四川省新津县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0132民初1446号 原告：四川珍藏装饰工程有限公司，住所地四川省成都市青羊区金盾路**。 法定代表人：魏定奎，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：唐跃华，四川思勉律师事务所律师。 被告：新津邦得科技有限公司，，住所地四川省新津县普兴街道漆家西路**（工业园区） 法定代表人：周兴帮，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：王珍美，北京市高通（成都）律师事务所律师。 原告四川珍藏装饰工程有限公司（以下简称珍藏公司）与被告新津邦得科技有限公司（以下简称邦得公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2020年8月3日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告珍藏公司的委托诉讼代理人唐跃华、被告邦得公司的委托诉讼代理人王珍美到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 珍藏公司向本院提出诉讼请求：1．判令邦得公司向珍藏公司支付工程质保金226049元，并从2018年5月18日起至上述钱款付清之日止，按同期银行间同业拆借贷款利率向珍藏公司支付资金占用利息；2．判令邦得公司承担本案一切诉讼费用。 庭审中，珍藏公司明确利息计算方式为：以226049元为基数，按银行贷款利率，从2018年5月18日起计算至2019年8月19日止；按全国银行间同业拆借中心每月公布的贷款市场报价利率，从2019年8月20日起计算至实际付清之日止。事实和理由：2016年7月至12月期间，双方分别签订了《实验室屋面工程施工合同》、《农研所住宿楼和平房办公室装修施工合同》、《新津农研所零星工程施工合同》、《农研所装修工程施工合同》、《研发中心厨房装修及其他零星工程施工合同》、《研发中心装饰工程施工合同》、《研发中心后期技术部新增零星施工合同》7份装饰工程施工合同，珍藏公司根据合同约定完成全部施工任务，并经邦得公司验收合格，已交付邦得公司使用。2017年7月4日，双方就上述7份合同进行结算，并签订《工程竣工结算协议书》，确定最终结算造价为4520995元，工程质保金为226049元，2018年4月17日质保期到期。根据合同及《工程竣工结算协议书》的约定，邦得公司应于2018年5月17日之前向珍藏公司支付质保金。但珍藏公司在质保期满后多次催收，邦得公司仍未支付。邦得公司拒绝支付工程质保金的行为违反了合同及《工程竣工结算协议书》的约定，严重损害珍藏公司合法权益。根据合同和《工程竣工结算协议书》的约定及法律规定，邦得公司在支付质保金后还应向珍藏公司支付资金占用利息。为维护自身合法权益，珍藏公司诉讼至法院，望判如所请。 邦得公司辩称，1.珍藏公司要求邦得公司支付工程质保金没有法律依据，邦得公司所欠珍藏公司的本案工程质保金已经与珍藏公司应付给邦得公司的逾期竣工违约金进行了抵销，抵销之后，珍藏公司尚应支付邦得公司违约金295801元。（1）双方于2016年7月10日签订的《实验室屋面工程施工合同》约定该合同钢结构工程总工期为20天，开工日期暂定为2016年7月11日，最终验收合格日期为实际竣工日期，若珍藏公司未能在合同约定期限或合同允许顺延的期限内竣工，每逾期一天按照500元/日支付违约金，该工程珍藏公司逾期竣工259天，应支付129500元逾期竣工违约金。（2）双方于2016年7月25日签订的《农研所住宿楼和平房办公室装修施工合同》约定该合同总工期为60天，开工日期为2016年7月30日，竣工日期为2016年9月30日，最终验收合格日期为实际竣工日期，若珍藏公司未能在合同约定期限或合同允许顺延的期限内竣工，每逾期一天按照200元/日支付违约金，该工程珍藏公司逾期竣工199天，应支付39800元逾期竣工违约金。（3）双方于2016年7月25日签订的《新津农研所零星工程施工合同》约定该合同总工期为20日历天，开工日期为2016年7月26日，竣工日期为2016年8月16日，最终验收合格日期为实际竣工日期，若珍藏公司未能在合同约定期限或合同允许顺延的期限内竣工，每逾期一天按照500元/日支付违约金，该工程珍藏公司逾期竣工244天，应支付122000元逾期竣工违约金。（4）双方于2016年8月25日签订的《农研所装饰工程施工合同》约定该合同总工期为33日历天，开工日期为2016年8月28日，竣工日期为2016年9月30日，最终验收合格日期为实际竣工日期，若珍藏公司未能在合同约定期限或合同允许顺延的期限内竣工，每逾期一天按照200元/日支付违约金，该工程珍藏公司逾期竣工199天，应支付39800元逾期竣工违约金。（5）双方于2016年12月27日签订的《研发中心厨房及其他零星工程施工合同》约定该合同总工期为10日历天，开工日期为2016年12月27日，竣工日期为2017年1月7日，最终验收合格日期为实际竣工日期，若珍藏公司未能在合同约定期限或合同允许顺延的期限内竣工，每逾期一天按照500元/日支付违约金，该工程珍藏公司逾期竣工100天，应支付50000元逾期竣工违约金。（6）双方于2016年12月签订的《研发中心装修施工合同》约定该合同总工期为30日历天，开工日期为2016年11月23日，竣工日期为2016年12月23日，总造价为1407500元，若珍藏公司违反其他合同义务应按总造价的10%支付违约金，该工程珍藏公司逾期竣工115天，应支付140750元逾期竣工违约金。2.由于珍藏公司的工程质保金已被抵销，珍藏公司要求邦得公司承担资金占用利息，没有法律依据。综上，珍藏公司的诉讼请求没有法律依据，应当予以驳回。 本院经审理认定事实如下：从2016年7月10日起，珍藏公司与邦得公司陆续签订了《实验室屋面工程施工合同》《农研所住宿楼和平房办公室装修施工合同》《新津农研所零星工程施工合同》《农研所装修工程施工合同》《研发中心厨房装修及其他零星工程施工合同》《研发中心装修工程施工合同》《研发中心后期技术部新增零星施工合同》等7份合同，该7份合同中关于工程质保金均约定，剩余5%作为工程质保金，在质保期满无质量问题，一个月内一次无息付清工程余款。珍藏公司已按合同约定履行了施工义务。2017年7月7日，邦得公司与珍藏公司对前述7份合同进行结算并签订《工程竣工结算协议书》，约定：一、工程结算范围：合同约定承包范围；二、工程最终结算造价：4520995元；三、应扣款项：工程质保金为结算总金额的5%（其中质保金1年：226049元，质保期到2018年4月17日截止。……）。2018年4月17日质保期满，邦得公司未支付珍藏公司质保金。双方无应扣除的质保金及质保期内未解决的质保问题。 上述事实，有经庭审质证，本院予以确认采信的《实验室屋面工程施工合同》《农研所住宿楼和平房办公室装修施工合同》《新津农研所零星工程施工合同》《农研所装修工程施工合同》《研发中心厨房装修及其他零星工程施工合同》《研发中心装修工程施工合同》《研发中心后期技术部新增零星施工合同》《工程竣工结算协议书》及当事人当庭陈述在案为证。 本院认为，珍藏公司与邦得公司签订的《实验室屋面工程施工合同》《农研所住宿楼和平房办公室装修施工合同》《新津农研所零星工程施工合同》《农研所装修工程施工合同》《研发中心厨房装修及其他零星工程施工合同》《研发中心装修工程施工合同》《研发中心后期技术部新增零星施工合同》以及《工程竣工结算协议书》系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方均应当依照约定履行自己的义务。根据7份合同及《工程竣工结算协议书》的约定，2018年4月17日质保期届满，邦得公司应在工程质保期届满后一个月内，即2018年5月17日前向珍藏公司无息支付质保金226049元，邦得公司至今未付珍藏公司质保金，珍藏公司有权要求邦得公司支付质保金，故本院对珍藏公司诉请的226049元质保金予以支持。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，因2019年8月20日起，中国人民银行已授权全国银行间同业拆借中心每月公布贷款市场报价利率，中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消，故邦得公司应付珍藏公司的利息应分段计算，计算方式为：以本金226049元为基数，按中国人民银行公布的人民币同期同档贷款基准利率从2018年5月18日起计算至2019年8月19日止；以本金226049元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率从2019年8月20日起计算至本判决确定的付款之日止。2020年8月13日，邦得公司向本院递交了民事反诉状，要求珍藏公司支付邦得公司在抵销工程质保金之后尚应支付的逾期竣工违约金295801元。本院经审查认为邦得公司的反诉请求与本诉请求不具有因果关系也不是基于相同事实，不属于人民法院应当合并审理的范围，依法作出不予受理裁定并向邦得公司进行送达，邦得公司已于2020年9月2日签收了裁定书，该裁定现已生效，邦得公司若认为珍藏公司存在逾期竣工的违约行为，可另行主张权利。本院对邦得公司提出的以珍藏公司应付的逾期竣工违约金抵销邦得公司应付的工程质保金的主张不予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，判决如下： 一、新津邦得科技有限公司在本判决生效之日起十日内向四川珍藏装饰工程有限公司支付工程质保金226049元及利息（利息计算方法：以本金226049元为基数，按中国人民银行公布的人民币同期同档贷款基准利率从2018年5月18日起计算至2019年8月19日止；以本金226049元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率从2019年8月20日起计算至本判决确定的付款之日止）； 二、驳回四川珍藏装饰工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取2345元，由新津邦得科技有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审 判 员  周 建 二〇二〇年九月七日 法官助理  谭小雨 书 记 员  黄 毅