安徽省合肥市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖01民初412号 原告：合肥企维度网络科技有限公司，住所地合肥市蜀山区天鹅湖万达广场7号楼2416室，统一社会信用代码91340111MA2NWYK14E。 法定代表人：张东，总经理。 委托诉讼代理人：韩菊，安徽原声律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李波远，安徽原声律师事务所律师。 被告：合肥允能科技有限公司，住所地：合肥市蜀山区高新区创新产业园2期12区C座19楼，统一社会信用代码91340100MA2N4B5H4E。 法定代表人：董莽，总经理。 委托代理人：朱文军，男，1989年8月10日出生，汉族，系该单位员工。 原告合肥企维度网络科技有限公司（简称企维度公司）与被告合肥允能科技有限公司（简称允能公司）计算机软件开发合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告法定代表人张东及其委托诉讼代理人韩菊，被告委托诉讼代理人朱文军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告诉称：原被告双方于2018年7月28日签订《模拟操盘软件平台项目合同》，于2018年8月3日签订《金弹捕鱼APP项目合同》，合同总金额分别为4万元和1.5万元，两份合同均明确约定了项目成果交付时间及违约条款。在两份合同履行过程中，被告均已收款，但均未按合同约定时间交付项目成果。经原告反复催促，被告明确表示已无法交付，且同意退款。但被告至诉讼之日没有退还合作款项，也未支付违约金。为维护原告合法权益，特诉请法院：1、判令解除原告与被告签订的《模拟操盘软件平台项目合同》及《金弹捕鱼APP项目合同》；2、判令被告退回《模拟操盘软件平台项目合同》合作款20000元（贰万元整）及《金弹捕鱼APP项目合同》合作款7500元；3、判令被告支付违反《模拟操盘软件平台项目合同》合同约定产生的违约金6000元，支付违反《金弹捕鱼APP项目合同》合同约定产生的违约金2250元；4、判令被告支付律师代理费5000元；5、判令被告承担本案诉讼费用。 原告提供的证据为：1、《模拟操盘软件平台项目合同》复印件一份、《金弹捕鱼APP项目合同》复印件一份，证明原告与被告存在项目委托开发合同的事实。2、《贤集网允能公司网页截图一份》、《通话录音》及《内容整理各一份》、《微信截图》两张及《视频资料》、《微信转账截图》三张，证明原告已经向被告支付合作费用共计27500元，且被告已经收款。3、《微信聊天记录截图》八张，证明被告已明确表示无法履行两份合同，也表示同意退款，并支付违约金。4、安徽原声律师事务所增值税专用发票一张，证明证明原告支出律师费5000元。 被告答辩称：1、模拟操盘软件已经开发好了，当时跟对方已经沟通过，因为合同内容违法，所以双方终止合作，违法原因是接通支付通道。2、原告是该软件项目的转包方，直接客户找到被告要求必须接通支付通道。3、两笔合同款项全部打到韩院个人账户，没有打到被告公司账户，所以原告与被告签订的合同无效。4、模拟操盘软件客户已经将首付款两万元退还给原告，一品威客网可调取退款记录。 被告提供的证据为：三张微信聊天记录打印件，证明原告支付给被告的相关费用，被告通过韩院已退还给合同所涉项目的实际发包方，无需再向原告退还该款项。 被告对原告证1真实性无异议。对证据2真实性不能确认，同时合同有关条款要求原告方将款项打到被告方账户，但原告方没有打到被告方账户。对证据3原告和韩院聊天记录提出异议，提出被告对此不知道，同时被告对韩院离开被告公司后发生的行为均不知。对证据4无异议。 本院认为原告证据均真实合法，与案件有关，予以采纳。 原告对被告证据三性提出异议，认为不能实现被告的证明目的。 本院认为被告对其证据中的聊天双方主体没有明确，聊天记录的内容比较凌乱，无法归纳其真实的意思，不能实现其证明目的，对该证据不予采纳。 本院根据采信的证据，确认以下案件事实： 2018年7月28日，原告作为甲方与乙方被告订立一份模拟操盘软件平台项目合同，合同3.1条约定甲方委托乙方开发模拟操盘软件平台项目，乙方接受委托并进行此项技术开发工作；合同4.1条约定合同费用总额不含税价总计人民币4万元等，合同4.3条约定合同费用的所有支付由甲方以银行转账方式至乙方对公账户；合同4.4条约定合同订立后1个工作日内，甲方向乙方支付合同款总金额的50%，即人民币2万元，项目交付时甲方向乙方支付合同款40%，项目验收完成时甲方向乙方支付剩余款项10%；合同4.6条约定乙方的账户信息为：合肥允能公司，纳税人识别码91340100MA2N4B5H4E，开户行建设银行三里庵支行，账号34050147860200000329；合同5.1条约定自合同签订后，乙方收到甲方的款项到账次日起，20个工作日内，乙方需完成全部工作并交付全部工作成果；合同6.1条约定在产品部署上线试运行5个工作日内，乙方提供《项目验收确认书》配合甲方组织项目验收，甲方应及时组织项目验收，在项目部署上线试运行10个工作日内完成项目验收工作等；合同14.2条约定，任意一方欲提前解除合同，应提前15个工作日以书面形式通知对方，甲方要求解除合同的情况下，无权要求乙方返还甲方已支付的费用，并赔偿由此引起乙方的损失，乙方要求解除合同的情况下，应返还甲方向乙方已支付的费用和赔偿由此引起的甲方的损失等；合同15.1条约定甲方和乙方在执行本合同过程中，任何一方违反本合同之约定，均为违约。违约方除向守约方赔偿外，还需承担另一方为取得此等赔偿而支出的所有费用，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费和差旅费等。合同15.2条约定，任一方未能如期履约时，自未能履约之日起每一天按合同总金额的0.5%向对方支付违约金。如乙方未能按期完成每期产品的开发，逾期超过30天，甲方有权解除或终止合同，乙方退回所有收取款项，甲方未能按期支付合同款项，逾期超过30天，乙方有权终止项目开发，并解除或终止合同等；合同15.3条约定甲方和乙方出现违约责任，违约金累计最高为合同总金额的15%等。合同双方于同日在合同落款处盖章，甲方签字人为张东，乙方签字人为韩院等。 2018年7月30日，原告通过微信向被告方合同签字人韩院转账20000元。 2018年8月3日，原告作为甲方与乙方被告订立一份金弹捕鱼APP项目合同，合同3.1条约定甲方委托乙方开发金弹捕鱼APP项目，乙方接受委托并进行此项技术开发工作；合同4.1条约定合同费用总额不含税价总计人民币1.5万元等，合同4.3条约定合同签订之日起3个工作日内将所有合同费用全款托管到一品威客平台，乙方在制作前收取50%款项，项目完成后收取40%款项，验收后收取剩余的10%款项，该系统约定使用期限为1年，合同到期后甲方续费费用为5000元/每年；合同5.1条约定乙方收到甲方的款项到账次日起，15个工作日内，乙方需完成全部工作并交付全部工作成果；合同6.1条约定在产品部署上线试运行5个工作日内，乙方提供《项目验收确认书》配合甲方组织项目验收，甲方应及时组织项目验收，在项目部署上线试运行5个工作日内完成项目验收工作等；合同14.2条约定，任意一方欲提前解除合同，应提前15个工作日以书面形式通知对方，甲方要求解除合同的情况下，无权要求乙方返还甲方已支付的费用，并赔偿由此引起乙方的损失，乙方要求解除合同的情况下，应返还甲方向乙方已支付的费用和赔偿由此引起的甲方的损失等；合同15.1条约定甲方和乙方在执行本合同过程中，任何一方违反本合同之约定，均为违约。违约方除向守约方赔偿外，还需承担另一方为取得此等赔偿而支出的所有费用，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费和差旅费等。合同15.2条约定，任一方未能如期履约时，自未能履约之日起每一天按合同总金额的0.5%向对方支付违约金。如乙方未能按期完成每期产品的开发，逾期超过30天，甲方有权解除或终止合同，乙方退回所有收取款项，甲方未能按期支付合同款项，逾期超过30天，乙方有权终止项目开发，并解除或终止合同等；合同15.3条约定甲方和乙方出现违约责任，违约金累计最高为合同总金额的15%等。合同双方于同日在合同落款处盖章，甲方签字人为潘辉，乙方签字人为韩院等。 合同签订后的2018年8月3日，原告方通过微信向被告方合同签字人韩院转账7500元。 贤集网（中国领先的企业技术服务平台）上传有允能公司的相关信息。2019年1月2日原告委托诉讼代理人韩菊与被告方法定代表人董莽就双方履行涉案两合同相关事宜进行了电话交涉。 被告委托诉讼代理人在庭审中认可涉案两份合同被告方的签字人韩院是被告在该两份合同中的具体经办人，认可韩院已收到原告方所称的27500元合同款项。 2019年1月21日，原告就涉案两份合同纠纷向本院对被告提出本案诉讼。 本院认为，原被告双方订立的涉案两份软件开发合同是双方真实意思表示，符合法律规定，合法有效，双方应依约履行。合同订立后，原告方按照合同约定向被告方支付了合同总金额50%的款项，被告方应依约分别在取得合同款项后的第20个和第15个工作日内向原告方交付委托开发的工作成果，但被告方至本案诉讼之日没有向原告方交付两份合同受托开发的工作成果，其逾期交付的期限已远远超过合同约定的逾期30天的期限，根据双方两份合同的约定，原告有权解除双方之间订立的两份合同，并有权主张被告方退回所收到的合同款项，同时原告方有权请求被告方赔偿合同总金额15%的违约金以及原告在本案中支付的律师代理费，因此，原告在本案中向被告提出的诉讼请求依法应予支持。 被告对其在诉讼中抗辩双方订立的合同包含有违反法律规定的内容没有提供证据支持，其主张已经将收取的款项退还给原告方也没有提供证据加以证明，本院对其抗辩主张不予采纳。 综上所述，本院依据《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条、第九十三条、第一百零七条、第一百一十四条第一款之规定，判决如下： 一、解除原告合肥企维度网络科技有限公司与被告合肥允能科技有限公司签订的《模拟操盘软件平台项目合同》及《金弹捕鱼APP项目合同》； 二、被告合肥允能科技有限公司于本判决生效之日起十五日内退还原告合肥企维度网络科技有限公司就涉案两份合同支付的合同款项27500元； 三、被告合肥允能科技有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告合肥企维度网络科技有限公司违约金8250元和律师代理费5000元。 如被告未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案件受理费819元，由被告合肥允能科技有限公司承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省高级人民法院。 审判长  朱治能 审判员  汪 寒 审判员  胡 娟 二〇一九年六月二十八日 书记员  赵澍嘉 附法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或解除合同。依法成立的合同，受法律保护。 第四十四条：依法成立的合同，自成立时生效。 第六十条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，按照合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十三条：当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件，解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因为月产生的损失赔偿额的计算方法。