广东省深圳市龙华区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0309民初9870号原告：广州广源激光科技有限公司，住所地广州市白云区太和镇草塘一路**（自主申报），统一社会信用代码91440111558395961L。法定代表人：刘继德，该司经理。委托诉讼代理人：杨雪峰，广东法盛（前海）律师事务所律师。委托诉讼代理人：金诚芳，广东法盛律师事务所实习律师。被告：深圳深呼吸医疗科技有限公司，住所地深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路**多彩科创园**1219，统一社会信用代码91440300MA5G2FPL36。法定代表人：王易。被告：王易，男，1979年6月28日出生，汉族，住址深圳市南山区。两被告共同委托诉讼代理人：易钊，北京市炜衡（深圳）律师事务所律师。原告广州广源激光科技有限公司与被告深圳深呼吸医疗科技有限公司、王易买卖合同纠纷一案，本院于2020年6月29日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告广州广源激光科技有限公司的委托代理人杨雪峰、金诚芳、被告二及被告一深圳深呼吸医疗科技有限公司的法定代表人王易及其委托代理人易钊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州广源激光科技有限公司向本院提出诉讼请求：一、解除原告与被告一2020年4月9日签订的《产品销售合同书》，判令被告一向原告返还货款71万元及利息（5163.28元，暂计至2020年6月28日）至实际返还日（利息以71万元为基数，按全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR），自2020年4月21日起算）；二、判令被告一赔偿原告预期收益损失110万元；三、判令被告二对被告一的上述义务承担连带清偿责任；以上合计：181.516328万元；四、本案诉讼费、保全费由被告承担。事实及理由：2020年4月9日，原告与被告一签订《产品销售合同书》（合同编号：SHX202003310010043），原告向被告采购“口罩机熔刀模分体滚轴三件套（N95-3）”10套、“口罩机熔刀模分体滚轴二件套（KN95-2）”10套、“熔模刀模一体辊（KN95）”20套，总货款71万元；被告一于收到全额货款后7至10个工作日内将全部货物交付原告。合同签订当天，原告即将合同货款71万元一次性支付给被告一，但被告一除陆续向原告交付几套试用品经多次调试都无法使用已退回外，至今未能向原告交付任何可供使用的成品。虽经原告多次敦促，被告仍然不能交货，显然根本不具备交付能力，或另行将合格货品高价销售给其他客户。为此，原告损失了多张订单，金额损失逾三百万元。依据合同约定，被告一不能如期交付货物的，原告有权要求被告一退款，虽经原告多次要求退款，被告一均以“同意退款但没钱”为由拒不退还。2020年5月中下旬，在被告一已逾期交货一个月、原告多次敦促退款后，被告一声称可以交货，暂且不论是否真实，此时交货对原告已毫无意义。另，经查询，被告二系被告一唯一自然人股东。依据《中华人民共和国公司法》第六十三条之规定，“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”，鉴于被告一、二人格、财产混同，被告二应对被告一的债务承担连带清偿责任。为了维护自身合法权益，原告不得不诉至贵院，恳请贵院依法维护原告合法权益，维护诚实信用的基本市场规则。深圳深呼吸医疗科技有限公司、王易共同答辩称，1、本案中原告主张有质量问题，但并没有提供任何证据证明存在质量问题，被告其实是在按照合同约定的期限内交货，在这个过程中是原告自己与第三方的合同变化的原因才拒收产品，被告认为是原告找了很多理由要求退货，并没有实质证据证明存在质量问题。在双方协商过程中也一直谈变更设计图纸即用适应市场需求的其他方案的产品来继续履行合同。2、原告诉求中提出其预期收益，在合同中有约定双方互不承担的责任，所以被告认为原告第2项诉求没有合理依据。第1项诉求被告认为合同应继续履行，同时已经发出的货并无全部退回。经审理查明，2020年4月9日，原告与被告一签订《产品销售合同书》（合同编号：SHX202003310010043），原告向被告采购口罩机模具（按照附件图纸定做），包括：“口罩机熔刀模分体滚轴三件套（N95-3）”10套（总价人民币230000元）、“口罩机熔刀模分体滚轴二件套（KN95-2）”10套（总价人民币220000元）、“熔模刀模一体辊（KN95）”20套（总价人民币260000元），总货款为人民币71万元；付款方式为合同签订1个工作日内，原告支付合同款项710000元给被告。交付日期及地点，被告应于收到全额货款后7至10个工作日内将全部货物以快递方式发出，运费由被告负责。原告应在签收货物后当时确认数量、有无损坏，有异议的应在收货当日通知被告，被告应及时补足或更换产品至原告。同时还约定特殊情况补充协议：疫情期间属情况特殊，回签订单时一定要双方确认后为准，如因上游供应商因素或者疫情等不可控因素导致延期，被告应与原告协商顺延或以近似品质和功能的产品替换，原告如不同意顺延或替换，被告全额退款，互不承担责任，除本条上述原因外，原告付款后不能以其他理由退货或退款。合同签订当天，原告即将合同货款71万元一次性支付给被告一，但被告一于2020年4月15、16、18、21日、5月4日通过货拉拉交付产品3熔模刀模一体辊9套、2020年4月30日交付合同约定的产品2一套；上述设备因产品出现齿模不对称等质量问题，导致一直不能调式并投入生产，原告称已上述产品已全部退货给被告，并提供2020年4月25日12套设备的退货单、及5月7日2套设备的退货单予以证实。被告认为5月7日2套设备的退货单实为一套2件，不是2套设备，认为5月4日所送的产品3一套还没有退货，对其余退货没有异议，但被告没有提供证据予以证实。另被告于2020年5月18日被告交付刀模6件、齿模9件，被原告拒收。原告认为被告除陆续向原告交付几套试用品经多次调试都无法使用已退回外，至今未能向原告交付任何可供使用的成品。虽经原告多次敦促，被告仍然不能交货，显然根本不具备交付能力，被告无法交货的行为导致原告损失了多张订单，损失巨大。因双方协商退款及赔偿事宜未果，原告遂诉至法院。另查，被告一是被告二开办的自然人独资有限责任公司，被告二没有提供证据证明被告一的公司财产独立于被告二自己的财产。以上事实有原告提供的产品销售合同书、中国银行国内支付业务付款回单、退货单、微信聊天记录、被告提供的发货记录、微笑四信聊天记录及按照庭审笔录为证，本院予以确认。以上事实有原告提供的还款计划书、开票资料及营业执照、铝材采购单、报价单等证据及庭审笔录为证，本院予以确认。本院认为，原告与被告一双方签订的《产品销售合同书》是双方当事人的真实意思表示，内容不违反国家法律法规强制性规定，应属有效。根据约定，被告一被告应于收到全额货款后7至10个工作日内将原告定做的全部货物以快递方式交付原告，但被告一仅交付部分产品，且上述产品因质量问题被退货，其余设备至今亦未能如约交付。已构成根本违约。被告一的违约行为导致原告的合同未能实现，故原告诉请与被告一解除合同，退还货款710000元及利息、赔偿损失有理，本院予以支持。关于原告的经济损失金额问题。由于双方签订的《产品销售合同书》没有约定违约责任，原告亦没有提供证据证明其经济损失情况，本院综合考虑本案实际情况，酌情判决被告一赔偿原告经济损失人民币30000元。关于被告二的连带责任问题。被告一是被告二开办的自然人独资有限责任公司，被告二没有提供证据证明被告一的公司财产独立于被告二自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任，故被告二应对被告一上述债务承担连带赔偿责任。综上，原告的诉请有理，本院予以支持。被告四辩称其用货品抵扣了56万元的货款，但没有提供证据证明，应承担举证不能的法律后果，本院不予采信。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、解除原告广州广源激光科技有限公司与被告深圳深呼吸医疗科技有限公司于2020年4月9日签订的《产品销售合同书》；二、被告深圳深呼吸医疗科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付给原告广州广源激光科技有限公司货款人民币710000元及利息（利息以71万元为基数，按全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR），自2020年4月21日起计至清偿之日止）；三、被告深圳深呼吸医疗科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付给原告广州广源激光科技有限公司经济损失人民币30000元；四、被告王易对上述债务承担连带责任；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10568元、保全费5000元，由原告负担9050元，二被告负担6518元，受理费原告已预交。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审判员  吴庆林二〇二〇年九月十七日书记员  钟国良书记员  丁云华附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《中华人民共和国合同法》第四十四条【合同的生效】依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第九十四条【合同的法定解除】有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百零七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条【金钱债务的违约责任】当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。