广东省中山市第二人民法院民 事 判 决 书中二法黄民一初字第1133号原告：马文亭，男，汉族，住广东省中山市，公民身份号码×××2977。被告：孙卫国，男，汉族，住广东省中山市，公民身份号码×××297X。原告马文亭诉被告孙卫国装饰装修合同纠纷一案，本院于2015年12月15日受理后，依法由审判员金锋华独任审判，于2016年1月22日公开开庭进行了审理。原告马文亭到庭参加诉讼，被告孙卫国经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告马文亭诉称：2014年1月18日，马文亭与孙卫国经营的中山市三角镇展美装饰设计工程部（以下简称展美装饰部，个体户，2015年5月28日注销）签订装修合同，约定由孙卫国经营的展美装饰部对马文亭所有位于中山市三角镇江南红合美家园小区1栋601房进行装修，并对工程总量、质量、价款、竣工日期等进行了约定。孙卫国于2015年1月开始施工，但于2015年5月10日停止施工并失踪。当时仅完成水电初步安装及地砖铺设工作（约占工程量的40%，实际工程量以法院委托评估机构的意见为准），尚有大部分装修工程未施工，而马文亭已支付工程款77400元及设计费2000元。2015年7月21日，马文亭诉至法院，后经承办法官调解，双方于2015年8月24日在法庭签订补充协议，孙卫国承诺于2015年9月30日前完成施工并交付，否则按每日300元支付违约金至工程完工并交付之日止。此外，双方还约定由孙卫国承担马文亭预付的案件受理费及保全费900元。但目前无法与孙卫国取得联系，为此，马文亭于2015年11月9日通过快递向孙卫国寄送催促工程进度通知书，通知其收到通知后10日内按质按量完成施工，否则双方签订的合同自收到通知书10日内解除。经查，孙卫国于2015年11月10日签收上述通知书，但至今未恢复施工。因孙卫国的行为致使涉诉装修无法按期完成，合同目的无法实现，马文亭已依法行使合同解除权。为维护合法权益，马文亭诉至法院，请求判令：一、孙卫国立即支付马文亭截止2015年11月30日的违约金18300元；二、孙卫国赔偿马文亭返工损失16800元（其中衣柜门3000元、开关插座2000元、房间墙身油漆返工5000元、木工及油漆返工5000元、厨房墙身贴瓷砖返工500元、厨房灶台返工1000元、玄关瓷砖返工300元）；三、孙卫国赔偿马文亭延迟入住的损失10000元；四、孙卫国赔偿马文亭（2015）中二法黄民一初字第651号案的案件受理费及保全费900元；五、本案诉讼费由孙卫国承担。原告马文亭对其主张提供了以下证据：1.装修合同一份；2.农村商业银行凭证两份、兴业银行凭证一份、中国建设银行凭证一份；3.补充协议及中山市第二人民法院（2015）中二法黄民一初字第651号、651-2号民事裁定书各一份；4.催促工程进度通知书及EMS快递单各一份；5.录音资料一份；6.相片；7.收据一张。被告孙卫国未应诉、答辩，亦未提交证据。经审理查明：展美装饰部是孙卫国于2014年7月7日成立的个体工商户，后于2015年5月28日注销。2015年12月15日，马文亭提交上列证据诉至本院，并以诉称事由提出本案诉求。证据反映，2014年12月25日，孙卫国收取马文亭设计费2000元。2015年1月18日，孙卫国与马文亭签订《装修合同》，约定由孙卫国经营的展美装饰部对马文亭所有位于中山市三角镇江南红合美家园小区1栋601房进行装修，工程总价（折后价）为86000元（含人工及装修材料，不含洁具、水龙头、灯具、窗帘、活动家私、电器），水电进场前支付总工程款的30%，泥水工进场前支付总工程款的30%，木工进场前支付总工程款的30%，剩下10%的工程款于工程竣工后7日内付清。开工日期为2015年1月18日，工期为100个工作日，本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下水电暗藏部分工程保修五年，其他（含扇灰、木制品等）为一年。马文亭为装修事宜，分别于2015年1月9日、1月17日、3月28日、7月8日向孙卫国转账支付了25800元、15800元、25800元、10000元，合计77400元。马文亭表示，孙卫国于2015年1月进场施工，但自2015年5月10日起停止施工。为此，马文亭于2015年7月21日诉至本院［案号：（2015）中二法黄民一初字第651号］。诉讼过程中，即2015年8月24日，马文亭作为甲方与乙方孙卫国签订补充协议，约定：1.乙方应于2015年9月30日前完成装修合同约定的施工内容，并交付给甲方。2.如乙方未能按照上述约定日期完成施工并交付给甲方的，则乙方按300元每天向甲方支付违约金至工程实际完工并交付甲方之日止。3.甲方于2015年7月21日向法院起诉乙方，案号为（2015）中二法黄民一初字第651号，甲方预交诉讼费925元，财产保全费846元，合计1771元，乙方同意负担900元，该款项在甲方应支付给乙方的工程余款中扣减。同日，马文亭申请撤回对孙卫国的起诉，本院裁定准许。马文亭表示，签订补充协议后，孙卫国安排木工于2015年9月初进场施工，木工现已完工，但木漆有色差，此外三个衣柜门、所有柜拉手及开关插座未安装，墙身油漆、木工及油漆、厨房墙身砖、厨房灶台和玄关瓷砖都要返工。目前除自己找人修正墙身花费2695元外，其余还未动工。为此要求孙卫国赔偿衣柜门3000元及开工插座2000元，房间墙身油漆返工5000元、木工及油漆返工5000元、厨房墙身贴瓷砖返工500元、厨房灶台返工1000元、玄关瓷砖返工300元，赔偿延迟入住损失10000元。2015年11月9日，马文亭向孙卫国邮寄“催促工程进度通知书”，以孙卫国未依约于2015年9月完成装修工程，截止2015年11月9日已逾期40天为由，催促孙卫国在收到通知后10天内按质按量完成装修工程，否则自通知送达之日起第11天解除合同，返还装修款，支付违约金，该邮件于2015年11月10日妥投。本院认为：马文亭主张孙卫国未按装修合同及补充协议约定于2015年9月30日前完成装修工程，后经催促仍未完成的事实，有其提交的装修合同、补充协议、催促工程进度通知书、EMS快递单、录音资料及相片等证据予以证实，孙卫国未提出异议，本院依法予以确认。孙卫国迟延履行装修义务，后经催促仍怠于履行，为此马文亭要求解除合同，符合《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；……”的规定，双方签订的装修合同已解除。孙卫国未依约履行装修合同及补充协议的义务，其行为已构成违约，现马文亭起诉要求孙卫国按每日300元支付2015年10月1日至同年11月30日的违约金18300元，以及支付本院（2015）中二法黄民一初字第651号案中的案件受理费及保全费900元，在符合法律规定，本院依法予以支持。关于返工费及延迟入住的损失问题。涉诉装修工程总价为86000元，马文亭称该款包含设计费2000元，证据不足，本院不予支持。马文亭已支付装修款77400元，余款8600元未付，而马文亭主张的三个衣柜门3000元及所有开关插座2000元，合计5000元，该款在装修余款范围之内，故马文亭要求孙卫国赔偿上述费用，本院不予支持。马文亭对其主张的房间墙身油漆返工费5000元、木工及油漆返工5000元、厨房墙身贴瓷砖返工500元、厨房灶台返工1000元、玄关瓷砖返工300元，以及延迟入住的损失10000元，均无证据予以证实，本院不予支持。孙卫国经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为放弃抗辩权利，本院依法缺席审判。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告孙卫国于本判决发生法律效力之日起三日内向原告马文亭支付违约金18300元、本院（2015）中二法黄民一初字第651号案的案件受理费及保全费900元；二、驳回马文亭的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费950元，减半收取475元，由原告马文亭负担277元，被告孙卫国负担198元（该款原告已付，被告负担部分应在本判决发生法律效力之日起7日内向本院交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审判员  金锋华二〇一六年三月十日书记员  王楚红××芳第7页共7页