文书内容重庆市巫溪县人民法院民 事 判 决 书（2021）渝0238民初1718号原告：郑昌见，男，1991年1月24日出生，住重庆市巫溪县。委托诉讼代理人：冉茂菊（系原告妻子），女，1993年6月14日出生，住重庆市巫溪县。被告：重庆市昌宝建设有限公司，住所地重庆市巫山县高塘街道平湖西路159号3楼，统一社会信用代码91500237663592836A。法定代表人：毛昌宝，系该公司董事长。原告郑昌见与被告重庆市昌宝建设有限公司商品房销售合同纠纷一案，本院于2021年4月19日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告郑昌见的委托诉讼代理人冉茂菊到庭参加诉讼，被告重庆市昌宝建设有限公司经传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。原告郑昌见向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告向原告支付逾期办理《房屋产权证》违约金76,677.48元（计算方式：购房总款484,075.00×0.0001×1584天，暂计时间算至2021年4月20日，逾期将另外追加，并要求被告立即办理房产证）；2.请求判令被告向原告支付违约交房违约金17,571.92元（计算方式：484,075.00×0.0001×363天）；3.本案案件受理费由被告负担。事实及理由：2016年12月18日，原告向被告购买位于重庆市巫溪县宁河街道滨河北路×号×单元×号商品房，并签订了《重庆市商品房买卖合同》，合同约定购房款为484,075.00元。合同中第七条约定被告于2018年4月30日将交取得《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》的房屋交付给原告。原告2019年1月11日接房，并将该商品房装修后居住至今。但被告一直没有交付《竣工验收备案登记证》给原告，据悉被告一直到2019年4月28日才取得《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》，构成了违约交房。购房合同第九条载明：逾期超过90日的，原告要求继续履行合同，自本合同第七条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向乙方支付已付房价款万分之一的违约金。购房合同上第十三条载明，预售商品房在交付使用之日起60日内，由被告向房屋所在地土地房屋登记机构提出办理本商品房的《房屋产权证》的申请，但被告一直没有交付房产证给原告，为维护自己的合法权益，请求法院支持原告的诉讼请求。被告重庆市昌宝建设有限公司未到庭，也未向本院提交答辩意见和证据。本案经审理认定事实如下：2016年12月18日，原告郑昌见（乙方）与被告重庆市昌宝建设有限公司（甲方）就预售的重庆市巫溪县滨河北路80号双子天街1单元5-1号商品房签订《重庆市商品房买卖合同》，房屋价款为484,075.00元，原告于2016年12月18日一次性支付总房款484,075.00元。该合同第七条第（一）款第2项约定，属预售商品房的，甲方应当在2018年4月30日前，依照国家和地方的有关规定，将已进行建设工程竣工验收备案登记的商品房交付乙方使用。合同第九条甲方逾期交房的违约责任约定，“……逾期超过90日后，乙方有权解除合同。乙方要求解除合同的，……，乙方要求继承履行合同的，合同继续履行，自本合同第七条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之一的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向乙方支付违约金”。合同第十三条关于办理产权登记约定内容为：“1、现售商品房的，……；2、预售商品房的，在本商品房实际交付使用之日起60日内，由甲乙双方向房屋所在地土地房屋登记机构提出办理本商品房《房地产权证》的申请，提交土地房屋登记机构规定的相关资料，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单。3、甲、乙双方应相互配合办理本商品房登记。由乙方委托甲方办理的，乙方应在签定本合同5日内，将办理本商品房产权登记需由乙方提供的资料提供给甲方。4.如因甲方的责任，未能按期向房屋所在地土地房屋登记机构提交办理本商品房《房地产权证》的申请，取得土地房屋登记机构出具的登记受理单的，双方同意按下列方式处理：按逾期时间，分别处理（不作累加）。（1）逾期在180日（含）之内，自约定向土地房屋登记机构提交资料并取得登记受理单之日起，至甲方实际提交资料并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之一的违约金，并于甲方实际取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日起30日内向乙方支付违约金。（2）逾期超过180日（与本条本款第（1）项约定的日期相同）后，乙方有权解除合同。乙方要求解除合同的，甲方应当自解除合同通知到达之日起30日内退还全部已付房价款及利息（按银行同期贷款利率计算），并按乙方已付房价款百分之一向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自约定向土地房屋登记机构提交资料并取得登记受理单之日起，至甲方实际提交资料并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之一（该比率应不小于本条本款第（1）项中的比率）的违约金，并于甲方实际取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日起30日内向乙方支付违约金。5.如因乙方的责任，……”。同日，双方还签订了《附件四：合同补充协议》，第五条备案登记及产权办理约定“……2、非因甲方原因或属第三方因工作程序、工作时间等原因导致的备案登记和产权办理未达到合同约定条件的，甲方不承担违约责任”。合同签订后，原告已按约定付清房款，并于2019年1月29日在被告处接房并装修使用。另查明，案涉房屋产权登记系原告委托被告办理。原告已缴纳房屋契税等税费。案涉房屋于2019年4月28日取得竣工验收备案登记证。本院认为，原、被告签订的商品房买卖合同是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立且有效。双方在合同第七条中约定，交付的房屋应取得《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》，但被告直至2019年4月28日才取得《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》，故被告先前向原告交付房屋的行为不符合合同约定，应当承担逾期交房违约责任。双方虽合同约定逾期交房的违约责任按日万分之一计算，但被告已将房屋交付给原告占有、使用，与被告未交付房屋的情形又有区别；而该小区逾期交房的情况普遍存在且本院针对该小区逾期交房已有先行判决，案件事实基本相同，结合合同履行情况、当事人过错程度以及预期利益等因素，本着公平、合理的原则，本院酌情将逾期交房违约金调整为按已付房款每日万分之零点七的标准计算。双方合同约定于2018年4月30日前交房，即应自2018年4月30日起算违约交房的责任，被告已于2019年4月28日取得建设工程竣工验收备案登记证，房屋已处于符合合同约定的交房条件，因此，被告承担违约交房责任的截止日期为2019年4月28日。故被告承担逾期交房违约责任的期间为2018年4月30日至2019年4月28日，违约金为484,075.00元×0.00007×363天=12,300.35元。依照合同第七条第（一）款第2项约定，被告的交房行为在2019年4月28日才符合合同的约定；《不动产登记受理通知单》的取得亦以房屋取得竣工验收备案登记证为前提，故被告办理涉案房屋不动产登记的起算日期为2019年4月28日，被告应在2019年4月28日后的60日内向巫溪县土地房屋登记机构提出办理本商品房《房地产权证》的申请，提交土地房屋登记机构规定的相关资料，并取得土地房屋登记机构出具的不动产登记受理单，被告应在取得本商品房《房地产权证》后立即交付给原告。被告至今未取得涉案房屋的不动产登记受理单，已然构成违约，应承担相应的违约责任，但因无法预见被告取得不动产登记受理单的具体时间，故对原告的该项主张本院暂计算至立案受理时间，即被告应承担自2019年6月28日起至2021年4月20日止，共计663天的逾期办证违约金。原告未举示因被告逾期办证给原告造成了实际损失，而该小区违约办证的情况普遍存在且本院针对该小区违约办证已有先行判决，案件事实基本相同，本院结合合同履行情况、当事人过错程度以及预期利益等因素，本着公平原则和诚实信用原则，结合本地经济社会发展水平，本院酌情对违约金调减为以已付房款为基数，按日万分之零点六的标准计算，即484,075.00元×0.00006元／天×663天=19,256.50元。对2021年4月20日之后的逾期办证违约金，原告可待相关事实实际发生、确定后再行主张。原告要求被告立即办理房产证，本院认为，原、被告签订的合同中对房产证办理义务主体、办理时限、违约责任等已作出明确约定，且办理房产证需经相关主管行政机关进行审批，故本案中对原告提出的该项诉讼请求不宜作出裁判，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第二款，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条、《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告重庆市昌宝建设有限公司于本判决生效之日起十日内向原告郑昌见给付逾期交付重庆市巫溪县滨河北路×号双子天街×单元×号房屋的违约金12,300.35元及逾期办理重庆市巫溪县滨河北路×号双子天街×单元×号房屋不动产权证书的违约金19,256.50元（已算至2021年4月20日），共计31,556.85元；二、驳回原告郑昌见的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1078.10元，由原告郑昌见负担717.15元，被告重庆市昌宝建设有限公司负担360.95元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第二中级人民法院。审 判 员 屈超福二〇二一年七月五日法官助理 何虹君书 记 员 杜秋蒙