文书内容广东省广州市番禺区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0113民初644号原告：广州市番禺区大石某服装厂，住所地广州市番禺大石。经营者：涂某国。委托诉讼代理人：齐某,系广东定海针律师事务所律师。被告：广州某设计有限公司，住所地广州市番禺区南村镇。法定代表人：丁某新。被告：丁某林，男，1982年2月12日出生，汉族，住江西省上饶市铅山县。被告：蒋某红，女，1982年7月21日，汉族，住江西省上饶市铅山县。以上三被告共同委托诉讼代理人：黄某楹，系广东君信律师事务所律师。原告广州市番禺区大石某服装厂（以下简称某厂）与被告广州某设计有限公司（以下简称雅某公司）、丁某林、蒋某红承揽合同纠纷一案，本院于2020年1月7日立案受理后，依法适用简易程序，因经审理发现本案有不宜适用简易程序情形，故依照《最高人民法院民事诉讼程序繁简分流试点实施办法》第十六条第二款规定裁定转为独任制普通程序，公开开庭进行了审理。原告某厂的经营者涂某国及委托诉讼代理人齐某，被告雅某公司、丁某林、蒋某红的共同委托诉讼代理人黄某楹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告某厂向本院提出诉讼请求：1.三被告向原告支付人民币31389.5元（本金30480元+逾期付款利息909.5元，逾期付款利息计至2020年6月31日，以30480×0.030255/365×1.5×61天）；2.本案诉讼费用由三被告承担。事实和理由：2019年8月，三被告分次向原告采购衣服价值共30784元，签有合同并盖有被告某厂法人儿子被告丁某林的私章和公司业务经理签名，被告某厂法人只是挂了名字，实际上法人在家种田从不过问公司事务，被告丁某林是被告某厂法人的儿子，他和老婆（被告蒋某红）是公司的实际控制人，公司账目等于他个人账目，事实上是丁某林和蒋某红两个人的生意，被告蒋某红是被告某厂的股东，被告丁某林用被告蒋某红的手机和微信和原告联系沟通货物和货款事宜，原告如期如约8、9月履行了合同，被告方也验收合格，合同约定月底付上月货款，但被告方不付款，在原告催促下被告丁某林于11月19日编造了一个支付部分货款的假汇款单，原告查后发现根本没有汇款，时至今日被告方一直不付钱，声称客户不满意不收货。被告方的客户有什么特殊要求和标准，事先事后都没有告知原告，合同里也没有相应特殊说明，原告都是按照市场上普通衣服的标准制作并交货，被告方也已验收合格，而且合同时原被告双方签的，被告方和他自己客户的关系与原告何干。被告方收货都已大半年，衣服随意堆放在其仓库里没有合理存放保管，而且由于存放混乱已经分不清哪件衣服是原告的，被告方把自己损坏或是其他供货商的衣服卖给有特殊要求的客户被客户退货，却要原告承担责任是荒谬的。三被告欠款数月，为维护原告的合法权益，遂提起本案诉讼。被告雅某公司、丁某林、蒋某红辩称：一、因某厂在履约过程中存在货期、数量、质量等违约情形，应当依约扣款和赔偿，所以雅某公司无须支付任何款项。1、货期违约。根据《生产订单合同》“货期约定”一栏约定，某厂必须按照本合同约定的出货日期，将订单量足额货品送交到雅某公司的仓库。如延期按天扣款。如延期3天以内，以订单总数×延期天数×1元计算；延期超过3天，则按吊牌价35%计算，即订单总数×延期天数×吊牌价×35%。结合某厂提交的《生产订单合同》和《送货单》，全部订单都存在迟延交货的情形，某厂基于货期违约的应扣款数额已经远超出某厂主张的数额。即便雅某公司调整按合同单价35%进行扣款，扣款金额为52225.7元，也超出某厂主张的数额。2、数量违约。根据《生产订单合同》“工艺标准”一栏最后第2点约定，货品入仓单码数量±5%及以内雅某公司接受，超出此标准多出货品的某厂自行退回，单码大于5%雅某公司将有权取消订单或按吊牌价扣款。某厂提交每单货物数量都存在缺漏，而缺漏最多的是《生产订单合同》（2019年8月6日）和《送货单》（2019年8月30日），约定交货100件，实际交货91件，单码数量差额大于5%，某厂基于数量违约的应扣款数额已经远超出其主张的数额。即便雅某公司按照合同单价进行扣款，扣款金额为432元（9件×48元）。3、质量违约，不按要求整改。由于是雅某公司提供面料辅料给某厂进行加工，但某厂的加工成品存在数量和尺码不符合同约定、迟延交货、成品质量不合格等问题，严重不符合交货条件。雅某公司已多次要求某厂返修或退换货，但某厂一直未进行返修或退换货，导致雅某公司需交给客户的服装被全部退回。鉴于某厂的严重违约行为，导致雅某公司的合同目的至今仍未实现，造成面料辅料损失合计23万元。根据《合同法》第一百零七条和第二百六十二条规定，某厂应当依法赔偿损失。综上，由于某厂在履约过程中存在货期、数量、质量等违约情形，应当依约扣款；且某厂严重违约，造成雅某公司面料辅料和逾期收益等经济损失，应当依法赔偿。上述扣款和经济损失已远超出某厂主张的数额，因此雅某公司无须支付任何款项。二、某厂要求丁某林、蒋某红对本案承担连带责任没有事实依据和法律依据，应当予以驳回。1、丁某林和蒋某红不是本案适格主体，首先是也无提供被告的身份信息，其次是与某厂不存在任何合同关系。涉案《生产订单合同》的甲方是雅某公司，乙方是某厂；《送货单》上的收货单位是雅某公司；双方都是以公司为主体进行开具发票。以上文件均没有丁某林和蒋某红的签名确认。根据合同相对性原则，雅某公司和某厂才是合同当事人，是享有合同权利和承担合同责任的主体，与丁某林和蒋某红无关。因此，法院应当驳回某厂对丁某林和蒋某红的起诉。2、某厂主张丁某林和蒋某红是雅某公司的实际控制人，但根据企业信息公示系统显示不能证明丁某林和蒋某红是雅某公司的实际控制人，且某厂对此也没有提供任何证据予以证明。相反，雅某公司是有限责任公司，系独立的法人主体，其经营过程中产生的相应责任应由该法人主体自行承担，某厂要求丁某林和蒋某红承担连带责任，没有事实依据和法律依据，应当予以驳回。综上所述，为维护雅某公司、丁某林、蒋某红的合法权益，恳请法院驳回某厂的全部诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据和事实，本院认定如下：原告某厂是个体工商户，注册日期2014年1月16日，经营范围是纺织服装、服饰业；被告雅某公司是自然人投资或控股的有限责任公司，2019年1月7日成立，经营范围是科技信息咨询服务、互联网商品销售、服装及辅料制造零售批发、纺织品制造零售批发等等，股东是丁某新与蒋某红。2019年8月4日，雅某公司（合同甲方，采购方）与某厂（合同乙方，供应商）签订一份《生产订单合同》，约定：甲方订做YQ902款号的连衣裙（薄荷绿和砖红色），单价32元；付款方式为以每月月底为当月交货期限，月底之后所交货品计入下月所交货品，每月1号-15号为对账时间，每月月底支付上个月月底前整款入库货品的货款；货品交付：双方约定以上货品于2019年8月8日内，由乙方一次性送到甲方仓库，仓库所在地为广州市番禺区兴业大道东3号某服饰；工艺标准：1、所订货品的工艺、尺寸、面料、颜色全部按甲方确认的样板，对板收货（乙方确认接单后将正确齐色齐码版拿给甲方人员审版确认，并将齐色齐码版交甲方做收货标准使用，如因乙方未及时送确认版确认或将确认版带走，导致大货出现争议或质量问题，后果由乙方全部承担）；2、乙方应按甲方提供车标说明进行车标，吊牌必须按要求挂装，如有码数统一用S、M、L字样，入室均码不需要车码唛，码唛必须车主唛右侧；所有衣服不可有领标透底的现象，如有领标透底现象按次品处理；主唛、码唛、洗水唛车错现象甲方按2元/扣款；吊牌不可挂错、漏挂，挂错、漏挂一件甲方按3元/件扣款；（吊牌、主唛、码唛、洗水唛、吊粒）同时不得遗失和无故申请补领，补领3%之内甲方可与以补回，超出3%甲方会按1元/套进行扣款；3、乙方在辅料收到后请核对质量，如有差异在领料24小时内与下单人员沟通解决，超过期限由乙方担责；货品入仓单码数量±5%，及以内甲方接受，超过此标准多出货品的乙方自行退回，单码少于5%甲方将有权取消此订单或按吊牌价扣款。后装与包装标准：1、包装前，表面线头必须清理于净，线头未清理干净扣款2块/件；包装必须垫防潮纸包装，有皮质面料及带有胶印的货品位置必须加放防纸、防潮珠，所有货品需齐色齐码收货(均码除外)；2、按5件(大件)或者10件(小件)一捆，同款同色同码进行打包，产品合格证文字面朝上，吊牌要露在衣服外面，统一用无LOGO的透明包装袋打包；3、编织袋外包装请注明乙方名称，厂家名称，总包数及款号，包内需放档口单，清楚备注送货款号、颜色、尺码、总件数等明细。货期约定：乙方必须按照本合同约定的出货日期，将订单量足额货品送交到甲方仓库。如延期则按天扣款。计算方法：订单总数×延期天数×1元(例，订单1000件延期3天，则1000件×3天×1元=3000元)，延期3天内按此算法，超过3天未经甲方同意的，甲方有权拒绝收货，按乙方违约处理，乙方需按吊牌价的35%赔偿。质量检验标准：1、乙方按照相关标准进行打包和封包后，直接将货品送达甲方公司仓库或者指定地点；2、甲方对每一批货进行抽检，如抽检数量的10％或以上达不到甲方要求，甲方可直接整单退货，如抽检数量的5%或以上达不到要求的，甲方安排全检，全检费用则由乙方承担。并且所有次品退回乙方；3、如抽检数量的5％以下未达到甲方要求，甲方按正常收货，同时发现次品也退回乙方，乙方需向甲方返还所有次品的相应金额；4、乙方出货必须齐色齐码、整数出货，出货颜色、尺码、数量必须与采购单一致，总采购数量不能超过5%，不允许多货，如有差异必须经甲方同意；如果未经过甲方同意，多出来的数量甲方有权拒收，由乙方自行搬运出仓；5、次品超过100件，每件扣1元，另需付人工全检费用。乙方应当保证所提供的产品质量符合甲方要求或国家规定的有关标准，如果乙方所提供的产品具有《产品合格证》、《质量保证书》、《质量检验报告》等产品质量证明村料，乙方应当供给甲方。备注：在销售过程中出现的次品，乙方需要三天内返修交回甲方厂库，如未按期交还甲方可拒收，乙方并按吊牌价的35%赔偿甲方。次品处理约定：1、如所订货品出现次品问题时，乙方应在甲方通知后24小时内到指定地点将货品拉回返工，来回所产生的物流费用由乙方负责。在3个工作日内返修完毕送回甲方，如延期甲方有权拒收，乙方将返修货品的订货金额在24小时内全部退回给甲方；2、如经甲方验货，次品率超过5％，该批次货品必须全面返工或者退换处理，所有退货产品，乙方必须将甲方的订货定金在24小时内退回给甲方所有次品返修，乙方只接受一次返修，如超过一次返修的次品，甲方有权退回，并且乙方在24小时内将甲方退回次品的订货金额退给甲方，甲方保留因此而造成损失的追究权力。补充约定，如果甲方已付订金，因乙方的问题造成的整批订单取消或整批退货。乙方需在取消订单二个工作日内退回订金及所产生的物料费，物料费用按每套1元计算：如果整批退货，由乙方先将订金及物料费退还甲方，再自行到甲方仓库取回退货。2019年8月6日，雅某公司（合同甲方，采购方）与某厂（合同乙方，供应商）签订一份《生产订单合同》，约定：甲方订做1X1BK31NF1007款号风衣（绿色），单价48元；双方约定以上货品于2019年8月20日内，由乙方一次性送到甲方仓库；合同其余条款与YQ902款号的《生产订单合同》一致。2019年8月16日，雅某公司（合同甲方，采购方）与某厂（合同乙方，供应商）签订一份《生产订单合同》，约定：甲方订做81920322、81920332、81920342款号裤子（见附表1）；双方约定以上货品于2019年8月20日内，由乙方一次性送到甲方仓库；合同其余条款与YQ902款号的《生产订单合同》一致。            附表1                  款号              品名              颜色              S              M              L              XL              XXL              XXXL              数量              单价                  81920322              裤子              黑色              10              20              30              20              20              10              110              17                  81920332              裤子              白色              7              14              19              14              14              7              75              23                                              黑色              15              30              43              30              30              15              163              23                  81920342              裤子              黑色              10              19              30              19              19              10              107              20      2019年8月16日，雅某公司（合同甲方，采购方）与某厂（合同乙方，供应商）签订一份《生产订单合同》，约定：甲方订做81920402、81920412、81920432、81920442款号裤子、卫衣、夹克（见附表2）；双方约定以上货品于2019年8月30日内，由乙方一次性送到甲方仓库；合同其余条款与YQ902款号的《生产订单合同》一致。            附表2                  款号              品名              颜色              S              M              L              XL              XXL              XXXL              数量              单价                  81920402              裤子              黑色              11              22              33              22              22              11              121              23                  81920412              卫衣              白色              10              20              31              20              20              10              111              18                  81920432              夹克              蓝色                                                                                                                36                  81920442              夹克              黄色                                                                                                                36      2019年8月16日，雅某公司（合同甲方，采购方）与某厂（合同乙方，供应商）签订一份《生产订单合同》，约定：甲方订做81920352、81920382、81920392款号裤子、卫衣（见附表3）；双方约定以上货品于2019年8月30日内，由乙方一次性送到甲方仓库；合同其余条款与YQ902款号的《生产订单合同》一致。            附表3                  款号              品名              颜色              S              M              L              XL              XXL              XXXL              数量              单价                  81920352              裤子              灰色              9              19              30              19              19              9              105              20                                              黑色              9              19              29              19              19              9              104              20                  81920382              卫衣              黄色              13              27              39              27              27              13              146              14                  81920392              卫衣              白色              10              20              30              20              20              10              110              12      2019年8月12日，某厂向雅某公司送货YQ902款号的连衣裙130件，同年8月16日，某厂向雅某公司送货YQ902款号的连衣裙233件。同年8月30日，某厂向雅某公司送货1X1BK31NF1007款号风衣92件。雅某公司收到以上货物后共支付某厂货款16032元（32元/件×363件+48元/件×92件），某厂确认YQ902款号的《生产订单合同》与1X1BK31NF1007款号《生产订单合同》货款已经在2019年10月份结清。对有争议的证据和事实，本院认定如下：涉案加工服装的款号、数量、总额及交货日期。某厂称雅某公司尚欠加工款30480元，具体详见附表4。            附表4                  款号              送货日期              数量（件）              单价（元）              总额（元）                  81920332              2019年8月31日              235+一件版              23              5428                  8192322              2019年8月31日              109+一件版              17              1870                  81920342              2019年8月31日              106+一件版              20              2140                  81920352              2019年8月31日              204+一件版              20              4100                  81920412              2019年9月2日              113+一件版              18              2106                  81920442              2019年9月2日              114+一件版              36              4140                  81920432              2019年9月2日              113+一件版              36              4104                  81920382              2019年9月2日              141+一件版              14              1988                  81920392              2019年9月4日              106+一件版              12              1284                  81920402              2019年9月5日              118              23              2714                  洗水费              606                  合计              30480      雅某公司对附表4的款号、送货日期、单价均无异议，但是认为：“该表的数量已经比送货单多1件，我们诉称打版，该支出是原告的经营支出，其中有五个款是存在少交数量的问题：322款少1件、332款少3件、342款少1件、412款少1件、352款少5件、382款少5件、392款少4件、402款少3件，上述出现的货物数量缺漏的问题已经构成数量违约，应当按照合同约定进行扣款。‘注：帮公司付缩水费606元’这是没有依据的，事实也是不存在的，并且原告没有提供任何的证明，所以被告是无需支付”。某厂回应称：“因为雅某公司提供的面料不能保证是完好的，会存在一到两件的次品，我当时也跟雅某公司的生产经理沟通过的，缩水费用是因为雅某公司做缩水比较麻烦，所以让我们代其做，我也有提供单据到雅某公司的。雅某公司所说的打版费用，我方没有听说的，我方提供的第一件货物是给客户看，如果满意是把剩下的以及包括第一件供应给客户，所以没有打版成本这一说，如果不满意，就把第一件退回来；合同中有数量的缺少，那是因为按照市场习惯也是提供原材料不可能保证全部以及质量的完全，所以是雅某公司的布料有缺斤短两，才导致原告生产的成品就会少；缩水费金额不高，原告是个体户，所以市场习俗是因为金额不高，大家给就给”。某厂为佐证雅某公司存在原材料供应不足的事实，提供了其与雅某公司工作人员石某、曾金平的聊天记录，摘录如下：2019年9月1日，某厂说：“@小曾412款，帽绳差15条，头都大了，每个款都少，就这样出过去，帮贴下”，石某回复：“三件不做了”；2019年9月3日某厂说：“黑色橡筋差20件，可不可以用白色@小曾、@石某”，石某回复：“我叫采购今天买回来”。庭审中，证人石某陈述：雅某公司提供给某厂的原材料中是会有一两个次品的；数量也会因为各种原因导致不足；提供的时间，因为要看供应商，雅某公司也是去买面料辅料的，如果市场没有的话需要定制，所以定制的时间会比较长；因为以上情况某厂生产成品的数量以及时间也会相应的欠缺以及延期，雅某公司也是知道这些情况的，在个体户生产行业也是常见的。雅某公司确认石某曾经是其公司员工，但质证认为证人与某厂经营者之前就认识，存在过合作，证人单某陈述，故证言不应采信。对有争议的证据和事实，本院认定如下：一、某厂与雅某公司没有在合同中约定“打版”费用及缩水费用负担，而“打版”的衣服已全部交付雅某公司，故“打版”的服装费用应由雅某公司负担；缩水费用606元，某厂并未提供证据证实，本院对此不予采信。雅某公司抗辩称某厂有五个款的交货数量存在缺少的情况，某厂提供的微信聊天记录及证人石某的证言可以互相佐证，本院对证人石某的证言予以采纳，雅某公司称某厂交付的货物数量存在缺少情况应承担违约责任的抗辩理由，本院不予采纳。故此，雅某公司尚欠某厂加工款30480元-606元=29874元。涉案的加工服装是否存在质量问题。雅某公司称某厂交付的服装存在质量问题，至今仍存放在其仓库内并提供了视频用以佐证，某厂对此予以否认，并提供了与丁某林的聊天记录，摘录如下：2019年11月28日，某厂说：“你说衣服有质量问题，有问题我拿回去返修，没有问题把账结给我”，丁某林说：“没问题钱会转给你，有问题你拿回去，客户已经拒收了，你只要把面料钱给我货你全部打给你”，某厂说：“当时出货时进过你们验过货的”，丁某林说：“客户验收为准，出过来的货到客户仓要查货的，不行拒收”，某厂说：“有问题当时就应该提出来，不是几个月后来找麻烦的”。本院认为，综合以上证据，某厂最后一批衣服的交付时间是2019年9月5日，而雅某公司提出质量问题是2019年11月28日，此提出时间已超过对服装类商品进行检验的合理期间，而且雅某公司以第三方客户公司验收为准作为验收标准，事实和法律依据不足，本院对雅某公司关于质量问题的抗辩不予采纳。三、涉案的加工服装是否存在交货迟延情况。雅某公司称某厂存在迟延交货的情况：YQ902款绿色裙迟延8天、红色裙迟延4天、红色裙迟延8天；1X1BK31NF1007款迟延10天；81920322款迟延1天；81920332款迟延1天；81920342款迟延1天；81920402款迟延6天；81920412款分别迟延3天、5天；81920432款分别迟延3天、5天；8190442款迟延3天。某厂回应称：合同约定8月底送货，但是因为材料欠缺问题，是有一些超过了8月31日送货的，都是口头与雅某公司沟通，有的是到9月份雅某公司的材料还是欠着。9月份雅某公司也一直还在补辅料，所以一直都是雅某公司没有给我们原料导致的。本院认为，雅某公司已经结清款项的YQ902款及1X1BK31NF1007款，此两款的实际交付时间比合同约定的时间分别延误8天、10天，但雅某公司并未提出异议且已经按实际接收的数量支付了加工费，再结合某厂与曾金平、石某的微信聊天记录、石某的证言，相互佐证了雅某公司提供的原材料存在缺失的情况，从而导致了某厂交付服装有延误的情况，但主要责任在于雅某公司，故此，雅某公司主张某厂承担迟延交付服装的违约责任，本院不予采纳。四、关于丁某林、蒋某红的责任承担问题。某厂要求丁某林、蒋某红承担连带责任，其主张按照《中华人民共和国公司法》第二十三条由某厂行使代位求偿权，理由是某厂一直认为丁某林就是雅某公司老板，虽然丁某新是法定代表人，但是其一直在老家务农，实际上的收付款以及业务都是丁某林，所以丁某林与雅某公司没有区别；蒋某红与丁某林是夫妻关系，丁某林是用蒋某红的微信与某厂商讨本案服装加工事宜的，故蒋某红也应当承担连带清偿责任。雅某公司回应称：某厂的陈述没有提供依据证明，事实也是不存在的，某厂提出的法律依据指的是公司内部的责任承担问题，与债权人无关，更不存在代位求偿，雅某公司是独立主体，相应责任也应由其承担，某厂要求丁某林、蒋某红、承担连带责任没有事实与法律依据，应当驳回。本院认为，某厂与雅某公司之间是加工合同纠纷，有《生产订单合同》、《送货单》以及微信聊天记录原件予以证明，加工合同是双方真实意思表示，合法有效，本院予以确认。雅某公司收取某厂加工的服装后尚欠某厂加工款29874元，其后雅某公司并未按约支付货款，构成违约，现某厂主张雅某公司支付所欠款项，本院予以支持。某厂主张雅某公司按照中国人民银行同期贷款利息加1.5倍支付逾期利息，事实依据不足，本院调整为按2020年1月（原告起诉时）一年期贷款市场报价利率的标准从起诉之日起计算至款项全部清偿之日止。某厂要求丁某林、蒋某红承担连带责任，其主张按照《中华人民共和国公司法》第二十三条由某厂行使代位求偿权，事实和法律依据不足，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告广州某设计有限公司于本判决发生法律效力之日起五日内向原告广州市番禺区大石某服装厂支付加工款人民币元29874元及利息（利息以29874元为本金，按2020年1月一年期贷款市场报价利率的标准从起诉之日起计算至款项全部清偿之日止）；二、驳回原告广州市番禺区大石某服装厂的其余诉讼请求。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费585元，由被告广州某设计有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。当事人上诉的，应在递交上诉状次日起七日内按诉讼费用缴纳办法向广州市中级人民法院预交上诉案件受理费。逾期不交的，按自行撤回上诉处理。审判员  崔淑冰二〇二〇年九月十一日书记员  张 荣