湖南省邵东市人民法院民 事 判 决 书（2021）湘0521民初2553号原告：周皖徽，男，1981年9月10日出生，汉族，住邵东市两市。委托诉讼代理人：李敏兰，湖南芙蓉律师事务所律师，代理权限为特别授权。被告：邵东县紫京装饰工程有限公司，住所地邵东市宋家塘街道新辉社区衡宝路鞋业城对面。法定代表人：刘梦姣，系公司执行董事。被告：刘梦姣，女，1989年11月8日出生，汉族，住邵东市。被告：杨利文，男，1988年11月12日出生，汉族，住邵东市。原告周皖徽与被告邵东县紫京装饰工程有限公司（以下简称紫京公司）、刘梦姣、杨利文装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年5月11日受理后，依法适用简易程序，于2021年7月5日公开开庭进行审理。原告周皖徽及其委托诉讼代理人李敏兰到庭参加诉讼，被告紫京公司、刘梦姣、杨利文经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告周皖徽向本院提出诉讼请求：1、解除原、被告之间的合同；2、判令三被告向原告返还装修款77100元及利息2441.5元（利息按2020年中国人民银行发布的5年期贷款年利率4.75%，自2020年8月7日计算至2021年6月7日，以后利息以77100元为基数，按同期同类贷款利率计算至该装修款全部还清之日止）；3、判令三被告向原告支付违约金15660元；4、判令三被告向原告支付方太电器两件套、1.5P定频空调一台、海尔55寸电视机一台、海尔8公斤滚筒洗衣机一台或折价赔偿8016元；5、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告在邵东市鑫苑小区有房屋一套，房屋坐落号为1栋1单元1702室。2018年9月，原告在“尚品宅配”订购柜子时，经该平台推荐，与紫京公司在2019年10月20日签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，将该房屋室内装修工程交由紫京公司施工，合同约定：开工日期为2019年10月26日，竣工日期为2020年2月7日，工程造价为156600元；签订合同当日，甲方（即原告周皖徽，下同）向乙方（即被告紫京公司，下同）支付工程款的45%，水、电管线隐蔽工程验收通过3日内支付工程款的35%;因乙方责任延误工期的，应当按日向甲方告支付100元/天的违约金，但累计不得超过工程造价总金额的10%。乙方延误工期超过30日的，甲方有权解除合同；参加活动，额外享有1000元购买卷，赠送方太电气两件套、1.5P定频空调一台、海尔55寸电视机一台、海尔8公斤滚筒洗衣机一台，木工榻榻米工程。合同签订后，原告依约支付了第一、二期的工程款共计125280元，该工程款均汇入紫京公司指定的被告刘梦姣的账户。但紫京公司在水、电工程尚未完工时即开始停工至今，造成涉案装修工程工期长时间延误。原告多次催促被告施工无果后，告知被告解除合同，并要求返还预付工程款并赔偿损失，被告杨利文承诺为涉案工程退款负责，并赔偿原告损失，但一直未向原告退款及赔偿损失。紫京公司擅自停工造成涉案装修工程工期延误，已构成违约，原告依约可解除合同，紫京公司应向原告退还未完工程工程款并承担违约责任，刘梦姣、杨利文与紫京公司人格混同，且杨利文承诺向原告承担退款及赔偿责任，故刘梦姣、杨利文应对紫京公司向原告的退款及赔偿责任承担连带清偿责任。为此，原告特向法院提起诉讼。被告紫京公司、刘梦姣、杨利文未予答辩。经审理查明，被告紫京公司系被告刘梦姣投资成立的自然人独资公司，被告杨利文系该公司监事。被告杨利文与被告刘梦姣系夫妻关系。2018年9月，经“尚品宅配”平台推荐，原告周皖徽将其邵东市鑫苑小区1栋1单元1702号房的室内装修工程交由紫京公司施工并交付定金2万元。2019年10月20日，原告与紫京公司签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，其相关内容有：乙方（紫京公司，下同）承包甲方（周皖徽，下同）邵东市鑫苑小区1栋1单元1702号房的室内装修工程，采取乙方包工，包部分材料，甲方供应其余部分材料（《辅助材料清单）》）的承包方式，开工日期为2019年10月26日，竣工日期为2020年2月7日；工程造价为156600元，工程款分四次支付，签订合同当日，支付工程款的45%（70470元），水、电管线隐蔽工程验收通过3日内支付工程款的35%（54810元），现场木工吊顶进场3日内支付工程款的15%（23490元），竣工验收通过3日内支付工程款的5%（7830元）；因乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付100元/天的违约金，但累计不得超过工程造价总金额的10%，乙方延误工期超过30日的，甲方有权解除合同；参加活动，额外享有1000元购买卷，赠送方太电气两件套、1.5P定频空调一台、海尔55寸电视机一台、海尔8公斤滚筒洗衣机一台，木工榻榻米工程。周皖徽、刘梦姣均在合同上签字，杨利文在合同“委托代理人”处签名，合同加盖有紫京公司公章。合同签订后，加上已付的2万元定金，原告依约向紫京公司支付了第一期、第二期的工程款共计125280元（2018年9月30日、10月1日，原告共计微信转账2万元至刘梦姣账户；2019年10月26日，原告经POS机刷卡5万元、微信转账470元至刘梦姣账户；2019年12月14日、15日，原告妻子岳名名共计汇款4万元至刘梦姣账户；2020年1月8日，原告父亲周东明刷卡14810元至杨利文账户）。工程施工至2019年年底，紫京公司开始停止施工，后经原告催促，紫京公司于2020年5月安排人员到原告处施了几天工后即停工至今。2020年8月，原告微信通知被告杨利文，要求解除与紫京公司的装饰装修合同。2020年8月17日，杨利文经微信向原告发送已完工程量清单，确认已收原告装修款125280元，已完成48180元的工程量，需退还原告装修款77100元，并承诺用自己的薪资分12期归还原告该77100元装修款。以上事实，有工商登记信息、户籍资料、婚姻登记证明、《家庭居室装饰装修工程施工合同》、定购意向书、转账凭证、微信聊天记录、视频照片、奖品领用确认函、京东商城价格表以及原告的当庭陈述在卷予以证实，可以认定。本院认为，本案系装饰装修合同纠纷。原告周皖徽与被告紫京公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方真实意思的表示，无关第三方利益，不违反法律强制性规定，合法有效，对双方均具有法律约束力。原告依约支付了工程款，紫京公司理应按照合同的约定按时完成装修工程，现紫京公司拖延不予施工的行为已构成违约，依照合同的约定，解除合同的条件已经成就，原告可以解除合同，故对原告要求解除与紫京公司之间装修合同的诉讼请求，本院予以支持。被告杨利文微信向原告发送已完工程量清单，自认紫京公司已完成48180元的工程量，还需退还原告装修款77100元，被告杨利文系紫京公司监事，其在装修合同“委托代理人”处签字、自始参与合同的签订、履行并接受部分工程款的行为，使原告有理由相信杨利文的行为系代表紫京公司，故对杨利文自认的上述事实本院予以确认，紫京公司需退还原告的装修款为77100元。紫京公司违约，依照约定应当支付违约金，原告要求紫京公司支付违约金15660元，符合法律规定，本院予以支持。违约金的功能包含着赔偿损失，原告在请求紫京公司支付违约金的同时，不能请求其赔偿利息损失，原告要求紫京公司按年利率4.75%%支付逾期付款利息损失，本院不予支持。根据装修合同的约定，参加活动，被告赠送原告方太电器两件套、1.5P定频空调一台、海尔55寸电视机一台、海尔8公斤滚筒洗衣机一台，这是合同履行后原告可以获得的利益，紫京公司违约，造成原告该可得利益损失，紫京公司应予赔偿，因合同对赠送产品的规格、价格等未明确约定，参照市场同类产品价格，本院酌情认定由紫京公司折价赔偿原告5000元。虽然原告周皖徽的合同相对方是紫京公司，但是，由于紫京公司是自然人独资公司，属于一人有限责任公司，其公司收入（本案合同价款）进入被告刘梦姣的个人账户，没有进入公司账户，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条规定，“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”，被告刘梦姣应当与紫京公司对合同债务承担连带责任。杨利文自始参与合同的签订、履行和接受部分合同价款并表示用自己的薪资退还原告装修款的行为表明，刘梦姣开设紫京公司的行为属于其与杨利文的夫妻共同经营行为，因此，杨利文对于刘梦姣名下的债务，负有共同清偿的义务。综上所述，原告周皖徽的诉讼请求，本院部分支持。依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条、第三条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十三条第二款、第九十七条、第一百一十三条、第一百一十四条，《中华人民共和国民法典》第五百六十五条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告周皖徽与被告邵东县紫京装饰工程有限公司于2019年10月20日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；二、被告邵东县紫京装饰工程有限公司、刘梦姣、杨利文在本判决生效后10日内，连带退还原告周皖徽工程款77100元、支付原告周皖徽违约金15660元、赔偿原告周皖徽可得利益损失5000元；三、驳回原告周皖徽的其他诉讼请求。如义务人未在本判决生效后指定的期间内履行给付金钱义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2180元，减半收取1090元，由原告周皖徽负担28元，被告邵东县紫京装饰工程有限公司、刘梦姣、杨利文负担1062元。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省邵阳市中级人民法院。被告如未在本判决生效后指定的期间内履行给付金钱义务，原告应在履行期间届满之日起二年内向人民法院申请强制执行。审 判 员  张容辉二〇二一年七月二十日代理书记员  禹 博附相关法律条文：《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。第三条民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释没有规定而民法典有规定的，可以适用民法典的规定，但是明显减损当事人合法权益、增加当事人法定义务或者背离当事人合理预期的除外。《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿金额应当相当于因违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民法典》第五百六十五条当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除；通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。