陕 西 省 西 安 市 中 级 人 民 法 院     民事判决书     (2019)陕01民终6097号     上诉人（原审原告）陕西复真旺机电有限公司，住所地：西安市。   法定代表人赵宏伟，系该公司总经理。   被上诉人（原审被告）西安动力无限信息科技股份有限公司，住所地西安市。   法定代表人赵春莉，系该公司总经理。   委托代理人韩辰轩，男，汉族，1992年6月4日出生，住陕西省礼泉县，身份证号：610XXXXXXXXXXXXXXX，系该公司员工。   委托代理人王吉利，男，汉族，1989年7月26日出生，住陕西省礼泉县，系该公司员工。   上诉人陕西复真旺机电有限公司（简称复真旺公司）因与被上诉人西安动力无限信息科技股份有限公司（简称动力无限公司）买卖合同纠纷一案，不服西安市雁塔区人民法院（2018）陕0113民初13012号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。   原审法院查明，2018年3月22日,复真旺公司（甲方）与动力无限公司（乙方）签订的“万家灯火CMS系统定购合同”。约定动力无限公司为复真旺公司提供CMS系统双模营销版及服务。内容：网站系统：一、国际域名+高配空间、PC端营销型网站、手机端营销型网站、微网站；营销系统：智能化SEO系统、热门城市推广、万家助手、企业微博绑定；转化系统：商机直达、在线客服、二维码展现；管理系统：后台权限管理系统；售后系统：备案协助、协同维护、一对一客服培训指导。二、服务费用优惠为17800元/叁年。甲方应在合同签订后的三个工作日内，如实向乙方提供网站界面设计制作所需全部资料，在甲方履行了付款义务及本协议第二条第2、4款的义务且经乙方确认后，乙方开始进行配套网站界面的设计制作。乙方应在钱款约定的工作日开始后十二个工作日内完成配套网站界面设计稿并通知甲方验收，甲方应在五个工作日内验收完毕，验收合格应签署【网站首页认可书】。甲方违约时，乙方有权停止提供网站产品及配套网站界面设计制作，甲方同时应向乙方支付合同总价款20%的违约金，乙方违约时，甲方有权暂停支付合同款项，并要求乙方支付合同总价款20%的违约金。合同签订后，复真旺公司于当日支付动力无限公司定金2000元，2018年4月9日又支付15800元，合计17800元。后动力无限公司于2018年4月18日向复真旺公司索要网站资料，复真旺公司于2018年4月28日向动力无限公司交付网站资料。2018年5月8日，动力无限公司完成网站制作，并发送复真旺公司进行确认。2018年5月18日，动力无限公司要求复真旺公司对修正之网站再次予以认定,复真旺公司未予回复。后复真旺公司提出解除合同，动力无限公司经考虑同意退还复真旺公司4000元，双方意见相左，协商未果。复真旺公司随后诉至法院。   上述事实，有复真旺公司、动力无限公司提供的定购合同、收款定金收条及服务费收款收据、网络截屏、微信聊天记录及庭审笔录在卷佐证，并经质证。   复真旺公司诉称，复真旺公司、动力无限公司双方于2018年3月22日签订的“万家灯火CMS系统定购合同”。约定动力无限公司为复真旺公司提供CMS系统双模营销版及服务。其中内容为：一、国际域名+高配空间、PC端营销型网站、手机端营销型网站、微网站、智能化SEO系统、热门城市推广、万家助手、企业微博绑定、商机直达、在线客服、二维码展现、后台权限管理系统、备案协助、协同维护、一对一客服陪训指导。二、服务费用13800元/套/年，年限叁年，19800元，最终优惠为17800元/叁年。权利义务第三条第2项，另约定：动力无限公司应在钱款约定的工作日开始后12个工作日内，完成配套网站设计稿并通知复真旺公司验收。违约责任约定，复真旺公司违约时，需向动力无限公司支付20%违约金。该合同签订后复真旺公司于当日支付定金2000元，4月9日又支付15800元，合计17800元。复真旺公司给动力无限公司支付的17800元为叁年的服务费用，现在复真旺公司没有得到动力无限公司任何服务，故动力无限公司应退还17800元的服务费用。时至今日动力无限公司未按合同履行自己的义务。已严重逾期，复真旺公司多次找动力无限公司协商，动力无限公司口头承认逾期，答应解除合同，但只退复真旺公司4000元，现双方协商无果，故复真旺公司诉至法院，请求：1、依法解除原动力无限公司双方2018年3月22日签订的“万家灯火CMS系统定购合同”；2、要求动力无限公司赔偿定金2000元；3、要求动力无限公司返还服务费17800元；4、要求动力无限公司支付违约金3560元；5、诉讼费由动力无限公司承担。   动力无限公司辩称，不认可复真旺公司的诉称，动力无限公司是做网站的，动力无限公司已经履行了合同内容，后期没有按时（12个工作日内）履行是因为复真旺公司没有第一时间内提供资料，导致动力无限公司无法正常履行。   原审法院认为，复真旺公司与动力无限公司签订之万家灯火CMS系统定购合同，双方意思表示真实，该合同合法、有效。根据动力无限公司提供的微信记录、网络截屏等证据，可以证明，复真旺公司系在2018年4月9日完成款项支付，并于2018年4月28日向动力无限公司交付网站资料，动力无限公司于2018年5月8日完成了网站制作工作，并发送复真旺公司审核认定，后因复真旺公司原因，单方提出解除合同，动力无限公司并无明显过错。现复真旺公司要求解除合同，动力无限公司经考虑同意解除合同，退还复真旺公司4000元。故依法予以支持。复真旺公司要求动力无限公司赔偿定金2000元，支付违约金3560元，没有事实与法律依据，依法不予支持。复真旺公司要求动力无限公司返还服务费17800元，结合动力无限公司意见，由动力无限公司退还复真旺公司4000元。兹根据《中华人民共和国合同法》第九十三条、九十七条之规定，判决如下：   一、解除复真旺公司与动力无限公司签订之万家灯火CMS系统定购合同。   二、动力无限公司于本判决书生效后十日内退还复真旺公司服务费4000元。   如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   本案案件受理费384元，由复真旺公司承担。   复真旺公司上诉称，原审认定事实不清，适用法律错误。对方公司只是完成了网站首页，被上诉人违约，根据合同，我提出解除合同且返还款项。请求：1、要求改判（2018）陕0113民初13012号民事判决书，被告支付双倍定金4000元，要求返还服务费15800元；2、本案一审、二审诉讼费由被上诉人承担。   益新公司答辩称，原审认定事实清楚，适用法律正确。请求：驳回上诉，维持原判。   经审理查明，原审法院查明的基本事实属实   本院认为，复真旺公司与动力无限公司签订之万家灯火CMS系统定购合同，双方意思表示真实，该合同合法、有效，且并不违反法律行政法规关于合同效力的强制性规定，双方均应当受到法律的约束。复真旺公司虽上诉称，原审认定事实不清，适用法律错误。对方公司只是完成了网站首页，被上诉人违约，根据合同，我提出解除合同且返还款项。原审认定，复真旺公司系在2018年4月9日完成款项支付，并于2018年4月28日向动力无限公司交付网站资料，动力无限公司于2018年5月8日完成了网站制作工作，并发送复真旺公司审核认定，后因复真旺公司原因，单方提出解除合同，动力无限公司并无明显过错。该认定并无不当。复真旺公司的上诉理由并无充分证据予以证明。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。”的规定。复真旺公司的上诉请求因缺乏事实及法律依据，其上诉请求本院不予支持。原审判决认定事实清楚，程序合法，判决并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：   驳回上诉，维持原判。   二审案件受理费295元（复真旺公司预交），由复真旺公司负担。   本判决为终审判决。                        审判长  马延萍   审判员  田丽娟   审判员  马志超         二○一九年六月二十八日                       书记员  李秦龙            1