上海市嘉定区人民法院民 事 判 决 书（2020）沪0114民初6749号原告(反诉被告)：上海轩蒙服饰有限公司，住所地上海市嘉定区。法定代表人：汪家柏，该公司总经理。委托诉讼代理人：潘志生。委托诉讼代理人：李富蓉。被告(反诉原告)：李静怡，女，2000年4月28日生，汉族，住浙江省。委托诉讼代理人：徐雪峰。委托诉讼代理人：陈小龙。原告(反诉被告)上海轩蒙服饰有限公司(以下简称轩蒙公司)与被告(反诉原告)李静怡承揽合同纠纷一案，本院于2020年4月3日立案后，依法适用简易程序审理，公开开庭进行了审理。原告(反诉被告)轩蒙公司法定代表人汪家柏、委托诉讼代理人潘志生、李富蓉(参加第二次开庭)、被告(反诉原告)李静怡、委托诉讼代理人徐雪峰、陈小龙(参加第二次开庭)到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告(反诉被告)轩蒙公司向本院提出本诉诉讼请求，1、判令被告支付加工费111,136元；2、判令被告支付仓库占用费74,625元；3、判令被告支付面料预缩定型费15,013.85元；4、判令被告支付秋冬款服装打样费3,000元；5、判令被告支付177件半成品加工费8,850元；6、承担本次诉讼费。事实和理由：2019年元月上旬，被告主动通过网络找到原告法定代表人并加微信，要原告为其加工服饰，用于被告淘宝网店销售。2019年3月21日在原告公司达成意向加工协议，并于2019年6月26日正式签订加工合同。原告之后按照被告提供的服装加工图纸和提供的布料打样，经过被告质量认同进行封样确认后代加工。被告于2019年7月9日后面料陆续送到原告工厂，8月9日所有物料到齐，于2019年8月1日微信收到被告准确的订单生产数量：连衣裙3,280件，外套罩衫277件。原告考虑到衣服复杂程度，在面辅料未到齐的情况下，7月22日正式上线开始制作，7月25日被告与其母亲随原告法定代表人到工厂生产监督，联系快递在本公司发货。8月10日第一次出货，截止8月15日出货量达到1,020件，按照微信约定1,000件生产周期为30至45天，此款连衣裙共生产3,103件，外套罩衫277件，生产周期应为90至135天，截止9月30日所有货物生产完毕，历时68天完成生产。加工费用329,136元，被告支付利了218,000元，还剩111,136元未支付。原告多次联系被告支付剩余加工费，被告以种种理由拒不支付，并且不提货，不结算加工费占用原告仓库。请求贵院查明事实，支持原告的诉请。被告(反诉原告)李静怡对本诉辩称及反诉称，我方与轩蒙公司之间系承揽合同纠纷，轩蒙公司本诉部分无事实依据，其诉讼请求应予驳回。1、轩蒙公司存在根本性违约。按照合同的附加条款2,803件成衣的交货时间为2019年7月31日，但直至8月11日轩蒙公司才交付我方第一批货。故轩蒙公司存在严重违约，构成根本性违约。成衣加工费为每件100元，我方已付218,000元，轩蒙公司主张加工费111,136元(除去轩蒙公司尚未交付的成衣597件，计59,700元)，尚欠加工费51,436元。轩蒙公司违反合同约定延期交货导致我方无法向淘宝客户交货，造成退货、退订，严重影响我方经营，致淘宝账户被封45天，我方错过了最佳销售季节，我方将提起反诉，该诉请无法成立；2、合同第六条服装你的交货地址为浙江省湖州市长兴县雉城街道华杨里。虽然合同第十条约定我方超过规定期限领取定作物应承担保管、保养费，但根据合同约定，轩蒙公司只要及时向我方交付定作物，按照约定送货到长兴县雉城街道华杨里，是不存在轩蒙公司第二项请求的仓库占用费，该请求也无法成立；3、轩蒙公司的其余诉讼请求也无事实依据，因为我方委托轩蒙公司进行加工，所有的加工费也包括其中了。我方收到诉状副本后，才知道轩蒙公司私自改动了交货时间，合同附件中的交货时间为2019年7月31日，改成了2019年9月31日。我方收到成衣向淘宝客户发货后，客户反映轩蒙公司加工的裙子有质量问题，出现蝴蝶结溢胶、拉链加工处毛糙、美观度不够、口水兜扭曲、领口有污点的现象。轩蒙公司降低内衬质量档次，导致客户大量退货处理。基于上述原因，我方提出反诉，要求轩蒙公司赔偿我方损失275,617.50元。其中：因压货造成裙子损失112,236元，计算方式裙子597条×(单价288元/条-加工费100元/条)；因逾期退订、质量问题造成损失109,440元(退货裙子380条，每条288元)；因搭配的罩衫质量问题造成的损失11,592元(罩衫69条，每条168元)；因本诉原告加工的内衬做错造成我方材料损失3,697.50元；因蝴蝶结质量问题造成的损失5,000元(我方仅主张5,000元)；因本诉原告未进行加工造成的179件布料损失33,652元(半成品裙子179件)。原告(反诉被告)轩蒙公司对被告(反诉原告)李静怡的反诉辩称，不同意李静怡的反诉请求。经审理查明，2019年年初，双方通过微信就服装加工事宜进行磋商、联系。李静怡于2019年6月11日开始通过淘宝订购原辅材料，并通过快递将订购的原辅材料送至轩蒙公司。同年6月25日，李静怡将样衣邮寄到轩蒙公司。2019年6月26日，轩蒙公司与李静怡签订《服装经销合同》一份，该合同约定：“定作方(甲方)李静怡、承揽方(乙方)轩蒙公司；原材料由甲方提供；加工成品质量按甲方提供的样衣或乙方按甲方的生产工艺单制作的产前样执行，产前需修改的，以双方签字的修改意见作为验收的依据；甲方提供服装款式(样衣或图片)、标志图案等图样的技术资料。发现甲方提供的图纸和技术要求不合理，乙方应当及时通知甲方，甲方应当在2日内提出修改意见。甲方在规定时间内没有回复，乙方有权停止工作，并在2日内通知甲方，造成的损失由甲方赔偿；交货地址浙江省湖州市长兴县雉城街道华杨里。产品的交货期限详见后附订单明细。货品的运输由乙方承担；甲方跟单员在生产过程中发现的质量问题，乙方必须及时改正。订单完成后，甲方应及时对货物进行全面验收。乙方应于交货2天前以书面方式或邮件的形式及电话预约向甲方申请检验，检验时应提交与实际货物相符合的装箱单、验货单，以便甲方及时安排验货入仓；货品经甲方检验为残、次品的，一律退回乙方，乙方收到残、次品后一周内返修合格为止；双方确认订单后3天内，甲方支付乙方该订单总货款的30%，出货前乙方将装箱单明细发给甲方，甲方支付该订单总货款的60%，货款到乙方账户内24小时内乙方必须发货，出货后1个月付10%剩余款项。甲方逾期付款，每日按合同总额5‰向乙方偿付违约金，逾期交付超过7天，甲方方向乙方方偿付货物总额10%的违约金。乙方逾期交货，每日按合同总额5‰向乙方偿付违约金，逾期交付超过7天，乙方向甲方偿付货物总额10%的违约金；甲方未按合同规定的时间和要求向以乙方提供原材料、技术资料等或未完成必要的辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同并要求赔偿损失。乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，甲方应赔偿乙方停工待料的损失。超过合同规定期限领取定作物，应承担乙方实际支付的保管、保养费每日按合同总额5‰收取。甲方超过领取期限15日不领取定作物的，乙方有权将该批定作物变卖，扣除报酬、保管、保养费后退还甲方；合同另有其他条款”。《合同附加条款》约定了定作物的款号、款式、颜色、颜色码比，数量合计2,803件，交货时间为7月31日交清。合同中虽未约定加工费，双方确定连衣裙加工费为每条100元。合同履行中，李静怡增加了外套罩衫277件，双方约定外套罩衫每件加工费68元。审理中，经双方确认，李静怡共收到轩蒙公司加工的连衣裙2,506条、外套罩衫277件。另有596条连衣裙成品(清点时双方确认)、177条连衣裙的半成品在轩蒙公司处，因轩蒙公司认为李静怡未支付加工费而未将596条连衣裙成品交付李静怡。审理中，李静怡指出轩蒙公司在提交的证据《合同附加条款》中将“交货时间为7月31日交清”篡改为“交货时间为9月31日交清”，与双方确定的文本不一致。轩蒙公司确认系其单方改动，改动原因是因为李静怡的部分原辅材料晚到，原定的生产周期需要延长，故就单方更改了。轩蒙公司称8月8日才全部收到全部原辅材料，有微信聊天记录。审理中，双方确认，轩蒙公司的加工工厂在外省市，轩蒙公司将成品连衣裙从工厂发货到轩蒙公司实际经营地即上海市嘉定区爱特路XXX号XXX栋605室。由李静怡与其母亲在轩蒙公司实际经营地接受定作物，借用轩蒙公司的场地直接发货给李静怡的淘宝客户。李静怡确认，因轩蒙公司保证质量合格，品质和样衣一样，实际上由轩蒙公司全检；关于轩蒙公司主张的面料预缩定型费15,013.85元，其中包含面料预缩费用2,895元、面料定型费用2,795元、KC长尾夹费用1,241.20元、蝴蝶结加固费用5,014.50元、拉链费用1,434.05元、胶枪、胶棒、前期花边整理等费用1,634.10元，轩蒙公司陈述因李静怡提供的面料不符合加工，同意轩蒙公司对面料进行缩水加工，每米1元，并代其购买部分辅件。对此，李静怡认为其同意轩蒙公司对面料进行预缩定型，但是米数不对，KC长尾夹系轩蒙公司自行购买，蝴蝶结加固系轩蒙公司加工热熔胶出现质量问题，应由其自行承担；关于轩蒙公司主张的秋冬款服装打样费3,000元，轩蒙公司陈述系口头约定由李静怡承担。李静怡认为先要扣除600元，因为其中深橙色的样衣没有做出来。还要扣除550元，因为新品模特费用是1,100元，轩蒙公司法定代表人的妻子李富蓉表示愿意承担一半模特费用，服装加工之事也经常与李富蓉沟通。轩蒙公司法定代表人汪家柏陈述，其妻子是讲过的，但是作为公司，因未与其商量过，其不认可。审理中，李静怡陈述，因连衣裙、罩衫有质量问题，导致客户大量退货处理，退货连衣裙380条(按每条288元售价计算损失)、罩衫69件(按每条168元计算损失)。轩蒙公司对此不予认可，认为定作物检验由李静怡和其母亲负责。轩蒙公司对李静怡主张的其他损失均不予认可。审理中，2020年8月20日，李静怡将存放在轩蒙公司处的剩余原辅材料全部取走，目前在轩蒙公司处只留有596条成品连衣裙和177条半成品连衣裙。以上事实，有《服装经销合同》、《合同附加条款》、微信聊天记录、双方各自确认的对账单、发货记录、庭审笔录等证据为证。本院认为，轩蒙公司与李静怡订立的合同虽名为《服装经销合同》，根据合同内容，应为承揽法律关系，轩蒙公司为承揽方，李静怡为定作方，李静怡提供原材料，对此双方均无异议。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定行使权利、履行义务。本案中，双方虽订立书面合同，看似完整全面，但实际履行中，要依靠微信聊天或者口头约定补充合同内容或者变更合同内容，且相关约定的表述并不明确，双方各执一词。本案本诉及反诉均基于审理查明的相关事实为依据，现就本诉诉请和反诉诉请，结合查明事实分析如下：1、关于定作物的数量和价款。双方确认已交付连衣裙2,506条、罩衫277件，未交付的连衣裙(成品)596条，按约定的加工费连衣裙每条100元和罩衫每件68元计算，连衣裙加工费为310,200元、罩衫加工费18,836元，合计329,036元，扣除李静怡已付218,000元，未付加工费为111,036元。未交付的连衣裙(成品)596条应交付李静怡，如有缺少，按每条288元由轩蒙公司赔偿；2、关于逾期交付定作物问题。审理中，李静怡陈述轩蒙公司将“交货时间为7月31日交清”篡改为“交货时间为9月31日交清”。对此，本院认为，已经签订的合同及其附件，未经双方同意不得擅自更改，可以通过订立补充合同等形式予以变更，轩蒙公司的单方行为有违诚信。根据合同，原辅材料由李静怡提供，因实际交付时间离7月31日交清时间较为接近，根据生产周期，交货时间可以合理延长，这也符合双方在《服装经销合同》中“甲方未按合同规定的时间和要求向以乙方提供原材料、技术资料等或未完成必要的辅助工作和准备工作，……，除交付定作物的日期得以顺延外”的意思表示。庭审中，李静怡也未向本院提交合同履行过程中，其向轩蒙公司提出逾期交货异议的相关证据，据此，应视为双方在履行过程变更了交货时间，以双方实际通知交货时间为准；3、关于定作物的质量问题。法律规定，在承揽工作期间，在不妨碍正常工作的情况下，定作方即李静怡有权对承揽方即轩蒙公司的工作进行监督检验，《服装经销合同》也约定“乙方应于交货2天前以书面方式或邮件的形式及电话预约向甲方申请检验，检验时应提交与实际货物相符合的装箱单、验货单，以便甲方及时安排验货入仓；货品经甲方检验为残、次品的，一律退回乙方，乙方收到残、次品后一周内返修合格为止”。本案中，李静怡在轩蒙公司经营地验收、接受定作物，并直接发给淘宝客户，应视为验收合格。庭审中，李静怡表示出于信任轩蒙公司，由轩蒙公司对定作物进行全检，由此引发的后果也应由李静怡承受。需要指出的是，轩蒙公司与李静怡之间定作物的质量要求应以双方合同约定的质量要求、检验期限等为标准，并不以李静怡的淘宝客户对产品的质量为标准；4、关于轩蒙公司主张仓库占用费74,625元。合同虽约定有“超过合同规定期限领取定作物，应承担乙方实际支付的保管、保养费每日按合同总额5‰”的条款，但本案定作物留存在轩蒙公司，系轩蒙公司因李静怡未支付价款而拒不发货，系一种留置行为，故该笔费用，轩蒙公司收取没有依据；5、关于轩蒙公司主张的面料预缩定型费，其中面料预缩费2,895元、面料定型费2,795元应予支付。其余部分有其合理性，因约定不明，可酌情支付2,000元。秋冬款服装打样费3,000元，应按双方约定扣除免付部分，应支付1,850元；6、关于半成品连衣裙177条。根据查明的事实，双方在履行过程中均有不规范、不明确之处，对半成品的产生均有过错，该部分的后果由各自承担，但轩蒙公司应将半成品连衣裙177条交付李静怡；7、关于李静怡要求轩蒙公司赔偿损失275,617.50元的问题。李静怡主张的该诉请，均以定作物逾期交付、质量问题等为前提条件，关于逾期问题、质量问题本院在之前已经进行阐述，这里不再赘述。因逾期问题、质量问题，本院均未认定，故李静怡要求的赔偿损失没有事实依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百五十八条第一款、第二百六十三条之规定，判决如下：一、被告(反诉原告)李静怡应于本判决生效之日起十日内支付原告(反诉被告)上海轩蒙服饰有限公司价款111,036元；二、被告(反诉原告)李静怡应于本判决生效之日起十日内支付原告(反诉被告)上海轩蒙服饰有限公司面料预缩定型费等7,690元；三、被告(反诉原告)李静怡应于本判决生效之日起十日内支付原告(反诉被告)上海轩蒙服饰有限公司秋冬款服装打样费1,850元；四、原告(反诉被告)上海轩蒙服饰有限公司应于本判决生效之日起十日内交付被告(反诉原告)李静怡连衣裙(成品)596条，如不能交付，原告(反诉被告)上海轩蒙服饰有限公司则应按每条288元计算价款，于逾期交付之日起五日内支付被告(反诉原告)李静怡；五、原告(反诉被告)上海轩蒙服饰有限公司应于本判决生效之日起十日内交付被告(反诉原告)李静怡连衣裙(半成品)177条；六、驳回原告(反诉被告)上海轩蒙服饰有限公司的其他本诉诉讼请求；七、驳回被告(反诉原告)李静怡的反诉诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费4,589元，减半收取2,294.50元，原告(反诉被告)上海轩蒙服饰有限公司负担938.74元，由被告(反诉原告)李静怡负担1,355.76元(李静怡应于本判决生效后七日内交付本院)；本案反诉受理费5,434元，减半收取2,717元，由被告(反诉原告)李静怡负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。审判员 王 清二〇二〇年九月十四日书记员 张婷婷附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百五十八条当事人约定检验期间的，买受人应当在检验期间内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通知的，视为标的物的数量或者质量符合约定。当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定，但对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该两年的规定。出卖人知道或者应当知道提供的标的物不符合约定的，买受人不受前两款规定的通知时间的限制。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。