新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院民 事 判 决 书（2020）新0103民初3627号原告：新疆国源建疆人防设备技术有限公司，住所地新疆乌鲁木齐市沙依巴克区新通西街439号荣和城小区五期6栋1单元1201室。法定代表人：朱永鹏，该公司总经理。委托诉讼代理人：李丽珍，女，1976年6月14日出生，汉族，新疆国源建疆人防设备技术有限公司员工，住乌鲁木齐市。被告：中国路桥集团西安实业发展有限公司，住所地西安市高新区科技一路通力大厦。法定代表人：爨春耕，该公司董事长。委托诉讼代理人：俞沁，女，1977年5月11日出生，汉族，中国路桥集团西安实业发展有限公司员工，住乌鲁木齐市。委托诉讼代理人：王海宁，女，1977年5月26日出生，汉族，中国路桥集团西安实业发展有限公司员工，住乌鲁木齐市。原告新疆国源建疆人防设备技术有限公司（以下简称国源人防设备技术公司）与被告中国路桥集团西安实业发展有限公司（以下简称路桥集团西安实业公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月18日立案后，依法适用简易程序，于2020年6月8日公开开庭进行了审理。原告国源人防设备技术公司的法定代表人朱永鹏、委托诉讼代理人李丽珍、被告路桥集团西安实业公司的委托诉讼代理人俞沁、王海宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告国源人防设备技术公司向本院提出诉讼请求：1、判决被告支付货款：1416775.2元人民币以及逾期产生的相应利息1416775.2元×5‰=70838元×10个月=70838元人民币；合计：1487613.2元；2、判决被告承担全部诉讼费用及邮寄送达费。事实和理由：2018年4月20日新疆国源建疆人防设备技术有限公司与被告签订《防潮配电箱货物买卖合同》，合同总金额为：2310000元人民币。双方约定了交货、付款方式及违约责任：1）合同签订后，原告依约按时生产完全部产品，并且立即通知被告提货，但因被告无任何理由一直拒绝提货，原告于2019年7月29日给被告发联系函告知，被告于2019年8月5日回函中承诺2019年9月5日付工程款。被告并未依约履行付款义务。原告为双方能继续保持友好的合作关系相继在2019年10月14日和2019年10月23日被告发联系函告知，可是到至今被告都没有回函。2）本合同第九条中明确：合同签订后被告方支付合同总额的30%，发货前付合同总额的40%，货到现场支付合同总额的10%，工程交工验收后支付合同总额的17%，如因业主或被告方原因致使工程2018年不能交验，被告方须在2018年12月31日前付到合同总额的90%。现在已经2019年11月份被告只履行了合同总额的38.66%。3）本合同第十条违约责任中明确：10.1无论甲乙任何一方以其实际行为使本合同的全面实际履行成为不可能或不必要的，按照本合同总价款的20%向对方支付违约金即2310000＊20%=462000元；10.2甲方不能及时付款，按应付款额3‰/天计算即1416775.2＊3‰=4250＊300天=1275097元；10.3甲方拒收货物应承担乙方由此所产生的全部直接损失。此合同被告已支付新疆国源建疆人防设备技术有限公司893224.8元，现欠新疆国源建疆人防设备技术有限公司剩余货款1416775.2元。我公司员工多次索要时屡屡遭到推诿拒绝。至今一直未支付剩余货款。为了维护我公司的合法权益特向法院提起诉讼。被告路桥集团西安实业公司辩称，不同意原告诉请。因我方与业主已经解除合同，我方与原告之间买卖合同无法履行；买卖合同第一条交货时间中约定在支付预付款后60日内交货，即原告应最迟在2018年6月22日通知我方提货，同时合同第九条付款方式中约定我方向原告支付每笔款项前，原告须先提供有效足额发票及收据，否则我方迟延付款就不构成违约。我方迟迟未收到原告的提货通知及足额发票。2019年1月21日才收到原告提供的一张200224.8元的发票，我方第二日就完成了付款。故，对方交货的时间距离合同约定交货时间过去近七个月之久，是原告违约在先，且因供货拖延导致工期拖延，后由于该项目业主与我方解除建设工程合同，致使该买卖合同暂时无法顺利履行。现新的施工总承包方中铁十局同意使用该批货物，但原告不同意继续履行合同，交付货物给新的施工方，因此，由此产生的费用造成的损失应当由原告自行承担。2019年7月我方与业主解除建设工程施工合同，故原告的利息计算方式起算时间不对，我方的付款时间点未到。本院经审理认定事实如下：2018年4月20日，原告国源人防设备技术公司（卖方）与被告路桥集团西安实业公司（买方）签订《防潮配电箱货物买卖合同》，合同约定：“一、标的、型号参数、数量、价款及（提）货时间，1、标的物名称：人防专用防潮配电箱（柜），2、合同固定总金额：贰佰叁拾壹万元整（￥2310000元）含税价（提供货物发票），3、合同货物价格清单（详见附件一），4、交货时间：合同签订，预付款到账后60天内交货。部分急需产品需按甲方要求提前供货。……第五条、交（提）货方式、地点：甲方指定施工现场。……第九条、付款方式：合同签订后三日内，甲方交付合同货款的30%即：陆拾玖万叁仟元（￥693000元）给乙方作为预付款，发货前甲方支付合同货款的40%即玖拾贰万肆仟元（￥924000元）作为发货款，货到项目现场，设备安装、调试完成后30天内，甲方支付合同货款的10%即：贰拾叁万壹仟元（￥231000元）；工程交工验收后再付合同货款的17%即叁拾玖万贰仟柒佰元（￥392700元）（如因业主或甲方原因致使工程本年度不能交验时，甲方须在2018年12月31日前再付合同货款的10%，剩余7%待工程交工验收后支付；如因乙方原因没有交验除外），其余3%即陆万玖仟叁佰元（￥69300元）的合同货款为质保金，在此期间乙方仍需配合甲方完成所供电气设备的验收，质保期满后货品质量无任何遗留问题，一周内无息付清。甲方向乙方支付每笔款项前，乙方需先提供有效足额发票及收据给甲方，否则，甲方延迟付款不构成违约，同时乙方须继续履行合同。……第十一条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商或调解不成的，可向原告所在地的人民法院提起诉讼。”2018年4月23日，被告支付原告货款693000元，2019年1月22日，被告支付原告货款200224.8元。2019年7月29日、原告国源人防设备技术公司向被告路桥集团西安实业公司发出《工作联系函》，通知被告提货及支付合同后续款项，2019年8月5日，被告向原告回函，表明“因其公司就合同有关的施工项目正在与业主沟通，履行合同一事有待双方进一步协商，争取一个月之内解决部分工程款，做好和原告的购货合同结算事宜。2019年10月14日、10月24日，原告分别向被告发出《工作联系函》两份，催促被告提货并支付货款。以上事实，有买卖合同、汇款凭证、发票、工作联系函、签收单、回函、当事人陈述及庭审笔录在卷为证。本院认为，依法成立的有效合同对合同当事人均有拘束力，双方应当遵循诚实信用原则，按约定履行。原、被告双方于2018年4月20日签订的《防潮配电箱货物买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，亦不违反法律规定，应认定合法有效，双方均应信守履行。原告现主张由被告支付全部未付款项，结合本案查明的事实，原告已向被告多次发出催告函，要求被告提货，能够推定系被告方的原因，致使至今未提货，根据原、被告签订的《防潮配电箱货物买卖合同》中关于付款方式的约定“合同签订后三日内，甲方交付合同货款的30%即：陆拾玖万叁仟元（￥693000元）给乙方作为预付款，发货前甲方支付合同货款的40%即玖拾贰万肆仟元（￥924000元）作为发货款”，上述付款条件已经成就，扣减被告已付款893224.8元，被告应当支付原告货款723775.2元（693000元＋924000元-893224.8元），至于原告主张由被告支付其余30%的合同价款，付款条件尚未达成，本院不予支持。至于原告主张由被告支付逾期付款产生的利息，本院认为，法庭虽认定70%的合同价款的支付条件已成就，但是“发货前”指的是一定的状态，合同中并未对付款的具体时间进行约定，故原告主张被告存在逾期付款情形的证据不充分，原告以此要求被告支付利息的诉讼请求本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、一百五十九条、一百六十一条之规定，判决如下：一、被告中国路桥集团西安实业发展有限公司于本判决生效后七日内支付原告新疆国源建疆人防设备技术有限公司货款723775.2元；二、驳回原告新疆国源建疆人防设备技术有限公司要求被告中国路桥集团西安实业发展有限公司支付逾期利息70838元的诉讼请求。如果被告中国路桥集团西安实业发展有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案争议标的1487613.2元，核定给付标的723775.2元，占争议标的的48.65%。案件受理费18188.52元，邮寄送达费40元，共计18228.52元（原告已预交），由被告中国路桥集团西安实业发展有限公司负担48.65%即8868.17元，由原告新疆国源建疆人防设备技术有限公司负担51.35%即9360.35元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审判员  李莎莎二〇二〇年九月二十四日书记员  王梦雨