安徽省灵璧县人民法院民 事 判 决 书（2019）皖1323民初369号原告：马祥，男，1972年4月8日出生，汉族，住安徽省宿州市灵璧县。委托诉讼代理人：张红艳，安徽陆汝明律师事务所律师。被告：灵璧县柒米装饰工程有限公司，住所地灵璧县美利特度假村**楼，统一社会信用代码913413233532108712。法定代表人：刘小雷。被告：金学真，女，1984年8月15日出生，汉族，住安徽省宿州市灵璧县，系刘小雷妻子。原告马祥与被告灵璧县柒米装饰工程有限公司、金学真装饰装修合同纠纷一案,于2019年1月10日向本院起诉，同日本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月5日公开开庭审理了本案，原告马祥及其委托代理人张红艳到庭参加诉讼，被告灵璧县柒米装饰工程有限公司、金学真经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告马祥向本院提出如下诉讼请求：1、判令二被告返还原告装修款10000元；2、判令二被告承担连带还款责任；3、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2016年11月10日，经刘苗苗介绍，原告找刘小雷装修房屋，该房屋位于灵璧县星河湾安置房13栋102室，原告交付10000元装修款给刘小雷，刘小雷当场向原告出具《收条》一份，刘小雷收取装修款后，经原告多次催促，被告均以种种借口推诿不予装修，无奈，原告多次要求刘小雷退还装修款，刘小雷也一直推脱至今未返还。原告认为，被告刘小雷签署的《收条》合法有效，被告应当诚实守信履行义务，但被告无正当理由迟迟不予装修也不归还装修款，其行为严重损害了原告的合法权益。2016年11月10日在刘小雷与金学真夫妻关系存续期间，据此，为维护原告的合法权益，根据相关法律规定依法向贵院提起诉讼，请求法院依法判决支持原告诉讼请求。灵璧县柒米装饰工程有限公司未作答辩。被告金学真在诉讼中辩称，法院邮寄的材料我已收到，我知道原告马祥起诉我和刘小雷，但是装修的事情我是和刘小雷离婚后才知道的，当时我和刘小雷已经有矛盾了，就是为了等孩子满一周岁离婚。我当时是在禅堂小学支教，马祥也是在禅堂学校教书，我之前并不认识马祥老师，后来支教只是见面打个招呼，后来2017年1月份放寒假的时候马祥找我说刘小雷收他10000元，拉了5000多元的料子，后来不给装修，马祥找别人装修了，让我给带个话，我感觉虽然离婚了，但是还要去看孩子带个话也比较方便，就同意带话了，当时离婚也没有太张扬。我现在也联系不上刘小雷，他们一家人都走了，现在都不在家。在他们家人没搬走的时候马祥也去他家找过几次。我知道的事情就是这样。我现在也联系不上刘小雷，从他们家搬走以后我连孩子也见不着，老大现在我带着，我与刘小雷于2016年11月23日离婚。不应该我还原告钱。经审理查明，原告马祥经刘苗苗介绍认识灵璧县柒米装饰工程有限公司的法定代表人刘小雷（刘雷）。2016年11月10日，原告马祥与被告灵璧县柒米装饰工程有限公司签订住宅室内装饰装修工程施工合同，约定装修事项在2016年12月25日之前竣工，如因灵璧县柒米装饰工程有限公司因素工期延误，导致不能按时竣工，按装修合同总价每天3‰支付滞纳金。该合同有马祥签名及加盖了灵璧县柒米装饰工程有限公司合同专用章。合同签订当日，马祥支付了装修款10000元，灵璧县柒米装饰工程有限公司的法定代表人刘小雷（刘雷）出具收条一张，注明：今收到星河湾安置房13#102室款项人民币壹万元整（10000.00），收款人：刘雷签名并加盖了灵璧县柒米装饰工程有限公司财务专用章，收款时间：2016年11月10日。合同签订后，灵璧县柒米装饰工程有限公司没有按合同约定施工，且经原告催促仍未施工。原告让被告返还已收装修款10000元，被告也不予返还。一年后原告另找他人简单装修房屋并已搬进居住。另查，灵璧县柒米装饰工程有限公司系刘小雷独资有限责任公司，刘小雷与金学真系夫妻关系，2016年11月10日在双方夫妻关系存续期间。马祥当庭提出增加被告按照装修合同第八条约定支付滞纳金的诉讼请求。本案受理后，本院给被告灵璧县柒米装饰工程有限公司邮寄送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、开庭传票及相关证据材料因原址查无此人、电话不接被退回，后本院依法公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、合议庭组成人员通知书、开庭传票、廉政监督卡、民事裁定书，现公告期限已届满，被告仍未到庭参加诉讼，本院对本案进行了缺席审理。以上事实，有原告陈述、原告身份证、住宅室内装饰装修工程施工合同、被告收条、马祥房屋买卖合同及刘苗苗书面证明复印件（以上原件当庭已取回）及光盘录音（刘苗苗）等相关证据在卷佐证。本院认为：《中华人民共和国合同法》第六十条规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第九十四条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条规定，当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。本案原告马祥与被告灵璧县柒米装饰工程有限公司于2016年11月10日签订了住宅室内装饰装修工程施工合同，并收取原告装修款10000元，约定装修事项在2016年12月25日之前竣工，如因灵璧县柒米装饰工程有限公司因素工期延误，导致不能按时竣工，按装修合同总价每天3‰支付滞纳金。该合同上有原告签名和被告灵璧县柒米装饰工程有限公司合同专用章，收条上有被告法定代表人刘小雷（刘雷）及灵璧县柒米装饰工程有限公司财务章专用章。综合以上可见系双方当事人的真实意思表示，不违反法律规定，被告灵璧县柒米装饰工程有限公司应当按照合同上书写的竣工时间完工。由于被告灵璧县柒米装饰工程有限公司未按合同约定履行施工竣工义务，故应承担违约责任。双方签订的合同依法应予以解除，被告灵璧县柒米装饰工程有限公司应返还收取装修款10000元。被告灵璧县柒米装饰工程有限公司违约应支付适当违约金，由于原告起诉时及举证期内未提出支付违约金的诉求，而在当庭提出增加被告按照装修合同第八条约定支付滞纳金的诉讼请求，未确定具体数额，也未缴纳诉讼费，故对该诉讼请求本院不予以支持。金学真在诉讼中称刘小雷收取原告10000元后，已为原告拉了5000多元的料子，且离婚后才知道原告让刘小蕾装修房屋的事，因未提供充分证据证明，故本院不予以彩信。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下:一、被告灵璧县柒米装饰工程有限公司于本判决书生效后十日内一次性支付原告马祥人民币10000元；二、驳回原告马祥的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，由被告灵璧县柒米装饰工程有限公司负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省宿州市中级人民法院。审 判 长  李朝刚人民陪审员  朱 峰人民陪审员  卢书江二〇一九年六月五日法官助理刘雪梅书记员张琼附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。