广州知识产权法院民 事 判 决 书（2019）粤73民终259号上诉人（一审原告、反诉被告）：上海漫界文化传播股份有限公司，住所地上海市宝山区************，统一社会信用代码913********113276R。法定代表人：金跃春，董事长委托诉讼代理人：黄秋燕，北京市盈科（广州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：廖梅，广东共建律师事务所律师。上诉人（一审被告、反诉原告）：广州蓝弧文化传播有限公司，住所地广东省广州市荔湾区**********，统一社会信用代码914***********104J。法定代表人：王巍，董事长。委托诉讼代理人：黄桂洪、谢伟达，均系上海锦天城（广州）律师事务所律师。上诉人上海漫界文化传播股份有限公司（以下简称漫界公司）与上诉人广州蓝弧文化传播有限公司（以下简称蓝弧公司）出版合同纠纷一案，上诉人漫界公司、蓝弧公司均不服广东省广州市荔湾区人民法院（2018）粤0103民初5098号民事判决，向本院提出上诉。本院于2019年2月15日立案后，依法组成合议庭进行了审理。现已审理终结。漫界公司向一审法院提起诉讼称：蓝弧公司（甲方）与漫界公司（乙方）于2015年1月8日签订《图书出版协议书》和《图书出版协议书之补充协议（一）》，约定甲方将其拥有版权的电视动画片《星与星愿》第一季（1-120集）、《果宝特攻4》（52集）、《梦幻西游》第一季（1-26集）、《超兽武装真人版》（25集）、电影《果宝特攻之水果大逃亡》授权乙方出版纸质平面图书，甲方向乙方提供符合出版要求的素材，因甲方版权出现瑕疵并给乙方造成损失，或者甲方拒绝或无法提供出版素材的，乙方有权解除合同，并有权追究甲方的违约责任。该上述合同落款日期为2014年12月30日，实际签约日期为2015年1月8日。2015年5月7日，蓝弧公司向漫界公司交付《梦幻西游2》图书授权资料，但未提交版权证明文件，从2015年1月9日起算至实际交付之日，逾期交付天数为103天。2015年12月1日，蓝弧公司向漫界公司交付《果宝特攻之水果大逃亡》图书授权资料，但未提交版权证明文件，从2015年1月9日起算至实际交付之日，逾期交付天数为326天。电视动画片《超兽武装真人版》至今尚未制作。《星与星愿》、《果宝特攻4》、《超兽武装真人版》的素材和版权证明文件至今尚未交付，从2015年1月9日起算至2018年7月13日，逾期交付天数为1281天。故起诉请求：1.蓝弧公司向漫界公司交付电视动画片《梦幻西游》第一季（1-26集）的版权证明文件；2.蓝弧公司向漫界公司交付电影《果宝特攻之水果大逃亡》的版权证明文件；3.蓝弧公司向漫界公司交付电视动画片《果宝特攻4》（52集）的图书出版素材和版权证明文件；4.蓝弧公司向漫界公司交付电视动画片《超兽武装真人版》（25集）的图书出版素材和版权证明文件；5.蓝弧公司向漫界公司赔偿逾期交付违约金130万元、预期利益损失450万元、版权侵权风险补偿金20万元，合计600万元；6.本案全部诉讼费用（包含诉讼费、财产保全费）由蓝弧公司承担。蓝弧公司辩称：1.蓝弧公司与漫界公司关于《图书出版协议书》约定的保底总版税自始至终均为380万元；2.根据合同约定，漫界公司只有在履行了付款义务之后，才有权要求蓝弧公司向其交付该片的图书出版素材；3.尽管漫界公司违约在先，但蓝弧公司仍然向漫界公司交付了案涉合同动画片的全部图书素材；4.蓝弧公司拥有案涉合同系列动画片的版权或合法授权，有权对外进行图书出版授权。蓝弧公司向一审法院提起反诉请求：1.漫界公司立即签收蓝弧公司交付的《超兽武装真人版》图书出版素材；2.漫界公司立即向蓝弧公司支付《超兽武装真人版》50%保底版税共计30万元；3.本案全部诉讼费用由漫界公司承担。事实与理由为：双方于2014年12月30日签订《图书出版协议书》和《图书出版协议书之补充协议（一）》后，蓝弧公司已依约向漫界公司交付了《超兽武装真人版》的图书出版素材。因漫界公司在本案中主张其尚未收到该上述图书出版素材，现蓝弧公司同意再一次向漫界公司交付相关图书出版素材，故漫界公司也应依约向蓝弧公司支付该部图书50%保底版税30万元，并应继续履行合同的相关义务，在图书上市后30天内向蓝弧公司支付剩余50%保底版税30万元。漫界公司针对蓝弧公司提出的反诉请求辩称：请求法院驳回蓝弧公司全部反诉请求。理由是：1.广州市荔湾区人民法院（2018）粤0103民初2199号案中已经依法查明蓝弧公司并未创作《超兽武装真人版》电视动画片；2.从漫界公司本诉中提交的证据也可以证明蓝弧公司并未创作电视动画片《超兽武装真人版》；3.从蓝弧公司提供的反诉证据也可以证明蓝弧公司并未创作电视动画片《超兽武装真人版》，而是提到的网剧《千面英雄》，而《千面英雄》与《超兽武装真人版》没有关联。一审法院审理查明：蓝弧公司作为甲方与上海漫界文化传播有限公司（后变更名称为上海漫界文化传播股份有限公司）作为乙方签订《图书出版协议书》，约定甲、乙双方就甲方拥有版权的电视动画片《星与星愿》第一季（1-120集）、电视动画片果宝特攻4（52集）、电视动画片梦幻西游第一季（26集）、电视剧超兽武装真人版（25集）、电影果宝特攻之水果大逃亡，通过乙方在中国大陆地区出版纸质平面图书出版物达成协议如下：授权使用地域及性质为独家拥有中国大陆地区（不包括香港、澳门、台湾）的图书出版、印刷、销售权利；出版物范围为根据上述动画片（电视剧、电影）内容出版的电视连环画（印刷图书）以及出版物的配套产品和其他衍生产品；甲方保证对合同中提供的材料拥有形象使用的授权权利；合同有效期限为2014年12月31日至2018年12月30日；乙方向甲方支付上述图书的保底总版税人民币380万元；合同签署后10个工作日内，乙方负责将保底总版税的25%，即人民币95万元，支付到甲方指定的账号；乙方在收到甲方完整的制作图书所需素材后，向甲方支付相应选题25%版税；乙方首批图书上市后30日内向甲方支付相应选题剩余50%版税；甲方应于收到保底总版税的25%（玖拾伍万元）后十个工作日内，向乙方提供符合出版要求的素材（人物和场景图、文字脚本及其他相关资料），乙方在收全材料之日起3个月内出版发行；甲方版权出现瑕疵并给乙方造成损失的，甲方拒绝或无法提供动画片（电视剧、电影）有关素材的，乙方有权解除本合同，并追究甲方违约责任。上述合同载明的签约时间为2014年12月30日。蓝弧公司作为甲方与漫界公司作为乙方签订《图书出版协议书之补充协议（一）》，约定鉴于甲、乙双方于2014年12月30日签订了《图书出版协议书》，现双方就原协议事宜作出如下补充约定：合同有效期从2014年12月31日至2018年12月30日。如授权作品不能在2015年12月31日前上市的，则未上市的授权作品的授权期限相应顺延，合同期以最后选题的授权期限为准;乙方向甲方支付上述图书的保底总版税人民币380万元,星与星愿第一季（1-120集）的保底版税为80万元，果宝特攻4（1-52集）的保底版税为120万元，梦幻西游第一季（1-26集）的保底版税为60万元，超兽武装真人版（1-25集）的保底版税为60万元，电影果宝特攻之大逃亡的保底版税为60万元。该合同载明的签约时间为2014年12月30日。漫界公司向蓝弧公司出具一份《资料签收回执》，载明出货单位为蓝弧公司，收货单位为漫界公司，发货日期为2014年12月31日，内容：1.《星与星愿》第一季（1-120集）的图书出版素材；2.《果宝特攻4》的图书出版素材；3.《梦幻西游》第一季（1-26集）的图书出版素材；4.《超兽武装真人版》的图书出版素材；5.电影《果宝特攻之水果大逃亡》的图书出版素材。该回执载明签收日期为2014年12月31日。漫界公司称上述合同、资料签收回执是2015年1月8日签订。蓝弧公司称其与漫界公司于2014年12月30日已就图书出版事宜达成具体的口头协议，并于2014年12月31日将相关作品素材交付给漫界公司，漫界公司也于当天向其出具了签收回执；蓝弧公司、漫界公司于2015年1月8日实际签订案涉合同，对之前的口头协议进行确认。漫界公司为证明案涉《图书出版协议书》、《资料签收回执》真正签订时间是2015年1月8日，提交了（2018）沪静证经字第853号公证书。该公证书记载了蓝弧公司的法务刘咏茵与漫界公司的经理赵永生的电子邮件往来记录，反映了双方在2015年1月5日至1月8日期间对案涉图书出版协议书进行磋商，蓝弧公司在电子邮件中向漫界公司发送《图书出版协议书》、《资料签收回执》电子版，并要求漫界公司把签收单连同合同一起寄给蓝弧公司。蓝弧公司对该证据的真实性、合法性予以确认。2015年8月25日，漫界公司转账15万元给蓝弧公司。双方确认该笔费用是梦幻西游第一季（1-26集）的版税。2016年12月22日,漫界公司转帐50万元给蓝弧公司，摘要和附加信息为：快乐酷宝15万，梦幻西游5万，果宝电影30万。蓝弧公司确认收到漫界公司支付的《梦幻西游》第一季（1-26集）的版税20万元、《果宝特攻之水果大逃亡》的版税30万元。此外，双方均确认漫界公司没有向蓝弧公司支付电视动画片《星与星愿》第一季、《果宝特攻4》、《超兽武装真人版》的保底版税。漫界公司述称案涉《图书出版协议书》签订后，其只收到了蓝弧公司交付的《梦幻西游》第一季（26集）、《电影果宝特攻之水果大逃亡》的图书出版素材并出版图书，并未收到其他作品的图书出版素材；其收到《梦幻西游》第一季完整素材的时间是2015年9月25日，上述作品纸质图书的首批图书上市时间是2016年1月31日；其收到《果宝特攻之水果大逃亡》完整素材的时间是2016年1月5日，上述作品纸质图书的首批图书上市时间是2016年2月29日。漫界公司另向一审法院提交了《图书授权资料签收回执》和《图书授权资料签收回执》。其中，《图书授权资料签收回执》载明签收日期为2015年4月14日，载明出货单位为蓝弧公司，收货单位为漫界公司，发货日期为2015年4月10日，内容：1、《星与星愿》视频一套，无Logo、无字幕，共120集；2、所有主角渲染大图，共105张；3、所有道具渲染大图，平面设计元素，共64张；4、Logo，共3张；5、场景大图，共35张；6、人物介绍文字，每集梗概，故事大纲；7、配音稿，共120集。《图书授权资料签收回执》载明签收日期为2015年5月7日，载明出货单位为蓝弧公司，收货单位为漫界公司，发货日期为2015年4月21日，内容：1.梦幻西游无字幕影片：13集；2.场景大图：28张；3.高清剧照：14张；4.角色图：56张；5.武器+道具：96张；6.《梦幻西游》1-13集分集简介；7.《梦幻西游》故事大纲简版；8.《梦幻西游》人物性格列表（官方）；9.梦幻西游前13集剧本。蓝弧公司对上述签收回执的真实性不予确认，并主张其向漫界公司交付作品《星与星愿》、《梦幻西游》第一季图书出版素材的时间为2014年12月31日。诉讼中，蓝弧公司还提交了一份《图书出版协议书之补充协议（二）》，载明甲方为蓝弧公司、乙方为漫界公司；鉴于甲、乙双方于2014年12月30日签订了《图书出版协议书》，现双方经友好协商，就原协议事宜作出如下补充约定：合同有效期从本协议签订之日起肆年，2014年12月31日至2018年12月30日。甲乙双方同意将《星与星愿第一季（1-120集）》替换为《钢铁飞龙之再见奥特曼》3D动画电影（第一部），保底版税金额不变；《星与星愿第一季（1-120集）》自本协议签订之日起，乙方不再享有被授权出版图书，同时乙方保证并没有出版及销售相关图书。《超兽武装真人版（1-25集）》需变更成其他授权作品，由甲方与乙方另行协商后确定新的授权作品及相关内容。乙方向甲方支付上述图书的保底总版税人民币380万元，授权作品（选题）明细如下：《星与星愿第一季（1-120集）》，金额60万元，未出版，变更为《钢铁飞龙之再见奥特曼》3D动画电影（第一部）；《果宝特攻大电影》，金额60万元，已出版；《梦幻西游1-26集》，金额20万元，已出版；《果宝特攻4》，金额120万元，预计2017年10月出版图书；《超兽武装真人版（1-25集）》，金额120万元，图书出版情况为“网剧，年龄层提高，不适合出版少儿类图书”，视情况需换其它授权产品，更换的授权产品由双方另行协商，如乙方出版该图书，视为乙方不变更授权产品，授权时间由双方另行协商。该协议仅有漫界公司盖章，载明签约时间为2017年9月21日。蓝弧公司表示因蓝弧公司提出变更合同相关内容，但漫界公司不同意该变更方案，故蓝弧公司没有盖章确认。漫界公司对该证据真实性没有异议，称该协议是由蓝弧公司起草的，并于2017年9月发送给漫界公司，并要求漫界公司加盖印章，然后再传给蓝弧公司。2018年3月2日，蓝弧公司就案涉《图书出版协议书》、《图书出版协议书之补充协议（一）》向一审法院提起出版合同纠纷之诉[案号：（2018）粤0103民初2199号]，要求漫界公司支付330万元保底版税费及滞纳金等。一审法院于2018年8月3日作出判决：漫界公司自判决生效之日起十日内向蓝弧公司支付《星与星愿》第一季、《果宝特攻4》、《梦幻西游》第一季、《果宝特攻之水果大逃亡》的保底总版税170万元，并支付迟延付款滞纳金。该案目前尚在二审审理阶段。双方均在本案中确认对该（2018）粤0103民初2199号民事判决所查明的事实没有异议。另查，广东省版权局于2013年11月29日和2014年5月20日分别出具《作品登记证书》，载明作品/制品名称为《星与星愿》（1-120集），作品类别为I类似摄制电影方法创作作品，作者及著作权人为广州蓝弧动画传媒有限公司，其中上述作品1-60集首次出版/制作日期为2013年8月19日，61-120集首次出版/制作日期为2014年1月9日。广州蓝弧动画传媒有限公司于2014年3月12日出具《授权书》，载明广州蓝弧动画传媒有限公司作为电视动画片《星与星愿》的著作权人，同意独家授权蓝弧公司对系列电视动画片《星与星愿》进行商业开发，并有权以蓝弧公司名义对外代理商业开发事宜，授权范围包括但不限于纸质平面图书出版物、电子图书及其相关配套产品或衍生产品，授权区域为中国大陆地区，授权时间为永久。2016年4月6日，中华人民共和国国家版权局出具《作品登记证书》，上面记载作品名称为《果宝特攻之水果大逃亡》，作品类别为电影和类似摄制电影方法创作的作品，制片者为广州蓝弧动画传媒有限公司，著作权人为蓝弧公司、北京光线影业有限公司、霍尔果斯彩条屋影业有限公司、山南光线影业有限公司，创作完成时间为2015年12月19日，首次公映时间为2016年1月16日。2017年1月10日，广东省版权局出具《作品登记证书》，上面记载作品/制品名称为《果宝特攻四之果宝战甲》（第1-52集），作品类别为I类似摄制电影方法创作作品，作者及著作权人均为蓝弧公司、安徽乐星互娱文化科技有限公司，首次出版/制作日期为2016年11月1日。双方均确认《果宝特攻四之果宝战甲》（第1-52集）即案涉图书出版协议书中约定的《果宝特攻4》（52集）。2017年4月13日，广东省版权局出具《作品登记证书》，上面记载作品/制品名称为《千面英雄》（1-12集）剧本，作品类别为A文字，作者及著作权人均为王巍，首次出版/制作日期为2017年1月2日。广东版权网网页公示内容显示广州博冠信息科技有限公司（以下简称博冠公司）是I类似摄制电影方法创作作品《梦幻西游之天命之路（1-13集）》（登记创作完成日为2014年11月26日）、《梦幻西游之化镜飞升（1-13集）》（登记创作完成日为2015年3月13日）的著作权人。2014年12月26日，博冠公司出具《确认授权书》，载明该公司作为系列电视动画片《梦幻西游》（《梦幻西游之天命之路》《梦幻西游之化境飞升》）的著作权人，授权蓝弧公司对系列电视动画片《梦幻西游》进行商业开发，蓝弧公司有权自行商业开发或以自己的名义对外授权商业开发事宜，授权范围包括但不限于纸质平面图书出版物、电子图书及其相关配套产品或衍生产品，授权时间为截止2021年6月30日等。双方确认《梦幻西游之化境飞升》（1-13集）、《梦幻西游之天命之路》（1-13集）即案涉图书出版协议书中约定的《梦幻西游》第一季（26集）。漫界公司确认其在本案中提交的作品版权情况证明均来源于上述（2018）粤0103民初2199号案中蓝弧公司向其提交的证据，亦确认在该案中收到了蓝弧公司向其提交的博冠公司于2014年12月26日出具的《确认授权书》，并确认在本案中收到了蓝弧公司提交的《梦幻西游之天命之路（1-13集）》、《梦幻西游之化镜飞升（1-13集）》的《作品登记证书》复印件。当庭上网查证，蓝弧公司提交的《梦幻西游之天命之路（1-13集）》、《梦幻西游之化镜飞升（1-13集）》的《作品登记证书》复印件与广东版权网关于上述作品的著作权公示内容一致。但漫界公司主张：1.作品《梦幻西游之化境飞升》、《梦幻西游之天命之路》即《梦幻西游》第一季的作品最后完成时间为2015年3月13日，而博冠公司出具《确认授权书》的落款时间2014年12月26日，当时《梦幻西游》尚未创作完成，该《确认授权书》不符合常理；2.蓝弧公司仅是作品《果宝特攻四之果宝战甲》、《果宝特攻之水果大逃亡》的著作权人之一，蓝弧公司未出具其他共同著作权人的授权证明；3.除《星与星愿》外，其余四部作品的制作时间都在案涉合同签订之后，签订案涉合同时蓝弧公司并不享有上述作品的版权。漫界公司主张蓝弧公司在以往合作过程中已存在交付图书出版素材滞后的问题，蓝弧公司并无能力交付电视动画片《超兽武装真人版》的图书出版素材，并提交了相关微信聊天记录截图、《快乐酷宝2》出版协议、《快乐酷宝2》图书授权资料签收回执、银行对账单、《星与星愿》图书授权资料签收回执等作为证据。蓝弧公司确认其没有制作名称为《超兽武装真人版》的电视动画片，但主张其已拍摄的《千面英雄》即《超兽武装真人版》，并为此提交了以下证据：1.王巍于2018年4月20日出具的《说明书》，载明其作为《千面英雄》剧本的著作权人，在此确认《千面英雄》原名为《超兽武装真人版》。2.经可信时间戳认证的《超兽武装》百度百科介绍网页、网络新闻报道《【绝密公布】试映会揭秘最终剧情》、《动画神髓依然在蓝弧文化真人网剧完满杀青》、《第三部已试看两集，千面英雄有希望今年内上映》。3.《超兽武装之仁者无敌》第1集剧本、《超兽武装之勇者无惧》第1集剧本、《千面英雄》第1集剧本打印件，以及《超兽武装之仁者无敌》、《超兽武装之勇者无惧》、《千面英雄》真人网剧的刻录光盘。4.剧目《千面英雄》的《电视剧制作许可证》，显示制作单位为蓝弧公司，发证时间为2017年10月12日。蓝弧公司确认《千面英雄》尚未取得电视剧发行许可证。此外，蓝弧公司还提交了载有《千面英雄》图书出版素材（包括场景图、影片1-24集、道具图、角色图、定稿剧本1-24集、剧照、故事大纲、人物性格）的刻录光盘，作为其向漫界公司交付《超兽武装真人版》的图书出版素材。漫界公司认为，案涉《图书出版协议》约定的是电视剧《超兽武装真人版》，没有证据显示《超兽武装真人版》和《千面英雄》具有同一性；蓝弧公司提交的《千面英雄》图书出版素材没有版权证明文件，亦无电视剧发行许可证，该光盘内容不具有图书出版合法性的前提。对于漫界公司诉请蓝弧公司交付电视动画片《超兽武装真人版》的版权证明文件和图书出版素材可能存在履行不能的问题，经一审法院释明，漫界公司表示坚持该项诉讼请求。再查，2018年2月7日，广东省广州市广州公证处出具（2018）粤广广州第018179、018180号《公证书》，证明蓝弧公司委托代理人陈小倩于2018年1月31日在该公证处，操作移动电话下载并安装“动漫界”软件，然后运行该软件进入该软件的“关于我们”界面，显示有“上海漫界文化传播股份有限公司版权所有”字样；在该软件点击打开漫画名称为《果宝特攻4铠之魂》的漫画，进入该漫画的“漫画详情”和第一章界面，“漫画详情”界面显示该漫画共有52章，第一章界面显示有相关具体漫画内容。2018年2月7日，广东省广州市广州公证处出具（2018）粤广广州第018178号《公证书》，证明蓝弧公司委托代理人吴晓波于2018年1月31日在该公证处操作手机进入微信号为“ilin818”的微信账户群聊名称为“漫界财务群”的“聊天信息”界面并打开浏览该群聊的聊天内容，打开查看聊天内容中于2017年3月28日在该群内发布的文档名称为“漫界欠款说明.docx”的word文档。该文档为蓝弧公司向漫界公司发出的《漫界欠款说明》，内容为：根据2016年12月，蓝弧公司王总与漫界公司领导层电话会议内容，讨论出以下结论：1、蓝弧公司与漫界2014年12月签订的380万元的版权使用合同，实收漫界200万元，另签定一份蓝弧以180万元购买漫界部分动画版权的合同，对冲该合同的180万元。2、应收漫界公司的200万元分为以下几个项目：星与星愿，金额30万元，已交片，应收款；果宝电影，金额30万元，已交片，应收款；果宝4，金额60万元，已交片，应收款；梦西1-26集，金额20万元，已交片，应收款；已交片合计140万元；超兽真人版，金额60万元，预计2017年10月交片。3、2016年12月底已实收漫界公司20万元，故该合同漫界公司总计应付蓝弧公司180万元，已交片应收款为120万元。4、另2014年蓝弧公司与上海优趣文化传播发展有限公司签定的授权合同，根据漫界公司已授权合同计算出来漫界公司应付蓝弧公司授权费14.2万元。故截止至2017年3月27日，漫界公司应付蓝弧公司款项合计：134.20万元。漫界公司认为该公证书可以证明案涉《图书出版协议》380万元的保底总版税不真实，实际约定的保底总版税为200万元。为证实上述主张，漫界公司还提交了蓝弧公司法定代表人王巍作为甲方、漫界公司法定代表人金跃春作为乙方于2014年12月30日签订的协议，漫界公司法定代表人金跃春的个人账户查询历史明细、信用卡交易明细、交通银行电子回单，以及漫界公司法定代表人金跃春的到庭陈述等作为证据。蓝弧公司对漫界公司关于案涉《图书出版协议》实际约定保底总版税金额为200万元的主张不予确认。漫界公司主张电视动画片《果宝特攻4》存在版权瑕疵，并提交了奥飞娱乐股份有限公司（以下简称奥飞公司）关于诉讼事项的公告。该公告载明，奥飞公司以蓝弧公司、王巍、金志龙为被告向一审法院提起合同纠纷之诉[案号：（2018）粤0103民初3264号]，奥飞公司诉称，其与三被告签订《果宝特攻》、《果宝特攻Ⅱ》、《果宝特攻Ⅲ》合作协议，合作拍摄了《果宝特攻》系列动画片。奥飞公司后于2014年11月与三被告就《果宝特4》项目达成合作意向，明确表示行使对《果宝特攻4》的优先投资权，但蓝弧公司于2015年10月对外宣传其与第三方联合制作《果宝特攻4》，奥飞公司并于2017年9月发现蓝弧公司和第三方在多个电视和网络平台播放《果宝特攻4》。奥飞公司认为，蓝弧公司、王巍、金志龙构成违约，故诉请三被告共同向奥飞公司支付违约金1300万元并承担该案全部诉讼费用。蓝弧公司确认其与奥飞公司存在诉讼，但主张该案系合作违约责任问题，与本案无关，亦不存在《果宝特攻4》版权侵权的问题。一审庭审中，漫界公司明确：1.其要求蓝弧公司交付的版权证明文件是指电影、电视动画的发行许可证，包括共同著作权人的授权证明；该主张的依据是案涉《图书出版协议书》关于“甲、乙双方就甲方拥有版权的电视动画片《星与星愿》第一季（1-120集）、电视动画片果宝特攻4（52集）、电视动画片梦幻西游第一季（26集）、电视剧超兽武装真人版（25集）、电影果宝特攻之水果大逃亡，通过乙方在中国大陆地区出版纸质平面图书出版物达成协议”、“甲方保证对合同中提供的材料拥有形象使用的授权权利”的合同约定和出版行业交易习惯。2.其要求蓝弧公司交付的图书出版素材包括无字幕的影片、场景大图、主角的渲染大图、高清剧照、角色图、武器加道具照片、人物介绍文字、每集梗概、故事大纲、配音稿、无LOGO无字幕整部电影（电视剧）视频一套、人物性格列表（官方），载体须为硬盘。3.其要求蓝弧公司赔偿的逾期交付违约金130万元是指蓝弧公司逾期交付合同约定五部作品的图书出版素材所应支付的违约金；该主张的依据为合同约定，根据公平原则，漫界公司逾期支付版税需按欠款每日2‰计算滞纳金，蓝弧公司在一审法院（2018）粤0103民初2199号案中将滞纳金请求调整为月利息2%，故漫界公司也主张以合同实际版税金额200万元，按照月利息2%乘以逾期天数计算逾期交付违约金。4.其主张的预期利益损失450万元是指如果蓝弧公司按期交付《超兽武装真人版》、《果宝特攻4》的图书出版素材，并由漫界公司顺利出版所产生的盈利；该主张的依据是合同约定和王巍的口头承诺。5.其主张的版权侵权风险补偿金20万元是指《果宝特攻4》正在涉及蓝弧公司与奥飞公司的诉讼，故其主张《果宝特攻4》的侵权补偿风险金。6.其主张案涉《图书出版协议》实际约定保底总版税为200万元，而非380万元，是因该保底总版税200万元是其在本案中主张逾期交付违约金的计算基础和依据。针对漫界公司明确其要求蓝弧公司交付的“版权证明文件”是指电影、电视动画发行许可证的问题，蓝弧公司还在本案中向漫界公司提交了《星与星愿》（60集）、《星与星愿2》（60集）、《梦幻西游之天命之路》（13集）、《梦幻西游之化境飞升》（13集）、《果宝特攻4》（52集）、《果宝特攻之水果大逃亡》的电视动画片发行许可证、电影片公映许可证作为证据。上述证据除《果宝特攻4》（52集）的发行许可证系复印件外，其他均有原件出示核对。漫界公司表示除发行许可证之外，蓝弧公司没有向其提交《梦幻西游》取得著作权人合法授权的授权证明及其他作品的共同著作权人的授权证明，故其第一、二、三项诉讼请求仍坚持要求蓝弧公司提交《梦幻西游》取得著作权人合法授权的授权证明以及《果宝特攻4》、《果宝特攻之水果大逃亡》共同著作权人的授权证明作为版权证明文件。漫界公司为明确其主张的逾期交付违约金、预期利益损失、版权侵权风险补偿金的计算方式，于2018年10月19日提交了《图书出版计划》、本案诉讼过程中，漫界公司向一审法院申请财产保全，并提供了担保。一审法院依法于2018年7月27日作出民事裁定书，裁定查封、扣押、冻结蓝弧公司价值600万元的财产。一审法院认为：双方均确认案涉《图书出版协议书》、《图书出版协议书之补充协议（一）》的实际签订时间为2015年1月8日，上述协议虽然存在倒签的情形，但上述协议是双方真实的意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，为合法有效的合同，双方均应依约履行合同义务。关于漫界公司诉请交付电视动画片《梦幻西游》第一季、电影《果宝特攻之水果大逃亡》、电视动画片《果宝特攻4》版权证明文件的问题。漫界公司主张依据案涉《图书出版协议书》的合同约定和出版行业的交易习惯，要求蓝弧公司向其交付上述三作品的版权证明文件。但经本案审理查明，蓝弧公司已经在一审法院（2018）粤0103民初2199号案的审理过程中向漫界公司提交了《果宝特攻之水果大逃亡》、《果宝特攻4》的《作品登记证书》，以及《梦幻西游》第一季的著作权公示网页打印件和博冠公司出具的《确认授权书》，并在本案中向漫界公司提交了与广东版权网关于《梦幻西游之天命之路（1-13集）》《梦幻西游之化镜飞升（1-13集）》著作权公示内容一致的《作品登记证书》复印件。针对漫界公司在本案中明确其要求蓝弧公司交付的版权证明文件是指电视动画、电影发行许可证的主张，蓝弧公司亦在本案中向漫界公司提交了上述三作品的电视动画片发行许可证和电影片公映许可证。蓝弧公司向漫界公司提交的上述版权证明文件，足以向漫界公司证明其确系案涉作品《果宝特攻之水果大逃亡》《果宝特攻4》的著作权人，亦系经著作权人授权对《梦幻西游》进行对外商业开发的作品权利人。虽然博冠公司出具《确认授权书》之时《梦幻西游》第一季尚未创作完成，但相较于作品《梦幻西游》第一季的创作完成时间，博冠公司出具上述《确认授权书》的时间仅在该作品创作完成时间之前的两个余月，博冠公司在其创作该作品过程中提前向蓝弧公司出具上述《确认授权书》能够有合理解释，同时上述《确认授权书》亦明确作出了博冠公司在2021年6月30日之前持续授权蓝弧公司对系列电视动画片《梦幻西游》自行进行商业开发或对外授权商业开发的意思表示。漫界公司以蓝弧公司未向其提交《梦幻西游》著作权人合法授权的授权证明为由，诉请蓝弧公司交付《梦幻西游》第一季著作权人合法授权的授权证明作为版权证明文件，缺乏事实和法律依据，一审法院不予支持。漫界公司主张蓝弧公司向其交付的《果宝特攻4》《果宝特攻之水果大逃亡》的版权证明文件应当包括共同著作权人的授权证明，对此，一审法院认为，根据《中华人民共和国著作权法实施条例》第九条规定，“合作作品不可以分割使用的，其著作权由各合作作者共同享有，通过协商一致行使；不能协商一致，又无正当理由的，任何一方不得阻止他方行使除转让以外的其他权利，但是所得收益应当合理分配给所有合作作者。”虽然蓝弧公司仅系案涉作品《果宝特攻四之果宝战甲》《果宝特攻之水果大逃亡》的著作权人之一，但因上述作品无法分割使用，故蓝弧公司与相关其他著作权人共同享有上述作品的著作权。在各合作作者不能协商一致，又无正当理由的情况下，蓝弧公司仍可行使除转让以外的其他权利，本案中并无证据证明蓝弧公司存在不能行使除转让以外的其他权利的情形，况且本案亦不涉及其他著作权人的身份权利；至于上述作品共同著作权人之间经济利益的分配则可由其自行商定，其他著作权人亦享有向蓝弧公司追偿的权利。故此，漫界公司诉请蓝弧公司交付作品《果宝特攻4》《果宝特攻之水果大逃亡》其他共同著作权人的授权证明作为版权证明文件，缺乏依据，一审法院不予支持。关于漫界公司诉请交付电视动画片《果宝特攻4》《超兽武装真人版》图书出版素材的问题。根据蓝弧公司提交的（2018）粤广第018179、018180号《公证书》，显示漫界公司的“动漫界”软件上登载有《果宝特攻4铠之魂》的漫画，漫界公司对此未能作出合理解释。同时，漫界公司于2017年9月21日盖章确认的《图书出版协议书之补充协议（二）》上亦载明有“《果宝特攻4》，金额120万元，预计2017年10月出版图书”等内容，如漫界公司在2017年9月21日前未收到《果宝特攻4》图书出版素材就预计一个月后能出版图书，不符合日常生活经验法则。据此，一审法院认定蓝弧公司已经向漫界公司交付《果宝特攻4》的图书出版素材。同时，双方亦确认漫界公司至今未向蓝弧公司支付《果宝特攻4》《超兽武装真人版》的保底版税。漫界公司在没有向蓝弧公司支付《果宝特攻4》、《超兽武装真人版》保底版税的情况下，即诉请蓝弧公司交付上述两作品的图书出版素材，不符合双方所签订的案涉《图书出版协议》第八条第1款的约定和《中华人民共和国合同法》第六十七条的规定，故此，一审法院不予支持。关于漫界公司诉请蓝弧公司交付电视动画片《超兽武装真人版》版权证明文件，以及蓝弧公司反诉诉请漫界公司签收《超兽武装真人版》图书出版素材并支付30万元保底版税的问题。本案中，漫界公司主张蓝弧公司并未创作电视动画片《超兽武装真人版》，蓝弧公司亦确认其没有制作名称为《超兽武装真人版》的电视动画片。虽然蓝弧公司主张《千面英雄》即《超兽武装真人版》，但漫界公司对此不予确认，同时根据案涉《图书出版协议》关于出版物范围为“根据上述动画片（电视剧、电影）内容出版的电视连环画（印刷图书）以及出版物的配套产品”的合同约定，即使蓝弧公司上述主张属实，《千面英雄》目前亦仅取得了电视剧制作许可证，尚未取得电视动画片发行许可证和著作权登记证明，不具备向漫界公司交付相关版权证明文件和图书出版素材的条件。为此，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十条规定，“当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：（一）法律上或者事实上不能履行……”之规定，对于漫界公司要求蓝弧公司交付《超兽武装真人版》版权证明文件的诉请，一审法院不予支持。蓝弧公司主张其向漫界公司提交的载有《千面英雄》图书出版素材的刻录光盘系其向漫界公司交付《超兽武装真人版》的图书出版素材，并诉请漫界公司签收上述图书出版素材并支付《超兽武装真人版》保底版税30万元的主张，亦缺乏事实和合同依据，一审法院不予支持。关于漫界公司诉请蓝弧公司支付逾期交付违约金、预期利益损失的问题。虽然双方对案涉《图书出版协议书》的实际约定保底总版税金额存在争议，但漫界公司亦在本案中确认了其未向蓝弧公司支付《星与星愿》第一季、《果宝特攻4》、《超兽武装真人版》保底版税的事实。漫界公司所主张的除作品《星与星愿》之外，案涉其它作品的制作时间均晚于案涉《图书出版协议》的签订时间虽属事实，但漫界公司亦并未依照双方所签订的案涉《图书出版协议》的合同约定向蓝弧公司支付《星与星愿》第一季、《果宝特攻4》、《超兽武装真人版》的保底版税。在此情况下，漫界公司诉请蓝弧公司支付逾期交付上述三作品图书出版素材的违约金，并诉请蓝弧公司支付逾期交付《果宝特攻4》《超兽武装真人版》图书出版素材所产生的预期利益损失，有违权利义务对等原则，亦缺乏合同和法律依据，故一审法院不予支持。关于《梦幻西游》第一季、《果宝特攻之水果大逃亡》图书出版素材有否逾期交付的问题，虽然蓝弧公司提交了显示签收日期为2014年12月31日的《资料签收回执》，以证明其已于2014年12月31日向漫界公司交付了案涉《图书出版协议》所约定作品的图书出版素材，但蓝弧公司提交的上述《资料签收回执》显示的签收日期均先于回执上《梦幻西游》第一季、《果宝特攻之水果大逃亡》作品的制作日期，两者自相矛盾，蓝弧公司亦未能提交其它证据证明上述两作品的交付时间，应承担举证不能的不利后果，故此，一审法院对漫界公司主张其收到《果宝特攻之水果大逃亡》完整素材的时间是2016年1月5日的意见予以采纳；漫界公司虽然在本案一审庭审中主张其收到《梦幻西游》第一季完整素材的时间是2015年9月25日，但其向一审法院提交的《蓝弧需赔偿漫界明细表（200万元）》中又明确其收到作品《梦幻西游》素材时间为2015年4月21日，而漫界公司关于2015年4月21日收到《梦幻西游》素材的主张能够与其提交的证据《图书授权资料签收回执》所载明的时间相互印证，故此，一审法院对漫界公司主张其收到《梦幻西游》第一季完整素材的时间为2015年4月21日的意见予以采纳。漫界公司向蓝弧公司首次支付《梦幻西游》第一季版税的时间为2015年8月25日，漫界公司向蓝弧公司支付《果宝特攻之水果大逃亡》版税的时间为2016年12月22日。对比上述图书出版素材交付时间与版税支付时间可见，漫界公司向蓝弧公司支付《梦幻西游》第一季、《果宝特攻之水果大逃亡》版税的时间均晚于蓝弧公司向漫界公司交付《梦幻西游》第一季、《果宝特攻之水果大逃亡》图书出版素材的时间，漫界公司主张蓝弧公司存在逾期交付上述两作品图书出版素材缺乏事实依据；此外，虽然漫界公司主张上述两作品的《作品登记证书》所显示的制作时间晚于案涉《图书出版协议》的签订时间，但漫界公司亦在本案中确认其《梦幻西游》第一季纸质图书的首批图书上市时间是2016年1月31日，《果宝特攻之水果大逃亡》纸质图书的首批图书上市时间是2016年2月29日，漫界公司并未举证证明其确有因上述两作品的版权证明文件的交付问题影响上述两作品图书出版素材的交付和上述两作品的图书出版上市时间。在此基础上，漫界公司诉请蓝弧公司支付逾期交付上述两作品图书出版素材的违约金，缺乏事实和法律依据，一审法院不予支持。关于漫界公司诉请版权侵权风险补偿金的问题。虽然漫界公司提交证据证明奥飞公司以蓝弧公司、王巍、金志龙为被告向一审法院提起了诉讼，但该案系上述当事人之间因合同纠纷产生的违约责任追偿之诉，漫界公司以此主张蓝弧公司向其支付《果宝特攻4》的版权侵权风险补偿金，依据不足；同时，漫界公司在未向蓝弧公司支付《果宝特攻4》保底版税的情况下，即诉请蓝弧公司支付该作品的版权侵权风险补偿金，亦缺乏合同和法律依据，故一审法院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十七条、第一百一十条，《中华人民共和国著作权法实施条例》第九条之规定，一审法院判决：一、驳回上海漫界文化传播股份有限公司的诉讼请求；二、驳回广州蓝弧文化传播有限公司的反诉请求。漫界公司上诉称一审判决认定事实不清，请求撤销一审第一项判决，改判蓝弧公司向漫界公司赔偿逾期交付《梦幻西游》《电影特攻之水果大逃亡》《星与星愿》《果宝特攻4》《超兽武装真人版》图书素材违约金共计130万元，并由蓝弧公司承担本案的上诉费和一审受理费。具体理由如下：1.双方约定《图书出版协议书》保底版税总额是200万元，并非380万元，原审法院在没有依法查明该事实的情况下直接驳回上诉人的诉讼请求，没有事实与法律依据。通过漫界公司与蓝弧公司签订的相关协议、相关人员沟通、来往邮件显示，双方的真实意思表示均可证明《图书出版协议书》约定的保底版税金额为200万元，一审法院仅以“蓝弧公司对漫界公司关于案涉《图书出版协议书》实际约定保底版税金额为200万元的主张不予确认”草草了事，并未依法查明，判决中也未作任何说理。2.原审法院未依法认定蓝弧公司构成违约的事实，认定事实不清，适用法律错误。在漫界公司与蓝弧公司签订的《图书出版协议书》前言部分，蓝弧公司承诺拥有案涉五部作品的版权，但从蓝弧公司提供的《梦幻西游》《果宝特攻大电影》《果宝特攻4》的作品登记证书显示以上作品的创作完成时间晚于双方合同签署的时间，即在双方签署合同时，蓝弧公司故意隐瞒《图书出版协议书》四部作品尚未创作的事实，欺骗漫界公司签署《图书出版协议书》，已经是一种违约行为。此外，根据《图书出版协议书》第十三条“违约责任1、甲方违约，甲方有如下列情形之一的，乙方有权解除本合同，并有权追究甲方违约责任：（2）甲方拒绝或无法提供动画片（电视剧、电影）有关素材”之约定，蓝弧公司无法提供《超兽武装真人版》动画片，已属违约，应承担违约责任。但一审法院以漫界公司未支付该作品的保底版税要求蓝弧交付该作品素材以及逾期交付作品出版素材违约金，有违权利义务对等原则不支持漫界公司的诉讼请求，该认定明显属于认定事实不清，适用法律错误。蓝弧公司答辩称：1.蓝弧公司与漫界公司关于《图书出版协议书》约定的保底总额自始至终均为380万元。双方签订的《图书出版协议书》《图书出版协议书之补充协议（一）》都明确规定了保底总版税为380万元，即使是有漫界公司单方面盖章的《图书出版协议书之补充协议（二）》，也规定了漫界公司应支付的保底版税费为380万元。2.根据《图书出版协议书》第11条和《合同法》第67条规定，由于漫界公司的恶意违约行为，蓝弧公司有权主张关于所有涉案合同作品的先履行抗辩权。漫界公司至今未向蓝弧公司支付《超兽武装真人版》电视剧、《星与星愿》动画电视剧及《果宝特攻4》动画电视剧图书出版素材的任何费用。至于已经出版纸质图书的《梦幻西游》第一季动画电视剧、《水果大逃亡之果宝大逃亡》电影，漫界公司均存在逾期支付版税的重大违约行为，对此蓝弧公司已在关联案（2018）粤0103民初2199号案中诉请漫界公司支付拖欠的款项及滞纳金以追究违约其责任。3.尽管漫界公司多次违约在先，蓝弧公司仍然向漫界公司支付了涉案合同动画片的全部图书素材，并再一次向漫界公司当庭提交和有效送达《超兽武装真人版（千面英雄）》的最新图书出版素材，漫界公司应当依约支付该片50%的版税费。《超兽武装真人版》即《千面英雄》，沿袭了超兽武装系列的世界观、剧情及包括人物名称、人物性格、人物经典台词在内的各项人物设定，《千面英雄》是《超兽武装真人版》的正式片名，实质内容没有变化。4.蓝弧公司拥有涉案合同系列作品的版权或合法授权，有权对外进行图书出版授权，交付的图书素材符合出版条件，并未违反合同约定。蓝弧公司上诉请求撤销一审判决主文第二项，改判漫界公司立即向蓝弧公司支付《超兽武装真人版（千面英雄）》50%保底版税共计30万元，并由漫界公司承担一、二审诉讼费用。事实和理由：1.合同约定的电视剧《超兽武装真人版》即电视剧《千面英雄》，一审判决遗漏对该关键事实的审查，导致判决出现错误。根据蓝弧公司在一审提交的三部“超兽武装”题材的电视剧及剧本可以看出，电视剧《千面英雄》作为“超兽武装”系列的第三部，与动画电视剧《超兽武装之仁者无敌》《超兽武装之勇者无惧》有着极其紧密的联系，其沿袭了“超兽武装”系列的世界观、相关剧情及人物设定，并且结合第三方客观的新闻报道，印证了《图书出版协议书》约定的电视剧《超兽武装真人版》即电视剧《千面英雄》。《超兽武装真人版》后因宣传发行的需要更名为《千面英雄》，相关的图书出版素材实际上也早已制作完毕，并在一审诉讼过程中再一次当庭提交并有效送达给漫界公司。一审法院明知《超兽武装真人版》就是《千面英雄》却避而不谈，遗漏对该事实的审查，依法应当予以纠正。2.一审判决认为蓝弧公司必须取得《千面英雄》的动画片发行许可证和著作权登记证明才具备向漫界公司交付该作品图书出版素材的条件，属于事实认定不清，毫无合同和法律依据。图书作品的出版不需要以取得电视剧的发行许可证为条件，而蓝弧公司系电视剧《千面英雄》的制作者，自作品创作完成之日起自动取得著作权，即使暂未取得著作权登记证书，仍有权授权漫界公司出版图书。一审判决以版权证明文件欠缺为由认定不具备交付条件，完全不符合事实，也没有任何合同和法律依据。3.漫界公司在一审诉讼过程中再一次当庭签收《超兽武装真人版（千面英雄）》的图书出版素材，根据合同约定，漫界公司应当向蓝弧公司支付50%的版税共计30万元，一审法院对此认定事实不清，应当予以改判。对此，漫界公司答辩称：1.蓝弧公司自始至终都没有制作名称为《超兽武装真人版》的电视动画片，该事实已在（2018）粤0103民初2199号案件中查明，并且在一审诉讼过程中，蓝弧公司亦确认其没有制作名称为《超兽武装真人版》的电视动画片。2.蓝弧公司声称合同约定的电视剧《超兽武装真人版》即电视剧《千面英雄》没有事实依据。首先，漫界公司与蓝弧公司签署的《图书出版协议书》约定的授权作品是《超兽武装真人版》电视剧而不是《千面英雄》网剧，《千面英雄》网剧的事实在一审庭审过程中，蓝弧公司已经进行了确认。其次，蓝弧公司没有证据证明电视剧《超兽武装真人版》与《千面英雄》网剧有任何关联关系，实际上蓝弧公司提交的证据材料可证明《千面英雄》的著作权人是王巍，并没有证据证明蓝弧公司是《千面英雄》网剧的制作者，即使有证据证明也无法证明网剧《千面英雄》就是《超兽武装真人版》。最后，蓝弧公司没有证据证明其已完成电视剧《超兽武装真人版》的创作，且向漫界公司提交了《超兽武装真人版》图书素材。4.漫界公司自始至终都不确认电视剧《超兽武装真人版》与《千面英雄》网剧有任何关联关系，更不可能签收《千面英雄》的图书出版素材，蓝弧公司上诉理由所陈述的与事实严重不符，违背诚实信用原则。二审庭询中，蓝弧公司当庭提交电视剧《千面英雄》（1-24集）作品登记证书、《千面英雄》与《超兽武装之仁者无敌》相同元素比对表（部分剧情），《超兽武装之仁者无敌》（第1-33集）、《超兽武装之勇者无惧》（第34-66集）与《超兽武装真人版（千面英雄）》部分经典台词比对表拟证明电视剧《超兽武装真人版》就是《千面英雄》，并且漫界公司已经签收了该作品的图书出版素材。漫界公司对蓝弧公司提交的证据不予认可，认为举证期限已过，不应当进行质证；而且，《千面英雄》网剧与《超兽武装真人版》电视剧没有任何关联，蓝弧公司自认为《千面英雄》就是《超兽武装真人版》所提供的证据没有说服力。本院对蓝弧公司当庭提交的补强证据的证明力问题将结合判决理由予以评述。对于一审法院查明的、双方当事人无异议的事实，本院予以确认。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条规定，第二审人民法院应当对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查。对于漫界公司的上诉请求及理由。根据一审法院查明的事实，漫界公司主张保底版税总额是200万元的目的在于保底版税总额是漫界公司主张蓝弧公司逾期交付涉案作品图书出版素材违约金的计算基础和依据。本案中关于保底版税总额是200万元还是380万元的争议前提是蓝弧公司是否存在逾期交付的违约行为。根据双方签订的《图书出版协议书》规定，合同签署后10个工作日内，乙方即漫界公司负责将保底总版税的25%支付到甲方即蓝弧公司指定的账户，甲方应于收到保底总版税的25%后10个工作日内向乙方提供符合出版要求的素材，乙方在收到甲方完整的制作图书所需素材后，向甲方支付相应选题的25%版税，乙方首批图书上市后30日内向甲方支付相应选题剩余50%版税。《图书出版协议书》并未约定涉案作品图书出版素材具体交付时间，而是约定了双方合同的履行顺序，根据《合同法》第六十七条的规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”蓝弧公司作为合同后履行一方，在漫界公司没有按照合同要求向蓝弧公司支付保底总版税的25%时有权拒绝向漫界公司交付涉案作品图书出版素材。其中《梦幻西游》《果宝特攻之水果大逃亡》两部作品的图书已经上市；另漫界公司、蓝弧公司均在一审中确认对（2018）粤0103民初2199号民事判决所查明的事实没有异议，根据（2018）粤0103民初2199号民事判决所查明的事实漫界公司确认已收到《星与星愿》《果宝特攻4》的图书出版素材，因此漫界公司诉请蓝弧公司赔偿逾期交付《梦幻西游》《果宝特攻之水果大逃亡》《星与星愿》《果宝特攻4》的图书素材违约金的请求不能成立。至于《超兽武装真人版》的图书出版素材，本院认为漫界公司作为合同的先履行一方，在未向蓝弧公司支付该作品保底版税的情况下要求蓝弧公司履行交付图书出版素材，无合同依据。此其一。其二，漫界公司认为根据《图书出版协议书》中“甲方拒绝或无法提供动画片（电视剧、电影）有关素材，乙方有权解除合同，并有权追究甲方违约责任”之规定，蓝弧公司无法提供电视剧《超兽武装真人版》的图书出版素材，已构成违约。本院认为，根据双方约定的合同履行顺序，蓝弧公司在收到保底版税25%后10个工作日内向漫界公司提交图书出版素材。漫界公司在未向蓝弧公司支付保底版税的情况下，要求蓝弧公司提供图书出版素材没有依据。鉴于漫界公司主张蓝弧公司违约缺乏相应的合同依据和证据支持，一审法院判决驳回漫界公司的相关诉讼请求并无不当。对于蓝弧公司的上诉请求及理由。首先，蓝弧公司称为了宣传发行需要将《超兽武装真人版》改名为《千面英雄》，二者实质是同一部作品，并在一审中提交了由著作权人王巍出具的《千面英雄》原名为《超兽武装真人版》说明书、二审中补充提交《千面英雄》与《超兽武装之仁者无敌》相同元素比对表（部分剧情）、《超兽武装之仁者无敌》（第1-33集）、《超兽武装之勇者无惧》（第34-66集）与《超兽武装真人版（千面英雄）》部分经典台词比对表。但上述证据均是蓝弧公司单方作出和提供，并未得到漫界公司的确认，且蓝弧公司在一审中提交的经可信时间戳认证的网页、新闻报道等均没有明确《千面英雄》即《超兽武装真人版》，此外也缺乏其他有资质的第三方的鉴证，故上述证据尚不足以证明《千面英雄》《超兽武装真人版》为同一作品。其次，蓝弧公司一审诉讼中提交的《千面英雄》（1-6集）、《千面英雄》（7-12集）剧本作品登记证书载明该剧本作品首次出版/制作日期是2017年1月12日，登记日期为2017年4月13日。一审中蓝弧公司提交的《图书出版协议书之补充协议（二）》约定“《超兽武装真人版（1-25集）》需变更成其他授权作品，由甲方与乙方另行协商后确定新的授权作品及相关内容”，该协议有漫界公司盖章，签约时间为2017年9月21日。上述《千面英雄》剧本作品的出版/制作日期、登记日期均在《图书出版协议书之补充协议（二）》签订日之前，但该协议中及双方后续交流沟通中均未提及《超兽武装真人版》已经更名为《千面英雄》，不符合常理。由于《千面英雄》不是双方合同约定的交付作品、漫界公司没有签收《超兽武装真人版》的图书出版材料，因此蓝弧公司诉请漫界公司支付《超兽武装真人版》50%的保底版税于约无据。综上，上诉人上海漫界文化传播股份有限公司、上诉人广州蓝弧文化传播有限公司的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费22300元，由上海漫界文化传播股份有限公司负担16500元，广州蓝弧文化传播有限公司负担5800元。本判决为终审判决。审 判 长 程方伟审 判 员 刘 宏审 判 员 郭小玲二〇一九年六月十二日法官助理 陈晓兰书 记 员 郭 骞