广西壮族自治区南宁市江南区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0105民初7845号 原告：覃麟华，男，1989年7月3日出生，汉族，住广西大化瑶族自治县。 被告：谭某高，男，1986年10月20日出生，汉族，住南宁市江南区。 原告覃麟华与被告谭某高装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月21日立案受理后，依法适用小额诉讼程序，于2020年8月24日进行了第一次公开开庭审理，原告覃麟华及被告谭某高到庭参加诉讼。于2020年9月16日进行了第二次公开开庭审理，原告覃麟华到庭参加诉讼，被告谭某高经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即向原告支付装修款13397元；2.判令被告立即向原告支付逾期利息1593元（计算方式：以13397元为基数，自2018年10月8日起暂计至2020年6月8日，以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率上浮50%，即7.125%的标准计付，直至被告清偿之日止，具体7.125%随中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率上浮50%的变动而变动，具体详见后文的逾期付款利息统计表格）；3.诉讼费用全部由被告承担。事实和理由：2018年5月初，原、被告口头约定由原告承接被告位于南宁市江南区1翠岭居8号楼B58号的南宁市鹏益汽车美容养护会所的装修工作，总承包价为55000元。被告于2018年5月9日通过微信向原告支付入场费8000元，约定原告做完吊顶后支付进度款2万元，完成全部装修后支付22000元，尾款5000在装修完工后一个月内支付。2018年5月19日原告做完吊顶，被告于次日委托其合伙人车宇汇向原告支付2万元。原告于2018年5月25日完成所有装修工作后，被告总以双方为老乡为由，一再推迟支付22000元的时间，直到2018年5月29日才支付原告9000元。完工后一个月即2018年6月24日后被告也未在向原告支付尾款5000元。在原告及其朋友的多次催促下，被告才于2018年9月15日、2018年10月8日分别向案外人韦联政支付3000元、2000元。原告已按被告的要求完成了该养护会所的全部装修工作，包括刮腻子涂料、做吊顶、洗车水沟砌砖、水电安装、玻璃隔墙等，被告已对该项目进行合格验收，并于2018年6月4日正式开业并投入使用。被告未按时支付装修款，以各种理由推诿，甚至将原告电话拉入黑名单，已经构成严重违约，依据相关法律规定，原告除有权要求被告支付装修款，还有权要求被告按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利率的标准计算逾期付款违约金。另外，依据相关法律规定，被告已付款项应先抵扣逾期利息，再抵扣装修款。原告为维护合法权益向法院起诉，恳请法院支持原告的全部诉讼请求。 被告谭某高辩称，虽然双方约定的施工总价是55000元，但后来并不是这个数。原告没有做完约定的项目就因犯罪被关押一年。被告使用门面并不是对原告施工项目的验收，是因联系不到原告无法验收，前期其他工作已准备好，为了减少损失才不推迟开张门面。当时口头约定押金是5000元，因为墙面渗水、电线裸露这两个问题没有处理好，施工项目不能正常使用，被告想让原告修理好这两个问题，原告一直没有来，被告后来给了案外人两次钱并叫案外人来修缮，案外人也没有来。因此，被告一直没有付这5000元押金。 本院认为，当事人应对自己提出的主张提供证据加以证明。 关于在案件审理过程中被告主张由于原告未按时完工，导致被告不能在2019年5月25日开张，应扣除装修款。因被告于2019年5月16日向原告发送微信：“都一个星期过去了，我二十五号要中午十二点是好时辰”、“特地请风水大师看的”，原告回复：“好的”，本院根据双方的上述微信聊天信息确定双方已经就装修项目应及时完工、装修门面能在2019年5月25日中午十二点开张达成合意。因原告在2019年5月25日下午4点多才完成装修，导致被告不能在2019年5月25日中午十二点开张，本院对被告主张原告未按时完工予以支持。因原告未提供证据证明逾期完工的原因是不可抗力导致的或者是由被告造成的，原告应对逾期完工承担违约责任。被告主张原告未按时完工应扣除装修款实乃主张从装修款中扣除因原告逾期完工给被告造成的损失，由于原告逾期完工延迟了被告的开业时间，造成被告营业收入减少，本院对被告的该主张予以支持。本院酌定逾期完工导致被告减少的营业收入为400元，则原告应赔偿被告损失400元。本院酌定从双方约定的完工后支付的3万元装修款中扣除该400元，则被告还应支付原告装修款54600元（55000元-400元）。 关于被告以装修项目墙面渗水、电线裸露为由拒付5000元。因原告否认墙面渗水，被告又未提供证据证实墙面渗水，本院对被告的该主张不予支持。原告承认屋顶的电线裸露，没有加装保护层，本院对此予以确认。虽然装修期间被告未向原告提出屋顶电线要加装保护层，但原告是一个从事装饰装修的专业人员，从诚实善良履行合同义务的角度来说，原告应对屋顶电线加装保护层，不应让屋顶电线裸露。因此，本院确认原告在履行合同义务过程中存在瑕疵。由于被告没有证据证明双方约了定瑕疵履行的违约责任，又未举证证明该瑕疵造成的具体损失，本院对被告据此主张拒付“押金”即完工后一个月内被告应付给原告的装修款5000元不予支持。如被告有证据证明因屋顶电线裸露导致其遭受了损失，可以另行起诉解决。 关于被告已付装修款是否是按时支付的，原告是否有权要求被告支付逾期利息。双方于2019年5月15日通过微信聊天达成价款支付协议：总价款55000元；做完吊顶被告支付2万；全部做完结算3万，剩下的5000元一个月内给付。但被告除了于2018年5月9日向原告支付入场费8000元，于2018年5月20日向原告支付做完吊顶后的2万元之外，并没有按时支付完工后应及时支付给原告的款项及完工后一个月内应支付给原告的款项。扣除被告预先支付的入场费8000元及因原告未按时完工应赔偿被告的损失400元，2018年5月25日完工后被告应立即支付原告21600元（30000元-8000元-400元）。因被告未按时支付完工后应支付的款项及完工后一个月内应支付的款项，造成原告资金被占用期间的利息损失，本院对原告要求从被告逾期支付的款项中扣除逾期付款利息予以支持。因双方并未约定逾期付款利息，本院对原告要求按同期银行贷款利率上浮50%计算逾期利息不予支持，酌定按中国人民银行规定的同期同类贷款基础利率计算逾期利息，即按年利率4.35%计算。则应从被告于2018年5月29日支付给原告的9000元中扣除逾期利息10元（21600元×4.35%÷365天×4天），被告当天支付给原告的装修款仅为8990元（9000元-10元））；应从被告2018年于9月15日支付给原告的3000元中扣除逾期利息213元{（21600元-8990元）×4.35%÷365天×109天＋5000元×4.35%÷365天×83天}，被告当天支付给原告的装修款仅为2787元（3000元-213元），还欠原告装修款共计14823元（21600元-8990元＋5000元-2787元）；应从被告于2018年10月8日支付给原告的2000元中扣除逾期利息40.6元（14823元×4.35%÷365天×23天），被告当天支付给原告的装修款仅为1959.4元（2000元-40.6元），还欠原告装修款共计12863.6元（14823元-1959.4元）。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十一条、第一百一十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条、第一百六十二条之规定，判决如下： 一、被告谭某高向原告覃麟华支付装修款12863.6元； 二、被告谭某高向原告覃麟华支付资金被占用期间的利息（计算方式：以12863.6元为基数，自2018年10月9日起至2019年8月19日止，按中国人民银行规定的同期同类贷款基准利率计算；以所欠装修款为基数，自2019年8月20日起至实际付清之日止，按全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率计算）。 上述债务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或者与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 案件受理费87元，由原告覃麟华负担5元，被告谭某高负担83元。 本判决为终审判决 审判员  苏建湘 二〇二〇年九月二十一日 书记员  向柔澜 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百一十一条质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。 第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第一百六十二条基层人民法院和它派出的法庭审理符合本法第一百五十七条第一款规定的简单的民事案件，标的额为各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资百分之三十以下的，实行一审终审。