南京市秦淮区人民法院民 事 判 决 书（2016）苏0104民初7915号原告：南京鑫迪旺工贸有限公司，住所地南京市建邺区黄山路19号7幢3单元306室。法定代表人：张杏仙，总经理。委托诉讼代理人：陈晓清，江苏焯燃律师事务所律师。委托诉讼代理人：程昱，江苏焯燃律师事务所律师。被告：南京如欣谦贸易有限公司，住所地南京市秦淮区建邺路98号19楼。法定代表人:戴伟勋，总经理。委托诉讼代理人：黄雷，北京市隆安律师事务所上海分所律师。委托诉讼代理人：邓荣成，北京市隆安律师事务所上海分所律师。原告南京鑫迪旺工贸有限公司（以下简称鑫迪旺公司）与被告南京如欣谦贸易有限公司（以下简称如欣谦公司）买卖合同纠纷一案，本院于2016年8月23日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告鑫迪旺公司的法定代表人张杏仙及委托诉讼代理人陈晓清、程昱，被告如欣谦公司的委托诉讼代理人邓荣成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告鑫迪旺公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告如欣谦公司向原告支付货款818134.66元及逾期付款利息（自起诉之日起至实际付款日止，按照同期银行贷款利率的1.5倍计算）；2、判令被告承担本案诉讼费用。事实和理由：原、被告双方分别于2016年5月16日和6月12日各签订采购合同一份，被告向原告采购大米、食用油及酱油、香醋等农副产品，两份合同总金额2912887.8元。两份合同均对上述产品的质量、交付时间和地点、验收方式与异议期限、合同价款的支付方式以及双方的其他权利义务和违约责任作出相关约定。合同签订后，原告根据被告的书面指示将合同约定的产品分别交付给了被告指定的的收货人，并向被告开具了增值税专用发票。但被告在支付第一份合同70%货款、第二份合同10%货款后，对于剩余货款便拒绝支付。原告多次与被告协商付款，被告强行要求原告承认与其业务员之间存在商业贿赂行为，否则便拒绝付款。原告认为被告的行为纯属无理取闹，为其不付款的行为寻找借口，故诉至法院。被告如欣谦公司辩称，因原告供货过程中存在迟延交货、少交货和产品质量问题等违约行为，原告已与被告协商扣除后续的合同款项，后因被告调查得知被告的法定代表人戴伟勋与原告之间存在利益关联和串通，原告才否认之前同意的扣款，并向法院提起诉讼。故被告请求依法驳回原告全部诉请。经审理查明，2016年5月16日，原告鑫迪旺公司（乙方）与被告如欣谦公司（甲方）签订编号为20160516JD01的《采购合同》一份，约定：甲方向乙方采购5kg龙发珍珠米15105件、单价24.7元/件，2.5kg龙发一品佳大米65014件、单价17元/件，900ml金龙鱼玉米胚芽油65331件、单价14元/件，1.8L金龙鱼玉米胚芽油9388件、单价25.3元/件，2.5kg龙发一品佳大米120件、单价17元/件，900ml金龙鱼玉米胚芽油81件、单价14元/件，5kg龙发珍珠米14件、单价24.7元/件，1.8L金龙鱼玉米胚芽油9件、单价25.3元/件；本合同标的物的生产日期必须为2016年5月生产，质保期为自货物验收合格之日起3个月；乙方应自合同签订之日起，于15天内将标的物按照合同约定的指定数量、指定品牌交付至甲方指定的地点；标的物价款总额2634229.4元，合同签订日起五个工作日内首付总款项70%（计1843960.58元），货品全部到货后五个工作日内乙方需将总款增值税专用发票送到甲方财务处，甲方收到发票5天内再付出余下总款项30%（计790268.82元）；若乙方在规定时间内没有按时、按量把货物送至指定地点，且未到货数量达10%的，每逾期一天，则甲方有权要求乙方支付本合同总价款3%作为赔偿金，若未到货数量达20%的，每逾期一天，则甲方有权要求乙方支付本合同总价款6%作为赔偿金，逾期交货超过7日的，甲方有权解除合同，乙方须退还甲方已经支付的货款，同时承担相当于本合同总额30%的违约金；等等。该合同签订后，被告如欣谦公司分别于2016年5月25日、5月30日和5月31日各向原告鑫迪旺公司转账汇款600000元、1000000元、243960.58元，合计付款1843960.58元；原告鑫迪旺公司亦将该合同项下货物发送至被告如欣谦公司指定的地址。2016年6月12日，原告鑫迪旺公司（乙方）与被告如欣谦公司（甲方）签订编号为20160608JD01的《采购合同》一份，约定：甲方向乙方采购500ml恒顺香醋13488件、单价56.6元/12瓶，500ml海天生抽29208件、单价56元/12瓶，500ml海天老抽16872件、单价56元/12瓶；本合同标的物的生产日期必须为2016年生产，质保期为自货物验收合格之日起24个月；乙方应自合同签订之日起，于15天内将标的物按照合同约定的指定数量、指定品牌交付至甲方指定的地点；标的物价款总额278658.4元，合同签订日起五个工作日内首付总款项30%（计83597.52元），货品全部到货后五个工作日内乙方需将总款增值税专用发票送到甲方财务处，甲方收到发票3天内再付出总款项60%（计167195.04元），余下总款项的10%（计27865.84元）在货品全部到货验收无质量问题后一个月内支付；若乙方在规定时间内没有按时、按量把货物送至指定地点，且未到货数量不足20%的，每逾期一天，则甲方有权要求乙方支付本合同总价款3%作为赔偿金，若未到货数量达20%的，每逾期一天，则甲方有权要求乙方支付本合同总价款6%作为赔偿金，逾期交货超过7日的，甲方有权解除合同，乙方须退还甲方已经支付的货款，同时承担相当于本合同总额30%的违约金；等等。该合同签订后，被告如欣谦公司分别于2016年6月16日和7月15日各向原告鑫迪旺公司转账汇款83597.52元、167195.04元，合计付款250792.56元；原告鑫迪旺公司亦按约将该合同项下全部货物发送至被告如欣谦公司指定的地址。另查明，原告鑫迪旺公司已将案涉两份合同的全部增值税发票开具并交付给被告如欣谦公司。本案审理过程中，被告陈述原告在合同履行中存在下列违约行为：1、20160516JD01号《采购合同》项下原告少发了2.5kg龙发一品佳大米24件（价值17元/件×24件=408元）；2、20160516JD01号《采购合同》项下原告迟延交货，该合同约定合同签订后15日内交货，即2016年5月31日前交货，但实际上大部分货物基本是在2016年6月7日到14日期间陆续收到的；3、20160608JD01号《采购合同》项下有1瓶香醋（价值56.6元/12瓶=4.72元）、2瓶生抽（价值56元/12瓶×2瓶=9.34元）、1瓶老抽（价值56元/12瓶=4.67元）坏掉，原告未予更换。对此，原告回应称：1、认可发货时少发大米24件，但后来已补发；2、20160516JD01号《采购合同》约定被告应在合同签订日起五个工作日内首付总款项70%，但被告直至2016年5月31日才付至70%货款，所以原告发货相应推迟；3、认可4瓶产品损坏，但已重新更换给被告。上述事实，有原告鑫迪旺公司提供的采购合同两份、QQ聊天记录、送货清单、物流单、销售单、中国农业银行账户交易明细回单五份及双方当事人陈述等证据予以证实。本院认为，原告鑫迪旺公司与被告如欣谦公司签订的两份《采购合同》均系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方应按约履行各自的合同义务。原告按约向被告供货，被告亦应按约付款。被告辩称已与原告协商扣除后续的合同款项，但未提供证据证明双方对于扣款达成合意，故本院对此辩称意见不予采信。关于被告辩称的原告少交货和产品质量问题，本院认为，20160516JD01号《采购合同》总标的2634229.4元，原告确认发货时少发了价值408元的大米，又未能提供证据证明其已补发相应货物，故原告实际供货金额为2633821.4元（2634229.4元-408元），被告已付款1843960.58元，尚欠789860.82元；20160608JD01号《采购合同》总标的278658.4元，但原告确认供货时有1瓶香醋（价值4.72元）、2瓶生抽（价值9.34元）、1瓶老抽（价值4.67元）坏掉，且未能提供证据证明其已对损坏的货物进行更换，故原告实际供货金额扣除损坏物品的价值18.73元（4.72元＋9.34元＋4.67元）应为278639.67元（278658.4元-18.73元），被告已付款250792.56元，尚欠27847.11元；两份合同累计，被告欠原告货款817707.93元。被告还辩称原告迟延交货，因被告本身亦存在迟延付款行为，原告相应推迟发货时间具有合理性，且被告未举证证明迟延交货给其造成的损失，故本院对此辩称意见不予采信。关于原告主张按中国人民银行同期贷款基准利率的1.5倍计付逾期付款利息的诉讼请求，因双方未约定逾期付款利息标准，且原告未举证证明逾期付款给其造成的损失，故本院依法调整为按中国人民银行同期贷款基准利率计算。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百二十条、第一百三十条、第一百五十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条规定，判决如下：一、被告南京如欣谦贸易有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告南京鑫迪旺工贸有限公司货款817707.93元及利息（该利息以817707.93元为基数，自2016年8月23日起至实际清偿之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计算）。二、驳回原告南京鑫迪旺工贸有限公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取为5990.5元，财产保全费2070元，合计8060.5元，由原告南京鑫迪旺工贸有限公司负担3元，被告南京如欣谦贸易有限公司负担8057.5元（被告应负担的诉讼费用8057.5元已由原告预交，被告应于本判决发生法律效力之日起十日内将此款一并给付原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状并按对方当事人人数提交副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费（江苏省南京市中级人民法院开户行：中国工商银行南京市汉口路支行，帐号：43×××18）。审 判 员  常 乐二〇一六年十一月十八日见习书记员  夏晨璐