江苏省南京市秦淮区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0104民初4065号原告：王英，女，1966年9月2日生，汉族，住江苏省南京市鼓楼区。被告：深圳远鹏装饰集团有限公司（统一社会信用代码91440300618852870L），住所地广东省深圳市福田区福保街道福田保税区红柳道****。法定代表人：叶大岳，该公司董事长。委托诉讼代理人：段波，山东平正大律师事务所律师。原告王英与被告深圳远鹏装饰集团有限公司（以下简称远鹏公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月29日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告王英，被告远鹏公司的委托诉讼代理人段波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王英向本院提出诉讼请求：1.判令被告返还原告工程款145061元并赔偿经济损失（按同期贷款利率自2016年6月23日起计算至实际给付之日）；2.判令被告支付逾期交付工程违约金131134元（自2018年5月6日起计算至2019年3月28日止）；3.判令本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原告于2016年6月18日购买南京中航工业科技城发展有限公司（以下简称中航科技城公司）开发建设的中航金城1号天阙苑小区6幢X室房屋（以下简称案涉房屋）。原告与被告于2016年6月23日签订《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》，原告分三次在被告设在开发商售楼处的办公场所，向被告的财务人员王利红缴纳145061元工程预付款。然而，在房屋尚未接收之前，被告设在开发商售楼处的办公场所已人去楼空，房屋于2018年5月6日交付至今，被告承诺的装修工程一直未能开工，大大超过合同约定的装修期限。期间，原告多次发函催促被告，要求尽快履行合同，但至今没有收到任何答复。原告也多次前往被告的办公场所，要求解约，但早已联系不上任何人。原告遂于2018年6月14日向南京市秦淮区瑞金路派出所报案。原告认为，被告的行为给原告造成严重损害，为维护原告的合法权益，特诉至法院，请求依法判决。被告远鹏公司辩称，首先，被告从未与原告签订过装饰装修工程施工合同，实际系案外人刘宁私刻远鹏公司公章，并以此承接中航科技城相关房屋装饰装修工程，其行为涉嫌私刻公章、合同诈骗，原告的损失应当由公安机关对刘宁进行立案，追缴其违法所得后返还给原告。其次，原告主张的涉案款项也是支付给了刘宁实际控制的相关公司，被告并未收到以上款项，相关收据中深圳远鹏装饰集团有限公司的财务专用章、公章均为伪造，请法院依法核实。就原告诉请的装修违约金，早在2017年刘宁不能履行合同的事实均已暴露，原告应当另行委托其他人进行施工，以避免损失扩大，原告无权主张扩大的损失。综上，请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理认定事实如下：2016年6月23日，原告（甲方）与被告（乙方）签订《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程的有关事宜，达成如下协议：工程地点为案涉房屋；工程承包方式为乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料；工程期限100天，工程总价580244元；签订合同当日支付工程款总额的25%计145061元，电气管线、给排水管道铺设工程阶段验收合格后三日内支付工程款总额的50%，瓦、木工程阶段验收合格后三日内支付工程款总额的20%，工程竣工验收合格后支付工程款总额的5%。合同落款处乙方加盖有公章。合同签订后，原告通过刷卡方式分别于2016年6月23日支付49000元、于2016年7月16日支付50000元、于2016年10月7日支付46061元，共计145061元，收款方出具收据，加盖有被告财务专用章。合同签订后，因原告得知被告承诺其他业主的装修工程均未能进场施工，设在售楼处的办公场所已人去楼空，故其于2017年12月19日向被告发出解约函，该函件被拒收。2018年5月6日，原告自中航科技城公司处接收案涉房屋，于2018年10月另行委托他人进行装修。另查明，2009年8月24日，经被告申请，南京市六合区工商行政管理局准予其设立深圳远鹏装饰设计工程有限公司南京分公司，南京分公司负责人为刘宁，2013年7月，南京分公司负责人变更为刘燕。在公安机关询问笔录中，刘宁称其在2004年至2015年春节期间担任被告南京分公司负责人，后来其因故辞去负责人职务，在南京分公司做项目经理。2015年5月前后，被告法定代表人叶大岳和总经理冯照杰来南京和中航谈项目合作，冯照杰要求刘宁负责投标、项目跟进及中标后相关事情。因为金城1号开盘时间较紧，被告未将盖过章的合同寄回来，刘宁向冯照杰汇报后，就盖了被告外派人员留下的公章与金城1号87户左右业主签订装修合同。合同签订后，部分工程款打到被告在江苏银行开设的账户，部分工程款经叶大岳同意，用南京百世祺建筑装饰工程有限公司（以下简称百世祺公司）的银行账户收取工程款。所收工程款用于中航场地租金、中航销售提成，场地搭建、办公室装修及员工、设计师等开支。再查明，被告曾在江苏银行南京城南支行开设账户，该账户交易明细显示：2015年10月15日该账户收到被告其他账户转入300000元，交易摘要为中航科技城A3地块备用金；2015年10月16日，该账户向百世祺公司账户转入299900元；2015年至2016年期间，该账户向刘宁个人账户转款三次，交易摘要为备用金、出差备用金，收到刘宁转款一次；2016年4月19日，该账户向南京中航金城物业管理有限公司账户转入20000元，交易摘要为押金。此外，被告该账户中还有多笔支出费用，交易摘要为中航项目设计费、中航活动茶道、酒水、中航活动糕点尾款等。还查明，在(2017)苏0104民初9997号案件审理过程中，本院曾委托南京金陵司法鉴定所对于该案原告提交的《精装意向书》、《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》、南京中航工业科技城发展有限公司处留存的被告《中航科技城A3地块公共区域精装修样板工程投标文件》、《装修管理协议书》中被告的印章进行鉴定。南京金陵司法鉴定所于2018年6月28日出具鉴定意见书，鉴定意见是：《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》中两处被告名称的印文、《精装意向书》中被告名称印文与《中航科技城A3地块公共区域精装修样板工程投标文件》、《装修管理协议书》中被告印文是同一枚印章盖印；《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》中两处印文、《精装意向书》中印文与被告提供的印章备案卡均不是同一枚印章盖印。本院认为，本案争议焦点为：1.原、被告是否签订了《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》;2.被告是否收到原告支付的工程款；3.原告主张逾期交付违约金有无事实及法律依据。关于第一个争议焦点。虽然被告否认与原告存在装饰装修合同关系，《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》上印章并非被告公司真实印章，但根据被告账户往来记录，被告为中航科技城A3地块项目准备并支付备用金300000元，再结合刘宁的陈述，可以认定被告对中航金城1号项目知情并参与投标，被告还与南京中航金城物业管理有限公司签订《装修管理协议书》并按约支付押金20000元，表明该协议上的印章亦为被告实际使用的印章。经鉴定，该枚印章与《中航科技城A3地块公共区域精装修样板工程投标文件》以及原告等业主持有的《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》上的印章为同一枚，可以认定本案所涉装饰装修合同上相关印章为被告实际使用印章，该合同为原、被告所签订，对被告具有约束力。关于第二个争议焦点。被告抗辩其公司未收到原告支付的工程款，本院认为，原告系通过刷卡方式支付的工程款，虽然该款项转入了百世祺公司账户，但现有证据表明，刘宁曾系被告公司在南京设立的分公司负责人，中航科技城相关装修工程系被告指派刘宁参与投标并现场负责，以被告公司名义对外承接装修工程，刘宁的行为系职务行为；刘宁陈述原告等业主支付的工程款转入百世祺公司系经被告负责人认可并同意，同时结合被告公司与百世祺公司之间的资金往来情况，可以认定原告按刘宁指示以刷卡方式支付工程款145061元，已履行了合同约定的付款义务，被告已收到该款项。关于第三个争议焦点。原告于2018年5月6日才接收案涉房屋，而其在2017年12月19日即已向被告发函要求解除合同，表明其在知晓被告无法按约进场施工的情况下，已行使合同解除权并另行委托他人进行装修，故本案其请求被告自2018年5月6日起支付逾期交付工程违约金，无事实及法律依据，本院不予支持。综上所述，原、被告签订的《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》合法、有效，对双方当事人均有法律约束力。合同签订后，原告按约履行了义务，但被告未按约进场施工，致使原告的合同目的无法实现，合同无法继续履行，原告请求判令被告返还工程预付款并赔偿损失，于法有据，本院予以支持。但原告主张的经济损失的计算方法有误，原告系分期支付工程款，故相关工程款的利息损失应分别自每一期付款之日起计算。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告深圳远鹏装饰集团有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告王英工程预付款145061元，并赔偿其经济损失（其中49000元的损失自2016年6月23日起算，50000元的损失自2016年7月16日起算，46061元的损失自2016年10月7日起算，均按中国人民银行同期同档贷款基准利率标准计算至实际给付之日止）。二、驳回原告王英的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5797元，减半收取为2898.5元，保全费2019元，合计4917.5元，由原告王英负担2000元，被告深圳远鹏装饰集团有限公司负担2917.5元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。审 判 员  朱教莉二〇一九年六月二十七日见习书记员  章 涵