云南省德钦县人民法院 民 事 判 决 书 （2016）云3422民初102号 原告：郑州广鹰机械设备有限公司。 法定代表人：吴清兰，系该公司总经理。 住址：郑州市中原区。 委托代理人：杜子晗，河南程功律师事务所律师。特别委托代理。 委托代理人：刘书峰，河南程功律师事务所律师。特别委托代理。 被告：德钦县茨中河水电开发有限公司。 法定代表人：丁兆文，系该公司董事长。 住址：德钦县。 委托代理人：此里达瓦，云南梅里律师事务所律师。特别委托代理。 原告郑州广鹰机械设备有限公司诉被告德钦县茨中河水电开发有限公司买卖合同纠纷一案，于2016年8月25日向本院起诉，本院受理后，依法组成合议庭于2016年10月11日公开开庭进行了审理，原告郑州广鹰机械设备有限公司的委托代理人杜子晗、刘书峰，被告德钦县茨中河水电开发有限公司的委托代理人此里达瓦到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告诉称：2015年12月7日，原、被告签订购销合同约定：原告按照被告提供的图纸及质量标准为被告加工转轮一件，单价240000.00元，加强环2件，单价10000.00元，总价260000.00元，交货时间2015年12月30日；被告预付20%的投料款，原告在收到转轮剩余货款后发货。合同签订当日被告支付了50000.00元预付款，原告开始按照合同约定履行生产义务；原告在完成制作任务后，多次向被告口头催要剩余款项，但被告无任何理由拒不支付剩余货款210000.00元。现原告诉至法院，请求判令：1、被告继续履行合同，支付剩余货款210000.00元、违约金11340.00元（违约金计算至实际付款之日），以上共计221340.00元；2、被告承担此次诉讼的全部费用。在庭审中原告增加了要求被告承担公证费4000.00元及交通食宿费4751.00元的诉讼请求。 被告代理人辩称：原、被告签订合同是事实，但因原告未按合同约定履行交付货物的义务，交货时间延误至2016年1月23日，因为原告的迟延供货行为造成被告公司水电站的经济损失，故被告已告知原告解除合同，并且另找公司定做转轮，现被告公司的水电站已正常运行。 原告为支持其诉讼主张，提交如下证据： 1、原告营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件，拟证明：原告的身份及适格诉讼地位； 2、工商局信息查询单，拟证明：被告的诉讼主体资格； 3、购销合同一份，拟证明：原、被告间存在购销合同关系，双方均应按照合同约定履行义务的事实； 4、中国银行国内支付业务收款回单一份，拟证明：被告仅履行预付款义务，拒不履行支付剩余货款义务的事实； 5、河南省郑州市黄河公证处公证书一份，拟证明：原告按合同约定完成设备加工，但被告无理由拒不支付剩余货款，严重违约的事实； 6、律师函、催款函、EMS邮寄单、邮件查询单各一份，拟证明：原告催促被告履行合同付款义务，被告仍不履行的事实； 7、公证费单据、交通食宿费单据，拟证明：由于被告违约，而给原告造成的实际损失，被告依法应承担赔偿责任的事实。 经质证，被告对原告提交的第1、2、3项证据无异议。对原告提交的第4项证据的真实性无异议，但提出该证据只能证明被告根据合同已履行预付款义务，而不能证明被告拒不履行剩余货款的异议。对第5项证据的真实性无异议，但提出该证据只能证明定做的转轮及加强环已完成制作的事实，但不能证明被告违约的异议。对第6项证据的真实性无异议，但提出被告是因为原告先违约才未履行付款义务，被告为挽救损失已另行采购的异议。对第7项证据的真实性无异议，但提出不应当由被告承担的异议。 被告为支持其诉讼主张，提交如下证据： 1、告知函，拟证明：因原告违约，被告要求解除合同并退还预付款的事实； 2、发货通知函复印件，拟证明：原告于2016年1月23日通知被告可以发货，准备打款的事实； 3、照片若干，拟证明：被告因转轮损坏而向原告定做，但原告未能按照约定制作造成被告较大的经济损失，被告只能另行购买的事实。 经质证，原告对被告提交的第1项证据提出系被告单方提供，原告并未收到，被告亦无证据证明原告收到的异议。对第2项证据提出该证据系复印件无法与原件核对，且原告已在2015年12月30日前多次电话通知被告的异议。对第3项证据提出与本案无关的异议。 根据原、被告举证、质证及庭审情况，本院对上述证据做出如下认证： 被告对原告提交的第1、2、3项证据均无异议，本院认为该证据来源合法，内容真实，与本案有关联性，本院予以采信。原告提交的第4项证据对证明被告已支付预付款的事实被告予以认可，本院予以采信。原告提交的第5项证据被告对其真实性无异议，但该证据仅证明2016年7月22日定作物的现状，不能证明原告于双方约定的交货期限内完成定作物及被告违约的事实，故本院不予采信。对原告提交的第6项证据只有被告单方陈述，且未提供有效证据加以证实，故本院予以采信。对原告提交的第7项证据中被告提出对该证据的真实性无异议但该费用不应当由被告承担，本院认为该证据来源合法，内容真实，且与本案有关联性，本院予以采信。被告提交的第1项证据系被告单方提供，且无相关证据加以证实，故本院不予采信；被告提交的第2项证据系复印件，无法与原件核对，且无其他证据加以证实，故本院不予采信；被告提交的第3项证据与本案无关，故本院不予采信。 依据有效证据，结合庭审情况，本院确认以下事实为本案法律事实： 2015年12月7日，原、被告签订购销合同约定：原告按照被告提供的图纸及质量标准为被告加工转轮一件，单价240000.00元，加强环2件，单价10000.00元，总价260000.00元；交货时间2015年12月30日；被告预付20%的投料款，原告在收到转轮剩余货款后发货。合同签订当日被告支付了50000.00元预付款，后原告按照被告的要求加工货物，被告未支付剩余货款，原告亦未交付货物。被告以原告未按合同约定履行交付货物的义务，为避免损失扩大已另向其他公司购买转轮，并已投入使用。现原告诉至法院，请求判令：1、被告继续履行合同，支付剩余货款210000.00元、违约金11340.00元（违约金计算至实际付款之日）、公证费4000.00元及交通食宿费4751.00元，以上共计230019.00元；2、被告承担此次诉讼的全部费用。 本院认为，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。原告郑州广鹰机械设备有限公司与被告德钦县茨中河水电开发有限公司签订购销合同，约定原告按照被告提供的图纸及质量标准为被告加工转轮及加强环，其合同内容符合加工承揽合同的构成要件，应认定为加工承揽合同。该合同系原、被告双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应视为合法有效，双方均应依约履行。原告请求被告履行合同并支付剩余货款及迟延履行违约金的诉讼请求，按合同约定被告应先支付剩余货款后原告再发货，被告未按合同约定支付剩余货款，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十三条“定作人应当按照约定的期限支付报酬”的规定，被告的行为已经构成违约，故这一诉讼请求，本院予以支持，违约金的计算方法按照合同第八条第三项的约定执行。原告要求被告承担公证费及交通食宿费损失8751.00元的诉讼请求，因本院已支持原告要求被告承担违约金的诉讼请求，原告再次主张被告承担公证费及交通食宿费等实际损失的诉讼请求于法无据，本院不再支持。被告提出原告未按合同约定的时间完成加工定做物的义务，构成违约且造成被告经济损失的抗辩理由，只有其单方陈述，无相关证据加以证明，故本院不予支持。 综上，根据《中华人民共和国民法通则》第五十五条、第八十五条，《中华人民共和国合同法》第三十二条、第四十四条第一款、第六十条第一款、第六十七条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，第二百五十一条、第二百六十三条、第二百六十四条的规定，判决如下： 一、原告郑州广鹰机械设备有限公司与被告德钦县茨中河水电开发有限公司签订的加工承揽合同继续履行；被告德钦县茨中河水电开发有限公司支付剩余货款210000.00元及违约金（根据合同第八条第三项的规定每日按未付货款的万分之三计算至本判决发生法律效力之日），此款在本判决发生法律效力之日起十五日内付清； 二、原告郑州广鹰机械设备有限公司在收到货款之日起十五日内将货物送至合同约定的交货地点昆明市； 三、驳回原告郑州广鹰机械设备有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的利息。 本案诉讼费4620.00元，由被告德钦县茨中河水电开发有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或上一级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于迪庆藏族自治州中级人民法院。 审判长 农  布 审判员 此里永宗 审判员 日青边宗 二〇一六年十一月三十日 书记员 尼玛拉姆 本案援引法律条款： 1、《中华人民共和国民法通则》 第五十五条民事法律行为应当具备下列条件： （一）行为人具有相应的民事行为能力； （二）意思表示真实； （三）不违反法律或者社会公共利益。 第八十五条合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。 2、《中华人民共和国合同法》 第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章时合同成立。 第四十四条第一款依法成立的合同，自成立时生效。 第六十条第一款当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。 第六十七条当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。 第二百六十四条定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权，但当事人另有约定的除外。