安徽省合肥市蜀山区人民法院民 事 判 决 书（2019）皖0104民初494号原告：顾军，男，1978年10月20日生，汉族，住安徽省合肥市蜀山区。委托诉讼代理人：陈顺，安徽万世律师事务所律师。原告：刘牛，男，1977年3月24日生，汉族，住长丰县。被告：湖南省第三工程有限公司，住所地湘潭市岳塘区书院路36号，统一社会信用代码91430300184685082Y。法定代表人：秦跃丰，董事长。委托诉讼代理人：李中兵，安徽天地缘律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴伟，男，该公司项目负责人，住合肥市蜀山区。原告顾军诉被告湖南省第三工程有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2019年1月8日立案受理后，依法适用简易程序于2019年2月20日公开开庭进行了审理。2019年3月8日本院依职权追加刘牛为共同原告参加诉讼。2019年3月22日本院裁定转为普通程序，于2019年6月25日再次公开开庭进行了审理。原告顾军的委托诉讼代理人陈顺、被告湖南省第三工程有限公司的委托诉讼代理人李中兵、吴伟到庭参加了诉讼，原告刘牛经本院公告送达开庭传票未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。顾军向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即支付欠款226025元，并支付逾期付款违约金即利息损失27123元（自2016年12月1日至2018年11月30日，此后逾期付款利息损失以226025元为基数，按中国人民银行同期同类逾期贷款利率进行计算〈年利率6%〉，至款清之日止），合计：253148元；2、被告承担本案全部费用。事实与理由：2014年4月18日，原、被告签订《铝合金门窗承包合同》一份，原告按照约定完成被告承建的霍邱县中医院医疗综合楼的门窗制作及安装，但被告一直未按约付款。2016年2月26日，双方就案涉门窗款进行核算确认，被告应付1701025元，扣除已付尚欠226025元。顾军对其主张提供证据如下：1、《铝合金门窗承包合同》1份；2、结算清单1份（霍邱县医院医疗综合楼）。证明：2014年4月18日，原、被告双方（被告经办人吴伟）签订《铝合金门窗承包合同》，原告根据该合同的约定及被告要求已完成被告承建的霍邱县中医院医疗综合楼的门窗制作及安装，但被告一直未按约付款；2016年2月26日，原、被告双方就案涉门窗款进行核算，确认被告应付原告的款项为1701025元，该清单反映被告认可案涉合同是顾军一人履行，涉案款项应当由顾军享有。湖南省第三工程有限公司辩称：原告主张的欠款数额不符，被告没有收到原告2万元保证金。因原告门窗班组违反施工安全生产，大量玻璃沾满垃圾及废料未及时清理，导致被告额外支付费用6952元，应由原告承担，被告实际欠款199073元。2016年2月26日被告与原告结算时约定：待业主下次拨款时支付95%，因业主此后一直未向被告支付工程款，故付款条件不成就。原告遗漏了另一主体刘牛，刘牛也认可付款条件未成就，目前不能起诉被告。湖南省第三工程有限公司对其主张提供证据如下：1、结算协议1份。证明：案涉门窗工程总价1701025元，付款条件自2016年2月26日之后业主付款时付至95%；2、单据报销封面5张及相关凭证若干、整改通知2份。证明：原告应承担被告垫付的材料款及人工费6952元（胶布等材料1475元、玻璃防护费1025元、材料费1002元、吊篮租赁费3450元），其中的2050元、6900元应由原告承担一半。被告根据整改通知交付了以上费用，并在当时与原告协商好如何分担；3、情况说明1份。证明：因业主一直未向被告支付工程款，付款条件不成就；4、《工程竣工验收报告》1份。证明：霍邱县中医院项目竣工时间为2015年12月28日；5、情况说明1份。证明：霍邱县中医院自2016年2月1日起至今未向被告支付工程款；6、刘牛出具的《关于顾军诉湖南省第三工程有限公司承揽合同一案的意见》1份。证明：根据顾军2016年2月26日与被告签订的结算协议，原告刘牛认为付款条件尚未达到，目前不应该起诉被告。经庭审质证，因原告提供的证据1、2；被告提供的证据4、6符合证据的合法性、客观性、关联性，本院对其证明效力予以认定；被告提供的其他证据，因不同时具备证据的上述三性，故本院对其证明效力不予认定。根据双方当事人陈述及本院认定的上述证据，查明案件事实如下：2014年4月18日，湖南省第三工程有限公司霍邱县中医院医疗综合楼工程项目部（甲方、发包方）与顾军、刘牛（乙方、承包方）签订《铝合金门窗承包合同》一份，约定由乙方制作安装铝合金门窗，甲方支付价款，付款方式为：门窗安装完毕付至总工程量40%，年底验收合格付至总工程量95%，剩余5%质保金随总包大合同同步退还。合同由甲方代表吴伟、乙方顾军、刘牛签名。2016年2月26日，吴伟与顾军结算后约定“工程量核准部分待业主下次拨款支付至95%，保险金5%与总包同步返还。”顾军、湖南省第三工程有限公司共同认可：1、工程款共计1701025元，湖南省第三工程有限公司已支付1495000元，尚欠206025元；2、涉案工程项目已验收合格；3、涉案工程项目所属的总工程，即霍邱县中医院医疗综合楼工程于2015年12月28日验收合格。顾军主张其按合同约定支付了保证金20000元，但未提供证据证明，湖南省第三工程有限公司不予认可；湖南省第三工程有限公司主张其为顾军垫付的6952元清理费应予扣除，但未提供有效证据证明，顾军不予认可。湖南省第三工程有限公司认可其至今未向霍邱县中医院索要工程款。湖南省第三工程有限公司在第二次庭审中向本院提交一份刘牛于2019年6月23日出具的《关于顾军诉湖南省第三工程有限公司承揽合同一案的意见》，内容为：“安徽省合肥市蜀山区人民法院：顾军诉湖南省第三工程有限公司承揽合同一案，本人通过湖南省第三工程有限公司了解到顾军（或贵院）追加本人刘牛为本案共同原告，因顾军于2016年2月26日与湖南省第三工程有限公司已就工程款的支付期限达成一致意见，鉴于目前付款条件尚未达到，本人刘牛认为本着诚信的原则，目前不能起诉湖南省第三工程有限公司，如顾军坚持起诉，请求法院予以驳回。特此说明。”本院认为，原、被告签订的《铝合金门窗承包合同》系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，属合法有效。原告已按约履行了制作安装门窗的义务，并已验收合格，被告应当履行支付价款的义务。《铝合金门窗承包合同》约定：被告应在2014年年底验收合格付至总工程量95%，剩余5%质保金随总包大合同同步退还。双方在结算时又约定：被告待业主（指霍邱县中医院）下次拨款付至95%，保险金5%与总包同步返还。双方先后两次对95%工程款给付期限的约定不一致，尤其是第二次约定的给付期限不明确、不合理，理由为：1、被告未提供证据证明霍邱县中医院应当向其支付工程款的具体期限；2、在工程验收合格至今长达三年半之久的期间内，被告怠于向霍邱县中医院主张工程款，并以霍邱县中医院未付为由拒付原告工程款；3、今后被告何时给付原告工程款仍不能确定。履行期限不明确的，债权人可以随时要求履行。故原告可在工程验收合格后随时要求被告支付工程款，但应给予被告必要的准备时间。原、被告双方未约定门窗安装工程的保修期限，被告亦未提供证据证明其与霍邱县中医院对涉案工程保修期限是如何约定的，故按照行业惯例及《建筑工程质量管理条例》中的有关规定（设备安装和装修工程的最低保修期2年），涉案工程验收合格已有三年半之久，应已超出保修期。综上，顾军要求被告支付工程尾款206025元（包括工程款5%的质保金），本院予以支持。因双方约定的工程款给付期限不明确，顾军要求被告承担逾期付款的利息损失，本院不予支持。顾军主张其按合同约定支付了保证金20000元，因未提供证据证明，被告不予认可，本院亦不予认定。被告主张其为顾军垫付了6952元清理费应予扣除，因未提供有效证据证明，顾军不予认可，本院亦不予支持。在《铝合金门窗承包合同》中，刘牛和顾军共同作为乙方签字。本院发现遗漏诉讼主体之后，为保护刘牛的合法权利，追加其作为本案共同原告参加诉讼。在本院以电话通知、法院专递向刘牛送达未果的情况下依法采取公告送达，刘牛在知晓本院追加其为共同原告后，仍未能与本院联系，未能到庭参加第二次庭审，而是与被告联系，通过被告转交给本院由其出具的《关于顾军诉湖南省第三工程有限公司承揽合同一案的意见》，该意见明确支持被告，不仅表明刘牛自己在本案中不向被告主张实体权利，同时要求本院驳回顾军的诉讼请求。基于上述情况，被告所欠顾军、刘牛的工程尾款206025元，应支付给顾军，刘牛将来如对该款项主张权利，可与顾军协商解决，协商不成另行诉讼。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第六十二条第（四）项、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告湖南省第三工程有限公司所欠原告顾军、刘牛的工程款206025元，由被告湖南省第三工程有限公司于本判决生效之日起十日内一次性支给付原告顾军；二、驳回原告顾军的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费5097元，由原告顾军承担707元，由被告湖南省第三工程有限公司承担4390元；公告费500元由原告顾军承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。审 判 长 张        磊人民陪审员 史筱林人民陪审员周雷二〇一九年六月二十八日书 记 员 宋        蝶附：本案所适用的法律条文一、《中华人民共和国合同法》第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第六十二条第（四）项当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。二、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务，应当支付迟延履行金。