广东省中山市第二人民法院民 事 判 决 书（2019）粤2072民初4192号原告（反诉被告）：中山市高臣制衣厂，住所地广东省中山市。主要负责人：韦贵良。被告（反诉原告）：深圳市炫霓服装有限公司，住所地广东省深圳市。法定代表人：周宏海。委托诉讼代理人：汤仁盼，广东丰邦律师事务所律师。委托诉讼代理人：郭欣恩，广东丰邦律师事务所实习律师。原告中山市高臣制衣厂（以下简称高臣制衣厂）与被告深圳市炫霓服装有限公司（以下简称炫霓公司）加工合同纠纷一案，本院于2019年3月28日立案受理，炫霓公司后于2019年5月6日提起反诉，本院予以受理，并与本诉合并审理。本院依法适用简易程序于2019年5月8日公开开庭进行审理。原告（反诉被告）高臣制衣厂的主要负责人韦贵良、被告（反诉原告）炫霓公司的委托诉讼代理人汤仁盼、郭欣恩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告高臣制衣厂向本院提出诉讼请求：判令被告炫霓公司支付加工款45069.3元。事实和理由：原告高臣制衣厂生产经营加工内裤业务，高臣制衣厂为炫霓公司提供来料加工服务，高臣制衣厂负责生产加工，原料等由炫霓公司提供，双方约定每次加工成品先付50%加工款，7天后付清全部款项。2018年9月至11月1日期间共发生加工费59628.3元，炫霓公司付款14560元，现尚欠加工款45069.3元。高臣制衣厂多次要求炫霓公司签订对账单，但该公司多次无故拒绝签订。高臣制衣厂多次追讨未果，故起诉至法院请求判如所请。被告炫霓公司辩称，加工款数额不准确，高臣制衣厂在送货中有数量短缺及未按时送货的情形，高臣制衣厂在出货数量及质量上没有达到合同约定，已经构成违约。双方对送货数量及加工款金额均未进行对账，双方现应重新对账核对加工款。另外，高臣制衣厂在加工服装过程中采取措施不当导致使面料浪费及损失，高臣制衣厂应向炫霓公司赔偿相应损失。被告（反诉原告）炫霓公司向本院提起反诉请求：1.判令高臣制衣厂向炫霓公司支付未完全按照合同约定交货的违约金26940元（按照合同总价款30%计算即89800元×30%）；2.判令高臣制衣厂向炫霓公司支付裁坏面料款21096.96元。事实及理由：炫霓公司与高臣制衣厂于2018年8月28日签订《服装委托加工合同》，约定出货期为2018年9月30日。合同约定的出货期到期后，高臣制衣厂并未按照合同约定出货，且出货数量也没有达到合同要求。按合同9.4条“由于乙方造成服装成品入库延期，甲方以合同总额按日2%扣付加工费”的约定，高臣制衣厂已违约，因约定违约金过高，我方仅主张违约金为合同总价款的30%。此外，高臣制衣厂在加工过程中裁坏了面料，该面料的损失按照合同约定应由其承担。据此，炫霓公司特提出反诉，请求判如所请。针对反诉，原告（反诉被告）高臣制衣厂辩称，炫霓公司的反诉请求并无事实及法律依据，应予以驳回。高臣制衣厂迟延交货原因在于炫霓公司迟延交付面料，高臣制衣厂已完成全部加工义务，炫霓公司并无证据证明高臣制衣厂有浪费面料的情形，该公司理应向其支付全部加工款。本院经审理认定事实如下：2018年8月28日，炫霓公司（甲方）与高臣制衣厂（乙方）签订《服装委托加工合同》1份，乙方承接甲方服装加工生产项目，双方就加工明细、质量要求、验收、付款方式、包装要求、违约责任等进行约定。合同部分约定如下：1.NH6N01男童平角内裤19000件（不含税单价1.6元/件）、NH6N02男童平角内裤9000件（不含税单价1.8元/件）、NH6N03男童平角内裤18000件（不含税单价1.8元/件）、NH6N04男童三角内裤6000件（不含税单价1.8元/件），合计总价89800元，质检时间2018年9月10日，出货时间2018年9月30日，2018年9月15日每款齐色齐码开始出货，所有大货最晚2018年9月30日全部出完；2.乙方根据甲方提供的面辅料及《大货生产制单》参考基码纸样、《绣/印花确认办》、《产前板批板单》、样衣等相关资料，应先做跳码板140、160码样板各一件，样板经甲方审批确认后，方可进行批量生产；3.乙方收到大货面料后，如发现质量问题或短码情况，不得裁货，并及时告知甲方处理，短码情况比较难控制，因为所有面料乙方都是先机器做缩水处理，再裁货，短码与缩水率有相关影响。甲方应在购买布料前算好相应配套用量给乙方，乙方在裁货前进行核对，剪前要计算面料能否按《大货生产制单》上的每个颜色、每个码数裁够数，及面里布是否配套，若面料有多出或少出时必须得到甲方的书面通知方可开裁或净裁，否则面料损失由乙方承担；4.大货成品需100%装箱（纸箱规格按甲方提供标准），并将装箱单传真给甲方。乙方送大货时，须带上甲方尾期查货报告，大货应按甲方要求包装好，甲方仓管员应及时按装箱单验收入库，尾查报告与装箱单放在1号箱内。办理入库时，按甲方清点数为准。如发现装箱单与实物数量不符、尺码数不符，甲方知会乙方，乙方及时核实整改。运输费用和业务往来的速递费由乙方寄出由乙方承担，甲方寄出的由甲方承担；大货物流至甲方指定收货仓库，运费由乙方承担，乙方在完成加工并经甲方检验合格后，必须将货品一次性送到甲方仓库（除甲方原因或另有通知外），如送货途中发生意外，应由乙方承担责任。乙方到甲方仓库领取面辅料时需要出示本合同原件和领料委托书原件。面辅料甲方物流至乙方附近的提货点，乙方提货。交货地点：广东省东莞市××镇××路××号（收货单位：广东都市物流科技有限公司）；5.乙方按合同规定的交货期交货后，甲方应在乙方5天内发入库数量与乙方核对确认，乙方10天内向甲方生产部提交仓库收货后填写的《成衣入库差异表》，并将多出的面辅料退到仓库。若因此导致乙方无法按期收款，甲方不承担任何责任。如因甲方原因延误的，付款时间不得延误，付款延期3天后，乙方依合同欠款金额向甲方按日0.02%收取相应的损失费用。乙方出货后将提供甲方确认的裁床报告表，面辅料领、退料单、出货检查报告、印绣花及洗水数量单、出货明细表以及甲方仓库签收的入库单给甲方生产部核对确认，再交甲方财务部审核，对账单经甲、乙双方相关负责人签字确认且盖好双方公章后，甲方再安排付款，否则甲方有权拒绝付款。乙方大货全部质检验收合格后，甲方支付总加工费的50%后，乙方送货至甲方指定仓库；尾款50%在甲方仓库确认收货后的7天内结算；6.若由于甲方面辅料未能按规定时间提供给乙方，或甲方指定的印绣花、洗水厂生产延误，致使货期延误的，货期可按延误时间顺延，甲方不承担其他的责任。在实际生产中，部分不影响大货生产的面辅料没有按合同面辅料提供日期提供给乙方，乙方必须按合同成品出货期出货。由于乙方原因造成服装成品入库延期，甲方依合同总额按日2%扣付加工费。高臣制衣厂为证实其诉求和主张向本院提供了对账单11份、装箱单10份、广州市海珲物流有限公司货物运输收款收据8张、深圳市龙岗区平湖海珲货运代理服务部证明1份、微信聊天记录、发货单2份、物流单4份等证据。其中对账单载明送货日期、货号、商品名称、数量、单价、金额等内容，显示2018年9月27日至2018年11月1日期间，炫霓公司尚欠高臣制衣厂的货款45068.3元（59628.3元-14560元）。对账单系高臣制衣厂单方制作，没有任何签章确认。广州市海珲物流有限公司货物运输收款收据8张显示高臣制衣厂向炫霓公司发货共8批次，运输收款收据载明收货地点、货物名称、数量、运费等内容，其中2018年9月29日、11月2日、11月4日三张没有签收盖章外，其余均加盖广东都市物流科技有限公司收货专用章。装箱单10份与上述运输收款收据相对应，但该装箱单系高臣制衣厂单方制作，其中2018年10月5日、10月12日、10月15日三张有广东都市物流科技有限公司签收盖章，其余没有任何签章确认。深圳市龙岗区平湖海珲货运代理服务部证明主要载明：高臣制衣厂发货的上述8批次物流都已由炫霓公司签收，但签字盖章底单已全部提交了炫霓公司，现无法提供签收底单，我司证明实际发货共八单，事实存在。高臣制衣厂提供与炫霓公司工作人员（备注名：“周都市山哥深圳”）微信聊天内容如下：周（即“周都市山哥深圳”）：“发后单号记得发我”“物流单呢”。高（即高臣制衣厂）：“11月2日物流单照片”。周：“你那货是今天才发出来吗”“货到了物流公司没有”。高：“昨晚发的”“昨晚8点多”。周：“11月2日”“你看单”“单上面不是写的11月2日吗”。高：“他可能是昨晚不发车吧”“早上没那么早开门的”。周：“又耽误一天时间”。炫霓公司确认上述聊天微信号“周都市山哥深圳”系其工作人员。发货单2份、物流单4份显示高臣制衣厂收到炫霓公司提供的部分面料时间为2018年9月24日、9月26日。炫霓公司为证实其诉求和主张向本院提供了面料统计表1份、出货明细1份等证据。其中面料统计表载明款号、少裁错裁数量、颜色、单件用量、面料单价、应扣款合计等内容，显示高臣制衣厂应扣面料款21096.96元。面料统计表系炫霓公司单方制作，没有高臣制衣厂签章确认。庭审中，高臣制衣厂对该统计表不予确认，不确认少裁布料，但自认裁错4条布，每条布重23公斤，单价46元/公斤。出货明细载明了出货时间、数量、加工费等内容，显示2018年9月27日至2018年10月25日期间，炫霓公司未付高臣制衣厂加工款34948.6元（49508.6元-14560元）。高臣制衣厂对炫霓公司的统计予以确认，但表示少计算了11月的加工款。本院认为，《服装委托加工合同》经原、被告双方签名盖章确认,系当事人的真实意思表示,没有违反法律法规的强制性规定,应为合法有效。庭审中，原、被告双方确认2018年9月27日至2018年10月25日期间未付加工款为34948.6元（49508.6元-14560元），不违反法律规定，本院予以确认。高臣制衣厂诉求炫霓公司向其支付2018年11月1日出货的加工款10154元，但其提交的对应物流单没有炫霓公司签收盖章，深圳市龙岗区平湖海珲货运代理服务部证明属于证人证言，系间接证据，且物流公司未出庭质证。同时高臣制衣厂提交的微信聊天记录也无法证实炫霓公司签收货物。高臣制衣提交的证据仅能证明其发货的事实，但并不能确信证实炫霓公司已签收货物，其诉求炫霓公司支付2018年11月1日出货的加工款10154元的主张，本院不予确认。故，炫霓公司应向高臣制衣厂支付加工款34948.6元（49508.6元-14560元）。关于迟延交货的问题。虽高臣制衣厂确实存在晚于合同约定发货时间发货的行为，但从高臣制衣厂提供的发货单、物流单看出，炫霓公司有面料在2018年9月24日至9月26日才送至高臣制衣厂处。同时合同也规定若由于面辅料未能按规定时间提供，或指定的印绣花、洗水厂生产延误，致使货期延误的，货期可按延误时间顺延。迟延交货不可归咎于高臣制衣厂，炫霓公司诉求高臣制衣厂支付迟延交货违约金的主张，缺乏事实依据，本院不予确认。关于少裁错裁面料的问题。炫霓公司仅提交单方制作的面料统计表，高臣制衣厂对此不予确认。炫霓公司没有提交其他证据证实其已向高臣制衣厂足额提供合同约定的面辅料，也没有其他证据证实高臣制衣厂错裁面料的数量及型号。但高臣制衣厂庭审中自认裁错面料4条，面料每条重23公斤，价值46元/公斤。对高臣制衣厂自认裁错面料，本院予以确认，高臣制衣厂应支付炫霓公司裁坏面料款4232元（4×23×46）。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第二百五十一条、第二百六十二条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一、第三款的规定，判决如下：一、被告深圳市炫霓服装有限公司于本判决生效之日起3日内向原告中山市高臣制衣厂支付加工款34948.6元；二、驳回原告中山市高臣制衣厂超出上述第一项判项的诉讼请求；三、原告（反诉被告）中山市高臣制衣厂于本判决生效之日起3日内向被告（反诉原告）深圳市炫霓服装有限公司支付裁坏面料款4232元；四、驳回被告（反诉原告）深圳市炫霓服装有限公司超出上述第三项判项的诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费926元，减半收取计463元，由原告中山市高臣制衣厂负担104元，被告深圳市炫霓服装有限公司负担359元；反诉案件受理费1000元，减半收取计500元，由被告（反诉原告）深圳市炫霓服装有限公司负担456元，原告（反诉被告）中山市高臣制衣厂负担44元（上述本诉、反诉案件受理费已经分别由中山市高臣制衣厂、深圳市炫霓服装有限公司向本院预交，各自负担的款项相抵扣后，深圳市炫霓服装有限公司应当向中山市高臣制衣厂支付315元，本院不再另行收退）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审判员  吴柏强二〇一九年六月十四日书记员  牛 璐余亿玲