江苏省南京市雨花台区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0114民初2579号原告：南京细致无悠冷暖设备有限公司，统一社会信用代码91320105MA1MWMYD6P，住所地南京市雨花台区长虹路**绿岛华庭****。法定代表人：张军，该公司执行董事。委托诉讼代理人：沈伟亮，北京市高朋（南京）律师事务所律师。委托诉讼代理人：张飞，北京市高朋（南京）律师事务所律师。被告：李闯，住江苏省泗洪县。委托诉讼代理人：周乔利，泗洪县太平法律服务所法律工作者。原告南京细致无悠冷暖设备有限公司（以下简称无悠公司）与被告李闯合同纠纷一案，本院于2020年6月23日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告无悠公司委托诉讼代理人张飞、被告李闯委托诉讼代理人周乔利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告无悠公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除原、被告双方签订的《空调外包服务合同》，并赔偿原告损失253522元；2、请求判令本案诉讼费用由被告李闯承担。事实和理由：原告无悠公司与被告李闯于2019年10月9日签订《空调外包服务合同》，合同约定原告无悠公司“南京市江宁区智慧江宁空调项目”由被告李闯负责安装。合同关于合同金额、付款方式、违约责任承担及争议管辖等进行了明确约定。合同履行过程中，被告李闯无故中途退场，导致原告无悠公司空调安装无法继续，给业主造成损失。根据被告李闯前期请款主张，原告无悠公司已付50%安装款项。但被告李闯退场后，根据原告与业主、监理方的现场测定，被告李闯实际仅完成总安装量的20%。后续原告无悠公司为保证业主空调项目安装，不得已另行与他人签订《空调外包服务合同》，涉及后期支付安装费用210000万元。除此之外，因为被告的违约行为，亦导致原告无悠公司对业主违约，遭到业主违约罚款。并导致安装检测、材料损失、工期延误人员工资等各项损失。为维护原告无悠公司合法权益，故诉至法院。被告李闯辩称：原告无悠公司主张其损失，但并未提供证据证明损失的金额，现有证据无法证明具体损失的数额。原、被告双方签订的合同时间实际是2019年11月9日，进场时间为2019年11月10日，被告李闯按照合同约定把合同里面的内机全部挂完，铜管基本排好，已经完成了合同约定工程量的50%以上，按照合同也拿到了72340元，对应合同一般工程量的价款。原告无悠公司在没有与被告李闯协商的情况下，安排另一方于12月20日进场施工，原告无悠公司董事长张军在另一方进场施工后向被告李闯表示完成后再进行结算。因原告无悠公司违约在先，以实际行动解除合同，被告李闯无法实际履行合同后，被迫与原告无悠公司解除合同。原告无悠公司为支持其抗辩提供以下证据予以证明：1.《空调外包安装合同》，证明原、被告之间存在合同关系，合同约定施工内容、合同价款、付款方式及争议管辖等；2.《转账回单》，证明原告无悠公司已经支付50%的合同价款及72400元；3.短信、微信聊天记录一份，证明被告李闯擅自离场，短信微信均不回复；4.《确认单》一份，证明被告李闯认可现场设备管理不善，导致丢失线控器5个，遥控器5个；5.《智慧江宁空调工程量审计》及《工程量节点进度计划》，证明经原告无悠公司及项目甲方、监理方现场测定，截止2019年12月27日，已完成的空调安装工程量占总工程量的20%；6.《人民调解协议》，证明因被告李闯擅自中途离场，导致原告无悠公司相关材料丢失，被告李闯认可中途离场，并承认材料丢失；7.与黄永辉、黄德全、张学永的《空调外包安装合同》各一份及相应付款凭证，证明被告李闯中途失联，导致工作无法交接，工期违约，原告无悠公司为保证工程尽快完工，另行委托三家工程队接受施工，共产生费用210000元；8.罚款单，证明项目甲方对原告无悠公司耽误工期罚款36000元的事实；9.转账回单三份，证明因工期延误造成支付项目经理工资12960元；10销货清单，证明因被告李闯不辞而别导致材料损失8600元；11.《收据》一份，证明被告李闯中途退场对前期工作进行检测的费用5000元。被告李闯质证认为：1.对证据合法性关联性予以认可，但合同签订的时间不是合同载明的时间，而是2019年11月9日，对合同内容无异议；2.对证据二无异议，确实收到该笔款项；3.对证据三真实性不予认可，原告无悠公司并未提供原始载体予以核对；4.对证据四真实性不认可，系复印件，无法核实；5.对工程节点进度无异议，对审计量不予认可，是原告无悠公司单方审计；6.对证据六证明目的不予认可，人民调解协议内容看不出原告无悠公司主张的材料丢失系李闯所致；7.原告无悠公司与被告李闯签订的合同内容是181台空调，每台8**元，总造价144800元，原告无悠公司与黄永辉签订的合同里没有明确数量及价格，原告无悠公司与案外人签订的合同与本案没有关联。被告李闯已经完成了一层两层风管、三层风管链接空调内机，三楼控制线安装等工作量，原告无悠公司与案外人签订的合同内容与被告李闯完成的工作内容重复，对该合同不认可。原告无悠公司主张的是损失，但其与案外人签订合同与其损失之间没有关系；8.对罚款罚单不予认可，罚款的内容没有依据；9.对支付项目经理12960元工资的证据不予认可，与本案无关；10.销货清单无法证明实际费用，与本案无关，不予认可；11.对检测费用不予认可，与本案无关。本院对证据认定如下：1.对于原、被告之间签订的《空调外包安装合同》真实性、合法性、关联性予以认可；2.对于72400元的转账回单真实性、合法性、关联性予以认可；3.对于短信、微信聊天记录，原告无悠公司并未提供原始载体进行核对，同时微信及短信内容均系原告单方陈述，被告李闯并未认可，故对该份证据的真实性不予认可，证明目的不予认可；4.确认单系复印件，本院对其真实性不予认可；5.对于《智慧江宁空调工程量审计》，该审计系原告无悠公司单方制作，并未委托专业的鉴定机构进行鉴定，且审计单上并未有监理单位确认，仅原告无悠公司及项目甲方盖章，本院对该证据三性不予认可；6.对于人民调解协议书的真实性予以认可，但协议中被告李闯并没有明确的意思表示认可系主动中途退场，且并没有承认工地材料丢失是其所致，故对于其证明目的不予认可；7.对于原告无悠公司与案外人签订的《空调外包安装合同》，关联性不予认可；8.对于罚款单真实性认可，但关联性及证明目的需结合其他证据综合认定；9.对于项目经理的工资的支付凭证真实性认可，但无法证明系因延误工期导致的额外费用，对关联性不予认可；10.对销货清单和检测费收据关联性不予认可，无法证明是额外损失。根据原、被告双方当庭陈述及经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年10月9日，原告无悠公司（甲方）与被告李闯（乙方）签订《空调外包装合同》，甲乙双方经协商同意，对南京市江宁区智慧江宁空调项目安装达成以下协议：安装包含铜管安装、水管安装、空调安装、风管安装、打孔等跟空调有关的所有事宜，安装费用为每台8**元计算、总数181台、总价144800元；付款方式为乙方进场施工排两层管线完成，甲方支付乙方合同总款的20%即28960元，所有内及安装完毕、甲方支付乙方合同总款的30%即43440元，所有空调的隐蔽工程结束甲方支付乙方合同总款的20%即28960元，空调所有外机安装调试完成甲方支付乙方合同总款的10%即14480元，业主对空调验收合格之后甲方支付乙方合同总款的15%即21720元，其余款项分两年付清每年支付合同总款的2.5%即3620元；如乙方停止施工、甲方有权找第三方进场施工、所产生的费用由乙方承担并赔偿给甲方所带来的损失。2019年11月8日，原告无悠公司支付被告李闯28960元；2019年12月9日，原告无悠公司支付被告李闯43440元，上述费用合计72400元。本院认为，原、被告之间签订的《空调外包安装合同》系双方当事人真实意思表示，对双方当事人均有法律约束力，原、被告双方均应当全面履行合同义务。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行和义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。原告无悠公司主张其已经支付案涉合同50%的价款，被告李闯仅完成案涉合同约定工程量的20%，对此原告无悠公司提供了相应的工程量审计单，但该份审计单系原告无悠公司及项目甲方单方制作，并没有项目监理方的确认，同时亦未聘请专业的审计机构或申请司法鉴定，故对于其主张被告仅完成案涉合同工程量20%的主张，本院不予认可。原告无悠公司主张系因被告李闯擅自退出项目，导致合同无法履行，并提供相关聊天记录、人民调解协议等证据予以证明。但原告无悠公司提供的聊天记录的内容仅为其单方陈述，并没有被告李闯的回复内容，且没有相关原始载体予以核对，人民调解协议中被告李闯亦没有明确的意思表示其擅自退出项目，故对于原告无悠公司主张被告李闯存在擅自退出项目的违约行为的主张，本院不予认可。原告无悠公司主张其因被告李闯的违约产生了额外的损失，并提供了相关的罚款单、合同、收据等证据证明。但该组证据并不能证明系因被告李闯的原因产生的损失，且原告无悠公司提供的证据仅为其项目施工中产生的费用，该费用系损失或成本无法确认，无法确定其主张的损失的具体金额。综上，原告无悠公司无法证明被告李闯的具体工作量，且无法证明被告李闯存在违约行为，亦无法证明其具体损失的数额，故对于原告无悠公司的全部诉讼请求，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和合同法》第八条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下：驳回原告南京细致无悠冷暖设备有限公司全部诉讼请求。案件受理费5102元，减半收取2551元，保全费1820元，合计4371元，由原告南京细致无悠冷暖设备有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状一式二份，上诉于江苏省南京市中级人民法院。审 判 员 全金华二〇二〇年九月二十一日法官助理 顾正麟书 记 员 刘梦婷