贵州省安龙县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）黔2328民初1921号 原告（反诉被告）：贵州梁琪锐建筑装饰工程有限公司，住所：安龙县鑫凯龙城7栋7-1，统一社会信用代码91522328MA6HOCTP5X。 法定代表人：王金林，系该公司经理。 被告（反诉原告）：韦长锐，男，1976年3月6日生，小学文化，汉族，农民，住贵州省安龙县。 被告（反诉原告）：谢依珊，女，1992年10月1日生，小学文化，汉族，农民，住贵州省安龙县，系韦长锐妻子。 二被告（反诉原告）委托诉讼代理人：旷维身，安龙县招堤街道法律服务所法律工作者。代理权限：特别授权。 原告（反诉被告）贵州梁琪锐建筑装饰工程有限公司（以下简称梁琪锐公司）与被告（反诉原告）韦长锐、谢依珊装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年4月26日立案后，被告（反诉原告）韦长锐、谢依珊提起反诉，经本院审查，决定对本诉和反诉进行合并审理。于同年5月27日依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）梁琪锐公司的法定代表人王金林，被告（反诉原告）韦长锐、谢依珊的委托诉讼代理人旷维身到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告（反诉被告）梁琪锐公司向本院提出诉讼请求：1．判决二被告支付原告装修款人民币29,100元；2．判决原告支付从2019年7月2日至实际付款之日的利息，利率按中国人民银行同期利率计算；3．本案诉讼费由二被告承担。 事实与理由：二被告系夫妻关系，2019年3月28日，二被告因对位于普坪镇香车河村河边组的房屋装修与原告签订书面合同，合同附件有预算清单一份。按照双方约定，原告于2019年3月30日进场施工，于2019年5月15日竣工，在此期间被告支付部分装修款，尚欠尾款29,100元，由于被告迟迟未支付，截止时间为2021年2月21日，原告多次电话或微信联系二被告，要求支付尚欠装修款29,100元，二被告都不接电话或是以经济困难为由拒不支付。为维护原告的合法权益，特提起诉讼，请求法院依法支持上述诉讼请求。 原告对被告的反诉辩称，吊顶完后，韦长锐未按合同约定支付工程进度款，所以我们就停工，停工才造成工程延期完成。反诉原告于2019年6月搬进房屋居住时没有提出房屋装修存在质量问题。2021年3月我提起诉讼后，反诉原告才提出房屋存在质量问题。反诉原告提出房屋存在质量问题后，我们公司就派人到反诉原告家查看，窗户存在漏水，引起窗套发霉、变形，窗套下方的瓷粉脱落，一楼卫生间侧面墙瓷粉脱落，是因为卫生间的堵头漏水造成的。二楼背景墙发霉，是因为卫生间堵头漏水造成的。楼梯间墙体瓷粉脱落，是因为墙体横向开裂，瓷粉受到热胀冷缩的挤压脱落。楼梯间窗户存在漏水，也是引起瓷粉脱落的主要原因。吊灯处出现的孔，是电工预留的灯线孔，与我们无关。反诉原告将尚欠尾款付清后，我可以将其衣柜门脱落的铰链（合页）修复。我们只负责装饰装修，出现装修质量问题是因为房屋主体工程质量问题和门窗、水管漏水造成，与原告的装饰装修无关。虽然没有进行结算，但是反诉原告对我们的结算并没有表示异议。反诉原告要求我赔偿30,000元，我不同意赔偿。 原告（反诉被告）梁琪锐公司向本院提交了以下证据： 1．原告营业执照、法定代表人身份证（复印件），拟证明原告的工商登记信息。 2．《家庭居室装饰装修合同》（原件），拟证明原告与被告签订装饰装修合同，合同约定了装饰装修内容，价款、工期、付款方式、违约责任等内容。 3．付款记录1份、微信转账截图1张、收款收据3张（存根联原件）、银行回单1张，拟证明原告为被告装修房屋，被告支付原告部分装修款的事实。 4．建筑装饰装修预（结）算表2份（原件1份、复印件1份），拟证明原告为被告装修房屋，并进行结算的事实。 5．微信聊天记录2页，拟证明被告对工程的价款无异议，同时也发得有结算单给被告，被告未提出异议。 6．现场查看照片5张，拟证明被告房屋装饰装修存在质量问题是因为房屋主体存在质量问题以及漏水引起的。 被告（反诉原告）韦长锐、谢依珊辩称并反诉请求，被告现在尚欠装修款29,100元是事实，但由于原告为被告装修的房屋乳胶漆大面积脱落，所以尚欠装修款才至今未付。按照装修合同的约定，验收合格后才支付款项。被告发现房屋墙体乳胶漆大面积脱落，一楼窗台木板大面积的翻翘，橱柜、衣柜有脱皮，吊灯的墙顶乳胶漆掉落等质量问题后，要求原告进行修复，但是遭到原告的拒绝。原、被告并没有按照约定进行结算，而是原告自行做的结算，被告不同意支付未付款项的利息。对装修的事实无异议，主要是房屋装修出现质量问题。反诉请求：1．判决反诉原告赔偿反诉原告因装饰装修工程出现质量问题的经济损失暂计30,000元（具体以鉴定报告为准）；2．诉讼费、鉴定费由反诉被告承担。 被告（反诉原告）韦长锐、谢依珊向本院提供了下列证据： 1．被告（反诉原告）韦长锐身份证（复印件），拟证明被告的基本身份信息及诉讼主体资格。 2．房屋现场照片13张，拟证明原告（反诉被告）为被告（反诉原告）装修的房屋出现质量问题的事实。 3．建筑装饰装修预（结）算表（原件），拟证明原告未给被告装修窗套、防盗门套、厨房吊柜、书柜、酒柜等事实。 双方当事人提供的上述证据，经举证、质证，被告（反诉原告）对原告（反诉被告）提供的上述证据的真实性均无异议，但称4号证据即建筑装饰装修结算表中有一部分未装修。原告（反诉被告）对被告（反诉原告）提供的1号、3号证据无异议；对2号证据即房屋现场照片，原告（反诉被告）仅认可其中的5张，称其余证据无法确认。经本院审查，对当事人质证无异议的证据，本院予以认定并附卷为证。对当事人质证有异议的证据，本院认定如下：对原告（反诉被告）提供的建筑装饰装修结算表，因被告（反诉原告）对欠款金额无异议，该结算表记载的装修款104,105元减除已付款75,000元后，与被告（反诉原告）认可的尚欠款金额29,100元一致地（实际应为29,105元），故本院对该证据予以认定。对被告（反诉原告）提供的2号证据即房屋现场照片，原告（反诉被告）不予认可的其余照片，因被告（反诉原告）未对房屋装修质量问题申请鉴定，故原告（反诉被告）不予认可的其余照片本院不予认定。 本院经审理认定事实如下：2019年3月28日，被告（反诉原告）韦长锐经与原告（反诉被告）梁琪锐公司协商，被告（反诉原告）韦长锐将其修建的位于安龙县普坪镇的房屋室内装饰装修以包工包料的方式承包给原告（反诉被告）梁琪锐公司完成，主要是吊顶、瓷粉、电视背景墙、窗套、乳胶漆、鞋柜、酒柜书柜等。双方达成协议后，以韦长锐为甲方、梁琪锐公司为乙方签订了《家庭居室装饰装修合同》，约定：套内施工面积360平方米，装饰施工内容见《装饰施工内容表》；总价款102000元（于合同签订当日付款20000元，木工吊顶完工付款60000元，验收合格当天支付全部余款22000元），不按约定支付工程款的，乙方有权停止施工，期间造成的损失及工期延误由甲方承担，结算时如无增减项目按总价款结算，如变更施工内容、变更材料，变更后的工程款按实际计算。工期自2019年3月30日开工至2019年5月15日竣工。工程竣工后，乙方应及时通知甲方在七日内组织验收，验收合格后办理移交手续，若甲方在接到验收通知后两周内不到现场验收，或搬家入住的，乙方可视为甲方验收合格。双方签订合同后，被告（反诉原告）按约定向原告（反诉被告）预付劳动报酬20000元。后原告（反诉被告）即根据合同约定对被告（反诉原告）的房屋进行装修，同年6月原告（反诉被告）为被告（反诉原告）装修房屋结束后，被告（反诉原告）即搬到该房屋居住。后双方一直未对装修款进行结算，被告（反诉原告）韦长锐于2019年7月2日、2020年1月10日、2020年1月24日分别向原告（反诉被告）支付劳动报酬30000元、20000元、5000元，加上2019年3月28日预付的20000元，被告（反诉原告）韦长锐共支付原告（反诉被告）劳动报酬75000元。2020年6月28日，原告（反诉被告）通过微信向被告（反诉原告）韦长锐发出了“付款记录”，“结算表”，“付款记录”有“下欠装修款29100元，结算总价104105元”等内容；“结算表”中工程总造价为104105元；同时还发送了“合计支付了75000元”、“确认一下付款记录”等信息，但被告（反诉原告）韦长锐未进行回复。后原告（反诉被告）因向被告（反诉原告）索要尚欠装修款无果，遂持前述诉请诉至本院。 同时查明，被告（反诉原告）韦长锐、谢依珊系夫妻关系，在本案诉讼过程中，对被告（反诉原告）主张的房屋装修质量问题，经本院向其释明后，被告（反诉原告）在本院指定的期限内未提交鉴定申请。 本案争议的焦点是：一、被告（反诉原告）韦长锐、谢依珊是否应向原告（反诉被告）支付装修款29,100元及利息。二、原告（反诉被告）是否应赔偿被告（反诉原告）韦长锐、谢依珊经济损失30,000元。 本院认为，被告（反诉原告）韦长锐将其自家房屋室内装饰装修以包工包料的方式承包给原告（反诉被告）完成，双方签订的《家庭居室装饰装修施工合同》是双方当事人的真实意思表示，合法有效，对双方当事人均具有约束力，双方均应本着诚实信用原则行使自己的权利和履行自己的义务。 本案争议的焦点一，被告（反诉原告）韦长锐、谢依珊是否应向原告（反诉被告）支付装修款29,100元及利息的问题。根据《中华人民共和国民法典》第五百零九条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”、第七百七十条第一款“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同”、第七百八十二条“定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付”的规定，原告（反诉被告）为被告（反诉原告）完成房屋室内装修后，被告（反诉原告）已搬进该房居住生活。本案审理过程中，二被告（反诉原告）对所欠原告（反诉被告）装修款29,100元无异议。原告（反诉被告）诉请被告（反诉原告）韦长锐给付所欠装修款29,100元于法有据，本院依法予以支持。 被告（反诉原告）谢依珊与韦长锐系夫妻关系，谢依珊虽然未在《家庭居室装饰装修施工合同》上签名，但本案债务系韦长锐、谢依珊夫妻二人为装修房屋产生，属于二被告（反诉原告）的夫妻共同债务，被告（反诉原告）谢依珊依法应与韦长锐共同承担给付责任。 关于原告（反诉被告）主张的利息问题。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（一）第二十六条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息”、第二十七条“利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”的规定，原告（反诉被告）为被告（反诉原告）完成房屋室内装修后，被告（反诉原告）搬进该房居住生活的事实存在，双方虽没有明确的交接手续，被告（反诉原告）搬进该房居住之日应作为交付之日。但在本案审理中，原告（反诉被告）未举证证实被告（反诉原告）搬进该房居住的具体时间。根据原告（反诉被告）提供的与被告（反诉原告）韦长锐的微信记录，原告（反诉被告）的法定代表人是2020年6月28日通过微信向被告（反诉原告）韦长锐发出了“付款记录”和“结算表”，根据上述法律规定，原告（反诉被告）主张的利息应从2020年6月28日原告（反诉被告）向被告（反诉原告）提交“结算表”时起按同期贷款市场报价年利率3.85%计算至款项清偿时止。原告（反诉被告）请求从2019年7月2日起按中国人民银行同期利率计算利息缺乏事实和法律依据，本院不予支持。 本案争议的焦点二，原告（反诉被告）是否应赔偿被告（反诉原告）韦长锐、谢依珊经济损失30,000元的问题。被告（反诉原告）以房屋存在质量问题而主张原告（反诉被告）赔偿经济损失30,000元。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十一条“当事人申请鉴定，应当在人民法院指定期间内提出，并预交鉴定费用。逾期不提出申请或者不预交鉴定费用的，视为放弃申请。对需要鉴定的待证事实负有举证责任的当事人，在人民法院指定期间内无正当理由不提出鉴定申请或者不预交鉴定费用，或者拒不提供相关材料，致使待证事实无法查明的，应当承担举证不能的法律后果”的规定，被告（反诉原告）主张房屋存在质量问题，其应承担“房屋存在质量问题”的举证责任。被告（反诉原告）在庭审中表示要求对房屋是否存在质量问题及修复费等进行司法鉴定，但在本院指定的期限内，被告（反诉原告）未向本院提交鉴定申请。是其对自己举证权的放弃，应承担对其不利的后果。同时，原告（反诉被告）为被告（反诉原告）完成房屋室内装修后，被告（反诉原告）已搬进该房居住，应视为其对房屋装饰装修工程已验收合格。故被告（反诉原告）主张原告（反诉被告）赔偿经济损失30,000元没有事实依据，对被告（反诉原告）的反诉请求，本院依法予以驳回。 据此，根据上述理由及法律的规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）韦长锐、谢依珊于本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）贵州梁琪锐建筑装饰工程有限公司支付装修款29,100元及利息（利息以29,100元为基数，自2020年6月28日起按同期贷款市场报价年利率3.85%计算至款项清偿时止）。 二、驳回原告（反诉被告）贵州梁琪锐建筑装饰工程有限公司的其他诉讼请求。 三、驳回被告（反诉原告）韦长锐、谢依珊的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费528元，减半收取264元；反诉案件受理费550元，减半收取275元；合计539元，由被告韦长锐、谢依珊负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院。 逾期不提出上诉，则本判决发生法律效力，权利人可在履行期限届满之日起二年内向本院申请强制执行。 审 判 员  周明权 二〇二一年七月二十日 法官助理  谢星安 书 记 员  李安松