文书内容山东省日照经济技术开发区人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁1191民初538号原告（反诉被告）：山东佳宇实业有限公司，住所地日照市桂林路178号，统一社会信用代码913711005652415305。法定代表人：王建一，总经理。委托诉讼代理人：牛海军，山东德衡（日照）律师事务所律师。委托诉讼代理人：解伟，山东德衡（日照）律师事务所律师。被告（反诉原告）：青岛天和钢结构建筑有限公司，住所地青岛市平度市金沙江路25号，统一社会信用代码91370283164098040A。法定代表人：蒲伟，经理。委托诉讼代理人：王学海，男，该公司办公室主任。委托诉讼代理人：邵伟东，山东平都律师事务所律师。原告山东佳宇实业有限公司（以下简称佳宇公司）与被告青岛天和钢结构建筑有限公司（天和公司）及被告天和公司反诉原告佳宇公司加工合同纠纷一案，本院于2020年4月13日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）佳宇公司的委托诉讼代理人牛海军、解伟，被告（反诉原告）天和公司的委托诉讼代理人王学海、邵伟东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告佳宇公司向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告向原告交付已加工的钢结构件或返还原告货款1181515.46元及利息；2.本案诉讼费、律师费由被告承担。本案审理过程中，原告佳宇公司又明确其诉讼请求为按合同约定的标准交付1181515.46元的加工物。事实与理由：2013年4月，原被告签订《钢结构厂房合同》，约定由被告按原告要求加工钢结构件，合同总价款4150000元，工程所在地为日照市开发区。合同签订后，原告支付1181515.46元。因政府用地规划变更，原被告于2015年12月签订《合同解除协议》，约定已加工完成的钢结构件存放于被告场地，如影响被告生产，被告可运至原告指定地点，且被告不得增加任何其他费用。原告多次向被告催要已加工的钢结构件，但被告以各种理由要求原告支付额外费用，双方未能就额外费用协商一致。被告天和公司辩称，根据合同约定，原告付款30%即1245000元后，被告开始加工钢构件，但原告累计付款1181515.46元，并没有达到合同约定的付款额度；被告根据原告要求进行了钢结构构件的加工，已完成钢结构构件的价款为1458664.69元，原告应取回被告已加工好的钢结构构件并按合同约定承担场地占用费、欠款的利息；被告同意原告拉走钢结构件并按照合同支付剩余货款。被告天和公司向本院提出反诉请求：1.判令反诉被告支付剩余钢结构工程款277149.23元及利息,共计700000元（息以277149.23元为基数，自2013年3月29日至2019年12月27日按月息1.5%计算）；2.诉讼费由反诉被告承担。事实与理由：2013年4月1日，反诉原告与反诉被告签订《钢结构项目合同书》，合同约定反诉原告为反诉被告加工安装钢结构工程，合同总价款4150000元。合同签订后，反诉被告支付给反诉原告1181515.46元，反诉原告按照合同约定加工完成部分钢结构构件，价值1458664.69元。后因反诉被告的项目变更，反诉被告要求将已经生产的钢结构构件存放于反诉原告场地，之间已7年之久。反诉原告多次要求反诉被告将剩余款项支付后，将钢结构构件取走，但反诉原告既不支付剩余款项，也不取走钢结构构件。原告佳宇公司针对被告天和公司的反诉请求辩称，反诉原告已完成的钢结构构件，价值非1458664.69元，该数据是反诉原告单方制作，未经过反诉被告确认，不存在反诉被告欠付货款情形。反诉原告主张的利息无合同依据和法律支持。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2013年4月1日，佳宇公司（甲方）与天和公司（乙方）签订《钢结构厂房合同》，对天和公司为佳宇公司建设钢结构4#仓库建设工程的事宜进行了约定，合同中有如下内容：“工程内容为图纸范围内地脚螺栓的提供，钢梁、钢柱、支撑、檩条的制作安装，图纸范围内屋面板、屋面保温棉、墙面板、墙面保温棉的制作安装，图纸范围内屋檐天沟、大雨棚内天沟及落水管。本工程包含土建、钢构防火涂料、门窗项目、水电消防项目。质量等级为合格。合同总价款为4150000元，平方单价为409元，建筑面积10127.04平方米。技术说明详见施工图纸设计要求、钢结构清单要求，两者矛盾时以所附钢结构清单为准（钢结构清单见所附表一）。工厂制作开工前由双方确认图纸一式两份，钢构进场安装前天和公司向佳宇公司提供钢结构竣工验收资料两套。延期或暂停施工按双方书面通知要求及确认。甲方预付合同总价的30%，计1245000元；主钢梁柱进场安装完毕后七日内支付合同总价的30%，计1245000元；合同内钢结构项目全部安装完毕，甲方验收合格，二十日内即支付乙方合同总价的35%，计14525000元；余留合同总价的5%，计207500元为质保金，质保期二年，第一年支付合同总价的2%，第二年无质量问题到期一次性付清。根据甲方要求进行变更、追加增减工程量双方另行计算确认，合同价款相应变更。甲方根据变更、追加后的工程款按第十二条按期、按比例支付。甲方不能按合同约定履行自己的义务、按时支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延竣工时间，并按合同总造价的0.5‰支付违约金/天。”该合同附表中详细列明了钢结构构件的名称、型号规格及数量、生产厂商、工程量和单价及总价款等。2013年4月7日，佳宇公司以银行承兑汇票的方式向天和公司支付货款1181515.46元。2013年5月15日，天和公司与佳宇公司还就合同所涉变更项目的报价进行了确认。因佳宇公司钢结构4﹟仓库建设工程暂停，佳宇公司与天和公司分别于2015年12月21日和12月31日互相发送电子邮件协商解决方案，但未能达成一致意见。其中天和公司于2015年12月31日发放给佳宇公司的协议中载明的其已加工完成的钢结构构件的价值为1900815.77元。2016年6月21日，佳宇公司向天和公司发送电子邮件，向天和公司发送未签章和签字的甲方为佳宇公司、乙方为天和公司的《合同解除协议》及甲方为青岛信泰高分子材料有限公司、乙方为天和公司的《钢结构厂房合同》（涉青岛信泰高分子材料有限公司6＃、9＃车间钢结构制作安装工程）。后佳宇公司与天和公司在《合同解除协议》上签章并由青岛信泰高分子材料有限公司与天和公司就青岛信泰高分子材料有限公司6＃、9＃车间钢结构制作安装工程另行签订《钢结构厂房合同》。上述佳宇公司所天和公司所签订《合同解除协议》的内容为：“双方于2013年4月1日签订的项目所在地为日照市开发区的钢结构厂房合同，因政府原因项目停建，合同无法继续履行。鉴于甲方已按约支付预付款1181515.46元，乙方已按约完成钢结构构件制作。双方经友好协商签订以下协议：1、甲方在2016年年内指定第三方利用乙方已加工的钢结构构件进行新项目建设。2、已加工完成的钢结构构件按原合同报价清单结算，新增部分按现行价报价确认；质量标准执行原合同条款。3、现已加工完成的钢结构构件存放在乙方生产场地，如影响乙方生产，乙方可运至甲方指定地点。4、本协议签订后双方同意终止履行于2013年4月1日签订的《钢结构厂房合同》，双方一致同意按照本协议约定的条款履行，双方不再要求按照原《钢结构厂房合同》追究对方的违约责任和追加任何费用。”佳宇公司主张该合同的签订时间为2013年6月23日，天和公司不确定，在本院限定的核实期限内天和公司仍未予确定。2018年1月27日，天和公司向佳宇公司发送附件为“佳宇材料清单及协议”的电子邮件，附件中协议书的甲方为佳宇公司、乙方为天和公司，但未加盖双方公司印章，有如下内容：“乙方只负责出售钢结构构件，甲方负责采购运输和安装施工；乙方已完成加工的钢结构构件按甲乙双方签订的厂房合同报价清单中的钢结构1503396.14元（不含檩条），甲方已付款1181515.36元，尚欠钢结构构件货款321880.68元，另产生欠款所产生利息（2013年6月-2018年1月）265551.56元，场地占用费495000元，共计1082432.25元，甲方提货时一并付清，乙方发货”；附件中的清单列明了其所加工制作完成的钢构件名称、零件编号、规格、长度、单位及数量并附有工程报价书，报价书中所列钢件名称及报价同双方2013年4月1日所签订《钢结构厂房合同》附件内容，但双方并未就该附件中的协议达成合意。同年3月14日，佳宇公司向天和公司发放附件为“合同解除协议”的电子邮件一份，该份合同解除协议同上述双方于2016年6月所签订解除协议内容相同。同年8月27日，佳宇公司向天和公司发送附件为“日照佳宇补充协议及材料清单”的电子邮件一份，并附言“附件为山东佳宇钢构项目补充协议及材料清单，此清单作为核算参考，具体材料规格尺寸及数量等以现场核对明细为准，请查收”，该附件中的协议即2016年6月双方签订的合同解除协议，清单中列明的钢构件的名称、零件编号、规格、长度、单位及数量同上述2018年1月27日天和公司向佳宇公司发送清单内容一致。2019年12月17日，天和公司向佳宇公司发送“提货函”一份，内容为：“佳宇公司：贵我双方于2013年4月1日、2016年6月分别签订的佳宇公司钢结构4＃仓库建设工程的工程合同和青岛信泰高分子材料有限公司6＃、9＃车间工程合同，因贵方停建致使产品积压在我司已达6年之久，额外产生仓储费、利息和违约金等高达866多万元，现通知贵方在收到本函后二周内付清欠款，拉走货物，以免影响我司正常生产经营。逾期不办理，我司将变卖货物抵顶工程款，并保留以法律形式追究不足金额及产生的损失的权利。”同年12月25日，佳宇公司向天和公司发送《发货函》一份，内容为：“天和公司：根据贵我双方于2016年6月签订的《合同解除协议》，请自收到此函之日起三日内，将我司日照建设项目已加工的钢结构构件运至青岛董家口循环经济区信泰科技有限公司场内。货到后双方清点，若实际收到的构件总价高于我司已付工程款，我司将于收到货后15日内付清；如实际收到的构件总价少于我司已付工程款，贵司应于到货后3日内返还我司。逾期不发货，因此造成我司经济损失的，我司将保留一切法律追索权利。”同年12月27日，天和公司向佳宇公司发放“关于《发货函》的复函”，内容为：“贵方2019年12月25日发货函收函，我方不同意其发货、付款方式。贵方提供的《合同解除协议》约定运货时间已止，请到我公司清点构件，并把长期存放产生的仓储费、资金利息等款项一并结算完毕后，可自行运走。为双方长期友好合作，望贵方接函后七日内抓紧组织人员到我司清点、结算，以免产生更多损失。”佳宇公司还提交其公司员工与天和公司法定代表人于2019年11月13日、14日和12月24日的通话录音以证明佳宇公司就提货事宜多次要求天和公司交货，但天和公司坚持要佳宇公司支付仓储费、利息等才同意发货，因双方解除合同协议书中明确约定不再追加任何费用，故天和公司拒绝交货的行为构成违约。天和公司不认可该通话录音，以佳宇公司未提供原始载体为由对通知内容的真实性提出异议。对于天和公司已加工完成的钢结构构件的名称、型号、数量、价值，天和公司与佳宇公司未作出确认。本案审理过程中，曾组织佳宇公司与天和公司前往天和公司存放钢结构构件处进行清点，但未能清点成功。本案中，天和公司提交其自行制作的构件费用结算表证明其已加工完成的钢结构构件的价值为1458464.69元，佳宇公司不认可该价值。本院认为，佳宇公司、天和公司于2013年4月1日签订的《钢结构厂房合同》，系双方当事人的真实意思表示，且不违背法律及行政法规的效力性强制性规定，合法有效。合同签订后，佳宇公司已向天和公司付款1181515.36元，天和公司已加工完成部分钢结构构件，双方均无异议，本院予以确认。案涉《钢结构厂房合同》所涉项目停建后，佳宇公司与天和公司于2016年6月达成的《合同解除协议》，系对双方原所签订的《钢结构厂房合同》已履行部分的后续处理和不能继续履行后双方责任的约定，系双方当事人的真实意思表示，且不违背法律及行政法规的效力性强制性规定，合法有效。天和公司虽主张《合同解除协议》第4条所涉内容须以前3条所涉内容为前提条件，但从协议内容看，前3条系对天和公司已加工完成部分钢结构构件的使用、价格结算及存放地点的约定，而第4条系对不能继续履行《钢结构厂房合同》后双方责任的约定，且协议中并没有关于第4条须以前3条作为前提条件的内容，《合同解除协议》所涉4条内容独立存在，且不相互制约。天和公司关于《合同解除协议》第4条应以前3条作为前提条件的主张不成立，本院不予采信。本案中，佳宇公司对天和公司已加工完成部分钢结构构件无异议，其虽未与天和公司就已加工完成的钢结构构件的名称、型号、数量作出明确确认，但结合2018年1月27日和2018年8月27日双方互相发送的电子邮件中所附清单可以确认该清单中所列钢结构构件即为天和公司已加工完成部分，本院予以确认。天和公司应按清单中所列钢结构构件向佳宇公司交付价值1181515.36元的部分。虽天和公司自行计算的钢结构构件的价值为1458664.69元，并据此要求佳宇公司支付其剩余货款277149.23元及利息，但佳宇公司不认可，本院无法根据电子邮件附件清单中所列构件确认案涉已完成构件价值，相应的不利后果应由天和公司承担，故对天和公司要求佳宇公司支付其剩余货款277149.23元及利息的主张，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第二百五十一条、第二百六十五条的规定，判决如下：一、被告（反诉原告）青岛天和钢结构建筑有限公司于本判决生效之日起二十日内按2013年4月1日所签订《钢结构厂房合同》约定标准及2018年8月27日电子邮件所附构件清单（详见附表）向原告（反诉被告）山东佳宇实业有限公司交付价值1181515.36元钢结构构件。二、驳回被告（反诉原告）青岛天和钢结构建筑有限公司要求原告（反诉被告）山东佳宇实业有限公司支付剩余钢结构工程款277149.23元及利息的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费19435元，由被告（反诉原告）青岛天和钢结构建筑有限公司负担。反诉案件受理费5400元，由被告（反诉原告）青岛天和钢结构建筑有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省日照市中级人民法院。审 判 长  吕咏梅人民陪审员  刘泽国人民陪审员  刘宗浩二〇二〇年九月三十日法官助理秦子茜书记员丁文附件：            构件名称              零件编号              规格              长度(mm)              单位              数量              备注                  钢柱              K轴钢柱              H400*180*8*10              14900              支              25                                              F轴钢柱              300~600*220*8*10              14500              支              25                                              B轴钢柱              H400*180*8*10              14900              支              25                                              A轴钢柱              300~500*200*8*10              6125              支              23                                              抗风柱1              300*200*8*10              14900              支              4                                              抗风柱2              300*200*8*11              14901              支              4                                              抗风柱3              300*200*8*11              14901              支              4                                                                                                                                      钢梁              GL-1              H350*180*6*8              7310              支              23                                              GL-2              H350*180*6*8              7866              支              23                                              GL-3              H500*180*8*10              7860              支              50                                              GL-4              H400*180*8*10              7155              支              50                                              GL-5              400~750*180*8*10              800              支              50                                女儿柱              女儿墙柱1              2[18              750              支              2                                              女儿墙柱2              2[18              2555              支              4                                              女儿墙柱3              2[18              2110              支              4                                              女儿墙柱4              2[18              1832              支              4                                              女儿墙柱5              2[18              2390              支              2                                              女儿墙柱6              2[18              2390              支              2                                              女儿墙柱7              2[18              2390              支              46                                水平支撑              SC1              Φ25              9055              支              16                                              SC2              Φ25              9404              支              16                                              SC3              Φ25              9404              支              16                                              SC4              Φ25              9217              支              16                                              SC5              Φ25              10550              支              8                                              SC6              Φ25              10170              支              8                                柱间支撑              ZC1              Φ25              9650              支              8                                              ZC2              Φ25              9160              支              8                                              ZC3              Φ25              13918              支              8                                              ZC4              Φ25              10136              支              8                                              ZC5              Φ25              9880              支              8                                系杆子              XG1              Φ127*5              7370              支              2                                              XG2              Φ127*5              7460              支              66                                              XG3              Φ127*5              7350              支              4                                              XG4              Φ127*5              7480              支              55                                              XG5              Φ127*5              7372              支              6                                              XG6              Φ127*5              7462              支              34                                拉条              LT1              Φ12              1500              支              1344                                              LT2              Φ12              1550              支              352                                              LT3              Φ12              1505              支              264                                              LT4              Φ12              120              支              148                                              LT5              Φ12              1520              支              192                                              LT6              Φ12              980              支              16                                              LT7              Φ12              1520              支              80                                              LT7-1              Φ12              1458              支              16                                斜拉条              XLT1              Φ12              2504              支              96                                              XLT2              Φ12              2687              支              96                                              XLT3              Φ12              2714              支              44                                              XLT4              Φ12              2634              支              44                                              XLT5              Φ12              2235              支              16                                              XLT6              Φ12              1956              支              20                                              XLT6-1              Φ12              2094              支              12                                              XLT7              Φ12              2035              支              4                                              XLT7-1              Φ12              2164              支              12                                              XLT8              Φ12              2686              支              144                                              XLT9              Φ12              2432              支              144                                              XLT10              Φ12              2492              支              144                                              XLT11              Φ12              2464              支              18                                撑杆              CG1              Φ12+Φ32*2.0              1050              支              96                                              CG2              Φ12+Φ32*2.0              1348              支              96                                              CG3              Φ12+Φ32*2.0              1102              支              48                                              CG4              Φ12+Φ32*2.0              1498              支              44                                              CG5              Φ12+Φ32*2.0              1340              支              44                                              CG6              Φ12+Φ32*2.0              1628              支              160                                              CG7              Φ12+Φ32*2.0              1198              支              148                                              CG7-1              Φ12+Φ32*2.0              1136              支              156                                              CG8              Φ12+Φ32*2.0              1328              支              4                                              CG8-1              Φ12+Φ32*2.0              1266              支              156                                隅撑              YC1              L50角钢              730              支              96                                              YC2              L50角钢              707              支              96                                              YC3              L50角钢              684              支              96                                              YC4              L50角钢              875              支              192                                              YC5              L50角钢              693              支              96                                              YC6              L50角钢              782              支              96                                              YC7              L50角钢              882              支              96                                              YC8              L50角钢              645              支              220                                              YC9              L50角钢              695              支              480                                直发件              垫块              20*80*80                            件              440