德阳市旌阳区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0603民初588号 原告：陈会英，女，1971年12月21日出生，汉族，住四川省罗江县。 委托诉讼代理人：杨永红，德阳市正大法律服务所法律工作者。 被告：德阳艺匠名家装饰工程有限公司，住所地四川省德阳市区翠湖路139号汇乐花城1栋营2-4号，统一社会信用代码91510600MA64HV8E27。 法定代表人：黄军，总经理。 原告陈会英诉被德阳艺匠名家装饰工程有限公司（以下简称艺匠装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年2月19日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行审理。原告陈会英及委托诉讼代理人杨永红到庭参加诉讼，被告艺匠装饰公司经本院依法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本案依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告陈会英向本院提出诉讼请求：1.判决解除原、被告签订的《室内装饰装修工程施工合同》；2.判决被告退还原告装修款30000元,并支付违约金8500元,赔偿原告损失11500元,共计50000元；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年10月14日,原、被告签订《室内装饰装修工程施工合同》，合同约定，原告将位于德阳市市区小学旁）上官锦城小区12-2-5-4号房屋发包给被告装修。承包方式为包工、包全部材料；工程有效期为90天；工程总造价为85000元。付款方式为分三次付清，具体为签订合同时付工程总价款的50%即42500元。泥工工程验收后3日内付工程造价的45%即38250元，余款在工程完工后3日内付工程造价的5%即4250元。合同签后原告支付了81000工程款。但被告未合同约定履行义务，被告无故拖延履行合同义务。合同约定违约方应向守约方支付工程造价10%的违约金，若因此造成损失的，违约方应予以赔偿，被告未完成造成，致涉案房屋无法使用，被告应赔偿原告一年的房屋租金损失11500元。为维护原告的合法权利，诉至法院。 艺匠装饰公司未到庭，视为放弃答辩。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年10月14日，原告陈会英（甲方）与被告艺匠装饰公司（乙方）签订《室内装饰装修工程施工合同》，合同约定，原告将其位于上官锦城12-2-5-4号的房屋装饰装修工程承包给被告艺匠装饰公司，工程总造价85000元，工程有效期限为90天；合同约定工程款分三次支付：第一次合同签订之日付款50%首期款42500元，第二次泥工工程验收后3日内付款45%计38250元，第三次工程完工后3日内付款5%计4250元；若合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价10%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿。合同落款处载明：赠送物业管理费用1年，价值299元养生按摩卡，客厅、餐厅纺布、墙布，碳纤维浴霸，热水器、全屋窗帘、全屋灯具一套，该内容上加盖了被告艺匠装饰公司的公章。 被告艺匠装饰公司向蔡招洪出具5张《收据》，分别载明：2017年10月14日，支付装修预付款1000元；2017年9月11日支付装修首期款20000元；2017年10月20日支付装修首期款20000元；2017年11月3日支付装修二期款20000元；2017年11月24日家装中期款20000元。 另查明，德阳市区西街舒心布艺出具《证明》一份，载明：上官锦城12栋2单元5楼4号业主蔡招洪于2019年1月10日在我门面购买窗帘5付，共计叁仟伍佰元整。 2019年6月24日德阳德欧橱柜加工厂出具的《证明》一份。载明：上官锦城12栋2单元504号业主蔡招洪于2019年1月6日在我厂定制家具（鞋柜、酒柜、主卧衣柜、次卧1衣柜、次卧2衣柜、书柜），总计金额25000元整。 2019年1月6日，德阳市区欧兴卫生洁具经营部出具《证明》一份，载明：上官锦城12栋2单元504号业主蔡招洪于2019年1月6日在我店购买橱柜、洁具一批，总计金额7000元。 另，原告陈会英与蔡招洪系夫妻关系。 本案起诉状副本于2019年5月19日公告送达被告艺匠装饰公司处。 以上事实，有当事人陈述、《室内装饰装修工程施工合同》、收据等证据予以证实。 本院认为，原告陈会英与被告艺匠装饰公司签订的《室内装饰装修工程施工合同》系双方真实意思的表示，且不违反法律法规的强制性规定，该合同应真实有效，本院予以确认。 一、关于解除合同的问题 根据《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”之规定，结合原告陈会英的当庭陈述，被告艺匠装饰公司在签订《室内装饰装修工程施工合同》后并未按照合同约定足额定时完成施工，其以自身的违约行为致使合同目的无法实现，因此本院对于陈会英主张解除《室内装饰装修工程施工合同》诉请予以支持；而根据《中华人民共和国合同法》第九十六条的规定，当事人依据本法第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除，故本院认定，合同的解除时间为本案起诉状副本送达之日即2019年5月19日。 二、关于退还装修款的问题 庭审中，原告陈会英诉称被告未按合同为其安装衣柜、鞋柜、飘窗、橱柜、马桶、贴脚线等，因被告艺匠装饰公司未到庭抗辩，本院对原告主张返还该部分装修款的诉讼请求予以支持；但原告所提交的三份《证明》并不能有效证明双方所签订的合同中载明如完成该部分装修所应占的金额，也不能有效证明原告的实际支出，但结合原告的实际情况，本院对《室内装饰装修工程施工合同》中约定的该部分装修款酌情支持30000元，而原告尚有4000元装修尾款未向被告艺匠装饰公司支付，应予以扣除，据此被告艺匠装饰公司应向原告陈会英返还装修款项26000元。 三、关于违约金及赔偿损失的问题 庭审中，原告既主张违约金8500元又主张实际损失11500元，而违约金系根据合同约定，而实际损失也是依据合同约定，系被告延期装修导致原告无法入住新房的1年租金损失。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定，“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定的违约金过份高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。”因违约金的性质应以补偿性为主、惩罚性为辅的原则，故违约金的金额应以实际损失为主要依据；同时根据《中华人民共和国合同法》第一百一十九条的规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本案中，原告在被告延期装修导致原告无法入住新房长达1年之久的时间内未采取止损措施，应对其扩大损失承担责任，据此本院酌情认定应以被告艺匠装饰公司因违约而导致原告6个月无法入住新房的租金损失6000元作为违约金，但被告未到庭抗辩，故本院对原告主张的违约金8500元予以支持。 依照《中华人民共和国民法总则》第六十条，《中华人民共和国民法通则》第四十三条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百一十九条之规定，判决如下： 一、原告陈会英与被告德阳艺匠名家装饰工程有限公司2017年10月14日签订的《室内装饰装修工程施工合同》于2019年5月19日解除； 二、被告德阳艺匠名家装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陈会英返还装修款26000元； 三、被告德阳艺匠名家装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陈会英支付违约金8500元； 四、驳回原告陈会英的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1050元，由被告德阳艺匠名家装饰工程有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省德阳市中级人民法院。 审 判 长 蔡 静 人民陪审员 刘 俐 人民陪审员 罗贤东 二〇一九年六月二十七日 书 记 员 许 丽