广西壮族自治区南宁市江南区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）桂0105民初3027号 原告：广西一巴文化传播有限公司，住所地南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城3号楼2818号，统一社会信用代码91450103330805493X。 法定代表人：雷斌，总经理。 被告：广西盈升商贸有限公司，住所地南宁市江南区沙井大道56号华南城江南华府17号楼A单元2811号房，统一社会信用代码914501003102228805。 法定代表人：劳冠慧。 原告广西一巴文化传播有限公司（以下简称一巴文化）与被告广西盈升商贸有限公司（以下简称盈升商贸）加工合同纠纷一案，本院于2018年5月25日立案受理后，依法适用简易程序，于2018年7月6日公开开庭进行了审理。原告一巴文化的法定代表人雷斌、被告盈升商贸的法定代表人劳冠慧到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告一巴文化向本院提出诉讼请求：1.判决被告支付2017年4月26日-6月14日期间的沙盘制作费33500元的余额8750元；2.判决被告支付违约金和滞纳金15745元（合同违约金6700元、滞纳金9045元）；3.判决赔偿追讨期间误工费27000元；4.判决赔偿由于被告未在规定内支付金额导致原告购买制作材料未能及时付款而产生的滞纳金和信用利益损失共20000元；5.判决如被告拒绝支付违约金，原告可以取回沙盘，并不退还已付的制作费且被告需要支付沙盘的搬运费用。事实与理由：原告与被告于2017年4月签订《沙盘模型制作合同》，约定由原告为被告制作四个景观沙盘，此后约定6月14日完成沙盘制作。2017年6月14日，原告完成沙盘通知被告来验收运走，被告电话告知过几日才来取走沙盘。按照约定被告在沙盘完成后10天内交付合同余款。可是，原告总以各种理由不支付。合同中2017年6月14日至6月24日应该缴纳的33500元，被告应当支付，合同还规定不能按期支付款项的，应当按照每推迟一天应当支付合同总金额1%的违约金。由于被告一直未能履行合同义务，拖欠金额产生滞纳金9045元（由总合同交付金额年利率30%计算，9个月的滞纳金）。由于被告一直未履行合同义务，原告要抽出劳动力进行催讨，按每个月3000元计算9个月共计27000元，由于被告未在规定内支付金额，导致原告购买制作材料未能及时付款而产生的滞纳金和信用利益损失共20000元。 被告盈升商贸辩称：原告制作的沙盘未按合同最终制作完成，没有符合最终完全验收的标准，所以一直没有进行最终完全验收，答辩人也没有任何有关验收合格的相关确认行为。2017年6月13日前两天，原告通知说做好了模型，由于答辩人要拉到广西贺州市职业技术学院客户处，路途较远，而原告无法提供标准有保障的全木撑保护包装，所以双方约定合同中“展示台”部分要到现场才能完全安装调试起来，等现场安装调试完成后统一做最终完全验收。同时答辩人要求各个沙盘展示台要有该沙盘的简介、标识部分制作安装才算是完整的展示台，原告也同意完善。2017年6月15日沙盘拉到客户处后，现场打开包装验货发现原告已把小的两个沙盘装好在展示台，大的两个沙盘没有装，存在封边不透明、简介标识尚未制作完成等不合格问题。答辩人当即通知原告整改，原告也认可并同意整改，接下来的两个大沙盘原告在贺州本地请了专做玻璃的师傅用透明粘合剂来安装调试，但又产生其中一个沙盘盖板玻璃崩坏的问题，答辩人也现场通知原告来处理，并通知原告需处理答辩人提出的三个问题才能达到最终完全验收标准。但原告一直没来处理并做双方最终完全验收工作，造成答辩人一直不能完全交给客户进行正常教学。综上，答辩人非但不应该支付原告任何款项，反而原告应该立即履行答辩人的请求才能正常进行项目验收，由此产生的损失，答辩人保留反诉的权利，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。 原、被告围绕诉讼请求提交了证据，本院依法组织当事人进行了证据交换和质证。对于证据的真实性，双方均无异议，则本院对证据的真实性予以认定。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年4月26日，原、被告签订《沙盘模型制作合同》一份（以下简称制作合同），主要约定：乙方（原告）按照实际比例缩放到甲方（被告）提出的规格制作沙盘，沙盘内必须有该景点的标志建筑，沙盘制作完整后需要固定到展示台上才算完成；项目包括：颐和园沙盘一个（1.2米×1.8米，价格12000元）、拙政园沙盘一个（1.2米×1.8米，价格8500元）、佛山梁园沙盘一个（1.2米×0.9米，价格12000元）、凡尔赛宫一个（1.2米×0.9米，价格12000元）,展示台（根据各沙盘定制），总价33500元；以上价格是甲方根据本合同要求应向乙方支付的所有费用，包括但不限于模型制作费、材料费、灯光设计制作费、亚克力护栏制作费，但不包括模型运输费、税金；模型工期为50个日历天，从2017年4月26日至2017年6月14日，2017年6月14日，乙方将完工的模型交付甲方；甲方在合同签订后三天内向乙方支付合同总造价50%，在乙方处验收合格后十个工作日内支付合同总造价50%；验收需符合合同及《模型制作合同附件》上的各项要求，包括甲方在制作过程中所提出的修改内容，符合甲方设计风格及思想，方便安全使用，使用材料符合《模型制作合同附件》的制作材料部分的内容；甲方定期到制作现场进行阶段性验收，若因乙方原因提出修改，乙方必须及时进行调整；若因甲方原因（如图纸变动等）提出修改，工期和费用由双方另行协商；制作完成后由甲方在乙方处进行模型总体验收，由甲方现场验收模型完好性及颜色、细部构造、质量；甲方不能按期支付乙方合同款项的，应当按照每推迟一天应当支付合同总金额1‰的违约金，违约金额不超过合同总金额的20%。沙盘模型制作完成后，原告于2017年6月13日电话通知被告，其已将模型打包做好上车准备，大的玻璃要去现场装，小的已经装好。2017年6月15日，被告将模型运输至贺州市，同年9月完成组装。双方因对模型整改问题发生争议而引发本案纠纷。 本院认为：原、被告在签订案涉制作合同时均具有缔约能力，合同内容系当事人真实意思表示且未违反法律、行政法规的效力性强制性规定，合法有效，双方均应恪守约定。现原告主张被告尚余8750元制作费未予支付，被告并无异议，但认为系因模型未验收合格而没有达到付款条件。对此，制作合同仅约定制作完成后由被告在原告处进行模型总体验收，未要求进行书面确认，而从原、被告双方通话内容及当庭陈述来看，原告已如期完成制作并交付，被告亦从原告处接收了模型，则被告依约应向原告结清制作费。被告如对沙盘模型的质量问题存有异议，可依法另行主张。现双方约定的付款期限已经届满而被告未予支付余款，其行为已经构成违约，应承担相应的民事责任。原告诉请的制作费与违约金符合合同约定与法律规定，本院予以支持。原告主张的滞纳金、误工费、信用利益损失既无合同与法律依据，也未能举证证明损失已实际发生，本院均不予支持。原告请求判决如被告拒绝支付违约金则其可以取回沙盘亦无法律依据，本院亦不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第二百六十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 被告广西盈升商贸有限公司向原告广西一巴文化传播有限公司支付制作费余款8750元； 被告广西盈升商贸有限公司向原告广西一巴文化传播有限公司支付违约金6700元； 驳回原告广西一巴文化传播有限公司的其他诉讼请求。 案件受理费794元，由原告广西一巴文化传播有限公司负担620元，被告广西盈升商贸有限公司负担174元。 上述应付款项，义务人应于本案民事判决书生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本案生效民事判决书规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或与本院同级的被执行财产所在地人民法院申请执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审判员  陆佳佳 二〇一九年六月二十七日 书记员  韦莹雅 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 ——