新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院民 事 判 决 书（2019）新31民初31号原告：河北亿能烟塔工程有限公司，住所地湖北省邯郸市成安县工业区内。法定代表人：张旭，该公司总经理。委托诉讼代理人：祝校林，河北浩博律师事务所律师。被告：新疆华电喀什热电有限责任公司，住所地喀什市经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦****。法定代表人：高明，该公司总经理。委托诉讼代理人：袁继尚，新疆新天律师事务所律师。原告河北亿能烟塔工程有限公司（下称河北亿能公司）与被告新疆华电喀什热电有限责任公司（下称喀什热电公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年3月25日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告河北亿能公司的委托诉讼代理人祝校林，被告喀什热电公司的委托诉讼代理人袁继尚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告河北亿能公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程款13468837.59元，被告赔偿其自迟付工程款之日至付清全部工程款之日期间原告所遭受的经济损失（按中国人民银行同期贷款利率计算，计算至2018年12月31日约450万元）；2、判令被告给付原告自迟付工程款之日至付清工程款之日期间按照实际拖欠工程款金额日万分之2.1计算的违约金（计算至2018年12月31日，被告应付违约金约700万元）；3、本案诉讼费、保全费等由被告承担。事实和理由：2012年2月26日双方签订《新疆华电喀什热电有限责任公司主体施工E标段合同》，约定被告将其2×350MW热电联产工程E标段施工任务发包给原告进行施工，合同总价9100万元。合同签订后，原告按约履行了合同义务，2013年6月20日，工程完工交付被告。2013年11月2日，被告在《单位工程竣工报告》上加盖公章，确认工程竣工验收合格。原告报送工程结算后，被告不积极审核，后又委托北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司对工程进行审核，审定金额为128827559.83元。原告履行了合同义务，但被告却不按合同约定支付工程款，为维护原告合法权益，故诉至法院。诉讼过程中，原告河北亿能公司变更诉讼请求为：1、判令被告支付拖欠原告的工程款11968837.59元；2、判令被告支付自2013年6月20日至2014年12月31日期间拖欠原告工程进度款的经济损失288974.21元及违约金384196.05元；3、判令被告支付自2015年1月1日至2015年6月19日期间拖欠原告工程进度款的经济损失502469.99元及违约金705131.27元；4、判令被告支付自2015年6月20日至付清全部工程款之日期间拖欠原告工程款的经济损失及违约金（暂计至2019年4月15日，经济损失为3947414.95元，违约金为5314139.96元）；以上2-4项诉讼请求中经济损失及违约金总额为10350882.24元；5、本案案件受理费、保全费等费用由被告承担。被告喀什热电公司辩称：1、双方签订合同及存在建设工程施工合同关系属实，我方对工程结算审定金额128827559.83元没有异议，但我方已付款117888027.24元，尚余10939532.59元未付，故原告主张的欠付工程款数额错误；2、原告施工的工程存在诸多质量问题，如5号机组间冷塔外部散水下陷面积约200平方米，间冷塔冷却三角顶部混凝土表面裂缝严重，间冷塔膨胀水箱处地基下陷严重，间冷塔排水沟地基下陷严重且无法正常排水等；3、原告同时主张利息损失和违约金属于重复主张，不符合法律规定和合同约定，且原告主张的利息损失和违约金计算基数，起算点和利率均错误，故我方对原告主张的利息损失和违约金不予认可。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：关于欠付工程款的具体数额问题，原告河北亿能公司提供应收账款明细一份，证实涉案工程E标段审定金额为128827559.83元，原告起诉前被告给付金额为115358722.2元，起诉后被告支付150万元，现尚欠11968837.59元。被告喀什热电公司提供2018年9月4日的“对账结果”一份、记账凭证及收据一组、2013年5月-10月安全考核单汇总表一组，证实双方在2018年9月4日经对账，被告欠付工程款数额为13439532.59元，后又支付250万元工程款，现尚欠10939532.59元。本院认为，原、被告双方主张的差额部分1029305元包括五笔款项，即喀什热电公司向案外人喀什天和物业服务有限公司支付160000元、向乌鲁木齐市华隆建设工程有限公司支付300000元和209305元，此部分因有河北亿能公司出具的代付款证明及案外人收到上述款项的收据，故本院对此部分予以确认；关于喀什热电公司考核罚款河北亿能公司的54000元和306000元，喀什热电公司出具的安全考核汇总表中虽有监理单位人员签字，但未经河北亿能公司确认，且喀什热电公司亦未举证证实上述罚款如何产生，其仅以单方制作的上述证据要求扣减此部分费用依据不足，本院不予采信。综上，喀什热电公司现实际欠付河北亿能公司工程款数额为11299532.59元。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2012年2月26日原告河北亿能公司与被告喀什热电公司签订了一份“新疆华电喀什热电有限责任公司主体施工E标段合同”，合同约定由原告为被告公司的2×350MW热电联产工程E标段进行施工，合同总价9100万元，要求2013年2月竣工。付款形式为：承包商应在每月21日前向监理单位提交进度计划完成情况报表和该节点的进度款支付申请，并随附支付申请中应注明当月应支付的进度款、当月计划完成施工产值、实际完成施工产值、对应概算完成工程量明细表；每月实际支付进度款=【当月产值（监理和业主审定的完成的批准概算对应量）×（1-调整系数A）+编制年价差×（1-调整系数B）】×80%-业主应扣留质量、安全文明、进度考核的提留金及其他合同规定应提留的费用-预付款，进度款累计付至合同总价款的80%时暂停支付；承包商必须在工程竣工后1个月内完成全部结算资料的整理工作并报业主进行结算，超过期限的任何书面结算资料，业主将不予接受；双方在完成竣工结算后且甲乙双方在结算定案书上签字并扣除所有考核等款项后45天内向承包商支付合同结算价款的15%，剩余5%作为质保金；如果业主由于自身原因迟付合同价款，则应就每一笔迟付款项按万分之二点一的日利率向承包商支付违约金。合同签订后，河北亿能公司开始进场施工。2013年6月20日，涉案工程进行了移交交接。2013年11月2日，工程进行了竣工验收。2016年1月10日，经喀什热电公司委托，北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司作出结算审核报告，审定金额为128827559.83元，河北亿能公司、喀什热电公司在该报告中均签字盖章确认。另查明，本案审理期间，喀什热电公司向河北亿能公司支付工程款400万元。本院经审理认为，本案争议焦点为：1、河北亿能公司主张的工程款11968837.59元能否成立；2、河北亿能公司主张的经济损失及违约金10350882.24元有何事实及法律依据；3、河北亿能公司施工的工程是否存在质量问题。依法成立的合同，受法律保护。2012年2月26日原告河北亿能公司与被告喀什热电公司签订的《主体施工E标段合同》系双方当事人真实意思表示，不违反有关法律、法规的强制性规定，属合法有效，依法应当作为施工和工程款结算的依据。合同签订后，河北亿能公司按约进行了实际施工，2013年11月2日，涉案工程经各方一致认定工程符合规程规范及设计要求，予以竣工验收。现河北亿能公司主张工程款欠付数额为11968837.59元，喀什热电公司认为尚欠10939532.59元，其中差额部分如何认定本院在上述证据分析中已作出确认，即喀什热电公司实际欠付河北亿能公司工程款数额为11299532.59元，扣除喀什热电公司诉讼期间已付的400万元，喀什热电公司还应给付河北亿能公司工程款7299532.59元。关于原告河北亿能公司主张的经济损失及违约金问题，其主张经济损失按中国人民银行同期贷款利率、违约金按日万分之二点一计算。本院认为，本案喀什热电公司是将E标段工程总承包给河北亿能公司，河北亿能公司要求的经济损失、违约金以欠付工程款总额分割为若干小项分别计算，由于河北亿能公司未提交证据证明喀什热电公司违约行为给其造成的实际损失，结合本案喀什热电公司尚欠的工程款为7299532.59元，尚不足工程款总额的6%，本院认为河北亿能公司的损失实为合同相对方逾期付款造成的损失，喀什热电公司支付相应的利息已能充分保障河北亿能公司的权益。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定：利息从应付工程价款之日计付。鉴于涉案工程于2016年1月10日经第三方评估作出结算审核报告，河北亿能公司和喀什热电公司均对此予以确认，此时双方已知晓欠付工程款的数额，喀什热电公司未按时支付工程款，其应承担相应的利息。至于喀什热电公司主张的工程质量问题，因其并未提供证据证实，本院对此不予采信。综上，原告的诉讼请求部分成立。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第二百六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下：被告新疆华电喀什热电有限责任公司于本判决生效之日起十日内给付原告河北亿能烟塔工程有限公司工程款7299532.59元；被告新疆华电喀什热电有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付原告河北亿能烟塔工程有限公司工程款利息（以工程款本金7299532.59元为基数，自2016年1月10日起至判决确定的给付之日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率标准计算）；驳回原告河北亿能烟塔工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费166644元（原告河北亿能公司已预交），由原告河北亿能公司负担109985元，被告喀什热电公司负担56659元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院。审 判 长  马 瑞审 判 员  徐元华人民陪审员  胡德福二〇一九年六月十四日书 记 员  杨一帆