山东省成武县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁1723民初271号 原告：苗全后，男，汉族，1982年4月24日出生，住山东省单县。 委托代理人：周广茂，山东汉泉律师事务所律师。 被告：青岛浩铭工程安装有限公司。 统一信用代码：91370282MA3CFHBH0B。 住所地：山东省青岛市即墨市通济街道办事处北龙湾头村孔雀河四路5号。 法定代表人：闫瑞富，总经理。 被告：华盛绿能农业科技有限公司。 统一信用代码：91150923583658102F。 住所地：内蒙古自治区乌兰察布市商都县十八顷镇郝家村南。 法定代表人：明传兵，董事长。 原告苗全后诉被告青岛浩铭工程安装有限公司、华盛绿能农业科技有限公司劳务合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告苗全后及委托代理人周广茂到庭参加了诉讼，被告青岛浩铭工程安装有限公司、华盛绿能农业科技有限公司经合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告苗全后向本院提出诉讼请求：1、被告青岛浩铭工程安装有限公司立即支付原告劳务工资及垫资款共计114520元；2、被告华盛绿能农业科技有限公司对上述款项承担连带支付责任。事实与理由：2018年3月份原告与被告青岛浩铭工程安装有限公司协商一致，由原告分包被告青岛浩铭工程安装有限公司承包的“成武县中盛成武20兆瓦光伏农业科技大棚一展示区钢结构安装”，原告带领工人于2018年3月3日左右进入该工地进行工作。双方于2018年3月14日补签了《建设工程施工劳务分包合同》。合同约定总价款为20.8万元，合同价款的支付方式为：乙方施工达到总工程量的40%，之后15日内，发包方付承包人30%的工程款，乙方施工达到总工程量的80%，之后7日内，发包人支付承包人至结算总价的60%，乙方施工达到总工程量的100%，之后7日内，发包人支付承包人至结算总价的90%，全部完工后，甲方验收合格后，支付承包人至结算总价的100%。2018年4月26日总公司华盛绿能农业科技有限公司要求停止施工，经原告与二被告协商一致，原告带领工人撤离了该工地。2018年4月26日经二被告确认，原告施工总费用为159250元。后因工资一拖再拖未予发放，工人到成武县人民政府信访，在政府的参与下，二被告发放了部分工资5万元，剩余109250未发放。在施工过程中，原告应被告华盛绿能农业科技有限公司要求，购买了部分原材料，垫付了5270元，一直到目前未支付原告。综上所述，原告认为，原告带领工人按照二被告的要求进行施工，经过二被告的确认原告总劳务工资为159250元，现欠付原告剩余工资及垫付款114520元，应当支付原告。但经原告多次催促，二被告均相互推诿拒绝支付。为维护自身合法权益，原告特具状诉至法院，望判如所请。 被告青岛浩铭工程安装有限公司未答辩，亦未到庭参加诉讼。 被告华盛绿能农业科技有限公司辩称：一、原告与我公司无合同关系，且原告索要的是劳务费而非工程款。所以，原告起诉我公司是错误的。原告在诉状中自认与被告青岛浩铭工程安装有限公司签订了《建设工程施工劳务分包合同》而未与我公司签订任何合同。所以，我公司与原告之间不存在任何关系及纠纷。其次原告在本案中索要的是劳务费而非工程款，其应向被告浩铭公司索要，而不能突破合同相对性向我公司索要。且原告的诉讼请求亦不符合法律规定。二、我公司与被告浩铭公司之间不存在任何欠款，我公司已足额支付完毕。三、我公司与原告之间不存在任何纠纷。原告在诉状中称其根据我公司的要求垫付了5270元的材料款，此事实是不存在的。我公司将涉案工程全部劳务分包给了浩铭公司具体劳务施工均由浩铭公司来操作。而我公司也仅会与被告浩铭公司存在关联，而不会再与其他公司或个人产生关联。所以原告所诉事实是不存在的。综上，请依法驳回原告的诉讼请求。 原告苗全后围绕诉讼请求和争议焦点提交了以下证据：1、建设工程施工劳务分包合同。拟证明：被告青岛浩然铭工程安装有限公司承包了“成武县中盛20兆瓦光伏农业科技大棚—展示区钢结构安装”的工程后，将该工程的劳务分包给了本案原告的事实，且该劳务分包已经过被告华盛绿能农业科技有限公司成武项目部的代表同意。2、工程量确认单两份。拟证明：因被告华盛绿能农业科技有限公司原因导致工程无法继续施工，最终经与二被告结算，二被告共计欠付工人工资159250元，加之原告为被告垫付的原材料款5270元，共计164520元；证实原告已按照二被告的安排完成了劳务工作。3、工人工资明细、工资支付截图。拟证明：二被告只支付了5万元工人工资，剩余部分工资未予以支付。4、信访答复意见截图及证明。拟证明：结合证据3中的工资支付日期可证实，当时被告华盛绿能农业科技有限公司负责人在政府的协调下承诺与青岛浩铭工程安装有限公司共同支付工人工资。 被告青岛浩铭工程安装有限公司、华盛绿能农业科技有限公司均未提供证据。 根据原告提交的证据及当事人的陈述，本院认定事实如下： 2018年3月，原告苗全后分包了被告青岛浩铭工程安装有限公司承包的华盛绿能农业科技有限公司“成武县中盛成武20兆瓦光伏农业科技大棚一展示区钢结构安装”，原告带领工人于2018年3月3日进入该工地进行工作。2018年3月14日，原告苗全后与被告青岛浩铭工程安装有限公司补签了《建设工程施工劳务分包合同》，合同第一条：工程名称：中盛成武20兆瓦光伏农业科技大棚一展示区1构安装。第二条：劳务作业分包项目：分包项目内容：玻璃温室农业设施(内遮阳、内保温、玻璃幕墙、风机、湿帘、包角、顶开窗、侧翻窗及导流槽密封、天沟密封等)落水管安装所有三级配电(展示区所有三级配电)、办公室、冷库、2个双膜双网棚、车棚、冬暖栅钢结构安装及完善。分包方式：人工+工具。第四条：合同总价：20.8万。施工单价为：玻璃温室16万、钢结构安装(办公室、冷库、2个双膜双网棚及车棚、冷库、冬暖棚等完善)2.7万。三级配电4000元。联排棚B(17000元)。乙方施工达到总工程最的40%，之后15日内，发包7付承包人30%的工程款：乙方施工达到总工程量的80%，之后7日内，发包人支付承包人至结算总价的60%；乙方施工达到总工程量的100%，之后7日内，发包人支付承包人至结算总价的90%；全部完工后，甲方验收合格后，支付承包人至结算总价的100%。第五条施工工期：自2018年3月1日起，至2018年4月30日止。合同签订后，在施工过程中，被告华盛绿能农业科技有限公司与被告青岛浩然铭工程安装有限公司协商，由原告先行垫付部分原材料进行安装，原告为此垫付了5270元，被告华盛绿能农业科技有限公司项目负责人于2018年4月5日就上述款项给原告出具了工程量确认单。该款项被告一直未支付原告。2018年4月21日，被告华盛绿能农业科技有限公司要求停止所有施工，经原告与二被告协商一致，原告带领工人撤离了该工地。2018年4月26日，经二被告结算确认，原告施工总费用为159250元。后二被告向原告发放了部分工资5万元，仍欠付原告剩余施工费及垫付款共计114520元。但经原告多次催促，二被告至今未付，原告遂诉至法院。 另查明，因未能及时领取劳务费用，原告等人通过网络信访要求解决，成武县文亭街道办事处2018年12月27日回复：华盛绿能农业科技有公司现拖欠农民工工资30多万元，办事处与该公司负责工程的副总左某明进行了联系沟通，华盛绿能公司已经统计核算了项目费用，并向其总公司做了申报，目前总公司还未批复。该副总表示2019年春节前会对拖欠农民工工资事项做出答复，办事处也将持续持续跟踪督促华盛绿能公司尽快解决农民工工资事宜。成武县九女集镇2019年2月21日回复：华盛绿能光伏园大棚工程由青岛浩明（铭）工程安装公司承包建设，孙某龙等人是青岛浩明（铭））工程安装公司联系的大棚建设工人，没有直接与华盛绿能光伏园区签订劳务合同。由于孙某龙一直没有向青岛浩明（铭）工程安装公司提供工人工时明细，承包方青岛浩明（铭）工程安装公司未能及时兑付工人工资。通过协调华盛绿能光伏园及青岛浩明（铭）工程安装公司，由孙某龙尽快整理出每个工人的工时工资明细，合计出工资总额，若青岛浩明（铭）工程安装公司不能兑付工人工资，华盛绿能光伏园负责将工资支付给孙某龙及其他工人。现华盛绿能光伏园因财务困难，无法一次性支付工人工资，已与工人达成分期付款协议。成武县文亭街道办事处2019年6月18日回复：我们第一时间与负责农业产业园区建设的左某明副总经理进行了沟通，其表示公司目前资金运转困难，所投资建设的多个农业项目停工，导致拖欠部分工程款项和农民工工资，待公司资金运转状况有所好转，一定会第一时间优先偿还所拖欠的款项。下一步，我们将继续保持与左某明副总经理的沟通和联系，督促其尽快想方设法筹措资金，还清拖欠款项。鉴于该公司目前经营状况，我们建议您可以通过法律途径，依法维护自己的合法权益。 本院认为：被告青岛浩铭工程安装有限公司承包被告华盛绿能农业科技有限公司展示区钢结构安装工程，后又与原告苗全后签订《建设工程施工劳务分包合同》，将该工程劳务部分分包给原告苗全后。案涉建设工程施工劳务分包合同并不违反相关法律规定，为有效合同，双方均应恪守履约。合同签订后，原告依约履行了施工义务、被告青岛浩铭工程安装有限公司欠原告施工费及垫付款共计114520元均是事实。 《中华人民共和国合同法》第二百八十六条：发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条：当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。建设工程施工结束并对工程量确认后，被告青岛浩铭工程安装有限公司应当按照约定全额支付原告施工费及垫付款。被告青岛浩铭工程安装有限公司至今未按约定履行还款义务，系违约行为，理应承担违约责任，原告要求被告青岛浩铭工程安装有限公司立即支付所欠施工费及垫付款，依法应予支持。 经有关部门协调，被告华盛绿能农业科技有限公司认可欠付工人工资，并同意若被告青岛浩明工程安装公司不能兑付工人工资，其负责将工资支付，且与工人达成分期付款协议，表明了被告华盛绿能农业科技有限公司经协调自愿加入到原告与被告青岛浩铭工程安装有限公司的债权债务关系中，符合民法上债务加入的法律特征，其行为已构成债务加入，依法应承担付款义务。原告诉请被告华盛绿能农业科技有限公司承担还款责任，本院依法予以支持。 被告青岛浩铭工程安装有限公司、被告华盛绿能农业科技有限公司经本院依法传唤无正当理由拒不到庭，视为其自动放弃部分诉讼权利。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条及有关法律规定，判决如下： 被告青岛浩铭工程安装有限公司、华盛绿能农业科技有限公司于本判决生效后五日内给付原告苗全后施工费及垫付款共计114520元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2590元，由被告青岛浩铭工程安装有限公司、华盛绿能农业科技有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于山东省菏泽市中级人民法院。 审 判 长  李 超 人民陪审员  朱岱亚 人民陪审员  王福云 二〇二〇年九月二十一日 书 记 员  刘 君