湖北省十堰市张湾区人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0303民初1320号原告：严礼晶，女，1987年3月27日出生，汉族，住湖北省十堰市张湾区。被告：十堰市天一精工装饰工程有限公司，住所地：十堰市茅箭区二堰街办人民南路3号2幢1-22-5。法定代表人：刘宪鑫，该公司总经理。原告严礼晶诉被告十堰市天一精工装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年5月17日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告严礼晶到庭参加了诉讼，被告十堰市天一精工装饰工程有限公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告严礼晶向本院提出诉讼请求：1、请求确认双方签订的《装修工程施工合同》于2019年4月20日解除；2、被告返还原告工程款28400元；3、被告支付赔偿23715元；4、本案诉讼费用由被告承担。本案在审理过程中，原告严礼晶变更诉讼请求为：1、请求确认双方签订的《装修工程施工合同》于2019年4月20日解除；2、被告返还原告工程款13159元；3、被告支付赔偿23715元；4、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年8月20日，原告严礼晶与被告十堰市天一精工装饰工程有限公司签订《装修工程施工合同》约定：被告十堰市天一精工装饰工程有限公司包工包全部材料承接十堰市金色礼赞1-2705室房屋装修，工期60天，自2018年8月21日至2018年10月20日，工程费用31000元。违约责任约定由于被告十堰市天一精工装饰工程有限公司原因致使工期延误，每延误一日向原告严礼晶支付本合同工程造价金额0.5%的违约金。此后原告严礼晶按约定支付了工程款28500元，但被告十堰市天一精工装饰工程有限公司未按上述合同约定履行义务，经原告严礼晶催告无果，2019年4月18日原告严礼晶向被告十堰市天一精工装饰工程有限公司发函通知解除《装修工程施工合同》，现向法院起诉。被告十堰市天一精工装饰工程有限公司未到庭应诉也未提交意见和相关证据。本院经审理认定事实如下：2018年8月20日，原告严礼晶与被告十堰市天一精工装饰工程有限公司签订《装修工程施工合同》约定：被告十堰市天一精工装饰工程有限公司包工包全部材料承接十堰市金色礼赞1-2705室的房屋装修施工，工期60天，自2018年8月21日至2018年10月20日，工程费用31000元。合同并约定违约责任：由于被告十堰市天一精工装饰工程有限公司原因致使工期延误，毎延误一日向原告严礼晶支付本合同工程造价金额0.5%的违约金。此后原告严礼晶按约定先后支付给被告十堰市天一精工装饰工程有限公司工程款28500元（不含支付的代购空调款2560元），但被告十堰市天一精工装饰工程有限公司在进行部分施工后未能按照合同约定时间如期完工，尚有部分装修项目没有进行施工作业，经原告严礼晶催告后，由于被告十堰市天一精工装饰工程有限公司拖延履行合同义务，原告严礼晶在2019年4月18日向被告十堰市天一精工装饰工程有限公司发函通知解除《装修工程施工合同》（韵达快递信息反馈该通知于2019年4月20日已签收），之后原告严礼晶又花费13159元完成了剩余装修施工，现因原告严礼晶与被告十堰市天一精工装饰工程有限公司协商无果，致原告严礼晶诉至本院，请求判令如上之诉讼请求。故而成诉。上述事实有原告严礼晶的陈述及其提交的《装修工程施工合同》、收据、微信聊天截屏、韵达快递订单截图等证据予以证实。本院认为，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。当事人迟延履行，经催告后在合理期限内仍未履行的，另一方当事人可以解除合同，主张解除合同的一方应当通知对方，合同自通知到达对方时解除，且当事人只能在解除合同通知生效后请求行使相应的清算权。本案中，原告严礼晶在被告十堰市天一精工装饰工程有限公司迟延履行合同义务后经催告仍未履行，原告严礼晶采取快递等方式通知被告十堰市天一精工装饰工程有限公司解除合同，被告十堰市天一精工装饰工程有限公司应在收到解除通知后，若对解除合同有异议应依法请求法院对解除合同的效力进行确认。但被告十堰市天一精工装饰工程有限公司至今未提出相应主张，故双方签订的《装修工程施工合同》在原告严礼晶起诉前已实际解除。据此本院对原告严礼晶要求确认双方签订的《装修工程施工合同》于2019年4月20日解除的诉讼请求不予处理。关于原告严礼晶主张被告十堰市天一精工装饰工程有限公司返还其工程款13159元、支付赔偿23715元的诉讼请求；由于原告严礼晶在被告十堰市天一精工装饰工程有限公司不履行合同义务后就该公司未履行的施工项目已告知对方，并又花费13159元自行完成施工项目，鉴于被告十堰市天一精工装饰工程有限公司现拒绝应诉、答辩，本院视为其放弃相应诉讼权利，结合本案实际，考虑到原告严礼晶如果在被告十堰市天一精工装饰工程有限公司施工完毕后尚应支付余款2500元（31000元-28500元），故本院对原告严礼晶这一诉讼请求，部分予以支持（13159元-2500元）。对于原告严礼晶要求被告十堰市天一精工装饰工程有限公司支付赔偿23715元的诉讼请求，由于原告严礼晶该诉讼请求实际主张的系违约金，且其该主张已高于被告十堰市天一精工装饰工程有限公司违约造成的实际损失，结合本案实际，本院酌定予以部分支持（2000元）。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条第一款、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，缺席判决如下：被告十堰市天一精工装饰工程有限公司于本判决生效之日起十五日内退还原告严礼晶工程款10659元并承担违约金2000元。驳回原告严礼晶的其他诉讼请求。如果被告十堰市天一精工装饰工程有限公司未按本判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理1103元，减半收取551.5元，由被告十堰市天一精工装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省十堰市中级人民法院。上诉人应在递交上诉状时根据不服本判决部分的上诉请求数额及《诉讼费用交纳办法》第十三条第一款第（一）项的规定，预交上诉案件受理费。十堰市中级人民法院诉讼费专户名称：湖北省十堰市中级人民法院；开户银行：中国农业银行股份有限公司十堰广场支行，帐号：17×××01。通过邮局汇款的，款汇十堰市中级人民法院，邮编：442000；地址：十堰市张湾区浙江路66号。上诉人应将注明一审案号的交费凭证复印件同时交本院。上诉人在上诉期届满之次日起七日内未预交，也未提出缓交、减交、免交上诉案件受理费申请的，按自动撤回上诉处理。（本院不再另行送达预交上诉案件受理费通知）本判决发生法律效力后，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年，该期间从法律文书指定履行期间的最后一日起计算。审判员  熊伟二〇一九年六月二十八日书记员  谭婧附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。