天津市津南区人民法院民 事 判 决 书（2020）津0112民初3321号原告：佰仕家（天津）实业发展有限公司，住所地天津市津**辛庄镇白塘口村南鑫港**路与达港南路交口东南角，统一社会信用代码91120110093710772B。法定代表人：张薇，总经理。委托诉讼代理人：田福隆，男。委托诉讼代理人：李静，天津四方君汇律师事务所律师。被告：天津恒盛鑫源建筑公司第十三分公司，住所地天津市津**辛庄镇商业街鑫旺里****，统一社会信用代码91120112598739415J。负责人：李杰，经理。委托诉讼代理人：张超，天津星泽律师事务所律师。委托诉讼代理人：白翼，天津星泽律师事务所律师。被告：天津恒盛鑫源建筑公司，住所地天，住所地天津市津**辛庄镇辛庄经济服务中心院内1-104D信用代码91120112103869075W。法定代表人：梁富喜，经理。委托诉讼代理人：张超，天津星泽律师事务所律师。委托诉讼代理人：白翼，天津星泽律师事务所律师。原告佰仕家（天津）实业发展有限公司（以下简称“佰仕家公司”）与被告天津恒盛鑫源建筑公司第十三分公司（以下简称“恒盛鑫源第十三分公司”）、天津恒盛鑫源建筑公司（以下简称“恒盛鑫源公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月18日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原、被告的委托诉讼代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佰仕家公司向本院提出诉讼请求：1.请求法院依法判令恒盛鑫源第十三分公司给付佰仕家公司货款967046.5元，并支付逾期付款的违约金（以967046.5元为基数，自2018年5月1日起至实际履行之日止，按照年利率24%计算）；2.判令恒盛鑫源公司就上述债务承担连带责任；3.本案诉讼费由二被告承担。诉讼过程中，佰仕家公司变更第一项诉讼请求为：请求法院依法判令恒盛鑫源第十三分公司给付佰仕家公司货款1027046.5元，并支付逾期付款的违约金（以1027046.5元为基数，自2018年5月1日起至实际履行之日止，按照年利率24%计算）。事实和理由：2018年1月5日，佰仕家公司与恒盛鑫源第十三分公司签订定制产品购销合同，约定佰仕家公司向恒盛鑫源第十三分公司提供酒店四、五楼客房木饰面、花格、卫浴柜、门套、窗帘、墙板等木作类产品的供货、安装及相关服务。合同总价款为1207829.44元，包括量尺、设计、送货、安装费。2018年3月，佰仕家已将合同约定的定作品全部生产完毕，并多次催促恒盛鑫源第十三分公司验货，并要求进场安装，但恒盛鑫源第十三分公司以酒店没通天然气以及资金不到位为由拒不提供安装应具备的条件，拒绝佰仕家公司进场安装。后，恒盛鑫源第十三分公司又以需要安装的酒店要拆迁为由，一直不履行合同。因恒盛鑫源第十三分公司的原因，导致货物无法安装，其应支付佰仕家公司货款。经佰仕家公司多次催要，恒盛鑫源第十三分公司拒不支付。恒盛鑫源第十三分公司系恒盛鑫源公司依法设立并领取营业执照的集体分支机构（非法人），其民事责任应由恒盛鑫源公司承担连带责任。故原告诉至法院，提出以上诉请。恒盛鑫源第十三分公司、恒盛鑫源公司共同辩称，请求法院依法驳回佰仕家公司的诉讼请求。2018年1月5日，佰仕家公司与恒盛鑫源第十三分公司签订了包括本案案涉合同在内的一共三份定制产品购销合同，约定由佰仕家公司承揽恒盛鑫源第十三分公司相关装饰装修工程的制作安装工作。但签订合同时，恒盛鑫源第十三分公司明确告知过佰仕家公司，恒盛鑫源第十三分公司的项目存在没通天然气及业主资金不到位的情况，该合同项下装饰品的加工启动时间需要按照恒盛鑫源第十三分公司的明确指令。合同第二条第二款约定佰仕家公司需收取恒盛鑫源第十三分公司241566元定金后方可安排生产，但合同签订后，佰仕家公司要求恒盛鑫源第十三分公司给予一定数额的现金作为履约保障，故恒盛鑫源第十三分公司就三个合同共交付200000元。佰仕家公司为恒盛鑫源第十三分公司开具了200000元的收据，收据上载明款项系订金，因此佰仕家公司违反合同约定，在明知恒盛鑫源第十三分公司承揽的工程无法继续进行的情况下，擅自开展加工工作，对于其自行扩大的损失要求恒盛鑫源第十三分公司承担缺乏事实及法律依据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。双方对以下证据的真实性无异议，即定制产品购销合同、律师函、天津市企业往来单位收据，本院予以确认并在卷佐证。对双方有争议的证据和事实，本院认定如下：1.佰仕家公司提交的图纸、工人工资结算明细，系其单方制作，且恒盛鑫源第十三分公司、恒盛鑫源公司不认可其真实性，故本院不予确认；2.佰仕家公司提供的已生产完成的木作产品，用以证实其已依约完成合同项下产品的生产制作。本院组织双方当事人到存放产品的仓库现场进行勘验并对产品进行清点，恒盛鑫源第十三分公司、恒盛鑫源公司虽不认可佰仕家公司已完成产品的制作，但未能提供相反证据证明其主张，亦未能指出佰仕家公司未完成产品的名称、数量及金额，故佰仕家公司提供的该份证据可以证明其已完成合同项下产品的制作；3.佰仕家公司提供的三份通话录音，恒盛鑫源第十三分公司、恒盛鑫源公司不认可其真实性，佰仕家公司未能提供原始载体，故本院对其真实性不予确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年1月5日，恒盛鑫源第十三分公司（甲方）与佰仕家公司（乙方）签订定制产品购销合同，约定乙方向甲方提供天津市津南区百利恒江南会温泉酒店四、五楼客房木饰面、花格、卫浴柜、门套、窗套、墙板等木作类产品的供货、安装及相关服务，产品名称、数量、金额详见附表报价单；合同总价为1207829.44元，包括量尺、设计、送货、安装费用，不含高空架子费、电费、垃圾清运费、垂直运输设备费用；付款方式为，合同签订后，甲方需在三日内向乙方支付总款的20%，即241566元作为定金，乙方方可安排生产；每批货到现场即支付到此批货物的80%，即724698元，付款后乙方方可安排安装；安装完毕后支付到此货款的90%，即120783元；其余货款即120782.44元，安装完成后甲方验收合格向乙方一次性付清。合同还约定合同签订后三日内甲方支付乙方预付款，乙方应保证在收到预付款后2018年4月30日前将所有货物安装完毕；送货地点为工程现场；乙方必须按合同规定的供货期供货并安装，如未按合同约定的时间供货及安装（甲方不具备安装条件除外），每延误一个工作日，扣除该批次货物的1‰作为补偿；乙方按约定时间、约定供货数量到货，甲方不能按合同约定向乙方支付合同内款项，乙方有权停止供货，并每延误1个工作日向甲方收取合同总款项的1‰作为违约金。2018年1月8日，恒盛鑫源第十三分公司给付佰仕家公司200000元，佰仕家公司向恒盛鑫源第十三分公司出具一份收据，载明该款项为订金。双方均认为上述200000元款项中的60000元系本合同项下的款项，剩余140000元为其他合同项下款项。合同签订后，佰仕家公司开始生产木作类产品，并陆续将合同项下的全部产品生产完毕。佰仕家公司要求对产品进行送货并安装，但恒盛鑫源第十三分公司以不具备收货条件为由拒绝接收。另查明，恒盛鑫源公司第十三分公司系恒盛鑫源公司的分公司，已取得营业执照，但不具有法人资格。本院认为，恒盛鑫源第十三分公司与佰仕家公司签订的定制产品购销合同系双方当事人的真实意思表示，且内容未违反法律、行政法规的效力性强制性规定，应为合法有效。合同生效后，双方当事人均应严格履行合同约定的义务。合同签订后，佰仕家公司生产完毕合同项下的木作类产品后，要求对恒盛鑫源第十三分公司进行送货，但恒盛鑫源第十三分公司因不具备收货条件等自身原因拒绝接收货物，故未能交付货物的后果应归责于恒盛鑫源第十三分公司。佰仕家公司称可随时进行送货，该情形下，佰仕家公司按照合同约定要求恒盛鑫源第十三分公司支付至合同总价款的80%，即966264元，有事实及法律依据，因恒盛鑫源第十三分公司仅支付60000元，至今尚欠906264元，故对于佰仕家公司要求恒盛鑫源第十三分公司支付该部分款项的诉讼请求，本院予以支持；超出部分的诉讼请求，无事实及法律依据，本院不予支持。恒盛鑫源第十三分公司未依约付款的行为，构成违约，应向佰仕家公司承担相应的违约责任。佰仕家公司未举证证明其实际损失数额且未证明全部产品生产完成的具体时间，故本院酌情按照以下方式确定违约金数额，即以未付款906264元为基数，自立案之日起（2020年5月18日）至款项实际付清之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，该部分违约金的诉讼请求，有事实及法律依据，本院予以支持；佰仕家公司主张的超出上述计算方式部分的违约金，无事实及法律依据，本院不予支持。恒盛鑫源第十三分公司系恒盛鑫源公司的分公司，不具有法人资格，恒盛鑫源第十三分公司的民事责任可以先以其管理的财产承担，不足以承担的，由恒盛鑫源公司承担。佰仕家公司要求恒盛鑫源公司就恒盛鑫源第十三分公司欠付佰仕家公司的上述款项承担补充责任，有事实及法律依据，本院予以支持。对于合同后续履行问题，因佰仕家公司已将货物制作完毕，随时具备交货条件，恒盛鑫源第十三分公司可随时向佰仕家公司发出收货通知，继续履行合同。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第七十四条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条规定，判决如下：一、被告天津恒盛鑫源建筑公司第十三分公司自本判决生效之日起五日内给付原告佰仕家（天津）实业发展有限公司货款906264元及相应违约金（计算方式：以906264元为基数，自2020年5月18日至款项实际付清之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、被告天津恒盛鑫源建筑公司对上述款项承担补充责任；三、驳回原告佰仕家（天津）实业发展有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费13470元，减半收取计6735元，由佰仕家（天津）实业发展有限公司负担304元，天津恒盛鑫源建筑公司第十三分公司、天津恒盛鑫源建筑公司负担6431元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第二中级人民法院。审判员  李志鹏二〇二〇年九月二十三日书记员  刘丹丹附相关法条：《中华人民共和国民法总则》第七十四条法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。