广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书（2020）粤2071民初9783号原告：刘昌春,男，1983年6月22日出生，汉族，住湖南省株洲市石峰区××××××××××××，公民身份号码430××××××××××××034。委托诉讼代理人：黄浩坤，广东德元律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨德勇，广东德元律师事务所实习律师。被告：中山市南朗镇艺豪装饰店，住所地广东省中山市南朗镇×××××御海园52卡，统一社会信用代码92442000MA4W9KWP5X。经营者：王广军，男，1981年3月11日出生，汉族，住河北省邯郸市涉县××××××××××××，公民身份号码132××××××××××××915。原告刘昌春与被告中山市南朗镇艺豪装饰店（以下简称艺豪装饰店）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月10日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告刘昌春及其委托诉讼代理人黄浩坤到庭参加诉讼，被告艺豪装饰店经本院公告传唤,公告期限届满没有到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告刘昌春向本院提出以下诉讼请求：1.解除双方于2019年6月3日签订的《装饰装修工程施工合同》；2.两被告立即向原告退还支付的工程款97500元；3.两被告向原告赔偿经济损失共计29250元。事实与理由：原告是中山市南朗镇翠亨新区锦绣海湾城7期13座302房的业主，被告王广军是被告艺豪装饰店的个体经营者。2019年6月3日，双方签订了装饰装修工程施工合同，原告为发包方、委托方，被告为承包方、施工方，工程位于中山市南朗镇翠亨新区锦绣海湾城7期13座302房。上述施工合同主要约定：总工期为90个工作日，开工时间为2019年6月20日，竣工时间为2019年10月20日；合同总金额为125800元；合同第五条违约责任的5项明确：乙方如不能按期开工或未经甲方同意停工，导致工期延长，所造成损失由乙方负责。合同履行过程中，原告依约分期支付工程款合共97500元，被告方则一直存在无故停工、拖延工期的违约情形，仅仅完成了水电项目的施工，经原告方多次催促仍拒不履行。在原合同约定的竣工时间届满后，原告方同意给予被告方施工宽限期，双方于2019年10月27日签订房屋装修补充协议（以下简称“补充协议”）。补充协议约定：1.乙方（被告）在2019年11月5日前泥水材料备齐，在11月30日前泥水完工;2.乙方在12月15日前，全屋门和厨柜客厅吊顶全部完工;3.乙方在12月31日前，完成全屋所有安装，所有工程保质保量的完成。如违约，乙方应按照合同向甲方退还甲方所交的款项，并赔偿甲方损失（甲方所交款项的30%）。补充协议签订后，被告方仍拒不履行合同约定施工，甲方经多次催促无果，乙方拒不履行合同主要义务之行为已构成根本性违约。基于以上事实，原告认为，被告不守信用的行为已违背了法律规定和合同约定的义务，严重侵害了原告的合法权益。为维护自身合法利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定，原告依法向法院提起诉讼，恳请法院依法查明事实，支持原告的请求。原告刘昌春为支持其诉讼请求，向本院提供了以下证据：1.企业信用信息公示报告、商品房备案登记表；2.装饰装修工程施工合同；3.房屋装修补充协议；4.收款收据；5.付款凭证；6.装修照片；7.聊天记录；8.房屋装修许可证。被告艺豪装饰店未到庭参加诉讼，亦未向本院提交书面答辩及证据。本院经审理查明以下事实：艺豪装饰店于2017年3月8日注册成立,为个体工商户,经营者为王广军。2019年6月3日，刘昌春（甲方、委托方）与艺豪装饰店（乙方、承包方）签订装饰装修工程施工合同，乙方承包甲方家庭居室装饰装修工程。主要约定：本项工程位于7期13座302房；总工期为90个工作日，自开工之日起开始计算工期，遇周末及法定节假日或停水停电等不可抗力致使乙方无法正常施工的情况则工期自动顺延；开工时间为2019年6月20日，竣工时间为2019年10月20日。合同总金额为125800元。付款方式：合同签订当日付合同总工程款40％（预付6000元），即50320元；水电完工付合同总工程款30％，即37740元；泥水完工付合同总工程款25％，即31450元；五金卫浴安装前，付合同总工程款5％，即6290元。乙方指派王广军为驻工地代表，负责合同履行；按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。合同签订之日，视为工程开始；乙方如不能按期开工或未经甲方同意停工，导致工期延长，所造成损失由乙方负责；合同还约定了其他事项。合同签订后，刘昌春通过银行转账等方式合计向艺豪装饰店支付了装修款97500元。艺豪装饰店向刘昌春开具了相应收据。刘昌春称艺豪装饰店于2019年6月19日进场为案涉房屋进行装修，装修了水电后即停工。因其未按约定进行施工。2019年10月27日，刘昌春（甲方）与艺豪装饰店的经营者王广军（乙方）签订房屋装修补充协议，主要约定：乙方在12月31日前完成全屋所有安装。所有工程保质保量完成，如违约，乙方应按照合同向甲方退还甲方所交的款项并赔偿甲方损失（甲方所交款项的30％）。刘昌春称目前已联系不上艺豪装饰店及其经营者王广军，艺豪装饰店至今仍未完成涉案房屋的装修工程，仅完成了该装修工程的水电部分，并提供了照片予以佐证。刘昌春称已完工工程价值约8000元，对此明确不申请进行司法鉴定。因双方协商未果，刘昌春遂于2020年4月10日诉至本院，主张上述实体权利。本院认为，本案系装饰装修合同纠纷。刘昌春与艺豪装饰店签订的装饰装修工程施工合同及补充协议系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、法规强制性规定，合法有效，双方均应恪守履行。刘昌春按约定向艺豪装饰店支付了装修款，艺豪装饰店应按约定履行装修义务。双方约定2019年12月31日前案涉装修工程全部完工，但艺豪装饰店至今仍未完成约定的装修工程，刘昌春签订合同的目的不能实现，艺豪装饰店已构成根本违约，应承担相应的违约责任。刘昌春主张与艺豪装饰店解除合同并要求艺豪装饰店返还部分装修工程款理据充分，本院予以支持。因艺豪装饰店已履行完毕水电部分的工程，该部分工程尚可继续利用，应予以扣除相应工程款，刘昌春对此明确不申请进行司法评估，其主张已完工装修工程价值8000元。根据合同的具体履行情况，结合日常装修类上述已完工装修工程的收费标准，本院认定刘昌春主张的已完工装修工程量价值属于合理范围，故予以支持。刘昌春已支付97500元，扣除该款，艺豪装饰店应向刘昌春返还89500元；关于刘昌春主张的违约金，双方约定如违约，乙方应按照合同向甲方退还甲方所交的款项并赔偿甲方损失（甲方所交款项的30％）。刘昌春未能举证证明因艺豪装饰店未按约定履行给刘昌春造成的具体损失数额，该约定明确偏高，本院调整为按刘昌春所交款项的20%确定刘昌春的损失，即为19500元（97500元×20％）。艺豪装饰店未到庭参加诉讼，视为放弃举证、质证、辩论等诉讼权利，应自行承担相应的诉讼风险。另外，依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十九条第一款规定：“在诉讼中，个体工商户以营业执照上登记的经营者为当事人。有字号的，以营业执照上登记的字号为当事人，但应同时注明该字号经营者的基本信息。”本案中，艺豪装饰店为王广军经营的个体工商户的字号，且艺豪装饰店均领有营业执照。因此，依法本案应以营业执照上登记的字号即艺豪装饰店为当事人，并应同时分别注明该字号经营者王广军的基本信息。但刘昌春在以艺豪装饰店为被告起诉的同时，又将王广军作为本案被告，违反了上述规定。本院另行裁定驳回刘昌春对王广军的起诉。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十九条、第九十条规定，缺席判决如下：一、解除原告刘昌春与被告中山市南朗镇艺豪装饰店(经营者:王广军)于2019年6月3日签订的装饰装修工程施工合同；二、被告中山市南朗镇艺豪装饰店(经营者:王广军)于本判决发生法律效力之日起七日内向原告刘昌春返还装修款89500元；三、被告中山市南朗镇艺豪装饰店(经营者:王广军)于本判决发生法律效力之日起七日内向原告刘昌春支付19500元；四、驳回原告刘昌春的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3402元（原告已预交），由原告刘昌春负担214元，由被告中山市南朗镇艺豪装饰店(经营者:王广军)负担3188元[被告中山市南朗镇艺豪装饰店(经营者:王广军)于本判决生效之日起七日内迳付原告刘昌春]。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审判长  邓文辉审判员  石 慧审判员  陈 璐二〇二〇年九月二十五日书记员  龙 龙姚志姬