安徽省萧县人民法院民 事 判 决 书（2021）皖1322民初3196号原告:安徽皋瑶建设工程有限公司,住所地:六安市解放北路以西西商食品工业园区产品研发中心**。统一社会信用代码:91340100MA2R914H1M。法定代表人:霍宗姚,公司董事长。委托诉讼代理人：王元萍，安徽皋陶律师事务所律师。被告:萧县万基房地产开发有限公司,住所地:萧县龙城镇公园路与顺河路交汇处。统一社会信用代码:913413225957147146。法定代表人:林衍荣,公司董事长。委托诉讼代理人：郝朝礼，安徽徽都律师事务所律师。原告安徽皋瑶建设工程有限公司（以下简称皋瑶公司）与被告萧县万基房地产开发有限公司（以下简称万基公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年4月14日立案后，依法适用简易程序，于2021年5月12日公开开庭审理了本案。原告皋瑶公司委托诉讼代理人王元萍，被告万基公司委托诉讼代理人郝朝礼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。皋瑶公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令解除原、被告之间签订的《建设工程施工补充合同》；2、依法判令被告向原告支付欠付的850000元工程款;3、依法判今被告向原告支付自应付款之日起的第21天开始计算的(按同期银行贷款利息4倍)每日违约金,暂计约为140000元;4、由被告承担诉讼费用。事实与理由:2018年11月20日原告与被告对萧县万基大观天下的承包工程项目达成《建设工程施工补充合同》,合同中约定了原告承建被告开发的萧县万基大观天下工程第一期第五标段B#、C#、D#、E#、F#五栋楼总计面积2.3万平方米的建设,合同同时约定了工程的承包方式、合同工期、价款、计价及支付方式、违约责任等条款。原告对承建的工程只进行了前期部分土方工程时,被告的工程因其自身原因无法办理施工许可证,原告因此停工。停工一年多时间后,双方于2020年4月20日达成《万基大观天下一期五标段前期工程结算协议》,在结算协议中双方议定一次性结清前期工程款850000元后,双方解除签订的《建设工程施工补充合同》。根据《建设工程施工合同补充合同》中双方约定的违约责任条款,被告应当向原告支付违约金约140000元(自2020年5月11日按同期银行贷款利息4倍暂计算至起诉之日)。工程结算协议签订后原告多次向被告催要所欠工程款,被告均以各种理由拖欠。为维护原告的合法权益,特具此状,恳请法院依法判决解除双方之间签订的《建设工程施工补充合同》以及判令被告向原告支付所欠工程款以及违约金。万基公司答辩称，1、被告同意解除建设工程施工补充合同；2、原告起诉被告要求给付85万元工程款不符合法律规定，因为在原被告双方签订的万基大观天下一期五标段前期工程结算协议中对核实之后工程款85万元没有约定，根据相关法律规定在该种情况下原被告双方因另行签订协议已确定工程款的期限，另根据该结算协议85万元工程款到账仅是原告与被告所签订的合同作废的前提条件，原告在未与被告协商确定工程款支付期限的情况下就到法院起诉要求支付显然不符合结算协议的约定和民法典合同编的相关规定；3、原告要求被告支付14万元的违约金无事实和法律依据，在没有确定85万元支付期间的情况下被告不存在违约行为，故其要求支付违约金无法律依据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有争议的证据和事实，本院认证如下：原告提交的证据1、皋瑶公司提供《建设工程施工补充合同》，欲证明原、被告双方于2018年4月20日签订工程施工合同，合同约定了双方的权利义务、合同价款、施工内容、计价方式、结算方式、违约责任等内容，其中第17.1条明确约定甲方违约逾期支付工程款，从应付款之日第21天起计算每日应付款的同期银行贷款利息4倍支付直到付清为止。2、《万基大观天下一期五标段前期工程结算协议》，欲证明因被告原因导致工程不能继续，双方原结算金额为1285284元，经协商一次性付清85万元，其余农民工工资和材料款由原告自行承担的事实。故双方对工程价款结算的日期是2020年4月20日，之后因被告方违约未付款应当从2020年5月11日开始计算违约金至付清时止。万基公司对此证据的真实性、合法性无异议，但对其证明目的持有异议。经审查，《建设工程施工补充合同》、《万基大观天下一期五标段前期工程结算协议》能够证明原、被告就案涉建设工程权利义务、合同价款、施工内容、计价方式、结算方式、违约责任等内容以及双方对前期已施工工程进行了结算达成了相关协议。但不足以证明双方就结算款项约定了付款期限。故对该两份证据的真实性予以认定，对其与证明目的的关联性不予认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年11月20日皋瑶公司与万基公司就萧县万基大观天下的承包工程项目达成《建设工程施工补充合同》，双方约定皋瑶公司承建万基公司开发的萧县万基大观天下工程第一期第五标段B#、C#、D#、E#、F#五栋楼总计面积2.3万平方米的建设,约定了工程的承包方式、合同工期、价款、计价及支付方式、违约责任等条款。皋瑶公司对承建的工程进行了前期部分土方工程施工,因万基公司无法办理施工许可证,皋瑶公司因此停工。之后,双方于2020年4月20日达成《万基大观天下一期五标段前期工程结算协议》,双方议定一次性结清前期工程款850000元后,双方签订的《建设工程施工补充合同》同时作废，双方就此两清。现原告具状诉讼来院,请求法院依法判决解除双方之间签订的《建设工程施工补充合同》以及判令被告向原告支付所欠工程款以及违约金。本院认为，皋瑶公司与万基公司达成《建设工程施工补充合同》后，皋瑶公司就萧县万基大观天下承包工程项目进行了前期施工，因故停工后，双方对前期工程进行了结算，确定了前期工程款为850000元，万基公司理应及时给付。皋瑶公司主张万基公司给付前期工程款的请求，本院予以支持。皋瑶公司要求解除双方签订的《建设工程施工补充合同》，万基公司表示同意解除，双方协商一致，可以解除合同。对此项请求，本院予以采纳。双方虽然就万基大观天下一期五标段前期工程达成了结算协议，但对于该工程款支付期限并未约定。皋瑶公司要求万基公司给付逾期付款违约金的请求，无事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百七十七条、第五百七十九条、第五百八十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、解除原告安徽皋瑶建设工程有限公司与被告萧县万基房地产开发有限公司签订的《建设工程施工补充合同》；二、被告萧县万基房地产开发有限公司于本判决生效后十日内给付原告安徽皋瑶建设工程有限公司工程款850000元；三、驳回原告安徽皋瑶建设工程有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费13700元，减半收取6850元，由原告安徽皋瑶建设工程有限公司负担969元，被告萧县万基房地产开发有限公司负担5881元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省宿州市中级人民法院。审判员 王 炜二〇二一年七月十二日书记员 郑晓玉附相关法律条文：《中华人民共和国民法典》第五百六十二条当事人协商一致,可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时,解除权人可以解除合同。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后。还应当履行债务。《中最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。