉人的上诉请求。南尚置业公司辩称，一、涉案房屋已经政府主管部门验收并已取得交付许可证，具备交付条件。二、即使房屋存在质量问题，也属装修质量瑕疵，并非主体结构问题，不影响房屋的使用，故不应承担逾期交房违约金及空置损失费。三、合同未对装修标准进行约定，且明确装修系赠送，被上诉人交付的房屋符合交付标准，即使存在质量瑕疵对装修价值和价格均无影响。四、按照合同及质量保证书的约定，被上诉人对涉案房屋负有保修义务，被上诉人从未拒绝过保修，但上诉人未在被上诉人通知的交付时间内办理收房手续，未在被上诉人确认的情况下自行进行验房，也未与被上诉人确认涉案房屋的质量问题，故不同意上诉人的诉讼请求。尹杰向一审法院起诉请求：一、判令南尚置业公司赔偿尹杰房屋使用权损失(按每月人民币5，000元标准，自2019年12月20日起计算至2020年12月29日，计算6万元)；二、判令南尚置业公司赔偿尹杰房屋装修缺陷损失1万元。鉴于案件争议明确，且一审判决书已送达各方当事人，故对于一审判决书中法院查明事实及判决理由部分，本院不再重复表述。一审法院判决：驳回尹杰的全部诉讼请求。二审中，当事人未提交新证据。本院经审理查明，一审查明事实属实，本院予以确认。本院认为，依法成立的合同对合同当事人具有法律约束力，各方均应按约履行，不得擅自变更或者解除。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。上诉人与被上诉人签订的《上海市商品房预售合同》系双方真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规以及公序良俗之处，对合同当事人具有法律约束力。涉案房屋系精装修房，合同附件三对装修及设备标准进行了约定，并对材料和设备进行了备案，上诉人未能提供证据证明涉案房屋的装修与约定标准存在明显差异，亦未能提供装修瑕疵严重影响其居住使用的相关证据，故对其依自行估算的使用费标准和期限而计算的房屋使用权损失，本院难以支持。交付的房屋如果存在质量问题的，在保修期内，出卖人应当承担修复的责任。二审庭审中，被上诉人业已明确表示愿意按照合同履行保修义务。关于上诉人主张的装修缺陷损失，亦无相应的依据，本院不予支持。综上所述，尹杰的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1，550元，由尹杰负担。本判决为终审判决。审 判 长  孙 斌审 判 员  王晓梅审 判 员  章晓琳审 判 员  邬 梅审 判 员  焦明静审 判 员  陶 静审 判 员  唐墨华二〇二一年七月二十三日法官助理  曹 丽书 记 员  姜晓洁附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；……
大连市中山区人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）辽0202执5190号 申请执行人:平安银行股份有限公司大连分行，住所地大连市中山区港隆路**。 负责人：刘庆，系该行行长。 被执行人：唐恭喜，男，1978年1月18日生，汉族，住大连市沙河口区。 本院于2021年7月1日立案执行平安银行股份有限公司大连分行与唐恭喜金融借款合同纠纷一案，在执行过程中，本院对被执行人的银行存款、车辆、不动产等其他财产性权益采取了网络查控和传统查控等措施，并对被执行人进行了实地调查，未发现被执行人有可供执行的财产，申请执行人亦未能提供其他可供执行财产。申请执行人书面同意终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条、《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十六条第一款第一项之规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 申请人执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。 本裁定送达后立即生效。 审判员  许冠钦 二〇二一年七月二十七日                                法官助理 寇智翔                                 书记员 纪艳琳
兰陵县人民法院结 案 通 知 书(2021)鲁1324执恢822号张绍锴、王士海、孟超、兰陵县建华运输有限公司：申请人张绍锴申请执行人孟超、王士海、兰陵县建华运输有限公司机动车交通事故责任纠纷一案，兰陵县人民法院作出的（2017）鲁1324执恢822号民事判决书已经生效，申请人申请立案执行，案件执行标的148200元，案号（2019）鲁1324执89号，后该案终结本次执行程序。后本案于2021年7月26日恢复执行，案号（2021）鲁1324执恢822号。执行过程中，被执行人兰陵县建华公司支付赔偿金40000元，被执行人孟超支付赔偿金80000元，申请人放弃剩余款项的执行，至此，本院执行的原执行案号为(2019)鲁1324执89号已经执行完毕。特此通知二〇二一年七月二十九日
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院执 行 裁 定 书(2021)新0109执2170号 申请执行人：黄湘林，男，1949年10月10日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区。被执行人：周子凯，男，1993年7月17日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区。申请执行人黄湘林与被执行人周子凯机动车交通事故责任纠纷一案，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院作出的（2019）新0109民初2903号民事判决书已发生法律效力。申请执行人向本院申请强制执行，本院于2021年7月6日依法立案执行，执行标的为：240489.96元本院依据已经发生法律效力的（2019）新0109民初2903号民事判决书，向被执行人发出执行通知书，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十四条、第二百五十三条和《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第二十六条之规定，裁定如下：一、冻结、扣划被执行人周子凯其他金融机构账户存款243996.96元（其中案款240489.96元、执行费3507元），同时被执行人应加倍支付迟延履行期间的债务利息。二、如上述款额不足，则查封、扣押、拍卖、变卖被执行人相应价值的财产。本裁定书送达后立即生效。审  判  员   王玮二 〇 二 一 年 七 月 七 日书  记  员   马霞
贵州省普安县人民法院 执 行 裁 定 书 (2021)黔2323执1624号之二 申请执行人：廖仕雄，男，1984年3月10日生，苗族，住贵州省普安县。 被执行人：叶荣尚，男，1979年3月28日生，汉族，住贵州省普安县。 本院依据已经发生法律效力的普安县人民法院作出的判决，责令被执行人履行上述法律文书确定的义务。但被执行人叶荣尚至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条规定，裁定如下： 冻结被执行人叶荣尚在财付通支付科技有限公司账户内存款人民币6036.51元，冻结期限为十二个月。 本裁定立即执行。 审判员  侯野 二〇二一年七月六日 书记员  张龙
上海市崇明区人民法院民 事 裁 定 书（2021）沪0151民初4948号原告：董玉宽，男，1959年9月13日出生，汉族，住上海市静安区。被告：戴锦福，男，1955年6月18日出生，汉族，户籍地上海市崇明区。原告董玉宽与被告戴锦福不当得利纠纷一案，本院于2021年6月1日立案。原告董玉宽以需要继续收集证据为由，于2021年7月13日向本院申请撤回起诉，并表示不再缴纳诉讼费。本院认为，原告董玉宽申请撤回起诉，于法无悖，可予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下：准许原告董玉宽撤回起诉。审判员  顾硕二〇二一年七月十三日书记员  邱扬附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。……
江苏省宿迁市宿豫区人民法院结 案 通 知 书(2021)苏1311执2462号本院立案执行申请执行人刘志云与被执行人恒开投资发展宿迁有限公司商品房销售合同纠纷一案。本院在执行过程中，被执行人已履行完全部义务，申请执行人申请结案，本案已全部执行完毕，故此结案。特此通知二〇二一年七月二十九日
贵州省贵定县人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）黔2723执606号 申请执行人中国工商银行股份有限公司贵定支行。住所地：贵州省贵定县城关镇红旗路33号。 统一社会信用代码：91522723MA6DKXH31R。 法定代表人陈贵光，系该行行长。 委托代理人王洪辉，系该行员工。 被执行人钟正奇，男，1995年11月21日生，汉族，贵州省贵定县人，住贵州省贵定县。 被执行人贵定县德能房地产开发有限公司。住所地：贵州省贵定县城关镇南平村平寨。 统一社会信用代码：91522723MA6DJ9HG7H。 法定代表人李孟春，系该公司执行董事兼总经理。 本院依据已经发生法律效力的贵州省贵定县人民法院（2020）黔2723民初2165号民事判决书，依法向二被执行人发出执行通知书，责令二被执行人连带给付申请执行人借款本金174989.87元及利息2155.94元、后续相应利息、案件受理费1975元，并承担申请执行费2557元的义务。 在执行过程中，于2021年7月27日经本院组织调解，双方当事人自愿协商达成和解协议：即被执行人所欠申请执行人借款本金174989.87元及相应利息、案件受理费1975元，被执行人钟正奇从2020年12月起每月一直都有在履行给付，但从2021年8月起，被执行人钟正奇必须在每月3号前按贷款合同约定的金额按时给付，本案申请执行费2557元被执行人钟正奇自愿于2021年8月30日前缴纳。本案双方当事人达成执行和解协议，且申请执行人已向本院申请撤回本次执行申请,若被执行人不按协议履行，申请人则申请恢复对原生效法律文书未履行部分的执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百六十六条的规定，裁定如下： 终结贵州省贵定县人民法院（2020）黔2723民初2165号民事判决书的执行。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长  王积文 审判员  陈 平 审判员  路 军 二〇二一年七月三十日 书记员  伍泉聪
上海市奉贤区人民法院执 行 裁 定 书（2021）沪0120执5129号申请执行人：上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行，住所地：上海市奉贤区南奉公路XXX号。负责人：常涛，行长。委托代理人：张颖,上海天尚律师事务所律师。委托代理人：姚利,上海天尚律师事务所律师。被执行人：徐年，男，1990年1月26日生，汉族，住云南省。本院在申请执行人上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行与被执行人徐年信用卡纠纷一案中，执行中，申请执行人撤销申请，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第一项、第二百五十八条之规定，裁定如下：终结执行上海市奉贤区人民法院作出的(2020)沪0120民初22253号民事判决书。本裁定书送达后即发生法律效力。审判长  柴龙根审判员  杨 阳审判员  曹 挺二〇二一年七月二十一日书记员  陈 艳附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：（一）申请人撤销申请的。……第二百五十八条中止和终结执行的裁定，送达当事人后立即生效。
上海市虹口区人民法院执 行 裁 定 书（2021）沪0109执3205号申请执行人：陈莉莉,女,1986年1月1日出生,汉族,户籍地上海市浦东新区。被执行人：上海沛桐网络科技有限公司,住所地上海市闵行区。法定代表人：方桐，执行董事。本院在执行陈莉莉与上海沛桐网络科技有限公司劳动合同纠纷一案中，依法向被执行人上海沛桐网络科技有限公司发出执行通知和报告财产令，责令被执行人上海沛桐网络科技有限公司履行上海市虹口区劳动人事争议仲裁委员会于2021年2月22日作出的虹劳人仲(2021)办第165号调解书所确定的支付一次性补偿款20,000元的义务并报告财产，但被执行人至今未主动履行，也未报告。本院穷尽财产调查措施后，未发现被执行人有可供执行的财产，申请执行人也未能提供被执行人可供执行的财产或财产线索，同意终结本次执行程序。本院已依法向被执行人发出限制消费令。现本院依法对本案终结本次执行程序。本案终结本次执行程序后，申请执行人享有要求被执行人继续履行债务的权利，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。在被执行人义务履行完毕前，申请执行人应当积极查找和向本院提供被执行人的财产信息，本院也将定期查询被执行人的财产信息。在被执行人自动履行完毕后，当事人应当及时告知本院。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定送达后立即生效。审判长 周 浩审判员 陶 勇审判员 石录贇二〇二一年七月八日书记员 周 驰附：相关法律条文《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条经过财产调查未发现可供执行的财产，在申请执行人签字确认或者执行法院组成合议庭审查核实并经院长批准后，可以裁定终结本次执行程序。依照前款规定终结执行后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请不受申请执行时效期间的限制。
湖南省株洲市石峰区人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）湘0204执1040号 申请执行人：中国农业银行股份有限公司株洲石峰支行，营业场所株洲市石峰区建设北路87号。 负责人：刘路晗，系该支行行长。 被执行人：刘建伍，男，1968年5月13日出生，汉族，住湖南省衡山县。 被执行人：谢元华，女，1967年12月19日出生，汉族，住湖南省衡山县。 本院在执行申请执行人中国农业银行股份有限公司株洲石峰支行与被执行人刘建伍、谢元华金融借款合同纠纷一案中，申请执行人中国农业银行股份有限公司株洲石峰支行与被执行人刘建伍、谢元华于2021年7月22日达成和解协议并需长期履行。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第六项之规定，裁定如下： 终结（2021）湘0204执1040号案件的执行。 本裁定送达后立即生效。 审判长 王 健 审判员 晏寿林 审判员 陈定波 二〇二一年七月二十七日 书记员 黄 卓
上海市浦东新区人民法院民 事 裁 定 书（2021）沪0115民初26057号之二申请人：上海新画文化传播有限公司，住所地上海市浦东新区。法定代表人：黄敬，执行董事。委托诉讼代理人：李俊南，上海华勤基信(杭州)律师事务所律师。委托诉讼代理人：李天琦，上海华勤基信(杭州)律师事务所律师。被申请人：上海到喜啦信息技术有限公司，住所地上海市静安区。法定代表人：周倩杰。申请人上海新画文化传播有限公司诉被申请人上海到喜啦信息技术有限公司广告合同纠纷一案审理过程中，本院于2021年4月12日作出(2021)沪0115民初26057号民事裁定书，冻结被申请人上海到喜啦信息技术有限公司的银行存款人民币187,860元或查封、扣押其相应价值财产，并对被申请人上海到喜啦信息技术有限公司相应价值的财产采取了保全措施。申请人上海新画文化传播有限公司申请解除对被申请人上海到喜啦信息技术有限公司的保全措施。本院经审查认为，申请人上海新画文化传播有限公司的申请符合法律规定。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百六十六条第一款第(二)项规定，裁定如下：解除对被申请人上海到喜啦信息技术有限公司的银行存款人民币187,860元的冻结或相应价值财产的查封、扣押。本裁定书立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。审判员  徐劲草二〇二一年七月八日书记员  王 迪附：相关法律条文《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百六十六条裁定采取保全措施后，有下列情形之一的，人民法院应当作出解除保全裁定：（一）保全错误的；（二）申请人撤回保全申请的；（三）申请人的起诉或者诉讼请求被生效裁判驳回的；（四）人民法院认为应当解除保全的其他情形。解除以登记方式实施的保全措施的，应当向登记机关发出协助执行通知书。……
上海市普陀区人民法院执 行 裁 定 书（2021）沪0107执恢912号申请执行人：平安银行股份有限公司上海普陀支行，住所地上海市普陀区。主要负责人：高欣，主要负责人。被执行人：张西龙，户籍地山东省。申请执行人平安银行股份有限公司上海普陀支行与被执行人张西龙金融借款合同纠纷一案，本院作出的(2018)沪0107民初3045号民事判决书已发生法律效力，由于被执行人未按生效法律文书履行义务，申请执行人于2021年7月5日向本院申请恢复执行，要求被执行人郑兴给付人民币150000元及利息等，本院已立案执行。本院在恢复执行中，依法向被执行人发出恢复执行通知书及报告财产令，责令被执行人限期到庭履行义务，并向本院申报当前及一年内的财产变动情况，但未果。执行中查明，被执行人郑兴户籍所在地为山东省苍山县南桥镇高埠庄村XXX号，在本市无财产可供执行。经本院向有关单位查询，被执行人目前暂无可供执行的银行存款、有价证券及在沪房地产等财产登记信息。本院已在初次执行时对被执行人采取了纳入失信被执行人名单并限制高消费的强制执行措施。上述执行情况已告知申请执行人，申请执行人也无法提供其他可供执行线索。以上事实，有执行通知书、执行反馈材料、本院调查被执行人财产情况、谈话笔录等材料为证。本院认为，由于被执行人目前无财产可供执行，申请执行人亦无法提供可供执行的线索。据此，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。在具备执行条件时，申请执行人可就未获清偿的债权向本院或有管辖权的人民法院申请执行，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。本裁定送达后即发生法律效力。审判长 徐 昀审判员 徐 谦审判员 余伟民二〇二一年七月二十九日书记员 姜锡斌附：相关法律条文
上海市松江区人民法院执 行 裁 定 书（2021）沪0117执3354号申请执行人：顾文君，男，1977年7月28日出生，汉族，住上海市松江区。委托诉讼代理人：颜美星，上海昌鑫律师事务所律师。被执行人：金佳超，男，1995年10月17日出生，汉族，住上海市松江区。原告顾文君与被告金佳超民间借贷纠纷一案，本院于2020年8月14日作出的(2020)沪0117民初3821号民事判决，已经发生法律效力。因被告金佳超不履行生效法律文书确定的义务，原告顾文君于2021年5月26日向本院申请执行。要求被执行人归还借款人民币90,000元及相应利息。本院受理后，根据申请执行人提供的地址，依法于2021年5月28日通过邮政特快专递向被执行人发出执行通知和报告财产令。本院邮寄的执行通知书等被邮局以“无人签收”为由而退回后，依法进行公告送达。本院已对被执行人采取限制高消费措施，并纳入失信被执行人名单。执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人的存款、车辆、不动产、有价证券等财产情况作了查询，未能查实被执行人有其他可供执行的财产。被执行人在法院涉案较多。本院已将上述执行情况告知申请执行人后,申请执行人没有异议，也未能向本院提供被执行人有其他可供执行的财产线索，并同意终结本次执行程序。本院认为，申请执行人依据生效民事判决向本院申请执行，本院应当予以执行。本院也已依法采取了法律规定的相关执行措施。执行中，未能查实被执行人有可供执行的财产，申请执行人亦不能提供被执行人有可供执行的财产线索，并同意终结本次执行程序。本案暂无继续执行的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。本次执行程序终结后，申请执行人发现被执行人有财产可供执行的，可以向我院申请恢复执行。申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后立即生效。审 判 长 范明火审 判 员 王彦越审 判 员 王 军二〇二一年七月十五日法官助理 王 宇书 记 员 蔡莉雯附：相关法律条文
广东省佛山市南海区人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）粤0605执12426号 申请执行人：佛山市南海区桂城街道东二社区东二经济联合社，住所：广东省佛山市南海区桂城街道东二社区，统一社会信用代码：N2440605748040053C。 法定代表人：杨再兴。 委托代理人：何敏莹，是广东循理律师事务所律师。 被执行人：叶素芳，女，汉族，1978年03月20日出生，住广东省佛山市高明区。 申请执行人佛山市南海区桂城街道东二社区东二经济联合社与被执行人叶素芳租赁合同纠纷一案，佛山市南海区人民法院作出的（2020）粤0605民初13879号民事判决书及佛山市中级人民法院作出的（2021）粤06民终6512号民事裁定书已发生法律效力。依上述上效法律文书，一、被执行人于判决发生法律效力之日起十日内返还位于佛山市南海区桂城街道南新一路26号民园新园阁首层的租赁物予申请执行人；二、被执行人应于判决发生法律效力之日起十日内按每月11850元的标准支付从2019年07月01日至被执行人实际腾退佛山市南海区桂城街道南新一路26号民园新园阁首层的租赁物之日止的场地使用费予申请执行人；三、被执行人应各以11850元为本金分别从2019年7月至2020年9月每月的6日起，以4969元为本金从2020年10月6日起，各项均至实际付清欠款之日止，按日万分之二的标准计算逾期付款违约金予申请执行人,由被执行人负担诉讼费6049元并应向本院缴纳。因被执行人没有按期履行义务，申请执行人向本院申请强制执行，本院于2021年6月11日立案执行。执行中，本院采取了下列执行措施： 一、本院通过法院专递向被执行人户籍地送达执行通知书、信用惩戒风险提示、报告财产令、廉政监督卡、执行裁定书和传票，并通过法院专递向申请执行人送达执行办案联系卡和执行裁定书。 2021年7月13日，经本院主持，被执行人已将上述位于佛山市南海区桂城街道南新一路26号民园新园阁首层的租赁物交付予申请执行人，申请执行人已向本院书面确认收回上述租赁物。 被执行人至今没有履行支付场地使用费、逾期付款违约金及交纳诉讼费的义务。 本院通过全国法院网络执行查控系统和佛山市查控网对被执行人的财产进行调查，发现被执行名下有粤Ｅ×××××的车辆，本院另案已轮候查封，故本院未再查封因未实际控制，暂无法处置。此外，均未反馈有价值的财产可供执行。 三、本院于2021年7月7日执行开庭，双方当事人均没有到庭。 四、本院依法对被执行人采取了限制消费措施。 五、经本院执行查明，被执行人在法院涉及多件执行案件，均为被执行人，原登记在叶素芳名下位于佛山市高明区荷城街道碧桂路228号碧桂园茶山凤舞六街36座108房已被于2020年被佛山市禅城区人民法院依法处置，款项已清退。 六、本院多次通过电话、微信与被执行人联系，被执行人称因生意失败，负债较多，暂无力清偿本案债务。 综上，被执行人已履行完毕返还案涉位于佛山市南海区桂城街道南新一路26号民园新园阁首层的租赁物的义务。本院将上述执行情况告知申请执行人，申请执行人未能提供被执行人可供执行财产或财产线索，并同意本案终结本次执行程序。 本院认为，案经执行，本院已穷尽执行措施，被执行人目前没有可供执行的财产，且申请执行人也不能提供被执行人可供执行的财产或财产线索，并同意终结本次执行程序，本案依法应终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 终结本次执行程序后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向本院申请恢复执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。 本裁定送达后立即生效。 执行长 李 喆 执行员 吴 维 执行员 梁智栋 二〇二一年七月十四日 书记员 郭月颖
新疆维吾尔自治区玛纳斯县人民法院执 行 裁 定 书(2021)新2324执723号申请执行人：丁传杰，男，汉族、1968年8月17日出生，现住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县。被执行人：对山·百克，男，哈萨克族、1969年12月5日出生，现住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县。被执行人：姜进义，男，汉族、1960年5月3日出生，现住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县。被执行人：田东兴，男，汉族、1972年11月8日出生，现住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县。被执行人：赛哈提·那为，男，哈萨克族、1972年5月2日出生，现住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县。本院在执行申请执行人丁传杰与被执行人对山·百克、姜进义、田东兴、赛哈提·那为借款合同纠纷一案，本院作出的（2019）新2324民初2333民事判决书已发生法律效力。申请执行人丁传杰于2021年2月22日向本院申请强制执行，本院于2021年3月1日立案执行。本案申请执行标的额为194,436元（不含执行费），未执行标的额为194,436元（不含执行费）。在执行过程中,经调查被执行人对山·百克、姜进义、田东兴、赛哈提·那为在银行、土地、工商、证券、不动产登记局，自然资源局无财产登记信息，在公安部车辆登记系统无车辆登记信息。被执行人对山·百克、田东兴、赛哈提·那为在玛纳斯县房地产管理所有财产登记信息，房屋已被我院轮候查封，首封是另案故本案无法处置。被执行人对山·百克、姜进义、田东兴、赛哈提·那为无财产可供执行，申请执行人丁传杰无法提供被执行人对山·百克、姜进义、田东兴、赛哈提·那为其他可供执行的财产。申请执行人丁传杰同意本案终结本次执行程序。本院现已将被执行人对山·百克、姜进义、田东兴、赛哈提·那为纳入失信被执行人名单，并对其作出限制消费令。本案经合议庭评议，并报院长批准，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定送达后立即生效。审  判  长   仲玉新审  判  员   张 浩审  判  员   罗归海二 〇 二 一 年 七 月 二 十 七 日法 官 助 理   哈杰提书  记  员   杨 娜
山东省淄博市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）鲁03民终2552号 上诉人（原审被告）：淄博源昊建筑维修有限公司，住所地山东省桓台县索镇镇张北路4142号。 法定代表人：荆振岗，总经理。 委托诉讼代理人：徐泽水，男，该单位职工。 委托诉讼代理人：宗涛，桓台少海法律服务法律工作者。 被上诉人（原审原告）：荆树国，男，1977年1月12日出生，汉族，住山东省桓台县。 上诉人淄博源昊建筑维修有限公司因与被上诉人荆树国劳动争议一案，不服山东省桓台县人民法院(2021)鲁0321民初1818号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年7月21日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 淄博源昊建筑维修有限公司上诉请求：1.依法撤销一审判决,改判支付被上诉人84327.78元；2.二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：上诉人对一审判决第一、二项无异议。对一审判决第三项有异议,上诉人坚持仲裁机构确认的45466.80元。对原审判决第四项有异议,关于护理费,上诉人坚持仲裁机构确认的4920元。鉴定费3700元和复印费177.50元与本案无关,系被上诉人错误诉讼导致,应由被上诉人自己承担。 荆树国向一审法院起诉请求：1.依法解除双方劳动关系；2.判令被告支付原告医疗费33940.98元、停工留薪期工资82800元、护理费16920元、交通费500元、鉴定费3700元、病历复印费177.50元；3.判令被告承担本案各项诉讼费用。 一审法院认定事实：2018年5月10日，荆树国入职淄博源昊建筑维修有限公司，未签订劳动合同。2018年5月11日，荆树国在工作中受伤。2018年7月9日，经桓台县人力资源和社会保障局认定为工伤。2020年8月11日，经淄博市劳动能力鉴定委员会鉴定，荆树国劳动功能障碍程度为捌级，无生活自理障碍。2020年10月22日，荆树国申请工伤保险待遇，2020年11月12日，淄博源昊建筑维修有限公司收到工伤保险基金拨付的工伤医疗费100006.12元，淄博源昊建筑维修有限公司应当返还荆树国垫付的医疗费33940.98元。2020年10月19日，荆树国向桓台县劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，2021年2月1日，桓台县劳动人事争议仲裁委员会作出桓劳人仲案字〔2020〕第248-2号仲裁裁决书，荆树国对仲裁裁决不服，提起诉讼。另查明，2018年8月10日，荆树国以荆振岗、马秀红为被告提起诉讼，在诉讼过程中，一审法院依法委托淄博骨科医院法医司法鉴定所对荆树国的伤情进行司法鉴定，经鉴定，荆树国住院期间需要两人护理，出院后一人护理，护理期限为100天。荆树国为此支付了鉴定费3700元及病例复印费177.50元。一审法院于2018年11月8日作出（2018）鲁0321民初2393号民事判决书，荆振岗、马秀红收到判决书后，向淄博市中级人民法院提起上诉，2019年3月4日，淄博市中级人民法院作出（2018）鲁03民终4475号民事裁定，撤销（2018）鲁0321民初2393号民事判决，发回重审。一审法院于2019年5月28日作出（2019）鲁0321民初1058号民事裁定，驳回荆树国的起诉。 一审法院认为，本案的争议焦点为：停工留薪期工资数额、护理费的数额及是否应当支付交通费、鉴定费、病历复印费。关于停工留薪期工资的数额问题。《山东省工伤职工停工留薪期管理办法》第四条规定，对于多部位或多组织器官受到伤害的,以对应的各停工留薪期中最长的期限作为该工伤职工的停工留薪期。各受损伤部位停工留薪期的时间不得累加。依据《山东省工伤职工停工留薪期分类目录》“硬膜下积液”停工留薪期为12个月，荆树国被诊断为创伤性硬膜外出血、硬膜下积液等，故荆树国的停工留薪期为12个月。《工伤保险条例》第三十三条规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后,停发原待遇,按照本章的有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的,继续享受工伤医疗待遇。关于荆树国的工资问题，荆树国主张每天230元，淄博源昊建筑维修有限公司主张每天100元，但均未提交证据证实，按2019年度淄博市职工平均工资75762元计算荆树国的工资，故淄博源昊建筑维修有限公司应当支付荆树国停工留薪期工资75762元（75762元/12个月*12个月）。对荆树国主张超出的部分，不予支持。关于护理费的数额问题。司法鉴定意见书证实荆树国的护理期限为100天，住院期间2人护理，出院后1人护理。淄博源昊建筑维修有限公司虽对该鉴定有异议，但不申请重新鉴定，且该鉴定意见系荆树国因本案所受工伤，经法院委托对其护理期限及人数等所做的鉴定，故认定护理费为16920元（41天*2人*120元+59天*1人*120元）。关于鉴定费、病历复印费、交通费的问题。荆树国提交相关证据证实因其工伤鉴定支付了鉴定费3700元及病例复印费177.50元，故对荆树国主张支付鉴定费及病历复印费的诉讼请求，予以支持。淄博源昊建筑维修有限公司关于不予支付该费用的主张无事实和法律依据，不予支持。荆树国主张的交通费500元，因未提交证据证实，不予支持。综上所述，依照《工伤保险条例》第三十三条，《山东省工伤职工停工留薪期管理办法》第三条、第四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、荆树国与淄博源昊建筑维修有限公司于2021年1月12日解除劳动关系；二、淄博源昊建筑维修有限公司于判决生效后十日内返还荆树国垫付的医疗费33940.98元；三、淄博源昊建筑维修有限公司于判决生效后十日内支付荆树国停工留薪期工资75762元；四、淄博源昊建筑维修有限公司于判决生效后十日内支付荆树国护理费16920元、鉴定费3700元及病例复印费177.50元，共计20797.50元；五、驳回荆树国的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5元，由淄博源昊建筑维修有限公司负担。 本院二审期间，当事人均未提交新证据。二审查明的事实与一审认定的事实一致，本院予以确认。 本院认为，关于一审判决认定的停工留薪期工资、护理费、鉴定费和复印费是否正确的问题。职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。本案中，上诉人淄博源昊建筑维修有限公司与被上诉人荆树国未对工资数额进行举证，一审法院按2019年度淄博市职工平均工资75762元予以计算停工留薪期工资，并无不当。经淄博骨科医院法医鉴定所鉴定认为被上诉人荆树国的护理期限为100天，住院期间2人护理，出院后1人护理，故一审法院据此认定护理费并无不当，本院予以确认。案涉鉴定费和复印费系因本案工伤保险待遇纠纷产生的直接费用，应当由用人单位予以支付，上诉人主张不予支付上述费用，无事实及法律依据，本院不予支持。 综上所述，上诉人的上诉理由不成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费10元，由上诉人淄博源昊建筑维修有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长  胡晓梅 审判员  侯 康 审判员  刘 宁 二〇二一年七月二十二日 书记员  李慧姣
陕西省大荔县人民法院   民事裁定书      (2021)陕0523民初3164-2号      申请人：解卫民，男，1960年11月18日出生，汉族，住大荔县，身份证号：612XXXXXXXXXXXXXXX。   委托诉讼代理人：付春玲，陕西高得律师事务所。   被申请人：尚金龙，男，1974年4月21日出生，汉族，住大荔县，身份证号：XXXXXXXXXXXXXX1718。    申请人解卫民诉被申请人尚金龙民间借贷纠纷一案，申请人解卫民于2021年7月12日向本院申请财产保全，请求对被申请人尚金龙名下30000元银行存款、微信、支付宝予以冻结。申请人解卫民以大家诉讼财产保全责任保险（保险单号：XXXXXXXXXXXXXXX0438）提供了保证。   本院经审查认为，申请人的保全申请符合法律规定，为了有利于生效裁决的执行，本院依法予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款规定，裁定如下：   冻结被申请人尚金龙的银行存款、微信、支付宝30000元（期限为一年）。   案件申请费550元，由申请人解卫民负担。   本裁定立即开始执行。   如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。               审 判 员  严 伟         二〇二一年七月十五日   （院印）   书 记 员  肖 坤                  1
上海市静安区人民法院执 行 裁 定 书（2021）沪0106执11996号申请执行人：平安银行股份有限公司上海静安支行，住所地上海市静安区。负责人：符寅健，行长。被执行人：焦勇，男，汉族，1965年9月16日生，住山东省菏泽市。本院在执行申请执行人平安银行股份有限公司上海静安支行与被执行人焦勇的本院(2019)沪0106民初26747号信用卡纠纷一案中，申请执行人以与被执行人达成和解协议为由，向本院提出撤回强制执行的申请。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第(八)项、《最高人民法院关于适用的解释》第四百六十六条之规定，裁定如下：终结上海市静安区人民法院(2019)沪0106民初26747号民事判决书的执行。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  邵伟忠审判员  刘晓立审判员  周广元二〇二一年七月二十日书记员  李 军附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条裁定适用于下列范围：……（八）中止或者终结执行；……《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百六十六条申请执行人与被执行人达成和解协议后请求中止执行或者撤回执行申请的，人民法院可以裁定中止执行或者终结执行。
广东省东莞市第三人民法院民 事 裁 定 书（2021）粤1973民监4号监督机关：东莞市第三市区人民检察院。原审原告：莫沛彬，男，汉族，1994年7月18日出生，住广东省东莞市桥头镇，公民身份号码：441××××××××××××856。原审被告：徐志纲，男，汉族，1980年3月21日出生，住江西省九江市庐山区××××××××××××，公民身份证号码：360××××××××××××593。原审原告莫沛彬因与原审被告徐志纲民间借贷纠纷一案，本案于2017年4月13日作出了（2017）粤1973民初1981号民事判决书，已经发生法律效力。东莞市第三市区人民检察院以东三区检民监[2021]2号民事再审检察建议书向本院提出再审检察建议。经本院院长提交审判委员会讨论认为，该判决确有错误，应予再审，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十八条第一款、第二百条第（二）项、第二百零八条之规定，裁定如下：本案由本院再审。（本页无正文）审判长 孙 菊审判员 李东才审判员 陈采红二〇二一年七月十九日书记员 庄婉宜附相关法律法规条文（节选）：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十八条第一款各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书，发现确有错误，认为需要再审的，应当提交审判委员会讨论决定。第二百条第（二）项当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：（二）原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的；
上海市静安区人民法院执 行 裁 定 书（2021）沪0106执11858号申请执行人：平安银行股份有限公司上海静安支行，住所地上海市静安区。负责人：符寅健，行长。被执行人：白兰旺，男，汉族，1978年1月6日生，住山西省吕梁市。本院在执行申请执行人平安银行股份有限公司上海静安支行与被执行人白兰旺的本院(2019)沪0106民初21546号信用卡纠纷一案中，申请执行人以与被执行人达成和解协议为由，向本院提出撤回强制执行的申请。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第(八)项、《最高人民法院关于适用的解释》第四百六十六条之规定，裁定如下：终结上海市静安区人民法院(2019)沪0106民初21546号民事判决书的执行。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  邵伟忠审判员  刘晓立审判员  周广元二〇二一年七月二十日书记员  李 军附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条裁定适用于下列范围：……（八）中止或者终结执行；……《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百六十六条申请执行人与被执行人达成和解协议后请求中止执行或者撤回执行申请的，人民法院可以裁定中止执行或者终结执行。
河南省焦作市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫08刑更995号罪犯白晓龙，男，1988年12月25日出生，汉族，河南省新密市人，本科文化，现在河南省焦作监狱服刑。河南省新密市人民法院于2019年7月29日作出（2019）豫0183刑初485号刑事判决，认定被告人白晓龙犯强奸罪，判处有期徒刑三年。刑期自2019年3月3日起至2022年2月18日止。宣判后，2019年9月25日入狱服刑。刑罚执行机关河南省焦作监狱提出对罪犯白晓龙减去有期徒刑六个月的建议，报送本院审理。本院于2021年7月12日立案后,依法组成合议庭开庭审理了此案。刑罚执行机关河南省焦作监狱和法律监督机关焦作市人民检察院派员参加了庭审，现已审理终结。经审理查明，罪犯白晓龙在服刑期间能够认罪服法；认真遵守法律法规及监规，接受教育改造；能够积极参加政治、文化、职业技术教育；积极参加劳动，努力完成任务。受表扬三次。刑罚执行机关提请对罪犯白晓龙减刑，已经过分监区人民警察集体评议、监区长办公会审核后公示二日、刑罚执行科审查、监狱提请减刑假释评审委员会评审后公示五个工作日、监狱长办公会议决定，并书面通报和邀请驻狱检察机关现场监督评审委员会评审活动等程序。上述事实有执行机关提供的生效判决书、执行通知书、罪犯入监登记表、罪犯奖励审批表、罪犯改造评审鉴定表、服刑人员的证言、关于提请减刑经过程序的证明等证据在案佐证。本院认为，罪犯白晓龙自入狱以来确有悔改表现，符合减刑条件，可予减刑。根据其改造表现和所犯罪行及情节，依照《中华人民共和国刑法》第七十八条、第七十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款之规定,裁定如下：对罪犯白晓龙准予减去有期徒刑五个月。减刑后刑期自2019年3月3日起至2021年9月18日止。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  张国利审判员  韩永梅审判员  柳 涛二〇二一年七月三十日法官助理赵家欣书记员徐梦园
河南省漯河市中级人民法院民 事 裁 定 书（2021）豫11民终1597号上诉人（原审被告）：韩自典，男，汉族,1955年6月21日出生，住河南省舞阳县。委托诉讼代理人：刘金岭，漯河市舞阳县正鑫法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告）：舞阳县农村信用合作联社，住所地:河南省舞阳县张家港路。法定代表人：秦运峰，该联社理事长。委托诉讼代理人：蔡援力，该联社职工。委托诉讼代理人：陈青青，河南信鼎律师事务所律师。上诉人韩自典因与被上诉人舞阳县农村信用合作联社金融借款合同纠纷一案，不服河南省舞阳县人民法院（2021）豫1121民初1150号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。本院审理过程中，上诉人韩自典于2021年7月13日向本院提出撤回上诉的申请。本院认为，上诉人韩自典在本案审理期间提出撤回上诉的请求，不违反法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十三条之规定，裁定如下：准许上诉人韩自典撤回上诉，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。二审案件受理费3905元减半收取1952.5元，由上诉人韩自典负担。本裁定为终审裁定。审判长  崔喜庆审判员  缑兵伟审判员  曹光辉二〇二一年七月十三日法官助理裴蓉书记员底高萌
贵州省玉屏侗族自治县人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）黔0622民初624号 原告：杨宁昌，男，1985年5月21日出生，侗族，住湖南省新晃侗族自治县。 被告：刘子旭，男，1991年4月25日出生，住贵州省玉屏侗族自治县。 原告杨宁昌与被告刘子旭追索劳动报酬纠纷一案，本院于2021年7月7日立案，并于同日向原告送达案件受理费缴费通知书。原告于2021年7月9日签收。原告未按期交费。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）的解释》第二百一十三条的规定，裁定如下： 本案按原告杨宁昌撤回起诉处理。 审判员  杨代福 二〇二一年七月二十六日 书记员  姚卉娟
贵州省大方县人民法院 结 案 通 知 书 (2021)黔0521执3422号 大方县人民法院刑事审判庭（移送执行机关）张洪义（被执行人）： 大方县人民法院追缴被执行人张洪义罚金一案，执行标的罚金1000.00元。经本院立案执行，现已执行到位1000.00元。至此，本院执行的贵州省大方县人民法院（2017）黔0521刑初318号刑事判决书对被执行人张洪义所确定的罚金刑内容已全部执行完毕。 特此通知。 二〇二一年七月二十九日
肥西县人民法院 结 案 通 知 书 (2021)皖0123执保646号 马俊松（申请人）、邓军（被保全人）： 与财产保全一案，经本院立案执行，已执行完毕，现已结案。 特此通知。 二〇二一年七月二十二日
广东省东莞市第一人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）粤1971执恢654号 申请执行人张如迎，男，1989年10月20日出生，汉族，住广西来宾市兴宾区。 委托代理人陈洪波，系广东说文律师事务所律师。 被执行人东莞市致泰人力资源中介有限公司，住所地：东莞市高埗镇高埗村108号首层。 法定代表人娄春雨。 担保人娄春雨，男，1973年2月7日出生，汉族，住湖北省钟祥市。 申请执行人张如迎与被执行人东莞市致泰人力资源中介有限公司劳动争议纠纷一案，（2019）粤19民终14435号民事判决书已发生法律效力。依上述判决书，被执行人东莞市致泰人力资源中介有限公司应向申请执行人张如迎支付一次性伤残补助金53958.26元、一次性工伤医疗补助金28864元、一次性伤残就业补助金144320元，以上合计227142.26元。判决书生效后，被执行人并未依约履行付款义务，根据申请执行人的请求，本院于2021年6月16日立案执行。 本案在执行过程中，申请执行人与被执行人自愿协商一致，达成执行和解协议，约定：一、双方确认，截止至2021年7月15日，被执行人尚欠申请执行人167412.26元，由娄春雨为以上债务作担保。二、双方同意，担保人娄春雨在签订和解协议之日起三日内向申请执行人支付7142.26元，剩余款项由担保人娄春雨分十六期向申请执行人支付160000元，从2021年9月开始每个月5日前向申请人支付10000元。上述款项支付到申请执行人张如迎以下银行账户（开户行：中国农业银行东莞塘厦支行，账号：62×××73，开户名：张如迎）。如被执行人按期足额履行，则申请执行人愿意放弃其他诉求。三、如被执行人及担保人未按期足额履行，则申请执行人有权按判决书确定款项向法院申请恢复强制执行剩余款项及迟延履行金，并直接申请强制执行担保人娄春雨名下个人财产。四、执行费2923元由被执行人及担保人负担。由被执行人及担保人直接支付到法院。 本院认为，本案双方与担保人已达成执行和解，暂不具备继续执行的条件，依法应当终结执行程序。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第六项之规定，裁定如下： 终结（2021）粤1971执恢654号案的执行。 被执行人东莞市致泰人力资源中介有限公司、担保人娄春雨不履行执行和解协议的，申请执行人可以申请恢复执行原生效法律文书，也可以就履行执行和解协议向本院提起诉讼。 本裁定立即执行。 审判长  黄庆生 审判员  杨娜娜 审判员  李正文 二〇二一年七月十六日 书记员  谢兰玉
云南省大姚县人民法院民 事 裁 定 书（2021）云2326民初843号原告：吴素军，男，1972年12月24日出生，汉族，中专文化，居民，户籍地湖南省岳阳市岳阳楼区，现住楚雄市。被告：大姚顺达农林科技有限公司（曾用名：大姚顺达开发投资有限公司），住所地：大姚县金碧镇龙祥路11号。统一社会信用代码：91532326683652509K。法定代表人：钱恩华，职务：执行董事。原告吴素军与被告大姚顺达农林科技有限公司房屋租赁合同纠纷一案，本院于2021年6月24日立案。原告吴素军于2021年7月21日向本院提出撤诉申请。本院认为，吴素军与大姚顺达农林科技有限公司通过协商双方已和解，大姚顺达农林科技有限公司自愿于2021年7月21日给付吴素军房屋租金30000.00元，剩余房屋租金于2021年8月30日前一次性付清。吴素军的诉讼目的已经实现，合法权益已得到维护。吴素军向本院提出撤诉，其理由正当、合法，申请符合法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条、第一百五十四条第五项之规定，裁定如下：准许吴素军撤回起诉。案件受理费667.00元，由吴素军负担（已交）。审判员  陈维云二〇二一年七月二十二日书记员  李素娴
上海市闵行区人民法院民 事 裁 定 书（2021）沪0112民初23449号原告：盛世大联融资租赁(上海)有限公司，住所地中国(上海)自由贸易试验区罗山路XXX弄XXX号XXX-XXX室。法定代表人：李军，该公司董事长。委托诉讼代理人：朱耀华，上海市四方律师事务所律师。被告：金钢良，男，1973年11月22日出生，汉族，户籍地河南省开封市。原告盛世大联融资租赁(上海)有限公司与被告金钢良融资租赁合同纠纷一案，本院于2021年6月28日立案。诉讼中，因发生灾害情况，原告盛世大联融资租赁(上海)有限公司，向本院提出撤诉申请。本院认为，当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。现原告向本院申请撤诉，符合法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款的规定，裁定如下：准许原告盛世大联融资租赁(上海)有限公司撤诉。案件受理费减半收取计25元，由原告盛世大联融资租赁(上海)有限公司负担。(此页无正文)审 判 员 沈增二〇二一年七月二十七日法官助理 戴薇书 记 员 陈磊附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。……
山西省晋中市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）晋07民辖终54号 上诉人（原审被告）：桐乡市东海房地产开发有限公司。住所地：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道校场东路。 法定代表人:孙焕良，系该公司董事长。 被上诉人（原审原告）：山西和顺正邦煤业有限公司。住所地：山西省晋中市和顺县义兴镇串村。 法定代表人:祁海龙，系该公司执行董事兼总经理。 上诉人桐乡市东海房地产开发有限公司因合同纠纷一案，不服和顺县人民法院（2021）晋0723民初396号之一民事裁定，向本院提起上诉。 桐乡市东海房地产开发有限公司请求撤销一审裁定，理由是：一、山西和顺正邦煤业有限公司向该公司支付的650万元并非股权收购款，山西和顺正邦煤业有限公司主张还款的事实不成立；二、山西和顺正邦煤业有限公司给该公司打款650万元并非合同行为，本案非合同纠纷，不应以合同履行地确定管辖法院；按照山西和顺正邦煤业有限公司主张的事实与理由本案应属于不当得利纠纷，根据《民事诉讼法》第二十一条第一款，本案应由被告住所地人民法院管辖，本案应移送至浙江省桐乡市人民法院管辖。 山西和顺正邦煤业有限公司未作出书面答辩。 本院经审查认为，上诉人桐乡市东海房地产开发有限公司与被上诉人山西和顺正邦煤业有限公司合同纠纷一案中，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第十八条的规定，合同对履行地没有约定或者约定不明确的，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地；交付不动产的，不动产所在地为合同履行地；其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地。本案中上诉人桐乡市东海房地产开发有限公司作为履行义务一方，其住所地为合同履行地，故本案应由浙江省桐乡市人民法院管辖。原审适用法律不当，应予纠正。据此，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条、第一百七十条第一款第二项、第一百七十一条规定，裁定如下： 一、撤销和顺县人民法院（2021）晋0723民初396号之一民事裁定； 二、本案移送浙江省桐乡市人民法院处理。 本裁定为终审裁定。 审判长 李 青 审判员 卢琳山 审判员 郭富生 二〇二一年七月二十三日 书记员 刘宏丽
广东省佛山市禅城区人民法院民 事 裁 定 书(2021)粤0604民初15555号原告：北京律政信息技术有限公司，住所地北京市朝阳区××××××××××1202A，统一社会信用代码911×××××××××××651F。法定代表人：尹东方，董事。委托诉讼代理人：杨梦缘，公司职员。被告：佛山市禅城区玛莎仿古平面设计制作工作室，住所地广东省佛山市禅城区南庄镇港宏世家，统一社会信用代码92440604MA53F2YN02。经营者：黄廉栋，男，汉族，1993年5月4日生，住广东省廉江市××××××××，公民身份证号码440××××××××××××918。被告：黄廉栋，男，汉族，1993年5月4日生，住广东省廉江市××××××××，公民身份证号码440××××××××××××918。本院在审理原告北京律政信息技术有限公司与被告佛山市禅城区玛莎仿古平面设计制作工作室、黄廉栋侵害作品信息网络传播权纠纷一案，原告于2021年05月19日向本院提出撤诉申请，撤回对被告的起诉。本院认为,原告申请撤诉，属其自愿处分诉讼权利的行为，依法应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第一百四十五条、第一百五十四条第一款第五项的规定，裁定如下：准许原告北京律政信息技术有限公司撤诉。案件受理费525元，由原告北京律政信息技术有限公司负担。审判员  刘应东二〇二一年六月十七日书记员  邵杭生
北京市海淀区人民法院民 事 裁 定 书（2021）京0108民特719号申请人:王志臣，女，1946年8月2日出生，汉族，住北京市海淀区。被申请人：邸燕，女，1973年9月4日出生，汉族，住北京市海淀区。代理人：邸作友，男，住北京市海淀区。申请人王志臣申请宣告邸燕无民事行为能力一案，本院于2021年7月7日立案。申请人王志臣于2021年7月13日向本院提出撤诉申请。本院认为，申请人因自身原因申请撤诉的要求符合撤诉条件。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准予王志臣撤回申请。审判员  高亚琍二〇二一年七月十三日书记员  李雪静
吉林省通榆县人民法院民事判决书（2021）吉0822民初1287号原告：马玉忠，男，1966年10月15日生，汉族，个体，现住河北省唐县。    委托诉讼代理人：刘占水，河北法蓝律师事务所律师。    被告：刘亚斌，男，1988年12月12日生，汉族，农民，住通榆县。    原告马玉忠与被告刘亚斌买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告马玉忠到庭参加诉讼，被告刘亚斌经本院公告送达传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。    马玉忠向本院提出诉讼请求：要求刘亚斌返还购羊款等270000.00元。事实和理由：原告是养羊户，在河北省唐县从事养羊营生。原告通过到被告所在地购买羊认识被告。2020年8月，原告提出向被告买羊，被告同意，原告通过转账形式向被告支付购羊款250000.00元，但被告迟迟没有向原告交付羊。2020年10月26日，被告给原告出具欠条，同意包含违约金在内给付原告270000.00元，并分三期还款，到2021年1月10日还清。但被告时至今日也未归还，为维护原告合法权益，现依法诉至贵院，望判如所请。    刘亚斌未作答辩。    马玉忠围绕诉讼请求依法提交了欠据、中国农业银行交易明细清单、中国农业银行客户回执各一份，刘亚斌未到庭参加诉讼应视为对该几份证据的认可。本院予以确认并在卷佐证。    本院认为，2020年8月23日，马玉忠通过银行转账方式向刘亚斌转账250000.00元用于购羊。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款规定：“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外”。《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款规定：“当事人协商一致，可以解除合同。”第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法”。马玉忠通过银行转账向刘亚斌交付购羊款，双方形成买卖合同关系，因刘亚斌未按合同约定向马玉忠交付其所购的羊，2020年10月26日，双方以刘亚斌向马玉忠出具欠条的形式解除合同，约定向马玉忠还款270000.00元，分三期还款于2021年1月10日还清。马玉忠主张其中20000.00元系违约金符合常理，应予以支持，该欠条是双方的真实意思表示，不违反法律和行政法规的强制性规定，故刘亚斌应按照合同约定给付马玉忠270000.00元。    综上所述，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款、第一百一十四条第一款规定，判决如下：    刘亚斌返还马玉忠购羊款250000.00元及违约金20000.00元。    如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。    案件受理费5350.00元、公告费560元，由刘亚斌负担。    如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于吉林省白城市中级人民法院。    审判长陈艳军审判员薛向瑞审判员白迎辉二〇二一年七月二十三日书记员曹新雨
山东省济南市历城区人民法院 执 行 结 案 通 知 书 （2021）鲁0112执894号 申请执行人：中国银行股份有限公司济南历城支行，住所地济南市历城区花园路84号。统一社会信用代码：91370100863231867G。 负责人：卢士玉，行长。 委托代理人：张路、赵颜，均系山东齐鲁律师事务所律师。 被执行人：孙东升，男，1970年9月18日出生，汉族，户籍所在地济南市历下区，住济南市历下区。 关于中国银行股份有限公司济南历城支行与孙东升金融借款合同纠纷一案，本院作出的（2020）鲁0112民初6957号民事判决书，已经发生法律效力,判决内容为：一、限孙东升于本判决生效之日起十日内偿还中国银行股份有限公司济南历城支行本金161231.85元、应收利息13526.35元、手续费8475元（截至2020年3月25日），共计183233.20元；二、限孙东升于本判决生效之日起十日内支付中国银行股份有限公司济南历城支行利息（自2020年3月26日起至实际给付之日止，以161231.85元为基数，按照日利率万分之五计算）；三、限孙东升于本判决生效之日起十日内支付中国银行股份有限公司济南历城支行律师费1800元；如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2452元，由中国银行股份有限公司济南历城支行负担470元，孙东升负担1982元。保全费1170元，由中国银行股份有限公司济南历城支行负担278元，孙东升负担892元。因被执行人未履行义务，申请执行人于2021年2月22日向本院申请执行，本院当日立案。 在执行过程中，被执行人孙东升于2021年7月16日已履行完毕生效法律文书确定的全部义务。至此，本院作出的（2020）鲁0112民初6957号民事判决执行内容已全部执行完毕。依照《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十五条规定，通知如下： 本院作出的（2020）鲁0112民初6957号民事判决执行完毕。 二〇二一年七月十九日
徐州市铜山区人民法院执 行 裁 定 书（2021）苏0312执874号申请执行人：徐州舒恒商贸有限公司，住所地徐州市云龙区。法定代表人：彭玲，该公司总经理。被执行人：江苏延坤建设工程有限公司（原宿迁国仕建设工程有限公司），住所地江苏泗阳县（康庭名苑）。法定代表人：斯杭松，该公司总经理。申请执行人徐州舒恒商贸有限公司与被执行人江苏延坤建设工程有限公司建设工程合同纠纷一案，本院作出的（2020）苏0312民初2973号民事调解书已经发生法律效力。申请执行人徐州舒恒商贸有限公司于2021年2月8日依法向本院申请执行，要求被执行人江苏延坤建设工程有限公司给付人民币243323.5元。在执行过程中，本院采取了如下执行措施：1、本院于2021年2月9日本院通过邮寄送达的方式向被执行人送达执行通知、财产申报表、限制高消费令、信用风险惩戒提示、传票、被执行人须知、告知书，限被执行人在规定的时间内履行义务，但被执行人未实际履行。2、本院于2021年2月9日、7月14日两次通过执行办案系统查询了被执行人江苏延坤建设工程有限公司的银行存款信息，均未发现被执行人可供执行的财产线索。3、本院于2021年2月9日、7月14日两次通过执行办案系统查询了被执行人江苏延坤建设工程有限公司名下的车辆信息，均未发现被执行人可供执行的财产线索。4、本院于2021年2月9日、7月14日两次通过执行办案系统查询了被执行人江苏延坤建设工程有限公司名下的工商、证券、支付宝等信息，均未发现被执行人可供执行的财产线索。5、本院于2021年2月9日、7月14日两次通过执行办案系统查询了被执行人江苏延坤建设工程有限公司名下的人行信息，均未发现被执行人可供执行的财产线索。6、本院于2021年2月9日、7月14日两次通过执行办案系统查询了被执行人江苏延坤建设工程有限公司的房产信息，均未发现被执行人可供执行的财产线索。7、因被执行人江苏延坤建设工程有限公司法定代表人斯杭松未在法律规定的期限内申报财产，本院于2021年6月5日决定对其司法拘留十五日，现因被执行人法定代表人斯杭松下落不明，故本院作出的司法拘留措施暂未实施。8、本院于2021年7月26日通过全国法院案件信息管理系统将被执行人江苏延坤建设工程有限公司及其法定代表人斯杭松拉入失信名单，对其适用限制高消费措施，并在中国执行信息公开网上公布。9、上述执行情况及信息，本院于2021年7月26日通过直接送达的方式将被执行人江苏延坤建设工程有限公司名下暂无财产可供执行的调查结果告知申请人，并要求其提供财产线索，同时本院向申请执行人告知了终结本次执行程序后所享有的权利及义务。综上所述，本案执行标的共计243323.5元，现共执行到位案款0元，未执行到位243323.5元，对尚未执行到位的案款，因本案被执行人江苏延坤建设工程有限公司名下暂无财产可供执行，并在本院穷尽财产调查措施之后，亦未发现被执行人可供执行的财产线索。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条、《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》第六条，裁定如下：终结本次执行程序。终结本次执行程序后，申请执行人发现被执行人具备履行能力时，可再次申请执行，不受申请执行期限的限制。本裁定送达后立即生效。审判长  陈卫东审判员  吕书军审判员  祁凤芹二〇二一年七月二十七日书记员  支恒志
上海市闵行区人民法院民 事 裁 定 书（2021）沪0112民初19310号原告：吴辉。委托诉讼代理人：丁光华，上海红三权律师事务所律师。被告：叶斌。原告吴辉与被告叶斌不当得利纠纷一案。原告于2021年7月7日向本院提出撤诉申请。本院认为，当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。现原告向本院申请撤诉，于法无悖，本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许原告吴辉撤诉。案件受理费减半收取计25元，由原告吴辉负担。审 判 员 刘晨二〇二一年七月七日法官助理 鲁立书 记 员 孙洁附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。……。
上海市虹口区人民法院执 行 裁 定 书（2021）沪0109执2355号申请执行人：邱杰泓，男，1983年4月13日出生，汉族，户籍地上海市黄浦区。委托代理人：徐媛，北京盈科(上海)律师事务所律师。被执行人：章肇弟，男，1961年12月31日出生，汉族，户籍地上海市虹口区。本院在执行邱杰泓与章肇弟房屋买卖合同纠纷一案中，依法向被执行人章肇弟发出执行通知和报告财产令，责令被执行人履行本院于2021年3月3日作出(2020)沪0109民初26623号民事调解书确定的双倍返还定金100万元，负担案件受理费6,900元和诉讼保全费5,000元的义务并报告财产，被执行人未履行，亦未报告财产。本院经穷尽调查财产措施，未发现被执行人名下有可供本案执行的财产，申请执行人亦未提供被执行人可供执行的财产线索，同意本案终结本次执行程序。本院已向被执行人发出限制消费令，现依法对本案终结本次执行程序。本案终结本次执行程序后，申请执行人享有要求被执行人继续履行债务的权利，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。被执行人义务履行完毕前，申请执行人应当积极查找和向本院提供被执行人的财产信息，本院也将定期查询被执行人的财产信息。被执行人自动履行完毕后，当事人应当及时告知本院。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  丁洁审判员  徐亮审判员  陈翔二〇二一年七月二十六日书记员  周驰附：相关法律条文《最高人民法院关于适用的解释》……第五百一十九条经过财产调查未发现可供执行的财产，在申请执行人签字确认或者执行法院组成合议庭审查核实并经院长批准后，可以裁定终结本次执行程序。依照前款规定终结执行后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请不受申请执行时效期间的限制。……
陕 西 省 蒲 城 县 人 民 法 院民 事 判 决 书                         （2021）陕0526民初2741号 原告：王某甲，男，2010年6月9日出生，汉族，住蒲城县。法定代理人：王某乙，男，1986年11月11日出生，汉族，住蒲城县XX镇XX村XX组。系原告王某甲之父。被告：闫某某，女，1990年2月26日出生，汉族，住蒲城县XX镇XX村XX组。系原告王某甲之母。原告王某甲与被告闫某某抚养费纠纷一案，本院于2021年5月25日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王某甲法定代理人王某乙，被告闫某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告王某甲向本院提出诉讼请求： 1.依法判令被告支付原告王某甲抚养费每月500元，自2016年7月起付至孩子独立生活止；2.诉讼费由被告承担。事实和理由：原告父母于2010年3月1日登记结婚，2010年6月9日生育原告。2016年7月11日双方因感情破裂办理了离婚登记。离婚时双方约定，原告由父亲王某乙抚养，女方每月给付抚养费500元直到18周岁。离婚后，被告一直没有支付抚养费。因原告父亲没有固定的生活来源和收入，现正值原告上学期间，仅靠父亲一人无法满足原告上学、医疗及日常生活费用开支。被告闫某某辩称，离婚后不久，被告曾将原告接到家中住了几天，原告走的时候被告给了1500元。此后，因孩子父亲不让看原告，所以被告再没有支付抚养费。本院经审理认定证据及事实如下：原告王某甲提交的离婚协议、离婚证、居民户口本，被告闫某某对以上证据不持异议。原告提供的以上证据，真实、合法，证据之间能够相互印证，应予确认。根据上述认定的证据，能够确认的案件事实为：2010年3月1日原告法定代理人王某乙与被告闫某某登记结婚，于2010年6月9日生育一子，即原告王某甲。2016年7月11日双方在民政部门办理离婚手续，并签订了离婚协议。协议第二条约定：“…男女在婚姻期间有一儿子（王某甲）7岁，由男方抚养，女方有探视权。女方每月付给儿子抚养费500元整，直到18岁”。离婚后，被告闫某某未支付原告抚养费。 本院认为，离婚后，父母对于子女仍有抚养和教育的权利和义务。一方抚养的子女，另一方应负担必要的生活费和教育费的一部或全部，负担费用的多少和期限的长短，由双方协议。原告之父王某乙与被告闫某某关于离婚协议的约定不违反相关法律规定，合法有效，且离婚协议自婚姻登记机关颁发离婚证之日起生效，予以确认。结合本院查明的案件事实，对被告应予支付的抚养费起算时间确定为2016年7月，原告诉请按500元计算，符合当地一般生活消费水平，且为双方约定，应予支持。被告闫某某辩称曾支付过1500元，原告方对此不予认可，其亦未提供证据予以证明，本院不予采信。依照《最高人民法院关于适用中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国婚姻法》第三十六条、第三十七条等之规定，判决如下：由被告闫某某自2016年7月起每月支付原告王某甲抚养费500元直至原告年满十八周岁止。2016年7月至2021年7月的抚养费于本判决生效后10日内付清；自2021年8月起，抚养费每年支付一次，于当年12月30日之前付清。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费100元，减半收取计50元，由被告闫某某负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省渭南市中级人民法院。 审  判  员   郝  建  锋    二〇二一年七月二十二日                     书  记  员   陈  彦  欣    1
大连市甘井子区人民法院案 件 受 理 通 知 书（2021）辽0211执恢1383号之三纪长军：浙江红叶制伞有限公司与纪长军买卖合同纠纷一案，本院决定立案审理，现将有关事项向你告知：1、人民法院审判的流程信息将通过中国审判流程信息公开网，向当事人及其法定代理人、诉讼代理人公开。中国审判流程信息公开网将通过12368短信、官方微信服务号“中国审判流程信息公开”向你推送重要审判环节的流程信息。2、当事人及诉讼代理人应当准确提供身份证件号码、律师执业证号、组织机构代码证、统一社会信用代码，预留有效的手机号码，便于接受案件的审判流程信息。3、可以委托代理人1-2人代为诉讼，并递交由委托人签名的授权委托书，并记明委托事项和权限。诉讼代理人代为处分实体权利的，必须有委托人的特别授权。4、有增加、变更或放弃诉讼请求的权利，但应当在举证期限届满前以书面形式提出。诉讼请求不当，将导致未请求的部分得不到审理，请求过高的部分得不到支持。5、为防止因对方的行为或者其他原因，导致执行时无法查找对方财产或对方无足够财产可供执行，使将来作出的判决不能执行或难以执行的，可以申请本院对对方的财产采取查封、扣押、冻结等保全措施。保全限于请求的范围，或者与本案有关的财物。申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。6、有提供证据的权利和责任。对你方提出的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据证明，并在指定的期限内提交。在限期内没有举证或者证据不足以证明的，由负有举证责任的一方承担于己不利的法律后果。对可能灭失或今后难以取得的证据，可请求本院采取保全措施。7、符合下列条件之一的，可以申请本院调查收集证据：（一）证据由有关部门保存，当事人及其诉讼代理人无权查阅调取的;（二）涉及商业秘密或者个人隐私的；（三）当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的其他证据。8、下列案件，可申请先予执行:（一）追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金、医疗费用的；（二）追索劳动报酬的；（三）因情况紧急需要先予执行的。9、有申请回避的权利。如果认为审判人员、书记员、鉴定人等与当事人、诉讼代理人有近亲属关系或其他利害关系，可能影响案件的公正处理的，可以要求换人办理。提出回避申请，应当说明理由，并在案件开始审理时提出；回避事由在案件开始审理后知道的，也可以在法庭辩论终结前提出。10、对涉及个人隐私或商业秘密的案件可以申请不公开审理，但应当在开庭前提出。11、在庭审过程中有权陈述自己的主张和案件事实，有权相互发问，有权就对方提供的证据和法院收集的证据进行质证，有权通过辩论反驳对方的主张和论证自己的主张。12、可以请求本院进行调解，也可以自行协商，达成协议。13、人民法院的裁判文书应当按照规定在互联网公布，但涉及个人隐私或未成年人违法犯罪以及以调解方式结案等不宜在互联网公布的情形除外。14、有申请执行的权利。负有义务的一方当事人不自动履行生效法律文书时，享有权利的一方当事人有权申请本院或被执行人财产所在地基层人民法院强制执行。申请执行的期限为二年。15、对生效的法律文书所确定的义务，必须切实履行。拒不履行的，将依法强制执行；情节严重的，将依法追究刑事责任。16、必须依法行使诉讼权利，遵守诉讼秩序。17、可通过辽宁12368诉讼服务平台自助语音查询服务，输入法院提供的查询账号和查询密码查询案件信息。你的查询账号是06×××01，你的查询密码是941323。网上信息仅供参考，一切信息以法院出具的正式文书为准。审判员 ：胡岩松书记员 ：单晓琳二〇二一年七月一日
新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院   执 行 裁 定 书   (2021)新2801执保1842号   申请人：赵菲菲，女，1989年10月31日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市。   被申请人：杨乙祖，男，1977年7月5日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市。   关于申请人赵菲菲诉被申请人杨乙祖服务合同纠纷一案，新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院作出的（2021）新2801财保1308号民事裁定书已经发生法律效力，经查，申请人赵菲菲提供了被申请人杨乙祖的财产信息，请求对被申请人杨乙祖名下价值24,039.00元的财产采取保全措施。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、第一百零三条、第一百零八条规定，裁定如下：   查封（扣押）、冻结被申请人杨乙祖名下价值24,039.00元的财产。   冻结银行存款期限为一年，查封（扣押）动产期限为二年，查封（扣押）不动产期限为三年。   需要续行查封（扣押）、冻结的，申请执行人应当在查封（扣押）、冻结期限届满前十日内向本院提出续行查封、冻结的书面申请。被执行人履行义务后，可以申请解除查封、冻结。   本裁定立即开始执行。   审  判  员   王 雨   二 〇 二 一 年 七 月 九 日   书  记  员   崔瑜航
青海省互助土族自治县人民法院执行裁定书（2021）青0223执214号申请执行人：方某某,男性,1958年6月16日出生,住江西省高安市。被执行人：杜班建设有限公司，住所地浙江省东阳市城北工业新区华店工业园区。法定代表人：王忠孝,系该公司董事长。本院执行的申请执行人方某某与杜班建设集团有限公司劳务合同纠纷一案，申请人方泰山依据互助县人民法院作出的（2020）青0223民初1853号民事判决书向本院申请执行，本院于2021年1月28日立案执行。本院向被执行人送达了执行通知书、财产报告令、财产申报表，责令被执行人收到通知书后即日履行生效法律文书所确定的义务，给付申请执行人案件款204900元并交纳本案执行费2974元。本案在执行中采取执行措施如下：1、2021年1月30日开始多次通过全国网络查控系统查询到被执行人杜班建设集团有限公司在多家银行有开户信息，部分账户已被其他法院院依法冻结，其他账户余额为0元，不足于本案的执行。2、经本院委托东阳市人民法院查询，被执行人名下虽有房产登记信息，但均被全国多家法院轮候查封，且标的额较大。3、通过网络查询未发现被执行人名下有车辆登记信息；4、2021年6月29日本院冻结了杜班建设集团有限公司在青海恒建投资集团有限公司已确认的债权207874元，因青海恒建投资集团有限公司处于重整阶段，暂时无法支付杜班建设集团有限目前在青海恒建投资集团所确认的债权。5、2021年7月4日本院对申请执行人进行终本告知，申请人同意终结本次执行程序；6、2021年7月9日本院对被执行人杜班建设有限公司采取限制消费措施；7、2021年7月22日因被执行人杜班建设集团有限公司未向本院申报财产，将被执行人杜班建设集团有限公司纳入全国法院失信被执行人名单，并在中国执行信息公开网上公布。综上所述，经本院穷尽执行措施后，被执行人杜班建设集团有限公司名下无财产可供执行，申请人亦不能提供被执行人可供执行的财产或财产线索。本案未能执行到位标的204900元、执行费2974元。经约谈，申请人同意本案终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以申请恢复执行，恢复执行不受执行时效的限制。本裁定送达后立即生效。审判长 杨占菊审判员 李永兴审判员 马秀英二〇二一年七月二十二日法官助理 王殿璋书记员 李生昌
广东省江门市新会区人民法院民 事 裁 定 书（2021）粤0705民初5848号原告：中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司，住所地：广东省佛山市××××××。统一社会信用代码914×××××××××××577B。负责人：崔华锐。委托诉讼代理人：张瑞娟、黄富朝，均系广东建诺律师事务所律师。被告：张洁媚，女，1991年10月3日出生，汉族，住广东省江门市新会区××××××××××巷5号。公民身份号码：440××××××××××××408。原告中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司诉被告张洁媚保证保险合同纠纷一案，本院于2021年7月21日立案。原告中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司于2021年7月26日向本院提出撤诉的申请。本院认为，原告中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司的申请符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第一百四十五条第一款和第一百五十四条第一款第（五）项的规定，裁定如下：准许原告中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司撤诉。本案受理费减半收取为25元（已由原告中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司预交），由原告中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司负担。审 判 员 王潇凝二〇二一年七月二十六日法官助理 邓思欣书 记 员 梁根贤
黑龙江省孙吴县人民法院执 行 裁 定 书（2021）黑1124执569号申请执行人：曹继斌,男,汉族,1967年8月23日出生。被执行人：孙树地,男,汉族,1980年2月1日出生。曹继斌与孙树地不当得利纠纷一案，本院于2020年12月28日作出的（2020）黑1124民初1061号民事判决书已经发生法律效力。申请执行人曹继斌于2021年4月9日向本院申请执行，申请执行标的为20457元本院于2021年4月12日立案执行。执行中，被执行人未履行给付义务。经查，被执行人名下无对外投资、无银行存款、无车辆、房产登记。被执行人现无财产可供执行，申请执行人亦无法提供被执行人可供执行的其他财产线索。至此，本案执行程序应予终结，被执行人尚20457元未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项、第二百五十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第62条第2款的规定，裁定如下：本院（2020）黑1124民初1061号民事判决书的本次执行程序终结。本裁定送达后立即发生法律效力。审判长  周伟海审判员  贾振友审判员  张守林二〇二一年七月二十七日书记员  何纯刚
上海市杨浦区人民法院民 事 裁 定 书（2021）沪0110民初13822号原告：严叡勤，男，1988年8月13日出生，汉族，住上海市杨浦区。委托诉讼代理人：薛龙，北京观韬中茂(上海)律师事务所律师。委托诉讼代理人：余闽，北京观韬中茂(上海)律师事务所律师。被告：包天兴，男，1994年2月23日出生，汉族，户籍地河南省南阳市。原告严叡勤与被告包天兴房屋租赁合同纠纷一案，本院于2021年7月13日立案。原告严叡勤向本院提出撤诉申请，且未缴纳诉讼费。本院认为，现原告严叡勤申请撤诉，且不缴纳诉讼费。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百一十三条之规定，裁定如下：本案按撤诉处理。审判员  冯娇君二〇二一年七月十五日书记员  王晓燕附：相关法律条文《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百一十三条原告应当预交而未预交案件受理费，人民法院应当通知其预交，通知后仍不预交或者申请减、缓、免未获人民法院批准而仍不预交的，裁定按撤诉处理。
贵州省大方县人民法院 结 案 通 知 书 (2021)黔0521执3028号 大方县人民法院刑事审判庭、汤露（被执行人）： 大方县人民法院刑事审判庭移送执行汤露罚金一案，执行标的共计3000.00元。经本院立案执行，现已强制执行完毕。至此，大方县人民法院刑事审判庭移送执行的（2016）黔0521刑初123号刑事判决书已全部执行完毕，现已结案。 特此通知。 二〇二一年七月二十七日
上海市长宁区人民法院执 行 裁 定 书（2021）沪0105执恢1041号申请执行人：上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行，住所地上海市长宁区。负责人：周明强，行长。被执行人：许红军，男，1979年2月27日出生，汉族，户籍地黑龙江省哈尔滨市。上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行与许红军信用卡纠纷一案，义务人未履行生效法律文书确定的义务，权利人依据(2020)沪0105民初295号民事判决书向本院申请执行，要求被执行人支付信用卡欠款本金及利息等共计人民币92,041.89元。本案受理后，本院即向被执行人发送了执行通知，责令其限期履行义务，但被执行人逾期未履行。执行中，本院依法调查了被执行人名下的财产，申请执行人于2021年7月26日向本院提出撤回本案执行申请。以上事实，有询问笔录、调查材料等相关证据佐证。本院认为，人民法院生效法律文书确定的义务，有关当事人应当履行。权利人申请执行的，应当严格依法执行。现申请执行人自愿向本院提出撤回执行申请，当事人的申请符合法律规定，故本案执行程序应予终结。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第(一)项、第二百五十八条、第一百五十四条第一款第(十一)项之规定，裁定如下：终结本院(2021)沪0105执恢1041号执行案件的执行程序。本裁定送达后即发生法律效力。审 判 长 杨平彦审 判 员 朱佳伟审 判 员 顾首明二〇二一年七月二十六日法官助理 许海峰书 记 员 尤静雯附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：（一）申请人撤销申请的；……第二百五十八条中止和终结执行的裁定，送达当事人后立即生效。第一百五十四条裁定适用于下列范围：……（十一）其他需要裁定解决的事项。
广东省佛山市中级人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）粤06执690号之一 申请执行人：周文标，男，1984年10月30日出生，香港特别行政区居民。 委托代理人：罗杏勇，系广东广能律师事务所律师。 被执行人：霍汉杰，男，汉族，1980年6月1日出生，住广东省佛山市禅城区。 关于周文标申请霍汉杰国内非涉外仲裁一案，广州仲裁委员会作出的（2019）穗仲案字第9472号仲裁裁决已发生法律效力。根据上述已生效的法律文书：一、解除周文标与霍汉杰签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》；二、霍汉杰向周文标退回装修工程预付款10000元；三、霍汉杰向周文标支付违约金8150元；四、霍汉杰承担案件仲裁费4598.85元，由其迳付周文标；上述霍汉杰应支付的款项，自裁决书送达之日起十日内一次性支付，逾期履行金钱给付义务的，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定处理。因义务人霍汉杰未履行上述法律文书确定的义务，权利人周文标向本院申请执行，其申请执行的金额为22748.85元。另，本案申请执行费241元未交纳。 在执行过程中，申请执行人周文标向本院提供了被执行人霍汉杰的相关财产线索，本院予以查核，并依法采取了下列措施： 一、向被执行人霍汉杰发出《执行通知书》《报告财产令》《限制消费令》《传票》，限令其在通知书指定期限内履行法律文书确定的义务，被执行人逾期未予履行，未向本院申报财产。 二、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源、市场监督管理等部门查控，未发现被执行人霍汉杰有其他财产可供执行。 三、通过电话联系、派员走访等形式对被执行人霍汉杰住所地周边群众进行调查和了解，未能查找到其他财产可供执行。另，被执行人霍汉杰的母亲反映：被执行人霍汉杰无固定收入，无固定工作，家中无其他财产。 四、对被执行人霍汉杰采取限制消费措施，依法对其进行信用惩戒。 五、2021年7月7日，约谈人拨通申请执行人委托代理人的电话185××××1816，将本案的执行情况、采取的财产查控措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果等告知申请执行人。询问申请执行人有无其它财产线索提供，并征求其对本案终结本次执行程序的意见。申请执行人不能提供其它可供执行的财产线索，并同意本案终结本次执行程序。另，申请执行人在本案中未得到受偿。 本院认为，经穷尽财产调查措施，未发现被执行人有其他财产可供执行，向申请执行人释明被执行人的财产情况，申请执行人亦未能提供被执行人可供执行的财产或财产线索，并同意终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下： 本院（2021）粤06执690号案件终结本次执行程序。 被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可向本院申请恢复执行。申请执行人申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。 本裁定书送达后立即生效。 审判长  吴俊明 审判员  胡 剑 审判员  简建勋 二〇二一年七月二十七日 书记员  潘婉君
昆明市呈贡区人民法院民 事 裁 定 书(2021)云0114财保390号申请人：昆明呈贡赢丰建筑材料租赁站,住所地：昆明市呈贡洛龙街道办事处吴家营社区118号。经营者：彭勇勇，男，1983年10月14日出生，汉族，住湖北省武汉市黄陂区。被申请人：贵州昊华建设工程有限公司，住所地：贵州省贵安新区碧桂园贵安一号综合体ONE城幢（6）2-11号。法定代表人：李永彪。申请人昆明呈贡赢丰建筑材料租赁站与被申请人贵州昊华建设工程有限公司租赁合同纠纷一案，申请人昆明呈贡赢丰建筑材料租赁站向本院申请财产保全，请求对被申请人贵州昊华建设工程有限公司名下财产进行保全，并提供诉讼财产保全责任保险保险单作为担保。本院经审查认为：申请人提出的保全申请符合法律规定，应予以准许。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条的规定，裁定如下：对被申请人贵州昊华建设工程有限公司名下价值人民币1035817元的财产予以冻结，冻结期限为一年。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。审判员 朱 曦二〇二一年七月二十八日书记员 陆叶青
内蒙古自治区兴和县人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）内0924执463号之十 申请人：杨燕荣，女，1964年12月10日生，汉族，住兴和县。 被执行人：徐文泽，男，1964年9月26日生，汉族，住兴和县。 被执行人：王爱，女，1965年5月20日生，汉族，住兴和县。 本院在执行申请人杨燕荣与被执行人徐文泽、王爱借款合同纠纷一案中，冻结了徐文泽在中国建设银行的账号，账号为XXXXXX。依照《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第45条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条规定，裁定如下： 解除徐文泽在中国建设银行的账号，账号为XXXXXXX。 本裁定立即执行。 审判员 孙 平 二〇二一年七月二十二日 书记员 崔媛媛 附释法律条文： 《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第45条被执行人的财产经查封、扣押后，在人民法院指定的期间内履行义务的，人民法院应当及时解除查封、扣押措施。 《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条有下列情形之一的，人民法院应当作出解除查封、扣押、冻结裁定，并送达申请执行人、被执行人或者案外人： （一）查封、扣押、冻结案外人财产的； （二）申请执行人撤回执行申请或者放弃债权的； （三）查封、扣押、冻结的财产流拍或者变卖不成，申请执行人和其他执行债权人又不同意接受抵债的； （四）债务已经清偿的； （五）被执行人提供担保且申请执行人同意解除查封、扣押、冻结的； （六）人民法院认为应当解除查封、扣押、冻结的其他情形。 解除以登记方式实施的查封、扣押、冻结的，应当向登记机关发出协助执行通知书。
上海金融法院执 行 裁 定 书（2020）沪74执539号申请执行人：中民投国际物流融资租赁有限公司，住所地陕西省西安市。法定代表人：史贵禄，董事长。被执行人：友和道通航空有限公司，住所地湖北省武汉市。法定代表人：张煊楠，董事长。被执行人：深圳市友和道通实业有限公司，住所地广东省深圳市。法定代表人：张煊楠，董事长。被执行人：全一快递有限公司，住所地广东省深圳市。法定代表人：张煊楠，执行董事。被执行人：上海全毅快递有限公司，住所地上海市青浦区。法定代表人：张煊楠，执行董事。被执行人：速尔快递有限公司，住所地广东省深圳市。法定代表人：张煊楠，执行董事。被执行人：深圳速尔物流有限公司，住所地广东省深圳市。法定代表人：张煊楠，执行董事。被执行人：武汉市友和道通物流园发展有限公司，住所地湖北省武汉市。法定代表人：张煊楠，董事长。被执行人：武汉市友和道通航空投资有限公司，住所地湖北省武汉市。法定代表人：张煊楠，董事长。被执行人：友和道通集运(烟台)有限公司，住所地山东省。法定代表人：张煊楠，董事长。被执行人：友和道通航空物流(无锡)有限公司，住所地江苏省。法定代表人：张煊楠，董事长。被执行人：张煊楠，男，1968年9月21日生，汉族，住广东省深圳市。被执行人：李艺，女，1970年9月2日生，汉族，住广东省深圳市。本院在执行申请执行人中民投国际物流融资租赁有限公司与被执行人友和道通航空有限公司、深圳市友和道通实业有限公司、全一快递有限公司、上海全毅快递有限公司、速尔快递有限公司、深圳速尔物流有限公司、武汉市友和道通物流园发展有限公司、武汉市友和道通航空投资有限公司、友和道通集运(烟台)有限公司、友和道通航空物流(无锡)有限公司、张煊楠、李艺融资租赁合同纠纷一案中，现申请执行人申请撤回强制执行申请，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第一项规定，裁定如下：终结(2020)沪74执539号案件的执行。本裁定送达后立即生效。审 判 长  肖 凯审 判 员  杨现正审 判 员  黄 亮二〇二一年七月二十二日法官助理  朱 佳书 记 员  杨 尧附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》二百五十七条有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：（一）申请人撤销申请的；……
上海市浦东新区人民法院执 行 裁 定 书（2021）沪0115执18437号申请执行人：交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心，住所地中国(上海)自由贸易试验区松涛路XXX号XXX、XXX幢。负责人：王庆艳，总经理。被执行人：黄聿初，男，1979年9月30日出生，汉族，住福建省。申请执行人交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心依据本院作出的已发生法律效力的(2020)沪0115民初28319号民事判决书，于2021年7月5日向本院申请执行，要求被执行人黄聿初于判决生效之日起十日内归还申请执行人交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心信用卡欠款本金37040.05元(人民币，下同)并支付相应利息、违约金及其他费用等,诉讼费619.5元。本院于2021年7月7日向被执行人黄聿初发出执行通知书及财产报告令，责令被执行人黄聿初于2021年7月14日前履行生效法律文书确定的义务并报告财产。但被执行人黄聿初未在限定期限内履行义务和报告财产，故本院于本月将被执行人黄聿初纳入失信人名单，并限制其高消费。执行中，本院已冻结被执行人黄聿初名下所有银行账户(冻结期限一年，自2021年7月13日至2022年7月13日止)，未查询到被执行人黄聿初名下有房产、车辆、证券资金账户等信息。此外，案件执行过程中，申请执行人交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心未能提供被执行人黄聿初其他可执行的财产线索，且同意终结本次执行程序。综上，现依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第(八)项、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结(2020)沪0115民初28319号民事判决书的本次执行程序。申请执行人交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心仍享有要求被执行人黄聿初继续履行债务的权利，被执行人黄聿初仍负有继续向申请执行人交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心履行的义务；若申请执行人交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心发现被执行人黄聿初有可供执行财产的，可以申请恢复执行。申请恢复执行不受申请执行时效的限制。本裁定送达后立即生效。审判长  化功明审判员  闵浩德审判员  傅佩芬二〇二一年七月三十日书记员  隋超武附：相关法律条文《民事诉讼法》…第一百五十四条裁定适用于下列范围：……（八）中止或者终结执行；……第二百五十七条有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：……（六）人民法院认为应当终结执行的其他情形。第二百五十八条中止和终结执行的裁定，送达当事人后立即生效。
陕西省延安市中级人民法院 民 事 裁 定 书                          (2021)陕06民终1284号上诉人（原审原告）：陕西柏通电子科技有限公司，住所地：陕西省西安市高新区。法定代表人：余振林，该公司执行董事。委托诉讼代理人：单春利、赵凡，上海市XX城（西安）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：陕西云创信息技术有限公司，住所地：西安市高新区。法定代表人：陈晓娟，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：杨亚玲，女，该公司法务。委托诉讼代理人：霍阳晨，陕西 xx律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：延安弥尔智慧城市投资发展有限公司，住所地：陕西省延安市宝塔区新区。法定代表人：任玉荣，该公司董事长。委托诉讼代理人：任玉亮，男，该公司副总经理。上诉人陕西柏通电子科技有限公司因与被上诉人陕西云创信息技术有限公司、延安弥尔智慧城市投资发展有限公司建设工程施工合同纠纷一案，不服陕西省延安市宝塔区人民法院（2021）陕0602民初1211号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。    本院审理过程中，上诉人陕西柏通电子科技有限公司于2021年7月21日以与二被上诉人达成和解为由向本院提出书面撤回上诉的申请。本院认为，上诉人陕西柏通电子科技有限公司在本案审理期间提出撤回上诉的请求，不违反法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十三条规定，裁定如下：准许陕西柏通电子科技有限公司撤回上诉。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。二审案件受理费1470元，减半收取735元，由上诉人陕西柏通电子科技有限公司负担。本裁定为终审裁定。  审  判  长   程 晓 元审  判  员   贺    洁审  判  员   贾 玉 玉                             二〇二一年七月二十一日  法 官 助 理   姜    峰书  记  员   惠 晓 霞  1
上海市浦东新区人民法院执 行 裁 定 书（2021）沪0115执18321号申请执行人：吉致汽车金融有限公司，住所地中国(上海)自由贸易试验区锦康路XXX号XXX层XXX、XXX单元。法定代表人：李霞，总经理。被执行人：郭小强，男，1982年8月24日出生，汉族，住山西省吕梁市。申请执行人吉致汽车金融有限责任公司与被执行人郭小强金融借款合同纠纷一案，申请执行人吉致汽车金融有限责任公司依据上海市浦东新区人民法院作出的(2021)沪0115民初940号判决书，于2021年7月5日向本院申请执行，要求被执行人支付295,110.68元。本院立案受理后，依法对被执行人郭小强的财产进行了调查并采取了相应的执行措施(详见工作清单)：时间执行内容二〇二一年七月十二日向被执行人郭小强发出执行通知书及财产报告令，责令限期履行义务二〇二一年七月十三日向被执行人郭小强的银行、工商、车辆、证券、房产等财产状况进行查询二〇二一年七月十四日对被执行人郭小强采取限制高消费及纳入失信被执行人名单措施二〇二一年七月二十日约谈被申请执行人，告知本次执行过程，申请执行人同意本次执行程序终结本院认为，人民法院生效法律文书确定的义务，有关当事人应当履行。权利人申请执行的，应当严格依法执行，现因被执行人名下无其他可供执行的财产，申请人也无法提供明确的财产线索，故本案目前不具备继续执行的条件，本次无实际执行到位债权，本次执行程序应予终结。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定送达后立即生效。审判长陈梁审判员董四杰审判员孙毅二〇二一年七月二十日书记员张浩附：相关法律条文
贵州省册亨县人民法院 结 案 通 知 书 (2021)黔2327执473号 黄如明、黄如昌、韦荣、穆梦： 黄如明、黄如昌、韦荣与穆梦劳务合同纠纷一案，申请执行标的共计40339元。经本院立案执行，现已强制执行到位40339元，其中，劳务费39939元，案件受理费400元，该款由被执行人穆梦直接转付申请执行人。至此，黄如明、黄如昌、韦荣向本院申请执行的（2021）黔2327民初35号民事判决书已全部执行完毕，现已结案。 特此通知。 二〇二一年七月二十日
江苏省新沂市人民法院民 事 裁 定 书（2021)苏0381民初3149号之一原告：江春燕，女，1983年3月20日出生，住江西省上饶市余干县。被告：吴青朝，男，1987年3月8日出生，住江苏省新沂市。原告江春燕与被告吴青朝委托合同纠纷一案，本院于2021年4月7日立案受理后，江春燕于2021年7月7日向本院提出撤诉申请。本院认为，江春燕自愿提出撤诉申请，符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许江春燕撤回起诉。案件受理费减半收取计463元，由江春燕负担。审 判 长  史 慧人民陪审员  周成宗人民陪审员  许 莉二〇二一年七月七日书 记 员  葛 红
云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院民 事 裁 定 书（2021）云25民终1240号上诉人（原审原告）：昆明宏利商贸有限公司。住所地：云南省昆明市官渡区永中路东聚大汽配城2栋8号。法定代表人：蔡红军，职务：总经理。委托诉讼代理人：段国富，云南砺剑律师事务所律师，代理权限为特别授权。被上诉人（原审被告）：建水县永合汽车销售有限公司。住所地：云南省红河州建水县临安镇工业大道中段。法定代表人：钟德举，职务：总经理。上诉人昆明宏利商贸有限公司因与被上诉人建水县永合汽车销售有限公司买卖合同纠纷一案，不服云南省建水县人民法院（2021）云2524民初965号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年7月5日立案后，依法组成合议庭，进行了审理。本院审理过程中，上诉人昆明宏利商贸有限公司于2021年6月9日以服从一审判决为由，向本院递交书面撤诉申请书，请求撤回上诉。本院认为，昆明宏利商贸有限公司在本案审理期间提出撤回上诉的请求，不违反法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十三条规定，裁定如下：准许昆明宏利商贸有限公司撤回上诉。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。二审案件受理费709元，撤诉的减半收取计354.50元，由上诉人昆明宏利商贸有限公司负担。本裁定为终审裁定。审判长  胡云涛审判员  廖伟荣审判员  何 江二〇二一年七月二十七日书记员  孙钰颖
江苏省泰州市海陵区人民法院执 行 裁 定 书(2021)苏1202执2110号之二申请执行人：海陵区久强混凝土加工部，统一社会信用代码92321202MA1P0WJXXD，住所地泰州市海陵区。经营者：廖连君，男，1981年7月23日出生，汉族，住泰州市海陵区。被执行人：江苏省建筑工程集团有限公司，统一社会信用代码91320000134750763A，住所地南京市建邺区。法定代表人：陈正华。申请执行人海陵区久强混凝土加工部与被执行人江苏省建筑工程集团有限公司买卖合同纠纷一案，申请执行人于2021年7月21日书面向本院申请强制执行。本院在执行过程中，申请执行人于2021年7月22日向本院书面申请撤回执行。本院认为，申请执行人撤回执行申请，是对自己诉讼权利的处分，不违背法律规定，依法应予准许。撤回执行后，申请执行人可在《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条规定的时效期限内重新申请执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（八）项、二百五十七条第一款第（一）项之规定，裁定如下：终结泰州市海陵区人民法院作出的：(2021)苏1202民初242号民事调解书的执行。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  金爱军审判员  戴古贤审判员  许 冰二〇二一年七月三十日书记员  汤冬冬
上海市普陀区人民法院民 事 判 决 书（2021）沪0107民特683号申请人：吕以娥，女，1961年11月24日出生，汉族，住上海市嘉定区。被申请人：黄振红，男，1960年7月28日出生，汉族，住上海市普陀区。申请人吕以娥申请宣告黄振红为无民事行为能力人一案，本院于2021年6月23日立案后，依法适用特别程序进行了审理，现已审理终结。申请人吕以娥诉称，被申请人与申请人系叔嫂关系。被申请人因患XXX疾病，导致思维模糊，生活无法自理，经司法鉴定，确定被申请人为无民事行为能力，现要求宣告黄振红为无民事行为能力人。经审理查明，被申请人黄振红，男，1960年7月28日出生，汉族，住上海市普陀区中山北路1913弄79支96号。申请人系被申请人黄振红哥哥黄振华的配偶。2021年6月10日上海枫林司法鉴定有限公司作出鉴定，结论为被申请人黄振红患有中度精神发育迟滞，评定为无民事行为能力。本院认为，被申请人黄振红患有中度精神发育迟滞，经司法鉴定，结论为黄振红应评定为无民事行为能力，故申请人要求宣告被申请人为无民事行为能力人，并无不当，本院予以准许。至于黄振红的监护人，应当在本判决生效后，根据法律规定予以确定。据此，依照《中华人民共和国民法典》第二十四条之规定，判决如下：宣告黄振红为无民事行为能力人。本判决为终审判决。审 判 员  王 悦二〇二一年七月十六日法官助理  林雨佳书 记 员  林雨佳附：相关法律条文《中华人民共和国民法典》第二十四条不能辨认或者不能完全辨认自己行为的成年人，其利害关系人或者有关组织，可以向人民法院申请认定该成年人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人。被人民法院认定为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，经本人、利害关系人或者有关组织申请，人民法院可以根据其智力、精神健康恢复的状况，认定该成年人恢复为限制民事行为能力人或者完全民事行为能力人。本条规定的有关组织包括：居民委员会、村民委员会、学校、医疗机构、妇女联合会、残疾人联合会、依法设立的老年人组织、民政部门等。
长春新区人民法院民 事 裁 定 书（2021）吉0193民初2660号原告：长春某物业服务有限公司，住所地长春市高新技术产业开发区。法定代表人：李某，董事长。委托诉讼代理人：张某1，该公司职员。被告：张某，男，1984年1月23日出生，汉族，住长春市高新技术产业开发区。原告长春某物业服务有限公司与被告张某物业服务合同纠纷一案，本院于2021年7月20日立案。原告长春某物业服务有限公司在本院依法送达交纳诉讼费用通知书后，未在七日内预交案件受理费。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百一十三条规定，裁定如下：本案按长春某物业服务有限公司撤诉处理。审判员  孙勇二〇二一年七月二十八日书记员  闫情
四川省泸县人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）川0521民初3102号 原告：四川新锐油老虎石化有限公司，住所地四川省泸州市泸县海潮镇。 法定代表人：邓小刚,公司经理。 委托诉讼代理人：潘豪、赵智明，四川明炬律师事务所律师。 被告：自贡市沿滩建筑安装有限公司，住所地自贡市沿滩区沿滩镇。 原告四川新锐油老虎石化有限公司与被告自贡市沿滩建筑安装有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2021年7月8日立案，原告四川新锐油老虎石化有限公司在本院依法送达缴纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款十一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百一十三条规定，裁定如下： 本案按四川新锐油老虎石化有限公司撤回起诉处理。 审判员 赵 玺 二〇二一年七月二十二日 书记员 李璐伶
安徽省铜陵市义安区人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）皖0706执恢219号 申请执行人：铜陵市义安区融资担保中心有限公司，住所地铜陵市义安区顺安镇顺凤路295号，统一社会信用代码：913407217233442880 法定代表人：唐新伟。 被执行人：安徽翔鹰建设有限责任公司,住所地安徽省铜陵市狮子山区。 法定代表人:童中权,该公司董事长。 被执行人:铜陵市永通商贸有限责任公司,住所地安徽省铜陵县。 法定代表人:沈卫根,该公司经理。 本院在执行铜陵市义安区融资担保中心有限公司与安徽翔鹰建设有限责任公司、铜陵市永通商贸有限责任公司追偿权纠纷一案中，经过对被执行人名下不动产、车辆、存款以及其他财产的查询，暂未发现可供执行财产，现已对被执行人采取了限制高消费措施。上述执行情况及信息，本院已通过约谈方式告知申请执行人，并要求其提供财产线索，申请执行人认可法院的调查结果，并表示不能提供财产线索，同意终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 终结本次执行后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向执行法院申请恢复执行。 本裁定送达后立即生效。 审判长  陈非凡 审判员  王国祥 审判员  吴义进 二〇二一年七月二十七日 书记员  古宏斌
广东省中山市第一人民法院民 事 裁 定 书（2021）粤2071民初18753号原告：中山市恩邦科技有限公司，住所地广东省中山市石岐区××××××××××，统一社会信用代码91442000MA51GQLE3Y。法定代表人：杨某1。委托诉讼代理人：万强，北京金诚同达（广州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：徐梅桂，北京金诚同达（广州）律师事务所律师。被告：广东明阳新能源科技有限公司，住所地广东省阳江高新区港口工业园锦绣路南边，统一社会信用代码914×××××××××××718A。法定代表人：张某2。被告：明阳智慧能源集团股份公司，住所地广东省中山市火炬开发区××××××，统一社会信用代码914×××××××××××199M。法定代表人：张某1。原告中山市恩邦科技有限公司与被告广东明阳新能源科技有限公司、明阳智慧能源集团股份公司买卖合同纠纷一案，本院于2021年6月7日立案，原告中山市恩邦科技有限公司于2021年7月20日向本院提出撤诉的申请。本院认为，原告中山市恩邦科技有限公司申请撤诉，是在法律规定的范围内对自己民事权利的处分，符合法律规定的撤诉条件，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款、第一百五十四条第一款第五项的规定，裁定如下：准许原告中山市恩邦科技有限公司撤回起诉。案件受理费5986元,减半收取计2993元，诉讼保全费2082元，合计5075元（原告中山市恩邦科技有限公司已预交），由原告中山市恩邦科技有限公司负担。审判员  邓文辉二〇二一年七月二十一日书记员  刘浩峰
山西省河津市人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）晋0882民初2102号 原告:李建军,男,汉族,1970年9月25日生，住河津市。 委托诉讼代理人：贺晓杰，山西聪锐律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨红娟，山西聪锐律师事务所实习律师。 被告:山西天梭房地产开发有限公司，住所地:运城经济开发区禹都市场二区南楼11号二层，统一社会信用代码:×××。 法定代表人:张晓娟。 被告:张骁勇,男,汉族，1982年2月24日生,住河津市。 被告:胡丽芳,女，汉族，1986年1月3日生，住平陆县。 原告李建军与被告山西天梭房地产开发有限公司、张骁勇、胡丽芳建设用地使用权纠纷一案，本院于2021年7月6日受理后，依法进行审理。 原告向本院提出诉讼请求：请求判令被告向原告支付补偿款200000元及利息(利息以200000元为本金，自2019年3月30日至2020年8月19日止,按月利率2%计算;自2020年8月20日起,按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率的四倍计算，直至款项结清止)。事实与理由:2018年11月22日，原被告签订《九龙大街6标段隆鑫小区2#商住楼合作建设补充协议书》,该协议第二条约定:“甲方另行支付给乙方三楼平价房补偿款20万元人民币,该支付款于2019年3月30日前付清”，且于协议签订当日,被告给原告出具欠条一张。款项到期到,原告与被告协商款项事宜，索要无果。被告至今仍未向原告交付该款项 本院经审查认为，被告胡丽芳经原告辨认，其身份证名字为令狐红芳。本案被告主体不适格。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条之规定，裁定如下： 驳回原告李建军的起诉。原告可在补强证据后另行起诉。 如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山西省运城市中级人民法院。 审判员  李彦民 二〇二一年七月三十日 书记员  郭梦楠
上海市奉贤区人民法院民 事 裁 定 书（2021）沪0120民初14954号原告：上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行，住所地上海市奉贤区。负责人：田野，行长。委托诉讼代理人：黄强，上海律才律师事务所律师。委托诉讼代理人：陕威，上海律才律师事务所律师。被告：黄美玲，男，1987年10月2日生，汉族，住上海市浦东新区。原告上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行与被告黄美玲金融借款合同纠纷一案，本院于2021年7月19日立案，依法适用简易程序审理。原告上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行于2021年7月21日向本院提出撤诉申请，且明确不再缴纳诉讼费。本院认为，当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。现原告自愿申请撤诉，于法无悖，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许原告上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行撤诉。审 判 员 何吉英二〇二一年七月二十一日法官助理 方晨晨书 记 员 郑文倩附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。……
上海市闵行区人民法院执 行 裁 定 书（2021）沪0112执7153号申请执行人：汇昆融资租赁有限公司，住所地江苏省昆山市。法定代表人：马忠甲，不详。被执行人：邵鹏，男，1979年1月27日出生，汉族，住江苏省南京市。被执行人：南京凡滴汽车租赁有限公司苏州分公司，住所地江苏省。法定代表人：邵鹏，不详。被执行人：黄磊，男，1987年12月8日出生，汉族，住江苏省南京市。被执行人：刘辰凌，男，1983年11月4日出生，汉族，住江苏省南京市。被执行人：刘高，男，1980年10月19日出生，汉族，住江苏省南京市。被执行人：唐圆，女，1986年12月22日出生，汉族，住江苏省南京市。被执行人：余晨，男，1981年10月24日出生，汉族，住江苏省南京市。被执行人：张云，女，1981年3月27日出生，汉族，住湖北省武汉市。本院依据已发生法律效力的上海金融法院作出的(2021)沪74民终27号民事判决书，本院于2021年6月17日向被执行人发出执行通知，责令其于2021年6月17日之前履行生效的法律文书确定的义务，即向申请执行人汇昆融资租赁有限公司偿还人民币818，909.96元，被执行人还应承担案件执行费人民币10，589.1元，并依法应支付的迟延履行期间加倍债务利息。但被执行人至今未能履行。据此，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十四条和第二百五十三条之规定，裁定如下：本院依据已发生法律效力的上海金融法院作出的(2021)沪74民终27号民事判决书，本院于2021年6月17日向被执行人发出执行通知，责令其于2021年6月17日之前履行生效的法律文书确定的义务，即向申请执行人汇昆融资租赁有限公司偿还人民币818，909.96元，被执行人还应承担案件执行费人民币10，589.1元，并依法应支付的迟延履行期间加倍债务利息。但被执行人至今未能履行。据此，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十四条和第二百五十三条之规定，裁定如下：一、冻结、划拨被执行人邵鹏、南京凡滴汽车租赁有限公司苏州分公司、黄磊、刘辰凌、刘高、唐圆、余晨、张云银行存款人民币829，499.06元和利息及迟延履行期间的加倍债务利息。二、上述钱款不足部分，查封、扣押、拍卖、变卖被执行人相应价值的财产。本裁定立即执行。审 判 长 王宏伟审 判 员 徐 强审 判 员 薛美芳二〇二一年七月六日法官助理 刘 剑书 记 员 刘 剑附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》……第二百四十二条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，有关单位必须办理。……第二百四十四条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产。但应当保留被执行人及其所扶养家属的生活必需品。采取前款措施，人民法院应当作出裁定。……第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。……