湖南省芷江侗族自治县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）湘1228民初517号 原告：唐萍，女，1980年3月4日出生，汉族，住湖南省芷江侗族自治县。 委托诉讼代理人：唐思卫，湖南紫鑫律师事务所律师。被告：怀化易尚装饰有限公司，住所地湖南省怀化市鹤城区。 法定代表人：向吉元，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：李积桥，男，该公司总经理。 委托诉讼代理人：向燕忠，男，该公司股东。 原告唐萍与被告怀化易尚装饰有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月27日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告唐萍及其委托诉讼代理人唐思卫、被告怀化易尚装饰有限公司的委托诉讼代理人李积桥、向燕忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 唐萍向本院提出诉讼请求：1.依法判令怀化易尚装饰有限公司对唐萍位于芷江镇锦绣新城小区2栋910室的房屋装修质量不合格和不符合合同约定的装修项目进行返工修理；2.依法判令怀化易尚装饰有限公司按照合同约定将一台海信55寸4K电视机和一台美的牌滚筒洗衣机交付唐萍；3.依法判令怀化易尚装饰有限公司按照合同约定支付给唐萍延误工期的违约金9000元（180天×50元/天）。事实与理由：唐萍与怀化易尚装饰有限公司于2018年6月15日签订一份《易尚国际装饰装修工程施工合同》，双方约定：1.工程款为118000元；2.开工日期为2018年6月21日，竣工日期为2018年9月21日；3.怀化易尚装饰有限公司负责设计施工图纸并按施工图纸施工；4.怀化易尚装饰有限公司延误工期超过7日的，按照每天50元的标准支付违约金；5.唐萍按照工程进度支付工程款，尾款5900元待竣工验收通过3日内付清；6.怀化易尚装饰有限公司赠送唐萍海信牌55寸4K电视一台、美的牌滚筒洗衣机一台。合同签订后，怀化易尚装饰有限公司按期开工，但撤场后，唐萍按照合同约定的质量和设计验收时发现了诸多问题，共有16处之多，而唐萍已按照合同约定从合同签订之日起至2018年10月12日共支付给怀化易尚装饰有限公司工程款112000元，仅欠6000元尾款未付，待竣工验收通过再支付。唐萍多次找怀化易尚装饰有限公司协商，要求其对装修中出现的问题进行返工，但怀化易尚装饰有限公司无理拒绝，协商未果，导致唐萍至今无法入住。综上所述，唐萍为维护自身的合法权益，特向法院提起诉讼。 怀化易尚装饰有限公司辩称，对唐萍要求返工修理的诉讼请求怀化易尚装饰有限公司没有异议，但怀化易尚装饰有限公司只收到了唐萍59000元（首期款），只要确认唐萍支付完中期款，怀化易尚装饰有限公司对唐萍提出该返工修理的问题愿意予以处理。对唐萍要求交付赠品的诉讼请求，只要唐萍将工程款全部结算支付完毕，怀化易尚装饰有限公司会按照合同约定将相应赠品交付给唐萍。关于唐萍提出的违约金的诉讼请求，怀化易尚装饰有限公司已按期完工，唐萍一家在2019年春节前已入住过该房屋，怀化易尚装饰有限公司不存在违约，反而是唐萍未按约支付工程款，构成了违约，因此，对唐萍的该诉讼请求应予以驳回。 唐萍围绕诉讼请求依法提交了如下证据：1.装修工程施工合同；2.收据及相应POS机刷卡凭条各4份；3.装修问题清单。怀化易尚装饰有限公司未提交证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：怀化易尚装饰有限公司对唐萍提交的2018年8月25日收款20000元的收据、2018年10月12日收款33000元的收据以及与该2份收据对应的POS机刷卡凭条提出异议，认为POS机刷卡凭条的收款方为“芷江易尚装饰店”，非“怀化易尚装饰有限公司”，怀化易尚装饰有限公司没有收到上述2笔款项。本院经审查认为，首先，唐萍共提交了4份收据，怀化易尚装饰有限公司对唐萍支付首期款的2份收据并无异议，但4份收据的签章及样式是一致的，签章均为“怀化易尚装饰有限公司财务专用章”；其次，有争议的2份收据时间在后，无争议的2份收据时间在前，有争议的2份收据的经手人“蒲萍”，在无争议的2份收据出具时均是以怀化易尚装饰有限公司员工身份与无争议的2份收据的经手人一起接待唐萍的，且2018年8月25日、2018年10月12日唐萍支付上述款项时，是收款经手人“蒲萍”与案涉房屋装修施工现场管理人一起带着POS机到唐萍务工地点刷卡收款并开具收据的。因此，对有争议的2份收据及其对应的POS机刷卡凭条，本院予以确认，即确认唐萍于2018年8月25日、2018年10月12日分两次向怀化易尚装饰有限公司支付装修工程款（中期款）20000元、33000元。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年6月15日，唐萍（甲方）与怀化易尚装饰有限公司（乙方）签订一份《易尚国际装饰装修工程施工合同》，约定由怀化易尚装饰有限公司承包唐萍位于芷江侗族自治县芷江镇锦绣新城小区2栋910室的房屋装饰装修工程，承包方式为包工、包全部材料，总价款为118000元，开工日期为2018年6月21日，竣工日期为2018年9月21日，合同对工程监理、施工图纸、双方义务、工程变更、材料供应、工期延误、质量标准、工程验收、工程款支付方式、违约责任、争议解决方式等均进行了约定，同时在其他事项中约定：1.享受898活动，赠送海信55寸4K电视壹台；普森集成灶壹台；全房筒灯、射灯及灯带；美的滚筒洗衣机壹台；左右沙发壹套。2.活动赠送赠品在工地竣工验收完毕后由乙方配送至甲方家中。3.任何口头承诺无效。并约定，签订合同当日支付50%工程款（首期）59000元，中期工程验收通过3日内支付45%工程款（中期）53100元，竣工验收3日内支付5%工程款（尾款）5900元。合同签订当日，唐萍按照约定付清首期款59000元（此前已支付定金10000元，当日分两笔支付49000元，一笔20000元、一笔29000元），怀化易尚装饰有限公司按期进场施工，2018年8月25日，唐萍支付怀化易尚装饰有限公司20000元，2018年10月12日，唐萍再次支付怀化易尚装饰有限公司33000元。现唐萍尚有6000元尾款未支付，合同约定的赠品怀化易尚装饰有限公司尚有一台海信55寸4K电视和一台美的滚筒洗衣机未交付给唐萍。工程完工后，经唐萍查验，共列出16处质量不合格和不符合合同约定的装修项目（具体见附表）。综上，唐萍认为怀化易尚装饰有限公司违约，故向法院提起诉讼。 本院认为：唐萍与怀化易尚装饰有限公司就唐萍位于芷江侗族自治县芷江镇锦绣新城小区2栋910室的房屋装修签订的《易尚国际装饰装修工程施工合同》系双方在自愿平等的基础上所订立，且内容不违反法律规定，依法应为有效合同。唐萍负有按照合同约定按时支付装修价款的义务，怀化易尚装饰有限公司负有按照合同约定按时按质完成装修工程的义务。关于唐萍诉称的其房屋装修质量不合格和不符合合同约定的装修项目，庭审中唐萍提交了问题清单，共列出16处质量不合格和不符合合同约定的装修项目，怀化易尚装饰有限公司对唐萍提交的问题清单予以认可，并表示在确认唐萍已支付完工程中期款后愿意进行整改，本院予以确认。根据上述对证据及事实的认定，本院已确认唐萍已分两次支付了53000元工程中期款，故对唐萍要求怀化易尚装饰有限公司对唐萍位于芷江侗族自治县芷江镇锦绣新城小区2栋910室的房屋装修质量不合格和不符合合同约定的装修项目进行返工修理的诉讼请求，本院依法予以支持。关于违约金的问题，唐萍与怀化易尚装饰有限公司签订的《易尚国际装饰装修工程施工合同》对双方的义务进行了明确约定，但本案诉讼中，双方均没有提供证据证实案涉装修工程具体竣工时间，也没有装修工程每个阶段的验收记录及竣工验收的手续。同时，合同约定的支付工程款的具体时间为：签订合同当日付首期款59000元，中期工程验收通过三日内唐萍需支付怀化易尚装饰有限公司中期款53100元，竣工验收通过3日内支付尾款5900元。唐萍按约定的时间付清首期款后，中期款的支付是在2018年8月25日支付20000元，2018年10月12日支付33000元，从最后一笔中期款的付款时间来看，已经是在合同约定的竣工日期2018年9月21日之后，而在施工过程中双方并未就此产生争议，说明双方就具体的竣工日期已经达成相应妥协。故唐萍要求怀化易尚装饰有限公司按照合同约定支付其延误工期的违约金的诉讼请求依法不能成立，本院依法不予支持。关于唐萍诉请的赠品交付问题，根据合同约定，赠送的赠品在工地竣工验收结算完毕后由怀化易尚装饰有限公司负责配送至唐萍家中，因此，该赠品的交付是附条件的，但至今双方未就装修工程进行验收结算，且唐萍尚有6000元尾款未支付给怀化易尚装饰有限公司，即赠品的交付条件尚未成就，故唐萍要求怀化易尚装饰有限公司将一台海信牌55寸4K电视机和一台美的牌滚筒洗衣机交付的理由不成立，故对唐萍的该项诉讼请求，本院依法不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十一条、第一百九十条规定，判决如下： 一、怀化易尚装饰有限公司于本判决生效之日起十五日内对唐萍位于芷江侗族自治县芷江镇锦绣新城小区2栋910室的房屋装修质量不合格和不符合合同约定的装修项目（具体见附表）进行返工修理； 二、驳回唐萍的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费50元，减半收取计25元，由唐萍负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省怀化市中级人民法院。 审判员  李建华 二〇一九年六月二十五日 书记员  唐一超 附表：装修质量不合格和不符合合同约定的装修项目                            序号                       项目名称                               1                       电视墙与设计图纸不符                               2                       卧室过道地板砖未按设计图纸拼接铺贴                               3                       入户处地板砖未按设计图纸拼接铺贴                               4                       次卧门洞不规则且厚薄不一                               5                       客厅门洞不规则且厚薄不一，漏装双门套                               6                       大门口漏装门槛石                               7                       进门及阳台处漏装插座                               8                       卫生间漏装门吸且干湿分离隔断两端高矮不一                               9                       阳台外侧漏贴保护层                               10                       阳台与室内各个拐角腻子粉涂刷过厚，与踢脚线不平                               11                       主卧及小孩房窗帘盒开裂                               12                       客厅及主卧墙面多处开裂                               13                       门框与踢脚线之间缝隙过大、踢脚线与墙面缝隙过大                               14                       自购灯具及标配灯具被墙漆弄脏                               15                       网线座安装不良，无法接触端口                               16                       电脑桌漏开孔