新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院民 事 判 决 书（2020）新0103民初8029号原告：丛俊歌，女，1968年9月18日出生，汉族，新疆职业大学教师，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区。委托诉讼代理人：王振岭，新疆衔锦律师事务所律师。被告：乌鲁木齐嘉和盛世装饰工程有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区北京中路138号嘉美轩小区1栋3单元501室。法定代表人：任刚，该公司经理。被告：任刚，男，1980年12月17日出生，汉族，乌鲁木齐嘉和盛世装饰工程有限公司经理，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区。原告丛俊歌与被告乌鲁木齐嘉和盛世装饰工程有限公司（以下简称嘉和盛世公司）、任刚装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年10月19日立案后，依法适用普通程序，于2021年6月30日公开开庭进行了审理，原告丛俊歌的委托诉讼代理人王振岭到庭参加诉讼，被告嘉和盛世公司、任刚经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。丛俊歌向本院提出诉讼请求：1．判令解除原告与被告于2019年9月3日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》，并判令被告返还装修费22,000元；2．判令被告赔偿损失70,000元；以上两项合计92,000元。3.本案诉讼费、邮寄费、保全费、鉴定费、公告费由被告承担。事实和理由：原告经他人介绍认识被告任刚，之后经协商，于2019年9月3日签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定由被告装修原告位于乌鲁木齐市沙依巴克区巴州路144号新疆职业大学家属院2号楼1单元1604室房屋，工程承包方式为包工包料，工期30天，自2019年9月6日至2019年10月6日，装修费合计40,000元。合同签订后，原告向被告支付了372,00元装修费，但被告未按合同约定如期完工，仅施工了很小一部分就将工人撤离案涉工地，我多次与其协商沟通，被告又干了一点，最后就无法联系了，被告也没有继续施工，被告以实际行动表明其拒绝履行合同义务，且合同履行期限已过，故合同已无存在必要依法应于解除，且被告的行为已构成违约，因其违约行为给我造成一定经济损失，为维护合法权益，特提起诉讼，请求法院依法判决。嘉和盛世公司未到庭，亦未提交书面答辩意见。任刚未到庭，亦未提交书面答辩意见。原告丛俊歌围绕诉讼请求依法提交了证据，被告嘉和盛世公司、任刚经本院公告送达开庭传票无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院视为其放弃举证、质证的权利。对原告丛俊歌所举证据本院认定如下：证据1.《新疆职业大学集资建房协议书》，证明丛俊歌对位于乌鲁木齐市沙依巴克区巴州路144号2栋1单元1404室享有所有权；证据2.《家庭居室装饰装修施工合同》，证明嘉和盛世公司为丛俊歌装修案涉房屋，工期为2019年9月6日至10月6日，合同总价款40,000元，合同约定开工前三日支付工程款的60%即24,000元，工程进度过半支付38%即15,200元，双方验收合格支付2%即800元，承包方式包工包料，但至今该房屋没有装修完毕；证据3.微信打款记录手机截屏，证明丛俊歌于2019年9月3日、2019年9月4日向任刚支付24,000元，于2019年11月19日向任刚支付13,200元；证据4.微信聊天记录手机截屏，证明2019年12月29日，丛俊歌多次催促下，对方已明确表示不履行案涉合同；证据5.宏昌建价鉴字[2021]第00003号鉴定意见书，证明案涉房屋已经完工装修部分价值15,351.29元，丛俊歌已支付37,200元，剩余款项应予以返还；证据6.房屋租赁合同、收条及公证书各一份，证明丛俊歌于2019年9月21日将案涉房屋出租给案外人成征，租期为2019年11月1日至2021年11月30日，收取了案外人3,500元押金，但因案涉房屋仍未装修完毕，双方协商解除租赁合同并退还了押金，该租赁合同约定月租金3,500元/月，丛俊歌主张的租金损失即3,500元/月×20个月（2019年11月1日至2021年7月1日）。本院对丛俊歌提交的证据2、3、5的真实性、合法性、关联性予以确认，可作为本案认定事实的依据，证据1、4、6的真实性、合法性予以确认，关联性不予确认。根据上述已认定的有效证据及丛俊歌的当庭陈述，本院认定如下事实：2019年9月3日，丛俊歌（发包人）与嘉和盛世公司（承包人）签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定的主要内容为：依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议；工程位于友好职业大学家属院2号楼1单元1604室；工程承包方式为承包人包工包料（详见附表5：承包人提供装修材料明细表）；工程期限30天，开工日期2019年9月6日，竣工日期10月6日；合同价款为40,000元（详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单）；工程验收和保修，工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表8：家庭居室装修工程验收单）。在工程款结清后，办理移交手续（详见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单），本工程自验收合格双方签字之日起保修期为24月，验收合格签字后，填写工程保修单（见附表10：家庭居室装饰装修工程保修单）；工程款支付方式，工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票，合同生效后发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：第一次付60%，支付时间为开工前三日，支付金额为24,000元；第二次38%，工程进度过半，支付15,200元；第三次2%，双方验收合格，支付800元；违约责任，合同双方当事人的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，收到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。因一方原因，造成合同无法继续履行时间，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。合同落款处，丛俊歌在发包人处签字，任刚在承包人处签字并加盖嘉和盛世公司印章。该合同签订后，丛俊歌于2019年9月3日向任刚支付20,000元、2019年9月4日向任刚支付4,000元、2019年11月19日向任刚支付132,00元，合计支付装修款37,200元。嘉和盛世公司未完成装修工作，便从案涉工地撤离。审理中，根据丛俊歌申请，本院经摇号，依法委托新疆宏昌建设工程项目管理有限责任公司（以下简称宏昌项目公司）对友好职业大学家属院2号楼1单元1604室案涉装饰装修工程嘉和盛世公司已完工部分的工程造价进行鉴定。宏昌项目公司出具宏昌建价鉴字［2021］第00003号《鉴定意见书》，鉴定意见为：标的物工程造价为15,351.29元。丛俊歌与嘉和盛世公司、任刚均未提出异议。本院认为，依法成立的合同，对双方当事人均具有约束力，双方当事人均应当按照合同约定履行各自的义务。丛俊歌与嘉和盛世公司签订的装修合同系双方真实意思表示，内容不违反法律法规强制性规定，合法有效。本案争议焦点为：案涉装饰装修合同是否应予解除；丛俊歌主张任刚、嘉和盛世公司返还装修费并赔偿损失的诉讼请求，有无事实及法律依据。对此本院分析如下：首先，关于合同解除及装修费返还，《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形”。本案中，双方当事人签订的装修合同中对装修总价款、装修项目、装修期限，竣工验收程序等内容进行了约定，丛俊歌按合同约定履行了合同义务，在合同履行期限内支付装修费37,200元，但嘉和盛世公司并未通知丛俊歌进行竣工验收，丛俊歌亦未对装修工程的装修情况进行确认，嘉和盛世公司从案涉装修工地撤离时亦未通知丛俊歌，审理中经丛俊歌申请，本院依法委托鉴定机构对嘉和盛世公司案涉装修工程已完工部分进行造价鉴定，宏昌项目公司出具的鉴定意见，已完工部分的工程总价值为15,351.29元，双方签订的装修合同总造价为40,000元，已完工部分不足合同约定内容的一半，上述事实应当能够证实双方当事人之间的装饰装修合同未全部履行完毕，现案涉合同已无法继续履行，丛俊歌要求解除双方之间签订的装饰装修合同的请求合理合法，本院予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已履行的根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，嘉和盛世公司已完工部分的工程总价值15,351.29元，丛俊歌已支付37,200元装修费，嘉和盛世公司应将剩余装修费21,848.71元（37,200元-15,351.29元）退还丛俊歌。其次，关于损失赔偿，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》（2014年12月18日最高人民法院审判委员会通过）第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”本案中，丛俊歌主张嘉和盛世公司向其赔偿损失70,000元，但并未提供充分有效的证据证实该款项已实际发生，丛俊歌的该项诉讼请求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。最后，关于责任承担方式，《中华人民共和国公司法》第六十三条：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”本案中嘉和盛世公司是自然人独资的有限责任公司，任刚是该公司的唯一股东，根据前述法律规定，即一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。由于任刚有义务证明嘉和盛世公司的财产独立于其个人财产，但未提交相关证据，故任刚应对嘉和盛世公司承担的赔偿责任负连带责任。嘉和盛世公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为自愿放弃抗辩权利，本院依法缺席审理及判决。综上所述，丛俊歌的诉讼请求部分成立，本院予以支持。依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典＞时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》（2014年12月18日最高人民法院审判委员会通过）第九十条规定，判决如下：一、解除原告丛俊歌与被告乌鲁木齐嘉和盛世装饰工程有限公司于2019年9月3日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；二、被告乌鲁木齐嘉和盛世装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告丛俊歌返还装修费21,848.71元；三、被告任刚对被告乌鲁木齐嘉和盛世装饰工程有限公司的前述第二项债务承担连带清偿责任；四、驳回原告丛俊歌的其他诉讼请求。以上义务，债务人如未按本判决确定的期间履行给付金钱义务就应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼标的92,000元，核定给付金额21,848.71元，占诉讼标的的23.75%，案件受理费2,100元（原告已预交2,712.5元），由嘉和盛世公司、任刚负担23.75%即498.75元，由丛俊歌负担76.25%，即1,601.25元，丛俊歌多预交的案件受理费612.50元，由本院予以退还；鉴定费2,000元、公告费390元由嘉和盛世公司、任刚负担，保全申请费670元由嘉和盛世公司、任刚负担159.13元，由丛俊歌负担510.87元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审 判 长  焦 玉人民陪审员  李玉忠人民陪审员  郭爱娟二〇二一年七月九日书 记 员  王小燕