广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0103民初743号 原告（反诉被告）：南宁广昊电气成套设备有限公司，住所地：南宁市西乡塘区北湖路东三里**隆源雅居**楼****，统一社会信用代码：9145010059689258X0。 法定代表人：唐琼，该公司总经理。 委托诉讼代理人：陈波，广西双贺律师事务所律师。 委托诉讼代理人：林翔，广西双贺律师事务所实习律师。 被告（反诉原告）：南宁市泰翔皓机电设备有限公司，住所地，住所地：南宁市青秀区朱槿路**日本园区和润园**楼**会信用代码：91450103MA5KCQJJ7F。 法定代表人：唐荣璠，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：韦善鹏，广西建开律师事务所律师。 委托诉讼代理人：江长圳，广西建开律师事务所实习律师。 原告（反诉被告）南宁广昊电气成套设备有限公司（以下简称广昊公司）与被告（反诉原告）南宁市泰翔皓机电设备有限公司（以下简称泰翔公司）合同纠纷一案，本院依法立案受理后，适用普通程序，两次公开开庭审理，原告（反诉被告）广昊公司委托诉讼代理人陈波、林翔，被告（反诉原告）泰翔公司委托诉讼代理人韦善鹏、江长圳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告（反诉被告）广昊公司向本院提出诉讼请求：1、被告泰翔公司偿还原告广昊公司货款本金407096.35元；2、被告泰翔公司向原告广昊公司赔偿拖欠《设备采购合同》（三祺·龙景国际）货款利息75472.31元（计算方式：以欠款 -2- 136231.6元为基数，按月利率2%自应付款之日2017年8月22日起至货款实际付清之日止，现暂计至2019年12月1日止）；3、被告泰翔公司向原告广昊公司偿还拖欠《设备采购合同》（GH20170518-02绿地中央广场）货款利息1510.54元（计算方式：以13493.55元欠款为基数，按年利率6%自应付款之日2018年1月19日起至货款实际付清之日止，现暂计至2019年12月1日止）；4、被告泰翔公司向原告广昊公司偿还拖欠《设备采购合同》（GH20170518-01绿地中央广场）货款利息1528.07元（计算方式：以欠款13650.2元为基数，按年利率6%自应付款之日2018年1月19日起至货款实际付清之日止，现暂计至2019年12月1日止）；5、被告泰翔公司向原告广昊公司偿还拖欠《设备采购合同》（广源大都会壹/贰区）货款利息11186.90元（计算方式：以欠款103425.00元为基数，按年利率6%自应付款之日2018年2月11日起至货款实际付清之日止，现暂计至2019年12月1日止）；6、被告泰翔公司向原告广昊公司偿还拖欠《材料采购合同》（广源·国际社区）货款利息1671.21元（计算方式：以欠款18219.60元为基数，按年利率6%自应付款之日2018年5月22日起至货款实际付清之日止，现暂计至2019年12月1日止）；7、被告泰翔公司向原告广昊公司偿还拖欠《材料采购合同》（嘉禾家具）货款利息3162.61元（计算方式：以欠款40503.60元为基数，按年利率6%自应付款之日2018年8月13日起至货款实际付清之日止，现暂计至2019年12月1日止）；8、被告泰翔公司向原告广昊公司偿还拖欠《材料采购合同》（安泰小区）货款利息2562.3元（计算方式：以欠款7800元为基数，按日利率6‰自应付款之日2018年2月12日起至货款实际付清之日止，现暂计至2019年12月1日止）；9、被告泰翔公司向原告广昊公司偿还拖欠《材料购销合同》（江湾嘉园）货款利息1123.32元（计算方式：以欠款2220元为基数，按日利率6‰自应付款之日2017年2月22日起至货款实际付清之日止，现暂计至2019年12月1日止）；10、被告泰翔公司向原告广昊 -3- 公司偿还拖欠《设备采购合同》（山渐青2期）货款利息7927.66元（计算方式：以71552.80元欠款为基数，按年利率6%自应付款之日2018年1月26日起至货款实际付清之日止，现暂计至2019年12月1日止）；11、本案诉讼费用由被告泰翔公司负担。诉讼中，泰翔公司向广昊公司支付部分货款37163.75元，广昊公司确认泰翔公司已将编号TXH-20161130《材料购销合同》、编号TXH-20161214《材料购销合同》、编号GH20170518-01《设备采购合同》、编号GH20170518-02《设备采购合同》所涉货款结清，广昊公司撤回上述第3、4、8、9项诉讼请求，变更诉讼请求为：1、被告泰翔公司偿还原告广昊公司货款本金369932.6元；2、被告泰翔公司向原告广昊公司赔偿拖欠《设备采购合同》（三祺·龙景国际）货款利息75472.31元（计算方式：以欠款136231.6元为基数，按月利率2%自应付款之日2017年8月22日起至货款实际付清之日止，现暂计至2019年12月1日止）；3、被告泰翔公司向原告广昊公司偿还拖欠《设备采购合同》（广源大都会壹/贰区）货款利息11186.90元（计算方式：以欠款103425.00元为基数，按年利率6%自应付款之日2018年2月11日起至货款实际付清之日止，现暂计至2019年12月1日止）；4、被告泰翔公司向原告广昊公司偿还拖欠《材料采购合同》（广源·国际社区）货款利息1671.21元（计算方式：以欠款18219.60元为基数，按年利率6%自应付款之日2018年5月22日起至货款实际付清之日止，现暂计至2019年12月1日止）；5、被告泰翔公司向原告广昊公司偿还拖欠《材料采购合同》（嘉禾家具）货款利息3162.61元（计算方式：以欠款40503.60元为基数，按年利率6%自应付款之日2018年8月13日起至货款实际付清之日止，现暂计至2019年12月1日止）；6、被告泰翔公司向原告广昊公司偿还拖欠《设备采购合同》（山渐青2期）货款利息7927.66元（计算方式：以71552.80元欠款为基数，按年利率6%自应付款之日2018年1月26日起至货款实际付清之日止，现暂计至2019年12月1日止）；7、本案诉讼费用由被告泰翔公司承担。 -4- 被告（反诉原告）泰翔公司辩称并反诉称，一、广昊公司供货金额小于泰翔公司付款金额，泰翔公司不存在欠款的违约行为。二、涉案合同未约定泰翔公司需要支付利息，故广昊公司要求泰翔公司支付利息没有合同依据。三、2017年5月18日，泰翔公司与广昊公司签订编号ＧＨ20170518-01《设备采购合同》（绿地中央广场Ａ地块项目），就电力材料设备买卖达成一致，实际货物总价为269871元，约定合同签订后15个工作日内（即2017年6月6日前）交货，如逾期交货则每日按照逾期交货货款的千分之一支付违约金。广昊公司于2017年10月25日才完成交货，逾期达141天，应向泰翔公司支付逾期交货违约金为38051.81元（269871×141×1‰）。2017年8月10日，双方签订编号ＧＨ20170810《设备采购合同》（三祺·龙景国际项目），就电力材料设备买卖达成一致，实际货物总价为193627元，约定2017年8月21日前交货，如逾期交货则每日按逾期交货货款的千分之一支付违约金。广昊公司于2017年11月14日才完成交货，逾期达85天，逾期交货违约金为16458.3元（193××××85×1‰）。2018年5月10日，双方签订《设备采购合同》（广源·国际社区项目），就电力设备买卖达成一致，实际货物总价为28308元，约定合同签订后3日内向泰翔公司支付违约金，泰翔公司于2018年5月21日才完成交货，逾期达8天，逾期交货违约金为226.46元（28308×8×1‰）。综上，泰翔公司提出反诉请求为：1、原告（反诉被告）广昊公司向被告（反诉原告）泰翔公司支付违约金54736.57元；2、原告（反诉被告）广昊公司承担本案诉讼费用。 原告（反诉被告）广昊公司针对被告（反诉原告）泰翔公司提起的反诉辩称，涉案供货期间，双方未严格按合同约定的供货时间履行，广昊公司根据其整个工程项目进度提前一周向广昊公司要求供货，导致合同未如期进行供货，上述情形并非广昊公司的原因所致。泰翔公司提出的反诉请求没有事实及法律依据，请求法庭驳回被告（反诉原告）泰翔公司的反诉诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。 -5- 对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年11月，泰翔公司（甲方、需方）与广昊公司（乙方、供方）就安泰小区新居配电表箱项目签订编号为TXH-20161130《材料购销合同》，主要内容是：一、甲方向乙方购买24台12位电表箱、4台9位电表箱、8台6位电表箱，货款共计156000元，合同价款包含税费、货物装运费（供方将货物运至需方指定交货地点）、保险费等全部费用，无特殊规定，合同总金额不得做任何变更与调整。二、质保期为12个月，质保期自供方供货完毕送电之日起1年。在此期间，如遇与所供合同电表箱有关的质量问题，供方在接到需方通知后6小时内应赶到现场提供免费服务，安排专业维修人员抵达现场维修。供方应维修至合同电表箱能够正常使用，如由于需方使用不当造成的损坏由需方自行负担全部费用。三、交货地点和时间为：2016年12月10日前供至工地现场，联系人为吴鹏。四、结算方式及期限为：1、合同签订后，3个工作日内需方支付合同总价30%作为预付款；2、货到现场后，6个工作日内需方支付合同总价95%作为进度款；3、供货验收完毕送电完毕后需方付清余款。五、供方逾期交货的，供方应按逾期交货总额每日0.5‰向需方支付违约金，由需方从待付货款扣除，其余按合同法规定条款处理。需方逾期付款的，需方应按逾期付款总额每日0.5‰向供方支付违约金，在货款未完全付清情况下，该货物的所属权仍然属于供方，其余按合同法规定条款处理。2016年12月9日，泰翔公司向广昊公司的银行账户汇入46800元，用途注明为“电表箱款”。泰翔公司分别于2018年2月12日和2020年1月22日向广昊公司的银行账户汇入101400元和7800元。上述三笔款项共计156000元。 2016年12月，泰翔公司（甲方、需方）与广昊公司（乙方、供方）就江湾嘉园项目临时用电工程签订编号TXH-20161214《材料购销合同》，主要内容是：一、甲方向乙方购买2台型号为1000A计量箱、2台型号为150kVAR动态电容柜，货款共计44400元，合同价款包含税费、货物装运费（供方将货物运 -6- 至需方指定交货地点）、保险费等全部费用，无特殊规定，合同总金额不得做任何变更与调整。二、质保期为12个月，质保期自供方供货完毕送电之日起1年。在此期间，如遇与所供合同电表箱有关的质量问题，供方在接到需方通知后6小时内应赶到现场提供免费服务，安排专业维修人员抵达现场维修。供方应维修至合同母线槽能够正常使用，如由于需方使用不当造成的损坏由需方自行负担全部费用。三、交货地点为南宁市邕宁区蒲庙镇八尺江桥头东岸以南（八尺江路），联系人为林玉麟。四、结算方式及期限为：1、合同签订后，3个工作日内需方支付合同总价30%作为预付款；2、货到现场后，6个工作日内需方支付合同总价95%作为进度款；3、供货安装验收完毕送电完毕后需方付清余款。五、供方逾期交货的，供方应按逾期交货总额每日0.5‰向需方支付违约金，由需方从待付货款扣除，其余按合同法规定条款处理。需方逾期付款的，需方应按逾期付款总额每日0.5‰向供方支付违约金，在货款未完全付清情况下，该货物的所属权仍然属于供方，其余按合同法规定条款处理。2017年2月20日，泰翔公司向广昊公司的银行账户汇入42180元，用途注明为“计量箱、电容箱款”。2020年1月22日，泰翔公司向广昊公司的银行账户汇入2220元，用途备注为“货款”。上述两笔款项共计44400元。 2017年5月18日，泰翔公司（甲方、需方）与广昊公司（乙方、供方）就绿地中央广场A地块住宅一户一表供电工程项目签订编号GH20170518-01《设备采购合同》，主要内容：一、甲方向乙方购买镀锌槽式桥架，货款共计222294元，合同价款包含税费、货物装运费（供方将货物运至需方指定交货地点）、保险费等全部费用，无特殊规定，合同总金额不得做任何变更与调整。二、质保期为自供方供货完毕并经双方验收合格且正式运行之日起1年。三、交货地点为南宁市青秀区东葛路延长线与滨湖路交汇处，联系人为莫崇科，交货日期为合同签订后2个日历日进场，15个工作日内完成供货及安装（如因业主方原因未移交场地不具备安装条件的，工期顺延）。四、货物的签收。货物到货后，经业主、监理及甲方人员现场检验，检验合格后签收。五、验收标准及方式。按设计图纸和技术规范标准现场验收， -7- 需方对货物质量有异议时，需方可在收到货物之日起7个工作日内向供方提出异议和整改方案；供方接到需方异议书后，应当在7个工作日内就异议作出处理。六、结算方式和期限。1、本合同不设预付款；2、进度款及结算款按需方与开发商结算比例支付给供方，在需方付款前供方需提出相对应金额的税率为17%的增值税专用发票。3、以合同总价5%作为质量保证金，质量保证期满且质量合格，需方在15个工作日内支付给供方至该合同总价格款100%（如供方未能在质保期内对货物及时维修维护，需方有权委托第三方维修维护，所产生的费用从质保金中扣除）。需方未结清货款前，货物所有权仍属供方。4、按实际提货数量进行结算，以需方委托人实际提货凭证单据为证。七、违约责任。1、供方未能按期交货的，每迟延一日，供方应按迟延交货货款的千分之一向需方支付违约金，超过20日仍不能供货的，需方有权单方面解除本合同并要求供方赔偿给需方因此所造成的经济损失并支付违约金。2、因供方提供的货物存在质量问题给需方造成经济损失的，供方应赔偿给需方因此所造成的损失。2017年9月20日，广昊公司就绿地中央广场A地块住宅一户一表供电工程项目向泰翔公司提交《工程结算审核表》，审核造价金额为273004元，泰翔公司的现场施工负责人莫崇科书写意见为“同意按273004元结算，工程量属实”，工程部经理、预算员均确认按上述金额结算。泰翔公司分别于2017年6月29日、2017年9月25日、2018年1月9日和2020年1月22日向广昊公司的银行账户汇入44458.8元、88917.6元、125977.4元和13650.2元，共计273004元。 2017年5月18日，泰翔公司（甲方、需方）与广昊公司（乙方、供方）就绿地中央广场一户一表工程项目签订编号GH20170518-02《设备采购合同》，主要内容：一、甲方向乙方购买热镀锌钢制桥架（槽式带盖），货款共计183992元，合同价款包含税费、货物装运费（供方将货物运至需方指定交货地点）、保险费等全部费用，无特殊规定，合同总金额不得做任何变更与调整。二、质保期为自供方供货完毕并经双方验收合格且正式运行之日起1年。三、交货地点为南宁市青秀区东 -8- 葛路延长线与滨湖路交汇处，联系人为吴鹏，交货日期为合同签订后2个日历日进场，15个工作日内完成供货及安装（如因业主方原因未移交场地不具备安装条件的，工期顺延）。四、货物的签收。货物到货后，经业主、监理及甲方人员现场检验，检验合格后签收。五、验收标准及方式。按设计图纸和技术规范标准现场验收，需方对货物质量有异议时，需方可在收到货物之日起7个工作日内向供方提出异议和整改方案；供方接到需方异议书后，应当在7个工作日内就异议作出处理。六、结算方式和期限。1、本合同不设预付款。2、进度款及结算款按需方与开发商结算比例支付给供方，在需方付款前供方需提供相对应金额的税率为17%的增值税专用发票。3、以合同总价5%作为质量保证金，质量保证期满且质量合格，需方在15个工作日内支付给供方至该合同总价格款的100%（如供方未能在质保期内对货物及时维修维护，需方有权委托第三方维修维护，所产生的费用从质保金中扣除）。需方未结清货款前，货款所有权仍属供方。4、按实际提货数量进行结算，以需方委托人实际提货凭证单据为准。七、违约责任。1、供方未能按期交货的，每迟延一日，供方应按迟延交货货款的千分之一向需方支付违约金；超过20日仍不能供货的，需方有权单方面解除合同并要求供方赔偿需方因此造成的经济损失并支付违约金。2、因供方提供的货物存在质量问题给需方造成经济损失的，供方应赔偿给需方因此所造成的损失。泰翔公司分别于2017年7月31日、2017年9月25日、2018年1月9日和2020年1月22日向广昊公司的银行账户汇入55197.6元、55197.6元、145982.25元和13493.55元，共计269871元。 2017年8月10日，泰翔公司（甲方、需方）与广昊公司（乙方、供方）就三祺·龙景国际新建住宅小区供配电及专变配电设施建设工程项目签订编号为GH20170810《设备采购合同》，主要内容：一、甲方向乙方购买镀锌槽式桥架及三通、直角等安装配件，货款共计191318元，合同价款包含税费、货物装运费（供方将货物运至需方指定交货地点）、保险费等全部费用，无特殊规定，合同总金额不得做任何变更与调整。二、交货地点为百色市龙景新区龙景东路与纬二路交叉 -9- 路口三祺龙景国际项目，联系人为张奕旺，交货日期为8月21日货到现场。三、货物的签收。货物到货后，经业主、监理及甲方人员现场检验，检验合格后签收。四、验收标准及方式。按需方要求生产，需方对货物质量有异议时，需方可在收到货物之日起7个工作日内向供方提出异议和整改方案；供方接到需方异议书后，应当在7个工作日内就异议作出处理。五、结算方式及期限：1、预付合同造价总额的30%，即57395.4元；2、货到供电局及业主、监理验收合格后7个工作日结清余款；3、按实际提货数量进行结算，以需方委托人实际提货凭证单据为准。六、违约责任。1、供方未能按期交货的，每迟延一日，供方应按迟延交货货款的千分之一向需方支付违约金；超过20日仍不能供货的，需方有权单方面解除合同并要求供方赔偿需方因此造成的经济损失并支付违约金。2、因供方提供的货物存在质量问题给需方造成经济损失的，供方应赔偿给需方因此所造成的损失。2017年8月22日，泰翔公司向广昊公司的银行账户汇入57395.4元，用途注明为“桥架30预付款”。2017年8月25日至2017年11月11日期间，泰翔公司就三祺·龙景国际新建住宅小区供配电及专变电设施建设工程项目向泰翔公司供应4批次镀锌槽式桥架及三通、直角等安装配件，货款金额共计193377元，其中2017年11月1日和2017年11月11日的货物是通过物流发货。 2017年8月14日，泰翔公司（甲方、需方）与广昊公司（乙方、供方）就山渐青Ⅱ期配电工程项目签订编号为TXH20170814《设备采购合同》，主要内容：一、甲方向乙方购买低压电缆分接箱、电表箱等设备，其中：型号为一进二出的低压电缆分接箱，数量为26个，单价为1270元；型号为单相15位箱（14户配线）表箱，单价为2450元，数量2台；型号为单相15位箱（12户配线）表箱，单价为2350元，数量14台；型号为单相12位箱（10户配线）表箱，单价为2150元，数量26台；型号为单相10位箱（8户配线）表箱，单价为2050元，数量6台；型号为三相8位箱（6户配线）表箱，单价为2950元，数量8台，货款共计178882元，合同价款包含税费、货物装运费（供方将货物运 -10- 至需方指定交货地点）、保险费等全部费用，无特殊规定，合同总金额不得做任何变更与调整。二、质保期为自供方供货完毕并经双方验收合格且正式运行之日起2年。三、交货地点为南宁市邕武路20号山渐青，联系人为林杰，交货日期为2017年8月25日前。四、货物的签收。货物到货后，经业主、监理及甲方人员现场检验，检验合格后签收。五、验收标准及方式。按设计图纸和技术规范标准现场验收，需方对货物质量有异议时，需方可在收到货物之日起7个工作日内向供方提出异议和整改方案；供方接到需方异议书后，应当在7个工作日内就异议作出处理。六、结算方式及期限。1、签订合同后15个工作日内预付即合同总价的30%；2、全部设备货到现场经供电局、业主及监理验收合格后15个工作日内付至合同总价的95%；3、剩余合同总价5%作为质保金，待质保期满后支付；4、付款前乙方应向甲方开具增值税专用发票。七、违约责任。1、供方未能按期交货的，每迟延一日，供方应按迟延交货货款的千分之二向需方支付违约金；超过15日历日仍不能供货的，需方有权单方面解除合同并要求供方赔偿需方因此造成的经济损失并支付违约金。2、因供方提供的货物存在质量问题给需方造成经济损失的，供方应赔偿给需方因此所造成的损失。广昊公司分别于2017年9月6日和2017年9月8日就山渐青Ⅱ期配电工程项目向泰翔公司发货，发货清单载有货品型号为“一进二出铜排50*5”低压电缆分接箱26台、型号为“15位接14户”电表箱2台、型号为“15位接12户”电表箱14台、型号为“12位接10户”电表箱26台、型号为“9位接8户”电表箱6台、型号为“6户配线”三相8位箱8台，未列单价，金额均记载为“0.00”，收货人处由林杰的签名，均备注“未付款，以转账为准”。泰翔公司分别于2017年8月22日和2018年1月26日向广昊公司的银行账户汇入53664.6元和53664.6元，用途注明为“配电箱”、“表箱、分接箱”，共计107329.2元。 2017年11月22日，泰翔公司（甲方、需方）与广昊公司（乙方、供方）就广源·大都会壹区一户一表配电工程项目签订《设备采购合同》，主要内容是：一、甲方向乙方购买镀锌槽式桥架，款共计210120元，合同价款包含税费、货物装运 -11- 费（供方将货物运至需方指定交货地点）、保险费等全部费用，无特殊规定，合同总金额不得做任何变更与调整。二、质保期为自供方供货完毕并经双方验收合格且正式运行之日起2年。三、交货地点为南宁市五象新区体强路及博艺路交口，联系人为吴鹏，交货日期为签订合同后10个工作日内供货。四、货物的签收。货物到货后，经业主、监理及甲方人员现场检验，检验合格后签收。五、验收标准及方式。按设计图纸和技术规范标准现场验收，需方对货物质量有异议时，需方可在收到货物之日起7个工作日内向供方提出异议和整改方案；供方接到需方异议书后，应当在7个工作日内就异议作出处理。六、结算方式及期限：1、本合同无预付款；2、供货完毕经业主、监理及甲方人员现场验收合格之日起，15个工作日内支付合同总价50%的货款；3、供方所提供设备安装完毕验收合格送电之日起供方开具合同总价的100%发票，需方在15个工作日内支付给供方至该合同总价格款的100%；4、按实际提货数量进行结算，以需方委托人实际提货凭证单据为准。七、违约责任。1、供方未能按期交货的，每迟延一日，供方应按迟延交货货款的千分之向需方支付违约金；超过日仍不能供货的，需方有权单方面解除合同并要求供方赔偿需方因此造成的经济损失并支付违约金。2、因供方提供的货物存在质量问题给需方造成经济损失的，供方应赔偿给需方因此所造成的损失。 2017年11月22日，泰翔公司（甲方、需方）与广昊公司（乙方、供方）就广源·大都会贰区一户一表配电工程项目签订《设备采购合同》，主要内容是：一、甲方向乙方购买镀锌槽式桥架，货款共计136026元，合同价款包含税费、货物装运费（供方将货物运至需方指定交货地点）、保险费等全部费用，无特殊规定，合同总金额不得做任何变更与调整。二、质保期为自供方供货完毕并经双方验收合格且正式运行之日起2年。三、交货地点为南宁市五象新区体强路及博艺路交口，联系人为吴鹏，交货日期为签订合同后10个工作日内供货。四、货物的签收。货物到货后，经业主、监理及甲方人员现场检验，检验合格后签收。五、验收标准及方式。按设计图纸和技术规范标准现场验收，需方对货物质量有异议时，需方可在收到货物之日起 -12- 7个工作日内向供方提出异议和整改方案；供方接到需方异议书后，应当在7个工作日内就异议作出处理。六、结算方式及期限：1、本合同无预付款；2、供货完毕经业主、监理及甲方人员现场验收合格之日起，15个工作日内支付合同总价50%的货款；3、供方所提供设备安装完毕验收合格送电之日起供方开具合同总价的100%发票，需方在15个工作日内支付给供方至该合同总价格款的100%；4、按实际提货数量进行结算，以需方委托人实际提货凭证单据为准。七、违约责任。1、供方未能按期交货的，每迟延一日，供方应按迟延交货货款的千分之向需方支付违约金；超过日仍不能供货的，需方有权单方面解除合同并要求供方赔偿需方因此造成的经济损失并支付违约金。2、因供方提供的货物存在质量问题给需方造成经济损失的，供方应赔偿给需方因此所造成的损失。2017年11月7日至2018年7月19日期间，广昊公司就广源·大都会壹区一户一表配电工程项目和广源·大都会贰区一户一表配电工程项目陆续向泰翔公司供应15批次镀锌槽式桥架及相应配件，货款共计376498元，泰翔公司的工作人员在对应发货单中签字确认。泰翔公司分别于2018年1月8日、2018年2月11日和2018年2月11日向广昊公司的银行账户汇入100000元、68013元和105060元，用途注明为“桥架”，共计273073元。 2018年5月10日，泰翔公司（甲方、需方）与广昊公司（乙方、供方）就广源·国际社区15#楼新增配电房专变工程项目签订《材料采购合同》，主要内容是：一、甲方向乙方购买镀锌槽式桥架，货款共计33628元，合同价款包含税费、货物装运费（供方将货物运至需方指定交货地点）、保险费等全部费用，无特殊规定，合同总金额不得做任何变更与调整。二、产品自验收合格后24个月内为三包期（包修、包换、包退）。质保期为自供方供货完毕并经双方验收合格且提供发票之日起两年。三、交货地点为南宁市青秀区竹溪大道86号，联系人为黄永益，交货日期为签订合同后3天内到货。运费及送达需方指定地点的运输费由供方负责，卸车费由需方负责。四、货物的签收。1、货物到货后，经业主、监理及甲方人员检验并签收，指定收货 -13- 人不在现场的，应在供方电话确认，“签收单”甲方需以快递方式寄回乙方，如货物达到甲方所在地后7个工作日内，甲方未寄回“签收单”，视为签收合格。2、若甲方发现货物规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用，乙方应承担相应的违约责任。五、验收标准及方式。按设计公司即运行单位提供的图纸和技术规范标准现场验收，需方对货物质量有异议时，需方可在收到货物之日起7个工作日内向供方提出异议和整改方案；供方接到需方异议书后，应当在7个工作日内就异议做出处理。六、结算方式及期限。1、合同签订后，7个工作日内支付预付合同总价的30%预付款。2、供方所提供材料到达现场，经业主、监理及甲方人员现场签订之日起3个月内，凭供方开具相应的发票，需方支付合同总价100%。3、按实际提货数量进行结算，以需方委托人实提凭证单为准。七、违约责任。1、供方未能按期交货的，每迟延一日，供方应按迟延交货货款的千分之一向需方支付违约金；超过10日仍不能供货的，需方有权单方面解除合同并要求供方赔偿需方因此造成的经济损失并支付违约金。2、因供方提供的货物存在质量问题给需方造成经济损失的，供方应赔偿给需方因此所造成的损失。2018年5月11日至2018年5月21日期间，广昊公司就广源·国际社区15#楼新增配电房专变工程项目向泰翔公司供应4批次镀锌槽式桥架及相应配件，货款共计28308元，泰翔公司的工作人员在对应发货单中签字确认。其中2018年5月11日交付的产品为54米镀锌槽式桥架（300*150）、62条角架（50*50），2018年5月13日交付的产品为40米镀锌槽式桥架（800*200）、4米镀锌槽式桥架（600*200）,2018年5月15日交付的产品为58米镀锌槽式桥架（300*150）、40米镀锌槽式桥架（800*200）、12条角铁，2018年5月21日交付的产品为34米镀锌槽式桥架（800*200）。2018年5月22日，泰翔公司向广昊公司的银行账户汇入10088.4元，用途注明为“桥架”。 2018年8月8日，泰翔公司（甲方、需方）与广昊公司（乙方、供方）就嘉禾家具有限公司7100kVA专变配电工程项目签订《材料采购合同》，主要内容 -14- 是：一、甲方向乙方购买镀锌槽式桥架，其中型号规格为300×100×1.5镀锌电缆桥架，222米，单价为163元；型号规格为400×100×2.0镀锌电缆桥架，135米，单价为232元，货款共计67506元，合同价款包含税费、货物装运费（供方将货物运至需方指定交货地点）、安装费、保险费等全部费用，无特殊规定，合同总金额不得做任何变更与调整。二、产品自验收合格后24个月内为三包期（包修、包换、包退）。质保期为自供方供货完毕并经双方验收合格且提供发票之日起两年。三、交货地点为南宁市西乡塘区望州路北二里3号新建仓储中心，收货联系人为林玉麟，交货日期为签订合同后7日内到货。四、货物的签收。1、货物到货后，经业主、监理及甲方人员检验并签收，指定收货人不在现场的，应在供方电话确认，“签收单”甲方需以快递方式寄回乙方，如货物达到甲方所在地后7个工作日内，甲方未寄回“签收单”，视为签收合格。2、若甲方发现货物规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用，乙方应承担相应的违约责任。五、验收标准及方式。按设计公司即运行单位提供的图纸和技术规范标准现场验收，需方对货物质量有异议时，需方可在收到货物之日起7个工作日内向供方提出异议和整改方案；供方接到需方异议书后，应当在7个工作日内就异议做出处理。六、结算方式及期限。1、合同签订后，7个工作日内支付预付合同总价的40%预付款。2、供货安装完毕，待需方电缆货到现场并铺设完毕后，供方将剩余盖板安装完毕经业主、监理及甲方人员现场检验合格之日起，7个工作日支付合同总价的60%货款。3、按实际提货数量进行结算，以需方委托人实提凭证单为准。七、违约责任。1、供方未能按期交货的，每迟延一日，供方应按迟延交货货款的千分之一向需方支付违约金；超过10日仍不能供货的，需方有权单方面解除合同并要求供方赔偿需方因此造成的经济损失并支付违约金。2、因供方提供的货物存在质量问题给需方造成经济损失的，供方应赔偿给需方因此所造成的损失。2018年8月13日，泰翔公司向广昊公司的银行账户汇入27002.4元，用途注明为“桥架40”。 广昊公司主张其已就嘉禾家具有限公司7100kVA专变配电工程项目所涉 -15- 《材料采购合同》完成供货义务，提供三张发货单用于证明。上述三张发货单记载的货品名称和规格为“镀锌架桥200×100，64米”、“镀锌架桥400×100,50米”、“镀锌架桥200×100,100米”、“角铁5×,120米”、“镀锌盖板400#，50米”、“镀锌盖板200#，164米”，未记载单价和总金额，签收人不是合同约定的联系人林玉麟。 本院认为，本案中，广昊公司与泰翔公司签订的编号TXH-20161130《材料购销合同》、编号TXH-20161214《材料购销合同》、编号GH20170518-01《设备采购合同》、编号GH20170518-02《设备采购合同》、编号GH20170810《设备采购合同》、编号TXH20170814《设备采购合同》、2017年11月22日两份《设备采购合同》、2018年5月10日《材料采购合同》、2018年8月8日《材料采购合同》等十份合同系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律和行政法规的强制性规定，应属合法有效。诉讼中，广昊公司自认泰翔公司已将编号TXH-20161130《材料购销合同》、编号TXH-20161214《材料购销合同》、编号GH20170518-01《设备采购合同》、编号GH20170518-02《设备采购合同》等四份合同项下货款足额清偿并提供相应证据证明，本院对此予以确认。本案争议焦点为：1、涉案合同结算金额如何认定，泰翔公司是否存在逾期付款的违约行为。2、广昊公司是否存在逾期供货的违约行为。 一、关于第一个争议焦点。（一）针对编号TXH-20161130《材料购销合同》、编号TXH-20161214《材料购销合同》、编号GH20170518-01《设备采购合同》、编号GH20170518-02《设备采购合同》等四份合同金额的问题。如前所述，广昊公司确认泰翔公司已清偿上述四份合同价款，并在扣减已付款项后，向本院申请变更第1项上述请求及撤回原第3、4、8、9项诉讼请求。因此，本院对上述四份合同所涉金额不再作具体认定。（二）针对泰翔公司与广昊公司就三祺·龙景国际新建住宅小区供配电及专变电设施建设工程项 -16- 目签订的编号为GH20170810《设备采购合同》合同金额的问题。广昊公司作为供货方，其要求泰翔公司支付货款，应当对已履行供货义务负有举证责任。本案中，广昊公司提供发货单、物流面单证实其于2017年8月25日至2017年11月11日期间向泰翔公司供应4批次镀锌槽式桥架及三通、直角等安装配件，货款金额共计193377元。其中，2017年11月1日和2017年11月11日的货物是通过物流发货，收货人未能在发货单中签名，广昊公司提供了物流面单补强证据证明力，本院对此予以采信。广昊公司提供的编号0003481发货单中并无收货人签名，且货品内容不是所涉合同约定货物，故本院对该证据的关联性不予认定。因此，编号为GH20170810《设备采购合同》合同金额应为193377元。泰翔公司向广昊公司已于2017年8月22日支付预付款57395.4元，至今尚欠货款135981.6元。（三）针对泰翔公司与广昊公司就山渐青Ⅱ期配电工程项目签订编号为TXH20170814《设备采购合同》合同金额的问题。广昊公司提供发货清单证实，其分别于2017年9月6日和2017年9月8日就山渐青Ⅱ期配电工程项目向泰翔公司发货，发货清单详细记载的货品型号和数量与合同约定一致，虽然金额部分记载为“0.00”，但收货人在确认收货时注明“未付款，以转账为准”，由此不能认定双方对货款金额作出变更的意思表示，而应当综合收货情况和合同约定进行认定，货款金额应为178882元。泰翔公司现已支付107329.2元，至今尚欠货款71552.8元。（四）针对泰翔公司与广昊公司就广源·大都会壹区一户一表配电工程项目、广源·大都会贰区一户一表配电工程项目于2017年11月22日两份《设备采购合同》合同金额的问题。广昊公司提供发货单证实其于2017年11月7日至2018年7月19日期间就广源·大都会壹区一户一表配电工程项目和广源·大都会贰区一户一表配电工程项目陆续向泰翔公司供应15批次镀锌槽式桥架及相应配件，货款共计376498元，泰翔公司的工作人员在对应发货单中签字确认。泰翔公司已付货款共计273073元，至今尚欠货款103425元。（五）针对泰翔公司与广昊公司就广源·国际社区15#楼新增配电房专变工程项目签订的《材料采购合 -17- 同》合同金额的问题。广昊公司提供发货单证实其于2018年5月11日至2018年5月21日期间就广源·国际社区15#楼新增配电房专变工程项目供应5批次镀锌槽式桥架及相应配件，货款共计28308元，泰翔公司的工作人员在对应发货单中签字确认。泰翔公司于2018年5月22日已付货款10088.4元，至今尚欠货款18219.6元。（六）针对泰翔公司与广昊公司就嘉禾家具有限公司7100kVA专变配电工程项目于2018年8月8日签订的《材料采购合同》合同金额的问题。广昊公司主张其已就嘉禾家具有限公司7100kVA专变配电工程项目所涉《材料采购合同》完成供货义务，但其提供三张发货单所记载的货品名称、规格、单价和总金额不能对应合同约定，签收人亦非泰翔公司指定人员。根据合同约定，广昊公司供货完毕，待电缆货到现场铺设完毕后，广昊公司再将剩余盖板安装完毕，泰翔公司在现场验收合格之日起7日内支付剩余货款。现广昊公司提供的证据不能证明其已完成交货义务，且未能提供证据剩余货款支付条件已成就,故该项目所涉合同金额无法认定，广昊公司应当承担举证不能的不利后果，故对其要求泰翔公司就嘉禾家具有限公司7100kVA专变配电工程项目支付剩余货款40503.6元，本院不予支持。综上，泰翔公司尚欠货款共计329179元（135981.6元+71552.8元+103425元+18219.6元）未付，构成违约，应当向广昊公司足额支付上述款项及相应违约责任。 此外，关于货款利息的问题。泰翔公司与广昊公司就广源·大都会壹区一户一表配电工程项目、广源·大都会贰区一户一表配电工程项目于2017年11月22日两份《设备采购合同》对逾期付款违约责任的约定不明，其余就广源·国际社区15#楼新增配电房专变工程项目签订的《材料采购合同》、编号为GH20170810《设备采购合同》、编号为TXH20170814《设备采购合同》均约定了逾期付款违约责任的计算标准，但广昊公司未能举证证明双方已对付款时间作出具体确认，且计算标准约定过高，故本院酌定利息的计算方式为以尚欠货款本金329179元为基数，自主张权利之日（即起诉之日）起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率报价利 -18- 率上浮50%计算至实际清偿之日止。对广昊公司主张超出部分，本院不予支持。 二、关于第二个争议焦点。（一）泰翔公司反诉称广昊公司在履行绿地中央广场A地块住宅一户一表供电工程项目编号GH20170518-01《设备采购合同》中存在逾期交货的行为，要求广昊公司支付逾期交货违约金。对此，本院认为，广昊公司提供发货单、工程结算审核表等证据证实，双方已就所涉工程量和货款金额进行结算，其中未认定广昊公司存在逾期供货的情形，广昊公司依据工程结算审核表向泰翔公司主张货款，泰翔公司亦已足额支付尾款，现其主张广昊公司存在逾期供货的行为，要求广昊公司支付违约金38051.81元，缺乏事实依据，本院不予支持。（二）泰翔公司反诉称广昊公司在履行三祺·龙景国际新建住宅小区供配电及专变电设施建设工程项目签订的编号为GH20170810《设备采购合同》中存在逾期交货的行为，要求广昊公司支付逾期交货违约金。对此，本院认为，所涉合同约定合同总价款为191318元，“按实际提货数量进行结算，以需方委托人实际提货凭证单据为准”，根据广昊公司提供的发货单内容可知，双方实际发生的货款金额大于约定金额，广昊公司于2017年11月11日最后一次发货，即双方在合同履行中协商新增货物。因此，不应认定广昊公司存在逾期发货的违约行为，泰翔公司反诉要求广昊公司支付违约金16458.3元，于法无据，本院不予支持。（三）泰翔公司反诉称广昊公司在履行广源·国际社区15#楼新增配电房专变工程项目签订《材料采购合同》中存在逾期交货的行为，要求广昊公司支付逾期交货违约金。根据广昊公司提供的发货单可知，双方实际交付货物与合同约定的货物及其数量不一致，依据所涉合同约定应以实际提货数量进行结算，泰翔公司对广昊公司主张的所涉合同项下实际货款金额未持异议，供货时间亦应以实际供货时间为准，不应认定广昊公司存在逾期发货的违约行为，泰翔公司反诉要求广昊公司支付违约金226.46元，于法无据，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条和《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： -19- 一、被告（反诉原告）南宁市泰翔皓机电设备有限公司向原告（反诉被告）南宁广昊电气成套设备有限公司支付尚欠货款329179元； 二、被告（反诉原告）南宁市泰翔皓机电设备有限公司向原告（反诉被告）南宁广昊电气成套设备有限公司支付利息（计算方式为以尚欠货款本金329179元为基数，自2020年1月15日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率报价利率上浮50%计算至实际清偿之日止）； 三、驳回原告（反诉被告）南宁广昊电气成套设备有限公司的其他诉讼请求； 四、驳回被告（反诉原告）南宁市泰翔皓机电设备有限公司的反诉请求。 上述各项，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如未按本判决指定的期间履行义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 本诉案件受理费8932元，由原告（反诉被告）南宁广昊电气成套设备有限公司负担553元，由被告（反诉原告）南宁市泰翔皓机电设备有限公司负担8379元；反诉案件受理费584元，由反诉原告被告（反诉原告）南宁市泰翔皓机电设备有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审 判 长  刘羽斯 -20- 人民陪审员  赵红梅 人民陪审员  彭 莉 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  梁华鑫 -21- 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。