文书内容广东省深圳市福田区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0304民初52554、52555、52861-52866、53098-53101、53181-53184、52935-52937、53777号（2020）粤0304民初14493-15002、15005-15007、15010-15015号39案原告：深圳市兴新科技有限公司等（详见附表一）。39案原告共同委托诉讼代理人：易丽，广东华商律师事务所律师39案原告共同委托诉讼代理人：李刚，广东华商律师事务所律师。被告：四川省清凤现代房地产开发有限责任公司，住所地四川省成都市金堂县赵镇十里大道二段12号2楼，统一社会信用代码91510121720313873J。法定代表人：黄清平，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：金旺，四川乐伯乐律师事务所律师。委托诉讼代理人：马力，四川乐伯乐律师事务所律师。原告深圳市兴新科技有限公司等39名原告与被告四川省清凤现代房地产开发有限责任公司（以下简称清凤公司）房屋买卖合同纠纷39案，本院立案受理后，依法适用普通程序，于2020年5月15日公开开庭进行了审理。39案原告共同委托诉讼代理人易丽、李刚，39案被告清凤公司委托诉讼代理人金旺、马力到庭参加了诉讼。该39案现已审理终结。39案原告诉称，原被告签订深圳市房地产买卖合同（预售）》，合同约定原告购买被告开发的清风荣盛创投大厦房产，合同第二十一条和二十二条约定了被告的办证义务和逾期办证违约责任，按照该约定，被告应当在将房地产交付给原告之起240日内为原告办理并取得《房地产证》，如被告未履行相关义务造成原告不能按期取得《房地产证》，延期办证的时间达120日的，原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自本房地产交付之日后第240日起至原告实际取得《房地产证》之日止，被告按日向原告支付购房总价款万分之四的违约金。为了履行《深圳市房地产买卖合同（预售）》，各案原告按照约定支了首付款并办理了银行按揭或支付了全部购房款，部分案件原告支付了相关税费。被告工作人员通知原告办理入伙手续并收房。按照买卖合同约定，被告应当在交房完成之日起240日内为原告办理并取得《房地产证》，但直至原告起诉之日，被告仍以各种理由拖延办延办证的严重违约行为给原告造成巨大的经济损失。起诉后，原告取得了涉案的不动产权证书，致使本案的客观情况发生重大变化。另，部分案件原告向被告交纳了税费，但被告于不动产登记中心出具业务受理通知书后才向相关税务部分缴纳了税费，长期无偿占用代收的税费，应向原告支付相应的资金占用费，综上原告申请变更诉讼请求，请求判令：1、被告在判决生效之日起10日内按日以购房总价款万分之四的标淮向原告支付自办证期限届满之次日起至不动产权证书出具之日期间的延期办证违约金（具体金额详见附表一），并自不产权证书出具之次日起按照中国人民银行同期贷款利率向原告支付应付的延期办证违约金的利息至付清之日止（暂计金额详见附表一）；2、判决被告在判决生效之日起10日内按照中国人民银行同期贷款利率向原告支付占用税费期间的利息，自原告向被告缴纳税费之日起计至实际代缴税费之日止[暂计算至不动产证书出具之日，（2019）粤0304民初53100、53182、53777号案、（2020）粤0304民初14994、14998号案未主张该项诉讼请求，其余案件利息暂计金额详见附表一]；3、案件受理费、保全费、保函费用由被告承担。被告清凤公司辩称，一、被告于2015年9月21日从深圳市规划和国土资源会第一直属管理局处受让案涉楼宇所在土地使用权。售让合同中深圳市规划和土地资源委第一直属管理局在的25管理局在第二十五条第一项明确要求被告完成项目建设的前提有建成荣林路等相关市政工程，并无偿移交给政府。被告于2017年1月12日取得案涉楼宇所在土地证书，土地证书附记第四条又再次强调被告项目包括完成建成荣林路等相关市政工程，并无偿移交政府。被告于2018年9月14日完成荣林路竣工验收，于2018年9月17日将荣林路移交给相关政府部门，但政府部门直至2019年3月1日才签章接收。政府这一延迟签章接收导致案涉项目初始登记于2019年5月23日才取得。2018年9月17日被告移交荣林路，至2019年3月1日政府接收期间共计165日。应根据原被告双方签订深圳市房地产买卖合同补充协议第十条，因国家法律变化配合政府法规规划及配套批准与安装而引致的延误，政府主管机关导致被告违反本合同规定义务的被告有权相应顺延履行相应义务，不承担违约责任；二、双方签订的深圳市房地产买卖合同补充协议第二十一条被告向原告告知和提示了被告履行义务依据是深圳市人民政府办公厅关于印发工业楼宇转让管理办法的通知、深圳市工业楼宇转让办法试行实施细则，然而在被告取得初始登记时该两政策已分别于2018年12月5日失效。被告所依据的办证法规和缴纳税金的依据失效导致被告为原告办理房产证的政策依据缺失。直到2020年2月1日新的深圳市工业楼宇配套房转让管理办法才生效，政策生效后由于新冠肺炎疫情的影响，被告在疫情初步解除的第一时间通知原告补充办证材料。目前，依据新的法律规定补充办证材料的客户均已取得房产证；三、双方买卖合同补充协议第十六条约定按揭付款客户由被告受托办理房产证，被告在交房之日起240天内将办证相关资料提交给政府主管部门和贷款银行之后即视为履行了办证义务，一次性付款客户需自行办理房产证，被告在交付后240日内办理完成初始登记即可。涉及的一次性付款客户19民初53100、53182、20民初14994、14998几案，在被告于2019年5月23日取得初始登记即视为完成对上述客户的办证义务；四、本案中被告仅为受托办理房产证的主体，我们能完成委托事项的前提是原告已经向被告提交了相应的办证材料，但本案中上述原告至今未能证明在办证有效期内到新的工业楼宇转让管理办法生效后这一区间向被告提交了相应的委托办证材料。上述原告直到2020年2月1日生效后应被告的再次通知才补齐相应材料。因此，相应办证延迟根据双方买卖合同补充协议第十六条，被告有权推迟办证时间；五、物权的四项权能为占有、使用、收益、处分，而本案案涉的纠纷主要涉及的是办证，原告已实际占有使用收益案涉房屋，不动产权证的办理仅仅影响的是原告的处分权能，而不管是已经失效的工业楼宇转让办法和新生效的工业楼宇转让办法均规定原告取得不动产权证之后五年内不得对外转让。实际上，相应的办证行为除开上述因素导致的延迟之外，本身没给原告造成任何的损失。假如法院认为构成逾期办证，我们也请求法院根据法律规定予以调减。经审理查明，各案原告与被告清凤公司签订了《深圳市房地产买卖合同》（预售），约定被告清凤公司向各案原告出售位于福田区房产，其用途为产业研发用房。并就购房总价款及付款方式进行了约定（合同签订时间、房产房号、购房总价款，付款方式详见附表二）。合同第九条约定，房产约定交付时间为2017年12月31日；第十四条约定，本合同中的不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况。因不可抗力致使本房地产不能按本合同第九条约定的时间交付的。出卖人应及时通知买受人，同时应在合理的期限内提供有关证明，并书面通知买受人合理延期后的交付时间；第二十一条约定，出卖人应在取得工程竣工验收证明之日起180日内，完成本房地产项目的房地产初始登记。出卖人应选择下列第叁种方式，在将本房地产交付给买受人之日起240日内为买受人办理并取得《房地产证》：叁、待初始登记时向深圳市房地产权登记机关出具本房地产出卖人委托买受人自行登记办证的备案申请，买受人于本房地产项目初始登记后径自向深圳市房地产权登记机关申请房地产转移登记，办理《房地产证》；第二十二条约定，如出卖人未履行相关义务造成买受人不能按约定期限取得《房地产证》的，出卖人自本房地产交付之日后的第240日起，按日向买受人支付购房总价款万分之三的违约金。如延期办证的时间达到120日，则买受人有权在该120日届满之日起半年内解除合同。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本房地产交付之日后第240日起至买受人实际取得《房地产证》之日止，出卖人按日向买受人支付购房总价款万分之四的违约金。各案原告与被告还签订了合同的附件五，即补充约定。该补充约定第十条对原合同第十四条关于“不可抗力”进行了补充：“1、本合同所指的不可抗力，包括但不限于自然灾害、战争、暴乱、国家法律法规及政策变化、为了配合政府法规、规划及配套批准与安装而引致的延误、政府主管机关、测量机构原因导致延误、误差、第三者过错行为、施工中遇到异常困难和重大技术问题不能及时解决等非出卖人可预见、控制并可避免的事件。2、对因不可抗力发生的延期交房或者其他违反本合同规定义务的，出卖人有权相应顺延履行相应义务，或按照实际面积结算房款，且不承担违约责任。”补充约定第十六条对原合同第二十一条[办证义务]、第二十二条[延期办证的违约责任]进行了修改与补充：“1、按揭付款购房的，买受人必须委托出卖人办理该房产的《房地产证》，则买受人应按出卖人通知交纳各种应由买受人承担的税费和费用以及提供办证所需的全部资料。出卖人在本合同约定的交付截止日起240天内办妥初始登记并将相关资料提交给政府主管部门或贷款银行之后即视为履行了办证义务。如需买受人补充办证资料或费用，买受人应在接到出卖人通知后3天之内将符合要求的资料或应交的费用提交给出卖人。2、一次性付款购房的买受人须自行办理该房产的《房地产证》，出卖人在本合同约定的交付截止日起240天内办理完初始登记即视为履行了办证义务。买受人应按出卖人书面通知上时间及地点领取办证的相关资料，买受人延误的，逾期办证的责任由买受人自行承担。4、若因出卖人未办理初始登记或工程本身问题，导致买受人在本合同约定的交付截止日起240天内仍无法办妥其名下的《房地产证》的，则视为出卖人违约，出卖人应自延期的第二日起按本合同第二十二条约定的违约金标准承担违约责任。”补充约定第二十一条对相关事宜进行了告知：根据《深圳市工业楼宇转让管理办法（试行）》（深府办〔2013〕3号）、《〈深圳市工业楼宇转让管理办法（试行）〉实施细则》（深规土〔2013〕721号）、《深圳市规划和国土资源委员会关于工业楼宇转让管理有关事宜的通知》（深规土〔2014〕428号）及深圳市科技工贸和信息化委员会《关于同意批准福田区荣生高新技术创业园二期产业规划的复函》（深科工贸信规划字〔2010〕26号）的规定，本房地产所在项目园区产业功能定位为创意产业及IT软件服务外包产业，属于深圳市鼓励发展的产业，符合深圳市工业规划及产业布局规划。且本房地产的受让人应当是经依法注册登记的企业，注册资质须符合创意产业及IT软件服务外包产业定位的要求。补充约定第二十四条约定，买卖双方确认本补充协议条款系经双方协商和谈判而达成，不构成任何一方的格式条款。补充约定第二十七条约定，补充条款与正文内容冲突时，以本补充条款为准。各案原告在《清凤荣盛创投大厦入伙手续办理流程表》各流程栏盖章确认。该表注明业主全流程签字确认完毕后即为业主同意收楼（实际签章收楼时间详见附表二）。各案部分原告向被告预交了税费（预付时间、具体金额详见附表二）。2015年9月21日，被告清凤公司与深圳市规划和国土资源委员会第一直属管理局签订了“深圳市土地使用权出让合同书”，取得了地块编号为Ｂ311-0051的土地使用权。2017年1月12日，被告清凤公司取得涉案房产所在土地使用权的“不动产权证书”（粤（2017）深圳市不动产权第××号），该证书附记本宗地权属来源为协议，土地性质为商品房，产业研发用房15630平方米性质为商品房，项目配建的荣林路等相关市政工程，建成后无偿移交给政府，权利人须自土地合同签订之日起1年内动工开发建设，竣工日期在2019年1月25日以前。2017年12月26日，涉案房产所在大厦取得“建设工程竣工测量报告”。2018年2月11日，被告清凤公司取得涉案房产所在清凤荣盛创投大厦的“建设工程规划验收合格证”（深规土建验ＦＧ-2018-0001号），在备注中记载，办理该项目产权初始登记前，须按规划要求完成荣林路的建设责任并移交。2018年3月22日，深圳市住房和建设局向被告清凤公司出具“深圳市房屋建筑工程项目竣工验收备案收文回执”。2019年5月23日，被告清凤公司取得涉案房产所在大厦的不动产产权证（粤（2019）深圳市不动产第××号），完成初始登记。至庭审时，该证已加盖深圳市不动产登记中心注销章。被告清凤公司提交了两份“道路交通设施移交书”，其中记载工程名称为“园岭街道荣林路市政工程”，起止里程为“XK0+000至XK0+180.69”，开工时期为2017年12月10日，竣工日期为2018年9月14日，施工单位及建设单位盖章日期均为2018年9月17日，深圳市交通运输委员会福田交通运输局盖章时期为2018年12月27日，深圳市交通公用设施管理局盖章日期为2019年3月1日。《深圳市工业楼宇转让管理办法（试行）》（深府办〔2013〕3号）施行日期为2013年1月7日，《〈深圳市工业楼宇转让管理办法（试行）〉实施细则》（深规土〔2013〕721号）施行日期为2013年12月6日，有效期为5年，《深圳市规划和国土资源委员会关于工业楼宇转让管理有关事宜的通知》（深规土〔2014〕428号）施行日期为2014年8月8日，有效期为5年。另查明，2020年1月19日，深圳市人民政府办公厅印发了《深圳市工业楼宇及配套用房转让管理办法》（深府办规〔2020〕2号），本办法自2020年2月1日期施行，有效期5年。《深圳市工业楼宇转让管理办法（试行）》（深府办〔2013〕3号）废止。被告清凤公司提交了《深圳市不动产登记中心业务受理通知书》39份，其中记载该中心收到39案原告即被告提交的房屋所有权（转移登记）材料（实际交件时间详见附表二）。此外，本院在审理中向深圳市不动产登记中心致函询问：在2018年12月6日至2020年1月31日期间是否可以办证及办证所依据的政策法规，2020年施行的深圳市工业楼宇转让管理办法与旧的管理办法是否取消或停止收取工业楼宇转让增值收益费，缴纳税费是否为办证的必备条件。深圳市不动产登记中心于2020年6月22日回函，称清凤荣盛创投大厦在2018年12月6日至2020年1月31日期间，转让应符合《深圳经济特区房地产登记条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》及《深圳市工业楼宇转让管理办法（试行）》的规定。2020年2月1日起施行的《深圳市工业楼宇及配套用房转让管理办法》第十八条规定“本办法实施后转让的工业楼宇及配套用房不再收取增值收益。本办法实施前已签订工业楼宇或者配套用房转让协议但未办理转移登记的，不需缴纳增值收益”；“根据《深圳经济特区房地产登记条例》第二十二条，房地产登记按下列程序办理：（一）提出申请；（二）受理申请；……（八）计收规费并颁布房地产权利证书”。本院认为，39案均为商品房销售合同纠纷，争议焦点均为出卖方是否存在延期办证情形，以及出卖方是否应当承担违约责任。根据双方在《深圳市房地产买卖合同（预售）》及附件五补充约定，有如下两种情形：一、一次性付款购房的，买受人须自行办理该房产的《房地产证》，被告清凤公司在本合同约定的交付截止日起240天内办理完初始登记即视为履行了办证义务。涉案中（2019）粤0304民初53100、53182号案、（2020）粤0304民初14994、14998号案购房方式均为一次性付款，根据查明事实，被告清凤公司于2019年5月23日完成初始登记，超出了该四案原告与被告清凤公司约定的交付截止日，自此起算240天的期限，被告清凤公司未在合同约定期限完成初始登记，因此不视为被告清凤公司履行了办证义务。而超出240天办理初始登记后的办证问题，结合该四案原告与被告合同及附件五约定，因被告清凤公司未办理初始登记导致该四案原告在本合同约定的交付截止日起240天内仍无法办妥其名下的《房地产证》的，视为被告清凤公司违约，被告清凤公司应自延期的第二日起按合同第二十二条约定承担违约责任。二、按揭付款方式购房的，依约由被告清凤公司负责办理交易房产的权属证书，且约定了办理期限为房产交付之日起240天内。涉案中（2019）粤0304民初52554、52555、52861-52866、53098-53099、53101、53181、53183-53184、52935-52937、53777号、（2020）粤0304民初14493、14995-15002、15005-15007、15010-15015号35案均为按揭付款方式购房，办证期限应从上述各案原告办理入伙手续之次日起算，故按照合同约定，被告清凤公司应分别在应当交件时间（含当日）向政府主管部门提交办理案涉房产权属证书的资料（应当交件时间为各案原告办理入伙手续之次日起算240天，具体日期详见附表二）。因上述35案原告均约定由原告委托被告办理不动产权属证书，因此如果被告办证时间逾期的，被告应当按照合同约定支付逾期办证违约金。而关于被告清凤所称荣林路移交及法规失效导致无法及时办证的问题，根据查明事实可知，被告清凤公司提交的“道路交通设施移交书”中显示配建的荣林路全长为180.69米，开工时间为2017年12月10日，竣工时间为2018年9月4日，深圳市交通公用设施管理局盖章日期为2019年3月1日，该移交书无法证明是政府原因导致接收延迟还是被告清凤公司怠于行使建设道路、向政府部门提交资料等相关义务,且即使按照深圳市交通公用设施管理局盖章日期2019年3月1日，被告清凤公司仍可在《深圳市规划和国土资源委员会关于工业楼宇转让管理有关事宜的通知》（深规土〔2014〕428号）有效期内向不动产登记中心提交办证资料。此外，根据深圳市不动产登记中心的复函，涉案房屋在2020年1月31日前均可依据《深圳市工业楼宇转让管理办法（试行）》办理不动产权证书，也不存在被告所说的不能办证的情形。综上，各案原告与被告清凤公司在《深圳市房地产买卖合同（预售）》第二十二条已经约定逾期办证的违约责任，即出卖人自本房地产交付之日后的第240日起，按日向买受人支付购房总价款万分之四的违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本房地产交付之日后第240日起至买受人实际取得《房地产证》之日止，出卖人按日向买受人支付购房总价款万分之四的违约金。各案原告分别在《清凤荣盛创投大厦入伙手续办理流程表》盖章（实际签章收楼时间详见附表二），按照该表备注内容，应以盖章日期确定房屋交付日期；结合各案原告及被告清凤公司向深圳市不动产登记中心提交办证资料时间（实际交件日期详见附表二），按照上述期间，被告清凤公司应支付各原告从房屋交付日期次日起算扣除240日后按每日购房总价款万分之四的标准计算至实际交件日期止的逾期办证违约金（违约金金额详见附表二）。至于逾期办证违约金的利息，逾期办证违约金针对被告清凤公司的延期办证行为本身已具有惩罚性质，如再计入违约金利息则构成重复制裁，故对于延期办证违约金的利息，本院不予支持。关于税费占用期间的利息。原告为办理案涉房产权属证书向被告清凤公司预付了税费，而清凤公司直至实际交件之日才履行合同约定的代为办证义务，因此被告应向各案原告支付占用税费期间的利息损失，即以预付税费金额为基数自预付税费之次日起以中国人民银行同期贷款利率为标准计算至2019年8月20日，2019年8月20日之后以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计至实际交件日期止。关于保函费，涉案合同对此未作出明确约定，且保函费属于原告诉讼成本，被告清凤公司亦已通过赔偿违约金的方式承担了违约责任，故对该项诉请，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第一百一十四条第一款，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第一款第一项，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告四川省清凤现代房地产开发有限责任公司应于本判决生效之日起十日内向39案原告支付延期办证违约金（各案金额详见附表三）；二、被告四川省清凤现代房地产开发有限责任公司应于本判决生效之日起十日内向39案原告支付占用税费期间的利息（以预付税费金额为基数，自预付税费之次日起以中国人民银行同期贷款利率为标准计算至2019年8月20日，2019年8月20日之后以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计至实际交件日期止，详见附表三）；三、驳回39案原告的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。各案案件受理费、保全费（39案原告均已预交），由39案原告及被告按比例负担（受理费、保全费及负担数额详见附表）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院，并应在收到预交上诉费通知之日起七日内向该法院预交上诉案件受理费。逾期不交的，按自动撤回上诉处理。审判长  田静静审判员  杨**晶审判员  曾 鸣二〇二〇年九月二十七日书记员  叶连根庄晓玲李妍附本判决所适用法律、司法解释：一、《中华人民共和国合同法》第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。二、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限；……三、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。四、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。附表一：                                                                                                                     (单位：元；日期格式：年/月/日)                  序号              案号              原告名称              法定代表人              统一社会信用代码              住所地              诉讼请求                  延期办证违约金              违约金起算时间              违约金止算时间              延期办证违约金利息（暂计）              占用税费期间利息（暂计至不动产权证书出具之日）                  1              （2019）粤0304民初52554号              深圳市兴新科技有限公司              黎幔              91440300MA5EU6JA1L              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦2013号              674130.6              2019-2-26              2020-4-29              1285.47              9916.71                  2              （2019）粤0304民初52555号              深圳市清凤创想文化创意有限公司              李海林              91440300MA5EC2AR4Y              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦1919号              524054.7              2019-3-1              2020-4-24              62.46              7853.65                  3              （2019）粤0304民初52861号              深圳市联鸿清凤科技有限公司              刘杨哲昊              91440300MA5DTBB81L              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦1910号              483294.1              2019-3-28              2020-4-22              172.79              6136.43                  4              （2019）粤0304民初52862号              深圳市奥德里奇科技有限公司              周荣武              91440300MA5DT91U24              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦2216号              688792              2019-5-1              2020-4-22              246.27              10943.58                  5              （2019）粤0304民初52863号              深圳市翰峰速迅科技有限公司              陈海平              91440300MA5EFKCR26              深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路88-8号清凤荣盛创投大厦2224              612914.2              2019-2-27              2020-4-22              219.14              7391.59                  6              （2019）粤0304民初52864号              深圳市和美顺亨科技有限公司              赵冰              91440300MA5EEDC581              深圳市福田园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦2324号              528483.3              2019-4-30              2020-4-22              188.95              8397.35                  7              （2019）粤0304民初52865号              深圳市华汇鑫丰科技有限公司              钟华              91440300MA5EHU3A43              深圳市福田园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦2003号              567840              2019-2-28              2020-4-22              203.02              8037.3                  8              （2019）粤0304民初52866号              深圳市景琰文化创意有限公司              喻定华              91440300MA5EEX2D4P              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦2214号              558480              2019-5-1              2020-4-22              199.68              8881.36                  9              （2019）粤0304民初52935号              深圳市清安瀚荟科技有限公司              朱耿彬              91440300MA5F87HP5F              深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路88-8号清凤荣盛创投大厦2226号              539600              2019-4-28              2020-4-16              578.78              7657.78                  10              （2019）粤0304民初52936号              深圳市睿信联宏科技有限公司              赵仁才              91440300MA5EHCXE9X              深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路88-8号清凤荣盛创投大厦1908号              537600              2019-3-1              2020-3-18              2434.67              8321.04                  11              （2019）粤0304民初52937号              深圳市克莱斯特科技有限公司              黄厚添              91440300MA5DT90U6T              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦2218号              581599.9              2019-4-29              2020-4-22              207.36              9196.1                  12              （2019）粤0304民初53098号              深圳市天新祥荟科技有限公司              崔红霞              91440300MA5ET39A4D              深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路88-8号清凤荣盛创投大厦2212              505400              2019-4-30              2020-4-24              60.23              7655.36                  13              （2019）粤0304民初53099号              深圳市大汇创智文化创意有限公司              孙幼娟              91440300MA5DRA6K4X              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦1922号              458565.1              2019-4-29              2020-4-22              163.95              7102.3                  14              （2019）粤0304民初53100号              深圳市宏泰锦都科技有限公司              唐国琼              91440300MA5EDA9W64              深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路88-8号清凤荣盛创投大厦2009              515824              2019-2-27              2020-4-13              737.7                                 15              （2019）粤0304民初53101号              深圳市汇聚万冠文化创意有限公司              邓李凝              91440300MA5EETFK3Y              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦1925号              571529              2019-2-28              2020-4-24              68.11              8527.72                  16              （2019）粤0304民初53181号              深圳市金博汇荣科技有限公司              朱志良              91440300MA5ETXUN62              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦2210号              602915.5              2019-2-26              2020-4-24              71.85              8937.69                  17              （2019）粤0304民初53182号              深圳市龙泽创意科技有限公司              陈东              91440300MA5DT97Q8M              深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路88-8号清凤荣盛创投大厦1915              715832.8              2019-2-28              2020-3-27              2474.04                                 18              （2019）粤0304民初53183号              深圳市清凤金特科技有限公司              林云凌              91440300MA5ET5860M              深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路88-8号清凤荣盛创投大厦2327              607680              2019-2-26              2020-4-22              217.27              9009.33                  19              （2019）粤0304民初53184号              深圳市顺博新园科技有限公司              张奕华              91440300MA5ERWT595              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦2117号              602980              2019-2-27              2020-4-14              790.48              8328.69                  20              （2019）粤0304民初53777号              深圳市思也文化科技有限公司              陈艳平              91440300MA5ED8M60G              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦20层2016号              707400              2019-2-27              2020-3-25              2613.5                                 21              （2020）粤0304民初14993号              深圳市酷旅峰荟科技有限公司              邹滩              91440300MA5DR00646              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦2020号              450649.4              2019-4-29              2020-3-18              1664.93              7411.13                  22              （2020）粤0304民初14994号              深圳市酷旅峰荟科技有限公司              邹滩              91440300MA5DR00646              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦2020号              407625.5              2019-4-29              2020-3-16              1603.14                                 23              （2020）粤0304民初14995号              深圳市沃尔特斯科技有限公司              刘伟雄              91440300MA5DRT5Y47              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦2108号              538992              2019-2-27              2020-3-26              1477.43              8001.77                  24              （2020）粤0304民初14996号              深圳市凤鸣潮阳科技有限公司              赵桂标              91440300MA5EFFC91M              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦2225号              416556.1              2019-4-30              2020-3-13              1787.2              6149.33                  25              （2020）粤0304民初14997号              深圳市联恒创新设计有限公司              吴永志              91440300MA5EFXNH6B              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦1905号              515900              2019-2-28              2020-3-18              1906              7762.42                  26              （2020）粤0304民初14998号              深圳市舜和通泰科技有限公司              武丽波              91440300MA5EJC1955              深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路88-8号清凤荣盛创投大厦1929              564828              2019-3-15              2020-3-11              2557.97                                 27              （2020）粤0304民初14999号              深圳市福泽南智科技有限公司              丘文娟              91440300MA5EDFAH39              深圳市福田园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦1924号              537600              2019-2-27              2020-3-16              2114.31              8294.41                  28              （2020）粤0304民初15000号              深圳市魅力实业有限公司              王泊清云              91440300MA5EFAMY6R              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦2118号              433669.6              2019-4-30              2020-3-16              1705.57              6379.62                  29              （2020）粤0304民初15001号              深圳市瑞源兴晟科技有限公司              王晟宇              91440300MA5EER9Q9D              深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路88-8号清凤荣盛创投大厦2001              480424              2019-4-30              2020-3-16              1889.45              7957.12                  30              （2020）粤0304民初15002号              深圳市方兴文化创意科技有限公司              宋青平              911440300MA5EP3Q849              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛刨投大厦2105号              527880              2019-2-27              2020-4-16              125.82              7818.55                  31              （2020）粤0304民初15005号              深圳市西南联合物流有限公司              龙振              9144030066415327X3              深圳市盐田区盐田路金港盛世华庭6栋8A（仅供办公）              563880              2019-2-27              2020-3-13              2419.28              8737.67                  32              （2020）粤0304民初15006号              深圳市西南联合物流有限公司              龙振              9144030066415327X3              深圳市盐田区盐田路金港盛世华庭6栋8A（仅供办公）              502920              2019-2-27              2020-3-13              2157.73              7797.9                  33              （2020）粤0304民初15007号              深圳市云景尚诺科技有限公司              龙其胜              91440300MA5ETYCW8G              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦2026号              539600              2019-2-27              2020-3-12              2379.41              8371.75                  34              （2020）粤0304民初15010号              深圳市华汇冠卓科技有限公司              王涛              91440300MA5EK5HP4G              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦2129号              597600              2019-2-27              2020-4-16              142.44              8968.25                  35              （2020）粤0304民初15011号              深圳阿乐泰科技有限公司              王涛              914403003194650370              深圳市福田区南园街道南园路66号佳兆业中心B座2511              624695.9              2019-2-26              2020-4-16              148.9              6609.47                  36              （2020）粤0304民初15012号              深圳阿乐泰科技有限公司              王涛              914403003194650370              深圳市福田区南园街道南园路66号佳兆业中心B座2511              607291.8              2019-2-26              2020-4-16              144.75              6426.26                  37              （2020）粤0304民初15013号              深圳市华汇冠卓科技有限公司              王涛              91440300MA5EK5HP4G              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦2129号              562426.1              2019-2-27              2020-4-16              134.06              8443.18                  38              （2020）粤0304民初15014号              深圳市裕方隆汇科技有限公司              王涛              91440300MA5EK8FA7N              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦2101号              561080              2019-2-27              2020-4-16              133.74              8423.09                  39              （2020）粤0304民初15015号              深圳市裕方隆汇科技有限公司              王涛              91440300MA5EK8FA7N              深圳市福田区园岭街道八卦四路清凤荣盛创投大厦2101号              527132.2              2019-2-27              2020-4-16              125.65              7916.31      附表二：            (单位：元；日期格式：年/月/日)                  序号              案号              原告名称              合同签订时间              房产房号              购房总价款              付款方式              约定收楼时间              实际签章收楼时间              预付税费金额              税费预付时间              实际交件时间              应当交件时间              逾期办证时间              违约金                  1              （2019）粤0304民初52554号              深圳市兴新科技有限公司              2018-6-20              2013              3928500              按揭              2018-6-30              2018-7-6              114762.2              2018-7-6              2020-4-21              2019-3-3              415              652131.00                  2              （2019）粤0304民初52555号              深圳市清凤创想文化创意有限公司              2017-11-15              1919              3111964              按揭              2018-6-30              2018-7-3              91024.26              2018-7-3              2020-4-14              2019-2-28              411              511606.88                  3              （2019）粤0304民初52861号              深圳市联鸿清凤科技有限公司              2017-4-20              1910              3082233              按揭              2018-7-31              2018-11-17              90159.9              2018-11-17              2020-4-8              2019-7-15              268              330415.38                  4              （2019）粤0304民初52862号              深圳市奥德里奇科技有限公司              2018-7-12              2216              4810000              按揭              2018-8-31              2018-9-2              140388.6              2018-9-2              2020-4-8              2019-4-30              344              661856.00                  5              （2019）粤0304民初52863号              深圳市翰峰速迅科技有限公司              2017-8-9              2224              3639633              按揭              2018-6-30              2018-11-6              106364.3              2018-11-6              2020-4-8              2019-7-4              279              406183.04                  6              （2019）粤0304民初52864号              深圳市和美顺亨科技有限公司              2017-12-30              2324              3680246              按揭              2018-8-31              2018-9-1              107544.9              2018-9-1              2020-4-8              2019-4-29              345              507873.95                  7              （2019）粤0304民初52865号              深圳市华汇鑫丰科技有限公司              2017-11-15              2003              3380000              按揭              2018-6-30              2018-8-7              98816.43              2018-8-7              2020-4-8              2019-4-4              370              500240.00                  8              （2019）粤0304民初52866号              深圳市景琰文化创意有限公司              2017-9-12              2214              3900000              按揭              2018-8-31              2018-9-2              113933.6              2018-9-2              2020-4-8              2019-4-30              344              536640.00                  9              （2019）粤0304民初52935号              深圳市清安瀚荟科技有限公司              2018-8-21              2226              3800000              按揭              2018-8-30              2018-11-4              111026.4              2018-11-4              2020-4-1              2019-7-2              274              416480.00                  10              （2019）粤0304民初52936号              深圳市睿信联宏科技有限公司              2017-12-4              1908              3500000              按揭              2018-7-3              2018-7-3              102305              2018-7-3              2020-3-9              2019-2-28              375              525000.00                  11              （2019）粤0304民初52937号              深圳市克莱斯特科技有限公司              2018-6-22              2218              4038888              按揭              2018-8-31              2018-9-2              117971.2              2018-9-2              2020-4-8              2019-4-30              344              555750.99                  12              （2019）粤0304民初53098号              深圳市天新祥荟科技有限公司              2018-6-20              2212              3500000              按揭              2018-6-30              2018-9-28              102305              2018-9-28              2020-4-14              2019-5-26              324              453600.00                  13              （2019）粤0304民初53099号              深圳市大汇创智文化创意有限公司              2017-2-28              1922              3184480              按揭              2018-8-31              2018-9-15              93132.34              2018-9-15              2020-4-8              2019-5-13              331              421625.15                  14              （2019）粤0304民初53100号              深圳市宏泰锦都科技有限公司              2017-11-8              2009              3130000              一次性              2018-6-30              2018-7-2                                          2020-4-8              2019-2-27              406              508312.00                  15              （2019）粤0304民初53101号              深圳市汇聚万冠文化创意有限公司              2017-12-30              1925              3385835              按揭              2018-6-30              2018-7-3              98986.04              2018-7-3              2020-4-14              2019-2-28              411              556631.27                  16              （2019）粤0304民初53181号              深圳市金博汇荣科技有限公司              2018-5-5              2210              3554926              按揭              2018-6-30              2018-7-2              103901.8              2018-7-4              2020-4-14              2019-2-27              412              585851.80                  17              （2019）粤0304民初53182号              深圳市龙泽创意科技有限公司              2017-6-14              1915              4542086              一次性              2018-6-30              2018-7-6                                          2020-3-20              2019-3-3              383              695847.58                  18              （2019）粤0304民初53183号              深圳市清凤金特科技有限公司              2017-12-16              2327              3600000              按揭              2018-6-30              2018-7-5              105212.1              2018-7-5              2020-4-8              2019-3-2              403              580320.00                  19              （2019）粤0304民初53184号              深圳市顺博新园科技有限公司              2018-7-25              2117              3650000              按揭              2018-6-30              2018-8-24              106665.7              2018-8-24              2020-3-30              2019-4-21              344              502240.00                  20              （2019）粤0304民初53777号              深圳市思也文化科技有限公司              2017-6-17              2016              4500000              按揭              2018-7-1              2018-7-14                                          2020-3-9              2019-3-11              364              655200.00                  21              （2020）粤0304民初14993号              深圳市酷旅峰荟科技有限公司              2018-6-20              2020              3466534              按揭              2018-8-30              2018-9-4              101332.1              2018-9-4              2020-3-6              2019-5-2              309              428463.60                  22              （2020）粤0304民初14994号              深圳市酷旅峰荟科技有限公司              2018-4-23              2021              3154996              一次性              2018-8-30              2018-9-4                                          2020-3-9              2019-5-2              312              393743.50                  23              （2020）粤0304民初14995号              深圳市沃尔特斯科技有限公司              2018-5-5              2108              3420000              按揭              2018-6-30              2018-7-21              99979.29              2018-7-21              2020-3-10              2019-3-18              358              489744.00                  24              （2020）粤0304民初14996号              深圳市凤鸣潮阳科技有限公司              2017-12-30              2225              3264546              按揭              2018-8-31              2018-11-5              95460.04              2018-11-5              2020-3-4              2019-7-3              245              319925.51                  25              （2020）粤0304民初14997号              深圳市联恒创新设计有限公司              2017-12-30              1905              3350000              按揭              2018-7-1              2018-7-19              97944.29              2018-7-19              2020-3-6              2019-3-16              356              477040.00                  26              （2020）粤0304民初14998号              深圳市舜和通泰科技有限公司              2017-9-24              1929              3890000              一次性              2018-6-30              2018-7-17                                          2020-3-5              2019-3-14              357              555492.00                  27              （2020）粤0304民初14999号              深圳市福泽南智科技有限公司              2017-12-4              1924              3500000              按揭              2018-6-30              2018-7-3              102305              2018-7-3              2020-3-5              2019-2-28              371              519400.00                  28              （2020）粤0304民初15000号              深圳市魅力实业有限公司              2017-7-14              2118              3367000              按揭              2018-8-31              2018-11-5              98438.5              2018-11-5              2020-3-4              2019-7-3              245              329966.00                  29              （2020）粤0304民初15001号              深圳市瑞源兴晟科技有限公司              2018-7-1              2001              3730000              按揭              2018-8-31              2018-9-3              108991.4              2018-9-3              2020-3-5              2019-5-1              309              461028.00                  30              （2020）粤0304民初15002号              深圳市方兴文化创意科技有限公司              2018-6-20              2105              3180000              按揭              2018-6-30              2018-7-11              93002.14              2018-7-11              2020-4-1              2019-3-8              390              496080.00                  31              （2020）粤0304民初15005号              深圳市西南联合物流有限公司              2017-12-10              2208              3700000              按揭              无              2018-7-2              108119.3              2018-7-2              2020-3-4              2019-2-27              371              549080.00                  32              （2020）粤0304民初15006号              深圳市西南联合物流有限公司              2017-12-10              2209              3300000              按揭              无              2018-7-2              96490.71              2018-7-2              2020-3-4              2019-2-27              371              489720.00                  33              （2020）粤0304民初15007号              深圳市云景尚诺科技有限公司              2018-5-12              2026              3550000              按揭              2018-6-30              2018-7-2              103758.6              2018-7-2              2020-3-10              2019-2-27              377              535340.00                  34              （2020）粤0304民初15010号              深圳市华汇冠卓科技有限公司              2018-5-7              2101              3600000              按揭              2018-6-30              2018-7-2              105212.1              2018-7-2              2020-4-1              2019-2-27              399              574560.00                  35              （2020）粤0304民初15011号              深圳阿乐泰科技有限公司              2018-3-12              2128              3754182              按揭              2018-6-30              2019-1-10              109694.4              2019-1-10              2020-4-1              2019-9-7              207              310846.27                  36              （2020）粤0304民初15012号              深圳阿乐泰科技有限公司              2018-3-12              2129              3649590              按揭              2018-6-30              2019-1-10              106653.8              2019-1-10              2020-4-1              2019-9-7              207              302186.05                  37              （2020）粤0304民初15013号              深圳市华汇冠卓科技有限公司              2018-5-7              2127              3388109              按揭              2018-6-30              2018-7-2              99052.21              2018-7-2              2020-4-1              2019-2-27              399              540742.20                  38              （2020）粤0304民初15014号              深圳市裕方隆汇科技有限公司              2018-3-31              2123              3380000              按揭              2018-6-30              2018-7-2              98816.43              2018-7-2              2020-4-1              2019-2-27              399              539448.00                  39              （2020）粤0304民初15015号              深圳市裕方隆汇科技有限公司              2018-3-31              2124              3175495              按揭              2018-6-30              2018-7-2              92871.13              2018-7-2              2020-4-1              2019-2-27              399              506809.00      附表三：            (单位：元；日期格式：年/月/日)                  序号              案号              原告名称              判项部分                  违约金              预付税费金额              税费利息起算时间              税费利息止算时间              案件受理费              受理费原告负担              受理费被告负担              保全费              保全费原告负担              保全费被告负担                  1              （2019）粤0304民初52554号              深圳市兴新科技有限公司              652131              114762.16              2018-7-7              2020-4-21              10653.33              516.11(原告已预交46864元,多交部分由本院退回)              10137.22               5000              169.88               4830.12                   2              （2019）粤0304民初52555号              深圳市清凤创想文化创意有限公司              511606.88              91024.26              2018-7-4              2020-4-14              9119.71              349.1(原告已预交39588元,多交部分由本院退回)              8770.61               5000              117.58               4882.42                   3              （2019）粤0304民初52861号              深圳市联鸿清凤科技有限公司              330415.38              90159.9              2018-11-18              2020-4-8              8644.05              2810.5(原告已预交38933元,多交部分由本院退回)              5833.55               5000              1563.02               3436.98                   4              （2019）粤0304民初52862号              深圳市奥德里奇科技有限公司              661856              140388.57              2018-9-3              2020-4-8              10799.82              528.23(原告已预交54385元,多交部分由本院退回)              10211.59               5000              194.16               4805.84                   5              （2019）粤0304民初52863号              深圳市翰峰速迅科技有限公司              406183.04              106364.31              2018-11-7              2020-4-8              10005.25              3456.02(原告已预交44744元,多交部分由本院退回)              6549.23               5000              1667.54               3332.46                   6              （2019）粤0304民初52864号              深圳市和美顺亨科技有限公司              507873.95              107544.9              2018-9-2              2020-4-8              9170.7              498.53(原告已预交43736元,多交部分由本院退回)              8672.17               5000              193.63               4806.37                   7              （2019）粤0304民初52865号              深圳市华汇鑫丰科技有限公司              500240              98816.43              2018-8-8              2020-4-8              9560.8              1258.67(原告已预交41906元,多交部分由本院退回)              8302.13               5000              588.49               4411.51                   8              （2019）粤0304民初52866号              深圳市景琰文化创意有限公司              536640              113933.57              2018-9-3              2020-4-8              9475.61              516.24(原告已预交46905元,多交部分由本院退回)              8959.37               5000              194.16               4805.84                   9              （2019）粤0304民初52935号              深圳市清安瀚荟科技有限公司              416480              111026.43              2018-11-5              2020-4-1              9278              2225(原告已预交44480元，多交部分由本院退回)              7053.00               5000              1199.00               3801.00                   10              （2019）粤0304民初52936号              深圳市睿信联宏科技有限公司              525000              102305              2018-7-4              2020-3-9              9050              385(原告已预交42809元，多交部分由本院退回)              8665.00               5000              213.00               4787.00                   11              （2019）粤0304民初52937号              深圳市克莱斯特科技有限公司              555750.99              117971.2              2018-9-3              2020-4-8              9710              579(原告已预交47716元，多交部分由本院退回)              9131.00               5000              298.00               4702.00                   12              （2019）粤0304民初53098号              深圳市天新祥荟科技有限公司              453600              102305              2018-9-29              2020-4-14              8931.16              1035.91(原告已预交41711元,多交部分由本院退回)              7895.25               5000              505.35               4494.65                   13              （2019）粤0304民初53099号              深圳市大汇创智文化创意有限公司              421625.15              93132.34              2018-9-16              2020-4-8              8287.47              786.46(原告已预交40109元,多交部分由本院退回)              7501.01               5000              398.25               4601.75                   14              （2019）粤0304民初53100号              深圳市宏泰锦都科技有限公司              508312                                                           8965.62              143.18(原告已预交38439元,多交部分由本院退回)              8822.44              5000              79.85               4920.15                   15              （2019）粤0304民初53101号              深圳市汇聚万冠文化创意有限公司              556631.27              98986.04              2018-7-4              2020-4-14              9601.25              388.83(原告已预交41825元,多交部分由本院退回)              9212.42               5000              128.99               4871.01                   16              （2019）粤0304民初53181号              深圳市金博汇荣科技有限公司              583007.9              103901.81              2018-7-5              2020-4-14              9919.25              468.74(原告已预交43007元,多交部分由本院退回)              9496.61               5000              140.01               4859.99                   17              （2019）粤0304民初53182号              深圳市龙泽创意科技有限公司              663144.6                                                           10983.07              843.44(原告已预交52250元,多交部分由本院退回)              10639.66               5000              156.33               4843.67                   18              （2019）粤0304民初53183号              深圳市清凤金特科技有限公司              580320              105212.14              2018-7-6              2020-4-8              9969.07              591.23(原告已预交43809元,多交部分由本院退回)              9377.84               5000              223.51               4776.49                   19              （2019）粤0304民初53184号              深圳市顺博新园科技有限公司              502240              106665.71              2018-8-25              2020-3-30              9920.99              1780.61(原告已预交43853元,多交部分由本院退回)              8140.38               5000              829.36               4170.64                   20              （2019）粤0304民初53777号              深圳市思也文化科技有限公司              655200                                                           10900              841（原告已预交10900元，多交部分由本院退回）              10059              5000              386.00               4614.00                   21              （2020）粤0304民初14993号              深圳市酷旅峰荟科技有限公司              428463.6              101332.13              2018-9-5              2020-3-6              8195.88              425.21              7770.67               1816.48              94.24               1722.24                   22              （2020）粤0304民初14994号              深圳市酷旅峰荟科技有限公司              393743.5                                                           7438.43              281.47              7156.96               1699.96              64.33               1635.63                   23              （2020）粤0304民初14995号              深圳市沃尔特斯科技有限公司              489744              99979.29              2018-7-22              2020-3-10              9284.71              858.70              8426.01               2216.32              204.98               2011.34                   24              （2020）粤0304民初14996号              深圳市凤鸣潮阳科技有限公司              319925.51              95460.04              2018-11-6              2020-3-4              7667.39              1777.67               5889.72               1734.41              402.12               1332.29                   25              （2020）粤0304民初14997号              深圳市联恒创新设计有限公司              477040              97944.29              2018-7-20              2020-3-6              9055              702.36               8352.64               2174.9              168.70               2006.20                   26              （2020）粤0304民初14998号              深圳市舜和通泰科技有限公司              555492                                                           9473              198.58               9274.42               2324.96              48.74               2276.22                   27              （2020）粤0304民初14999号              深圳市福泽南智科技有限公司              519400              102305              2018-7-4              2020-3-5              9280              344.00               8936.00               2256              83.63               2172.37                   28              （2020）粤0304民初15000号              深圳市魅力实业有限公司              329966              98438.5              2018-11-6              2020-3-4              7926              1891.26               6034.74               1772.52              422.95               1349.57                   29              （2020）粤0304民初15001号              深圳市瑞源兴晟科技有限公司              461028              108991.43              2018-9-4              2020-3-5              8654              375.72               8278.28               1907.56              82.82               1824.74                   30              （2020）粤0304民初15002号              深圳市方兴文化创意科技有限公司              496080              93002.14              2018-7-12              2020-4-1              9158              545.66               8612.34               2097.28              124.96               1972.32                   31              （2020）粤0304民初15005号              深圳市西南联合物流有限公司              549080              108119.29              2018-7-3              2020-3-4              9550              285.97               9264.03               2355              70.52               2284.48                   32              （2020）粤0304民初15006号              深圳市西南联合物流有限公司              489720              96490.71              2018-7-3              2020-3-4              8928              267.34               8660.66               2156.8              64.58               2092.22                   33              （2020）粤0304民初15007号              深圳市云景尚诺科技有限公司              535340              103758.57              2018-7-3              2020-3-10              9303              112.23               9190.77               2280.8              27.52               2253.28                   34              （2020）粤0304民初15010号              深圳市华汇冠卓科技有限公司              574560              105212.14              2018-7-3              2020-4-1              9867              377.02               9489.98               2306              88.11               2217.89                   35              （2020）粤0304民初15011号              深圳阿乐泰科技有限公司              310846.27              109694.44              2019-1-11              2020-4-1              10114              5029.31               5084.69               2389.58              1188.25               1201.33                   36              （2020）粤0304民初15012号              深圳阿乐泰科技有限公司              302186.05              106653.8              2019-1-11              2020-4-1              9938              4941.79               4996.21               2337.49              1162.34               1175.15                   37              （2020）粤0304民初15013号              深圳市华汇冠卓科技有限公司              540742.2              99052.21              2018-7-3              2020-4-1              9510              363.38               9146.62               3375.5              128.98               3246.52                   38              （2020）粤0304民初15014号              深圳市裕方隆汇科技有限公司              539448              98816.43              2018-7-3              2020-4-1              9496              362.84               9133.16               2196              83.91               2112.09                   39              （2020）粤0304民初15015号              深圳市裕方隆汇科技有限公司              506809              92871.13              2018-7-3              2020-4-1              9151              349.66               8801.34               2095              80.05               2014.95