内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院 民 事 判 决 书 （2019）内2921民初1129号 原告：阮加礼，男，汉族，个体，住甘肃省。 原告：陈龙江，男，汉族，个体，住甘肃省。 被告：李含静，男，汉族，个体，住宁夏回族自治区。 被告：内蒙古智慧生态边贸城有限公司宁夏分公司。 负责人：杨文龙，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王军，男，汉族，该公司项目经理，住宁夏回族自治区。 被告：阿拉善盟高宇建工有限公司。 法定代表人：刘志愿，该公司总经理。 委托诉讼代理人：胡学斌，甘肃振泽律师事务所律师。 原告阮加礼、陈龙江诉被告李含静、内蒙古智慧生态边贸城有限公司宁夏分公司、阿拉善盟高宇建工有限公司劳务合同纠纷一案，本院于2019年4月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告阮加礼、陈龙江，被告李含静，被告内蒙古智慧生态边贸城有限公司宁夏分公司委托诉讼代理人王军，阿拉善盟高宇建工有限公司委托诉讼代理人胡学斌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告阮加礼、陈龙江向本院提出诉讼请求:1、要求被告赔偿原告内蒙古阿拉善汽车(航空)文化主题公园10台机械设备(推土机)从2016年8月18日至2016年12月31日期间机械台班费用、劳务费和误工损失费共计2414400元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实及理由:2016年8月3日，被告李含静与原告阮加礼、陈龙江签订在××镇的场地平整工程劳务合同，施工期限2016年8月12日至2016年12月31日，期间双方约定由原告提供工程机械和人员在上述场地进行作业。2016年8月13日共计10台设备及工作人员13人在李含静的安排下进入杨文龙承包的阿拉善高宇建工工地进行作业，杨文龙工地负责人系杨文龙外甥王军，阿拉善高宇建工工地施工员系王金贵、尚学军，截止2016年9月30日共施工2511个小时，因施工的沙土方量无法测算，李含静要求原告将有高宇公司施工员王金贵、尚学军签字认可的机械设备工作时间表交由杨文龙外甥王军处，由杨文龙公司和高宇公司结算后付款给原告，（李含静与杨文龙签订有工程劳务合同）到2016年9月29日被告李含静给原告付劳务工程款200000元，并告知剩余结算款到年底一次付清，（截止2016年9月30日劳务工程结算款系2511小时乘以400元等于1004400元，因被告导致车辆的停工时间20天，乘以每日误工费2700元乘以10台等于540000元）。2016年9月30日被告前期工程款付完20万元以后，因10月1日至10月7日要召开阿拉善英雄会，被告李含静要求我们的车辆和人员等待英雄会完随时复工。但一直等到12月31日仍然没有复工，按合同要求停工期间每日每台车误工费2700元，共10台车，三个月共计误工费2430000元，为减少双方损失，原告只要求赔偿每台车每个月劳务费35000元，10台车三个月共计1050000元。按双方签订的工程劳务合同每台车需承担板车费2000元，10台车共计20000元。综上所述，被告共需支付工程劳务合同款2614400元，除去已支付的200000元，尚欠原告工程劳务合同款2414400元。截止2019年3月30日前经原告与所有被告多次协商，但被告一直推诿不予结算工程劳务款。因此，为维护原告的合法权益不受分割，根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规的规定，特向贵院提起诉讼，请求判如所请。 被告李含静辩称，他2016年8月13号签的合同，我让他5日之内车进去，他到9月12日才进去，等进去的时候标段都分完了，最后没办法我就让他们给高宇公司打零工，当时公司也没有说每小时多少钱，最后我给生态公司的老总说要给他们提前说好一小时多少钱，最后说的是400元每小时，我就说让他们去干了。最后高宇公司算账的时候按台班费2400元算了。高宇公司算的2500小时，按台班算是248个台班，生态边贸给我付了30万，我付给原告阮加礼21万，当时上去以后房子我不管，吃喝他们自理，当时买的宿舍房一间8000元、买了三间。生活费一共36400元，干到9月28号停工，因为要开英雄会。之后生态边贸城杨文龙说随后还开工，到英雄会开完后3天，英雄会全部停工，我就通知阮加礼全部停工。他们车10月份全部调下去了。至于他合同签的12月31日，在英雄会没有一家赔偿这个损失的，这个损失我不承担。我认为承担的话他们两家应该承担。 被告内蒙古智慧生态边贸城有限公司宁夏分公司辩称,原告他们是9月13号加的油，干到9月28号停工，停工之前所有车辆就全部拉出去了，因为当时他们进场的时候迟了，标段也分完了，就让他们打零工按小时走，没有书面的东西，也没有人承诺一小时按400元算。从9月28日停工后，他们合同签的12月31日，9月28日至12月31日中间的费用我们不承担，停工的时候全部设备清场，9月28日之后的费用一律不承担。台班费没有这个事情。当时给被告李含静付了30万。 被告阿拉善盟高宇建工有限公司辩称，1、我们认为本案是劳务合同纠纷，作为高宇公司，与本案的两位原告没有劳务合同的约定，包括口头。2、本案的原告要求支付2016年8月18日至2016年12月31日的损失，没有事实依据，因为高宇公司并没有和本案原告有任何形式的约定，本案的原告对高宇公司提起诉讼是错误的，请求予以驳回，同时我们认为，关于高宇公司和杨文龙、李含静的结算已全部完成，高宇公司所承担的费用已全部付清，高宇公司不承担本案的责任。 本院经审理认定事实如下：2016年7月被告阿拉善盟高宇建工有限公司将位于×××镇西南50公里处的阿拉善汽车(航空)文化主题公园施工工程交被告内蒙古智慧生态边贸城有限公司宁夏分公司进行施工,被告内蒙古智慧生态边贸城有限公司宁夏分公司接手后又于同年7月23日与被告李含静、程艳枫（系李含静签名）签订《工程劳务合同》，将劳务部分转包给被告李含静，同年8月4日被告李含静又与原告阮加礼、陈龙江签订《工程劳务合同》，约定由两原告组织工人进行场地平整施工。2016年8月18日至9月19日，两原告组织10台推土机共计施工2500小时，后因英雄会召开而停工。两原告至同年11月撤出施工现场。期间被告阿拉善盟高宇建工有限公司将工程款支付给被告内蒙古智慧生态边贸城有限公司宁夏分公司，并由被告李含静、被告内蒙古智慧生态边贸城有限公司宁夏分公司负责人杨文龙分别于2016年9月13日、9月23日写下承诺书，认可被告阿拉善盟高宇建工有限公司已支付全部工程款。2016年9月30日被告内蒙古智慧生态边贸城有限公司宁夏分公司向被告李含静支付工程款300000元，被告李含静向原告阮加礼、陈龙江支付了200000元。2017年6月28日经被告阿拉善盟高宇建工有限公司与被告内蒙古智慧生态边贸城有限公司宁夏分公司工地负责人王军、被告李含静结算“杨文龙班组”台班费(劳务费)共计636000元。其后被告内蒙古智慧生态边贸城有限公司宁夏分公司、被告李含静未将该笔劳务费给付原告阮加礼、陈龙江。现原告阮加礼、陈龙江诉至本院请求判令被告赔偿原告内蒙古阿拉善汽车(航空)文化主题公园10台机械设备(推土机)从2016年8月18日至2016年12月31日期间机械台班费用、劳务费用和误工损失费共计2414400元。 上述事实有原被告当庭陈述及双方均无异议的证据《工程劳务合同》2份、《台班结算单》2份、《项目工程确认单》1份、《承诺书》2份、收条1张在卷资证，本院予以确认。 本院认为，民事主体依照法律规定和当事人约定，履行民事义务，承担民事责任。三被告之间及被告李含静与原告阮加礼、陈龙江签订的《工程劳务合同》系双方真实的意思表示，有双方签字认可，系合法有效合同，能够证实原告为阿拉善汽车(航空)文化主题公园施工工程进行了施工，被告阿拉善盟高宇建工有限公司为涉案工程的实际施工人，经过层层转包,原告阮加礼、陈龙江组织10台推土机共计施工2500小时原被告双方均予以认可，工程完工后，经庭审证实,被告阿拉善盟高宇建工有限公司已支付该笔工程款,被告内蒙古智慧生态边贸城有限公司宁夏分公司、被告李含静应按约定向原告履行支付工程款的义务。对于原告诉讼请求工程劳务费的金额，原告主张以每小时400元计算为依据没有提供相应的证据，本院对此不予采信。对于工程劳务费数额的认定，应依据原告提供的2017年6月28日经被告阿拉善盟高宇建工有限公司与被告内蒙古智慧生态边贸城有限公司宁夏分公司工地负责人王军、被告李含静结算“杨文龙班组”台班费(劳务费)共计636000元为认定依据。但其中应扣除被告李含静已支付给原告阮加礼、陈龙江的200000元。本案中被告内蒙古智慧生态边贸城有限公司宁夏分公司从被告阿拉善盟高宇建工有限公司结算的工程劳务费没有支付给被告李含静及原告，故应由被告内蒙古智慧生态边贸城有限公司宁夏分公司对被告李含静拖欠原告阮加礼、陈龙江的劳务费承担连带清偿责任。被告内蒙古智慧生态边贸城有限公司宁夏分公司虽为分公司，但却经注册登记并领取营业执照，故为可以独立承担民事责任的主体。 对原告主张与被告李含静合同约定的完工时间为2016年12月31日,期间没有干活的误工费540000元没有法律依据和事实依据,本院对此不予支持；对原告主张的误工费1050000元没有提供相应的证据,本院对此不予支持。据此，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，《最高人民法院〈关于民事诉讼证据的若干规定〉》第二条之规定，判决如下： 一、被告李含静于本判决生效之日起十日内向原告阮加礼、陈龙江支付拖欠劳务款436000元，由被告内蒙古智慧生态边贸城有限公司宁夏分公司对上述款项支付承担连带清偿责任； 二、驳回原告其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费13058元，由原告阮加礼、陈龙江负担9000元，由被告李含静、被告内蒙古智慧生态边贸城有限公司宁夏分公司负担4058元。 如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于阿拉善盟中级人民法院。 审判员 冯 华 二〇一九年六月十七日 书记员 马铭泽