湖南省长沙市雨花区人民法院民 事 判 决 书（2018）湘0111民初1630号原告（反诉被告）：佛山吉天环保科技有限公司,住所地广东省佛山市南海区狮山镇科技北路3号依云曦城花苑36座1417室（住所申报）。法定代表人：郭柯，执行董事。委托诉讼代理人：毛成海，浙江永鼎律师事务所律师。被告（反诉原告）：长沙千秋节能环保科技有限公司，住所地湖南省长沙市雨花区韶山南路123号华翼府2022号房。法定代表人：唐才元。委托诉讼代理人：姚纪言，北京中银（长沙）律师事务所律师。委托诉讼代理人：邹佳君，北京中银（长沙）律师事务所律师。第三人：绍兴第二印染有限公司，住所地浙江省绍兴市柯桥区福全街道富强村。法定代表人：何国俊，总经理。委托诉讼代理人：朱妙，浙江中行律师事务所律师。委托诉讼代理人：朱春华，浙江中行律师事务所律师。原告（反诉被告）佛山吉天环保科技有限公司（以下简称原告）与被告（反诉原告）长沙千秋节能环保科技有限公司（以下简称千秋公司）、第三人绍兴第二印染有限公司（以下简称绍兴二印公司）买卖合同纠纷一案，本院于2018年3月13日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人毛成海，被告千秋公司的委托诉讼代理人姚纪言，第三人绍兴二印公司的委托诉讼代理人朱妙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令千秋公司支付原告货款435000元；2、判令千秋公司赔偿原告自2017年4月8日起至本案生效裁判确定的债务履行期限届满之日止，以318500元货款为基数，按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率上浮50%（年利率7.125%）计算的逾期付款损失赔偿金,暂按逾期一年计算为22693.13元；以上两项合计457693.13元；3、由千秋公司负担本案全部诉讼费用。事实与理由：2016年9月12日，原告与千秋公司签订《布袋除尘器定货合同》一份，约定：原告供应给千秋公司CFF型长袋低压除尘器（无袋笼）1台，总计价款1165000元；质量标准按技术协议、有关国家标准及供方企业标准，以要求较高者为准，自环保验收通过次日起算，设备整体保修1年，滤袋质保4年；设备性能监测验收在安装结束后一个月内申请环保监测，逾期未能提交申请监测验收视为验收合格；设备发货前付60%，经环保验收合格七天内付到90%，质保金10%于整体质保期满后付清。如需方不按合同约定时间付款，需赔偿供方相关的一切经济损失。合同签订后，原告按照合同及技术协议等规定，全面履行了合同义务，涉案除尘器设备于2017年2月27日安装完成，交付被告和使用单位投入正常生产运行使用，但千秋公司至今仅支付原告货款730000元，剩余435000元货款经原告多次催要，仍未支付。被告千秋公司答辩并反诉称，1、涉案《布袋除尘定货合同》约定的付款条件尚未成就。原告未完成环保验收的合同义务，且除尘器设备在运行过程中，性能指标始终无法达到双方合同约定的技术标准及环保验收合格标准，同时，质保期的起算条件未成就，并且滤袋在质保期内出现严重质量问题，无法正常使用，不符合需质保4年的质量标准，千秋公司有权拒付余款，应驳回原告主张的货款和违约金的诉讼请求。原告迟延交货84天，应支付迟延交货的违约金489300元；滤袋运行数月后穿孔超过40%，原告不履行保修义务，被告千秋公司对滤袋进行了整体更换，原告应退还千秋公司已支付的合同款730000元，并赔偿经济损失240768元。反诉请求：1、原告向千秋公司支付延期交货的违约金共计489300元；2、原告退还千秋公司已支付的合同款730000元；3、原告赔偿千秋公司经济损失240768元；4、原告承担本案全部诉讼费用。第三人绍兴二印公司述称,1、根据原告与千秋公司签订的定货合同约定及原告实际履行合同的情况，原告存在逾期交货的事实，原告拖延施工、调试等行为致使锅炉改造工期进行了推迟；2、原告提供的除尘器存在严重的质量问题，除尘器安装后，滤袋出现了严重的氧化、破损，因产品质量问题致使绍兴二印公司不得不更换滤袋，除尘器的故障导致多次停炉整修，造成生产损失达200多万元。原告针对千秋公司反诉答辩称，原告已经按照合同约定全面履行了自己的义务，交货未曾有片刻延迟，由于绍兴二印公司的原因，导致原告无法及时安排人员进场，进行除尘器设备安装调试工作。涉案除尘器设备完全符合合同及技术协议各项规定及要求，已达到千秋公司及绍兴二印公司所期待实现之环保及节能降耗之合同目的。经审理查明，原告前身为浙江吉天环保科技有限公司（以下简称浙江吉天公司），千秋公司系绍兴二印公司热电厂1、2、3＃炉的承建单位。2015年1月22日，浙江吉天公司与千秋公司签订《绍兴第二印染有限公司50t/h锅炉配套布袋除尘器技术协议书》，其中约定滤袋采用CFF/PTFE覆膜（或PPS+PTFE乳液浸渍处理+超细纤维）滤料，单位面积重量550g/㎡；允许连续使用温度160℃，使用寿命不小于四年，滤袋在质保期内失效率就3＃炉的建设，浙江吉天公司为供方、被告千秋公司为需方签订《布袋除尘器定货合同》一份，注明签订日期为2016年9月12日,约定：1、需方向供方定购CFF型长袋低压除尘器（无袋笼）1台，产品型号LCDN2*3-576，单价1165000元每台；2、质量标准按技术协议，有关国家标准及供方企业标准，以要求较高者为准。自环保验收通过次日起算，设备整体保修1年，滤袋质保4年；3、交货方式、地点、时间为绍兴第二公司厂内；4、验证标准、方法及提出异议期限为按国家标准、地方标准及供方企业标准验收（以较高者为准），产品质量验收在提货时验收，验收合格准予出厂，设备性能监测验收在安装结束后一个月内申请环保监测，逾期未能提交申请监测验收视为验收合格；5、结算方式及期限为设备发货前付60%；经环保验收合格七天内付到90%（付款前供方提供全额增值税专用发票），质保金10%于整体质保期满后付清；6、质保期：整体保修1年，布袋保修4年，质保期开始起算点为设备正式投运并设备验收通过次日起或设备安装调试完成6个月（以先到者为准）；7、交货日期：合同生效后45个工作日内完成设备安装及调试；8、如供方产品性能达不到合同技术指标，供方退换需方已支付的所有款项，并赔偿需方及业主方的一切相关经济损失；如供方逾期交货，自超过约定交货日期起，供方每日按未交付货物对应的合同价格的5‰向需方支付违约金；逾期交货超过30个工作日，需方有权以书面形式通知供方解除合同。如需方不按合同约定时间付款，需赔偿供方相关的一切经济损失。合同还约定有效期自双方签字盖章之日起，合同执行完毕止。原告在合同于2016年10月8日在合同上签字盖章，绍兴二印公司在合同空白处加盖合同专用章。合同签订后，浙江吉天公司按约供应除尘器。2017年2月22日，绍兴二印公司召开热电工程建设回头看分析会，就3＃炉的烘炉、煮炉、调试、并炉等工作进行布置安排，确定3、4月初全厂3炉1机进行全面72小时考核验收运行，指标合格后，交付二印生产部门管理。该次会议指出了除尘器故障、滤袋严重氧化、破损问题，要求供应商整改；3＃炉的安装正在关键阶段，要求高度重视质量。浙江吉天公司及千秋公司的代表参加了此次会议。2017年2月27日，浙江吉天公司、千秋公司、绍兴二印公司对3＃燃煤锅炉除尘器新建项目完成验收，均签署了“安装已完成，同意验收”的意见，千秋公司和绍兴二印公司还加注了“尚未调试，待控制调试后验收”的意见。2017年10月25日，浙江吉天公司委托律师向千秋公司邮寄《律师函》，要求千秋公司在2017年11月30日前支付合同项下设备尾款并支付逾期付款违约金或赔偿金。2018年1月8日，千秋公司向浙江吉天公司发出《联系函》，指出3＃锅炉烟尘排放超标，经停炉检查发现，布袋除尘器滤袋穿孔损坏超过40%，并导致除尘器仓体内部严重积灰，造成其余滤袋全部损坏无法使用。要求浙江吉天公司根据合同约定的保修义务，在3日内对3＃锅炉除尘器滤袋进行整体更换，以保证锅炉系统正常运行，如逾期未更换，将协同业主方对滤袋自行进行更换，相关费用从对贵公司应付款项中扣除，并追究造成停产等的一切相关损失。浙江吉天公司于2018年1月10日复函，根据合同第七条和第九条的约定，贵司应先按照合同约定，全面支付货款，在全面履行支付货款义务后，我司即刻履行卖方合同义务。1月11日，千秋公司向浙江吉天公司再次发出《联系函》，就相关问题函复如下：1、按照合同约定的交付时间，贵公司已严重超期（超期约6个月）。如说违约，贵司已严重违约在先，对此我公司保留追偿的权利。2、至今贵公司未向我方提交完整的竣工验收资料，也未通过环保验收，不具备合同约定的第三笔工程款支付条件。3、合同约定的布袋使用寿命及质保期均为4年，几个月就出现大量穿孔破损，远超出正常损耗范围，我公司充分怀疑贵公司产品设计方案和产品质量存在严重问题。4、如贵公司消极应对，我公司会与业主方协同，聘请第三方进行整改，产生的费用和造成的损失由贵公司承担。本案审理期间，千秋公司向本院申请对滤袋是否符合国家标准和双方签订的《技术协议书》的标准进行鉴定，本院委托东北大学滤料检测中心进行鉴定，同时委托对滤袋出现破损是否与使用有关进行鉴定。2019年3月，我院现场采集滤袋后将检材移交鉴定机构，但千秋公司至今未缴纳鉴定费，鉴定机构未出结论。千秋公司提供了2017年11月23日的《销售合同》，该合同约定第三人绍兴二印公司向江苏奥凯环保科技有限公司购买了580gPPS+PPS超细纤维除尘滤袋576个，约定价格240768元。被告千秋公司主张由于原告未按期整改，导致绍兴二印公司另行购买了滤袋，该款项绍兴二印公司从应付给千秋公司的工程款中已扣除。原告与千秋公司当庭确认，千秋公司尚有货款882000元未支付。另查明，2018年2月1日，浙江吉天环保科技有限公司住所地由浙江省衢州市衢江区宾港中路39号迁入广东省佛山市南海区狮山镇科技北路3号依云曦城花苑36座1417室，企业名称变更为佛山吉天环保科技有限公司。以上事实，有《技术协议书》、《布袋除尘器定货合同》、《安装完成验收单》、《开工报告》、《联系函》及《复函》、《会议纪要》及签到表、《销售合同》、《律师函》、EMS快递单、工商登记信息、当事人陈述等在卷佐证，足以认定。本院认为，浙江吉天公司与被告千秋公司签订的《布袋除尘器定货合同》系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行各自义务。关于原告的本诉主张。1、浙江吉天公司已按约提供了布袋除尘器，双方约定的付款方式和期限为设备发货前付60%；经环保验收合格七天内付到90%（付款前供方提供全额增值税专用发票），质保金10%于整体质保期满后付清；并约定设备性能监测验收在安装结束后一个月内申请环保监测，逾期未能提交申请监测验收视为验收合格，现双方均未提供证据证明在设备安装结束后一个月内申请了环保监测以及环保检测的结果，按照约定，应视为检测合格，千秋公司应支付货款至90%即1048500元。千秋公司已付730000元，还应支付318500元。在合同约定的整体质保期内，千秋公司要求浙江吉天公司履行保修义务，浙江吉天公司未履行，10%的质保金116500元不符合支付条件，对原告的该部分主张，本院不予支持。2、3＃锅炉除尘器于2017年2月27日完成安装，如前述合同约定，千秋公司应在2017年4月8日前向原告支付货款总价的90%，被告千秋公司未支付，构成违约，应当承担违约责任，本院酌定违约金以318000元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率，自2017年4月8日起计算至本判决确定的债务履行期限届满之日止。关于千秋公司的反诉主张。1、千秋公司反诉要求原告支付延期交货的违约金问题。双方在合同中约定合同生效后45个工作日内完成设备安装及调试。合同生效时间为2016年10月8日，原告应当在2016年12月9日前完成安装调试，而实际完成时间为2017年2月27日，延期交货80天，原告未举证证明不能按时安装的责任在于千秋公司或绍兴二印公司，因此，应承担延期交货的违约责任。合同约定逾期交货，自超过约定交货日期起，每日按未交付货物对应的合同价格的5‰支付违约金，因原告与千秋公司均未举证证明延期交货的对应货物及价款，本院确定以1165000元为基数，按日万分之五，计算80天延期交货的违约金46600元。2、千秋公司反诉要求原告退还已支付的合同款730000元的问题。根据双方签订的合同约定，本案中，原告供应给被告千秋公司两台CFF型长袋低压除尘器（无袋笼）中，滤袋只是除尘器全套设备中一个组成部分，且滤袋属于可以更换的设备，虽然双方对于滤袋质量存在争议，但不能以此认定整个产品性能达不到合同技术指标。故对千秋公司上述反诉请求，本院不予支持。3、千秋公司反诉要求原告赔偿经济损失240768元的问题。对于该项反诉请求，千秋公司提供的是2017年11月23日绍兴二印公司与江苏奥凯环保科技有限公司签订的《销售合同》，千秋公司未举证证明最终承担了该款项。并且在2018年1月，千秋公司还在要求原告更换滤袋，时间上亦不相符。故对于被告千秋公司的该项反诉请求，本院亦不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条第一款，最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告长沙千秋节能环保科技有限公司于本判决生效之日起七日内支付原告佛山吉天环保科技有限公司货款318000元及逾期付款违约金（以未支付货款318000元为基数，按中国人民银行同期同类贷款基准利率，自2017年4月8日起计算至本判决确定的债务履行期限届满之日止）；二、原告佛山吉天环保科技有限公司支付被告长沙千秋节能环保科技有限公司延期交货的违约金46600元；三、驳回原告佛山吉天环保科技有限公司的其他诉讼请求；四、驳回被告长沙千秋节能环保科技有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费8165元，依法减半收取4082.5元，由原告佛山吉天环保科技有限公司负担1098.5元，被告长沙千秋节能环保科技有限公司负担2984元；反诉受理费8970元，由原告佛山吉天环保科技有限公司负担286元，被告长沙千秋节能环保科技有限公司负担8684元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按照对方当事人的人数提出副本，上诉至湖南省长沙市中级人民法院。审判员  吴香玲二〇一九年六月二十五日书记员  李 帅附：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。