云南省曲靖市麒麟区人法院民 事 判 决 书（2019）云0302民初2879号原告何雨昆，男，汉族，1988年10月10日生，曲靖麒麟区人，本科文化，事业单位编，住曲靖市。委托代理人徐武飞，云南千仞律师事务所律师，特别授权代理。被告曲靖市拓美装饰设计工程有限公司。（以下简称拓美装饰设计公司）法定代表人：刘文青。统一社会信用代码：9153030207762492XJ。地址：云南省曲靖市三江大道汇都华庭2幢2单元1001室。（未到庭）被告刘文青，男，汉族，1982年7月2日生，住曲靖市麒麟区，（未到庭）被告王玉林，女，汉族，1987年7月21日生，住曲靖市麒麟区，（未到庭）原告何雨昆诉被告拓美装饰设计公司、刘文青、王玉林装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年4月23日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告及其委托代理人徐武飞到庭参加诉讼，被告拓美装饰设计公司、刘文青、王玉林经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告诉称，2018年7月25日，原告与被告拓美装饰设计公司签订了《云南省家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定被告拓美装饰设计公司为原告装修原告所有的位于凤凰水榭5幢2单元401号房屋，工期为120天，合同总成交价为175000元。付款方式：第一次付款为签订合同时支付87500元，第二次付款工程进度到木制完成油漆进场前支付78750元，第三次付款竣工验收合格支付8750元。被告拓美装饰设计公司于合同签订当天向原告出具了该公司的家装工程预（结）算表。原告按照合同约定支付工程款，在原告第二次支付款项后，被告拓美装饰设计公司一直以各种理由推诿拒绝施工，致使装修工程无法正常进行，工期延误，至今工期已届满并超过四个多月未施工。原告将后期的装修工程款87500元支付到被告王玉林的银行帐户上，被告拓美装饰设计公司收到装修款后未进行施工，应将其装修款返还于原告。被告刘文青将公司财产用于家庭生活，故被告刘文青与王玉林应对公司债务承担连带清偿责任。请法院判令解除与被告拓美装饰设计公司于2018年7月25日签订的《云南省家庭居室装饰装修工程施工合同》；由三被告返还原告已支付的装修款87500元；三被告赔偿原告因装修质量不合格造成的损失3000元；三被告支付原告工期延误产生的违约金2013.69元（按年利率6%计算自2018年12月3日至2019年4月22日的利息）；三被告承担案件受理费。被告拓美装饰设计公司、刘文青、王玉林未到庭应诉答辩，视为放弃答辩的权利。原告为支持其诉讼主张，向本院提交以下证据：一、原告身份证复印件一份，证实原告的身份信息情况及主体资格；二、企业信用信息公示报告一份，证实被告曲靖市拓美装饰设计工程有限公司身份信息该企业系自然人独资，股东系刘文青；三、云南省家庭居室装修施工合同、拓美装饰公司工程预结算表及平面图纸一份，证实原告与被告曲靖市拓美装饰设计工程有限公司施工合同约定的权利义务关系，具体装修内容及费用情况；四、交易明细对账单一份，证实原告按合同约定支付了全部装修款；五、照片二十三张，证实原告按合同约定支付了第二次、第三次的装修款，被告未按约定进行装修，应退还第二次、第三次装修款；六、照片十一张，证实装修质量不合格给原告造成的损失，原告酌情主张3000元。本院认为，原告提交的一、二、三、四、五组证据客观真实，能够证实案件真实情况，本院予以采信。证实六不能证实装修质量问题造成的损失，本院对证据六的证明力不予采信。被告拓美装饰设计公司、刘文青、王玉林未向本院提交证据，视为放弃举证的权利。根据庭审和质证，本院确认如下法律事实：2018年7月25日，原告与被告拓美装饰设计公司签订了《云南省家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定被告拓美装饰设计公司为原告装修原告所有的位于凤凰水榭5幢2单元401号房屋，工期为120天（自2018年8月3日至2018年12月3日），合同总成交价为175000元。装修方式为包工包料，付款方式：第一次付款为签订合同时支付50%，为87500元；第二次付款工程进度到木制完成油漆进场前支付45%，为78750元；第三次付款竣工验收合格支付尾款5%，为8750元。被告拓美装饰设计公司于合同签订当天向原告出具了该公司的家装工程预（结）算表。原告按照合同约定支付全部工程款，分别于2018年7月25日支付5000元、2018年8月1日支付2万元、2018年9月4日支付9.5万元、2018年10月17日支付5万元、2019年3月15日支付5000元，合计支付175000元。原告支付装修款后，被告拓美装饰设计公司仅对房屋部分工程项目进行装修，以下合同约定的工程项目至今未进行装修：预结算表第二十一项强化木地板、工程款7650元、入户门套价值708元、厨房倒台624元、钛合金门4镗2400元、套装门4镗4600元、橱柜地柜5525元、橱柜吊柜2250元、橱柜五金1300元、卫生间洁具3套12000元、楼梯扶手围栏7200元、衣帽间衣柜5200元、鞋柜及酒柜7800元、楼梯储物柜2600元，二十三项中的垃圾清运费、二次搬运费、室内家政清洁费共计2700元等，未装饰部分按双方的约定合计价款为62557元。本院认为，原告与被告拓美装饰设计公司签订的《云南省家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，合法有效。原告向被告支付装修款175000元，被告没有按合同约定全面履行装修义务，被告的行为已表示不愿意继续履行合同义务，致使合同的目的不能实现，原告要求解除《云南省家庭居室装饰装修工程施工合同》，以及要求被告拓美装饰设计公司返还装修款62557元的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持。被告拓美装饰设计公司因长期占用资金，应支付原告自2018年12月3日至2019年4月22日按年利率6%计算的资金占用损失1251.14元。被告拓美装饰设计公司系被告刘文青设立的一个法人股东的有限责任公司，被告刘文青不能证明公司财产独立于股东自己的财产，应当对公司债务承担连带责任。被告王玉林既不是合同相对人，也不是公司股东，原告要求其承担连带责任的诉讼请求，不符合法律规定，本院不予支持。原告要求被告赔偿因装修质量不合格造成的损失3000元，因未提交证据予以证实，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十一条第（二）项、第九十七条、第一百一十四条、第二百六十九条，《中华人民共和国公司法》第六十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：解除原告何雨昆与被告曲靖市拓美装饰设计工程有限公司于2018年7月25日签订的《云南省家庭居室装饰装修工程施工合同》。被告曲靖市拓美装饰设计工程有限公司于判决生效后十日内返还原告何雨昆装修款62557元，以及自2018年12月3日至2019年4月22日按年利率6%计算的资金占用损失1251.14元，合计63808.14元。被告刘文青对上述款项承担连带清偿责任。驳回原告何雨昆对被告王玉林的诉讼请求。驳回原告何雨昆的其他诉讼请求。案件受理费2112元（原告预交），减半收取1056元，由曲靖市拓美装饰设计工程有限公司、刘文青承担，于执行时一并支付原告。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省曲靖市中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行：申请强制执行的期限为二年。审判员  高玉娟二〇一九年六月十八日书记员  何水娟