宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民法院民 事 判 决 书（2014）石惠民初字第1579号原告陈某，男，汉族，1987年8月23日出生，农民工，住宁夏平罗县。委托代理人黄建军，宁夏剑平律师事务所律师。特别授权代理。被告宁夏大壮装饰工程有限公司，住所地：宁夏平罗县星海花园东18号。组织机构代码：79990633-9。法定代表人米如文，宁夏大壮装饰工程有限公司总经理。委托代理人米某某，宁夏大壮装饰工程有限公司副总经理。特别授权代理。被告宁夏银钻实业有限公司，住所地：宁夏石嘴山市大武口区贺兰山北路33号。组织机构代码：55417405-3。法定代表人刘永生，宁夏银钻实业有限公司总经理。委托代理人刘某某，宁夏银钻实业有限公司副总经理。特别授权代理。委托代理人刘涛，宁夏致和律师事务所律师。特别授权代理。被告赖某某，男，汉族，1966年4月24日出生，个体工商户，住四川省南部县。被告何某某，男，汉族，1966年5月2日出生，个体工商户，住四川省南部县。原告陈某与被告宁夏大壮装饰工程有限公司（以下简称宁夏大壮装饰公司）、宁夏银钻实业有限公司、赖某某、何某某劳务合同纠纷一案，本院于2014年8月6日立案受理后，于同年8月28日依法公开开庭审理了本案。原告陈某的委托代理人黄建军，被告宁夏大壮装饰公司委托代理人米某某，被告宁夏银钻实业有限公司委托代理人刘某某、刘涛，被告赖某某、何某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告陈某诉称，2013年6月28日，被告宁夏银钻实业有限公司与被告宁夏大壮装饰公司签订了《歌华宾馆、歌华休闲会所（KTV）装修施工合同》，约定由被告宁夏大壮装饰公司完成位于宁夏石嘴山市惠农区北大街262号歌华宾馆、歌华休闲会所（KTV）部分装修装饰工程。被告宁夏大壮装饰公司将该项工程交由被告赖某某、何某某负责，被告赖某某、何某某雇佣原告对上述工程进行外墙干挂和室内装修，在施工过程中，被告宁夏银钻实业有限公司与被告宁夏大壮装饰公司产生纠纷，工程未完工，被告通知撤场，原告与被告赖某某进行结算，被告赖某某给原告出具了工资欠条，但一直未给付，为此原告现诉至本院要求：一、请求判决被告立即支付拖欠原告的工资40000元；二、本案诉讼费由被告承担。原告陈某为支持自己的诉讼请求，提交了以下证据，四被告当庭进行了质证：一、《歌华宾馆、歌华休闲会所KTV装修施工合同》一份、《关于歌华宾馆、KTV装修施工合同补充协议》一份，证实被告宁夏银钻实业有限公司2013年6月28日与被告宁夏大壮装饰公司签订了施工合同，此后又于2013年11月28日签订了补充协议，将位于惠农区北大街262号歌华宾馆、休闲会所KTV装修工程发包给被告宁夏大壮装饰公司的事实；同时证实被告赖某某、何某某在该工程中系履行职务行为，应该由被告宁夏大壮装饰公司承担支付原告工资的责任。被告宁夏大壮装饰公司对该组证据没有异议，当时合同是被告赖某某、何某某拿着该公司的公章与宁夏银钻实业有限公司签订，宁夏大壮装饰公司与被告赖某某、何某某之间有挂靠合同。被告宁夏银钻实业有限公司对该组证据没有异议，但对证明问题有异议：1、这组证据不应该来自原告，应来自合同签订的当事人，原告明知赖某某、何某某与宁夏大壮装饰公司存在挂靠关系却不要求赖某某、何某某承担责任，被告宁夏银钻实业有限公司有理由相信原告与被告赖某某、何某某存在非善意串通行为，所以请求法庭要求原告提供劳务明细以审查其真实性；2、两份协议书均约定的工程竣工日期，第一份约定的工程竣工日期截止时间为2013年11月28日，第二份补充协议约定的竣工日期为2014年1月20日，足以证实二实际施工人存在严重延误工期的违约行为。被告赖某某对证据没有异议，但其认为违约是因为工程款不到位所致。被告何某某对证据没有异议，但其认为补充协议是当时宁夏银钻实业有限公司项目部的经理刘某某让其签的字，所以其才在该协议上进行签字，其不应承担责任。二、撤场通知一份，证实2014年3月8日被告宁夏银钻实业有限公司给被告宁夏大壮装饰公司出具了撤场通知单及相关撤场内容，同时证实该撤场协议由被告何某某、赖某某的签字，被告何某某、赖某某是该工程的实际施工人。被告宁夏大壮装饰公司对该证据没有异议，但是认为该证据无法证实原告的证明问题，因为这是被告宁夏银钻实业有限公司项目部单方出具的，由被告赖某某、何某某签收，和宁夏大壮装饰公司无关。被告宁夏银钻实业有限公司对证据没有异议，对证明问题也没有异议，其认为该证据恰好证实截止至2014年3月8日二实际施工人仍未完工。被告赖某某对该证据没有异议，撤场时被告宁夏银钻实业有限公司确认了工程量，让被告赖某某进行核算，被告赖某某核算后工程款是3800000元，被告宁夏银钻实业有限公司核算的工程款为2300000元，除去已支付1200000元，尚差1100000元工程款未付，被告赖某某至今都不认可被告宁夏银钻实业有限公司核算的工程款。被告何某某认可撤场通知单的字是其签的，对证据没有异议。三、惠农区劳动争议仲裁委员会不予受理案件通知书一份，证实原告于2014年7月7日向惠农区劳动争议仲裁委员会申请仲裁，但未受理。四被告对该证据均没有异议。四、欠条一张，证实被告赖某某于2014年3月27日给原告陈某等人出具的工资欠条，欠原告陈某40000元。被告宁夏大壮装饰公司对欠条没有异议，但是认为需要具体的工作明细予以佐证，同时该欠条正好证实工资由赖某某支付，与宁夏大壮装饰公司无关。其余三被告亦对该欠条没有异议，被告何某某认为自己是被聘用的工地管理人，不承担给付责任。被告宁夏大壮装饰公司辩称，原告将宁夏大壮装饰公司诉至法院，要求该公司支付工资无法律依据。第一、原告陈某是本案工程实际承包人赖某某、何某某雇佣为宁夏银钻实业有限公司的歌华宾馆、歌华休闲会所（KTV）进行装修，由于宁夏银钻实业有限公司拖欠工程承包人赖某某、何某某的工程款，导致此二人不能按时给原告发放工资，与宁夏大壮装饰公司无关；第二、工程的承包人赖某某、何某某为了承包宁夏银钻实业有限公司的上述工程，于2013年7月1日与宁夏大壮装饰公司签订了《资质挂“拷”合同》，该合同明确约定了双方的权利和义务；第三、被告赖某某、何某某为原告写下欠条，并在2013年11月28日与宁夏银钻实业有限公司签订了《关于歌华宾馆、KTV装修施工合同补充协议》，该协议重新明确了双方的权利义务，同时该协议只加盖了被告宁夏大壮装饰公司的公章，没有法定代表人米如文的签字，因此该协议亦于宁夏大壮装饰公司无关。被告宁夏大壮装饰公司为证实其辩称，提交了《资质挂“拷”合同》一份，证实2013年7月1日，宁夏大壮装饰公司法人代表米如文和何某某签订了挂靠合同，双方约定由宁夏大壮装饰公司将其丙级资质挂靠给何某某，由何某某承揽石嘴山区老中医院改修工程（即涉案工程），宁夏大壮装饰公司收取管理费45000元（已付15000元），工程质量出现问题宁夏大壮装饰公司不负责任，由何某某负责，若发生意外事故，宁夏大壮装饰公司按万分之三承担责任。宁夏大壮装饰公司提供资质并附营业执照等方面证件并提供公司账号、公司委托书。原告陈某对该证据、证明目的均没有异议，其认为该合同同时证实何某某系该工程的合作人之一，宁夏大壮装饰公司对何某某所承揽的工程应与何某某承担连带责任。被告宁夏银钻实业有限公司、赖某某对该证据没有异议。被告何某某对该证据亦没有异议，但其声称赖某某和宁夏大壮装饰公司的法定代表人米如文不相识，何某某把宁夏大壮装饰公司推荐给被告赖某某，因米如文不认识赖某某，担心日后管理费无法正常缴纳，所以要求被告何某某签字。赖某某对何某某所述的事实表示认可。被告宁夏银钻实业有限公司辩称：1、被告宁夏银钻实业有限公司按合同约定均如约支付了工程进度款，但因被告宁夏大壮装饰公司、赖某某、何某某存在重大延误工期行为，致使无法实现合同目的、无法正常交工，三被告没有完成合同全部内容；2、涉案工程中止后，被告宁夏银钻实业有限公司多次主动找三被告进行结算，但三被告不予配合，所以三被告已完工程量部分至今没有结算；3、原告诉请工资状况被告宁夏银钻实业有限公司并不知情，所以其主张的合法性、真实性请法庭确认；4、鉴于本案的发生，被告宁夏银钻实业有限公司愿意与上述三被告进行工程结算，并在欠付工程款的范围内承担支付原告工资的义务。被告宁夏银钻实业有限公司为证实其辩称，提供了授权委托书（复印件）一份、付款收据（复印件）17页。证实被告宁夏银钻实业有限公司向赖某某支付工程进度款共计1253532元，授权委托书证实大壮公司授权赖某某负责具体工程事宜并领取工程款。原告陈某表示对这一事实不清楚，证据没有异议。被告宁夏大壮实业有限公司认为上述证据只有复印件无法核实真伪。被告赖某某、何某某对该组证据没有异议。被告赖某某辩称，原告的欠条确实是被告本人出具的，其与何某某是合伙关系。被告赖某某未提供证据。被告何某某辩称，其在涉案的工地上是施工管理人，其应该是原告，工人是其找来的，但其与赖某某不是合伙关系，赖某某每月给其发放工资。被告何某某未提供证据。针对原告陈某、被告宁夏大壮装饰公司、宁夏银钻实业有限公司提供的上述证据，经本院组织原、被告当庭质证后，现认证如下：一、对于原告提供的《歌华宾馆、歌华休闲会所KTV装修施工合同》一份、《关于歌华宾馆、KTV装修施工合同补充协议》一份、撤场通知一份、惠农区劳动争议仲裁委员会不予受理案件通知书一份、欠条一张，鉴于四被告对上述证据的真实性、合法性、关联性均没有异议，本院予以采信。二、对于被告宁夏大壮装饰公司提交的《资质挂“拷”合同》一份，鉴于原告陈某和其他三被告对该证据的真实性、合法性、客观性均没有异议，本院予以采信。三、对于被告宁夏银钻实业有限公司提交的授权委托书（复印件）一份、付款收据（复印件）17页，上述证据虽系复印件，赖某某作为授权委托书中的被委托人及付款收据的收款人对上述证据均没有异议，故本院对该组证据予以采信。综上，本案的争议焦点为：1、何某某是否是本案工程的实际施工人及其是否应承担支付工人工资的责任；2、被告何某某、赖某某与被告宁夏大壮装饰公司是否存在挂靠关系，如果挂靠行为成立，依据相关法律规定应作为共同诉讼人承担支付责任；3、被告宁夏银钻实业有限公司是否欠付宁夏大壮装饰公司的工程款，如果欠付则应在欠付工程款的范围内承担付款责任。经审理查明：2013年6月28日，被告宁夏大壮装饰公司、赖某某与被告宁夏银钻实业有限公司签订了《歌华宾馆、歌华休闲会所（KTV）装修施工合同》，约定由被告宁夏大壮装饰公司承接被告宁夏银钻实业有限公司的歌华宾馆、KTV室内装饰工程、安装工程、室外装饰工程、给排水等工程，工期自2013年6月28日至2013年11月28日止，工程总造价为6500000元。2013年7月1日，被告宁夏大壮装饰公司与被告何某某签订了《资质挂“拷”合同》，双方约定由宁夏大壮装饰公司将其丙级资质挂靠给何某某，由何某某承揽石嘴山区老中医院改修工程（即涉案工程），宁夏大壮装饰公司收取管理费45000元（已付15000元），工程质量出现问题宁夏大壮装饰公司不负责任，由何某某负责，若发生意外事故，宁夏大壮装饰公司按万分之三承担责任。宁夏大壮装饰公司提供资质并附营业执照等方面证件并提供公司账号、公司委托书。该工程实际由被告赖某某负责施工，赖某某雇佣何某某负责管理工地及招募工人，施工期间被告赖某某共从被告宁夏银钻实业有限公司领取工程款1253532元。2013年11月28日，被告宁夏银钻实业有限公司与被告宁夏大壮装饰公司、赖某某、何某某签订了《关于歌华宾馆、KTV装修施工合同的补充协议》，工程地点不变，工程内容按设计公司设计装修施工图及效果图要求施工（图纸设计范围内的所有室内外装修、装饰、饰品及防水、安装、水电暖、门窗、卫生打扫等所有工程），附加工程锅炉房改造、两部消防钢楼梯制作安装，前楼、后楼电梯井道、屋面防水及前楼3至5层外窗安装，前楼外墙石材干挂等，开工日期为2013年11月28日，竣工日期为2014年1月20日。被告何某某雇佣原告对上述工程进行外墙干挂和室内装修。2014年3月8日，被告宁夏银钻实业有限公司向被告宁夏大壮装饰公司下达撤场通知，该撤场通知由被告赖某某、何某某签收，本案涉案工程至今尚未竣工。2014年3月27日，被告赖某某向原告出具了工资欠条一张，共欠原告工资款40000元。2014年7月7日，原告陈某向石嘴山市惠农区劳动争议仲裁委员会申请仲裁，因此案不属于劳动仲裁范围，石嘴山市惠农区劳动争议仲裁委员会向原告等人下发了不予受理案件通知书。另查明，2013年6月23日，被告宁夏大壮装饰公司就已给被告赖某某出具了授权委托书，委托由赖某某作为宁夏大壮装饰公司的代理人，负责歌华宾馆、歌华休闲会所KTV工程的施工及领取工程款事宜。本院认为：原告陈某系受雇于被告赖某某从事装修，被告赖某某向原告出具了工资欠条，现原告依工资欠条要求被告向其支付工资，符合法律规定，本院予以支持。原告等工人虽系被告何某某招募，何某某亦与被告宁夏大壮装饰公司签订了挂靠合同，但因被告宁夏银钻实业有限公司发放的工程款均由被告赖某某领取，工人的工资欠条亦由被告赖某某出具，同时被告赖某某于庭审时认可被告何某某系其雇佣负责管理工地的人员，故本案实际的工程施工负责人应为被告赖某某，被告何某某辩称其系赖某某雇佣人员不应承担责任的意见本院予以采纳。被告何某某为被告赖某某与宁夏大壮装饰公司签订了挂靠合同，被告宁夏大壮装饰公司亦收取了被告赖某某的管理费15000元，并向被告赖某某提供了公司公章、出具了委托手续，但根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款规定：“禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。”故被告宁夏大壮装饰公司与被告何某某签订的挂靠合同违反法律的禁止性规定，属无效合同，该行为应属转包行为。参照劳动部、社会保障部、建设部联合出台的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》第十二条之规定：“工程总承包企业不得将工程违反规定发包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人，否则应承担清偿拖欠工资连带责任。”故被告宁夏大壮装饰公司应与被告赖某某向原告承担连带清偿责任，对于被告宁夏大壮装饰公司不承担责任的意见，本院不予采纳。被告宁夏银钻实业有限公司作为本案工程的发包人，虽已支付了被告赖某某工程款1253532元，但涉案工程仍未结算付清，其应在欠付的工程款范围内承担向原告支付工资报酬的责任。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条，《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款，《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条之规定，判决如下：一、被告赖某某于本判决生效后五日内支付原告陈某工资40000元。被告宁夏大壮装饰工程有限公司对被告赖某某的欠款承担连带清偿责任；二、被告宁夏银钻实业有限公司应在欠付工程款的范围承担清偿责任；三、驳回原告陈某要求被告何某某承担支付工资责任的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费400元（已减半收取、缓交），由被告赖某某、宁夏大壮装饰工程有限公司、宁夏银钻实业有限公司共同负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状（并在接到上诉缴费通知书之日起，七日内预交上诉费，逾期不交按自动放弃上诉处理），并按对方当事人的人数提出副本，上诉于石嘴山市中级人民法院。如本判决生效后被告拒不履行，原告可在履行期间届满之日起二年内向本院申请执行。审判员  王国民二〇一四年十月九日书记员  高晓芳