河南省潢川县人民法院民 事 判 决 书（2021）豫1526民初3127号原告（反诉被告）潢川县彩虹装饰工程有限公司。统一社会信用代码91411526MA477J0P5U。法定代表人罗洪亮，男，该公司经理。住所地河南省信阳市潢川县黄国路黄国新城9号楼32#房。被告（反诉原告）杨丹丹，女，汉族，1993年8月18日出生，住潢川县。委托代理人代保良，男，潢川县伞陂寺镇法律服务所法律工作者。原告潢川彩虹装饰工程有限公司（以下简称潢川彩虹装饰）诉被告杨丹丹装修装饰合同纠纷一案，本院于2021年5月5日立案受理后，依法适用简易程序进行了审理。原告潢川彩虹装饰的法定代表人罗洪亮到庭参加诉讼，被告杨丹丹及其委托代理人代保良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告潢川彩虹装饰向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告杨丹丹支付工程欠款50000元。2.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2020年9月8日，被告杨丹丹找到原告潢川彩虹装饰工程有限公司，要求对其经营的潢川县杨小姐清吧进行装修，并签订装修装饰合同一份。工程完成后该清吧已经在2020年11月份投入使用，剩余尾款5万元一直没有付。经原告多次催要欠款，被告以种种理由拒不偿。为了维护法律的尊严和原告的合法权益不受到侵害，根据《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定特诉至法院，恳请查明事实，依法支持原告的诉讼请求。被告杨丹丹辩称，诉状中事实不是真实的事实。2020年9月8日，原告承揽答辩人杨小姐清吧门店装修工程，双方合同约定：第六条本工程总价款为:六万二千五百六十元整;工期40天，竣工日期2020年10月18日，但原告潢川彩虹装饰严重违约迟延48天，2020年12月5日才向被告交付装修工程。原告没有装修施工资质，工程质量严重不达标，拒绝按当时仓促交接工程约定，如有质量不合格随叫随到进行修整，原告没有履行承诺。原告装修施工时，被告向原告预付8万元装修工程款，现原告应向被告退还多收装修工程款17440元。庭审中，被告杨丹丹向本院提出反诉请求：依法判令被反诉人赔偿装修质量不合格的经济损失32620元，支付延误工期48天的违约金7680元，合计40420元。原告潢川彩虹装饰对被告杨丹丹的反诉请求答辩如下：我们工程款项合同上写明是13万元，并不是被告说的6万多元；中间我们按合同要求保质保量施工完成的，被告也支付了8万元，被告以工程质量为由拒付工程款是站不住脚的；酒吧也运营了一年了，也没出现过装修质量问题，被告反诉的任何理由均不认可。原告潢川彩虹装饰向本院提供证据：1.我公司和被告于2020年9月6日签订的装修工程施工合同一份，证明我们约定的工程款13万元；2.微信转账记录七张，证明合同我们履行了，被告向我转8万元工程款的事实；3.杨丹丹的酒吧于2020年11月3日开业的视频一组，证明工程已经完工，该店已经投入使用。被告杨丹丹质证意见：第一、合同我没有，当时就一份合同，而且前面合同内容被告都没有看，当时谈的是6万多元，不知道怎么变成13万元的，最后一页确实是我签的字。第二、对微信转账都是我转给他的，谈的是6万多元，后来原告说材料款不够，我又多转了一些，一共转了8万元。第三、对视频我认可，他拍的是我喊朋友来喝酒，当时没有开业，我开业的时间是2020年12月6日。被告杨丹丹为支持其反诉请求向本院提交证据：1.顾客李龙辉、员工王静、维修工柳涛证明，证明反诉人因被反诉人工程质量不达标已支付给他人的财产造成损失14060元；2.装修工宁波证明，证明反诉人为被反诉人支付装修工宁波楼梯灯带款2000元；3.门店吧台、大门把手、下雨时门头漏水、卫生间重装、面盆龙头、楼梯护栏站杆间距没按照要求做、水晶球脱落、墙面需翻修等现场照片，证明反诉人对门店装修存在质量问题进行翻修需用资金16500元；4.手机微信聊天记录，证明被反诉人延误工期的经过事实；5.门店开业照片一组，证明杨小姐清吧于2020年12月6日开业，被反诉人延误工期的天数事实的真实性。原告潢川彩虹装饰对被告杨丹丹反诉提交证据的质证意见：对证据一我们不认可，和我们没关系；对证据二楼梯灯带不在我的装修范围内，跟我们没关系；对证据三属于我们装修范围，但我们交付的时候是好好的；对证据四手机聊天记录是事实，实际时间是延误到了2020年10月22日；对证据五不认可，我的视频显示酒吧投入使用时间是2020年11月3日，开业时间2020年12月6日不是我们的原因。根据当事人陈述及经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年9月6日，原告潢川彩虹装饰与被告杨丹丹签订《装饰装修工程施工合同》。发包人：杨丹丹；承包人：潢川彩虹装饰。合同约定：工程名称，杨小姐的清吧；工程内容，基础装修；承包方式，基装包工包料；工期，2020年9月8日至2020年10月18日；工程质量，国家或者专业的质量检验标准、设计或者双方约定的其他标准；工程价款：130000元，分期支付，第一次签合同当天，50000元；第二次泥工完工后，30000元；第三次木工完工后，30000元；第四次竣工验收后，20000元。违约责任：甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的，每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款2%的违约金。由于乙方责任延误工期的，延误一日乙方应甲方按已付工程进度款之和的2%支付违约金。该合同还约定了其他条款。该装修装饰工程未经竣工验收，发包人杨丹丹于2020年11月3日投入使用，杨小姐的清吧于2020年12月6日正式开业。按照合同约定，原告潢川彩虹装饰迟延交付装饰工程16天（2020年10月18日至2020年11月3日）。被告杨丹丹在支付原告潢川彩虹装饰工程款80000元后，以门店吧台、大门把手、下雨时门头漏水、卫生间重装、面盆龙头、楼梯护栏站杆间距没按照要求做、水晶球脱落、墙面需翻修等装修不符合质量等理由，拒绝支付剩余工程款项。诉讼中，被告杨丹丹提出反诉，请求原告潢川彩虹装饰赔偿装修质量不合格的经济损失32620元，支付延误工期48天的违约金7680元，合计40420元。本院认为，依法成立的合同，自成立时生效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案原告潢川彩虹装饰与被告杨丹丹经协商一致并签订书面合同后，双方当事人应按照约定全面履行各自义务。一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。被告杨丹丹未按约定足额支付原告潢川彩虹装饰工程价款，原告潢川彩虹装饰有权请求被告杨丹丹支付。被告杨丹丹对装饰工程未经竣工验收并投入使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十四条“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程主体结构质量承担民事责任。”的规定，其要求原告潢川彩虹装饰赔偿装修质量不合格的经济损失的反诉请求，本院依法不予支持。原告潢川彩虹装饰延迟交付装饰工程，应按照约定承担相应的违约责任，其迟延履行期限应以被告杨丹丹实际使用该装饰工程的时间予以确定，应赔偿数额为：80000元×2%×16天=2560元。根据建设部《住宅室内装饰装修管理办法》第三十二条规定，室内装饰装修的最低保修期为两年，原告潢川彩虹装饰应当依照该规定在保修期内继续履行其保修义务，但本案被告杨丹丹未向本院提出相关反诉请求，该事宜可另行处理。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百零二条，第五百零九条，第五百七十七条，第五百七十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，第一百六十二条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条之规定，判决如下：一、被告杨丹丹于本判决生效之日起十日内支付原告潢川县彩虹装饰工程有限公司工程款50000元。二、原告潢川县彩虹装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿被告杨丹丹违约金2560元。三、驳回被告杨丹丹其他反讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费1050元，减半收取525元，由被告杨丹丹负担；反诉受理费800元，减半收取400元，由原告潢川县彩虹装饰工程有限公司负担25元，被告杨丹丹负担375元。本判决为终审判决。审判员 骆 震二〇二一年七月一日书记员 韦余鹏