福建省漳州市芗城区人民法院民 事 判 决 书（2014）芗民初字第3547号原告杨小玲，女，1968年8月12日出生，汉族，住漳州市龙文区。委托代理人杨清江、邓莹莹，福建元光律师事务所律师。被告漳州草堂村生物科技有限公司，住所地福建省漳州市芗城区金峰工业开发区金峰路72号，组织机构代码56925290-7。法定代表人郭振荣，总经理。委托代理人罗燕红，福建九鼎律师事务所律师。原告杨小玲与被告漳州草堂村生物科技有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告及委托代理人、被告的委托代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，2012年4月19日，原、被告签订了《工程承包合同》1份，约定：被告位于芝山镇关山果林场水库路边的简易钢结构工程由原告承包施工工程单价为屋价投影面积每平方82元，围边每平方50元，水槽含下水管每米38元，（以上皆不含税票）；最终合同价以下工程竣工实际结算、审核价为准，工程款支付和结算为：1、原告全部角铁材料进施工现场，被告拨款5万元；2、原告全部彩钢板材料进施工现场，被告拨款5万元，余下按竣工验收后实际金额于7个工作日支付；3、预留总工程款的3%作为保修期押金，待保修期满后无质量问题再支付；4、保修期为竣工日起计1年等。2012年6月5日，原告工程材料进场开始施工。2012年9月11日，原、被告双方签订《补充协议》，约定了：1、厂房补开窗口，由乙方在原彩板墙面开窗口，将所开的窗口收边后由甲方自行装上玻璃窗；2、开窗口的数量结算，经协商后确定每个窗口单价100元”。2012年10月13日工程竣工，原告请求被告验收，但被告拒不验收，被告于2012年12月中旬强行使用至今。原告承包施工的工程数量为：屋面投影面积为1944㎡，墙体面积为1044㎡，窗户19个，对照《工程承包合同》、《补充协议》的约定，工程款为213508元，被告已经支付了10万元给原告，尚欠工程款113508元，原告多次追讨，被告以各种借口拒付。请求判令被告立即偿还拖欠原告的工程款113508元，并从起诉之日起至还款之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息。被告辩称，1、关于本案的事实：2012年4月19日，原被告签订了《工程承包合同》1份，合同签订后，2012年6月5日，原告部分工程材料进场开始施工。2013年10月份工程完工。被告在验收过程中，发现原告未按合同约定的使用材料，且部分墙面漏水，答辩人多次与原告协商，要求原告更换材料，进行保修，但原告拒不履行该合同义务。在协商未果的情况下，被告为减少损失，不得以于2013年底对该工程投入使用。被告也曾多次与原告协商解决此事，但原告均不予理睬，才导致工程款迟迟未予结算。2、原、被告双方签订的《工程承包合同》属无效合同，且根据合同法相关规定，被告预付工程款已足以支付原告因本工程支付的成本，因原告的过错原因，给被告造成的损失，远远超过原告主张的，原告主张被告支付工程款没有事实和法律依据。3、退一步讲，即使合同有效，原告的主张也没有法律依据。根据合同的约定，本案涉诉工程的最重合同价以工程竣工实际决算/审核为准。原告在保修期内怠于履行保修义务，导致被告须另请施工队进地翻修，根据合同约定，该费用由乙方承担，该款项应在工程款中予以扣除。通过庭审举证、质证及本院的认证，查明如下事实：2012年4月19日，原告与被告的签约代表刘海木签订了《工程承包合同》1份，约定：原告承建被告位于芝山镇关山果林场水库路边的简易钢结构施工工程；工程单价为屋价投影面积每平方82元，围边每平方50元，水槽含下水管每米38元，（以上皆不含税票）；最终合同价以下工程竣工实际结算、审核价为准，原告全部角铁材料进施工现场，被告拨款5万元，原告全部彩钢板材料进施工现场，被告拨款5万元，余下按竣工验收后实际金额于7个工作日内支付，预留总工程款的3%作为保修期押金，待保修期满后无质量问题再支付，保修期为竣工日起计1年等。2012年6月5日，原告工程材料进场，刘海木验收后原告开始施工。2012年9月11日，原、被告双方签订《补充协议》，约定：一、厂房补开窗口，由乙方在原彩板墙面开窗口，将所开的窗口收边后由甲方自行装上玻璃窗。二、每个窗口单价100元等。2012年10月13日工程竣工。2012年10月16日原告出具《工程结算书》工程款总额为213508元，被告拒绝签收。2012年12月中旬被告开始使用原告所建工程。被告已支付原告10万元工程进度款。2014年4月11日原告向本院起诉本案。经本院委托鉴定，2014年9月1日福建晏圣工程项目管理有限公司司法鉴定中心作出鉴定意见：工程价款为212243.2元（不含税票费用）。本院认为，原告承建被告的简易钢结构施工工程，工程完工后被告即投入使用，被告擅自使用后，被告应按合同约定支付原告工程价款，被告以使用部分质量不符合约定为由拒付尚欠工程款，证据不足，理由不成立，不予采纳；故原告请求被告支付尚欠工程款工程款113508元并支付自起诉之人起至实际还款之日止按央行贷款利率计算利息，证据充分，理由正当，应予支持；据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第一百零八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十四条第（三）项、第十六条、第十七条、第十八条第（一）项《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条(?javascript:SLC(38083,27)?)第（二）项的规定，判决如下：被告漳州草堂村生物科技有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告杨小玲工程款113508元并从2014年4月11日起至还款之日按中国人民银行规定的同类同期贷款利率计算利息。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，按中国人民银行规定的同期贷款基准利率加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费2570元，减半收取1285元，由被告漳州草堂村生物科技有限公司负担。鉴定费4000元，由被告漳州草堂村生物科技有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省漳州市中级人民法院。审判员  叶勇前二〇一四年十月十五日书记员  洪燕鸿附法律条文：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十六条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。执行申请提示：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。