湖南省郴州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）湘10民初13号 原告（反诉被告）：湖南北山建设集团股份有限公司。 法定代表人：吴振宇，该公司董事长。 委托诉讼代理人：谷志强，湖南天地人（郴州）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：阳享彪，湖南纲维律师事务所律师。 被告（反诉原告）：郴州市美世界房地产开发有限公司。 法定代表人：曾楷峰，该公司总经理。 委托诉讼代理人：李志雄，湖南奋斗者律师事务所律师。 委托诉讼代理人：邝洪波，湖南奋斗者律师事务所律师。 原告（反诉被告）湖南北山建设集团股份有限公司（以下简称北山公司）与被告（反诉原告）郴州市美世界房地产开发有限公司（以下简称美世界公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年3月8日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）北山公司的委托诉讼代理人谷志强、阳享彪，被告（反诉原告）美世界公司的委托诉讼代理人李志雄、邝洪波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 北山公司向本院提出诉讼请求：1.判令美世界公司支付北山公司161,573,560.98元工程款（具体金额以最终审计结果为准）；2.判令美世界公司支付北山公司违约金77,555,309.27元（计算至2018年1月17日，后期违约金另计）；3.判令美世界公司支付北山公司实现债权的费用1,750,000元；4.本案诉讼费、保全费、评估费、鉴定费等费用均由美世界公司负担。事实和理由：美世界公司与北山公司于2012年6月25日签订合同编号为郴州美世界施合字001号《湖南省建设工程施工合同》，合同约定由美世界公司将郴州美美世界城市商业广场一标段项目发包给北山公司承建。项目总建筑面积为二十三万多平方米，地下室两层，局部地下三层，地上五层局部四层商业裙楼及四栋塔楼，承包方式为包工包料、包水电、保质量、包验收合格等，计价方式主要以2006年湖南省耗量标准定额及所有相关配套计价和取费文件按实计算，人工工资按照郴州市人工工资市场工资单价调整等。合同签订后，北山公司立即按照合同约定内容开始履行，后因美世界公司违反合同约定，不按合同约定支付相应的工程进度款，导致北山公司无法继续履行合同。双方经协商于2015年7月1日签订《终止合同协议书》，约定：一、在签订《终止合同协议书》后，双方委托第三方核定项目完成工作量并存档，双方签字确认，同时美世界公司需支付一亿元工程款，北山公司在收到一亿元工程款后7日内向美世界公司移交郴州美美世界商业广场一标段全部施工技术资料…；四、美世界公司支付一亿五千万元后，北山公司应无条件提供全部需北山公司出具的工程行政备案解除手续…；九、如北山公司违反本协议约定，则按总造价乘以年息24%乘以违约天数向美世界公司支付逾期违约金，并赔偿美世界公司和第三方损失；如美世界公司违反本协议约定，逾期向北山公司履行付款义务，则美世界公司在履行付款义务的同时，应按照应付款乘以年息24%乘以逾期金额（应为逾期时间）支付违约金。合同签订后，北山公司依约履行了合同的相关义务。而美世界公司在陆续支付了194,805,640元后，却违约拖延北山公司提交的工程签证，导致北山公司为使工程结算尽量准确等待签证而延误，最后北山公司只能采取以有工程监理签证就纳入结算的方式解决，并于2015年11月17日前向美世界公司提交全部结算资料，并附《郴州美世界结算移交表》，其中注明结算总造价为356,379,200.98元。美世界公司签收上述材料两年多后，至今仍然没有向北山公司出具审核结果意见书，并以结算审核结果未出来为由，拒绝支付拖欠的161,573,560.98元工程款。北山公司经多次追讨无果。诉讼过程中，北山公司将事实和理由部分中“双方经协商于2015年7月1日签订《终止合同协议书》…，北山公司依约履行了合同的相关义务”的内容予以删除。 美世界公司辩称，1.北山公司诉请美世界公司支付161,573,560.98元工程款无事实依据。2015年7月1日，北山公司与美世界公司签订《终止合同协议书》，该协议明确约定了决算的方式和期限，故涉案工程总造价不应以北山公司预算为准，在司法介入后，应以司法鉴定结论为准。此外，北山公司诉讼中自认美世界公司已支付北山公司工程款19,986,1861.88元，而美世界公司实际支付北山公司200,001,306.75元。2.北山公司主张美世界公司违约，要求美世界公司支付违约金无事实依据，相反是北山公司违约。《终止合同协议书》签订后，美世界公司依约支付了150,000,000元，由于北山公司没有提交完整的结算资料和全部施工技术资料及质检报告，没有达到剩余60,000,000元工程款的支付条件。北山公司虽然于2015年11月17日向美世界公司提交部分资料，但结算资料仍然不全。美世界公司先后五次发函催告北山公司提交完整资料及配合美世界公司对审工作，但是北山公司未履行合同义务。至今为止，尚缺工程桩基及支护桩基最初原始三方签字纸质资料和签证资料，裙楼区域楼板钢筋信息图纸文件及计价文件等资料，涉案工程尚未达到结算要求。3.北山公司要美世界公司承担实现债权的费用1,750,000元无事实和法律依据。 美世界公司向本院提出反诉请求：1.判令北山公司支付美世界公司违约金40,004,400元（暂时以年率7.35%的标准计算至2018年4月28日，具体应计算至北山公司提供完整的资料之日止，且美世界公司暂时保留按照双方签订的《终止合同协议书》第九条约定的年利率24%的标准追究北山公司违约金差额的权利）；2.判令北山公司支付美世界公司实现债权的费用；3.判令北山公司承担因工程质量问题造成的鉴定、设计及加固费用2,574,769.79元；4.本案本诉与反诉的诉讼费、保全费、评估费、鉴定费均由北山公司负担。事实和理由：美世界公司与北山公司于2012年6月25日签订《湖南省建设工程施工合同》，并于2014年5月8日签订《补充协议》。因北山公司发生停工罢工、暴力殴打、工期延误等严重违背合同信守义务的情形，造成美世界公司无法按期完工、按期开业、按期交房，给美世界公司带来了巨额的经济损失。为减少损失，促使涉案工程早日完工，美世界公司与北山公司经协商，于2015年7月1日签订《终止合同协议书》，约定北山公司退场等事宜。终止协议签订后，美世界公司按照约定支付北山公司161,000,000元，但北山公司未按照约定的时间和要求交付全部施工技术资料、结算资料。根据合同约定，北山公司应履行提交全部施工技术资料和配合美世界公司进行审核的义务，北山公司存在违约行为，应按照合同约定按总造价乘以年息24%乘以违约天数向美世界公司支付违约金。北山公司于2015年11月17日虽向美世界公司交付部分施工资料，但仍存在工程资料、结算资料不完整、瑕疵等情况，后经美世界公司先后五次发函催告北山公司交付完整的工程资料、结算资料以及配合对审工作，但是北山公司截至目前仍有工程桩基、支护桩基最初原始三方签字纸质及签证资料、裙楼区域楼板钢筋信息图纸文件及计价文件未交付。此外，因北山公司承建的涉案工程钢筋部分未按合同施工，偷工减料，导致主体结构存在严重质量问题。美世界公司委托湖南科创高新工程检测有限公司对涉案工程部分楼层进行结构安全鉴定，并进行了加固处理。为此，美世界公司支付了鉴定检测费用1,142,503元、加固设计费用336,000元、加固施工费用1,096,266.79元，共计2,574,769.79元，该费用应当由北山公司支付，且美世界公司有理由拒付工程款。 北山公司辩称，北山公司没有违约，本案施工项目没有预付款，是由施工方先垫资施工，不存在罢工的情形，是由于美世界公司未支付工程款情况下才停工的，美世界公司的诉请不是事实。《终止合同协议书》是诉讼过程中在湖南省高级人民法院达成的类似谅解的协议，未实际履行，美世界公司要求北山公司履行该协议，并诉请北山公司支付美世界公司实现债权的费用无事实和法律依据。北山公司施工没有质量问题，对建筑实施加固是行业经常存在的情形，作为造价几亿元的建筑只有740,000元的加固费用也是正常的，检测费用不应由北山公司承担。 当事人围绕诉讼请求、反诉请求和答辩提交了证据，并委托鉴定机构对涉案工程工程款以及违约金进行了鉴定，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对北山公司提交的证据认证如下：北山公司对证据一、证据二、证据三即北山公司营业执照、法定代表人身份证明及其身份证、美世界公司工商信息、《湖南省建设工程施工合同》《补充协议》《终止合同协议书》的真实性、合法性、关联性均无异议，本院予以采信；证据四系北山公司单方面出具给美世界公司的工作联系函，而且美世界公司不认可北山公司核算的工程款总额，对于证据四本院不予采信；证据五即提交工程结算书的签收单有美世界公司的签章，本院予以采信；证据六即已完成工程竣工图、桩基竣工图的图纸至少有建设方或者监理方的签字或盖章，本院予以采信；证据七即机械冲孔灌注施工方案、转换层施工方案、西向土方开挖护壁桩支撑加固方案有施工单位、监理单位、建设单位的签章，本院予以采信；证据八、证据九即图纸会审、技术核定单、会议纪要，与本案无关，本院不予采信；证据十即工程签证，本院结合鉴定结论对于鉴定机构认定的签证资料予以确认；证据十一、证据十三即主体桩基工程记录以及剩余桩施工记录汇总表，北山公司提供了桩基工程记录的原件，虽然美世界公司提出其中有六根桩不在北山公司的施工范围内以及一根桩存在重复，但是未提供证据证明，对于证据十一、证据十三本院予以采信；证据十二、证据十四即北山公司与美世界公司之间的联系函以及回函、快递签收单，对于其中联系函与回函能够相互对应以及联系函、回函有快递签收单佐证的，本院予以采信，其他的不予采信。 对美世界公司提交的证据认证如下：证据一即《终止合同协议书》，双方均作为证据提交，本院予以采信；证据二即《致函》《工作联系单》《鉴定报告》及签收凭证、《结构司法鉴定委托合同》及付款凭证，因《鉴定报告》系美世界公司单方委托的鉴定机构所出具，北山公司不予认可，对于证据二本院不予采信；证据三即五份工作业务联系单及签收凭证，对于工作业务联系单中有签收凭证以及能够与北山公司提交的工作联系单、回函相佐证的，本院予以采信；北山公司对证据四即《郴州美美世界城市商业广场北山标段竣工图核签后移交表》的真实性、合法性无异议，本院予以采信；证据五即工程款及保证金共计200,001,306.75元的付款凭证，北山公司与美世界公司仅对其中挂证费117,804.87元以及临时工工资21640元有异议，因美世界公司未举证证明挂证费117,804.87元以及临时工工资21,640元属于北山公司应支付的费用或者存在可以抵扣工程款的情形，对于该两笔费用本院不予确认，对于其他付款凭证本院予以采信，结合庭审中当事人的陈述以及相关的付款凭证，确定美世界公司共向北山公司支付工程款199,861,861.88元；证据六即约谈笔录中有北山公司龙某某的签字，而且北山公司于2017年出具给美世界公司的工作联系回复函中明确龙某某为涉案项目工程结算的负责人之一，对于证据六本院予以采信；证据七即北山公司提交的（2017）湘1002民初2783号案件追加第三人申请书，与本案无关，本院不予采信。 根据当事人的举证质证以及本院认证情况，结合庭审中当事人的陈述，本院确认如下案件事实： 2012年6月25日，美世界公司（甲方）与北山公司（乙方）签订《湖南省建设工程施工合同》，将郴州美世界广场一标段工程发包给北山公司进行施工，合同内容主要包括：第2.1条承包范围为郴州美世界广场一标段建筑安装工程总承包，本标段承包工程总建筑面积为20万平方米，具体按施工图划分。本工程明确由乙方直接承包的工程子项目：止水帷幕、井水降水、护壁桩及基坑支护工程…本工程明确由甲方另行直接分包的工程子项目：土石方工程、防水工程…；第3.1条承包方式为包工包料、包水电、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收合格、包工程验收竣工备案、包按政府规定应由总包施工单位支出的报建费等…；第4.1.1条本工程按2006年湖南省消耗量标准定额及所有相关配套计价及取费文件按实结算…;第4.1.2条人工工资单价…；第4.1.3条钢材价格…；第4.2.1条本工程结算工程量均以经甲、乙双方及监理方签字盖章的乙方实际完成的竣工图内容和建设单位现场管理人员签证认可的工程量为准，建设单位现场管理人员签证工程量要求必须有附图及计算公式，否则不予结算；第4.2.2条签证办理的时效性，施工单位必须在签证工程完成后10个工作日内向甲方提交签证确认手续，不允许补签，补签无效。甲方在收到乙方签证报告及全部附件10个工作日内没有任何书面回复，视为乙方签证有效…；第4.2.7条竣工结算前各阶段结算（含各阶段经济签证）时，乙方结算书送达甲方后，甲方在确认资料完整、齐全后，才正式接收乙方编制的本工程报审结算书，甲方从正式接收乙方结算文件起三个月内审核完毕。三个月内未审核完毕也无任何书面回复，视同甲方认可乙方报送的结算价格。但如需乙方补交资料时，因乙方原因未及时补交资料而影响审核工期，则审核时间相应顺延…；第4.3.1条本标段采用分段付款方式。合同中根据进度明确每次付款比例，在全部施工图出来以后，由乙方在2个月内报送预算到甲方审核，双方根据审核结果暂定确定总价及阶段总价，并据此确定每次具体支付金额…；第4.3.17条工程款拨付一律由乙方按合同条款以书面形式提出支付要求…；第5.1条本标段工程工期为870日历天，从护壁桩开工之日起计算，其中甲方分包土石方工程工期按90天计算，自土石方进场开挖之日起计算，超过则总工期相应顺延…；第11.6.3条现场签证必须由甲方书面委托的现场代表、审计部、项目主管领导签字核实并加盖甲方公章才生效，甲方有权对签字不全的签证拒绝结算和付款…；第12.2条工程竣工日期以甲方、监理方、勘察方、设计方、质监站、乙方等部门共同验收合格之日为准…；第15.1.2条甲方未按合同约定支付首次节点工程款，即在乙方提交进度付款报告后2日内未按时支付进度款则自超过之日起按应付金额每年10%的标准向乙方支付违约金及利息（即违约金及利息共按每年10%标准，不计复利）。如在乙方提交进度付款报告后二月内未按时支付进度款则第三个月按应付金额每年20%的标准向乙方支付违约金及利息（即违约金及利息共按每年20%标准，不计复利），自第四个月起按应付金额每年24%的标准向乙方支付支付违约金及利息（即违约金及利息共按每年24%标准，不计复利）…；第15.1.3条甲方未按合同约定支付后续节点工程款，即在乙方提交进度付款报告后25日内未按时支付进度款则自超过之日起按应付金额每年10%的标准向乙方支付违约金及利息（即违约金及利息共按每年10%标准，不计复利）。如在乙方提交进度付款报告后二月内未按时支付进度款则第三个月按应付金额每年20%的标准向乙方支付违约金及利息（即违约金及利息共按每年20%标准，不计复利），自第四个月起按应付金额每年24%的标准向乙方支付支付违约金及利息（即违约金及利息共按每年24%标准，不计复利）…；第15.2.2.1条因乙方原因导致实际工期超过本合同规定工期或节点工期，每延期一天，乙方按每天2000元向甲方支付违约金，并承担因此造成甲方延期交房给业主赔偿的延期交房违约金及其他相应损失…；第15.2.2.4.3条乙方的临时建筑物由乙方在甲方发出《乙方退场通知》后5天内负责拆除，否则甲方有权在发出《乙方退场通知》5天后对乙方未拆除的临时建筑物进行拆除，费用由乙方承担…；第15.2.3工程质量违约：施工过程中如出现不符合设计、国家及行业标准合同要求的情况，乙方应无条件立即返工，工期不予顺延，乙方并承担由此带来的一切损失。2014年5月8日，美世界公司与北山公司签订《补充协议》，主要对工程进度等进行了约定。 补充协议签订后，双方因支付工程款以及工期进度等问题多次进行沟通和协商，但始终无法达成一致，美世界公司（甲方）与北山公司（乙方）遂于2015年7月1日就解除上述《湖南省建设工程施工合同》《补充协议》签订《终止合同协议书》。《终止合同协议书》主要内容包括：一、本协议签订后3-10个工作日内，双方共同委托第三方核定项目已完成工程量并拍照、录像存档，双方签字确认已完成工程量。同时，甲方向乙方支付工程款100,000,000元（含乙方交纳给甲方的原合同履约保证金20,000,000元，但不包括本协议签订前已付工程款）。乙方收到该笔款项后7日内，向甲方移交郴州美美世界城市商业广场一标段全部施工技术资料（包括施工报建资料等，甲方在会同监理接收项目资料发现不合格或资料不齐的，乙方应无条件补齐，否则甲方有权拒付本协议第三条中的最后一次款项）。二、如甲方愿意接收乙方塔吊、施工电梯、施工脚手架，在乙方收到甲方上述100,000,000元款项后5日内，双方协商好价格并办理接收手续。因任何原因超过5日未能达成一致接收的，甲方不再接收。乙方30日内将塔吊、施工电梯、施工脚手架等全部设备、设施、人员撤出项目现场。双方共同委托第三方机构核定已完成工程量，由双方签字确认，并将工程场地移交给甲方后三个工作日内，甲方再向乙方支付人民币50,000,000元。三、本协议签订后，双方开始决算。决算按以下原则确定时限：乙方二个月内向甲方提供结算书，甲方收到结算书、全部技术资料、质检报告后二个月内出具审核意见（甲方审核结算书时间与乙方提供结算书时间实行对等原则，以乙方最后一次提交完整结算材料起计算时间）；甲方审核期间，乙方应配合对审；如审核意见交给乙方后一个月内仍无法定案，则每月甲方向乙方预付决算款10,000,000元，最多连续支付六个月，总计支付60,000,000元。经检验不合格的工程量，乙方应无条件整改到位并承担相应责任，否则该工程量不纳入结算范围。四、甲方支付150,000,000元后（应扣除乙方打人罚款50,000元），乙方应无条件提供全部需乙方出具的工程行政备案解除手续。五、本协议签订后，甲方必须按合同在20日内将乙方交给甲方的工程签证单全部审核完毕，并返还给乙方。六、项目决算达成一致后，双方按审定决算造价退补价款，如甲方已付给乙方的金额超过决算金额的（截至决算定案日），按超过金额的双倍返还给甲方；留5%结算款作为保修金，按原合同第4.3.16条执行…。八、本协议签订后，甲乙双方互不追究本协议签订前的法定、合同约定的违约责任，包括但不限于乙方工期延误的赔偿责任、甲方延期支付款项（如有）、甲方延期返还履约保证金、甲方导致的停工窝工损失等。九、如乙方违反本协议约定，则按总造价乘以年息24%乘以违约天数向甲方支付逾期违约金，并赔偿甲方和第三方损失；如甲方违反本协议约定，逾期向乙方履行付款义务，则甲方在履行付款义务的同时，应按照应付款乘以年息24%乘以逾期金额（应为逾期时间）支付违约金。《终止合同协议书》签订后，美世界公司分别于2015年7月10日、2015年11月3日、2015年12月4日、2016年1月28日、2016年6月2日、2016年7月1日、2016年8月5日、2017年3月24日支付100,000,000元、2,000,000元、3,500,000元、10,000,000元、6,000,000元、29,000,000元、10,000,000元、1,000,000元，合计161,500,000元工程款给北山公司，但是北山公司未按合同约定向美世界公司移交涉案工程全部施工技术资料。截至目前，美世界公司总共支付北山公司199,861,861.88元工程款。另，因部分涉案工程出现质量问题，美世界公司对出现质量问题的工程进行了加固处理。美世界公司已经接收涉案工程，并实际投入使用。 诉讼过程中，北山公司委托双方共同选定的湖南华信求是工程造价咨询有限公司对涉案工程造价、涉案工程修复、检测费用以及美世界公司逾期付款违约金进行鉴定。湖南华信求是工程造价咨询有限公司于2019年4月23日出具湘信造鉴字2018第186号《工程造价鉴定意见书》，鉴定结论：1.涉案工程造价为267,079,479元（含争议项）；2.违约金为15,172,400元；3.工程修复费用为740,752.47元。北山公司、美世界公司均对该鉴定结论提出了异议，根据双方当事人的异议情况，湖南华信求是工程造价咨询有限公司于2019年5月28日出具《工程造价鉴定书补充意见》（以下简称《补充意见》），将涉案工程造价调整为272,896,621.9元（含争议项）。 本院认为，本案的争议焦点是：一、涉案工程款应如何认定；二、美世界公司是否应向北山公司支付剩余工程款，是否应承担违约责任；三、北山公司是否应承担交付施工技术、结算等资料的违约责任；四、涉案工程质量出现问题，责任应如何承担，北山公司、美世界公司是否应承担对方实现债权的费用。 关于争议焦点一。北山公司与美世界公司签订的《湖南省建设工程施工合同》《补充协议》以及《终止合同协议书》系双方当事人的真实意思表示，合法有效，对双方当事人均具有约束力。北山公司主张《终止合同协议书》系双方在诉讼过程中形成的调解协议，不能作为本案的定案依据，无事实和法律依据，本院不予支持。虽然北山公司于2015年11月17日向美世界公司提交涉案工程结算资料，但是双方就工程结算的金额和完善结算资料以及施工技术资料等问题一直未达成合意，未完成涉案工程款的对审工作。因此，北山公司主张以其提交的结算资料确定涉案工程造价为356,379,200.98元，本院不予支持。湖南华信求是工程造价咨询有限公司系北山公司与美世界公司共同选定的鉴定机构，鉴定程序合法，其出具的《工程造价鉴定意见书》以及《补充意见》可以作为本案的定案依据。根据上述鉴定意见，可以确定涉案工程款为272,896,621.9元（含争议项）。关于争议项一（174号签证止水螺杆，金额831,280元），签证北山公司报价为8元/处，虽然美世界公司相关领导未签字，但是签证有美世界公司的现场管理人员签字，对于该831,280元本院予以认可；关于争议项二（23号、156号签证临时道路铺渣，金额385,377.50元），同为道路铺渣的20号、24号签证明确为主道路铺渣，已经包含在合同中，不另行计取，23号、156号签证未明确为主道路铺渣，而且23号、156号签证双方均已签证，对于该385,377.50元本院予以认可；关于争议项三（185号、195号、198号、201号签证，金额933,259.88元），上述四份签证仅有监理方签证，手续不完善，对于该933,259.88元本院不予认可；关于争议项四（150号签证片石回填，金额7,724,136.95元），施工记录汇总表中的片石回填复冲项目有三方的签字，对于该7,724,136.95元，本院予以认可；关于争议项五（土方回填桩内重新冲孔，金额4,094,374.82元），土方回填桩内重新冲孔项目有相关的竣工图说明，对于该4,094,374.82元本院予以认可；关于争议项六（地下室土方，金额1,393,558.44元），双方签订的《湖南省建设工程施工合同》第2.1条明确约定，土石方工程由美世界公司另行发包，对于该1,393,558.44元本院不予认可。因此，对于争议项三、争议项六中的金额合计2,326,818.32元应予扣除，涉案工程款实际应为270,569,803.58元（272,896,621.9元-2,326,818.32元）。 关于争议焦点二。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条、第十三条规定，建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。美世界公司已经接收涉案工程，并已投入使用，根据上述法律规定，美世界公司不得以施工技术资料不全、工程质量问题等原因拒付工程款。美世界公司已支付199,861,861.88元工程款，尚欠70,707,941.7元工程款（270,569,803.58元-199,861,861.88元），因此，美世界公司应向北山公司支付70,707,941.7元剩余工程款。《终止协议书》第三条、第五条约定，北山公司自本协议签订之日起二个月内向美世界公司提供结算书，美世界公司收到结算书、全部技术资料、质检报告后二个月内出具审核意见；美世界公司须在协议签订之日起20日内将北山公司交给美世界公司的工程签证单全部审核完毕。北山公司于2015年11月17日向美世界公司提供了相关结算资料以及施工技术资料，按照合同约定，美世界公司应当在收到资料后的二个月内（即2016年1月17日起）审核完毕。美世界公司主张北山公司提供的结算资料、施工技术资料不完整，不配合对审工作，导致无法完成结算。但是无论北山公司提供的结算资料、施工技术资料是否完整，美世界公司均应当按照合同约定出具审核意见，确定涉案工程款金额，如存在结算资料、施工技术资料不完整的情形，美世界公司亦可以在审议意见中予以说明或将其纳入争议项，而不能以此为由拒不出具审核意见。因此，工程款无法及时结算的责任在于美世界公司，美世界公司应承担逾期付款责任，逾期时间自2016年1月17日起计算。《终止协议书》第九条约定，美世界公司逾期向北山公司履行付款义务，则美世界公司在履行付款义务的同时，应按照应付款乘以年息24%乘以逾期时间支付违约金。自2016年1月17日起至2018年1月17日，美世界公司逾期付款两年，根据上述约定，美世界公司应支付北山公司逾期付款违约金33,939,812.01元（70,707,941.7元×24%×2年）。违约金应按照合同约定或法律的规定计算，而不能由鉴定机构鉴定，对于湖南华信求是工程造价咨询有限公司出具的《工程造价鉴定意见书》中认定的违约金数额，本院不予认可。北山公司诉请美世界公司支付违约金77,555,309.27元，本院予以支持33,939,812.01元，对于超出部分不予支持。 关于争议焦点三。根据《终止协议书》第三条、第九条约定，北山公司应当自协议签订后二个月内（即2015年9月1日起）向美世界公司提供涉案工程全部施工技术资料，否则按总造价乘以年息24%乘以违约天数向美世界公司支付逾期违约金。北山公司未提交证据证明其已经向美世界公司提交了涉案工程全部施工技术资料，且应承担相应的违约责任。自2015年9月1日起至2018年4月28日，北山公司违约969天，美世界公司主张按照年利率7.35%计算违约金未超出约定年利率24%的标准，本院予以支持。据此，北山公司应向美世界公司支付违约金52,795,581.55元（270,569,803.58元×7.35%×969天÷365天）。美世界公司主张北山公司支付违约金40,004,400元未超出上述范围，本院予以支持。 关于争议焦点四。《终止协议书》第三条约定，经检验不合格的工程量，北山公司应无条件整改到位并承担相应责任。北山公司承包的涉案部分工程出现了质量问题，应承担相应的赔偿责任。湖南华信求是工程造价咨询有限公司出具的《工程造价鉴定意见书》载明工程修复费用为740,752.47元，该740,752.47元工程修复费用应由北山公司承担。至于实现债权的费用，北山公司与美世界公司均存在违约行为，均有过错，北山公司与美世界公司为实现债权所支付的各项费用，由各自自行承担。 综上所述，北山公司的起诉请求与美世界公司的反诉请求，均部分成立，本院予以部分支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百二十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条、第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）郴州市美世界房地产开发有限公司支付原告（反诉被告）湖南北山建设集团股份有限公司剩余工程款70,707,941.7元、逾期付款违约金33,939,812.01元（违约金暂计至2018年1月17日，后续违约金以70,707,941.7元为基数，按照年利率24%另行计算至工程款付清之日止），合计104,647,753.71元； 二、原告（反诉被告）湖南北山建设集团股份有限公司支付被告（反诉原告）郴州市美世界房地产开发有限公司工程修复费用740,752.47元、违约金40,004,400元（违约金暂计至2018年4月28日，后续违约金以270,569,803.58元为基数，按照年利率7.35%另行计算至全部施工技术资料交付之日止），合计40,745,152.47元； 三、驳回原告（反诉被告）湖南北山建设集团股份有限公司其他诉讼请求； 四、驳回被告（反诉原告）郴州市美世界房地产开发有限公司其他反诉请求； 上述第一、二项款项相抵扣后，被告（反诉原告）郴州市美世界房地产开发有限公司尚需支付原告（反诉被告）湖南北山建设集团股份有限公司63,902,601.24元，该款限被告（反诉原告）郴州市美世界房地产开发有限公司于本判决发生法律效力之日起一个月内支付； 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费1,246,194元、鉴定费1,000,000元、财产保全费5000元，合计2,251,194元，由原告（反诉被告）湖南北山建设集团股份有限公司负担1,266,025元，由被告（反诉原告）郴州市美世界房地产开发有限公司负担985,169元；反诉案件受理费127,348元，由原告（反诉被告）湖南北山建设集团股份有限公司负担121,860元，由被告（反诉原告）郴州市美世界房地产开发有限公司负担5488元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖南省高级人民法院。 审 判 长  李红兵 审 判 员  陈新德 人民陪审员  何婵婵 二〇一九年六月二十五日 法官 助理  肖露华 书 记 员  魏小兰 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。 第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。