海南省陵水黎族自治县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）琼9028民初995号 原告：广东省高州市建筑工程总公司，住所地广东省茂名市高州市环城东路40号。 法定代表人：徐济敏，总经理。 委托诉讼代理人：杨文静，海南方圆律师事务所律师。 被告：陵水黎族自治县水务局，住所地海南省陵水黎族自治县椰林镇北斗路53号。 负责人：王文师，局长。 委托诉讼代理人：潘利军，海南万理（陵水）律师事务所律师。 原告广东省高州市建筑工程总公司（以下简称高州市建筑总公司）与被告陵水黎族自治县水务局（以下简称陵水县水务局）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年5月8日立案受理后，依法适用简易程序，于2019年6月5日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人杨文静、被告委托诉讼代理人潘利军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告高州市建筑总公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即向原告支付“田仔水库防洪进库公路工程”工程款381587.66元；2、判令被告自2016年5月8日起至实际支付之日止按同期中国人民银行贷款利率的计算标准向原告支付逾期付款利息损失（利息损失暂计至2019年5月8日为54376.24元）；3、被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：原告与被告于2015年7月8日签订《田仔水库防洪进库公路工程施工合同书》，约定：被告接受原告对该项目施工的投标，合同价为1222120.34元；工程竣工合格并办理结算后，发包方根据确认的竣工结算报告向承包方支付至结算价款的95%作为工程结算款，按结算价款的5%保留工程质量保证金，待工程保修责任期满后清算；本合同工程保修期为一年，自单位工程竣工验收合格移交之日起算。合同签订后，原告按合同约定进行施工，田仔水库防洪进库公路工程已于2016年7月3日通过竣工验收合格。2016年5月9日，原告制作《工程结算书》，并经原告及监理单位、被告共同盖章确认，结算金额为1230487.66元。自工程竣工验收且完成结算至今已近3年，工程已过保修期，但被告在支付了848900元进度款后，无正当理由迟迟不支付工程尾款及质量保证金，拒不履行合同义务，造成原告损失巨大。期间，原告多次找被告协商付款事宜，但均未果，为维护原告的合法权益，特向法院提起诉讼。 被告陵水县水务局承认原告在本案中所主张的事实，但认为，水务局已经支付原告工程款848900元，剩余工程款未支付的主要原因是原告之前没有提交相关的结算资料，导致被告未能及时送审，不能及时拨付相关工程款，现双方对工程结算报告已经进行了结算确认，所以被告同意支付原告剩余工程款，但利息起算时间应该在原告送交工程结算相关材料，并经被告确认后不予支付的时间点起计。 另查明，双方于2015年7月8日签订的《田仔水库防洪进库公路工程施工合同书》通用条款第九条第33款约定：工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人递交竣工结算报告及完整的结算资料进行工程竣工结算；发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，从第29天起按同期银行贷款利率向承包人支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。另，双方于2016年5月9日签订《工程结算书》，确认涉案工程结算价款为1201067.74元。上述事实有当事人提交的《田仔水库防洪进库公路工程施工合同书》、《工程结算书》在卷佐证。 本院认为，被告陵水县水务局承认原告高州市建筑总公司在本案中主张的事实，故对原告主张的事实予以确认。本案中，原、被告于2015年7月8日签订的《田仔水库防洪进库公路工程施工合同书》，系双方真实意思表示，且涉案工程已依法进行招投标，应属合法有效合同，双方均应按约履行各自义务。现涉案工程已经双方竣工结算确认价款为1201067.74元，被告已支付了848900元，因此被告欠付原告工程款应为352167.74元，故原告主张被告支付工程款381587.66元，本院予以支持352167.74元。关于利息的计算问题。根据双方签订的合同约定，工程竣工验收报告经被告认可后，原告于28天内向被告递交竣工结算报告，被告收到后28天内支付至竣工结算价款的95%，未支付的则从第29天起计算利息；竣工结算价款的5%作为工程质量保证金，于一年保修期满后一次性支付。由此可见，涉案工程竣工验收合格后，被告应分两期向原告支付剩余工程结算价款。其中，第一期支付的价款应达到结算价款的95%即1141014.35元（1201067.74×95%），扣除被告已付的848900元，被告第一期应支付的价款为292114.35元，支付时间为竣工验收合格后、被告收到原告递交的结算报告后28天内支付，本案中，双方结算时间虽为2016年5月9日，但涉案工程实际竣工验收合格时间为2016年7月3日，因此被告支付292114.35元的时间应在2016年7月4日至2016年7月31日期间（共计28天），故该笔价款逾期支付的利息应自2016年8月1日起计。第二期支付的价款为工程质量保证金60053.39元（1201067.74×5%），支付时间为保修期满后一次性支付，即被告应于2017年7月3日向原告支付该笔价款，故该笔价款逾期支付的利息应自2017年7月4日起计。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条、第一百一十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下： 一、被告陵水黎族自治县水务局于本判决生效之日起十五日内，向原告广东省高州市建筑工程总公司支付工程款352167.74元； 二、被告陵水黎族自治县水务局于本判决生效之日起十五日内向原告广东省高州市建筑工程总公司支付利息，利息按中国人民银行同期一年期一般流动性资金贷款基准利率，以292114.35元为本金自2016年8月1日起、以60053.39元为本金自2017年7月4日起计算至债务偿清之日止； 三、驳回原告广东省高州市建筑工程总公司的其他诉讼请求。 如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费7839.46元，减半收取3919.73元，由被告陵水黎族自治县水务局负担。 如不服本判决，可自本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提交副本，上诉于海南省第一中级人民法院。 审 判 员 林小丽 二〇一九年六月十一日 法官助理 曾维康 书 记 员 陈 丰 附：适用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件 适用法律问题的解释》 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。