文书内容江苏省沛县人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0322民初2691号原告：高新区淮海社区万荣建筑设备租赁站，住所地江苏省连云港市海州区秀逸苏杭小区43号楼107商铺，统一社会信用代码92320706MA1UUHAD6B。经营者：郑建峰，男，1981年2月28日出生，汉族，住江苏省南京市江宁区。委托诉讼代理人：庄石磊，北京市炜衡（南京）律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈静，北京市炜衡（南京）律师事务所实习律师。被告：合肥建工集团有限公司，住所地安徽省合肥市高新区香樟大道308号网讯大厦，统一社会信用代码91340100149038728C。法定代表人：刘国福，该公司董事长。委托诉讼代理人：楼笑剑，男，1980年1月13日出生，汉族，该公司职工，住浙江省东阳市。被告：朱国亮，男，1971年11月13日出生，汉族，住浙江省东阳市。原告高新区淮海社区万荣建筑设备租赁站（以下简称万荣租赁站）与被告合肥建工集团有限公司（以下简称合肥建工）、朱国亮建筑设备租赁合同纠纷一案，本院于2020年6月23日受理后，依法适用简易程序，于2020年8月26日公开开庭进行了审理。原告万荣租赁站的委托诉讼代理人庄石磊，被告合肥建工的委托诉讼代理人楼笑剑、被告朱国亮均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。万荣租赁站向本院提出诉讼请求：1、解除双方签订的《钢管扣件租赁合同》及其两份补充协议；2、依法判令被告合肥建工支付租金792939.3元（暂计算至2020年5月31日，后期租金按钢管0.015元/天/米、扣件0.009元/天/只、轮扣0.03元/天/米、顶托0.037元/天/只、10cm套管0.004元/天/只、20cm套管0.004元/天/只、30cm套管0.004元/天/只的标准计算至合同解除日）；3、判令被告合肥建工返还钢管29387米、扣件41844只、轮扣2190.6米、顶托4655只、10cm套管190只、20cm套管454只、30cm套管187只（如不能返还，按照钢管17.17333元/米、扣件7元/只、轮扣18元/米、顶托18元/只、10cm套管6元/只、20cm套管7元/只、30cm套管8元/只折价赔偿，计926615.5元）并支付自合同解除日至被告返还租赁物或支付赔偿款之日止的使用费（按照钢管0.015元/天/米、扣件0.009元/天/只、轮扣0.03元/天/米、顶托0.037元/天/只、10cm套管0.004元/天/只、20cm套管0.004元/天/只、30cm套管0.004元/天/只标准计算）；4、判令被告合肥建工支付迟延履行利息（暂计算至2020年5月31日迟延履行利息为16186.3元，后期以未付款项为基数，自2020年6月1日起，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际履行之日止），诉讼请求二、三、四项合计1735741.1元。5、判令被告朱国亮对被告合肥建工的上述债务承担连带清偿责任；6、本案的诉讼费、保全费由被告承担。后原告将诉讼请求中第3项变更为：判令被告合肥建工返还钢管23523.4米、扣件20253只、轮扣2104米、顶托2409只、10cm套管190只、20cm套管454只、30cm套管187只（如不能返还，按照钢管17.17333元/米、扣件7元/只、轮扣18元/米、顶托18元/只、10cm套管6元/只、20cm套管7元/只、30cm套管8元/只折价赔偿，计632794.19元）并支付自合同解除日至被告返还租赁物或支付赔偿款之日止的使用费（按照钢管0.015元/天/米、扣件0.009元/天/只、轮扣0.03元/天/米、顶托0.037元/天/只、10cm套管0.004元/天/只、20cm套管0.004元/天/只、30cm套管0.004元/天/只标准计算）。事实与理由：被告合肥建工承接沛县凤凰公馆项目时，因工程需要，向原告承租钢管、扣件等物资，双方签订了《建筑施工物资租赁合同》。合同约定由原告以一定价格向被告合肥建工上述项目供应钢管扣件等物资，租赁期限自2017年11月11日至2019年12月31日，租金结算为：甲（承租方）、乙（出租方）双方每月10日对上月的供货数量进行核对结算，并在结算单上签字或盖章确认。如甲方（承租方）连续两个月不与乙方核对，则以乙方出具的租金结算单为准。甲方每月支付上月所产生款项的55%给乙方，春节或中间结构验收后支付所产生款项的80%给乙方，在2019年12月31日前还清所租物资并结清所有款项。如甲方未按合同约定支付给乙方租金及相关费用，则乙方有权要求甲方付清全部租金及相关费用、退还全部租赁物并解除合同（合同第六条）。合同末尾甲方处由被告合肥建工签字、盖章确认。后双方于2018年7月1日，就合同的租赁物单价签订了《物资租赁补充协议》，将租赁物的租赁单价及委托人员进行了调整，其他条款保持不变。同时，为保证被告合肥建工履行合同债务，被告朱国亮自愿为被告合肥建工承担连带担保责任。合同签订后，原告按约向被告供应了钢管等物资，但在合同履行过程中，被告却未按合同约定按时按量支付租金。原告在2019年6月20日就被告截止到2019年6月30日及之前的租金提起诉讼，案件调解并进入执行程序后，被告已支付2019年6月30日之前的租金。现原告就2019年6月30日之后的租金及未还的租赁物提起诉讼，请求法院支持原告诉讼请求。被告合肥建工辩称，1、跟原告方谈好租赁价格后同意解除合同及协议；2、原告起诉的资金总额没有计算政府停工及疫情导致的不可抗力因素，该期间应当扣除租赁费。3、截止至2020年7月11日，我公司尚欠钢管23523.4米、扣件20253只、轮扣2190.6米、顶托4655只、10cm套管、20cm套管、30cm套管共计831只未还；对赔偿的数量没有意见，对金额单价有异议，应请第三方鉴定后出具钢管扣件价格来确定赔偿价格。4、对于利息，因原告迟迟未来项目部进行结算，导致被告合法建工无法确认欠款金额，无法支付，该利息不应当由被告合肥建工来承担。5、朱国亮签的补充协议是在2018年7月1日签的，只对这一份承担连带责任。对2019年8月20日的补充协议不承担责任。被告朱国亮辩称，原告上次就截止到2019年6月30日及之前的租金提起诉讼，法院调解时说过支付完调解金额后，连带责任取消，后续的连带责任不应当承担。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：一、2017年11月，原告作为出租方（乙方），被告合肥建工作为承租方（甲方）签订了《建筑施工物资租赁合同》，合同约定“……第二条租赁物名称、数量、租金及其他费用            序号              材料名称              约租赁数量              租金单价              计量单位              备注                  1              钢管              200000米              0.006元/米/天              300米/吨              物资租用数量以实际租用数量为准。以上租金单价包含增值税专用发票（税率3%）                  2              扣件              150000只              0.004元/只/天              1000只/吨                  3              顶托              5000只              0.020元/只/天              200只/吨                  4              轮扣式快速架              40000米              0.012元/米/天              220米/吨                  5              10、20、30公分套管              1000只              0.004元/米/只              1000只/吨      第三条租赁期限……租赁物使用暂定期限：自2017年11月11日起至2019年12月31日。……第五条材料交货、运输及验收……2、租赁物资提货运输费由甲方承担，双方当场交接点数办理验收，由乙方装车，由甲方组织工人卸车堆码。退货时由甲方将租赁物资运送到乙方仓库，双方当场交接点数办理验收，物资卸车码堆费25元/吨由甲方承担。3、轮扣进场由乙方打包，退场由甲方打包，方便双方清点验收。注：轮扣架管及顶托还到租赁站时，应打包整齐后退还，轮扣架管如需退回租赁站码放打包，需按260元/吨（300米）收费。如物资清理及装卸码堆甲方自行解决，乙方不收取相关费用。……6、租赁物的损坏、丢失赔偿，退还后的维修保养费用甲方按如下价格进行结算：            序号              收费项目              收费标准                  1              轮扣架立杆圆盘              5.0元/个                  2              顶托清理费              0.25元/只                  3              轮扣架横杆插销              5.0元/个                  4              轮扣架套管              6.0元/个                  5              顶托螺帽              5.0元/个                  6              物资丢失损坏赔偿              按结算时市场价格赔偿                  7              扣件清理费              0.15元/只      第六条租赁材料货款结算与付款方式（一）结算方式：甲乙双方每月10日对上月的供货数量进行核对结算，并在结算单上签字或盖章确认。如甲方连续两个月不与乙方核对，则以乙方出具的租金结算单为准。①甲方每月支付上月所产生款项的55%给乙方；春节或中间结构验收后支付所产生款项的80%给乙方；在2019年12月31日前还清所租物资并结清所产生款项。如甲方未按合同约定支付给乙方租金及相关费用，则乙方有权要求甲方付清全部租金及相关费用，退还全部租赁物资并解除本合同。……（六）甲方所赔偿的物资，必须在付清全部租金及相关费用给乙方的前提下，方可办理赔偿手续，在办理赔偿手续后，款项须在赔偿之日起15日内付给乙方。否则，乙方将继续按租用物资结算租金及相关费用至付清赔偿款为止。……第九条其他约定：1、春节期间报停不计取租赁费，报停时间经双方协商为15天。……第十一条合同生效及其他……（二）本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。（三）本合同自签订之日起甲乙双方签字盖章生效至甲方退还全部租赁物资及结清所有款项后终止。被告合同建工在甲方处加盖印章原告在乙方处加盖印章”。二、2018年7月1日，原告作为出租方（乙方），被告合肥建工作为承租方（甲方）签订了《物资租赁补充协议》，约定：一、由于市场物资价格及人工费的上升，而导致的生产成本增加，现经双方协商对物资的租赁单价及退场运输价格做出调整以缓解不断上涨的成本压力，自2018年7月1日起调整以下在租物资价格：钢管：租赁单价由原来的0.006元/米/天调整为0.010元/米/天；扣件：租赁单价由原来的0.004元/米/天调整为0.006元/米/天；轮扣：租赁单价由原来的0.012元/米/天调整为0.020元/米/天；顶托：租赁单价由原来的0.020元/只/天调整为0.025元/只/天；双方确认自2018年7月1日起租赁单价执行上述出租方调价申请协议单价。二、甲方委托人员变更由于甲方人员变动，现增加以下相关人员：            姓 名              身份证号码              电 话              职 务                  吴国良              330724195107250033              13967990415              材料员                  吴仲贤              330724195412252115              18267925824              仓管                  张熠                            13705226581              财务                  朱国亮              330724197111132418              15067588679              执行经理      甲方委托的相关人员有义务与甲方共同履行本合同及补充协议并自愿为本合同甲方的履行承担连带担保责任。本协议内容除租赁单价调整及甲方增加委托人员外，其他条款均执行原合同（《建筑施工物资租赁合同》）。被告合同建工在甲方处加盖印章被告朱国亮在委托人处签名原告在乙方处加盖印章。三、2019年6月20日，原告向本院提起诉讼，要求被告合肥建工支付至2019年6月30日止的租金1194077.9元，并支付迟延履行利息至2019年6月30日止的为16391.86元，自2019年7月1日起，以未付款项为基数，按同期银行贷款利率计算至实际履行之日止；被告朱国亮对上述债务承担连带保证责任。2019年8月20日，经本院主持调解，原、被告达成调解协议：1、被告合肥建工欠原告租金1194077.9元（暂计算至2019年6月30日，后期租金双方另行协商解决），定于2019年8月31日前付597039元，2019年9月30日前偿付597038.9元；2、被告朱国亮对上述还款承担连带责任，其承担责任后有权向被告合肥建工追偿；3、原告自愿放弃其他诉讼请求（关于未归还的租赁物及2019年7月1日后的租金，原告享有另行诉讼的权利，不在本案中解决）。四、2019年8月20日，被告合肥建工作为甲方，原告作为乙方，签订了补充协议，内容为“关于双方签订的沛县凤凰公馆一期的《建筑施工物资租赁合同》，双方在沛县法院办理调解过程中，就未归还租赁物以及后续租金达成如下补充协议：一、甲方在2019年10月31日前归还所有租赁物；二、自2019年11月1日起，租赁物租赁单价调整为钢管：0.015元/米/天，扣件0.009元/只/天，轮扣0.03元/米/天,顶托0.037元/只/天。”五、2020年6月2日，被告合肥建工归还原告钢管5863.6米，6月20日归还扣件21591只，截止至2020年7月11日，被告合肥建工尚欠原告钢管23523.4米，扣件20253只，轮扣2190.6米、顶托4655只、10cm套管190只、20cm套管454只、30cm套管187只未归还。2020年7月24日，被告合肥建工归还顶托2121只，8月22日归还轮扣86.6米，顶托125只。截止至2020年8月26日，被告合肥建工尚欠原告钢管23523.4米，扣件20253只，轮扣2104米，顶托2409只、10cm套管190只、20cm套管454只、30cm套管187只未归还。本院认为，原告与被告合肥建工签订的《建筑施工物资租赁合同》系双方当事人之间的真实意思表示，不违反法律及行政法规的规定，合法有效，该合同对双方当事人均有约束力。一、关于解除该租赁合同及补充协议的问题。被告合肥建工辩称跟原告方谈好租赁价格后同意解除合同及协议，根据《建筑施工物资租赁合同》第六条的约定：……如甲方未按合同约定支付给乙方租金及相关费用，则乙方有权要求甲方付清全部租金及相关费用，退还全部租赁物资并解除本合同。原告与被告合肥建工在2019年8月20日的补充协议中约定被告合肥建工在2019年10月31日前归还所有租赁物，被告合肥建工未按照补充协议的约定履行自己的义务即给付租金并返还租赁物，现原告依据租库合同第六条要求解除该租赁合同，符合双方约定，故对被告的抗辩意见不予采信，原告要求解除《建筑施工物资租赁合同》的诉讼请求，本院予以支持。对于两份补充协议，系在主合同即《建筑施工物资租赁合同》生效的前提下签订的，现主合同已解除，两份补充协议也应解除，故对原告要求解除2018年7月1日及2019年8月20日的补充协议的诉讼请求，本院予以支持。二、关于被告合肥建工应给付原告租金数额的问题。被告合肥建工抗辩称，因政府停工及新冠疫情等不可抗力因素导致被告合肥建工停工，该停工期间的租金应予以扣除。因政府停工系被告合肥建工在施工时应予预见到的事情，且政府停工和本案租赁合同的履行没有直接关系，故对该抗辩意见，本院不予采信。对于因疫情及疫情防控措施导致被告合肥建工停工，应予扣除该停工期间的租金的抗辩意见，本院予以采信，因疫情及疫情防控期间，被告合肥建工确实不能进行施工，但该损失不能全部由原告承担，另双方在租赁合同第九条约定：春节期间报停不计取租赁费，报停时间经双方协商为15天，原告在计算租金时也已扣除该期间的租金，故本院酌定扣除因疫情及疫情防控措施导致被告合肥建工停工15天的租金。因双方在2019年8月20日的补充协议中对租赁物品的租赁单价进行了调整，即自2019年11月1日起，租赁物租赁单价调整为：钢管0.015元/米/天，扣件0.009元/只/天，轮扣0.03元/米/天,顶托0.037元/只/天，那么应扣除的租金为26282.88元。原告要求被告支付至2020年5月31日止的租金792939.3元，庭审中被告合肥建工自认，若不扣除政府停工及疫情原因停工期间的租金，尚欠原告租金791473.46元，但未提供证据予以证实，对被告合肥建工认可的数字，本院不予采信，被告合肥建工应给付原告至2020年5月31日止的租金为766656.42元。原告要求被告合肥建工支付自2020年6月1日起，按钢管0.015元/天/米、扣件0.009元/天/只、轮扣0.03元/天/米、顶托0.037元/天/只、10cm套管0.004元/天/只、20cm套管0.004元/天/只、30cm套管0.004元/天/只的标准计算至合同解除之日止的租金，因双方在2019年8月20日的补充协议中对租赁物品的租赁单价进行了调整，故对原告按照上述物品租赁单价计算租金的诉讼请求，本院予以支持。但2020年6月2日，被告合肥建工返还钢管5863.6米，钢管的租金应以29387米，计算租期一天；以钢管23523.4米，从2020年6月2日起计算至合同解除之日。2020年6月20日，被告合肥建工返还扣件21591只，以扣件41844只从2020年6月1日计算至2020年6月19日；以20253只从2020年6月20日计算至合同解除之日；轮扣以2190.6米，自2020年6月1日计算至2020年8月21日，被告合肥建工于2020年8月22日返还轮扣86.6米，以2104米，从2020年8月22日计算至合同解除之日；顶托以4655只，从2020年6月1日计算至2020年7月23日，被告合肥建工于2020年7月24日返还顶托2121只，顶托以2534只，从2020年7月24日计算至2020年8月21日，被告合肥建工于2020年8月22日归还顶托125只，顶托以2409只，从2020年8月22日计算至合同解除之日；以10cm套管190只、20cm套管454只、30cm套管187只，从2020年6月1日计算至合同解除之日。至2020年8月26日，被告合肥建工尚欠原告钢管23523.4米，扣件20253只，轮扣2104米，顶托2409只、10cm套管190只、20cm套管454只、30cm套管187只未归还。原告与被告合肥建工之间的《建筑施工物资租赁合同》已解除，被告合肥建工应返还上述租赁物品，故原告要求被告返还钢管23523.4米、扣件20253只、轮扣2104米、顶托2409只、10cm套管190只、20cm套管454只、30cm套管187只的诉讼请求，本院予以支持。另原告主张若被告不能返还上述租赁物品，参照2020年5月徐州主要建筑材料信用价格中材料编码为32030304脚手架钢管价格为5152元/吨，参照租赁合同中钢管300米/吨、扣件1000只/吨、顶托200只/吨、轮扣式快速架220米/吨、10、20、30公分套管1000只/吨，要求按钢管17.17333元/米、扣件7元/只、轮扣18元/米、顶托18元/只、10cm套管6元/只、20cm套管7元/只、30cm套管8元/只折价赔偿；被告合肥建工辩称，对赔偿的数量没有意见，对金额单价有异议，应请第三方鉴定后出具钢管扣件价格来确定赔偿价格；被告合肥建工没有提交鉴定申请，且双方在《建筑施工物资租赁合同》第五条第六款约定，物资丢失损坏赔偿，按结算时市场价格赔偿；双方没有结算，本院酌定参照2020年9月徐州市主要建筑材料市场信息价格中材料编码为32030304脚手架钢管价格为5111元/吨，租赁合同中钢管300米/吨、扣件1000只/吨、顶托200只/吨、轮扣式快速架220米/吨、10、20、30公分套管1000只/吨，若被告合肥建工不能返还上述物品，以实际未返还的租赁物品为基数，按钢管17.04元/米、扣件5.11元/只、轮扣18元/米、顶托18元/只、10cm套管5.11元/只、20cm套管5.11元/只、30cm套管5.11元/只标准折价赔偿。另原告要求被告合肥建工若不能按日返还，应以钢管23523.4米，扣件20253只，轮扣2104米，顶托2409只、10cm套管190只、20cm套管454只、30cm套管187只为基数，支付自合同解除日至被告返还租赁物或支付赔偿款之日止的使用费（按照钢管0.015元/天/米、扣件0.009元/天/只、轮扣0.03元/天/米、顶托0.037元/天/只、10cm套管0.004元/天/只、20cm套管0.004元/天/只、30cm套管0.004元/天/只标准计算），原告的主张不违反法律规定，但应以实际未返还的租赁物品为基数，按钢管0.015元/天/米、扣件0.009元/天/只、轮扣0.03元/天/米、顶托0.037元/天/只、10cm套管0.004元/天/只、20cm套管0.004元/天/只、30cm套管0.004元/天/只标准从合同解除次日计算至本判决确定的返还之日止。原告要求被告合肥建工支付自2019年7月1日起至2020年5月31日止，以同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息16186.3元，之后利息以未付款项为基数，自2020年6月1日起，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日止；原告与被告合肥建工之间的《建筑施工物资租赁合同》第六条第一款约定，甲方每月支付上月所产生款项的55%给乙方；春节或中间结构验收后支付所产生款项的80%给乙方；在2019年12月31日前还清所租物资并结清所产生款项，被告未按期支付租金，原告有权要求被告合肥建工支付利息损失，以同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算不违反法律规定，但原告应扣除疫情期间的租金，故本院酌定至2020年5月31日的利息为10000元，之后利息，以未付款项为基数，自2020年6月1日起，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际付清之日止。三、关于被告朱国亮对上述债务应否承担还款责任的问题。原告与被告合肥建工在2018年7月1日的物资租赁补充协议中第二条约定，甲方委托的相关人员有义务与甲方共同履行本合同及补充协议并自愿为本合同甲方的履行承担连带担保责任。在甲方委托人员中有被告朱国亮的名字，故对被告朱国亮的抗辩意见，本院不予采信，被告朱国亮应对上述债务承担连带保证责任，其承担保证责任后，有权向被告合肥建工追偿。综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百一十二条、二百二十六条、第二百二十七条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下:一、解除原告高新区淮海社区万荣建筑设备租赁站与被告合肥建工集团有限公司之间的《建筑施工物资租赁合同》、2018年7月1日的《物资租赁补充协议》、2019年8月20日的《补充协议》；二、被告合肥建工集团有限公司于本判决生效后十日内支付原告高新区淮海社区万荣建筑设备租赁站租金766656.42元（该租金暂计算至2020年5月31日；之后租金按钢管0.015元/天/米、扣件0.009元/天/只、轮扣0.03元/天/米、顶托0.037元/天/只、10cm套管0.004元/天/只、20cm套管0.004元/天/只、30cm套管0.004元/天/只的标准计算。钢管以29387米，计算租期一天；以23523.4米，从2020年6月2日起计算至合同解除之日。扣件以41844只，从2020年6月1日计算至2020年6月19日；以20253只从2020年6月20日计算至合同解除之日；轮扣以2190.6米，自2020年6月1日计算至2020年8月21日，以2104米，从2020年8月22日计算至合同解除之日；顶托以4655只，从2020年6月1日计算至2020年7月23日，以2534只，从2020年7月24日计算至2020年8月21日，以2409只，从2020年8月22日计算至合同解除之日；以10cm套管190只、20cm套管454只、30cm套管187只，从2020年6月1日计算至合同解除之日）；三、被告合肥建工集团有限公司于本判决生效后十日内返还原告高新区淮海社区万荣建筑设备租赁站钢管23523.4米、扣件20253只、轮扣2104米、顶托2409只、10cm套管190只、20cm套管454只、30cm套管187只；如不能返还上述物品，以实际未返还的租赁物品为基数，按钢管17.04元/米、扣件5.11元/只、轮扣18元/米、顶托18元/只、10cm套管5.11元/只、20cm套管5.11元/只、30cm套管5.11元/只标准折价赔偿；并支付从合同解除次日计算至本判决确定的返还之日止，以实际未返还的租赁物品为基数，按钢管0.015元/天/米、扣件0.009元/天/只、轮扣0.03元/天/米、顶托0.037元/天/只、10cm套管0.004元/天/只、20cm套管0.004元/天/只、30cm套管0.004元/天/只标准计算的租金；四、被告合肥建工集团有限公司于本判决生效后十日内支付原告高新区淮海社区万荣建筑设备租赁站利息损失（2020年5月31日之前的利息为10000元，之后利息，以未付款项为基数，自2020年6月1日起，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际付清之日止）；五、被告朱国亮对上述债务承担连带保证责任，朱国亮承担保证责任后，有权向被告合肥建工集团有限公司追偿；六、驳回原告高新区淮海社区万荣建筑设备租赁站的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费20422元，减半收取为10211元，由原告高新区淮海社区万荣建筑设备租赁站负担400元，由被告合肥建工集团有限公司、朱国亮负担9811元（于本判决生效后十日内支付）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。审判员 沙 茹二〇二〇年九月二十一日书记员 侯春秋法律文书执行提示1、法律文书生效后，义务人应当自觉履行。义务人履行金钱等给付义务的，可以直接交付权利人，也可以直接或通过银行转账方式交付本院，办理款物交接手续。本院开户名称：沛县人民法院。开户行：中国建设银行股份有限公司沛县沛城分理处。账号：32×××18。2、生效法律文书确定的履行期限届满后，义务人未履行义务的，权利人有权申请法院执行。申请执行的期间为二年，从法律文书规定的履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。申请执行时效的中止、中断，适用法律关于诉讼时效中止、中断的规定。3、申请执行人应配合法院执行，积极提供被执行人的下落和财产线索。根据法律规定，当被执行人除其本人及其所扶养家属的生活必需品外，无其他可供执行的财产，申请执行人又提供不出被执行人的到期债权、预期收益等可供执行财产线索时，申请执行人将承担执行不了的法律后果。4、人民法院在执行中，可依法对被执行人的财产采取查封、冻结、扣划、拍卖、变卖等措施。被执行人拒不申报或隐报财产、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的；隐匿、转移、变卖、毁损已被法院查封、扣押、冻结的财产；妨害执行人员执行的，人民法院将依法对被执行人或者有关人员予以罚款、拘留；情节严重的，依法追究刑事责任。