辽宁省本溪市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽05民终916号上诉人(原审被告)：桓仁新鑫矿业有限责任公司，住所地辽宁省桓仁满族自治县华来镇铧尖子村十五组。法定代表人：肖芳，该公司经理。委托诉讼代理人：肖斌、王**，该公司工作人员。被上诉人(原审原告)：新民市国山香碳化产品科技研究所，住所地辽宁省新民市胡台镇前公太村。投资人：汪景发，该研究所主任。委托诉讼代理人：宋约翰，北京市时开律师事务所律师。上诉人桓仁新鑫矿业有限责任公司（以下简称新鑫矿业）因与被上诉人新民市国山香碳化产品科技研究所（以下简称新民香碳化研究所）合同纠纷一案，不服辽宁省桓仁满族自治县人民法院(2021)辽0522民初378号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。新鑫矿业上诉请求：一、撤销一审判决，改判驳回新民香碳化研究所的诉讼请求；二、由新民香碳化研究所承担一、二审诉讼费。事实与理由：一审法院认定事实不清，适用法律错误。本案系合作开发矿山引起的纠纷，不是单纯的押金返还纠纷。2014年2月1日新鑫矿业（甲方）与新民香碳化研究所（乙方）签订了《桓仁新鑫矿业12号采区合作开发协议》，协议约定：合作期限为五年，自2014年4月1日至2019年5月1日止；矿石销售必须经过新鑫矿业账户，然后按照比例进行分配；新民香碳化研究所交付了安全保证金20万元、安全资料费押金7万元；本合作协议签订后，新民香碳化研究所要积极组织生产，除不可抗力的原因外，如乙方累计一个月不进行生产（春节除外），新鑫矿业有权终止合作经营协议，所发生的损失从安全保证金中扣除。协议签订后新民香碳化研究所只在2014年4月至5月进行了短期采矿作业后，就一直停止生产没有再进行采矿。新鑫矿业多次催促继续生产，新民香碳化研究所以各种理由推脱，直至协议到期一直没有继续生产。双方签订合作协议的目的是为了在12号采区采矿，新鑫矿业签订合作协议的目的是在合作期限五年内新民香碳化研究所生产矿石交由新鑫矿业销售，进而赚取利润。12号采区行政机关批准的生产额度每年为2万吨，如新民香碳化研究所正常生产，新鑫矿业一年的利润约在七、八十万元左右。新民香碳化研究所在协议约定的期限内一直不组织生产，给新鑫矿业造成了极大的经济损失，依照合作协议第十三条的规定，因新民香碳化研究所不生产给新鑫矿业造成的经济损失，新鑫矿业有权从安全生产保证金中扣除。新民香碳化研究所给新鑫矿业造成的经济损失远远超过其交纳的20万元保证金，因此案涉保证金不应予以返还。同样新民香碳化研究所交付的办理安全许可证的文字资料费7万元，新鑫矿业同意为新民香碳化研究所垫付前提是：新民香碳化研究所在合同期限内生产作业，新鑫矿业有提到矿石销售提成，才能替其垫付，否则新鑫矿业既没有赚到矿石提成，又凭白为其支出文字资料费后没有得到任何回报。一审法院认定新民香碳化研究所在生产期间没有给新鑫矿业造成损失，与事实不符。因为新民香碳化研究所在合同期限内没有作业，造成了合同期限内12号采区闲置，给新鑫矿业造成了巨额损失，关于这部分损失将另案诉讼。综上所述，请求二审法院依法驳回新民香碳化研究所的诉讼请求。新民香碳化研究所辩称：原审法院认定事实清楚，适用法律正确，程序符合法律规定。新鑫矿业的上诉理由不能成立，请求二审法院驳回上诉，维持原判。一、原审法院认定事实清楚。新民香碳化研究所一直在积极地全面地履行合同义务。但是新鑫矿业的违约行为造成了合同无法履行，致使合同目的完全不能实现。1.新民香碳化研究所在合同期内一直按照合同约定积极组织生产，全面地履行合同义务。诸如：进行开采矿石、交付矿石、销售矿石、替新鑫矿业进行矿区清污等工作，主要体现以下三方面:其一，新民香碳化研究所按照合同约定积极开展生产，持续将所开采的矿石交付于新鑫矿业。新民香碳化研究所与新鑫矿业签订本案《桓仁新鑫矿业12号采矿区合作开发协议》后，新民香碳化研究所一直积极组织生产开采矿石并交付于新鑫矿业。这从2014年4月至5月间新鑫矿业为新民香碳化研究所开具的交付矿石的收条以及明细表就能够证明上述事实。其二，在销售时，矿石销售款均按照合同约定进入至新鑫矿业账户。在销售时，矿石销售款均按照合同约定进入至新鑫矿业账户。但是，在该矿石销售款进入至新鑫矿业账户后，新鑫矿业却从来没有按约向新民香碳化研究所支付过该款项。其三，在新民香碳化研究所开采12号采矿区期间，为了营造良好的合作氛围，并保持整个矿区的持续正常生产，新民香碳化研究所曾替新鑫矿业进行了除12号采矿区之外的其他区域的清污工作并且替新鑫矿业垫付了相应的清污人工费。在开采过程中，新民香碳化研究所作为12号采矿区的开采者，其仅仅需要负责该区域的清污工作即可，除12号采矿区之外的其他区域的清污工作本不该由新民香碳化研究所来进行。但为了营造良好的合作氛围，并保持整个矿区的持续正常生产，新民香碳化研究所应新鑫矿业请求，替新鑫矿业进行了除12号采矿区之外的其他区域的清污工作，具体为：新民香碳化研究所雇佣工人、机械设备等进行该矿区中包括：自采区到厂部工地、车场部工地等的清污工作，又替新鑫矿业垫付了相应的清污人工费。这从新鑫矿业向新民香碳化研究所开具的《矿部用十二采区钩机清污用车情况》就能够证明上述事实。不过，时至今日，新鑫矿业却仍然没有向新民香碳化研究所支付上述清污人工费。总之，以上事实都足以证明，新民香碳化研究所在合同期内不但能够一直按照合同约定积极组织生产，还能够协助新鑫矿业的生产工作，积极营造与新鑫矿业的良好合作氛围。2.合同无法履行完全是新鑫矿业的过错，新鑫矿业的违约行为造成了合同无法履行，致使合同目的根本不能实现。新鑫矿业在合同期内不但怠于履行合同义务，还违背合同约定，给新民香碳化研究所造成了重大损失。主要体现以下两方面:其一，新鑫矿业因自身经营管理问题，消极怠工，甚至肆意停产，违背合同约定，拒绝接收和处理新民香碳化研究所所开采并交付的矿石。在签订本案《桓仁新鑫矿业12号采矿区合作开发协议》后，新民香碳化研究所已经按照合同约定持续地将所开采的矿石交付给新鑫矿业，而与之相对应的，新鑫矿业的义务就在于必须要接收和处理新民香碳化研究所所开采并交付的矿石，诸如：进行接收、检斤、分类、加工、销售等等。但是，当新鑫矿业自身出现经营管理问题后，即在2014年4月至5月以后，新鑫矿业一直怠于履行合同义务，消极怠工，甚至肆意停产，拒绝接收和处理新民香碳化研究所所开采并交付的矿石。新民香碳化研究所出于无奈只能将被拒收的矿石，自费寄存他处。这从矿石寄存他处的照片就能够证明上述事实。由于按照合同约定，新民香碳化研究所所开采的矿石必须要交由新鑫矿业进行处理。因此新民香碳化研究所无法自行处理上述被拒收的矿石，而自费寄存上述矿石需要高额成本，并且如果继续开采矿石，而新鑫矿业又持续拒绝接收和处理的话，那么新民香碳化研究所将无法承受矿石日积月累，堆积成山所带来的巨大成本！故新民香碳化研究所只能持续地催促新鑫矿业迅速恢复生产，按约接收和处理新民香碳化研究所所开采并交付的矿石。但是新鑫矿业却拒不履行上述合同义务。故新鑫矿业构成根本违约，致使合同目的完全不能实现。并且新鑫矿业的违约行为给新民香碳化研究所造成了重大损失。其二，新鑫矿业违背合同约定，没有按约与新民香碳化研究所进行结算，更没有将属于新民香碳化研究所的矿石销售款支付给新民香碳化研究所。在2014年4月至5月间，新鑫矿业在接收到新民香碳化研究所所开采的矿石后，该矿石销售款按照合同约定均进入新鑫矿业的账户，但是新鑫矿业却违背合同约定，没有按约在矿石运走后的当日与新民香碳化研究所进行结算，更没有将属于新民香碳化研究所的矿石销售款支付给新民香碳化研究所。此情况发生在双方合作初期时，新民香碳化研究所为了维护良好的合作关系，一味地迁就，造成了新民香碳化研究所只有资金投入，却没有利润回收。但是此种状况终将不能持久，因为没有任何矿石销售款的回款，新民香碳化研究所的矿石开采工作也终将难以为继。综上，正如新鑫矿业在其上诉状的第二页第三行所写明的：签订合作协议的目的是在合作期限五年内新民香碳化研究所生产矿石交由新鑫矿业销售，进而赚取利润。但在本案中，新鑫矿业在短暂的合作初期后，就严重地违背合同约定，拒绝接收和处理新民香碳化研究所所开采并交付的矿石。并且对于其在合作初期就已经从新民香碳化研究所处收取的矿石，新鑫矿业没有按约与新民香碳化研究所进行结算，更没有将属于新民香碳化研究所的矿石销售款支付给新民香碳化研究所。故新鑫矿业的上述违约行为构成根本违约，致使签订合作协议的目的根本不能实现，并且新鑫矿业的违约行为给新民香碳化研究所造成了重大损失。据此，原审法院认定事实清楚。原审法院适用法律正确。根据法律规定，合同履行期限届满，即自动解除。并且合同的权利义务关系终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。现新鑫矿业既无法提供证据证明新民香碳化研究所在履行合同期间给其造成的损失，也无法提供证据证明新民香碳化研究所存在任何的违约行为。并且如上所述，新民香碳化研究所已经提供了充分的证据证明新鑫矿业存在严重违约行为构成根本违约，并且新鑫矿业的违约行为致使合同目的完全不能实现，且给新民香碳化研究所造成了重大损失。故原审法院判决新鑫矿业返还给新民香碳化研究所安全保证金、资料费押金以及爆破费押金，是完全正确的。综上，原审法院认定事实清楚，适用法律正确，程序符合法律规定。新鑫矿业的上诉理由不能成立，请求二审法院驳回上诉，维持原判。新民香碳化研究所向一审法院起诉请求：1.解除双方签订的桓仁新鑫矿业12号采区合作开发协议；2.判令新鑫矿业返还工程安全保证金20万元、安全资料费押金7万元、给付人工费、爆破押金及矿石销售款共计31210元，总计301210元。3.本案诉讼费由新鑫矿业承担。一审法院认定事实：2014年2月21日，新民香碳化研究所与新鑫矿业公司签订了一份《桓仁新鑫矿业12号采矿区合作开发协议书》，协议书中记载主要有以下部分内容：“甲方：新鑫矿业；乙方：新民香碳化研究所。一、合作年限为：自2014年4月1日至2019年5月1日止。合作期限暂定为5年。如合同到期后，双方合作愉悦，如甲方继续寻找合作伙伴，同等条件，乙方有优先权。二、乙方交甲方安全保证金20万元，方可进行生产，采区定为12号采区，采区号以甲方指定为准。安全保证金在合同期满时，如乙方不拖欠工人工资，不欠林地占用款及生产费用，在合同终止期日算起，当日内返还。1.从双方签合同之日起，乙方所采的一等，二等矿石如由乙方自己销售，乙方销售一吨一等矿石乙方给甲方分成200元（含钾10以上），乙方每销售一吨二等矿石给甲方分成75/吨（含钾8-10之间），如由乙方自己销售时每月生产矿石超过一万吨，乙方在销售二等矿石时分成给甲方每吨为70元，如果生产矿石达到1万5千吨，乙方销售时交给甲方每吨为65元。如达到2万吨，每吨矿石乙方交给甲方每吨60元。如果由乙方销售时，必须由甲方参于检斤。所产生的费用由乙方负责。矿石销售款必须打入甲方账户，矿石运走后当日结算，三等矿石甲方负责回收，乙方负责运送到矿部，矿部回收矿石价格50元。如甲方在结算日期不给乙方结算矿石款时，乙方在下次销售矿石时，扣除甲方所欠矿石款。由甲方负责资源税，其它税费由乙方负责……4.在第一年合作期间办理安全许可证的所有文字资料由乙方负责暂时代交，等安全部门验收合格后，甲方返还乙方代交的文字资料费7万元……五、乙方在生产过程中需要的火工材料由甲方统一供给、统一爆破，统一收取相关费用……十三、本合作协议签订后，乙方要积极组织生产，除不可抗力的原因外，如乙方累计一个月不进行生产春节除外，甲方有权终止合作经营协议，所发生的损失从安全保证金中损除……”双方签订合作协议后，新民香碳化研究所交付给新鑫矿业公司安全保证金20万元、安全资料费押金7万元。所交的20万元安全保证金中，包括新鑫矿业未返还给“十二号采区”原承包人刘通交的安全保证金10万元（后期新民香碳化研究所替新鑫矿业将10万元保证金返还给刘通、刘通将10万元安全保证金的收据交给新民香碳化研究所）。新民香碳化研究所组织工人开采矿石后，曾经于2014年5月13日交给新鑫矿业爆破费押金5000元，但是没有实施爆破。另外，新民香碳化研究所在2014年4至5月采矿期间，将开采的部分矿石交给了新鑫矿业，新民香碳化研究所也曾经对矿山厂区进行过排污。新民香碳化研究所在组织施工三个月后，因生产中遇到困难，停工至双方约定的合作开发期间届满。一审法院认为，（一）当事人之间所签的合同履行期限届满后，即自动解除。本案中，新民香碳化研究所与新鑫矿业于2014年2月21日签订的《桓仁新鑫矿业12号采矿区合作开发协议书》，其履行期限为5年，即自2014年4月1日至2019年5月1日止，因合同到期后，双方没有重新续签合同，该合同自动解除。（二）合同的权利义务关系终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。本案中，因为双方的合同履行期限届满，并且新鑫矿业没有提供证据证明新民香碳化研究所在生产期间给其造成损失，所以按照双方的约定，新鑫矿业公司应当将新民香碳化研究所预交的安全保证金20万元、资料费押金7万元返还。同时，因为在新民香碳化研究所施工期间，新鑫矿业没有帮助对矿山进行爆破施工，所以应当将预收的爆破费押金5000元返还。故对新民香碳化研究所要求新鑫矿业公司返还安全保证金20万元、资料费押金7万元、预交的爆破费押金5000元，共计275000元的诉讼请求，予以支持。另外，新民香碳化研究所诉称新鑫矿业应当给付其清污人工费2210元，因为其庭审期间提供的记工单对工时费的计算标准没有记载，不能充分证明其所诉的事实和支持其诉求，可以另案诉讼解决。同时，新民香碳化研究所诉称新鑫矿业应当给付其矿石款24000元，因为其在庭审期间提供的矿石收条等证据，对交付的矿石等级记载不明确，其提供的证据不能充分证明其所诉的事实和支持其诉求，可以另案诉讼解决。依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百六十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百三十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决：新鑫矿业于判决生效之日起1个月内返还给新民香碳化研究所安全保证金20万元、资料费押金7万元、爆破费押金5000元，共计275000元。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5818元，由新民香碳化研究所负担393元，新鑫矿业负担5425元。本院经审理查明的事实与一审认定的事实一致。本院认为：《桓仁新鑫矿业12号采矿区合作开发协议书》是新鑫矿业与新民香碳化研究所之间的真实意思表示，内容合法，应予保护，双方当事人均应恪守履行。现双方约定的合作期限已经到期，新民香碳化研究所要求新鑫矿业返还安全保证金20万元一节，因在协议中约定：“安全保证金在合同期满时，如乙方（新民香碳化研究所）不拖欠工人工资，不欠林地占用款及生产费用，在合同终止期日算起，当日内返还。”本案中，鑫新矿业并未举证证明新民香碳化研究所有拖欠工人工资、拖欠林地占用费及生产费用的情形，故新鑫矿业理应返还20万元保证金。关于新鑫矿业主张新民香碳化研究所给其造成经济损失，故应将20万元保证金予以扣除一节，因新鑫矿业对此上诉主张并无证据予以证明，故不予支持。关于新民香碳化研究所主张返还的7万元资料费押金，因双方在合作协议中约定：“在第一年合作期间办理安全许可证的所有文字资料由新民香碳化研究所负责暂时代交，等安全部门验收合格后，新鑫矿业返还新民香碳化研究所代交的文字资料费7万元。”本案中，新鑫矿业并无证据证明存在不应返还该资料费押金的情形，故新鑫矿业的此项上诉意见不予支持。综上所述，新鑫矿业的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费五千四百二十五元，由上诉人桓仁新鑫矿业有限责任公司负担。本判决为终审判决。（此页无正文）审判长  周明辉审判员  赵丹阳审判员  许 晶二〇二一年七月五日法官助理邓松书记员宋光磊附：本案所适用的法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。