河南省郑州市二七区人民法院民 事 判 决 书(2019)豫0103民初5929号原告：安虹，女，汉族，1974年12月26日出生，住郑州市中原区。委托诉讼代理人：刘铁淞，河南允衡律师事务所律师。被告：郑州实创家建筑装饰工程有限公司，住所地郑州市郑东新区商都路****卖场****。统一社会信用代码：91410100667214576K。法定代表人：肖传磊。原告安虹与被告郑州实创家建筑装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告安虹及其委托诉讼代理人刘铁淞到庭参加诉讼，被告郑州实创家建筑装饰工程有限公司经本院依法传唤无正当理由未到庭。本案现已审理终结。原告安虹向本院提出诉讼请求：1.依法判令解除原告和被告于2017年6月10日签订的《实创完美家装样板间VR数据采集版返还协议》；2.依法判令被告返还原告装修费人民币83483.5元及利息(利息从起诉之日起按照中国人民银行贷款利率计算至被告实际还款之日止)；3.依法判令被告向原告支付装修延期竣工违约赔偿金30680元；4.判令被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：原告于2017年6月19日同被告签订了建筑装饰工程施工合同书，合同签订后，原告将装修费总价款193380元全部支付给被告，并按照合同要求履行自己的义务，但被告却以各种理由停止装修并多次延期，2017年11月21日经原、被告双方协商达成补充协议，即被告承诺自2017年10月20日起装修，如再有延期，每日向原告支付赔偿金130元直至竣工之日止。补充协议签订后，被告仍未按照合同中约定的内容按时完成装修，直至2018年6月12日才完工。此外，原告在与被告签订建筑装饰工程施工合同书时一并与被告签订了《实创完美家装样板间VR数据采集版返还协议》，双方约定，被告按照约定的整装价格的50%向原告返现，5年内共向原告返现83483.5元，但房屋装修完工后被告多次向原告明确表示，因公司资金原因将拒绝履行返还协议。原告多次向被告主张偿还上述款项，被告总是以种种理由推脱，截止起诉之日仍未支付上述款项，被告的行为已构成根本违约，给原告造成了巨大的经济损失，已无法正常生活，被告依法理应立即给付上述款项及利息。故原告提起诉讼。被告郑州实创家建筑装饰工程有限公司未作答辩，亦未向本院提供证据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。被告郑州实创家建筑装饰工程有限公司经本院依法传唤无正当理由未到庭，视为其自动放弃质证的权利。原告提供的证据能够相互印证，本院予以采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院确认以下案件事实：2017年6月10日，原、被告签订《实创完美家装样板间VR数据采集版返还协议》，主要内容：原、被告双方约定，原告选择五年期返现产品，按“整装价款”的50%返现，每次返10%(整装价款*50%÷5年)，累计返还5年；原告需按照被告施工进度及相关规定交款，自原告交齐全款且签订竣工验收单之后次日(非工作日除外)起开始计算，从第13个月开始进入返现期；双方约定，以“整装价款”为返现依据，如在第一条约定的期限内双方无法对“整装价款”达成一致的，待“整装价款”确认12个月后进入第一个返现期；双方约定，管理费、税金、设计费及延保服务费不参与本次返现活动；原告有权要求被告按照约定，每满12个月进入一次返现期，每次返现10%，原告有义务配合被告施工团队及VR设计团队进行施工拍摄及数据采集；同时，原告同意被告将原告的样板房用于商业展示2个月；双方签订协议后，如原告要求退款/退单等行为，本协议作废，则原告需按照家装合同约定支付被告家装合同金额10%的违约金，并赔偿被告实际损失，或者经法院、工商等第三方机构确认合同解除、无效、终止的，本协议作废；在协议履行期间，如被告拒绝返现，则原告有权起诉被告；原告未按双方约定100%交齐“合同款”前就签订本协议的，本协议作废；合同金额193380元，整装价款166239元。2017年6月19日，原、被告双方签订《建筑装饰工程施工合同》，就被告承包原告的家庭居室装饰装修工程达成协议，主要约定：工程地点：郑州市二七区政通路升龙城2号院2-2-1001；工程承包采取被告包工、包部分材料，原告提供其余部分材料(详见套餐协议)；工程期限90日(以实际工作日计算，如有地暖及土建工程的改动不计入工期内)，开工日期2017年6月25日，竣工日期2017年9月25日；工程款：本合同工程造价为193380元，加设计费3000元；合同还约定了其他事项。2017年11月21日，双方在该合同其它约定事项注明：由于实创公司工程延期，所以双方约定自2017年10月20日起每天赔付130元(以工作日计算)至竣工之日止。2018年6月16日，双方在该合同上注明：“客户安虹，经与客户核实，客户未收到公司提供的水槽、洗衣机龙头，客服部承诺客户考虑折价的解决方案(因客户确实用不到水槽，洗衣机龙头)，具体折价金额待申请公司之后告知客户。”2017年6月19日原、被告双方签订的完美家装整装报价显示，合同签款额193380元。合同签订后，原告陆续给付被告工程款199332元。涉案房屋于2018年6月12日装修完工。2018年6月16日，被告给原告开具了199332元的发票一张，同日，原、被告双方签订售后保修卡一份。原告认为被告的行为构成违约，故原告提起诉讼。本院认为：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。原、被告签订的《实创完美家装样板间VR数据采集版返还协议》、《建筑装饰工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，双方应按合同约定全面履行各自的义务。上述合同签订后，被告对涉案房屋进行了装修，原告给付了被告装修工程款，涉案房屋已于2018年6月12日装修完工，现原告要求解除涉案《实创完美家装样板间VR数据采集版返还协议》，本院不予支持。根据原、被告双方签订的《实创完美家装样板间VR数据采集版返还协议》的约定，自原告交齐全款且签订竣工验收单之后次日起开始计算，从第13个月开始进入返现期，整装价款166239元，因涉案工程于2018年6月12日完工，故被告应自2019年6月13日起依约定向原告返还约定的第一期10%装修款。对原告要求被告支付返现款中的16623.9元本院予以支持，原告要求被告支付的返现款高于16623.9元的部分，因双方约定的返还期限未到，本院不予支持。被告未按约定期间完成涉案房屋的装修，构成违约，原告要求被告支付违约金，本院予以支持。根据原、被告双方《建筑装饰工程施工合同》的补充约定，由于被告工程延期，双方约定自2017年10月20日起每天赔付130元(以工作日计算)至竣工之日止，原告要求被告赔偿2017年10月20日至2018年6月12日期间的违约金，本院予以支持，但违约金的计算天数应依约定的工作日天数计算，为161天，按双方约定的130元/天计算，违约金为20930元。原告的其他诉讼请求证据不足，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：被告郑州实创家建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告安虹装修返现款16623.9元，并向原告安虹支付以16623.9元为基数，自2019年6月13日起至实际付款之日止按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息；被告郑州实创家建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告安虹违约金20930元；驳回原告安虹的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2583元，由被告郑州实创家建筑装饰工程有限公司负担739元，由原告安虹负担1844元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本一式十二份，上诉于河南省郑州市中级人民法院。审 判 长  赵惠红人民陪审员  李 红人民陪审员  郭子辰二〇一九年六月二十日书 记 员  李 茜