广东省阳江市江城区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1702民初6392号原告：梁美茹，女，1987年9月13日生，汉族，住广东省阳江市江城区****************。确认的送达地址：阳江市江城区**************（联系人：黄斌斌）。公民身份号码：441************021。原告：黄观根，男，1984年7月9日生，汉族，住广东省阳江市江城区***************。确认的送达地址：阳江市江城区**************（联系人：黄斌斌）。公民身份号码：441************85X。两原告的委托诉讼代理人：黄斌斌，广东言必行律师事务所律师。两原告的委托诉讼代理人：林显伦，广东言必行律师事务所律师。被告：阳江丰怡房地产发展有限公司。住所地：阳江市江城区******广场中源花园319房。确认的送达地址：阳江市江城区*******丰怡豪庭会所（联系人：赵雪婷）。统一社会信用代码：914***********836G。法定代表人：NicholasJamesGronow，该公司董事长。委托诉讼代理人：赵雪婷，该公司员工。原告梁美茹、黄观根与被告阳江丰怡房地产发展有限公司（以下简称丰怡房地产公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2020年8月8日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告梁美茹、黄观根的委托诉讼代理人黄斌斌到庭参加诉讼，被告丰怡房地产公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭应诉。本案现已审理终结。原告梁美茹、黄观根向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即支付逾期交楼的违约金113508.64元给原告；2、本案所有诉讼费用由被告承担。事实与理由：2017年8月10日，原告与被告签订了《商品房买卖合同（预售）》，原告向被告购买位于阳江市江城区*******丰怡豪庭53幢13层1304房屋，总购房款为557782元，原告早已付清涉案房屋的全部购房款。根据《商品房买卖合同（预售）》第十一条的规定，被告应当在2018年12月31日前向原告交付房屋，但被告却一推再推，直至2020年2月12日才将房屋交付给原告。被告逾期交楼的行为已构成严重违约，根据《商品房买卖合同（预售）》第十二条的规定，被告理应每天按总购房款的万分之五向原告支付违约金，计至2020年2月12日止的违约金为113508.64元（557782元×0.05%/天×407天）。原告为维护自身的合法权益，依法提起诉讼，希判如所请。被告丰怡房地产公司提供书面答辩状称，一、涉案商品房买卖合同及收款行为均发生在丰怡房地产公司前任法定代表人和董事非法控制期间，由于前法定代表人没有正确履行职责，造成公司建设的丰怡豪庭51-58幢住宅楼缺乏后续工程资金，延误施工，最终导致无法按照合同约定的时间交付楼房给业主使用。对此，被告表示歉意。二、被告新的法定代表人于2018年1月12日才完成法定代表人由何诚忠变更登记为江力行（NicholasJamesGronow）的手续。本着对公司及广大购房人认真负责的态度，新的法定代表人接任职务后，便着手研究及解决51-58幢住宅楼后续工程资金问题。就变更交付楼房的时间，被告在2018年12月15日前己经通知了全体业主。三、如今51-58幢住宅楼已完成工程竣工验收备案手续。丰怡房地产公司于2019年10月29日向业主发出了交付通知书，包括已经通知原告，通知业主们于2019年10月31日前来收楼。由于被告已经在2019年10月29日通过合同约定的送达地址向原告送达了《交付通知书》，但原告因自己原因延迟至2020年1月12日才来办理收楼手续。按照合同约定，通知书送达原告后，即使原告没有按期前来办理收楼手续，视为出售人已经交房。四、根据原告提出的请求，被告意见如下：关于原告要求被告支付逾期交付房屋违约金问题，虽然根据双方签订的《商品房买卖合同》，被告应在2018年12月31日前交付原告购买的丰怡豪庭53幢1304号房。但基于上述第一二条的原因，被告希望原告能够谅解被告迟延交楼的客观原因。同时，虽然买卖合同对逾期交楼违约金有规定，但被告认为原告诉请的逾期交楼违约金标准过高，请求法院予以调低，便于今后共同经营管理好丰怡豪庭。对于逾期交楼，被告正在考虑相关经济补偿方案，并愿意与业主协商解决。本院经审理认定事实如下：2017年8月13日，原告梁美茹、黄观根（买受人）与被告丰怡房地产公司（出卖人）签订《商品房买卖合同（预售）》，合同主要约定：被告将位于阳江市江城区*******丰怡豪庭53幢13层1304房出售给原告，该商品房预测建筑面积共112.82平方米；总价款为557782元；付款方式为公积金贷款，买受人应当于2017年8月3日前支付首期房价款167782元，占全部房价款的30%，余款390000元向出卖人指定按揭银行申请贷款支付。第九条约定商品房交付条件：该商品房交付时应当符合下列第1、2项所列条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2.该商品房已取得房屋测绘报告；该商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。第十一条约定交付时间和手续：（一）出卖人应当在2018年12月31日前向买受人交付该商品房。（二）该商品房达到第九条、第十条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日期届满前10日（不少于10）将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书书面送达买受人。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。如买受人未按出卖人书面通知之收楼日办理收楼手续的，买受人同意以出卖人书面通知的收楼日为交房日期。交付该商品房时，出卖人应当出示满足第九条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第九条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按照第十二条处理。第十二条约定逾期交付责任：除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的时间将该商品房交付买受人的，双方同意按照下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）：（1）逾期在60日之内，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之3的违约金；（2）逾期超过60日后，买受人有权解除合同。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之5的违约金，等内容。原告和被告均在合同上签名盖章予以确认。合同签订后，原告按约定付清了购房款共557782元给被告。2019年10月29日，被告向原告发出《房屋交付通知书》，通知原告2019年10月31日办理交付手续。原告认为被告发出通知书时，涉案商品房未达到交付条件，故并未收房。双方于2020年2月12日签订《房屋交接确认书》。原告认为被告逾期交房，侵犯其合法权益，遂向本院起诉，请求如诉称。诉讼中，被告向本院提供《建设工程规划条件核实合格证》、《单位工程竣工验收报告》、《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》、《同意备案通知书》。其中《建设工程规划条件核实合格证》载明丰怡豪庭51-58栋楼项目经核实符合城乡规划条件要求，规划条件核实合格，发证日期是2019年10月18日。《单位工程竣工验收报告》载明丰怡豪庭51-58栋楼项目验收日期是2019年10月28日，工程质量符合验收合格标准，验收结论定为合格，建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位均在报告中盖章确认，落款时间是2019年10月28日。《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》注明丰怡豪庭51-58栋楼项目的申请备案日期为2020年1月10日。《同意备案通知书》落款日期为2020年1月20日。经质证，原告认为涉案房屋是2020年1月20日才取得备案允许，被告通知交房时房屋并未达到交付条件，涉案房屋于2020年2月12日正式交付。以上事实，有原告提供的营业执照复印件、《商品房买卖合同（预售）》、收款收据、借款借据、房屋交付通知书、房屋交接确认书；被告提供的寄信单、《商品房交付通知书》、《建设工程规划条件核实合格证》、《单位工程竣工验收报告》、《竣工验收备案表》、《同意备案通知书》、《房屋交接确认书》等证据以及本案的庭审笔录为证，本院经综合分析，予以认定。本院认为，原告与被告在平等、自愿、协商一致的基础上签订的《商品房买卖合同（预售）》，是双方真实的意思表示，主体适格，内容合法，是合法有效的合同，双方应按合同约定全面履行各自的义务。关于原告请求被告支付逾期交房违约金。本案中，原告已付清全部购房款，被告应按合同约定在2018年12月31日前交付商品房给原告。被告虽于2019年10月29日向原告邮寄送达《房屋交付通知书》，但未能举证证明涉案商品房于当时已取得建设工程竣工验收备案证明文件及房屋测绘报告，应承担举证不能的法律后果。原告在诉讼中确认涉案商品房于2020年2月12日交付使用，被告已构成逾期交房，应承担逾期交房违约责任。因此，原告请求被告支付逾期交房违约金，合法合理，本院予以支持。本案被告的逾期交房违约金应从2019年1月1日起计至2020年2月11日止，共407天。被告逾期已超过60天，原告选择继续履行合同，被告应承担逾期交房的违约责任。合同约定逾期交房违约金按日万分之五计算，该约定明显过高，本院酌情调整为按日万分之二点五计算，故被告应支付逾期交房违约金56754.32元（557782元×0.025%×407天）给原告。原告请求超出本院核定数额的，本院不予支持。被告丰怡房地产公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭应诉，本院依法作缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、限被告阳江丰怡房地产发展有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内支付逾期交房违约金56754.32元给原告梁美茹、黄观根；二、驳回原告梁美茹、黄观根的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1285元（原告已预交），由原告梁美茹、黄观根负担642.5元，被告阳江丰怡房地产发展有限公司负担642.5元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省阳江市中级人民法院。审 判 员 谭万**二〇二〇年九月十八日法官助理 赖泳彤书 记 员 赖健苗附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。