湖北省房县人民法院民 事 判 决 书(2020)鄂0325民初154号原告(反诉被告)∶湖北天石利和石材有限公司,统一社会信用代码:91420624MA490W325E,住所地：湖北省南漳县城关镇便河村**学府路******。法定代表人:许瀚文,该公司经理。委托诉讼代理人:张连生,江苏华德（连云港市）律师事务所律师,代理权限:代为起诉应诉,代为承认放弃诉讼请求,代收法律文书。被告(反诉原告)∶房县未来城大酒店有限公司,统一社会信用代码:91420325MA491A697H,住所,住所地：湖北省房县城关镇白路社区唐城路以**div>法定代表人:韩冬芳，公司经理。委托诉讼代理人:孙富斌,湖北鸿法（房县）律师事务所律师,代理权限:参与诉讼、调解、代收法律文书。原告(反诉被告)湖北天石利和石材有限公司（以下简称“天石利和公司”）诉被告(反诉原告)房县未来城大酒店有限公司（以下简称“未来城酒店”）合同纠纷一案，本院于2020年1月10日立案受理后，依法适用简易程序。2020年1月20日，未来城酒店提起反诉。2020年7月28日，公开开庭进行了合并审理。原告(反诉被告)天石利和公司的委托诉讼代理人张连生、被告(反诉原告)未来城酒店委托诉讼代理人孙富斌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）天石利和公司本诉诉称：2018年3月28日,被告为了装修房县未来城大酒店,由被告法定代表人代表被告与原告订立《石材供货合同》一份,合同约定由原告向被告供应石材4000平方米(按现场尺寸结算),每平方米单价325元,付款方式为:货到现场验收后付总价80%，按完工进度交付后再付17%，安装结束后365天内付清。合同签订后，原告按照被告的要求委托上海煌羽石业有限公司对房屋需要石材部位进行测量，并制作石材加工图纸交由被告审核确认后,按图纸加工制作石材,并按工程施工进度节点送货至工地,由被告验收合格后用于房屋装修,同年月份供货安装完毕。经依被告确认的现场测量加工图计算,原告共加工、交付石材4430.42平方米,价值1502644.92元，并于2018年10月1日报送结算资料,被告至今未提出异议。虽经原告多次催要货款,被告累计支付867300元,余款至今无故未付,原告为之诉至法院,要求判令被告给付石材款635344.92元。原告（反诉被告）天石利和公司为证明自己的主张，向本院提交下列证据：第一组证据，《石材供货合同》，拟证明：原告向被告供应石材价格，325元每平方米，原被告之间签订的是石材供货的买卖合同，不是被告主张的建设工程安装合同。合同第12条，约定了乙方的权利义务，第一项是按约定供货，第二项是对被告安装石材予以指导，第三项是对供货质量上甲方有义务，第四项有按照约定取得货款的权利。从约定看，甲方只是供货，所供的石材都是按照平方来计算的，不是安装后的计算。合同名称是“石材供货合同”，权利义务看原告向被告供应石材，被告提供价款的义务，从实际履行看，被告也存在大量的向安装工人支付工程款的事实，所以审理本案应当使用合同法买卖合同的规定，不是建设工程的规定。第二组证据，《未来城大酒店结算单》，拟证明：依据合同确定的单价，和图纸所标明的石材的面积，用面积乘以单价，就是原告供应石材的总价，减去被告已经支付的货款，余款就是原告请求的货款。第三组证据，《工程的加工图纸》，拟证明：原告按照被告的要求，并经被告同意委托上海煌羽石材有限公司，对安装石材的工程部位进行现场测量，被告的现场负责人陈孝亮签字和确认后制作的施工部位图纸，所以，原告按照图纸计算供石材方量并计收费用。被告（反诉原告）未来城酒店对上述证据的质证意见：对第一组证据，合同真实性无异议，但是证明目的不予认可，石材供货合同实质上是石材的供应与安装合同，不是像原告所说的单纯供货或买卖合同。理由，从这个合同的第五条第二款，明确的约定乙方负责石材的安装，合同工程款的结算是按照实际施工量进行结算，合同价款每平方米325元是包括石材的本身价格，以及安装价格。第八条，合同是包括安装的，是甲方的进驻代表，第九条11.3款，明确说明了被告方有权到货验收和安装验收的权利，合同的第15条有一个手写条款，明确的说施工过程中安全责任由乙方承担，这些文字表述和实际履行情况说明，合同虽然名为石材供货合同，实为石材供货与安装合同。该合同不能达到原告主张是单纯石材买卖合同的目的。工期的延误是因原告断断续续的组织石材，导致施工拖延。第二组证据，结算单，我们不予认可，这是原告单方自制的，没有经过被告的认可，实际加工安装的工程量为4200平方米，合同明确要求结算时按现场测量的方量结算。第三组证据，图纸真实性无异议，但要严格按照图纸组织供货并进行安装。对天石利和公司提供的三组证据，本院将结合全案的证据，综合分析后，在确认案件事实和裁判理由中对其有无证明力，证明力的大小作出认定。被告（反诉原告）未来城酒店就本诉辩称：1、原告的起诉部分与客观事实不符，第一，加工安装的面积为4200平方米，工程价款1365000元，第二，被告已经支付工程款1036465元，包括直接支付给原告的以及为被告垫付的，第三，原告加工安装的大理石存在质量问题，被告多次以不同的方式要求其进行维修或者返工，原告一直置之不理，第四，原告没有按照双方约定的工期，按期完成安装任务，给被告造成巨大损失。2、因原告加工安装的大理石存在严重的质量问题，经被告多次要求维修或对部分工程返工，遭到原告的推诿，至此被告没有支付给原告工程款，如果原告按照合同要求对不合质量要求的部位进行维修或返工，被告愿意支付工程款。3、因为原告未按照合同要求按时完工，致使被告无法正常营业，造成巨大损失，我们已经反诉，要求原告赔偿相应的损失。被告（反诉原告）未来城酒店就本诉未向本院提供证据。被告（反诉原告）未来城酒店反诉称：2018年3月28日反诉人与被反诉人签汀《石材供货合同》,被反诉人提供大理石材并安装铺设,双方对相关的事宜进行了约定,其中约定:①工期：2018年6月1O日主体完工;②价格:325元/㎡;③乙方确保供应之产品石材材质、厚度、质量、色差及光洁度必须满足工程需要。合同签订后,双方按照合同约定开始履行各自的义务,2018年3月30日反诉人支付首付款15万元。被反诉人因大理石材供应不及时致使工程无法按期完工,2018年5月14日双方再次约定:被反诉人必须在2018年6月1日前主体完工,逾期每天按5000元扣除。2018年5月20日反诉人发函催促被反诉人采取措施确保按期完工,被反诉人断断续续施工,2018年5月31日再次发函要求被反诉人在2018年6月1日正常施工,直至2018年9月1日被反诉人才将工程主体完工,整整延误3个月。工程完工后被反诉人安装的部分工程出现严重质量问题:1、卫生间安装时水平、地漏出水、地漏出水口高于其他地面无法排除,致使卫生间内积水倒流。2、卫生间洗脸盆台面出现脱皮掉落。3、大厅地面出现严重的反碱现象,并且有部分大理石炸裂。4、大厅背景墙炸裂。5、108只大理石台面没按台盆图纸加工和施工,造成无法正常使用,部分水龙头不按标准进行安装无法使用。反诉人多次要求被反诉人来解决,被反诉人置之不理。2018年12月12日反诉人发函被反诉人要求其7日内解决,后反诉人将其中一间房屋的卫生间进行处理,处理后仍然无法解决排水问题,其后至今再也没有对不合格的工程进行处理。综上所述，被反诉人不按照合同约定的期限完工,安装工程存在严重的质量问题,至今仍未返工或者整修,给反诉人造成,重大损失,为依法维护反诉人的合法权益,根据《合同法》相关规定现具状反诉,请求判令：1、被告拆除:①、已经安装的112间有问题的客房卫生间的大理石,重新铺设同质的大理石;②、拆除酒店大厅的背景墙大理右,重新安装同质的大理石;③、拆除酒店炸裂的大理石10块,重新铺设同质的大理石；④、拆除1O8只大理石台面重新安装同质的大理石,重新安装108只科勒台盆和108个科勒水龙头,以上四处若被反诉人不愿拆除重新安装则赔偿重新安装的材料和人工费用40万元。2、被反诉人对已经铺设的大理石重新进行结晶处理、重新美缝。3、被反诉人赔偿因延误工期及工程质量不合格给反诉人造成的损失20万元;4、被反诉人承担本案诉讼费用。被告（反诉原告）未来城酒店就反诉向本院提交了下列证据：第一组证据，1、2018年3月28日，原被告签订的石材供货合同，拟证明：双方存在石材的供货与安装的合同关系，原告按照合同提供相应的石材并进行安装；工程完工的时间是合同约定的是45天内完工，2018年5月14日双方约定2018年6月10日主体完工，逾期每天按5000元赔偿损失，合同价格是325元每平方米，包括石材本身的价格和安装的价格；工程款结算是按现场实际的工程量进行结算的；原告承诺加工的产品有质量问题，可以进行返工修理，承诺大理石不能有破裂、裂缝。2、2018年3月17日由原告向被告提供的报价单，证明：原被告之间不仅存在石材的供应而且存在石材的安装；安装价格325元包括石材本身的价格和安装的费用，理由，因为报价单上明确写了卫生间、洗手台包安装，第四条上明确说明了送货到现场……,明确说了包括供货和安装。原告（反诉被告）天石利和公司的质证意见：石材供货合同真实性和证明目的不予认可，被告提供的合同和原告提供的合同明显不一致，特别是手写的部分明显不一样，原告的合同没有明确写卫生间、洗手台包安装，逾期按多少钱支付，证明目的方面，关于安装责任的问题，原告提供的合同第8条，9-2条施工双方代表这一项，乙方的职权是按照双方的施工方案……，乙方的职权是组织进货并协调安装，在合同当中，把安装和供石材提到一起，实际是两个不同的范畴，被告牵强附会说325元里面包括石材本身的价格和安装的价格，原告看遍了所有的供货条款，均没有提到石材本身的价格和安装的价格包含在买卖合同里面，建设工程合同不仅包含了材料的采购，也包含了设计等，仅就施工合同而言，原被告应当签订明确的合同，并且约定安装价格、条款，双方没有约定的部分应当比照合同法第十五章，该是谁的责任和义务。报价单的真实性，原告无异议，当时是在签合同前签了报价单，但是这份报价单没有作为合同的附件，没有把报价单拉入合同的范围，这个报价单对于原告来说，仅仅是卫生间、洗手台安装，完成了洗手台所谓的安装责任，但是如果加工、怎么安装，本身的质量问题谁承担，这份报价单以及合同没有约定。这份报价单的第6条的范围是石材加工还是洗手台的加工，这个范围能这样理解吗，原被告之间的分歧来源于责任分担的问题，根据建设工程施工合同解释二、合同法，双方需要签订建设工程合同，确定权利义务，没有约定请法庭依据法律规定确定权利义务。第二组证据，10张照片，拟证明：原告提供的石材以及安装工程存在严重的质量问题，至今原告没有解决。原告（反诉被告）天石利和公司质证意见：“三性”均不认可，因为照片没有拍摄的时间和地点的说明，也和本案原告提起诉讼的宗旨相违背，我们认为工程的质量问题与工程的建设方有关，与原告基于买卖合同的诉请不相符。第三组证据，《告知函》及《整改维修通知》复印件，原件通过邮局或通过微信向原告公司发送，2018年5月26日告知函，2018年5月31日告知函，2018年12月12日告知函，2018年7月24日告知函，2019年1月30日整改通知书，2018年5月31日函，拟证明：1、因原告的原因造成安装工程没有按期完工，要求原告赔偿损失；2、原告安装的工程因存在质量问题，被告多次要求原告进行整修维护。原告（反诉被告）天石利和公司质证意见：都是复印件，我翻遍了公司的资料，没有发现收到了这个函件。被告如果是邮寄的，请提供邮寄的单据，如果有原告的负责人现场签收，原告也认可，我翻遍了原告公司的资料，没有发现有告知函，对于这些告知函均不认可，也达不到证明目的。第四组证据，支付凭证26张，拟证明：被告已经向原告支付工程款1036465元。支付包括三部分，第一部分是直接支付到原告公司账户，第二部分直接支付到工地管理人许进部分，第三部分是代原告支付的工人工资款以及直接支付的石材款。原告（反诉被告）天石利和公司质证意见：对于这组证据中表明收款单位为湖北天石利和石材公司，总额为867300元的部分，原告予以认可，其余的均不认可。被告（反诉原告）申请了证人曾某出庭接受了双方询问。对未来城酒店提供的三组证据，本院将结合全案的证据，综合分析后，在确认案件事实和裁判理由中对其有无证明力，证明力的大小作出认定。原告（反诉被告）天石利和公司就反诉辩称：1、被告反诉请求不符合反诉的法律规定，依法予以驳回。反诉必须与本诉有牵连关系，诉讼标的也是有牵连的，被告提起反诉的目的是为了吞并或抵消本诉，但被告是依据建设施工合同提起的合同质量问题，达不到吞并或者抵消原告的诉讼请求的效果。2、原、被告直接没有订立或签订过建设工程承包关系，反诉的第一到三的诉讼请求以及理由，都属于建设工程调整的范畴，与本案本诉没有关系，被告没有就本案石材本身质量有异议，原告提供的石材均经被告验收合格，并且施工，2018年年底建成并交付使用，故被告对石材质量是认可的，被告要求迟延供货违约金的问题没有事实依据，合同没有约定明确的交货供货时间。3、被告没有按约定的时间节点交付石材款。4、被告订货是分批订货的，存在订货单延迟下单的情况，造成石材供应相应的顺延，如果有迟延交货，也是被告造成的，原告不应承担迟延交货的赔偿责任。我公司和未来城酒店是石材买卖合同关系，我们不负责安装，不存在安装不合格问题。原告（反诉被告）天石利和公司就反诉未提供证据。依据双方提供的证据、庭审调查本院确认如下法律事实：2018年3月17日，天石利和公司向未来城酒店发出《报价单》一份，含二部分：“洗手台”石材，100个、按照平方米计算、以现场数量为准；卫生间洗手台包安装（不含辅料、水管、台盆、镜子，只是石料部分）所有卫生间洗手台一种石材。“地面、墙面”石材，4000平米、总价1300000元、超出部分另算。并附文字说明：1.大厅地面石材主材(菲拉格慕)。洗手间石材不限，确保单个房间墙面与地面石材一致即可。2.大厅背景墙一幅，大厅吧台一组，大厅及门口柱子6根，电梯套4个。3.所有石材做水性或油性防护，只做大厅地面和洗手间地面结晶养护。4.签单付预估总价百分之三十，送货到现场石材签收付款百分之五十，安装交付款百分之十七。5.预留百分之三维修金，交付后起365日付清全款。不含税票。不含安装辅料。6.报价含石材切割、运输、上楼、排版、包装、防水防护、安装、结晶养护、现场出图、破损补板。2018年3月28日，未来城酒店为甲方，天石利和公司为乙方，签订了《石材供货合同》，约定：甲方向乙方采购石材,用于“房县未来城大酒店”工程事宜,根据《中华人民共和国合同法》、《国家建材质量标准》及有关法律法规,经甲乙双方友好协商,本着平等互利的原则拟定以下条款，供双方共同遵守。第1条产品的名称、品种、规格型号。1.1产品名称:酒店大理石。1.2产品名称:洗手间大理石。第2条产品的技术质量要求。乙方必须依照双方封样的材料样板(下称“封样样板”)进行加工，加工工艺必须按照甲乙双方确认签字的加工图纸进行加工，乙方若没按照双方约定的加工工艺而影响成品质量时，甲方有权要求修理，大理石有破裂不允许安装，否则更换。卫生间4种由甲方确认后石材才可使用。第3条产品的交货方式、运输方式、交货日期、交货地点。3.1运输方式:由应乙方负责运输并承担相应的费用。3.2产品包装:确保产品在交接前不受到任何损坏。3.3交货日期:以甲方要求的日期分批进场。3.4交货地点:房县未来城小区项目工地现场。从首批付款日期计45天完工，现场垃圾由乙方清理出厂。第4条产品的质量标谁及检验4.1结合乙方提供并经甲方验收合格的封样样品进行验收。4.2产品抵达现场后,由乙方配合甲方及相关人员对产品的材质、规格尺寸、外观质量进行检验，检验无异议后,方可卸货。所有货物待安装时再检查验收,甲乙双方认可签字。4.3乙方确保供应之产品石材材质、厚度、质量、色差及光洁度必须满足工程需要,满足甲方要求，不考虑损耗,因加工、运输、装卸、安装等任何情况造成的损耗均由乙方负责并承担相关费用(注:石材为天然石材个别会有色差)。第5条配合要求。5.1甲乙双方签定合同后，由甲方技术人员提供给乙方本合同需做石材规格板及石材位置的测量尺寸,甲方配合乙方测量，以确保工期。5.2乙方负责石材的安装，所需安装辅料由甲方提供。5.3安装标准:现场为标准。第6条合同价及结算方式。6.1合同总价款：按具体现场尺寸结算。6.2合同单价：4000平方米石材总款130万元。6.3工程结算:工程量按照现场实际量，单价按照本合同综合单价据实进行结算。第7条货款的支付。7.1甲方应在本合同生效之日起,甲方应向乙方支付大约合同总价款的30%，即390000元(人民币大写:三十九万整);7.2甲方应在乙方材料发至工地,收货验收当日再付总价款的50%。7.3按完工进度交付后，再付总款17%，后期预留3%为质保金。7.4全部安装完后365日内付至总价款100%。第8条施工双方代表8.1甲方派驻代表姓名韩冬芳，职务：项目经理，职权：代表甲方行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务。8.2乙方派驻代表姓名许进，职务：项目经理，职权：按照甲乙双方确定施工方案组织进货并协调安装，代表乙方与甲方协商解决施工过程中出现的问题。第9条甲方的权利和义务。9.1甲方有为乙方现场到货提供便利条件的义务。9.2甲方有按照合同支付工程款的义务。9.3甲方有权参加到货验收和安装验收的权利。第10条乙方的权利和义务。10.1乙方有按照本合同的约定供货的义务。10.2乙方应遵守工地现场的各项管理制度,严格按照甲方及监理要求的进度安排到货、安装指导,服从现场的施工管理制度及安全条理。10.3乙方有对其供货质量向甲方负责的义务。10.4乙方有按照本合同的约定取得货款的权利。第11条不可抗力。甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关部门的证明后,如不可抗力时间超过3个月时,甲乙双方均可终止本合同。第12条解决合同纠纷的方式。在执行本合同过程中发生争议,甲乙双方应协商解决。协商不成时,可向工程所在地人民法院提起诉讼。第13条其他。13.1本合同未尽事宜,甲乙双方可以补充协议方式予以规定,补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。13.3本合同一式两份，甲方执壹份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。施工过程中安全责任由乙方承担。合同签订后，双方开始履行合同，在约定的工期内没有完工，至2018年10月完工。未来城酒店2019年1月开始入住营业。双方未对工程进行验收、结算。双方对合同内容、工程质量、支付货款数额、延长工期责任、完成工程量等产生争议，引起诉讼。本院认为：（一）、天石利和公司对供应的石材是否有安装的义务。依据天石利和公司提供的《报价单》说明“6报价含石材切割、运输、上楼、排版、包装、防水防护、安装、结晶养护、现场出图、破损补板”、双方签订的《石材供货合同》第“5.2乙方负责石材的安装，所需安装辅料由甲方提供”等内容，能够认定天石利和公司除按照未来城酒店的要求提供石材外，还有对供应的石材进行安装的义务，并非天石利和公司主张的纯粹是“石材买卖合同”，合同约定所供石材每平方米325元，含安装在内，故该该案既有买卖法律关系，也有建设工程施工法律关系。（二）、天石利和公司向未来城酒店主张债权635344.92元依据是否充足。计算天石利和公司的债权涉及三个因素：一是供应安装石材的单价、二是供应安装石材的面积、三是未来城酒店已经支付的款项数额。其中，供应安装石材单价合同约定为325元/㎡，该因素明确具体；供应石材面积，依照合同“6.3工程结算:工程量按照现场实际量，单价按照本合同综合单价据实进行结算”的约定，应当依“现场实际量”为准，“按照图纸计算”明显违背合同的约定；未来城酒店已经支付的数额，因对合同约定的天石利和公司的义务解读分歧，双方对已经支付的款项产生分歧，天石利和公司自认已收货款867300元，未来城酒店将支付安装人员的款也计算在支付供应安装石材款之内共计1036465元。因双方没有对现场实际供应安装石材面积进行测量，天石利和公司依据图纸计算供应安装石材款不符合约定，明显依据不足。（三）、未来城酒店的反诉请求是否依据充足。未来城酒店反诉请求“1、被告拆除:①、已经安装的112间有问题的客房卫生间的大理石,重新铺设同质的大理石;②、拆除酒店大厅的背景墙大理右,重新安装同质的大理石;③、拆除酒店炸裂的大理石10块,重新铺设同质的大理石；④、拆除1O8只大理石台面重新安装同质的大理石,重新安装108只科勒台盆和108个科勒水龙头,以上四处若被反诉人不愿拆除重新安装则赔偿重新安装的材料和人工费用40万元”；反诉请求“2、被反诉人对已经铺设的大理石重新进行结晶处理，重新美缝”。反诉称“存在质量问题”及其部位均是未来城酒店单方认定，没有双方验收确认，更无第三方鉴定结论支撑该反诉主张，依据亦不足。反诉请求“3、被反诉人赔偿因延误工期及工程质量不合格给反诉人造成的损失20万元”，该损失20万元是如何计算得来，完全没有证据支撑。未来城酒店提供的合同中有“逾期按照5000元每天扣除”字样，与天石利和公司提供的合同文本不一致，系手写添加，不能采信。故，未来城酒店的反诉请求，缺乏事实证据，对其反诉主张未能完成行为意义上的举证责任。特别是未来城酒店擅自使用未经竣工验收的安装石材的酒店后，现在又就工程质量问题主张权利，缺乏法律依据。（四）、对本案处理结果及考量的因素。由于该工程施工结束后，未经竣工验收，未来城酒店就投入使用，对供应安装石材量及供应安装石材款未对账结算，导致双方分歧严重。本诉、反诉主张均依据不足，均可以驳回诉讼请求，但因未来城酒店自认供应安装石材量为4200平方米，共计供应安装石材款1365000元，已经支付1036465元，尚应支付款328535元，可以免除天石利和公司的举证责任，原告天石利和公司的委托诉讼代理律师也表示被告未来城酒店再支付款30万元可以结束双方的权利义务，为减少当事人的诉累，本院支持被告向原告支付所欠供应安装的石材款328535元。该案案涉合同包含石材供应、石材安装，属于建设工程法律关系，未来城酒店在没有进行工程竣工验收或者协商一致的情况下擅自入驻原告安装石材的酒店，并投入使用，则丧失了对工程质量的抗辩权利，故未来城酒店的反诉请求，缺乏法律依据，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百三十条、第二百七十五条、《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条之规定，判决如下：一、被告(反诉原告)房县未来城大酒店有限公司于本判决生效之日起30日内向原告(反诉被告)湖北天石利和石材有限公司支付欠款328535元；二、驳回被告(反诉原告)房县未来城大酒店有限公司反诉诉讼请求；三、驳回原告(反诉被告)湖北天石利和石材有限公司其他诉讼请求。本诉案件受理费9570元，减半收取4785元，由房县未来城大酒店有限公司承担2392.5元、湖北天石利和石材有限公司承担2392.5元；反诉案件受理费3650元，减半收取1825元，由房县未来城大酒店有限公司承担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省十堰市中级人民法院。上诉人应在递交上诉状时，预交上诉案件受理费：就本诉上诉的预交上诉费9570元、就反诉上诉预交上诉费3650元，本诉、反诉均上诉预交上诉费13220元。户名：湖北省十堰市中级人民法院，账号：17×××01，开户行：中国农业银行股份有限公司十堰广场支行。通过邮局汇款的，款汇十堰市中级人民法院办公室，邮编：442000；地址：十堰市张湾区浙江路**。上诉人应将注明一审案号的交费凭证复印件同时交本院。上诉人在上诉期届满之次日起七日内未预交，也未提出缓交、减交、免交上诉案件受理费申请的，按自动撤回上诉处理（本院不再另行送达预交上诉案件受理费通知）。审判员  万少峰二〇二〇年九月九日书记员  刘 婷