新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院民 事 判 决 书（2020）新0106民初1255号 原告：蒋建军，男，1979年9月25日出生，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。委托诉讼代理人：李刚，乌鲁木齐县红山法律服务所法律工作者。被告：陕西智胜安全技术有限公司新疆分公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区卫星路****。负责人：顾钧，该单位负责人。被告：陕西智胜安全技术有限公司，住所，住所地陕西省西安市高新区锦业二路北侧逸翠园（**）******div>法定代表人：汪光胜，该公司执行董事兼总经理。被告：新疆东方希望有色金属有限公司，住所地新疆维，住所地新疆维吾尔自治区昌吉州准东经济技术开发区五彩湾工业园（彩南社区）法定代表人：王强，该公司执行董事。委托诉讼代理人：徐艳，女，新疆东方希望有色金属有限公司法务。原告蒋建军与被告陕西智胜安全技术有限公司新疆分公司（以下简称陕西智胜技术公司新疆分公司）、陕西智胜安全技术有限公司（以下简称陕西智胜技术公司）、新疆东方希望有色金属有限公司（以下简称东方希望有色金属公司）劳务合同纠纷一案，本院于2020年4月26日立案后，依法适用普通程序，于2020年6月23日公开开庭进行了审理。原告蒋建军及其委托诉讼代理人李刚、被告东方希望有色金属公司委托诉讼代理人徐艳到庭参加了诉讼。被告陕西智胜技术公司新疆分公司、陕西智胜技术公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已缺席审理终结。原告蒋建军向本院提出诉讼请求：1、判令被告陕西智胜技术公司新疆分公司、陕西智胜技术公司支付劳务费263000元；2、判令被告陕西智胜技术公司新疆分公司、陕西智胜技术公司支付2017年6月至2018年12月期间拖欠劳务费利息30771元；3、判令被告东方希望有色金属公司对被告陕西智胜技术公司新疆分公司、陕西智胜技术公司应支付原告款项承担连带责任。事实及理由，原告与陕西智胜技术公司新疆分公司于2017年4月12日签订项目劳务分包合同，约定由原告分包陕西智胜技术公司新疆分公司承包的五彩湾工业园东方希望新疆希铝一期ZGW项目配电室火灾报警系统的安装劳务。共计103个配电室，劳务费总金额为478580元，初步交工日期为2017年6月5日。在施工过程中由于发包方原因，原告仅完成84个配电室安装劳务，应付劳务费423000元，陕西智胜技术公司新疆分公司已付160000元，剩余263000元至今欠付。陕西智胜技术公司作为总公司应当承担共同付款责任，东方希望有色金属公司作为工程总发包方应当在本案中承担连带责任。现诉至法院，请求支持原告的各项诉讼请求。被告东方希望有色金属公司辩称，1、我公司2017年4月5日仅与陕西智胜安全技术有限公司新疆分公司签订过火灾报警系统采购安装合同，约定不允许转包、分包，因此我公司不清楚原告提供安装劳务的事实。因我公司未与原告签订任何劳务合同，双方不存在劳务关系，故我公司并非本案适格被告；2、我公司与陕西智胜技术公司新疆分公司签订的火灾报警系统采购安装合同属于买卖合同，双方不存在建设工程施工合同关系，原告无权突破合同相对性要求我公司在本案中承担连带责任。请求法院驳回原告对我公司的诉讼请求。被告陕西智胜技术公司新疆分公司、陕西智胜技术公司未作答辩。经审理查明，2017年4月5日被告陕西智胜技术公司新疆分公司与东方希望有色金属公司签订采购安装合同，双方约定被告陕西智胜技术公司新疆分公司为被告东方希望有色金属公司提供符合国家环保、质量标准的火灾报警系统（配电室）设备，合同总价款4058762.3元，其中3326778.5元为设备款，731983.8元为安装款。交货时间2017年4月25日，安装时间于2017年6月12日前安装完毕。2019年10月25日陕西智胜技术公司新疆分公司为东方希望有色金属公司出具承诺函，载明因我公司对现场施工难度考虑不足……造成我方未按合同约定工期完工，现将未施工工程、施工质量消缺、系统调试及不足设备切割另行委托给第三方，我司对相关切割原因、事实及费用认可：此部分费用合计1877436元，我司同意贵公司从我司的合同款项中扣除，特此承诺。2017年4月12日原告与陕西智胜技术公司新疆分公司签订项目劳务分包合同，双方约定由原告提供东方希望新疆希铝一期ZGW项目103个配电室的安装劳务，确定初步交工日期为2017年6月5日，合同总价款478580元。双方约定原告的收款方式为账号×××建设银行账户。以上合同签订后原告提供了配电室安装劳务。原告提供的银行卡账户明细显示，陕西智胜技术公司新疆分公司于2017年4月24日至8月28日期间分6次向原告名下的×××号建设银行卡内支付备注为劳务费的款项共计180000元。原告提出2017年5月19日支付的20000元劳务费不是本案安装工程的劳务费，但原告未向法庭举证。庭审中原告提供已完成安装配电箱消防工程竣工验收单复印件及已完成安装工程量统计清单，用于证明已完成84个配电室安装劳务工程及应付劳务费总价423238元的事实，以上消防工程竣工验收单显示现场安装主机设备、系统报警设备等内容，验收时间最晚的为2017年9月29日。原告提供的工程量统计清单显示完成安装工程项目及劳务费金额，合计金额为423238元。原告认可消防工程竣工验收单中只显示对安装完成的75个配电室进行了验收，剩余9个因未联网故未启动验收。被告东方希望有色金属公司亦认可陕西智胜技术公司新疆分公司完成了部分配电箱安装工程，扣除款项1877436元包含陕西智胜技术公司新疆分公司违约造成的切割费用及违约费用，已支付2181326.3元款项包含已安装设备的货款及安装费。被告东方希望有色金属公司认可以上整体设备安装项目已于2019年完成联动调试。上述事实有原告提供的项目劳务分包合同、银行卡明细、消防工程竣工验收单及工程量统计清单，被告提供的采购安装合同、承诺函，当事人陈述及本案庭审笔录存卷为证。本院认为，陕西智胜技术公司新疆分公司无故拒不到庭放弃质证的权利，本院对原告提交的项目劳务分包合同、被告东方希望有色金属公司提供的安装采购合同的真实性予以确认，以上劳务分包合同、安装采购合同可以证明原告与陕西智胜技术公司新疆分公司之间存在配电箱安装劳务合同关系。同时，原告提供的银行卡账户明细客观真实，显示陕西智胜技术公司新疆分公司为原告支付劳务费的事实，亦可印证原告与陕西智胜技术公司新疆分公司之间存在劳务关系的事实，本院予以确认。本案争议焦点为原告为陕西智胜技术公司新疆分公司提供的劳务工程量。被告东方希望有色金属公司提供的采购安装合同及承诺函可以证明陕西智胜技术公司新疆分公司作为配电室火灾报警设备供货方已供货并实施了大部分设备安装的事实，其中东方希望有色金属公司已付陕西智胜技术公司新疆分公司2181326.3元款项中包含了部分设备安装费，以上安装费应含有原告已完成的安装劳务费用，本院予确认。原告提出已完成84个配电箱的安装劳务工程，合计应付劳务费423238元，本院认为，被告东方希望有色金属公司应诉答辩意见及所提交的承诺函已印证陕西智胜技术公司新疆分公司完成了部分设备安装工程，且完成的安装工程也于2019年调试完成投入使用。原告提供的消防工程竣工验收单及工程量统计清单虽为复印件，但被告陕西智胜技术公司新疆分公司及陕西智胜技术公司无正当理由拒不到庭，视为放弃质证及抗辩的权利，本院对原告在本案中按已完成423000元劳务工程量主张权利予以支持。原告认可已收到160000元劳务费，本院予以确认。原告提供的银行卡交易明细显示被告陕西智胜技术公司新疆分公司除支付原告认可的160000元劳务费外，还于2017年5月19日支付劳务费20000元，原告提出不是本案工程劳务费用，因该笔款项的付款备注中注明系劳务费，付款方为被告陕西智胜技术公司新疆分公司，故本院对原告的陈述意见不予采信，该笔费用应为被告陕西智胜技术公司新疆分公司支付给原告的劳务费。综上，被告陕西智胜技术公司新疆分公司还应支付原告劳务费243000元。被告陕西智胜技术公司新疆分公司系分公司，原告要求被告陕西智胜技术公司在本案中与被告陕西智胜技术公司新疆分公司共同支付劳务费的诉讼请求合法有据，本院予以支持。原告要求被告东方希望有色金属公司作为发包方在本案中承担连带付款责任于法无据，本院不予支持。关于原告要求支付2017年6月至2018年12月期间18个月欠付劳务费利息，本院认为，本案原告提供的是安装劳务，因此，原告在完成劳务安装工程经验收合格后被告即应支付劳务费，原告提供的消防工程竣工验收单显示最晚验收时间在2017年9月29日，故被告陕西智胜技术公司新疆分公司应支付原告2017年10月至2018年12月期间的利息。利率计算标准以中国人民银行同期贷款利率4.75%为标准。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告陕西智胜安全技术有限公司新疆分公司、陕西智胜安全技术有限公司在本判决生效后十日内支付原告蒋建军劳务费243000元；二、被告陕西智胜安全技术有限公司新疆分公司、陕西智胜技术公司在本判决生效后十日内支付原告蒋建军利息14428元（243000元×4.75%÷12个月×15个月，从2017年10月至2018年12月）；三、驳回原告蒋建军要求被告新疆东方希望有色金属有限公司在本案中承担连带付款责任的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼标的293771元，应收案件受理费5706.56元（原告已预交），给付标的257428元，占请求标的的87.63%，由原告蒋建军负担705.9元。被告陕西智胜安全技术有限公司新疆分公司、陕西智胜安全技术有限公司负担5000.66元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审  判  长   董 莉人民 陪 审员   张玉荣人民 陪 审员   徐秀丽二 〇 二 〇 年 九 月 三 十 日书  记  员   贾菲菲