四川省南充市高坪区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川1303民初1213号 原告：南充时代建材有限责任公司，住所地：南充市高坪区永安工业集中区。 法定代表人：魏敬鸿，董事长。 委托诉讼代理人：明峰，四川果城律师事务所律师。 被告：重庆万美建设工程有限公司，住所地：重庆市涪陵区兴华中路八段65号（集美置业）14层。 法定代表人：胡友聪，经理。 委托诉讼代理人：蒙艳阳，四川百柯律师事务所律师。 原告南充时代建材有限责任公司（以下简称：时代建材公司）诉被告重庆万美建设工程有限公司（以下简称：万美工程公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法由本院审判员李大骏担任审判长、与人民陪审员张文生、钟勇组成合议庭依法适用普通程序公开开庭进行了审理，原告方委托诉讼代理人及被告委托诉讼代理人到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告时代建材公司向本院提出诉讼请求：1、要求被告即时给付货款9624489.7元，并按月2%支付违约金。（在庭审中原告明确要求被告给付所欠货款9624489.7元，并且按照月息2分计算违约金，其中300万元从2018年9月1日起算，500万元从2019年10月1日起算，剩余部分从2020年4月1日起算，）。2、要求被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：2018年3月13日，原被告签订《建设工程预拌混凝土供应合同》，约定被告因修建南充市远锦国际项目房屋购买原告的预拌混凝土，被告承诺货款在工程修建至地上二层（第一次供货至五层，指地下三层及地上二层）10日内付货款80%，以后每单栋供满五层后10日内付清当批次货款80%和前面的全部货款，逾期按月2%承担应支付货款的违约金；如非原告的原因造成被告工程停工超过一个月，甲方应在停工之日起一个月内付清全部货款。合同签订后，原告按约履行了供货义务，而被告未按约付款，至今尚欠原告货款9624489.7元。该款经多次催收未果，特向贵院起诉，请求依法保护原告的合法权益。 原告为支持其诉讼主张，向本院提交如下证据： 第一组证据：原、被告身份信息，证明原被告是本案适格的诉讼主体。 第二组证据：南充市建设工程预拌混凝土供应合同一份，系原被告2018年3月13日签订生效，证实合同约定内容1.合同3、4条约定，甲方现场代表、方量确认人为田怀港、王华。2.合同第6条约定产品质量以抽样试件质量检测评定报告为准。3.合同第5条约定工程停工超过一个月，在停工之日起付清全部货款。4.合同第8条约定，甲方未按约付款超过一个月，按应付款的月息2%计付利息。 第三组证据：重庆万美建设工程有限公司工作联系单一张，证明从2019年9月10日起被告的现场方量及金额确认人变更为潘加秀。 第四组证据：甲乙方货物对账单共计24张（2014年11月-2020年11月），证实经过原被告双方确认，原告总计供货12774489.7元，（已付款3150000元，尚欠9624489.7元）。 第五组证据：被告万美公司公告一份，证明案涉工程在2018年11月、2019年11月因为业主方违约不拨款，两次全面停工的事实，并不是因为原告的原因而停工。 第六组证据：乙方所供货物的技术资料及交接单，包括了生产配合比。材料检测合格证、水泥砂石检验报告等共计15页，证实原告生产使用材料是合格的。 第七组证据：甲乙方现场抽样并制作的试件质量检测评定报告（2018年5月24日四张、2018年6月4日四张、2018年6月25日三张），证实乙方预拌混凝土商品符合国家相关标准，质量合格。 被告万美工程公司辩称：一、原被告双方签订了商品砼买卖合同，原告供应了商砼，被告支付了部分货款。二、被告从原告处购买商砼后在施工中发现该商砼存在质量问题，2018年7月质检站以浇筑的商砼不合格，需要整改，远锦国际项目因此停工。三、在2018年8月、2020年3月原被告及项目建设单位顺吉公司委托四川省建科院对商砼进行了检测和鉴定，经鉴定商砼未达到相应的设计标准，对此事实原被告双方均予以了认可。四、本案被告已就原告供应的商砼出现的质量问题提起了赔偿诉讼，并由重庆市涪陵区人民法院受理，该案将于2020年7月13日开庭，本案的审理应根据涪陵区法院审理的结果，即以涪陵区法院查明的质量原因及各方责任作为本案审理的依据，也就是庭前我方向法院提交了本案应中止审理，待涪陵法院判决生效后再对我方是否应给付货款及承担违约责任等事实进行审理并依法作出判决。综上我方认为现不具备实质审理的条件，应当中止审理。 被告为支持其反驳主张，向本院提交如下证据： 第一组证据：1、2018年8月30日检测报告一份、2018年9月17日技术服务报告一份，该检测报告及服务报告均由四川省建筑科学院作出，经过鉴定远锦国际2号楼钢筋混凝土柱剪力墙及梁不符合设计要求的构件，应根据混凝土结构工程、施工质量验收规范的规定进行复核验算，加固设计，加固处理。2、2020年3月30日检测报告及2020年3月30日技术服务报告，该报告对远锦国际3号楼负1层有关混凝土的抗压强度进行了检测，负1层部分的轴柱承载力不满足设计要求，应根据相应规范进行处理。以上4份报告系由原被告和业主单位共同参与，所形成的鉴定结论。 第二组证据：被告向原告发出的关于远锦国际项目工程质量事故告知函一份、原告向被告发出的工作回复函一份，通过这个工作回复函可以反映原告认可了检测报告，质量问题客观存在，分歧在于系哪一方的原因，我方认为原告提供的商品混凝土，应当对其质量负责。 第三组证据：被告起诉原告的起诉书，涪陵区法院受理案件通知书、举证通知书、缴款收据、开庭传票，该组证据证明被告就原告供应的商砼已启动了质量索赔的诉讼，该案将就各方过错进行审理，本案应以涪陵区法院的结果作为本案的裁判依据。 经审理查明：一、万美工程公司因修建位于顺庆区正阳路与金鱼岭交汇处的远锦国际工程项目在时代建材公司购买商品砼，双方于2018年3月13日签订了《南充市建设工程预拌混凝土供应合同》，合同买方（甲方）：万美工程公司，乙方（卖方）：时代建材公司。合同第二条对甲方向乙方订购商品砼等级、结算单价、砼输送方式等进行约定。第三条商品砼购销数量确认中第5项约定：甲方方量确认人：王华，联系电话189××××9505；乙方方量确认人：张雪蓉，联系电话153××××7822。第四条甲方和乙方在施工现场的工作协调约定：1、甲方现场代表须对乙方随货同行“发货单”进行现场签收；2、甲方、乙方各指派一名施工现场代表，进行供货计划衔接、现场施工组织安排、砼浇筑部位、砼输送方式、供货速度、时间、数量、质量的协调控制等工作。甲方指定现场代表田怀港，乙方指定现场代表王胜辉。第五条付款方式及结算方法：1、结算方式：乙方第一次供货至五层（指地下室三层及地上二层，或供货方量大一万方时），甲方在10日内向乙方支付该批次货款的80%，以后每单幢供满五层，甲方在10日内向乙方支付该批次货款的80%并结清上一批次垫支的20%货款，依次类推，本合同项目余款在甲方主体工程实体检测合格后3个月内付清。甲方未按合同约定确认方量或未按合同约定支付货款视为违约，乙方有权暂停供货，并要求甲方支付货款及赔偿违约金。2、甲方应在乙方就本合同项目的砼确认单送达后七日内进行签字确认或作出相应答复，否则视为认可。3、非乙方原因造成甲方工程停工超过一个月，甲方应在停工之日起一个月内付清乙方所供商品砼全部货款。4、甲方应以银行转账的方式向乙方支付货款，支付货款前，乙方提供等额增值税专用发票。如以现金或承兑汇票支付，乙方收款人员必须出具乙方公司的正式收款委托书。第6条技术要求及货物验收1、根据现行施工技术规范和相关标准，甲方对乙方商品砼在技术、质量及性能等方面的特殊要求，甲方需以书面形式或短信、邮件等可查证形式通知乙方。2、按照国家相关标准甲方需指定专人于收获时现场验收货物品名、数量，并与乙方工长进行现场交验记录。甲方、乙方按现行施工规程规范要求取样并现场制作混凝土试块经双方签字共同做好标证后委托乙方实验室进行标准养护，满28天时由甲乙双方送到具有法定实验室资质的质检机构进行检验并出具合格资料，费用由乙方负责。3、乙方向甲方提供的技术资料有：乙方生产配合比、各种材料的检验合格证复印件盖乙方实验室鲜章。甲方需要国家资质认证的原件资料（如配合比、水泥、砂石检验报告），由乙方办理并承担相关费用。乙方在甲方每批次货款全部付清后交付资料。4、产品质量：乙方保证本公司生产的商品砼符合国家相关标准。砼交货地点坍落度满足泵送要求（一般160~220ｍｍ），砼交货地点抽样标准试件28天强度满足设计要求，并以南充市质量监督管理站或具有相应的国家核准的质量监督资质单位出具的质量检验评定报告为依据。5、下列原因造成的质量问题由甲方承担全部责任：Ａ：由于甲方施工方法不当或施工管理不善，导致浇筑面砼性能变化，导致结构、构筑物出现质量问题。Ｂ：因甲方施工过程中，砼浇筑、振捣、养护不当，导致结构、构筑物出现质量问题。Ｃ：由于甲方施工原因，导致施工现场砼停放时间超出《混凝土结构工程施工及验收规范》（ＧＢ50204-2002）中的规定（即混凝土在现场不宜超过90分钟）。6、下列原因造成的质量问题由乙方承担全部责任：Ａ：若因乙方机械故障或乙方指挥不当，输送方式与操作方式有误造成混凝土超过初凝时间的直接损失。Ｂ：乙方所供砼在运输途中出现的毁灭损失的风险由乙方承担。Ｃ：乙方原因造成的质量问题由乙方赔偿甲方直接损失。第7条双方责任及义务1、甲方责任及义务Ａ：根据施工工程进度需要，应提前3日以书面提交或短信、邮件等可查证形式向乙方通知所需混凝土标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式和技术质量要求，以保证乙方有足够的时间和准确的依据进行供货安排。Ｂ:应保证施工现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境。乙方混凝土运输车辆送货到达施工现场后，应安排专人负责调度指挥，保证车辆及随机人员进出现场的安全，甲方应清洗车辆使车辆驶出现场达到城建环保要求。Ｃ：乙方进入甲方施工现场的施工人员，必须服从甲方现场管理制度。如有违规行为，将按甲方现场的奖惩制度执行。Ｄ：负责提供现场作业用水及照明环境，作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决。Ｅ：指派专人（将名单书面通知乙方）负责对运送到施工现场的混凝土运输发货单所列项目进行验收签认。Ｆ：按照国家及四川省和设计部门的有关技术规范要求，不得自行添加水、添加剂等材料。由此出现的质量问题由甲方（施工方）负责。Ｇ：承担由于对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失，每次浇筑过程只补一次尾料，超出按300元／次另加收运费。Ｈ：乙方按甲方通知的砼供应计划表要求，组织货源到位后，甲方应及时组织浇捣。若甲方未能及时组织浇捣，砼在施工现场停留时间超过《混凝土结构工程施工及验收规范》（ＧＢ50204-2002）中的规定，而造成不能使用的经济损失由甲方承担。超过90分钟按100元／小时／车另加收超时费，二次结构、附属工程等零星用料每次低于9方，另加收300元／车运费。Ｉ：乙方输送泵、泵管、卡、线等进入甲方施工现场时双方办理入场清单，并由甲方（施工方）负责保管，丢失，损坏由施工方赔偿。甲方人员在乙方现场代表的指导下进行施工前后泵管的上下车、安装、拆卸和清洗工作，甲方须满足乙方混凝土输送泵正常运行的水、电条件，并自行承担水电费用。Ｊ：如甲方现场施工发生堵管、爆管等情况时，乙方有义务及时配合甲方现场施工队进行疏通。甲方疏通管道不收取任何费用。2、乙方责任及义务Ａ：供货前到施工现场进行勘察同时进行技术交底，提出场地要求，以保证混凝土供应和浇筑的顺利进行。Ｂ：乙方运送车辆及随机人员进入现场后，必须服从甲方（施工方）负责人员的统一调度指挥，积极配合施工方，提供优质服务。Ｃ：严格按照施工方申请的混凝土浇筑计划，保质、保量、按时供应混凝土。 D：施工方对现场的混凝土数量及表观质量有异议，接到甲方（施工方）通知后，及时采取措施以满足工程施工要求，损失由乙方承担。E：负责在工程施工现场使用的输送泵、车辆及配套设备设施的维护修理，保证施工正常需要，并承担维护修理费用。第8条违约责任及赔偿1、本合同签订并生效后，甲、乙双方不能擅自解除合同，如单方面解除合同，须书面通知对方同意，方可协调解除（由于不可抗力因素除外），否则视为违约。2、乙方未按期交付商品砼，每逾期一天，应向甲方支付迟延计划浇筑砼部分货款金额0.3%的违约金。甲方未按合同约定确认方量或甲方未按合同约定付款，甲乙双方共同协商后，乙方根据实际情况可以酌情延期一个月收付货款。如甲方按合同约定向乙方支付应付货款超过一个月后，则甲方向乙方支付货款的2%月息支付利息。3、甲乙双方应本着诚实信用的原则认真全面执行本合同。因任何一方违约造成本合同全部或部分条款未履行，应视为一方违约。如违约方的违约行为造成另一方损失，则另一方有权要求违约方支付本合同总金额10%的违约金，并承担其因违约行为所造成的一切经济损失。4、根据甲方施工计划安排，如乙方不能按期交付商品砼，影响甲方总体施工进度，则甲方有权单方面解除合同，另行选择商品砼厂家。 二、2019年6月10日，万美工程公司给时代建材公司发出《工作联系函》，内容为：我司就远锦国际项目与贵公司签订的预拌混凝土供应合同中约定的方量确认人（田怀港），金额确认人（王华）因工作调动原因，现更换为潘家秀为方量及金额确认人（联系电话139××××4943）。就此向贵公司作出说明，请予以确认。 三、从2017年11月起，时代建材公司陆续给万美工程公司供应C15、C30、C35、C55等各种等级的商品砼，到2020年1月止，共计供应商品砼方量26567.50立方米，共计金额12774489.70元，有万美工程公司工作人员王华及田怀港以及潘家秀在混凝土确认单上签字确认。时代建材公司在庭审中认可万美工程公司支付时代建材公司商品砼货款情况：2018年7月16日支付200000.00元，2018年7月17日支付800000.00元，2019年5月15日支付300000.00元，2019年5月21日支付200000.00元，2019年6月21日支付100000.00元，2019年6月25日支付100000.00元，2019年6月28日支付300000.00元，2019年7月22日支付100000.00元，2019年8月4日支付200000.00元，2019年8月21日支付200000.00元，2019年10月10日支付200000.00元，2019年11月18日支付200000.00元，2019年12月25日支付100000.00元，2020年1月8日支付150000.00元，共计付款3150000.00元。现万美工程公司尚欠时代建材公司9624489.70元未支付。 四、时代建材公司提交了散装Ⅱ级粉煤灰产品合格证及南充民欣检测有限责任公司作出的粉煤灰检测报告，检测结论为：经检测，该样品所检项目均符合GB/T1596-2005中F类粉煤灰Ⅱ级要求。普通硅酸盐水泥合格证及南充民欣检测有限责任公司作出的水泥物理性能检测报告，检测结论为：经检测，该样品所检参数符合GB175-2007中普通硅酸盐水泥P.042.5R要求。聚羧酸高性能减水剂的出厂合格证、检验报告及南充民欣检测有限责任公司作出的混凝土外加剂检测报告，检测结论为：经检测，该样品所检参数均符合GB8076-2008标准要求，合格。南充民欣检测有限责任公司作出的建设用砂检测报告。南充民欣检测有限责任公司作出的普通混凝土用碎石或卵石检测报告，备注：有见证取样；检测结果：可用于配置C60及以上。 2018年6月25日南充民欣检测有限责任公司对成型日前为2018年5月24日的C55（2号楼柱墙）、C30(2号楼地下室负三层挡土墙)、C35（2号楼附楼柱墙）、C30（2号楼地下室楼梯）预拌商品混凝土试块进行检测，2018年6月27日出具检测报告，检测结果分别为：64.3MPa，35.6MPa，41.3MPa，35.3MPa。2018年7月7日南充民欣检测有限责任公司对成型日前为2018年6月4日的C35（1-E至8轴交C至2-T轴-5.95m层柱楼柱）、C55(1-E至8轴交C至2-T轴-5.95m层主楼柱、剪力墙2)、C30（1-E至8轴交C至2-T轴-5.95m层主楼挡墙）、C30（1-E至8轴交C至2-T轴-5.95m层主楼梁板柱）预拌商品混凝土试块进行检测，2018年7月7日出具检测报告，检测结果分别为：41.4MPa，64.1MPa，36MPa，35.9MPa。2018年7月25日南充民欣检测有限责任公司对成型日前为2018年6月25日的C55（2号楼柱墙）、C30(2号楼挡土墙)、C35（附楼柱墙、楼梯）预拌商品混凝土试块进行检测，2018年7月25日出具检测报告，检测结果分别为：64.1MPa，35.3MPa，40.8MPa。 万美工程公司工作人员林凤清、白玉芹收时代建材公司生产预拌商品混凝土原材料的合格证、检测报告及C15、C30、C35、C40、C45、C55等各种等级混凝土抗压强度检测报告。 五、南充民欣检测有限责任公司的检验检测机构资质认定证书，证书编号：172301060192，发证日期：2017年4月5日，有效期至：2023年4月4日，发证机关：四川省质量技术监督局。 六、2020年5月31日，万美工程公司致四川顺吉有限责任公司、“远锦国际”各回迁户、各购房户的公告。公告中载明：远锦国际项目2018年11月全面停工，2019年4月19日全面复工；2020年5月再次全面停工。 七、2018年8月30日，四川顺吉有限责任公司委托四川省建筑工程质量检测中心对南充市远锦国际2号楼混凝土构件抗压强度进行检测，并出具检测报告；四川省建筑科学研究院于2018年9月7日出具技术服务报告，其检测检测结果分析认为：报告5.1依据钻芯法对该建筑2号楼主楼部分柱及剪力墙混凝土抗压强度检测结果，柱及剪力墙混凝土抗压强度推定值17.7MPa-48.2MPa之间，均未达到设计等级C55的要求；5.2依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015附录D.0.7的相关规定，对其他区域各检测批混凝土抗压强度检测结果分析中，负二层柱（不含2号楼主楼区域）三个样芯混凝土抗压强度算术平均值为23.4MPa，达到设计要求的混凝土强度等级C35的67%，三个样芯混凝土抗压强度的最小值21.2MPa，达到设计要求的混凝土强度等级C35的61%，该区域混凝土抗压强度判断为不合格。负一层柱（不含2号楼主楼区域）三个样芯混凝土抗压强度算术平均值为23.5MPa，达到设计要求的混凝土强度等级C35的67%，三个样芯混凝土抗压强度的最小值15.0MPa，达到设计要求的混凝土强度等级C35的43%，该区域混凝土抗压强度判断为不合格。2020年3月25日-26日，四川顺吉有限责任公司、重庆万美建设工程有限公司、南充时代建材有限公司委托四川省建筑工程质量检测中心有限公司对南充市远锦国际商品砼构件进行检测，并出具了检测报告；四川省建筑科学研究院有限公司于2020年3月30日出具技术服务报告，鉴定结论：6.2经验算核查，负一层S-C/S-11轴柱和负一层S-B/S-11轴柱的承载力均不满足设计要求，一层S-8/S-B-S-(1/B)轴混凝土抗压强度推定值不满足《混凝土结构设计规范（2015年版）》GB50010-2010第4.1.2条的规定。 八、2019年5月15日，万美工程公司给时代建材公司发出《关于远锦国际项目工程质量事故告知函》，告知函的主要内容为：2018年5月24日浇注的2号楼负三层、2018年6月4日浇注的2号楼负二层、2018年6月25日浇注的负一层的商品砼，建设单位四川顺吉有限公司委托四川省建筑工程质量检测中心检测，砼C55等级严重达不到设计要求的强度，属于严重的质量事故。建设单位以质量事故为由拒绝支付工程款，给万美工程公司造成损失，要求时代建材公司进行协商赔偿损失。2019年5月16日，时代建材公司给万美工程公司回函，认可四川省建筑工程质量检测中心的检测结果，但是混凝土质量出现问题的原因有待相关职能部门出具结论书。事后经我公司自查，调查生产记录，验证生产配合比均符合国家规范。 九、万美工程公司于2020年6月9日向重庆市涪陵区人民法院提起诉讼，请求法院判令时代建材有限公司赔偿损失11752966元，并承担违约金1175296元。 十、庭审结束后，时代建材公司书面明确表示：诉讼请求中因违约计算的利息我公司从2018年9月1日起至2020年4月1日前的利息主张放弃，主张2020年4月1日起就全部欠款计算利息。 上述事实有原被告提交的证据及庭审笔录在卷佐证。 本院认为：一、关于原、被告双方签订合同的效力问题 原、被告双方签订的《南充市建设工程预拌混凝土供应合同》是双方通过协商在平等、自愿基础上签订，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、法规的禁止性规定，也不损害国家、集体及他人利益，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效之规定，该合同依法成立且合法有效。 二、关于原告要求被告支付货款及违约金的问题 原、被告合同签订后，原告按照合同的约定及被告浇注商品混凝土的施工计划安排，陆续向被告供应了预拌商品混凝土，履行了供货义务，并于每月与被告对所供应商品混凝土的数量及价款进行结算，原告给被告供应商品混凝土总价款12774489.70元，扣除被告已付款3150000.00元，万美工程公司尚欠时代建材公司商品混凝土货款9624489.70元。双方在第五条付款方式及结算方法中第3项约定：非乙方原因造成甲方工程停工超过一个月，甲方应在停工之日起一个月内付清乙方所供商品砼全部货款。而本案审理中查明万美工程公司施工的远景国际项目2018年11月全面停工，2019年4月19日全面复工，2020年5月再次全面停工，两次停工时间均远超过一个月，按照约定，万美工程公司欠时代建材公司的商品混凝土款已到给付期限。根据《中华人民共和国合同法》第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”之规定，时代建材公司按约履行了供货义务，依法享有收取货款的权利，万美工程公司购买了时代建材公司供应的商品混凝土，也应按照合同的约定给付商品混凝土价款的义务。据此，对时代建材公司要求万美工程公司给付商品混凝土款的诉讼请求，本院予以支持。 时代建材公司要求万美工程公司给付违约金：一方面是万美工程公司是否违约问题，原、被告双方在《建设工程预拌混凝土（砼）供应合同》第五条付款方式及结算方法中约定：乙方第一次供货至五层（指地下室三层及地上二层，或供货方量大一万方时），甲方在10日内向乙方支付该批次货款的80%，以后每单幢供满五层，甲方在10日内向乙方支付该批次货款的80%并结清上一批次垫支的20%货款，依次类推，本合同项目余款在甲方主体工程实体检测合格后3个月内付清。甲方未按合同约定确认方量或未按合同约定支付货款视为违约，乙方有权暂停供货，并要求甲方支付货款及赔偿违约金。从合同的履行情况来看，原告从2017年11月起至2018年6月止，给被告供应预拌商品混凝土10790方，共计货款4691367元，按合同约定的超过一万方支付80%，即3753093.6元，而到2018年7月止，被告支付原告1000000元，欠原告货款2753093.6元未按合同约定的时间支付；到2019年10月止，除被告已支付的部分外，仍欠590多万元未按合同约定的时间支付，被告未按合同的约定时间支付货款构成违约，依法应当承担违约责任。 二方面是违约金的计算时间起点问题，根据原、被告双方合同的约定，违约金计算的起点应从每供货至五层或者供货方量达一万方时作为违约金计算的起点进行分段计算违约金。但原告在庭审后书面明确表示放弃2020年4月1日前要求被告承担违约金的诉讼请求，根据民事权利自由处分的原则，属于原告自由处分民事权利，本院予以支持。同时要求被告从2020年4月1日起就全部欠款计算违约利息，且要求符合合同约定。因此，本院确定违约金的结算起点为2020年4月1日。 三方面是违约金约定是否过高的问题，原、被告双方在《建设工程预拌混凝土（砼）供应合同》第八条违约责任及赔偿的第2项中约定：、乙方（本案原告）未按期交付商品砼，每逾期一天，应向甲方（本案被告）支付迟延计划浇筑砼部分货款金额0.3%的违约金。甲方未按合同约定确认方量或甲方未按合同约定付款，甲乙双方共同协商后，乙方根据实际情况可以酌情延期一个月收付货款。如甲方按合同约定向乙方支付应付货款超过一个月后，则甲方向乙方支付货款的2%月息支付利息。双方在合同中明确约定迟延付款的违约金按月率2%计算利息，且原告垫货一万方商品混凝土才收款，其垫货的数量大，垫支货款金额也大，垫支的周期较长，加之被告违约期限较长，给原告造成的损失大，况且原告也放弃前期的违约责任。因此，原告主张按月利率2%计算违约损失的诉讼请求有合同约定且较为合理，本院予以支持。对被告认为违约金过高的主张，本院不予支持。 三、关于万美工程公司申请本案应中止审理的问题 本案中，原告向被告供应了商品混凝土，经结算被告尚欠原告货款未支付，被告未按照合同约定支付货款，原告要求被告给付货款及承担违约金。被告以原告要求违约金过高提出抗辩，同时以供应的商品混凝土存在质量问题要求赔偿损失等向重庆市涪陵区人民法院提起诉讼要求中止本案审理。最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四十四条出卖人履行交付义务诉请买受人给付价款，买受人以出卖人违约在先为由提出异议的，人民法院应当按照下列情况分别处理：（一）买受人拒绝给付违约金、拒绝赔偿损失或者主张出卖人应当采取减少价款等补救措施的，属于提出抗辩；（二）买受人主张出卖人应支付违约金、赔偿损失或者要求解除合同的，应当提起反诉。依据该规定，被告认为违约金过高属于该条第一款第一项规定，属于抗辩，本院只应审查抗辩是否成立而作出处理。被告认为原告供应的商品混凝土存在质量问题要求原告赔偿损失，被告可以提起反诉，反诉系独立之诉，也可以单独提起诉讼。而被告也在重庆市涪陵区人民法院提起诉讼，首先、两案当事人的诉讼主张不同，系不同的法律关系；其次、本案原告给被告供应的预拌商品混凝土，原告提供生产预拌商品混凝土所用原材料的合格证、检测报告、配合比及混凝土抗压强度检测报告，其技术参数均为合格，被告应当按照合同约定给付货款。再者、被告提供的四川省建筑工程质量检测中心及四川省建筑科学研究院的检测报告及结论，虽然检测报告及结论证明部分部位的混凝土抗压强度不合格，但所检测的对象是预拌商品混凝土物化到建筑物上的混凝土构件，而不是预拌商品混凝土，两者存在本质区别。原告供应的预拌商品混凝土是半成品，被告购买预拌混凝土后还需浇注、搅拌、温度和湿度的养护、达到混凝土的养护龄期等一系列施工流程才能物化到建筑物上形成混凝土构件（柱、梁、墙等），混凝土构件出现质量问题，不能必然推定预拌商品混凝土就存在质量问题。即便预拌商品混凝土是造成混凝土构件的质量不合格的原因之一，也只是重庆市涪陵区人民法院判决本案原告违约赔偿本案被告的损失，两案当事人的主张属于双方是否违约的认定和处理问题，两案分别处理后在执行中予以冲抵。综上，本案的处理不会以重庆市涪陵区人民法院的处理结果为依据，对被告认为该案应中止审理的主张，本院不予支持。 综上，为维护稳定的社会秩序，保障当事人的合法权益，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条及最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四十四条之规定，判决如下： 由被告重庆万美建设工程有限公司于本判决生效后十日内给付欠原告南充时代建材有限责任公司的商品混凝土款9624489.70元，并从2020年4月1日起以本金9624489.70元为基数按月利率2%计算迟延付款违约利息至本清为止。 如未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费79171元，保全费5000元，合计84171元，由被告重庆万美建设工程有限公司承担。 如不服本判决，可在本判决送达之日起十五日内向本院递交上诉状正本一份，并按对方当事人人数提出副本，上诉于南充市中级人民法院。 审 判 长  李大骏 人民陪审员  张文生 人民陪审员  钟 勇 二〇二〇年九月三日 书 记 员  钟 媛