洛阳市老城区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0302民初870号原告：崔梦杰，女，1990年7月2日出生，汉族，现住洛阳市老城区。委托诉讼代理人：张斌，系崔梦杰丈夫，1990年4月2日出生，汉族，现住洛阳市老城区。被告：洛阳住总宇泰房地产开发有限公司。住所地：洛阳市老城区王城大道**。法定代表人：王彦红，该公司董事长。委托诉讼代理人：陈向阳，男，该公司员工。委托诉讼代理人：秦萌，金博大律师事务所律师。原告崔梦杰因与被告洛阳住总宇泰房地产开发有限公司（以下简称住总宇泰房地产公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告崔梦杰的委托诉讼代理人张斌，被告住总宇泰房地产公司的委托诉讼代理人陈向阳、秦萌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告崔梦杰向本院提出诉讼请求：1.依法判令住总宇泰房地产公司于30日内协助崔梦杰办理洛阳市老城区定鼎北路西侧道北四路南侧鼎城南地块一期3幢2单元101号房屋房地产权属登记；2.依法判令住总宇泰房地产公司向崔梦杰支付违约金16170元（违约金按房屋总价550000元、日万分之0.5的标准自买受人应当完成房屋所有权登记的期限届满次日2018年10月29日起计算至实际完成房屋所有权登记之日止，暂计至2020年6月8日）；3.本案诉讼费用由住总宇泰房地产公司承担。事实与理由：2016年10月9日，崔梦杰作为买受人与作为出卖人的住总宇泰房地产公司就住总宇泰房地产公司开发的位于洛阳市老城区定鼎北路西侧道北四路南侧鼎城南地块一期3幢2单元101号房屋签订了商品房预售合同。合同对房屋的坐落、面积、价款、付款方式、交付期限、产权登记、违约责任等作了明确的约定。合同签订后，崔梦杰依约履行了合同义务，住总宇泰房地产公司于2017年9月26日将房屋交付给崔梦杰，因住总宇泰房地产公司自身原因至今未完成所有权权属登记，导致崔梦杰无法办理户口迁移、社保缴纳、子女入学、银行贷款等，给崔梦杰带来了极大的经济损失。被告住总宇泰房地产公司辩称，一、按照法律规定及合同约定，开发商承担的是办证资料的报备义务，买受人办理房产证应向不动产管理部门申请，属于依申请的行为，住总宇泰房地产公司作为开发商没有为其办理房产证的义务，仅有依法依约协助其办理涉案房产不动产权属证书的义务。二、根据法律规定和合同约定，在逾期办证问题上，应适用过错责任原则。住总宇泰房地产公司不存在任何过错，导致崔梦杰逾期取得产权证并非因住总宇泰房地产公司原因所致，住总宇泰房地产公司不应对非自身原因引起的逾期办证承担违约责任。三、造成住总宇泰房地产公司至今不能提交办证资料报备的原因主要在于以下几方面，并非由住总宇泰房地产公司原因造成。1.涉案房产的总包方拒不配合提供涉案房产所涉相关竣工资料，致使住总宇泰房地产公司无法办理涉案房产产权登记备案。2.因国务院机构调整，2019年3月方明确原消防部门承担的消防验收工作改由住建部门承担（之前已停止接收材料），并明确自2019年4月1日至2019年6月30日为各地建设工程消防设计审查验收职责移交承接期，至2019年9月1日起方开始接收材料。3.2020年1月20日，因新冠肺炎疫情，各级政府相继采取管控措施，要求洛阳全市房地产开发企业一律停工；规划局等主管部门也只接受线上业务，不能进行现场规划核实、产权实地调查等工作，直至2020年5月5日，疫情等级调整为3级后方开始实施现场勘查核实等业务。4.按照现行政策，规划局明确如业主存在私搭乱建行为，将不予办理规划核实手续，涉案项目因个别业主存在私搭乱建情况，住总宇泰房地产公司及物业公司正在积极沟通拆除工作，以便于进行规划核实。5.该地块部分业主因其他债权债务纠纷致使其房产被查封或被司法拍卖，导致无法办理产权登记备案手续。6.《不动产登记暂行条例》施行后，房屋的初始登记改为首次登记，加之房管管理部门与国土管理部门调整权限职能，换发不动产证书，相关办证程序更加复杂繁琐。四、双方签订的《商品房买卖合同》属于房管局、工商部门强制推广使用的合同示范文本，该合同主要以保护购房人合法权益为出发点，未能兼顾合同双方的利益，使合同双方的权利义务并不对等，对出卖人明显不利。五、涉案房屋所在的大地块尚未完成首次登记，自然亦不符合向业主办理转移登记的条件，且无论是首次登记还是向业主的转移登记都涉及较多的行政程序，并非人民法院司法判项能够确定的事宜。六、涉案项目属于分期开发分期交房，根据合同约定，崔梦杰承诺不就权属证办理事宜追究住总宇泰房地产公司任何责任，应依法驳回其诉请。七、崔梦杰主张的违约金过高，应予以调低。本院经审理认定事实如下：合同效力：有效。依据为该商品房买卖合同，系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定及公序良俗。签订买卖合同的时间：2016年10月9日。是否约定管辖条款或管辖协议：否￡是R合同约定买卖标的物情况、价款和价款支付方式：标的物：位于洛阳市老城区××路西侧××南侧××地××单元××号房屋；总价款：550000元；价款支付方式为：按揭贷款。合同约定的交房时间：2018年7月31日前。合同约定的违约金计算方式：因出卖人原因，买受人未能在该商品房交付之日起90日内取得该商品房的房屋所有权证书的，自买受人应当完成房屋所有权登记的期限届满之次日起至实际完成房屋所有权登记之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之0.5的违约金。双方约定自2018年7月31日起90日内共同向房屋登记机构申请办理该商品房的房屋所有权转移登记。合同标的交付情况：2017年9月26日交付。合同价款的实际支付情况：已支付全部房款550000元。九、对合同约定违约金标准有无异议：有。十、需要说明的其他事项：截止目前，案涉房屋尚未完成首次登记。以上事项中，双方有争议的事项为第六项，其他事项双方无争议。本案系房屋买卖合同纠纷。原、被告签订的商品房买卖合同合法有效，双方应依约履行各自的义务。原告崔梦杰依约支付全部房款后，被告住总宇泰房地产公司未按照合同约定协助原告崔梦杰完成房屋所有权登记，系违约行为，应承担相应的违约责任。故原告崔梦杰要求被告住总宇泰房地产公司协助办理位于洛阳市老城区××路西侧××南侧××地××单元××号房屋的房地产权属登记，合法有据，本院予以支持。关于被告住总宇泰房地产公司提出的买受人至今未办理房产证不是因出卖人的原因，其不应承担违约责任的抗辩意见，被告住总宇泰房地产公司提出的各种原因并非原告崔梦杰造成的，均与原告崔梦杰无关，故该抗辩意见，本院不予采纳。关于合同约定的违约金标准，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条之规定，当事人约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以适当减少。本案被告住总宇泰房地产公司提出合同约定的违约金过高并请求予以调整的抗辩意见，加之原告崔梦杰并未举证证明逾期办证给其造成损失的情况，故本院综合考虑合同的履行情况、买受人所受实际损失情况及预期利益等因素，酌定被告住总宇泰房地产公司按房屋价款550000元的2%向原告崔梦杰支付违约金，即11000元，原告崔梦杰主张的超出部分，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，判决如下：一、被告洛阳住总宇泰房地产开发有限公司于本判决生效之日起六十日内协助原告崔梦杰办理洛阳市老城区定鼎北路西侧道北四路南侧鼎城南地块一期G3幢2单元101号房屋的不动产权属登记；二、被告洛阳住总宇泰房地产开发有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告崔梦杰违约金11000元；三、驳回原告崔梦杰的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费103元，由被告洛阳住总宇泰房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省洛阳市中级人民法院。审判员  袁玲玲二〇二〇年九月二十八日书记员  席 蕊