贵州省凯里市人民法院民 事 判 决 书(2020)黔2601民初2542号原告：熊晓璞，男，1987年7月21日出生，苗族，住贵州省台江县。被告：凯里市美画天下装饰设计有限公司，住所地贵州省凯里市金井路******，统一社会信用代码：91522601MA6H3F0G1Y。法定代表人：雍兴元，系公司总经理兼执行董事。原告熊晓璞与被告凯里市美画天下装饰设计有限公司（以下简称“美画天下公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告熊晓璞到庭参加诉讼。美画天下公司经本院公告传唤，未到庭参加诉讼。案经合议庭评议，现已审理终结。熊晓璞向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告签订的《家庭装饰装修工程施工合同书》；2.判令被告退还原告第三期装修工程款40000元，并向原告退还第二期装修工程款中多收取的20000元；3.判令被告支付原告违约金24000元；4.被告承担本案的诉讼费。事实和理由：2019年7月30日,原告与被告签订了一份《家庭装饰装修工程施工合同书》，约定:被告承包原告家的家庭装饰装修工程，工程位于贵州省凯里市，合同总价为12万元，工期为90天，被告预售装修工程款后在事实装饰装修工程。当日，原告向被告支付定金24000元，该定金已实际转为第一期装修工程款；2019年9月5日，原告向被告支付第二期工程款48000元；2019年10月21日，原告向被告支付第三期工程款4万元。截至目前，原告累计向被告支付工程款112000元，占合同总价款的95%，但被告实际完成的工程量远低于95%的工程量。2019年8月8日，被告开始进场施工。2019年8月8日至2019年8月26日，被告完成并验收水电管线的安装。截止2020年1月初，被告基本完成但未验收的有：拆墙、拆主卧室飘窗的窗台、厨房楼面垫层和防水、卫生间楼面垫层和防水、三间卧室楼面砂浆垫层、全屋的墙面粉刷、（粉刷未达到逾期效果）、电视背景墙墙纸、全屋吊顶、全屋灯具安装、全屋开关安装、两个阳台排水管的砌砖包管共3处、厨房排水管的砌砖包管1处、厨房烟道的包管砌砖1处、客厅厨房卫生间瓷砖铺设、3个卧室的衣柜及饭厅的酒柜、进门的鞋柜。2020年3月15日，原告请装修业内人士初步估算，被告已完成的工程量价值约52000元许，由此预估第二期装修工程款中被告向原告多收取了20000元，而第三期工程款全部为被告向原告多收取的。被告从2020年1月中上旬起开始停工，2020年1月26日，与被告合作的建材商告知原告，被告欠其材料款，还拖欠了一些装修工人的工资，门面已关闭，人已失联。后原告去现场找，被告门面确已关闭，已经没有工作人员。此后原告多方寻找被告，被告也多次承诺尽快复工，但均未兑现承诺。被告反复爽约且恶意失联，由捐款潜逃或经营状况恶化等不能继续履约的可能，特此起诉。熊晓璞向本院提交的证据有：1.《居民身份证》复印件一份1页，拟证明原告的基本信息及诉讼主体资格。2.《工程施工合同》复印件一份10页，拟证明与被告签订合同的事实。3.《美画天下装修合同附属套餐》复印件一份7页，拟证明我家房屋装修的价格明细，还有附属赠与的家电。4.《收据及刷卡凭证》复印件一份3页，拟证明原告与向被告分三期的付款凭证（第一期2.4万元，第二期4.8万元，第三期4万元）。5.《图片》复印件，拟证明与被告签订合同后，被告装修的现场情况。美画天下公司未作答辩，也未向本院提交证据材料。经审理查明，美画天下公司系自然人投资或控股的有限责任公司，经营范围有：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营（室内外装饰装修设计及施工；家具家电、办公用品、小五金销售）。2019年5月2日，熊晓璞（甲方）与美画天下公司（乙方）就房屋装修事宜签订了一份《家庭装饰装修工程施工合同书》。约定的主要内容为：1.熊晓璞将位于凯里市房屋交由美画天下公司装修；2.工程造价为120000元；3.工期为90天。4.付款方式：合同签订之日付款20%，付款40%；隐蔽工程验收后3日内付款35%；竣工验收合格后4日内付款5%。6.甲方在合同签订之日支付乙方20%的工程款，改水电；支付40%的工程款后，砖工、木工进场；隐蔽工程验收后3日内支付35%的工程款，漆工进场，砖工、木工退场；竣工验收合格后4日内付尾款5%。7.合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿；由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日工期由责任方向对方支付工程总造价0.5‰的违约金，延期违约金总额不得超过总合同金额的10%。同时，双方还签订了《美画天下爱家套装》，明确了施工项目的明细及要求。《家庭装饰装修工程施工合同书》签订当日，熊晓璞向美画天下公司支付定金24000元，该定金已实际转为第一期装修工程款，用于水电装修。2019年8月8日，美画天下公司开始进场施工。2019年8月8日至2019年8月26日，美画天下公司完成并验收水电管线的安装。2019年9月5日，熊晓璞向美画天下公司支付第二期工程款48000元；2019年10月21日，熊晓璞向美画天下公司支付第三期工程款40000元。熊晓璞共计向美画天下公司支付工程款112000元。2020年1月中上旬，美画天下公司开始停工。熊晓璞多次前往美画天下装饰公司办公地要求其按合同约定继续施工未果，遂于2020年3月23日向本院提起本案诉讼。庭审中，因美画天下装饰公司未到庭参加诉讼，本院未能主持双方当事人进行调解。另查明，美画天下公司基本完成但未验收的项目有：拆墙、拆主卧室飘窗的窗台、厨房楼面垫层和防水、卫生间楼面垫层和防水、三间卧室楼面砂浆垫层、全屋的墙面粉刷、（粉刷未达到预期效果）、电视背景墙墙纸、全屋吊顶、全屋灯具安装、全屋开关安装、两个阳台排水管的砌砖包管共3处、厨房排水管的砌砖包管1处、厨房烟道的包管砌砖1处、客厅厨房卫生间瓷砖铺设、3个卧室的衣柜及饭厅的酒柜、进门的鞋柜。熊晓璞认可美画天下公司已完工的工程折合价款为52000元，尚未施工应当退还的工程款为60000元（三期装修款40000元及二期装修款20000元）。上述事实，有熊晓璞的民事起诉状以及本院采信熊晓璞所举证据材料和庭审记录等在卷佐证，经庭审举证，本院依法审查，可以认定。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照合同约定履行自己的义务。关于合同是否应当解除的问题。熊晓璞与美画天下公司签订的《装修合同》约定工期为90天，美画天下公司进场施工的时间为2019年8月8日，因此本案工程的完工的时间应当为2019年11月7日。美画天下公司完成部分装修项目后便停工，之后经熊晓璞多次催促，美画天下公司拒不继续履行合同，至今尚有多个约定的项目未施工，严重影响房屋的使用。美画天下公司拒不履行合同义务，经熊晓璞催告后，在合理期限内，其仍未履行。熊晓璞因此主张解除双方签订的《装修合同》，符合合同解除的法定情形，应当予以支持。关于相应款项的返还问题。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，中止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”的规定，结合熊晓璞认可美画天下公司已经施工的装修项目所花费的成本约为52000元的事实。本院认为，美画天下公司收到应诉材料后，消极应诉，拒不到庭配合查清本案事实，视为其对质证、辩解等诉讼权利的放弃。本院综合本案事实，认为熊晓璞的估算比较客观，可以采信。美画天下公司组织施工需要一定的成本，本院结合案件事实，酌情认定组织施工成本为3000元。本案中，熊晓璞已向美画天下公司支付工程款112000元，但如上文分析，美画天下公司已经施工的装修项目所花费的成本加组织施工成本为55000元（52000元+3000元）。因此，《装修合同》解除后，美画天下公司还应退还熊晓璞装修款57000元（112000元-55000元）。关于违约金的支付的问题。双方签订的《家庭装饰装修工程施工合同书》中约定，合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金，若因此造成损失的，违约方应予以赔偿；由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日工期由责任方向对方支付工程总造价0.5‰的违约金，延期违约金总额不得超过总合同金额的10%。本案中，美画天下公司完成部分装修项目后便停工，之后经熊晓璞多次催促，美画天下公司拒不继续履行合同，构成违约。按照上述约定，美画天下公司应当按照工程总造价0.5‰/天向熊晓璞支付自2019年11月8日起至本判决生效之日止的违约金（延期违约金总额不得超过总合同金额的10%即12000元）。美画天下公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。综上，依照《中华人民共和国合同法》第二条、第六条、第八条、第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、解除熊晓璞与凯里市美画天下装饰设计有限公司于2019年7月30日签订的《家庭装饰装修工程施工合同书》。二、凯里市美画天下装饰设计有限公司在本判决生效之日起十日内退还熊晓璞装修款57000元及违约金（以工程总造价120000元为基数，自2019年11月8日起至本判决生效之日止，按照0.5‰/天计算，但延期违约金总额不得超过总合同金额的10%即12000元）。三、驳回熊晓璞的其余诉讼请求。案件受理费5560元，由凯里市美画天下装饰设计有限公司承担5246元，熊晓璞自行承担承担314元，公告费400元，由凯里市美画天下装饰设计有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，同时在上诉期内直接向上级法院预交上诉费，上诉于贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院。逾期，本判决发生法律效力。本判决生效后，如负有履行义务的一方当事人不履行义务，享有权利的一方当事人可在判决确定的履行期限届满之日起，两年内向本院申请执行。审 判 长  杨凯鹏人民陪审员  罗绍敏人民陪审员  王 雄二〇二〇年九月三日书 记 员  何树凯