.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}青海省德令哈市人民法院民事判决书（2016）青2802民初619号原告陕生贵，男，撒拉族，1962年7月17日出生，务工人员，住青海省共和县。原告马海，男，回族，1968年5月17日出生，务工人员，住青海省共和县。委托诉讼代理人：杨乔，青海延辉律师事务所律师。委托诉讼代理人：汪春霞，青海延辉律师事务所律师。被告李百祥，男，汉族，1970年10月3日出生，务工人员，住青海省平安县。被告赵华嫔，男，汉族，1977年5月15日出生，无业，住西宁市，现羁押于西宁市第二看守所。被告安徽华力建设集团有限公司青海分公司，所在地西宁市城中区。统一社会信用代码×××。负责人：王田青，系该公司经理。被告安徽华力建设集团有限公司，所在地安徽省合肥市庐阳区。统一社会信用代码×××。法定代表人：王坤，系该公司总经理。委托代理人陈玉仓，青海巴拉格宗律师事务所律师。原告陕生贵、马海诉被告李百祥、赵华嫔、安徽华力建设集团有限公司青海分公司、安徽华力建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年8月19日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告陕生贵、马海委托诉讼代理人杨乔、汪春霞及陕生贵、被告赵华嫔、安徽华力建设集团有限公司青海分公司、安徽华力建设集团有限公司委托代理人陈玉仓到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告陕生贵、马海诉称，2015年3月30日，被告安徽华力建设集团有限公司青海分公司的总经理李百祥和赵仁树与原告签订《建设工程承包合同》，约定将青海省德令哈市四喜养殖繁育场建造工程项目交由原告施工，工期为2015年4月至2015年7月15日。原告向被告交付545000元履约保证金，被告通知原告组织工人于2015年4于1日进场等待施工，但被告迟迟不履行约定让原告施工，造成严重的误工，直到2015年7月15日被告才通知让原告撤掉民工。现如今工程一直未开工，被告的行为给原告造成了巨大的经济损失。被告安徽华力建设集团有限公司青海分公司经理赵仁树意外死亡，被告赵华嫔为赵仁树的合法妻子，赵仁树有一定的资产，因此被告赵华嫔应当承担一定的赔偿责任。请求解除原、被告双方的劳务合同，且被告返还原告缴纳的保证金445000元及利息25520元；被告支付原告经济损失519100元；本案诉讼费被告承担。原告陕生贵、马海围绕其主张，向法庭出示下列证据：1、身份证复印件两份，拟证实原告诉讼主体适格；2、建设工程施工合同原件一份及安徽华力建设集团资质、图片，拟证实2015年3月30日，被告于原告签订建筑工程承包合同，约定由原告承包德令哈市四喜养殖繁育场建造工程，并要求原告缴纳保证金，同时，安徽华力建筑集团提供了各种资质，也认可了此合同；3、收据客户回单一份，拟证实原告向被告支付了保证金545000元；4、青海省德令哈市四喜养殖繁育场工程农民花名册及发放农民工工资表，拟证实因被告窝工，给原告造成经济损失高达515900元；5、西宁市中级人民法院（2016）青01刑处第24号刑事判决书一份，拟证实被告赵华嫔因故意杀害丈夫赵仁树而被判刑13年，证明赵华嫔与赵仁树是夫妻关系；6、西宁中级人民法院（2016）青01民终第940号民事判决书、青海省高级人民法院（2017）青民申第20号裁定书，拟证实被告李百祥的行为是职务行为，被告华力建设集团有限公司青海分公司应承担相应的返还责任；7、房产信息登记存根，拟证实被告赵仁树有一套房产，共有人是赵华嫔；8、照片一组，在被告安徽华力建设集团有限公司青海分公司办公地点签订合同。被告赵华嫔辩称，关于陕生贵、马海就建筑工程承包合同所属之事，本人概不知情；2、本人与已经逝世丈夫关系不融洽，其债务问题已于2015年9月13日被捕之后，委托其父全权处理；3、本人并无继承已逝丈夫赵仁树任何财产，且目前正在服刑，无任何经济能力来源，更无任何经济偿还能力。被告安徽华力建设集团有限公司青海分公司、安徽华力建设集团有限公司辩称，被告诉讼主体不适格，被告从未参与青海省德令哈市四喜养殖繁育场项目的招投标活动，本案中《建设工程施工合同》的主体不是答辩人，合同中的发包方为："安徽华力建筑集团有限公司青海分公司"，另外，根据原告提供的收据可知，合同中约定的保证金也不是被告收取，因此被告与原告无任何因果关系，原告将我公司作为本案被告是没有法律依据的。2、被告与原告无事实关系，从被告的营业执照可知被告的分公司经理为："王田青"不是原告在诉状中所称的"李百祥、赵仁树"；另外，该二人不是被告的员工，与被告无任何关系。原告起诉被告无任何事实依据，也无法律依据，请求驳回对原告的诉讼请求。被告安徽华力建设集团有限公司青海分公司、安徽华力建设集团有限公司围绕其主张，向法庭出示关于分公司使用印章承担的承诺一份及青海分公司领取印章上交销毁记录一份、第三被告印章一枚，拟证实我公司未授权赵仁树及李百祥与原告签订工程承包合同，我公司与赵仁树及李百祥没有任何民事法律关系，另青海分公司财物专业章与原告提交合同中的印章不一致，我公司不承担任何责任。经审理查明，2015年3月30日安徽华力建筑集团公司青海分公司（李百祥、赵仁树）与青海海南州龙羊镇黄河村劳务协会（马海、陕生贵、马木沙）签订《建设工程承包合同》，约定将青海省德令哈市四喜养殖繁育场建造工程项目交由原告施工，工期为2015年4月至2015年7月15日。合同由马海、陕生贵、马木沙与李百祥、赵仁树签订；马海、陕生贵、马木沙代表乙方青海海南州龙羊镇黄河村劳务协会签订，未加盖任何印章；李百祥、赵仁树代表安徽华力建筑集团公司青海分公司签订合同，并加盖"安徽华力青海分公司财务专用章"。合同签订原告交付545000元履约保证金，但该工程至今一直未开工，后原告收到退还保证金100000元。马木沙虽为合同签订当事人，但书面放弃主张其案涉权利。另，李百祥在被告安徽华力建设集团有限公司青海分公司二楼办公室签订合同。另查明，2016年12月6日青海省西宁市中级人民法院依法作出吴宾诉李百祥、安徽华力建设集团有限公司青海分公司、安徽华力建设集团有限公司一案作出(2016)青01民终940号民事判决书，其认定李百祥在华力青海分公司总经理办公室办公与他人签订协议。再查明，原告就案涉工程，提供工资表及工人身份证复印件，其用于证实于2015年4于1日进场等待施工，发放工资共计519100元。本院认为，安徽华力建筑集团公司青海分公司（李百祥、赵仁树）与青海海南州龙羊镇黄河村劳务协会（马海、陕生贵、马木沙）签订的《建设工程承包合同》，虽（安徽华力建设集团有限公司青海分公司）名称及公章虽有瑕疵，但作为合作相对方并无审查名称是否准确无误的义务，亦不具备审查对方加盖公章真假的能力，期间，李百祥又在华力青海分公司总经理办公室办公，上述事实相互印证，能够认定李百祥代表华力青海分公司与原告签订合同的事实，关于合同内容，其违背法律法规强制性规定，应认定无效。无效合同至始无效，无需解除，故原告请求解除合同的意见，本院不予采纳。因合同未履行，故原告请求安徽华力建设集团有限公司青海分公司因退还交付的保证金445000元、支付资金占用利息25520元、赔偿损失（发放工人工资519100元）的意见，由李百祥出具的收据及工人发放工资表予以证实，故本院予以支持；因安徽华力建设集团有限公司青海分公司无独立法人资格，安徽华力建设集团有限公司应共同承担责任。关于原告向李百祥及赵华嫔承担责任的意见，因李百祥、赵仁树其代表公司行为，故本院不予支持。被告李百祥经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，视为放弃答辩、举证及质证等诉讼权利。依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告安徽华力建设集团有限公司青海分公司、安徽华力建设集团有限公司于本判决生效之日起五日内一次性返还原告陕生贵、马海保证金445000元、支付资金占用利息25520元，赔偿损失519100元；二、驳回原告陕生贵、马海其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。本案诉讼费13696元、公告费1000元由被告安徽华力建设集团有限公司青海分公司、安徽华力建设集团有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于海西蒙古族藏族自治州中级人民法院。审 判 长 李 春 业审 判 员 图孟巴雅尔人民陪审员 张 明 海 二〇一七年十一月三十日书 记 员 许 健 青