江苏省无锡市新吴区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）苏0214民初3489号 原告（反诉被告）：武进区雪堰金固机械厂，住所地江苏省常州市武进区。 经营者：吴晓栋，男，1981年1月5日生，汉族，住江苏省常州市武进区。 委托诉讼代理人：薛玉晓，江苏常运律师事务所律师。 被告（反诉原告）：无锡玖柯模具有限公司，住所地江苏省无锡市新吴区。 法定代表人：柯友军，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：程军、陈杰，江苏锦程律师事务所律师。 原告（反诉被告）武进区雪堰金固机械厂（以下简称金固厂）与被告（反诉原告）无锡玖柯模具有限公司（以下简称玖柯公司）定作合同纠纷一案，本院于2020年6月16日受理后，依法适用简易程序，于2020年8月26日公开开庭进行审理。原告（反诉被告）金固厂的经营者吴晓栋及其委托诉讼代理人薛玉晓，被告（反诉原告）玖柯公司的委托诉讼代理人程军、陈杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金固厂向本院提出本诉诉讼请求：1、解除金固厂、玖柯公司于2020年4月18日签订的模具定制合同；2、判令玖柯公司返还金固厂预付款138000元并赔偿损失50000元。事实和理由：2020年4月18日，金固厂与玖柯公司签订模具定制合同1份，约定玖柯公司为金固厂定作2套600mm熔喷布模具，价款为276000元，交货期为25天。合同约定预付款为138000元，提货款为138000元，款到发货。合同另约定供方发货前须提前通知需方付款。合同签订后，玖柯公司通知金固厂将预付款138000元汇至姚红斌的个人账户。2020年4月19日，金固厂指示张某按玖柯公司要求汇款138000元至姚某银行账户。玖柯公司在收到模具预付款138000元后没有在合同约定的交货时间前通知金固厂付款，也没有在合同约定的交货期内向金固厂交付模具，故玖柯公司的行为已经构成违约，依法应承担违约责任。 玖柯公司辩称：玖柯公司没有根本性违约行为，金固厂无权解除双方间定作合同。玖柯公司也无须返还预付款及赔偿损失。 玖柯公司向本院提出反诉诉讼请求：1、判令金固厂继续履行双方于2020年4月18日签订的模具定制合同；2、判令金固厂支付提货款138000元及逾期付款利息损失（以138000元为基数自2020年5月22日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。事实和理由：2020年4月18日，玖柯公司与金固厂签订《模具定制合同》，约定金固厂以每套138000元的价格，向玖柯公司定制600mm熔喷布模具两套，约定交货期为25天。后金固厂于2020年4月19日向玖柯公司支付预付款138000元，玖柯公司依约履行了定制模具的生产义务，但金固厂截止交货之日一直未向玖柯公司支付提货款。 金固厂辩称：1、玖柯公司未按合同约定于2020年5月13日前向金固厂交付产品，已构成违约；2、金固厂应玖柯公司要求将预付款支付至姚某的账户，但姚某与玖柯公司并无关联；3、玖柯公司未按合同第九条的约定在交货前两天通知金固厂付款；4、玖柯公司虽然于2020年5月17日、5月20日两次通知金固厂付款，但并未明确告知金固厂汇款账户；5、2020年上半年新冠疫情期间，市场对熔喷布的需求量很大，涉及口罩产品的相关行业价格波动很大。因此，从事熔喷布设备行业会特别关注交货时间。金固厂在签订合同时一再强调要求玖柯公司按时交货，但玖柯公司未按约定期限交货；6、合同第九条约定了金固厂未按时付款的违约责任，玖柯公司未按时交货同样构成违约。玖柯公司的违约行为导致金固厂签订合同的目的不能实现。故金固厂要求解除合同，并且要求玖柯公司退还预付款并赔偿损失，具有事实和法律依据。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。查明确认事实如下： 2020年4月18日，金固厂作为需方、玖柯公司作为供方签订《模具定制合同》1份，约定：玖柯公司为金固厂加工定作600mm熔喷布模具2套，交货期为25天，总金额为276000元；运输方式为汽车运输，到达需方费用由供方负责；验收标准、方法及提出异议期限为按合同技术参数及标准进行验收，货到需方现场3天内提出异议；结算方式为预付款为50%（138000元），提货款为50%（138000元），款到发货。该合同第九条载明其他违约事项：自供方通知需方提货之日起两天内，需方未付款以及未提货，则视为需方违约，已付的全部款项不退还作为赔偿供方，且未提货的产品供方有权做任何处置。吴晓栋在该合同需方法定代表人处签字，玖柯公司在该合同供方处盖章。该合同载明的玖柯公司的委托代理人为余某。 合同签订后，玖柯公司向金固厂提供收款人为姚某的银行账户，并在该账户加盖玖柯公司的公章。诉讼中，金固厂表示玖柯公司要求其将预付款138000元支付至姚某的账户，玖柯公司亦确认其要求金固厂将货款支付至姚某的账户。2020年4月19日，金固厂经营者吴晓栋的妻子张某向该姚某的银行账户转账支付138000元。 2020年4月20日，余某日通过微信询问吴晓栋：“4月20日收到张某13.8万元，这个是你安排的吗？”吴晓栋回复称：“对的，我老婆卡转过来的。”2020年4月26日，吴晓栋询问：“什么时候能给一套？”余某回复称：：“你这个还早吧。”吴晓栋称：“我先问一下，有个客户正好要衣架的，让我给个货期。”余某称：“你就按照合同交货期吧。”2020年5月17日，余某向吴晓栋发送微信语言称：“吴总，你好，你们那边的款什么时候安排，一直等你那边的款安排发货呢，厂里在催我。”吴晓栋回复称：“你把定金退给我吧，你们延期交货了，我客户那边也说不过去，他还要跟我打官司呢。”余某称：“什么叫我们延期交货呀，我们一直在等你安排款，到期了我们一直在等你安排款，你一直不安排。”吴晓栋称：“你看看合同，是不是你提前两天通知我打款，我一直在等你们通知，等到合同到期了你们也没有通知，合同你仔细看一下。”吴晓栋同时向余某发送银行卡照片并告知开户行、开户名。余某回复称：“吴总，到时间了，你们就安排款，然后我们就发货，你到现在也没有安排款，我们现在催你，对吧。”吴晓栋称：“把钱退给我就算了，我给你们三天时间退还，否则后果你们自己考虑。”余某称：“我们从12号开始一直打电话催你付款提货，你电话要么打不通要么没接。现在催你尽快安排款提货。款不到货没法提。”吴晓栋称：“我没有接到什么电话，难道你不会发微信通知我吗？”余某称：“我能打电话为什么一定要发微信。”吴晓栋称：“三天还钱，记住了！”余某称：“尽快安排款提货。” 2020年5月20日，玖柯公司向金固厂发出“关于支付提货款通知”，载明：玖柯公司与金固厂于2020年4月18日签订《模具定制合同》，约定金固厂向玖柯公司订购600mm熔喷布模具两套，交货期为25天，总价为27.6万元，预付款13.8万元，提货款为13.8万元，款到发货。后金固厂于2020年4月19日支付了预付款13.8万元。根据合同约定，金固厂应于2020年5月14日前向玖柯公司支付提货款，并安排相关提货事宜，但金固厂至今未能支付提货款并安排提货事宜。鉴于双方的友好合作关系，现玖柯公司再次通知金固厂于2020年5月21日前支付提货款并安排提货，在金固厂支付提货款后玖柯公司将按照合同约定安排发货。如果金固厂届时仍不履行合同约定的义务，玖柯公司将按照合同约定认定金固厂违约，已付款项将不再退还，且未提供的产品（600mm熔喷布模具两套）玖柯公司将自行处置。同日，吴晓栋向余某发送微信称：“已经超过合同的交货时间了，我已经找律师起诉了，由于你们的违约所造成的一切损失。” 诉讼中，双方均确认在案涉模具交货期2020年5月13日届满之前，双方并未就支付提货款及发货事宜进行过沟通。另外，金固厂举证其与秦某之间的工业设备买卖合同及秦某出具的证明1份，以证明因玖柯公司未按约交付案涉模具，导致金固厂未能按约向秦某交付设备，金固厂为此退还秦某设备定金100000元并赔偿损失50000元。玖柯公司对上述合同及证明的真实性均不予认可。 诉讼中，玖柯公司表示其诉讼主张中的继续履行合同包括了金固厂支付提货款及后续模具的交付，并要求本院一并处理模具的交付。金固厂也表示如果法院认为案涉合同可以继续履行，那么玖柯公司必须交付模具，但价格应以交付时的价格为准，同时要求本院一并处理模具的交付。 本院认为，金固厂与玖柯公司之间的《模具定制合同》合法有效，双方均应按约履行。双方在合同中约定的结算方式为预付款50%，提货款50%，款到发货。这就意味着金固厂、玖柯公司互负债务，有先后履行顺序，即金固厂付款在前，玖柯公司交付模具在后。现金固厂未按约支付合同项下的提货款，玖柯公司可拒绝交货。金固厂以玖柯公司未按约交货为由要求解除合同，退还预付款并赔偿损失，于法无据，本院不予支持。 合同第九条载明其他违约事项：自供方通知需方提货之日起两天内，需方未付款以及未提货，则视为需方违约，已付的全部款项不退还作为赔偿供方，且未提货的产品供方有权做任何处置。该条款表明了玖柯公司通知金固厂提货后，金固厂如不付款的违约责任。本案中，双方就交货日期及款到发货的约定都是明确的，那这就意味着金固厂必须要交货期届满之前支付提货款。现金固厂未在交货期届满之前支付提货款，在交货期届满后玖柯公司催要提货款的情况下仍然拒绝支付，金固厂构成违约。金固厂以合同第九条的约定认为玖柯公司违约在先，本院对此不予采信。另外，关于金固厂辩称玖柯公司提供第三人账户而未提供其公司账户，导致金固厂无法支付提货款的意见，玖柯公司向金固厂提供第三人的账户，金固厂也按照玖柯公司的要求将本案预付款支付至该账户，在交货期届满之前及玖柯公司后续催款时，金固厂均没有要求玖柯公司提供新的账户，故对金固厂的上述抗辩意见，本院不予采信。 金固厂结欠玖柯公司价款138000元未付事实清楚。现玖柯公司要求金固厂继续履行合同并支付价款138000元及利息损失，于法有据，本院依法予以支持。金固厂履行完上述付款义务后，玖柯公司应将合同项下的模具交付给金固厂。金固厂辩称即使合同继续履行，模具款应按实际交付时的价格为准的意见，该意见并未事实及法律依据，本院不予采信。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十七条、第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下： 一、武进区雪堰金固机械厂继续履行与无锡玖柯模具有限公司于2020年4月18日签订的《模具定制合同》。 二、武进区雪堰金固机械厂于本判决发生法律效力之日起十日内支付无锡玖柯模具有限公司提货款138000元及逾期付款利息损失（以138000元为基数自2020年5月22日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。 三、无锡玖柯模具有限公司于武进区雪堰金固机械厂履行完毕上述第二款载明的付款义务之日起十日内向武进区雪堰金固机械厂交付《模具定制合同》项下的600mm熔喷布模具2套。 四、驳回武进区雪堰金固机械厂的本诉诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费减半收取4130元、财产保全费1470元，合计5600元（此款已由武进区雪堰金固机械厂预交），由武进区雪堰金固机械厂负担。反诉案件受理费减半收取1530元（此款已由无锡玖柯模具有限公司预交），由武进区雪堰金固机械厂负担（无锡玖柯模具有限公司同意其预交的反诉案件受理费1530元由武进区雪堰金固机械厂向其直接支付，本院不再退还，由武进区雪堰金固机械厂在本判决发生法律效力之日起十日内向无锡玖柯模具有限公司支付）。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。 审判员  王帆 二〇二〇年九月十五日 书记员  戴军 本案援引法律条款 《中华人民共和国合同法》： 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第六十七条当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。