福建省惠安县人民法院 民 事 判 决 书 (2020)闽0521民初5752号 原告：福建省洁雅医疗科技有限公司，住所地福建省南安市雪峰经济开发区雪梅大道**，统一社会信用代码91350583MA33JNX525。 法定代表人：郑友套，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：黄小强，福建求达律师事务律师。 委托诉讼代理人：黄人杰，福建求达律师事务律师。 被告：泉州唯佳机械制造实业有限公司，，住所地福建省惠安县黄塘镇虎窟村绿谷台商基地绿谷大道**统一社会信用代码91350521MA32AEM586。 法定代表人：周美华，该公司经理兼执行董事。 原告福建省洁雅医疗科技有限公司(简称洁雅公司）与被告泉州唯佳机械制造实业有限公司（简称唯佳公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年8月11日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告洁雅公司的委托诉讼代理人黄小强到庭参加诉讼。被告唯佳公司经传票传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告洁雅公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除原告与被告签订的《销售合同》及《增补合同》。2、判令被告向原告支付口罩机设备款175万元及利息损失(自起诉之日起至还清款项之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)。3、判令被告向原告退还75500元。4、判令被告向原告支付定金35万元。5、判令被告向原告支付逾期交货违约金20万元。审理中，原告放弃第4项诉讼请求。事实和理由：2020年3月3日，原告与被告签订《销售合同》1份，约定原告向被告定作全伺服立体口罩机1台；原告在合同签订后1天内付70%货款、提机时付清余款；如原告在合同签订之日起2个工作日内未能及时交付定金，即视为无效；交货时间为2020年3月16日之前，逾期交货，被告每天向原告支付违约金5万元；被告提供上门安装调试服务。2020年4月1日，双方就《销售合同》中的口罩机设备改造为KN95口罩机达成一致意见并签订《增补合同》，约定原告应多支付40万元货款、交付时间为2020年4月15日。合同签订后，原告分三次向被告支付了1825500元，包括财务计算错误多支付的75500元。但被告在4月份进行设备调试时，因设备无法达到双方约定的稳定500片/分等标准，便将其中的部分零件拆走称欲改造成超声波以加快速度，但至今未能交付完整的设备并完成调试工作，已构成根本性违约。 被告唯佳公司未作答辩。 本案在审理过程中，原告提供了下列证据： 1、营业执照副本1份，以此证明原告的诉讼主体资格。 2、内资企业登记基本情况表1份，以此证明被告的身份情况。 3、《销售合同》《增补合同》各1份，以此证明原告向被告定作机台及相关约定的事实。 4、汇款回单3张，以此证明原告于2020年3月4日通过丁棋账户汇款945000元至被告监事项火秀账户；同年3月28日通过原告账户汇款580500元至被告账户；同年4月6日通过黄荣真账户汇款300000元至被告监事项火秀账户，共计1825500元，包括多支付的75500元。 5、律师函、回执查询打印单各1份，以此证明起诉前原告向被告发出律师函，要求解除合同、返还机台款，以及被告逾期交付机台的事实。 6、照片1组,以此证明被告于2020年3月28日交货，且在4月份调试时拆走部分零件，至今未交付完整设备的事实。 为查明案件事实，本院依职权向丁棋、黄荣真制作询问笔录，询问2020年3月4日、4月6日的汇款回单的具体情况。黄荣真、丁棋陈述因原告购买口罩机急需向被告付款，用黄荣真及其配偶丁棋的个人账户汇款。 本院经审查认为，被告唯佳公司未到庭参加诉讼，又未书面提出异议并提交证据，视为其放弃答辩、举证、质证等相关诉讼权利。原告提交的汇款回单，其中2份分别由黄荣真、丁棋转出，经本院向黄荣真、丁棋核实，该2笔转账系代原告进行，故对其关联性予以确认；原告提交的其他证据，具有真实性、合法性，能够证明原告举证所主张的事实，本院均予以采信。 经庭审认证，结合原告的陈述，对本案主要事实作如下认定： 洁雅公司系经工商登记从事医疗技术研发；生产、销售：Ⅱ、Ⅲ类6864医用卫生材料、辅料及其制品、医用服装、纺织品、无纺布制品及成型包装（上述产品不含国家出口许可证管理商品）和相关产品、一次性消耗品及成型包装；从事Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械（不含休外诊断试剂）、Ⅲ医疗器械、医用卫生材料及辅料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品（一次性使用输液（血）器（针）类除外）、普通诊察器械、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、全棉居家生活用品、全棉服装、全棉服饰、全棉水刺无纺布及其制品、棉花、消毒产品（不含危险化学品）、劳保防护口罩、日用品的批发；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）；提供上述产品的技术咨询、技术服务和售后服务；灭菌技术服务（需取得相关资质方可经营的，按有关规定办理申请）；企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询（不含金融、证券、期货等须经许可的咨询项目）；仓储服务（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油等危险品）；自有房产租赁（凭公司名下合法房产证方可经营）；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）的公司。 唯佳公司系经工商登记生产口罩机械设备、无纺布机械、纺织机械、卫生用品机械、纸制品机械、纸浆餐具机械、制砖机械、工业自动化设备、矿山汽配机械等轻工机械及卫生用品材料；机械设备制造、改造、研发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）的公司。其经营范围在2020年3月23日变更前为机械设备制造、改造、研发。公司监事曾为项火秀，2020年7月31日变更为王正青。 2020年3月3日，原、被告签订《销售合同》1份，约定：原告向被告定作全伺服立体口罩机1台，规格型号ＬＴＫＺ-700，单价135万元，生产速度稳定500片／分；付款方式：合同签订后1天内付70%，提机时付清余款；延期每天扣5万元；被告提供上门安装调试服务，设备在被告安装调试后，通知原告验收，原告验收合格，整机发货；从交货日起保修12个月，保修期内，如属于产品质量问题，由被告负责维修机提供维修用配件（易损件如超声波及发生器等、不可抗力或被告原因造成设备毁损，则不属于质量保修范围），因原告原因造成设备损坏，维修费用由原告承担；如设备在生产过程中因原告原因需要进行重新设计、改造等相关事宜，原告需以书面形式提出，并且由原告法定代表人或委托代理人签字或盖章，如产生额外费用，双方确认改造价格，且产品交货期将由双方重新确定或根据改造计划所需时间顺延，商定最终结果以合同附件形式由双方书面确认；汇款账号：×××35，户名：项火秀。 同年3月31日，原、被告签订《增补合同》1份，约定：标的为ＫＮ95口罩设备改造，数量1台，价格40万元，以上项目为3Ｄ口罩设备改造为ＫＮ95口罩设备的整体方案、所有配件模具（另多备一套超声波）及费用；改造完成交付时间为2020年4月15日；改造后的设备生产速度为每分钟300-500片；账号：×××35，户名：项火秀。 原告于2020年3月4日通过丁棋账户汇款945000元、4月6日通过黄荣真账户汇款300000元至被告监事项火秀账户（账号×××35）；同年3月28日通过原告账户汇款580500元至被告账户；共计1825500元。 2020年6月5日，原告委托福建求达律师事务所向被告发出《律师函》1份，载明：由于被告未能按约向原告交付质量合格的设备，且已经逾期一个月之久，故原告自即日起解除与被告的《销售合同》《增补合同》；被告自收到本律师函时立即向原告退还原告已付的设备款175万元及资金占用期间的利息（自支付日起至还清款项之日止按年利率6%计算）。被告于2020年6月13日签收该函件。 本院认为，原、被告签订的《销售合同》《增补合同》，主体适格，意思表示真实，不违反法律法规的强制性规定，应认定有效，双方均应遵照履行。原告依约支付全部货款，被告未能依约向原告交付符合合同约定的标的物，致使不能实现买卖合同目的，已构成违约，应承担相应的民事责任。《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项规定，当事人一方迟延履行主要债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，可以解除合同；第九十六条规定，当事人根据第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。原告于2020年6月5日向被告发函要求解除合同，被告于6月13日收到该解除通知至今未提出异议，故应认定双方签订的《销售合同》《增补合同》于2020年6月13日被告收到解除通知之日即解除。原告起诉要求解除合同已无必要。另，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，合同解除后，尚未履行的终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状并有权要求赔偿损失。现原告要求被告返还其已支付的货款175万元及多付的75500元，符合法律规定，应予支持。原告既要求被告支付货款的利息损失，又向其主张违约金，其实质均是要求被告承担未能交付符合合同目的的设备所应承担的违约责任，不应重复主张；考虑到口罩机在今年疫情的特殊商机，及本案合同总价175万元，对原告主张的20万元违约金予以支持。被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，依法进行缺席审理和判决。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第一百三十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、被告泉州唯佳机械制造实业有限公司应于本判决生效之日起十五日内退还原告福建省洁雅医疗科技有限公司货款1825500元； 二、被告泉州唯佳机械制造实业有限公司应于本判决生效之日起十五日内向原告福建省洁雅医疗科技有限公司支付违约金20万元； 三、驳回原告福建省洁雅医疗科技有限公司的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费23004元，减半收取计11502元，由被告泉州唯佳机械制造实业有限公司负担，于本判决生效五日内缴交。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院。 审 判 员 黄钕婷 二〇二〇年九月二十一日 法官助理 周 璇 书 记 员 何夏妮 本案引用的主要法律条文及执行申请： 《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 《中华人民共和国合同法》第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。 法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。 《中华人民共和国合同法》第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国合同法》第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。