文书内容湖南省郴州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）湘10民终1430号上诉人(原审被告)：湖南省第二工程有限公司，住所地湖南省长沙市天心区跃进路**省石化厅大楼**企业发展部。法定代表人：李永迪，该公司董事长。委托诉讼代理人：欧阳心泉，男，该公司员工。委托诉讼代理人：杜莹，女，该公司员工。被上诉人（原审原告）：谭兴佳，男，1969年5月29日出生，汉族，住湖南省郴州市北湖区。被上诉人（原审原告）：侯德发，男，1963年9月4日出生，汉族，住湖南省郴州市北湖区。被上诉人（原审原告）：李加仁，男，1981年9月28日出生，汉族，住湖南省郴州市北湖区。上列三被上诉人共同委托诉讼代理人：陈泽环，郴州市正义法律服务所法律工作者。原审第三人：郴州市人力资源和社会保障局经济开发区分局，住，住所地湖南省郴州市经济技术开发区/div>法定代表人：李正清，该分局局长。原审第三人：郴州市北湖区增福街道办事处，住，住所地湖南省郴州市北湖区增湖路/div>负责人：范昶明，该办事处主任。原审第三人：郴州市北湖区增福街道办事处兴城社区居民委员会，住，住所地湖南省郴州市北湖区增湖路/div>负责人：黄长霞，该社区主任。上诉人湖南省第二工程有限公司因与被上诉人谭兴佳、侯德发、李加仁，原审第三人郴州市人力资源和社会保障局经济开发区分局、郴州市北湖区增福街道办事处、郴州市北湖区增福街道办事处兴城社区居民委员会建设工程合同纠纷一案，不服湖南省郴州市北湖区人民法院（2017）湘1002民初3633号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年3月18日立案后，依法组成合议庭，公开进行了审理。本案现已审理终结。湖南省第二工程有限公司上诉请求：1.依法撤销一审判决并驳回谭兴佳、侯德发、李加仁的一审诉讼请求；2.案件受理费由谭兴佳、侯德发、李加仁负担。事实和理由：1.一审法院认定湖南省第二工程有限公司截至2017年1月15日尚欠谭兴佳、侯德发、李加仁工程款925,356元（不含质保金800,000元），与事实不符。2017年5月24日，谭兴佳、侯德发、李加仁委托湖南省第二工程有限公司向郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行支付1,050,000元租赁费，承诺不再向湖南省第二工程有限公司主张该债权，鉴于此时湖南省第二工程有限公司尚欠谭兴佳、侯德发、李加仁工程款1,725,356元（含质保金800,000元），湖南省第二工程有限公司共计向郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行支付了130,000元，故此时湖南省第二工程有限公司仅欠675,356元。2.一审法院支持退还质保金800,000元，无事实依据。湖南省第二工程有限公司与谭兴佳、侯德发、李加仁在协议中明确约定质保金800,000元在竣工验收合格满一年后周内即2017年11月15日支付到位，但2017年9月5日业主方组织监理单位和湖南省第二工程有限公司验收时，发现工程存在结构质量、室内顶棚露筋等问题，维修费用高达1,623,446.96元。经协商，业主方要求湖南省第二工程有限公司退场，维修事宜交由交安公司接手完工，维修费用890,000元从未付的工程款中直接转付给交安公司，并与交安公司签订了协议书。根据湖南省第二工程有限公司与谭兴佳、侯德发、李加仁的协议，该笔维修费用890,000元应由谭兴佳、侯德发、李加仁承担。考虑到谭兴佳、侯德发、李加仁在签订协议时对结算价款做了让步，湖南省第二工程有限公司保留向谭兴佳、侯德发、李加仁追偿该笔维修费的权利，但并未放弃该笔维修费。综上所述，一审判决认定事实错误，请二审法院查明事实后予以改判，维护湖南省第二工程有限公司的合法权益。谭兴佳、侯德发、李加仁辩称：1.一审判决认定事实清楚，适用法律正确。谭兴佳、侯德发、李加仁与湖南省第二工程有限公司签订的《乾景·月馨园7、8栋及22、23栋劳务清包结算协议书》系双方真实意思表示，合法有效，应受法律保护。上述协议书第一条第五款明确认定：“劳务分包实际应支付总计劳务工程款21,700,000元（结算总价）-13,074,644元（已支付款）=8,625,356元。从2016年8月至2017年5月，湖南省第二工程有限公司向谭兴佳、侯德发、李加仁支付劳务工程款5,720,000元。谭兴佳、侯德发、李加仁委托湖南省第二工程有限公司向郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行支付1,050,000元，加上湖南省第二工程有限公司已向郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行支付的130,000元，共计1,180,000元。故湖南省第二工程有限公司应向谭兴佳、侯德发、李加仁支付劳务工程款1,725,356元。2.谭兴佳、侯德发、李加仁诉请湖南省第二工程有限公司退还质保金800,000元合理合法。双方签订的结算协议书明确约定了剩余工程款支付时间，谭兴佳、侯德发、李加仁施工工程量于2016年11月9日前已验收合格，约定了支付质保金的具体支付时间。谭兴佳、侯德发、李加仁在施工期间及签订结算协议后没有收到任何整改通知。湖南省第二工程有限公司与第三方签订的工程质量问题协议书对谭兴佳、侯德发、李加仁没有约束力。综上所述，请求二审法院查明事实，维持原判。郴州市人力资源和社会保障局经济开发区分局、郴州市北湖区增福街道办事处、郴州市北湖区增福街道办事处兴城社区居民委员会没有提交陈述意见。谭兴佳、侯德发、李加仁向一审法院起诉请求：1.依法判令湖南省第二工程有限公司支付拖欠劳务清包工程款1,725,356元。2.依法判令湖南省第二工程有限公司支付利息损失185,071.2元。（利息计算：925,356元×2％(月息)×10个月=185,071.2元，时间从2017年1月15日至2017年11月15日)(共计币：1,725,356元+185,071.2元=1,910,427.2元)。3.案件受理费、财产保全费由湖南省第二工程有限公司承担。一审法院认定事实：一、2013年10月19日，李加仁与湖南省第二工程有限公司郴州乾景?月馨圆项目经理部签订了一份《郴州乾景?月馨圆工程劳务清包合同》，约定湖南省第二工程有限公司将乾景?月馨圆7#、8#、22#、23#栋及联体地下室（主体及装饰工程）的工程劳务清包给谭兴佳、侯德发、李加仁。二、2016年8月10日，李加仁、侯德发、谭兴佳与湖南省第二工程有限公司郴州乾通?月馨圆项目经理部签订了一份《乾景?月馨圆7、8#栋及22、23#栋劳务清包结算协议书》，协议约定：“甲方：湖南省第二工程有限公司乾景?月馨圆一期加推项目部。乙方：李加仁，调解方：郴州市北湖区增福街道综治办、郴州市经济技术开发区劳动局、兴城社区居民委员会。甲方因郴州乾景?月馨圆项目劳务施工需要，将该项目中的7#、8#栋及22#、23#栋劳务施工部分分包给乙方李加仁，并与其就劳务分包的范围、工期及质量要求、劳务单价及劳务款项支付等内容协商一致订立了书面劳务分包合同。在合同履行过程中因建设单位(开发商)原因导致7#、8#栋施工至主体结构lO层即停工至今，为了妥善解决停工过程产生费用及该栋号的结算工作，甲方多次与乙方进行了协商，由于彼此的计价项目及计价依据不一致，分歧较大，未能协商一致；同时，乙方因7#、8#栋协商不成而终止了22#、23#栋施工，且阻止甲方的其他劳务作业。为此甲方向辖区内增福街道综治办、郴州市经济技术开发区劳动局、兴城社区申请调解，经过多次调解协商，双方达成如下一致意见：一、劳务结算价款，乾景?月馨圆一期加推7、8#栋及22、23栋劳务清包结算总价为贰仟壹佰柒拾万元整(￥2170.00万元)，该结算总价包括合同内劳务工程款、停工期间的材料、机械设备、人员损失补偿费用、劳务投入款利息成本、合同外签证、合同补充协议价款及其他不可预见费等费用构成，且该结算总价为包干总价，协议书签订后，甲乙双方不得再就结算价款提出其他申诉要求。二、劳务工程款的支付。依据双方签订的劳务合同及调解意见，其劳务款支付达成如下一致意见：22、23栋劳务工程款支付按照劳务合同条款约定支付，即本次支付到结算价的70％，余款按照合同竣工验收、竣工结算等约定支付节点及支付比例进行支付；7、8栋除预留5％质保金外，其余结算款一次性支付。由于施工现场还有部分劳务分包方未完成工作内容，为不影响项目施工进度，经与劳务分包方、街道办共同协商一致，其劳务工程款具体支付进度按支付协议约定节点进行(劳务工程款支付协议附后)。三、其他约定事宜。1.7、8#栋现场的模板、外架、施工电梯、塔吊拆除工作由劳务清包方负责完成，且应在协议签订后15天内全部清场；如乙方不能按时完成，则由乙方承担违约责任，且甲方有权安排其他作业人员完成拆除工作，所发生的费用由乙方承担。2.22、23#栋的外架、施工电梯、塔吊拆除工作由劳务清包方负责完成，其中外架应在协议签订后15天内全部清场；施工电梯和塔吊拆除时间由项目部提前三天通知清包方，清包应接通知后应在7天内完成拆除清场工作；如乙方不能按时完成，则由乙方承担违约责任，且甲方有权安排其他作业人员完成拆除工作，所发生的费用由乙方承担。3.7、8#栋的模板、木方和7、8#栋及22、23#栋现场配置的配电箱、电线电缆、临时给水设施、水泵的购置费用一次性由甲方进行了补偿，该部分物资应归属甲方，清包方不得以其他任何理由带出工地现场；如乙方不能交付到位，则甲方有权按照协议书约定价款扣除该部分款项。4.22、23#栋电梯、塔吊租赁费用及操作人员工资自2016年7月1日起由甲方承担，2016年7月1日之前费用由乙方承担。5.乙方与郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行、廖荣明租赁的钢管、扣件、顶托等周转材料产生的租赁费债务问题未处理好，导致租赁公司已向甲方起诉并冻结公司账户资金。因此，乙方必须与租赁公司核对清楚往来债务数据，由乙方自行支付到位或者就未支付的租赁费用双方签订书面代扣代付协议由甲方在乙方劳务工程款中代扣代付执行。如因乙方债务纠纷问题导致起诉、甚至冻结甲方公司资金的，甲方有权在支付乙方工程款中先行代付乙方欠款。附：1.劳务清包工程款支付协议；2.乾景?月馨圆一期加推22、23#栋劳务结算单；3.乾景?月馨圆一期加推7、8#栋及22、23#栋劳务汇总表；4.乾景?月馨圆一期加推7、8#栋劳务结算单”。三、2016年8月10日，谭兴佳、侯德发、李加仁与湖南省第二工程有限公司项目部签订了《乾景?月馨圆一期加推7、8#栋劳务结算单》，结算单如下表：            乾景·月馨圆一期加推7、8#栋劳务结算单                  一、合同已完成项目                  项目内容              合同单价              折合系数              折合后结算单价（元/㎡）              建筑面积（㎡）              合价（元）              备注                  钢筋工              32              1.00               268.00               12152.71               3256926.28               已完成分项工程按实际完成建筑面积乘以合同综合单价结算；其中施工机械费已经考虑所有吊塔、电梯及施工机具费用，不再计取任何增加费用。                  木工工              134                  混凝土工              18                  架子工              50                  施工机械费              34                  管理费              10              0.64               33.98               12152.71               412929.55               该部分费用因涵盖了整个施工过程，其折合系数按已完成合同内分项工程合价除以合同综合总价得出。                  利润              16                  安全文明施工费              5                  配合费              5                  其他费用              4                  补充协议增加单价              13                  合计综合单价              301              12152.71              3657965.71                                 二、停工后租赁费用                  项目内容              单位              工程量              单价              合计（元）              备注                  钢管              吨              205.00               85元/吨/月              313650.00               按项目部、劳务队补充协议数量、单价为依据，周转料租赁时间：2015年1月5日~2016年7月5日（合计540天，18个月）。安全网、竹架板费用应包含在外架综合单价内，不再计取。                  扣件              个              40000.00               0.18元/个/月              129600.00                   顶托              个              2600.00               1.35元/个/月              63180.00                   工字钢              m              2000.00               3元/米/月              108000.00                   卸料平台              个              3.00               300元/个/月              16200.00                   钢支撑（轮扣架）              m              12000.00               0.181元/米/日              174960.00                   周转材料租赁费小计                                                           805590.00                   塔吊租赁费              台              1.00               16600元/月              298800.00               单价按实际租赁合同价格计算，租赁时间按实际发生计算。停工时间：2015年1月5日~2016年7月5日（合计540天，18个月）。                  电梯租赁费              台              1.00               12000元/月              216000.00                   机械设备租赁费用小计                                                           514800.00                   施工管理人员              个              1.00               18000元/月              126000.00               协商一致补偿7个月，每月3个施工员计取补偿工资。                  塔吊司机              个              1.00               6000元/月              24000.00               协商一致补偿4个月                  水电工              个              1.00               3000元/月              54000.00               协商一致补偿18个月                  三、模板木方                                                           500000              协商一致补偿价                  本页合计              5682355.71                  四、地、地下室筏板基础分摊补偿.1万元                  五、-1~-3层楼层超高补偿：2872㎡×117元/㎡=33.6万元                  六、7、8#栋塔吊、电梯进出场费用：3.2万元                  七、7、8#栋外加高出完成楼层一层增加费用：400㎡×50元/㎡=2万元                  八、7、8#栋配置的配电箱、电缆、水泵、临时供水管道等费用：6万元                  九、财务利息费用：150万元×18个月×2%（利率）=54万元                  四~九项合计（元）              1049002                  一~九项合计（元）              6731357.71      劳务清包人（签字确认）：李加仁（签名）、谭兴佳（签名）、侯德发（签名）2016.8.10项目部责任人（签字确认）：贺理（签名）、李勇（签名）、王轶佳（签名）并加盖湖南省第二工程有限公司项目部印章调解单位（签字确认）：兴城社区居委会、加盖郴州市北湖区增福街道综治办印章2016.8.10四、2016年8月10日，谭兴佳、侯德发、李加仁与湖南省第二工程有限公司项目部签订了《乾景·月馨圆一期加推22、23栋劳务结算单》，结算单如下表：            乾景·月馨圆一期加推22、23栋劳务结算单                  栋号范围              建筑面积（㎡）              综合单价（元/㎡）              合计（元）              备注                  22、23地下室（已完）              6317.21              418              2640593.78                                 22、23地下室（未施工）              1800              100              180000              协商一致补偿价                  22、23主楼              27681.76              418              11570975.68                                 配置的配电箱、电缆、水泵、临时供水管道等费用              50000                                 合计              14441569.46                     劳务清包人（签字确认）：李加仁（签名）、谭兴佳（签名）、侯德发（签名）2016.8.10项目部责任人（签字确认）：贺理（签名）、李勇（签名）、王轶佳（签名）并加盖湖南省第二工程有限公司项目部印章调解单位（签字确认）：兴城社区居委会2016.8.10五、2016年8月10日，三原告与被告项目部签订了《乾景·月馨圆一期加推7、8#及22、23#栋劳务结算单》，结算单如下表：乾景·月馨圆一期加推7、8#栋及22、23栋劳务结算汇总表            栋号范围              金额（元）              备注                  7、8#栋              6731357                                 22、23#栋              14441569                                 22#栋样板房奖励              100000              补充协议约定                  劳务合同外签证              370000                                 合计（元）              21642926                                 结合上诉计算总价，经过双方友好协商一致，乾景·月馨圆一期加推7、8#栋及22、23#栋劳务清包结算总价同意按2170万元作为结算包干总价，该结算总价包括合同内劳务工程款、停工期间的材料、机械设备、人工损失补偿费用、劳务投入款利息成本、合同外签证、补偿合同协议价款及其他不可预见费等所有费用，双方签字确认后，不得以任何理由提出其他申诉要求。      劳务清包人（签字确认）：李加仁（签名）、谭兴佳（签名）、侯德发（签名）2016.8.10项目部责任人（签字确认）：贺理（签名）、李勇（签名）、王轶佳（签名）并加盖湖南省第二工程有限公司项目部印章调解单位（签字确认）：兴城社区居委会、加盖郴州市北湖区增福街道综治办印章2016.8.10六、2016年8月10日，湖南省第二工程有限公司的项目部与谭兴佳、侯德发、李加仁签订了《乾景·月馨圆一期加推7#、8#、22#、23#栋工程劳务清包工程款支付协议》，协议如下表：            一、劳务分包结算款计算。      1、7、8栋及22、23栋劳务分包结算总价为2170万元；      2、23栋按结算价款的70％计入支付计划：14441569．46×70％=10074098．62元；      3、合同外签证及7、8栋按劳务结算价100％计入支付计划：10074098.62+7201347.71=17275456.33元；累计已支付劳务工程款：13074644元；      4、7、8＃栋及22、23栋按合同约定质保金协商一致计取800000元；      5、劳务分包实际应支付总计劳务工程款：21700000-13074644=8625356元。二、劳务工程款的支付。      依据双方签订的劳务合同及调解意见，其劳务款支付达成如下一致意见：22、23栋劳务工程款支付按照劳务合同条款约定支付，即本次支付到结算价的70％，余款按照合同竣工验收、竣工结算等约定支付节点及支付比例进行支付：7、8栋除预留5％质保金外，其余结算款一次性支付。由于施工现场还有部分劳务分包方未完成工作内容，为不影响项目施工进度，经与劳务分包方、街道办共同协商一致，其劳务工程款具体支付进度按如下节点进行。      三、其他约定      1、结算书及支付协议签订后，劳务分包方和项目部均应共同遵守协议约定要求，兑现协议约定的相关义条和责任，任何一方不遵守协议约定的行为均为违约行为，违约方则应承担违约造成的损失和责任。2、本协议书为终审调解协议，协议签订后，任何一方均不得反悔或进行其他任何的申诉，如有此类行为视同违约行为。                  序号              支付节点              支付方式（万元）              备注                  1              结算协议及支付协议签订后一周内              150                                2              22、23栋外架拆除且材料出场一周内              100                                3              7、8栋外架、支模架拆除且材料出场一周内              50                                4              7、8栋塔吊拆除且出场一周内              30                                5              22、23栋塔吊拆除且出场一周内              50                                6              22、23栋施工电梯拆除且出场一周内              30                                7              22、23栋竣工验收合格一周内（即2016年11月15日支付到位）              150                                8              7、8#栋及22、23栋竣工结算审计核定后一周内（即2017年1月25日支付到位）              222.53              2017春节前                  9              工程质保金竣工验收合格满一年后一周内（即2017年11月15日支付到位）              80                                                    合计              862.53                                劳务分包责任人（签字）：              李加仁（签名）、谭兴佳（签名）、侯德发（签名）。                  项目部责任人（签字）：              贺理（签名）、李勇（签名）、王轶佳（签名）、湖南省第二工程有限公司（印章）。                  调解方（签字）：              （郴州市北湖区增福村借贷办事处）兴城社区居委会并加印章。      劳务分包责任人（签字）：李加仁（签名）、谭兴佳（签名）、侯德发（签名）。项目部责任人（签字）：贺理（签名）、李勇（签名）、王轶佳（签名）、湖南省第二工程有限公司（印章）。调解方（签字）：（郴州市北湖区增福村借贷办事处）兴城社区居委会并加印章。七、上述协议签订后，湖南省第二工程有限公司陆续向谭兴佳、侯德发、李加仁支付工程款6,900,000元，尚欠工程款1,725,356元（含800,000元的质保金）。一审法院认为，本案为建设工程合同纠纷。谭兴佳、侯德发、李加仁与湖南省第二工程有限公司签订《郴州乾景?月馨圆工程劳务清包合同》、《乾景?月馨圆7、8#栋及22、23#栋劳务清包结算协议书》及《乾景?月馨圆一期加推7#、8#、22#、23#栋工程劳务清包工程款支付协议》系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律、法规的禁止性规定，应属合法有效，双方均应严格遵照履行，否则应承担相应的违约责任。本案争议的焦点是：一、侯德发、谭兴佳是否是本案的适格主体。二、湖南省第二工程有限公司尚欠谭兴佳、侯德发、李加仁多少工程款，是否应支付利息。关于焦点一。本案中，在《乾景?月馨圆7、8#栋及22、23#栋劳务清包结算协议书》及《乾景?月馨圆一期加推7#、8#、22#、23#栋工程劳务清包工程款支付协议》中，李加仁、侯德发、谭兴佳同时都签名，湖南省第二工程有限公司对此未提出异议。谭兴佳、侯德发、李加仁的相对人知晓和认可李加仁、侯德发、谭兴佳三人合伙关系，故侯德发、谭兴佳是本案的适格主体。关于焦点二。2016年8月22日，湖南省第二工程有限公司与谭兴佳、侯德发、李加仁签字确认的《乾景?月馨圆一期加推7#、8#、22#、23#的工程劳务清包工程款支付协议》系双方对工程价款的结算，湖南省第二工程有限公司应该按约定支付工程款，现湖南省第二工程有限公司未及时足额支付工程款构成违约，谭兴佳、侯德发、李加仁要求湖南省第二工程有限公司支付工程款（含质保金）及利息的诉讼请求，符合法律规定，予以支持。对于谭兴佳、侯德发、李加仁要求湖南省第二工程有限公司按月息2%支付利息的诉讼请求，没有法律依据，依法调减按中国人民银行同期贷款年利率4.75%计算利息。即从2017年1月15日起至2017年11月15日止)，以本金925,356元（不含质保金800,000元）利息为37,117元（计算方式：925,356元×4.75%÷12月÷30天×304天=37,117元），谭兴佳、侯德发、李加仁诉请的利息是185,071.2元，部分予以支持，合计工程款及利息为962,473元。加上质保金800,000元，共计1,762,473元。综上所述，一审法院依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、第一百四十四条规定，判决：“一、被告湖南省第二工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告李加仁、原告侯德发、原告谭兴佳工程款1,725,356元及利息37,117元，合计1,762,473元。二、驳回原告李加仁、原告侯德发、原告谭兴佳的其他诉讼请求。如果被告湖南省第二工程有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费21,996元，保全费5000元，合计26,996元，由原告李加仁、原告侯德发、原告谭兴佳共同负担3263元，被告湖南省第二工程有限公司负担23,733元。”本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。湖南省第二工程有限公司提交的证据有：证据1.一审法院（2018）湘1002民初2748号民事判决书，拟证明湖南省第二工程有限公司忆向郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行支付租金及利息1,975,565元；证据2.（2018）湘1002执86号结案通知书，拟证明上述判决书确定的租金及利息已支付完毕；证据3.银行凭证，拟证明湖南省第二工程有限公司支付了1,975,565元。谭兴佳、侯德发、李加仁质证认为，对证据1和证据2的真实性无异议，但对关联性和证明方向有异议，该证据与本案无关，谭兴佳、侯德发、李加仁只委托湖南省第二工程有限公司支付1,050,000元。对证据3的真实性无法确认，关联性和证明方向有异议，与本案无关。谭兴佳、侯德发、李加仁未提交新证据，其提供一份银行流水，佐证湖南省第二工程有限公司在签订支付协议后向其支付了5,720,000元的事实。本院认证如下：谭兴佳、侯德发、李加仁对证据1和证据2的真实性无异议，该两份证据可以证明湖南省第二工程有限公司通过法院强制执行履行完毕向郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行支付了租金及利息的义务，对该两份证据予以采信。证据3银行凭证，从该证据内容不能看出与本案有关联性，二审询问中，湖南省第二工程有限公司表示其庭后可提供其他证据佐证，但一直未向本院提交，故本院对证据3与本案的关联性不予采信，但对该证据不予采信。本院二审查明：一、2018年7月2日，郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行以湖南省第二工程有限公司、李加仁拖欠建筑器材租赁费为由向一审法院提起诉讼。一审法院于2018年12月17日作出（2018）湘1002民初2748号民事判决书，该生效判决认定的事实有：（1）2016年12月13日，郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行（收款方）与谭利林（付款方）签订了一份《付款协议书》，载明：“鉴于：1.因湖南省第二工程有限公司郴州市乾景月馨一期项目所需，付款方以该公司的名义与收款方签订了《建筑器材设备租赁合同》，付款方的谭利林在该租赁合同上予以签字确认，该合同签订以后，收款方向该项目提供了建筑器材出租服务；2.经双方一致确认：从2013年7月16日至2016年11月24日止（即租赁期间），付款方应当向收款方支付租金及其他费用1282172.56元、赔偿钢管65857元、赔偿扣件59698元，经协商一致，付款方只需向收款方支付1325500元；故经双方协商一致，达成如下付款协议条款：一、付款方分四次向收款方支付本协议鉴于第2条所述的款项：1.2016年12月31日以前，付款方向收款方支付35万元；2.2017年1月26日以前向收款方支付35万元；3.2017年5月25日以前向收款方支付35万元；4.2017年11月30日以前向收款方支付完毕余款275500元。二、本协议一式三份，每方各执一份，湖南省第二工程有限公司备案一份，经三方签字盖章生效。三、收款方收款账户：户名郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行（法定代表人：单位负责人鲁旭）、开户行中国银行股份有限公司郴州分行，账号59×××72。付款方：谭利林。收款方：鲁旭，加盖郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行印章。李加仁对以上协议条款予以确认，并委托湖南省第二工程有限公司代付款方支付给收款方以上款项，此款从谭利林承包工程款内扣除。签名:李加仁。”因湖南省第二工程有限公司未按协议约定支付郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行租金及赔偿款1325500元，郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行要求湖南省第二工程有限公司支付实际发生的租金及赔偿款1407727.56元。（2）2017年5月24日，李加仁出具了一份委托书，载明：李加仁全权委托湖南省第二工程有限公司乾景月馨圆项目部支付郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行的租金1325500元，此款从李加仁在乾景月馨圆一期加推工程的剩余款中扣除，并承诺不再向湖南省第二工程有限公司乾景月馨圆项目部主张1325500元的债权。同日，李加仁又出具了一份与上述内容基本相同的委托书，金额是1050000元，郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行经营者鲁旭及湖南省第二工程有限公司项目部王轶佳在委托书签名，同时出具了借款单，王轶佳在该借款单审批意见栏上签名。王轶佳系湖南省第二工程有限公司员工。（3）湖南省第二工程有限公司应向郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行支付租金1407727.56元，湖南省第二工程有限公司已支付130000元，尚欠租金1277727.56元。一审法院判决湖南省第二工程有限公司向郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行支付租金1277727元及（2016年12月13日至2018年7月2日期间）的利息482129元，此后利息计算至租金付清日止。二、一审法院于2019年2月14日作出（2019）湘1002执86号执行案件结案通知书，通知湖南省第二工程有限公司，郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行申请执行湖南省第二工程有限公司租赁合同纠纷一案，经强制执行，已全部执行完毕，该案按强制执行方式结案。三、二审中，李加仁述称谭兴佳、侯德发、李加仁请谭利林与郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行结算。本院对一审认定的其他事实予以确认。本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷。二审争议焦点为尚欠劳务工程款数额如何认定及质保金是否应予以退还。《中华人民共和国合同法》第六十条第一款规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”本案中，双方签订的《郴州乾景?月馨圆工程劳务清包合同》、《乾景?月馨圆7、8#栋及22、23#栋劳务清包结算协议书》及《乾景?月馨圆一期加推7#、8#、22#、23#栋工程劳务清包工程款支付协议》是双方的真实意思表示，双方对上述协议内容均未提出异议，且协议内容不违反法律、行政法规的强制规定，合法有效，双方均应全面履行协议约定的义务。湖南省第二工程有限公司与谭兴佳、侯德发、李加仁一致确认截至2016年8月10日已付劳务工程款为13,074,644元，尚欠款8,625,356元，本院予以确认。根据本院二审查明的事实，郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行与谭利林签订《付款协议书》，结算金额为1,407,727.56元，谭兴佳、侯德发、李加仁在二审中自认谭利林系代表其与郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行进行结算，租赁的建筑设备亦由谭兴佳、侯德发、李加仁在案涉项目中使用。虽谭兴佳、侯德发、李加仁于2017年5月24日出具委托书注明的付款金额为1,050,000元，但湖南省第二工程有限公司支付的租金及赔偿款1,407,727.56元系另案生效判决认定的金额且经法院强制执行支付完毕，故湖南省第二工程有限公司向郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行支付款项中的1,407,727.56元应予以抵扣劳务工程款。因湖南省第二工程有限公司未按《付款协议书》约定付款，导致郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行向法院起诉并产生相应利息损失，该利息损失应由湖南省第二工程有限公司自行承担，其主张被法院强制执行的1,975,565元应全部抵扣劳务工程款的理由不成立，本院不予支持。谭兴佳、侯德发、李加仁自认湖南省第二工程有限公司在签订支付协议后向其支付了5,720,000元，加上湖南省第二工程有限公司支付给郴州市北湖区朝阳建筑设备租赁行应抵扣劳务工程款的1,407,727.56元，湖南省第二工程有限公司实际尚欠劳务工程款为8,625,356元-5,720,000元-1,407,727.56元=1,497,628.44元（含质保金800,000元）。因湖南省第二工程有限公司未按支付协议履行付款义务，构成违约，应承担违约责任，谭兴佳、侯德发、李加仁诉请2017年1月15日至2017年11月15日期间的利息损失应予支持，一审法院酌情按中国人民银行同期贷款年利率4.75%计算利息并无不当，故利息应以尚欠劳务工程款本金697,628.44元（不含质保金800,000元）按上述利率计算为27,982.65元（计算方式：697,628.44元×4.75%÷12月÷30天×304天=27,982.65元），劳务工程款本息合计：725,611.09元。关于质保金800,000元应否退还的问题。湖南省第二工程有限公司与谭兴佳、侯德发、李加仁在2016年8月10日签订的《劳务清包工程款支付协议》中约定工程质保金在竣工验收合格满一年后一周内（即2017年1月15日）支付到位。即双方对质保金的支付问题在支付协议中已经作出了约定，湖南省第二工程有限公司应按协议约定支付质保金。现湖南省第二工程有限公司以工程存在质量问题为由，主张谭兴佳、侯德发、李加仁施工的，应承担维修费用890,000元，无事实与法律依据，本院不予支持。综上所述，湖南省第二工程有限公司应向谭兴佳、侯德发、李加仁支付劳务工程款本息及质保金共计725,611.09元+800,000元=1,525,611.09元。综上所述，湖南省第二工程有限公司的上诉请求部分成立，对成立部分应予支持，不能成立部分，应予驳回；依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、撤销湖南省郴州市北湖区人民法院（2017）湘1002民初3633号民事判决；二、湖南省第二工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付谭兴佳、侯德发、李加仁工程款本息及质保金共计1,525,611.09元；三、驳回谭兴佳、侯德发、李加仁的其他诉讼请求；如果湖南省第二工程有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费21,996元，保全费5000元，二审案件受理费21,996元，合计48,992元，由湖南省第二工程有限公司负担39,194元，由李加仁、侯德发、谭兴佳共同负担9798元。本判决为终审判决。（本页无正文）审判长  戴陈峰审判员  林海波审判员  张友荣二〇一九年六月十七日法官助理赖春媚书记员梁俊雯附相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。