安徽省颍上县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)皖1226民初2402号 原告（反诉被告）：颍上北方动力新能源有限公司，住所地安徽省阜阳市颍上县工业园区，统一社会信用代码913412260945845017。 法定代表人：张颜青，该公司董事长。 委托诉讼代理人：周灿，该公司员工。 委托诉讼代理人：王彦彬，颍上县盛堂乡法律服务所法律工作者。 被告（反诉原告）：惠州市普瑞杰自动化科技有限公司，住所地广东省惠州市惠城区小金口街道办事处祥达路**，统一社会信用代码91441302059974045P。 法定代表人：陈明升，该公司总经理。 委托诉讼代理人：罗利民，北京市盈科（惠州）律师事务所律师。 原告（反诉被告）颍上北方动力新能源有限公司（以下简称北方动力）与被告（反诉原告）惠州市普瑞杰自动化科技有限公司（以下简称普瑞杰公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年3月27日立案后，普瑞杰公司提起反诉，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）北方动力的委托代理人周灿、王彦彬，被告（反诉原告）普瑞杰公司的委托代理人罗利民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 北方动力向本院提出诉讼请求：1.依法判决原、被告解除货物购销合同，原告退还被告货物32700注液机1台，被告返还原告货款25.2万元；2.本案诉讼费由被告负担。事实和理由：2018年4月27日，原告与被告签订了原告购买被告ZY32L32700注液机一台的购销合同。合同约定价格63万元。合同签订后，原告预付货款10万元。发货前原告付款15.2万元。设备验收合格后，原告付款31.5万元。机器正常使用2个月后，原告付款6.3万元。到货日期为2018年5月20日。交货日期拖延应按总货款的5‰/天向原告支付逾期违约金。被告交货时要有完整的出货检验报告。产品保质期6个月，质量以质量协议为准。因来货瑕疵，延期交导致客户取消订单后的七日内，货物退回，被告将货运回，逾期原告仓库作报废处理，不承担任何责任等条款。按照合同的约定，原告先后向被告汇货款25.2万元，但被告却逾期10天，直至2018年5月31日才予交货。该设备2018年6月15日安装调试至今，一直不能正常生产，产品质量达不到技术协议中适用于锂电池作业中32700圆柱钢壳电池生产工序的要求。存在严重明显和隐蔽的瑕疵。先后出现密封性差到处漏风。真空箱不能保证负压，有时整体掉盘子，转盘甩掉电池，注液泵卡泵，盖帽合不好等问题。原告于2018年8月23日、11月4日、11月23日先后三次函告被告要求解决。期间被告虽派遣技术人员予以处理或书面技术指引，但未得到根本解决，并出现因手套箱漏液导致原告单位员工身体过敏皮肤溃烂，多达六名以上人员辞职。由于不能正常生产严重耽误原告订单生产提交，给原告造成很大经济损失。2019年1月15日，原告向被告致函要求退货。被告在其供货的保质期内不能保证货物质量的违约行为，致使不能实现合同目的，双方所签合同依法应予解除。原告退回被告货物，被告应返还原告已付的货款，并应赔偿给原告造成的经济损失。 被告（反诉原告）普瑞杰公司辩称：1.答辩人逾期交货的时间（10天）属于合理期间，不应当成为解除合同的关键事由，且被答辩人延期支付预付货款是造成延期交货的原因；2.答辩人交付的设备32700注液机不存在产品质量问题，答辩人提供的经被答辩人确认调试合格的设备调试报告可以作为设备质量合格的依据，故本案不存在解除合同的法定条件；3.被答辩人未按照采购订单及技术协议约定的参数进行生产，是造成该设备出现故障的根本原因；4.被答辩人没有提供相关证据证明其员工辞职是因为（身体过敏皮肤溃烂）操作本案设备的人员，且是由于操作答辩人交付的32700注液机设备漏液造成的。 被告（反诉原告）普瑞杰公司向本院提出反诉请求：1.判令被反诉人继续履行合同，并支付合同尾款37.8万元；2.本案诉讼费由被反诉人承担。事实和理由：2018年4月27日，反诉人与被反诉人签订购买货物32700注液机一台（型号：PRJ-ZY32L）购销合同，合同约定交易总价为63万元。合同约定的付款方式为预付款10万元，发货前付款15.2万元，设备验收合格后，付款31.5万元，机器设备正常使用2个月后，付货款6.3万元。合同签订后，反诉人依约按时完成设备的交付。在设备交付前，被反诉人支付部分货款25.2万元，尚有部分货款未支付。2018年8月30日经双方对账确认：被反诉人未付货款金额37.8万元。反诉人交付的设备经过被反诉人的验收并出具了《设备调试报告》，可以证明反诉人交付的设备安装调试合格，并无质量问题，被反诉人应该支付剩余的货款金额37.8万元。 针对反诉，原告（反诉被告）北方动力答辩称：被答辩人的反诉请求，证据不足，理由不当应依法予以驳回。反诉人交货时间逾期10天，我公司虽在调试报告上签字但不等于货物验收合格，反诉人的产品存在严重瑕疵，该设备自2018年6月15日安装调试至今，一直不能正常生产，产品质量达不到要求，导致不能实现合同目的。 经审理查明，2018年4月27日，北方动力与普瑞杰公司签订一份《采购订单》，该订单约定：北方动力购买普瑞杰公司32700注液机（规格型号：PRJ-ZY32L）一台，单价63万元，免费送货上门。合同签订后，北方动力于2018年5月31日收到普瑞杰公司32700注液机（规格型号：PRJ-ZY32L）一台，普瑞杰公司于2018年6月15日安装调试完毕。2018年8月14日，北方动力工作人员在普瑞杰公司提供的设备调试报告客户确认栏内签字，但调试总结、厂内意见栏为空白。 北方动力于2018年8月23日、同年11月14日、同年11月23日分别向普瑞杰公司发出三份工作联络函，联络函罗列了32700注液机在生产过程中出现的问题。普瑞杰公司针对北方动力的联络函，多次派员到北方动力处解决问题，并出具了客诉异常分析报告，该报告内容有对设备问题描述、问题分析及解决措施。2019年1月15日北方动力向普瑞杰公司发出法务函，载明：“函至/惠州市普瑞杰自动化科技有限公司/就我司2018年4月27日与贵公司签订订购规格型号PRJ-ZY32L32700注液机1台，贵公司回复交货日期为2018年5月20日，我公司严格积极履行相关合同义务。但贵公司实际交货日期为2018年5月31日，逾期交货10天，贵公司未按双方签订合同的时间履行义务。贵公司设备调试安装后于2018年6月15日起进行试产至今，一直未能正常生产，该设备未能达到相关技术协议要求存在瑕疵。给公司运营计划造成了很大的影响，以下是贵公司设备在调试生产中存在的问题：1.整体手套箱密封不好，向外漏电解液，气味太大，操作员工受不了；……（详见函）贵公司多次派遣工程师来我司处理以上问题点，但仍未得到彻底解决，多种问题导致电芯在手套箱超时严重、少液、吸水和底部生锈、降级品比率严重超标；另因手套箱漏液问题，导致我司注液员工身体过敏皮肤溃烂，多达6名员工以上人员辞职，同时机器效率低严重延误我司按期履行订单，望贵公司彻底解决产品质量问题，否则我司将按合同约定予以退货”。 另查明，北方动力已付普瑞杰公司货款25.2万元，尚欠货款37.8万元。普瑞杰公司承认其提供的上述产品没有合格证。 上述事实，有原告（反诉被告）北方动力提交的采购订单、三份工作联络函、汇款单及支票、法务函，被告（反诉原告）普瑞杰公司提交的采购订单、设备调试报告、送货单、客诉异常分析报告、对账单及当事人当庭陈述在卷佐证。 本院认为，北方动力与普瑞杰公司签订的采购订单是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规的禁止性规定，合法有效。 《中华人民共和国产品质量法》第二条规定，在中华人民共和国境内从事产品生产、销售活动，必须遵守本法。本法所称产品是指经过加工、制作，用于销售的产品。第十二条规定，产品质量应当检验合格，不得以不合格产品冒充合格产品。第二十七条规定，产品或者其包装上的标识必须真实，并符合下列要求：（一）有产品质量检验合格证明。第三十三条规定，销售者应当建立并执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识。由上述规定可以看出，无论是生产还是销售产品，提供产品质量检验合格证明或者验明产品合格证等应属于强制性规定。诉讼中，普瑞杰公司称北方动力是定做设备，故没有提供产品合格证。北方动力与普瑞杰公司所签涉诉采购订单不能违反相关法律的强制性规定，在普瑞杰公司未按照上述规定提供产品合格证明的情况下，北方动力有权要求法院解除双方所签涉诉采购订单。故北方动力要求解除合同的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。 合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。故北方动力要求普瑞杰公司自行将涉诉设备拆除并移走，返还北方动力货款25.2万元，理由正当，本院予以支持。普瑞杰公司要求北方动力给付涉诉设备款37.8万元的主张，本院不予支持。依照《中华人民共和国产品质量法》第二条、第十二条、第二十七条、第三十三条，《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定,判决如下： 一、解除颍上北方动力新能源有限公司和惠州市普瑞杰自动化科技有限公司于2018年4月27日签订的采购订单； 二、惠州市普瑞杰自动化科技有限公司自行将其提供的涉诉设备拆除并移走，于本判决生效之日起七日内履行完毕； 三、惠州市普瑞杰自动化科技有限公司返还颍上北方动力新能源有限公司货款25.2万元，于本判决生效之日起七日内履行完毕； 四、驳回惠州市普瑞杰自动化科技有限公司的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5080元，减半收取2540元，反诉费3485元，由惠州市普瑞杰自动化科技有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院 审判员  汪宏 二〇一九年六月二十四日 书记员  黄云 附相关法律条款： 《中华人民共和国产品质量法》 第二条在中华人民共和国境内从事产品生产、销售活动，必须遵守本法。 本法所称产品是指经过加工、制作，用于销售的产品。 建设工程不适用本法规定；但是，建设工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备，属于前款规定的产品范围的，适用本法规定。 第十二条产品质量应当检验合格，不得以不合格产品冒充合格产品。 第二十七条产品或者其包装上的标识必须真实，并符合下列要求： （一）有产品质量检验合格证明； （二）有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址； （三）根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的，用中文相应予以标明；需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明，或者预先向消费者提供有关资料； （四）限期使用的产品，应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期； （五）使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。 裸装的食品和其他根据产品的特点难以附加标识的裸装产品，可以不附加产品标识。 第三十三条销售者应当建立并执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识。 《中华人民共和国合同法》 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。