广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书（2019）粤2071民初26669号原告：中山实在装饰设计有限公司，住所地广东省中山市火炬开发区中山港大道五星美居中心T幢东二楼-201，统一社会信用代码91442000MA4URWXJ1F。法定代表人：李孝松，该公司经理。委托诉讼代理人：陈从虎,广东悦盈律师事务所律师。委托诉讼代理人：秦龙飞，广东悦盈律师事务所实习律师。被告：李日村，男，1976年1月3日出生，汉族，住湖南省耒阳市，原告中山实在装饰设计有限公司（以下简称实在公司）诉被告李日村装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年12月14日立案后，依法适用普通程序于2019年6月10日公开开庭进行了审理。原告实在公司委托诉讼代理人陈从虎到庭参加了诉讼，被告李日村经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告实在公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即支付原告工程款120000元及违约金24000元；2.判令被告支付原告律师代理费12000元。事实与理由：2017年4月26日，原、被告订立《装饰工程施工合同》，约定由原告对座落于中山市三乡镇宝元大道的幸福湾二期二层的房屋（幸福时代家园的219卡至228卡的房屋）进行装修。合同第五条第一款约定：合同签订，乙方开工一个星期，即付捌万元作为进度款。第二款约定：工程施工过程中，在泥瓦工、水工、电工完成前期部分工程，木工进场，甲方即付贰拾万元作为工程进度款。合同订立后，原告依约进场施工。但被告拖了半个月后，才支付了80000元进度款。但随后又拖欠后面的应付的其他款项，原告方被迫停工。2018年5月23日，在房东参与的情况下，原、被告签署了《付款协议》，确认解除前述《装饰工程施工合同》，并确认被告须支付原告工程款共计200000元，已付80000元，仍拖欠工程款项120000元。被告承诺，在2018年9月10日前向原告一次性支付拖欠工程款120000元，否则每逾期一日，被告应向原告未结清款项的1%作为违约金。《付款协议》还约定：如一方违约致使另一方依法实现工程款等费用的，违约方承担守约方实现工程款等费用的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、律师费、评估费、拍卖费等）。但截至起诉之日，被告李日村分文未付。原告为维护自己的合法权益，委托广东悦盈律师事务所律师向人民法院提起诉讼，又支付了律师代理费人民币12000元。为维护自身合法权益，原告遂诉至法院，主张前述权利。原告实在公司为支持其诉讼请求，向本院提供了下列证据：1.被告身份证复印件；2.装饰工程施工合同；3.工程预算书；4.付款协议；5.民事案件委托代理合同；6.律师费发票。被告李日村公司经本院合法传唤未参加诉讼，亦未向本院提交答辩状或相关证据。本院经审理认定事实如下：2017年4月26日，原告实在公司（乙方）与被告李日村（甲方）签订《装饰工程施工合同》一份，合同约定：甲方委托乙方对三乡镇辛福湾工程（即中山市三乡镇宝元大道幸福湾二期二层的房屋，幸福时代家园219卡至228卡）进行工程设计和施工，工程开工日期为2017年4月26日，施工完工天数为60个工作日；工程总造价为690000元（详见附件装饰工程预算表）；付款方式：合同签订，乙方开工一个星期，即付80000元作为进度款；工程施工过程中，在泥瓦工、水电工完成前期部分工程，木工进场，甲方即付200000元作为工程进度款；工程完工即付120000元作为工程进度款；工程剩余尾款290000元于2017年9月1日前一次性结清；甲方付清工程价款，以乙方开具收款收据为准，并向甲方办理移交手续；如甲方在应付款日未付款（包括增加项目工程款），视为违约，乙方有权停止施工，如甲方迟延付款超过3日，乙方有权解除合同并按合同约定的违约责任要求甲方进行赔偿；违约责任：合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的20%作为违约金支付给对方，因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿；合同还约定了质量要求、材料供应、工程工期、验收等其他事项。原告实在公司、被告李日村在合同落款处甲乙方栏盖章/签名予以确认。合同还附有《工程预算书》一份，该预算书载明的各项工程名称、数量、人工、说明等内容，总工程款预算为696911元。2018年5月23日，原告实在公司（乙方）与被告李日村（甲方）签订《付款协议》一份，协议约定：甲乙双方于2017年4月26日签订的《装饰工程施工合同》，由乙方承包甲方位于三乡幸福湾二期二层的装饰工程项目，现双方达成如下条款：双方签订的《装饰工程施工合同》，甲乙双方为承揽关系，截至2018年5月23日，乙方已完成工程项目的35%；甲乙双方协商解除《装饰工程施工合同》，双方确认，就乙方已完成的工程量计算工程款项，甲方需支付乙方工程款200000元；截止2018年5月23日，甲方已向乙方支付80000元，仍拖欠工程款120000元；甲方承诺，在2018年9月10日前向乙方一次性支付拖欠工程款120000元；乙方指定建行中山火炬开发区支行的账户进行收款；甲方按约定支付工程款后，双方签订的《装饰工程施工合同》自行终止，双方签订本协议后，甲方可另请施工队入场施工，乙方不得干扰；甲方应按约定支付工程款，否则每逾期一日，甲方应向乙方支付未结清款项的1%作为违约金；如一方违约致使另一方依法实现工程款等费用的，违约方承担守约方实现工程款等费用的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、律师费、评估费、拍卖费等）；协议还约定了其他事项。上述协议签订后，被告李日村并未按协议约定履行付款的义务，截至起诉之日即2018年12月14日，被告仍拖欠原告工程款120000元。另查明：原告实在公司与广东悦盈律师事务所于2018年12月8日签订民事案件委托代理合同，委托该所陈从虎律师、秦飞龙实习律师代理其与被告李日村装饰装修合同纠纷一案，代理费12000元。2018年12月10日，广东悦盈律师事务所向原告实在公司开具广东增值税普通发票，显示收到原告交付的律师费12000元。本院认为，本案系装饰装修合同纠纷。被告李日村经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其自动放弃举证、质证及抗辩的权利，应自行承担相应的法律后果。原告实在公司主张被告李日村拖欠其工程款120000元，并提交了装饰工程施工合同、付款协议等证据予以证实，对于被告李日村尚欠原告实在公司工程款120000元的事实，本院予以确认。双方在付款协议中约定付款期限，被告李日村逾期付款，故原告实在公司有权要求其一次性清偿工程款120000元并支付违约金。关于违约金，双方于付款协议中约定如被告李日村逾期支付工程款，其应以未结清款项为本金，按日利率1%向原告支付违约金。现原告自愿按未付工程款的20%支付违约金24000元[120000元×20%]，该计算标准，未违反法律、行政法规的强制性规定，故对于原告的该诉求，本院予以支持。关于律师费损失，根据双方付款协议的约定，且原告实在公司已举证证实其为实现债权支付律师费12000元，故原告诉请被告支付律师费损失于法有据，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，缺席判决如下：一、被告李日村于本判决生效之日起七日内向原告中山实在装饰设计有限公司支付工程款120000元及违约金24000元；二、被告李日村于本判决生效之日起七日内向原告中山实在装饰设计有限公司偿付律师费损失12000元。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费3420元（该款原告已预交），由被告李日村负担（该款被告应于判决生效之日起七日内径付原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审 判 长  梁华乔人民陪审员  郑美琪人民陪审员  张嘉慧二〇一九年六月十三日书 记 员  李可任冯莹