安徽省合肥市蜀山区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖0104民初8398号 原告：陈亮，男，1984年4月1日出生，汉族，住安徽省肥东县。 委托诉讼代理人：赵红，安徽徽天律师事务所律师。 被告：张道荣，男，1969年8月10日出生，汉族，住江苏省睢宁县。 被告：安徽鲁班建设投资集团有限公司，住所地安徽省南陵县许镇镇大浦乡村大世界接待中心。 法定代表人：汪锡文，该公司董事长。 委托诉讼代理人：王俊，安徽华腾律师事务所律师。 被告：合肥高新城创建设投资有限公司，住所地安徽省合肥市高新区长江西路2221号。 法定代表人：卫五洲，该公司董事长。 委托诉讼代理人：王俊，安徽华腾律师事务所律师。 原告陈亮与被告张道荣、安徽鲁班建设投资集团有限公司（以下简称鲁班建设公司）、合肥高新城创建设投资有限公司（以下简称高新城创公司）劳务合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告陈亮及其委托诉讼代理人赵红、被告张道荣、被告鲁班建设公司及高新城创公司共同委托诉讼代理人王俊均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 陈亮向本院提出诉讼请求：1.判令张道荣、鲁班建设公司、高新城创公司支付陈亮劳务报酬款190000元，并支付利息暂计13961.1元（利息计算以190000元为基数，按年利率6%自2020年1月17日起暂计算至2020年4月7日，以后利息顺延至款清之日止）；2.本案全部诉讼费用由张道荣、鲁班建设公司、高新城创公司承担。事实和理由：高新城创公司是位于合肥市蜀山区的建设单位，鲁班建设公司是该项目施工单位，鲁班建设公司将案涉项目木工工程分包给张道荣施工。2017年8月份至2020年1月份期间，张道荣招用陈亮从事南岗惠园1标段Ｂ地块Ｂ6、Ｂ7＃楼木工代班工作，双方约定工资为每月10000元。2020年1月17日，陈亮与张道荣、鲁班建设公司结算，张道荣、鲁班建设公司、高新城创公司共欠陈亮劳务报酬款190000元，同日，张道荣向陈亮出具欠条壹份。后经多次催要无果，为了维护自己的合法权益，原告遂诉至法院，望判如所请。 张道荣辩称，1、请求变更陈亮对张道荣的诉讼请求；2、请求依法查明本案真正恶意拖欠民工班组及民工劳务费的违法行为。依据合同法及建筑法等相关规定，合同双方应遵循平等、诚实、自愿的原则，签订合同的行为人应负有完全民事责任行为、承担合同约定支付劳务费的法律责任，减少国家司法负担。2017年6月，张道荣与鲁班建设公司在合肥市项目部签订木工劳务施工，后张道荣请求项目部签字盖章，负责人却说各个劳务班组都未签字盖章，等领导来签字盖章，先干活，干多少结算多少。张道荣只好带着班组几个领班人和陈亮等多名民工陆续施工至2017年10月。2017年11月，张道荣多次向鲁班建设公司一标项目部索要劳务工资，但项目部以种种理由拖延支付，后期给了部分工资生活，并收缴工人工资卡非法套取公管账户资金，承诺拿到款后会即时发放工人工资，但时至今日仍施欠工人劳务费约150万元左右。由于鲁班建设公司原因，从2018年5月停工到2019年元月之间，导致张道荣大量木工材料闲置将近一年，加之停工期间误工等，致使张道荣经济损失达140万元左右。2019年春节时间，因年关多名工人要求支付劳务工资，经双方商量，鲁班建设公司称工程量没有清算，只能按民间借贷方式从鲁班建设公司项目部（李劲松）借款，并要求张道荣打借条承担利息等，因工人急等工资回家过年，张道荣被逼迫出具70万元高额利息借条，支付了部分工资，但仍剩下张道荣、陈亮、薛正勇、范家忠、马金生、杜学平等多名民工劳务工资未有支付。由于鲁班建设公司的不诚信行为，年后大量工人离开施工工地，剩余的部分结尾工程鲁班建设公司要求张道荣必须负责完成，张道荣考虑剩下余款没有支付，只好多出50%的人工费招纳临时劳务工人完工，仅此张道荣又损失将近30万元左右。2020年元月双方再次结算，鲁班建设公司迟迟不肯签字故意拖延劳务工资，无奈张道荣只好在2020年1月17日出具欠款给陈亮，致使本案诉讼。综上所述，本案是因鲁班建设公司恶意拖延支付工资、故意赖账和欺诈行为导致，请求人民法院依据查明真相、分清责任，支持张道荣的答辩请求。 鲁班建设公司辩称，陈亮并不是我公司招用的农民工，而是由张道荣招用的，对于陈亮是否在我公司承建的项目部里面施工，我公司并不知情。对于张道荣出具的欠条，我公司无法给予核实，并认为双方有勾结诈骗劳务费的情形。我公司仅跟张道荣之间有相应的劳务关系，与陈亮没有法定的劳务关系，请依法驳回陈亮对我公司的诉讼请求。 高新城创公司辩称，我公司将涉案工程发包给鲁班建设公司，鲁班建设公司组织人员进行施工与我公司无关。陈亮起诉我公司无事实和法律依据，请依法驳回。 经审理查明：陈亮为张道荣在合肥市蜀山区项目中提供劳务。2020年1月17日，张道荣向陈亮出具欠条一张，载明：“欠到陈亮人工工资190000元。南岗惠园一标段Ｂ地块Ｂ6Ｂ7木工班张道荣”。对于前述欠款，张道荣至今未予清偿。 另查，案涉合肥市蜀山区工程建设单位为高新城创公司，由鲁班建设公司承建，鲁班建设公司将南岗惠园1标段Ｂ地块3区模板制作安装工装工程分包给张道荣进行施工。 上述事实有当事人的当庭陈述及陈亮提交的工程公示牌照片、欠条在卷佐证，本院予以确认。 陈亮提交的《劳务合同》及张道荣提交的《劳务合同》，均系其复印件，无法核实其真实性，对其证明效力，本院不予确认。张道荣提交的工程量清单、材料费损失清单、工人误工费损失清单，与本案缺乏关联性，对其证明效力，本院不予确认。 本院认为，陈亮为张道荣提供劳务，张道荣应当及时给付劳务费。现陈亮依据张道荣出具的欠条，起诉要求张道荣支付劳务费190000元及该款自起诉之日起即2020年7月2日起按照起诉时一年期贷款市场报价利率即年利率3.85%计算的利息，具有事实和法律依据，本院予以支持。陈亮诉请利息超出部分，本院不予支持。鲁班建设公司、高新城创公司与陈亮并不存在合同关系，陈亮关于要求鲁班建设公司、高新城创公司支付案涉劳务费及利息的诉请，依据不足，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 一、被告张道荣于本判决生效之日起十日内一次性支付原告陈亮劳务费190000元，并支付该款自2020年7月2日起按照年利率3.85%计算至欠款实际付清之日止的利息； 二、驳回原告陈亮的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4359元，减半收取计2179.50元，由原告陈亮负担152.50元，被告张道荣负担2027元。 如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。 审判员  李荣誉 二〇二〇年九月十日 书记员  王 琼 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。