广西壮族自治区南宁市江南区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0105民初267号 原告：国基建设集团有限公司，住所地山西省太原市。 法定代表人：郭长林，执行董事。 委托诉讼代理人：田宇，国基建设集团有限公司员工。 委托诉讼代理人：马彩云，国基建设集团有限公司法务。 被告：广西荣璂投资有限公司，住所地广西横县。 法定代表人：李振庭，执行董事兼经理。 被告：李振庭，男，1964年10月13日出生，壮族，住南宁市江**。 原告国基建设集团有限公司与被告广西荣璂投资有限公司、李振庭建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年1月7日受理后，依法适用普通程序，于2019年5月30日公开开庭进行了审理。原告国基建设集团有限公司的委托诉讼代理人马彩云到庭参加诉讼。被告广西荣璂投资有限公司、李振庭经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告国基建设集团有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告广西荣璂投资有限公司签订的《建设工程施工协议》；2.被告广西荣璂投资有限公司返还原告保证金100万元；3.判令被告广西荣璂投资有限公司向原告支付资金占用利息191667元（该利息自2015年4月16日起按中国人民银行同期贷款利率计算至2018年7月16日）。之后的利息数额计算至被告履行完毕还款义务时止；4.判令被告广西荣璂投资有限公司向原告支付违约金100万元。上述款项合计2191667元；5.判令被告李振庭对上述款项承担连带责任；6.判令被告承担本案诉讼费等相关费用。事实和理由：2015年3月，原告国基建设集团有限公司与被告广西荣璂投资有限公司签订《建设工程施工协议》，双方约定，由原告为被告广西荣璂投资有限公司承建南宁市江南区五一路39号美丽城商品房住宅楼项目，工程计划开工日期暂定为2015年5月8日（取得施工许可证并具备开工条件后，以监理批准的开工报告之日为准），计划竣工日期暂定为2019年5月8日（从开工报告批准之日起按总日历天数及签证顺延工期计算），合同工期总日历天数为1095天（日历天）。合同签订后，原告于2015年4月15日向被告广西荣璂投资有限公司缴纳工程履约保证金100万元。但被告广西荣璂投资有限公司至今一直不具备开工条件致使原告与被告广西荣璂投资有限公司签订的《建设工程施工协议》根本无法履行。另被告广西荣璂投资有限公司系一人有限责任公司，被告李振庭系被告广西荣璂投资有限公司的股东，根据我国相关法律规定，被告李振庭对被告广西荣璂投资有限公司承担连带责任。基于上述事由，特向法院提起诉讼，请法院判如所请。 原告提交的证据有：1.原告的营业执照副本；2.被告广西荣璂投资有限公司的营业执照副本；3.被告李振庭的身份证复印件；4.《建设工程施工协议》；5.《协议书》；6.承诺书；7.记账回执；8.收据；9.补充说明；10.《股权转让协议》；11.《房地产合作开发协议书》。 被告广西荣璂投资有限公司、李振庭未提交书面答辩意见及证据，亦未出庭参加诉讼。 根据原告的陈述，本案的调查重点归纳为：1.原告要求解除与被告广西荣璂投资有限公司签订的《建设工程施工协议》以及要求返还保证金、支付资金占用利息以及违约金是否成立？2.原告要求被告李振庭承担连带责任是否成立？ 原告围绕诉讼请求依法提交了证据。被告广西荣璂投资有限公司、李振庭未到庭参加诉讼，视为其放弃答辩、举证和质证的权利。原告提交的证据经本庭核实，内容真实，来源合法，与本案待证事实具有关联性，能够互相印证，本院予以采信，作为定案的依据。 经审理查明：2015年3月，被告广西荣璂投资有限公司作为发包方（甲方），与原告国基建设集团有限公司作为承包方（乙方），双方签订《建设工程施工协议》，约定工程名称：美丽城；工程地点：南宁市江南区；结构形式：框架结构（按甲方提供的图纸施工）；工程内容：商品住宅楼、地下室、6栋商品楼以及道路绿化总建筑面积暂定约：13万㎡，框架结构；承包性质：包工包料。工程承包范围：商品住宅楼、地基基础工程土建、外墙装饰及公共部分装修、水电安装、电梯、消防、小区范围内的道路、绿化、高低压配电、弱电、冷暖通风、电梯设备及配套设施等图纸范围内的所有内容。合同工期：计划开工日期暂定2015年5月8日（取得施工许可证并具备开工条件后，以监理批准的开工报告之日为准）；计划竣工日期：2018年5月8日（从开工报告批准之日起按总日历天数及签证顺延工期计算）。合同工期总日历天数1095日历天。签约合同价款暂定为叁亿元（以实际结算金额为准）。甲方因该项目手续不完善的原因导致乙方不能正常如期进场施工，甲方自愿承担其导致乙方的经济损失，并按本项目工程总造价每天的千分之三赔偿支付给乙方。本项目乙方确认后向甲方缴纳本工程合同履约保证金叁佰万元整。甲、乙双方签订合同后，乙方进场5个工作日内一次性转入甲方的指定的账户上。因甲方原因导致乙方停工时，甲方承担乙方因甲方原因导致停工期间的所有经济损失。合同还约定了其他权利义务。 2015年4月16日，原告通过交通银行向被告广西荣璂投资有限公司指定银行账户转账交付美丽城商住楼工程履约金100万元。当日，被告广西荣璂投资有限公司向原告出具《收据》一份，载明收到原告转来的于2015年3月18日与公司签订的《广西南宁市江南区》项目施工合同履约保证金100万元。 原告向本院提供《承诺书》复印件一份，记载：于2015年4月15日收到原告交来由被告公司投资开发建设的广西南宁市江南区《美丽城》商品住宅楼项目100万元工程合同履约保证金。定于2015年10月20日前安排原告进场施工，如果不能按照本承诺书履行安排原告进场施工的，则由广西荣璂投资有限公司按原告所交来的工程合同履约保证金100万元违约金赔偿总额200万元给原告。承诺书落款处有被告广西荣璂投资有限公司印章及被告李振东签名。该《承诺书》原件原告在庭审中陈述已遗失，无法找到。 至诉讼时，原告与被告广西荣璂投资有限公司签订的《建设工程施工协议》中涉及的工程原告并未进场施工。 又查明：据国家企业信用信息公示系统显示，被告李振东是被告广西荣璂投资有限公司的唯一股东。 另查明：2015年2月6日，案外人美丽城投资集团有限公司作为转让方（甲方），被告广西荣璂投资有限公司作为受让方（乙方），双方签订《股权转让协议》，约定：甲方及另一股东广西超大运输集团有限责任公司（以下简称超大集团）持有广西美满园房地产开发有限公司（以下简称美满园公司）合计100%的股权。超大集团所持股份实际已是甲方所有，现仅为代持关系，超大集团并非实际持股人。甲方负责协调超大集团将其持有的美满园公司60%的股权过户登记至乙方或乙方指定第三人名下，保证乙方在本次股权转让事宜中受让美满园公司100%的股权，并保证该股权权属情况清晰，未以转让、质押或被冻结等任何方式处置予任何第三人。乙方对美满园公司的资产、负债情况均已知悉。美满园公司主要资产为位于南宁市江南区的土地使用权，土地证号：南宁国用2013第**，使用权类型：出让，面积52772.19平方米。乙方受让甲方及超大集团持有美满园公司的全部股权后，即享有美满园公司100%的股权。协议还约定了其他权利义务。 本院认为：被告广西荣璂投资有限公司、李振庭经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为对自己答辩、举证、质证权利的放弃，应承担对自己不利的法律后果。 原告与被告广西荣璂投资有限公司签订的《建设工程施工协议》系双方当事人真实意思表示，合同内容没有违反法律和行政法规的强制性规定，亦未违反公序良俗，该合同合法有效。原、被告均应按合同约定履行义务。原告未能按照约定时间进场施工，双方合同约定的履行期限已届满，合同继续履行已不可能，故原告要求解除与被告广西荣璂投资有限公司签订的《建设工程施工协议》，依据充分，本院予以支持。合同解除后，被告广西荣璂投资有限公司应将收取的履约保证金返还给原告。被告广西荣璂投资有限公司占用原告的履约保证金多年，在合同不能履行的情况下，并未能与原告协商及时将履约保证金退还原告，造成原告相应的损失，因此，应支付原告合理的利息损失，故原告要求被告广西荣璂投资有限公司按中国人民银行同期贷款利率计付资金占用利息，合理有据，本院予以支持。但计付时间应从原告向被告广西荣璂投资有限公司支付履约保证金之次日即2015年4月17日起算。对于原告要求被告广西荣璂投资有限公司支付违约金，因原告无法提供相关证据原件核对，本院无法判断原告提供承诺书的真实性，故难以确定原告未能进场施工的责任应由谁承担，故原告要求被告支付违约金100万元，依据不足，本院不予支持。 被告李振庭作为被告广西荣璂投资有限公司唯一股东对于公司的债务是否需要承担连带清偿责任问题。被告广西荣璂投资有限公司系被告李振庭独资设立的一人有限责任公司，被告李振庭是该公司唯一股东，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条之规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。作为被告广西荣璂投资有限公司的唯一股东，被告李振庭未能向本院提供证据证明被告广西荣璂投资有限公司的财产独立于其个人财产，故原告要求被告李振庭对被告广西荣璂投资有限公司的债务承担连带清偿责任的诉讼请求，合法有据，本院予以支持。 依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第四项、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定的规定，判决如下： 1、解除原告国基建设集团有限公司与被告广西荣璂投资有限公司于2015年3月签订的《建设工程施工协议》； 2、被告广西荣璂投资有限公司返还原告国基建设集团有限公司履约保证金100万元； 3、被告广西荣璂投资有限公司支付原告国基建设集团有限公司资金占用期间的利息（自2015年4月17日起，以100万元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算至被告还清款项之日止）； 4、被告李振庭对被告广西荣璂投资有限公司承担的上述付款义务负连带责任； 5、驳回原告国基建设集团有限公司的其他诉讼请求。 上述应付款项，义务人应于本案民事判决书生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本案生效民事判决书规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 案件受理费24333元，由原告国基建设集团有限公司负担11102元，由被告广西荣璂投资有限公司、李振庭负担13231元；公告费350元，由被告广西荣璂投资有限公司、李振庭负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审 判 长  周福升 人民陪审员  韦玲玲 人民陪审员  李浩安 二〇一九年六月十一日 书 记 员  周 微 附：法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国公司法》 第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。