山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）济民五初字第43号原告山东赛德丽漆业集团有限公司，住所地济宁市。法定代表人胡保文，该公司董事长。委托代理人肖成生，男，1972年6月6日出生，汉族，山东某集团有限公司济南分公司经理，住济南市。委托代理人陈效峰，山东九一律师事务所律师。被告济南佳福置业有限公司，住所地济南市。法定代表人黄道俊，该公司总经理。被告济南市长清区文昌街道小柿子园社区居民委员会，住所地济南市。法定代表人杨传法，该居委会主任。原告山东赛德丽漆业集团有限公司（以下简称山东赛德丽公司）与被告济南佳福置业有限公司（以下简称济南佳福公司）、被告济南市济南市长清区文昌街道小柿子园社区居民委员会（以下简称济南市长清区小柿子园居委会）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，于2014年10月20日公开开庭进行了审理，原告的委托代理人肖成生、陈效峰到庭参加诉讼。被告济南佳福公司、济南市长清区小柿子园居委会经传票传唤拒不到庭。本案现已审理终结。原告山东赛德丽公司诉称，2011年6月23日，原被告三方签订外墙系统工程施工合同，约定由原告承建济南佳福公司开发的小柿子园社区安置房1、2、3号楼外墙系统工程。合同约定，工程承包范围：设计图纸外墙所包含内容，包括外墙保温系统、面砖粘贴、涂料粉刷、地下室保温系统。承包方式：外墙保温系统、面砖粘贴（面砖、面砖粘结剂和瓷砖勾缝剂由甲方供应），地下室保温系统包工包料：外墙涂料包工包料，含电动吊蓝等机具费。付款方式：完成工程总量的50%，付至合同暂定价的40%；工程施工完工，付至合同暂定价的70%；竣工验收通过，结算完成后一个月，付至结算早造价的95%。留总结算造价的5%作为工程质保金，竣工验收合格保修期满1个月内无息返还，自竣工验收合格之日起保修一年。工程承包价款及计算方式详见合同约定，最终结算工程造价以实际施工展开面积计算为准。施工总包配合费2%，税金按3.44%计提，检测费按实际发生额凭发票计算；以上费用均由甲方负担。第二被告负责监督第一被告及时向原告拨付工程款，并与第一被告负有同样的权利和义务。之后，三方又签订了《补充协议》，对外墙做法进行了变更，确定所有外墙外饰面综合单价每平方米增加人工费14元。原告于2011年11月施工完毕，被告经验收并于2012年1月入住，原告在2012年5月向被告提交了结算报告，工程款共计8921710.17元，被告仅支付工程款160万元，尚欠7321710元，综上，为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求法院依法判决：一、二被告支付工程款7321710元；二、二被告偿付自2012年6月20日起至2014年6月18日止延期付款期间的同期银行贷款利息856640元（年利率5.85%）；三、被告偿付自2014年6月18日起计至判决生效之日止延期付款期间的同期银行贷款利息（年利率5.85%）。四、诉讼费、保全费由被告承担。原告山东赛德丽公司为证明其主张，向本院提交以下证据：证据一、龙泉新都外墙系统工程分项施工合同一份，该合同是原、被告三方共同签订的，证实原告承包被告所发包的外墙保温系统、面砖粘贴、涂料粉刷、地下室保温系统。在合同中约定了工程承包价及计算方法及付款方式等。证据二、补充协议一份，该补充协议系原、被告三方签订的，是对原合同中外墙做法进行了变更，对所有的外墙、外饰面综合单价每平方增加人工费14元。证据三、原、被告和监理方工程签证单四张。增加的工程共计54000元。证据四、检测费单据三张，计款107700元。根据合同约定该费用由被告承担。证据五、齐鲁晚报和大众网报道消息，长清区小柿子园531户居民正式回迁，时间为2012年1月18日。证明涉案工程已于2012年1月18日全部入住。证据六、工程结算报告一份。证明工程总造价8921710.17元。总工程款包括根据合同施工的价款8760010.17元和检测费107700元及增加的工程款54000元。被告济南佳福公司未到庭陈述答辩意见。被告济南市长清区小柿子园居委会未到庭陈述答辩意见。经审理本院认定，2011年6月23日，原告山东赛德丽公司（乙方）与被告济南佳福公司（甲方）、济南市长清区小柿子园居委会（业主）签订《龙泉新都外墙系统工程分项施工合同》，由原告承建济南佳福公司开发的济南市长清区小柿子园社区安置房1、2、3号楼外墙系统工程。工程承包范围：设计图纸外墙所包含内容，包括外墙保温系统、面砖粘贴、涂料粉刷、地下室保温系统。承包方式：外墙保温系统、面砖粘贴（面砖、面砖粘结剂和瓷砖勾缝剂由甲方供应），地下室保温系统包工包料：外墙涂料包工包料，含电动吊篮等机具费。外墙保温系统、面砖粘贴、外墙涂料共185元／平方米包干（其中包括挤塑板调增20元／㎡，不含甲方供应材料面砖、面砖粘结剂、瓷砖勾缝剂材料费），工程量暂按20900平米。地下室保温系统105元／平方米包干，工程量暂按6000㎡计算。工程总价暂按4496500元。防火隔离带按96.6元／米包死价计算，不再计取任何费用。最终结算工程造价以实际施工展开面积计算为准。施工总包配合费2%，税金按3.44%计提，检测费按实际发生额凭发票计算（乙方应事先通知甲方）；以上费用均由甲方负担。付款方式：完成工程总量的50%，付至合同暂定价的40%；工程施工完工，付至合同暂定价的70%；竣工验收通过，结算完成后一个月，付至结算总造价的95%。留总结算造价的5%作为工程质保金，竣工验收合格保修期满1个月内无息返还。业主负责监督甲方及时拨付工程款，并与甲方负有同样的权利和义务。同日，原告山东赛德丽公司（乙方）与被告济南佳福公司（甲方）、济南市长清区小柿子园居委会（业主）签订补充协议一份，约定对龙泉新都回迁楼1、2、3号楼外墙做法进行变更，并确定所有外墙外饰面综合单价每平方米增加人工费14元。2011年4月6日，山东赛德丽公司向山东省建筑科学研究院缴纳检测费47700元；2011年4月12日，山东赛德丽公司向济南市长清区建筑工程质量监测站缴纳质量监督检验费30000元；2011年6月24日，山东赛德丽公司向济南市长清区建筑工程质量监测站缴纳质量监督检验费30000元。2012年1月18日，大众网报道长清区小柿子园居民正式回迁。庭审中，山东赛德丽公司主张涉案工程于2011年3月26日开工，2011年11月份完工并交付，但未能提交涉案工程验收报告。本院认为：2011年6月23日，原告山东赛德丽公司与被告济南佳福公司、济南市长清区小柿子园居委会签订《龙泉新都外墙系统工程分项施工合同》及补充协议，系三方当事人的真实意思表示，不违反法律法规的禁止性规定，应为合法有效。山东赛德丽公司依约完工，被告济南佳福公司应当根据合同及补充协议支付工程款。关于济南市长清区小柿子园居委会的责任问题，根据三方签订的《龙泉新都外墙系统工程分项施工合同》第11条第10项的约定，济南市长清区小柿子园居委会负责监督济南佳福公司及时拨付工程款，并与济南佳福公司负有同样的权利和义务。故济南市长清区小柿子园居委会与济南佳福公司均应作为工程款的给付方，原告主张二被告共同支付工程款符合合同的约定，本院予以支持。关于工程款数额问题，山东赛德丽公司提供的长清龙泉新都1-3号楼外墙保温及瓷砖涂料工程结算单载明，涉案工程总造价为8760010.17元，检测费107700元，瓷砖修补费54000元。济南佳福公司及济南市长清区小柿子园居委会经本院合法传唤，无正当理由拒绝到庭参加庭审，系对诉讼权利的放弃，故本院对山东赛德丽公司主张的涉案工程总造价为8760010.17元予以采信。根据三方签订的施工合同中第3条第6项的约定，检测费按实际发生额凭发票计算，由济南佳福公司负担。山东赛德丽公司提供3张检测费发票共计107700元，应由济南佳福公司负担。关于山东赛德丽公司主张的瓷砖修补费用，根据庭审中山东赛德丽公司提供的工程签证单4份，载明涉案工程共发生瓷砖修复费用41670元，该工程签证单中有监理单位盖章认可，并有济南佳福公司人员签字，故本院予以采信。综上，济南佳福公司及济南市长清区小柿子园居委会共应支付给山东赛德丽公司8909380.17元（8760010.17元＋107700元＋41670元）。山东赛德丽公司自认收到工程款160万元，故二被告尚欠山东赛德丽公司工程款7309380.17元（8909380.17元-1600000元）。关于山东赛德丽公司主张的利息问题。三方签订的合同中对于付款方式约定：竣工验收通过，结算完成后一个月，付至结算总造价的95%。留总结算造价的5%作为工程质保金，竣工验收合格保修期满1个月内无息返还。山东赛德丽公司主张在2012年5月向济南佳福公司报送过结算单，故应自2012年6月起计算逾期付款利息。但山东赛德丽公司未能提供于2012年5月向济南佳福公司报送过结算单的书面证据，故本院对山东赛德丽公司的该主张不予采信。本案中三方当事人诉讼前并未对涉案工程进行审计结算，在2014年10月20日庭审中，山东赛德丽公司当庭提供自行制作的结算报告，济南佳福公司、济南市长清区小柿子园居委会未到庭质证，应视为对该结算报告的认可，故根据合同约定，工程总造价的95%扣除已付款部分即（8909380.17元＊95%-1600000=6863911.16元）应从2014年11月21日开始计息。山东赛德丽公司主张涉案工程于2011年11月份完工并交付，但未能提供充分证据予以证实。根据山东赛德丽公司提交的大众网的新闻报道，在2012年1月18日，济南市长清区小柿子园社区回迁户领取回迁房屋钥匙，故本院认定2012年1月18日为涉案工程的交付时间。根据合同约定，结算造价的5%即（8909380.17元＊5%=445469.01元。）作为工程质保金，竣工验收合格保修期满1个月内无息返还，故工程质保金的利息应从2014年2月19日起算。综上，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条、第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条之规定，判决如下：一、被告济南佳福置业有限公司、济南市长清区文昌街道小柿子园社区居民委员会自本判决生效之日起10内支付原告山东赛德丽漆业集团有限公司工程款7309380.17元及利息（其中工程质保金部分以445469.01元为基数，自2014年2月19日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息计算至本判决生效之日止。以6863911.16元为基数，自2014年11月21日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息计算至本判决生效之日止）；二、驳回原告山东赛德丽漆业集团有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费69049元，由被告济南佳福置业有限公司、济南市长清区文昌街道小柿子园社区居民委员会负担65000元，由原告山东赛德丽漆业集团有限公司负担4049元。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。审 判 长  王胜瑞审 判 员  高同先代理审判员  李 静二〇一四年十月三十一日书 记 员  杨婷婷