贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）黔0526民初132号 原告杨强，男，1985年9月10日生，土家族，初中文化，农民，住贵州省沿河县。 原告杨佐国，男，1973年1月1日生，土家族，小学文化，农民，住址同上。 二原告的委托代理人马军，贵州乾锦律师事务所律师。代理权限：特别授权。 被告刘晓军，男，1994年8月16日生，汉族，初中文化，农民，住贵州省正安县。 被告贵州省仁怀市鸿基劳务有限公司。 地址：贵州省仁怀市盐津街道办事处城南社区2-8-10号安置地块。 法定代表人刘学均，经理。 统一社会信用代码：91520382MA6DN5LU84。 委托代理人冉龙军，男，1968年11月20日生，土家族，高中文化，住贵阳市白云区。代理权限：特别授权。 被告贵州朗驰俊玉置业有限公司。 地址：威宁县经济开发区五里岗工业园区。 法定代表人：任富玉，总经理。 统一社会信用代码：91520000057056232R。 被告威宁县伊卓置业发展有限责任公司。 地址：威宁县威双大道高原明珠对面。 法定代表人任富玉。 统一社会信用代码：915205265650176275。 二被告的委托代理人徐仁凯、马迁祝，贵州浩锐律师事务所律师。代理权限：特别授权。 原告杨强、杨佐国诉被告刘晓军、贵州省仁怀市鸿基劳务有限公司（以下简称（鸿基劳务公司）、贵州朗驰俊玉置业有限公司（以下简称朗驰俊玉公司）、威宁县伊卓置业发展有限责任公司（以下简称伊卓置业公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2017年7月11日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。并于2017年10月23日以（2017）黔0526民初3073号判决作出：一由被告贵州仁怀市鸿基劳务有限公司于本判决生效后十日内支付原告杨强、杨佐国工程款804965元；二、驳回原告杨强、杨佐国的其他诉讼请求。案件受理费11850元由被告贵州省仁怀鸿基劳务有限公司负担。宣判后，贵州省仁怀市鸿基劳务有限公司不服并提起上诉，毕节市中级人民法院经审理认为原审认定基本事实不清并于2018年11月6日以（2018）黔05民终3177号裁定书裁定：一、撤销贵州省威宁县人民法院（2017）黔0526民初3073号民事判决；二、本案发回威宁县人民法院重审。本院受理后，依法另行组成合议庭公开开庭进行审理，原告杨强、杨佐国的委托代理人马军、被告刘晓军、被告贵州省仁怀市鸿基劳务有限公司的委托代理人冉龙军、被告贵州朗驰俊玉置业有限公司、威宁伊卓置业发展有限责任公司的委托代理人徐仁凯、马迁祝到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告杨强、杨佐国诉称：2016年11月11日，被告鸿基劳务公司伊卓尼斯草海国家度假酒店项目负责人被告刘晓军与二原告签订《劳务承包合同》，约定将其位于威宁县伊卓尼斯草海国家度假酒店工程的劳务分包给原告施工，总面积为10万平方米，工期2年。具体施工范围为：A主材：木板、方木、内撑、丝杆、顶撑、钢骨架、脚手架板、安全网等。B辅材：木工棚搭建所需材料及人工费。合同签订后，原告于2016年11月20日组织施工班组、租赁和购买建筑设备进场施工。2017年3月15日，被告突然要求停工，停工后迟迟不能复工，造成工人误工，原告只好清退施工班组人员并赔偿其误工费，其中支付木工班组32700元，外架班组7000元。后经原告多次催促，2017年6月24日，经被告刘晓军与原告进行结算，双方确认原告施工期间的工程款及误工费、进场费、退场费共计804965元。结算后，被告以该工程的发包人朗驰俊玉公司、伊卓公司未向其支付工程款为由拒绝给付原告工程款。故请求判令：1、由被告鸿基劳务公司、刘晓军连带支付原告工程款804965元；2、被告朗驰俊玉公司、伊卓公司承担上述款项的连带支付责任；3、本案诉讼费、保全费由被告承担。 原告在举证期限内提交的证据有： 1、身份证复印件。用以证明：原告的基本情况和主体资格。 2、《劳务承包合同》。用以证明：原被告具有劳务承包合同关系，被告鸿基劳务公司在发包方处加盖公章，造成二原告误解工程系被告鸿基劳务公司发包。被告方造成停工，构成违约应赔偿原告方的经济损失。 3、工程款结算单及草稿。用以证明：被告应付原告工程款804965元，停工后的租金由被告承担。 4、发放误工费清单。用以证明：原告已向木工和外架班组发放误工费39700元的事实。 5、2017年11月9日民事判决书一份。用以证明：因原告购买木工板，出卖方起诉原告要求原告支付材料款及利息，是因被告方拖欠工程款给原告造成的损失。 被告刘晓军辩称：二原告的工程未做完也未进行结算。双方约定支付第一笔工程款是在原告完成3万平方米工程后。被告从未要求原告停工，是原告自行停工的，不是被告违约。被告只是被告鸿基劳务公司的一个代工人员，被告鸿基劳务公司是真正的受益人，即使承担责任也是鸿基劳务公司。结算单是我与陈华强等三人签字结算的，原告的签名是之后补充签的，结算单上的内容我只认可11、12、13层楼的工程量，其他内容我不认可。请求驳回原告的诉讼请求。 被告在举证期限内提交的证据有： 1、手机录制视频一份。用以证明：被告刘晓军所出的结算清单是被强迫。系签订结算单之前录制的。 2、罚款通知单及现场照片。用以证明：原告所做的工程质量不合格，原告受到罚款自己停工导致双方发生争议。同时印证第一份证据的真实性。 3、结算单。用以证明：该结算单系胁迫写下的。 被告鸿基劳务公司辩称：该涉案工程是我公司从中渝集团承包来的。我公司承包后，将该工程的木工部分发包给陈华强，后陈华强发包给刘晓军，被告刘晓军发包给二原告。对刘晓军的发包行为我公司认可，并在劳务合同上盖章。但刘晓军不是我公司的负责人或员工，其没有权利参与结算，其不是木工班的负责人。因此对被告刘晓军与二原告的结算我公司不予认可，如果二原告实际做了工程，待我公司与业主方结算后在支付给原告。我公司仅将钢筋工发包给被告刘晓军。 被告在举证期内未提交证据。 被告朗驰俊玉公司、伊卓公司共同辩称：其不是本案的适格被告，请求驳回对二被告的起诉。 二被告在举证期限内未提交证据。 经审理查明：2016年11月11日，被告刘晓军与二原告杨强、杨佐国签订一份《劳务承包合同》，合同约定：将被告鸿基劳务公司承建的位于草海国际养生基地的“伊卓尼斯草海国家度假酒店”项目的土建工程劳务分包给原告承建。总面积10万平方米，小高层、多层花园洋房每平方米167元，劳务单价中包含主材：本板、方木、内撑、丝杆、顶撑、钢骨架、脚手架板、安全网等；辅材：木工棚搭建所需材料及人工费。双方还约定了劳务费结算、付款方式及相关权利义务。原告杨强、杨佐国、被告刘晓军在上签名捺印。被告鸿基劳务公司在上加盖“贵州省仁怀市鸿基劳务有限公司伊卓尼斯草海度假酒店项目专用章”予以确认。合同签订后，二原告于2016年11月20日组织施工班组、租赁和购买建筑设备进场施工。2017年3月15日，被告刘晓军通知二原告停工。后因工程一直未复工，二原告与被告刘晓军于2017年6月24日对原告所做工程量、进场、退场费、材料费及误工费等进行了结算，共计804965元。二原告及被告刘晓军在结算单上签名捺印予以确认。后原告多次索要该款未果诉到至本院。 另：在本案审理过程中原告当庭撤回“请求判令解除原、被告于2016年11月11日签订的《劳务承包合同》”和“请求判令被告刘晓军、被告鸿基劳务公司赔偿原告建筑设备所有租金”的主张。 另查明:涉案工程伊卓草海度假酒店系被告朗驰俊玉公司和伊卓置业公司发包给四川中渝建设集团有限公司，四川中渝建设集团有限公司将劳务发包给被告鸿基劳务公司。 本院认为：《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题解释》第一条：“建设工程施工合同具有下列情形之一的应当认定无效：承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的……”第二条：“建设工程合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”因此，本案中，被告刘晓军与二原告签订的《劳务承包合同》应为无效合同。但被告刘晓军将“伊卓尼斯草海国家度假酒店”的土建工程劳务分包给二原告承建，后因该工程一直停工，被告刘晓军与二原告对原告完成的工程及相关费用进行了结算，并签署了结算单，系双方真实意思表示。现二原告持刘晓军与其结算的结算单请求被告刘晓军支付804965元工程款的主张成立，本院予以支持。被告鸿基劳务公司在《劳务承包合同》上加盖了项目专用章，在庭审中也认可该行为是对刘晓军发包行为的确认，其明知刘晓军将该工程违法分包给无相关建筑资质的原告承建，且在庭审中也认可其未支付该工程的工程款，因此，原告主张被告鸿基劳务公司对被告刘晓军欠付的工程款承担连带支付责任，符合法律规定，本院予以支持。原告要求被告朗驰俊玉公司和伊卓公司承担支付责任，但未提供证据证明二被告是否欠付被告鸿基劳务公司工程款和欠付工程款的数额，故对该主张，本院不予支持。被告刘晓军辩称该结算单是受胁迫的，不是其真实意思表示，但并未提供证据证明，因此对其辩称本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国合同法》第二百七十二条第三款，最高人民法院《关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题解释》第一条、第二条，最高人民法院《关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题解释二》第二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、由被告刘晓军于判决生效后三十日内支付原告杨强、杨佐国工程款804965元，被告贵州省仁怀市鸿基劳务有限公司承担连带给付责任； 二、驳回原告杨强、杨佐国的其他诉讼请求。 案件受理费11850元由被告刘晓军、被告贵州省仁怀市鸿基劳务有限公司负担。 如不服本判决，应自判决书送达之日起，十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于贵州省毕节市中级人民法院。 审 判 长  蒋 靖 人民陪审员  聂国光 人民陪审员  朱锡玉 二〇一九年六月二十一日 书 记 员  彭瑞珲