北京市平谷区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0117民初3077号原告：北京岳氏腾达商贸有限公司，住所地北京市朝阳区久文路**院**楼**201-7。法定代表人：岳梅宁，总经理。委托诉讼代理人：唐兴健，男，1986年2月16日出生，汉族，北京岳氏腾达商贸有限公司副经理。委托诉讼代理人：孙继伟，北京市博友律师事务所律师。被告：北京中景宏宇建设有限公司，，住所地北京市顺义区张镇大街******2038法定代表人：杨进，总经理。原告北京岳氏腾达商贸有限公司（以下简称岳氏腾达公司）与被告北京中景宏宇建设有限公司（以下简称中景宏宇公司）合同纠纷一案，本院于2020年7月3日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。岳氏腾达公司的委托诉讼代理人唐兴健、孙继伟与中景宏宇公司的法定代表人杨进到庭参加诉讼。本案现已审理终结。岳氏腾达公司向本院提出诉讼请求：1、判令中景宏宇公司支付货款3347697元及违约金570000元，合计3917697元。2、判令中景宏宇公司支付增值税金1111200元（总货款8547697元×税金13%=1111200元）。3、判令中景宏宇公司支付岳氏腾达公司的律师费60000元。4、判令中景宏宇公司承担本案的诉讼费、保全费等。事实和理由：2019年3月31日，岳氏腾达公司与中景宏宇公司签了《购销合同》，合同约定由岳氏腾达公司向中景宏宇公司出售木方、模板、木跳板等货物，合同对货物规格、单价都做了约定，购买数量则以实际送货单为准。合同约定交货地点是中景宏宇公司的大兴亦庄×地铁、平谷区金海湖×南区项目、平谷区×休养院对面三个建筑工地，合同约定货款结算是自送货起每三个月中景宏宇公司需支付岳氏腾达公司总货款的60%，剩余尾款于2020年1月20日前付清所有货款。合同还约定逾期付款超过30日的，中景宏宇公司还需要按照每日每立方米5元的计算标准支付资金占用费。合同签订后，岳氏腾达公司按照中景宏宇公司的要求将货物送至中景宏宇公司的三个建筑工地，货物总金额为8547697元。中景宏宇公司在收到货物后支付了岳氏腾达公司5200000元（大兴亦庄×地铁项目款1008254元已结清），尚欠平谷区金海湖×南区、平谷区×休养院对面建筑工地货款3347697元未付。截止2020年6月3日，中景宏宇公司已经逾期5个月之久，故要求中景宏宇公司支付违约金570000元（每立方米单价2200元，欠款3347697元折合1521立方米，1521立方米乘以5元乘以150天等于1140750元）。根据合同第二条规定，岳氏腾达公司与中景宏宇公司在合同中约定的木材价格为不含税票价格，故中景宏宇公司需要在结算时一并将税款付清，便于岳氏腾达公司为中景宏宇公司开具发票。根据合同第八条约定，起诉费、律师费均由中景宏宇公司承担。岳氏腾达公司委托北京市博友律师事务所律师代理起诉，与博友律所签订了代理合同，律师费60000元，请求中景宏宇公司支付该笔费用。为维护岳氏腾达公司的合法权益，诉至法院。中景宏宇公司辩称，关于我公司欠款3347697元的数额没有争议，欠款的送货单也没有争议，确实存在欠款的事实。因为现在疫情期间，对我公司影响很大，今年我也在努力挣钱，然后给岳氏腾达公司钱，工地也在继续干活。我同意支付欠付货款3347697元，但是目前没有能力偿还，我是做劳务的，需要我的上一级公司经济状况而定，所以履行期限无法确定。岳氏腾达公司主张的违约金数额较高，我认为不应该支付违约金。税金在双方签订的合同中没有约定，我买东西，岳氏腾达公司开具发票是理所应当的，税金不应由我来承担。律师费不同意承担。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确定的证据，本院经审理认定事实如下：2019年3月31日，岳氏腾达公司（甲方、供应商）与中景宏宇公司（乙方、采购方）签订购销合同（木方、模板买卖合同），合同约定：一、工程概况：1、项目名称：亦庄×项目（北京×开发区路东区等地块建设项目）、平谷区金海湖乡×村×地块、平谷区×镇×地块酒店。2、工程地址：北京大兴亦庄开发区×地块、平谷区金海湖×南区项目、平谷区×休养院对面。3、建设方名称：北京×置业有限公司等。4、承建方名称：×科技有限公司。5、施工方名称：中景宏宇公司。二、产品的规格、型号：1、材料名称：木方，规格（mm）：40×70×3000，数量：以送货单为准，单价：18.5元/根，备注：±2mm。2、材料名称：模板，规格（mm）：915×1830×12.5，数量：以送货单为准，单价：57元/张，备注：±2mm。3、材料名称：木跳板，规格（mm）：40×180×4000，数量：以送货单为准，单价：62元/块，备注：±2mm。以上所提供单价不含税票。三、交货地点收料人：交货地点：北京大兴亦庄×地块、平谷区金海湖×南区项目、平谷区×休养院对面。收货人：贾某、孙某、徐某、罗某、夏某。四、结算及付款方式：1、结算依据：以甲、乙双方实际验收量为准，收货单必须经双方经手人签字；结算时间：自送货起每三个月乙方需支付给甲方总货款的60%，剩余尾款于2020年1月20日前付清所有货款。付款方式：转账支票或现金或电汇，不接受其他支付方式。五、甲方责任。1、甲方提供的木材必须达到双方合同约定的标准，确保质量，及时供货，如拖时间由甲方付经济损失。2、甲方必须将所需材料运至乙方指定工地，运费由甲方承担。3、甲方保证将乙方所需的材料运至乙方工地，协助卸货。六、乙方责任：1、乙方应提前1至3天将材料计划报知甲方，以便甲方安排送货，量大时，应提前五天通甲方。2、乙方应按时付款，逾期乙方每日按每立方米（5元/天计算）向甲方支付（资金占用、管理费用、及其他相关费用），30日内不收取任何其他费用。如未按时付款，甲方有权停止供货。3、如有第三方供货商进场，乙方需和甲方商议，如乙方私自让第三方供应商进场，甲方有权利终止合同，并有权要求乙方马上付清甲方所有材料款。八、争议解决方式：凡因本合同的效力、履行、解释等发生的一切争议，双方均应首先友好解决，协商不成时，双方均可依据《中华人民共和国合同法》向工地所在地人民法院起诉，起诉费用以及律师费用均由乙方承担。九、合同的变更解除及免责。甲乙双方均应信守合同，不得随意变更或解除合同，双方协商一致并签署书面文件的除外，因不可抗拒因素本合同自动解除。合同双方的任何一方由于客观原因不能履行合同时，应及时通知对方不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关书面证明后，允许延期履行、部分履行合同或解除合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任，单方逾期付款除外。合同还约定了其他权利义务。甲方代表唐兴健签字并加盖岳氏腾达公司公章，乙方杨进签字并加盖中景宏宇公司公章。合同签订后，岳氏腾达公司依约将货物送至合同约定中景宏宇公司的大兴亦庄×地铁、平谷区金海湖×南区项目、平谷区×休养院对面三个建筑工地，双方确认货物总金额为8547697元。中景宏宇公司在收到货物后陆续共支付了岳氏腾达公司5200000元（大兴亦庄×地铁项目款1008254元已结清），尚欠平谷区金海湖×南区、平谷区×休养院对面建筑工地货款3347697元未付，岳氏腾达公司提起本案诉讼。岳氏腾达公司诉前提起财产保全，本院于2020年6月12日做出了保全措施，岳氏腾达公司交纳保全费5000元。本案庭审中，岳氏腾达公司要求中景宏宇公司支付违约金的计算方法为：欠款3347697元折合1521平方米，根据合同第六条第2项“乙方应按时付款，逾期乙方每日按每立方米（5元/天计算）向甲方支付（资金占用、管理费用、及其他相关费用），30日内不收取任何其他费用”的约定，每立方米单价2200元，1521平方米×5元/天×150天=1140750元。庭审后，岳氏腾达公司于2020年8月19日提交书面违约金（资金占用费）计算方法：根据《购销合同》第二条、第四条、第六条之约定，本次供货产品为木方及模板，乙方（本案中景宏宇公司）应自送货起每三个月支付给甲方（本案岳氏腾达公司）总货款的60%，剩余尾款于2020年1月20日前付清所有货款，逾期乙方每日按每立方米（5元/天计算）向甲方支付（资金占用费、管理费用、及其他相关费用），因此，产品规格换算及违约金（资金占用费）计算方法如下：1、木方规格为40×70×3000mm，换算为0.04×0.07×3=0.0084m3，每根一天的利息是（0.0084m3×5元=0.042元每根），本次共供货163485根，所以163485根×0.042元=6866.37元。2、木方规格为40×70×4000mm，换算为0.04×0.07×4=0.0122m3，每根一天的利息是（0.0122×5元=0.061元每根），本次共供货51660根，所以51660根×0.061元=3151.26元。3、模板规格为915×1830×12.5mm，换算为0.915×1.83×0.12=0.0209m3，每张一天的利息是（0.0209m3×5元=0.1045元每张），本次共供货71625张，所以71625张×0.1045元=7484.8125元。即使按最后付款日（2020年1月20日）计算，至2020年6月，中景宏宇公司逾期已达5个月。因此违约金（资金占用费）=（6866.37+7484.81+3151.26）×150天=2625366元。岳氏腾达公司起诉时仅是估算，没有超过按合同约定计算的金额。中景宏宇公司针对岳氏腾达公司提交的违约金（资金占用费）计算方法于2020年9月2日提交书面陈述：根据我方与甲方（本案岳氏腾达公司）签订的《购销合同》第二条、第四条、第六条、第九条约定，本案不存在违约金说法，原因如下：一、合同约定木方规格为40×70×3000mm每根，甲方实际供货规格为38×68×2800mm；模板规格为915×1830×1250mm每张，甲方实际供货规格为913×1828×1200mm，与合同约定规格不符，木方、模板都在项目现场可查。二、合同约定木方按根收费、模板按张收费，可现在甲方都按立方收费，模板在行业里根本就没有按立方收费，不知道甲方按什么规定按立方收费。三、我方已支付甲方五百多万元，占总货款65%，余下货款基本上是甲方的利润，另外双方签订合同时，也有口头约定，最终以我方工程竣工结算时间为准，由于天气、疫情等因素影响，到目前为止我方工程还没有完工，没有竣工结算，所以甲方所说的违约不合理，也不存在。四、自2019年底全国爆发百年一遇的新冠疫情，许多城市封城、停工，对各行各业遭受前所未有的经济损失，全国许多企业纷纷倒闭破产，往年工程项目都是正月十五后就开工，今年一直到4月初才陆续、零星复工，我方在资金有限的情况下优先保障农民工工资，以保证项目尽早复工复产，双方合同约定第九条，因不可抗拒因素，合同自动延期、解除。并根据情况全部免除承担违约金责任，疫情也在双方合同期内发生，所以我方坚决不同意支付违约金。并于2020年9月18日提交补充书面陈述为：自双方2019年3月31日签订买卖木方、模板《购销合同》，我方按合同约定已支付甲方61%货款，进货总金额8547697元，已付金额5200000元，未付金额3347697元。合同内第九条规定，甲乙双方均应信守合同，不得随意变更或解除合同，双方协商一致并签订书面文件的除外，因不可抗拒因素，本合同自动解除，允许延期履行、部分履行合同或自动解除合同，并根据情况双方全部免于承担违约责任，自2019年12月，武汉新冠疫情全面爆发，迅速扩散致全国许多城市，北京受到严重影响。在本合同约定期内疫情全面大爆发，国家为确保人民生命安全，给经济按下暂停键，是属于不可抗拒的因素，合同内第九条有明确规定允许延期履行，所以我方并没有违约。以上所述均属实，望法院对甲方要求赔偿违约金一说，给予合理判定。经本院释明，中景宏宇公司认为岳氏腾达公司主张的违约金计算标准过高，要求法院予以调整。岳氏腾达公司要求中景宏宇公司支付税金，认为根据合同第二条规定，双方在合同中约定的木材价格为不含税票，中景宏宇公司需要在结算时一并将税款付清，便于岳氏腾达公司为中景宏宇公司开具发票。中景宏宇公司认为税金不应由其承担，中景宏宇公司购买木材，岳氏腾达公司开具发票是理所应当的。岳氏腾达公司要求中景宏宇公司支付律师费，并提交2020年6月1日，岳氏腾达公司（甲方）与北京市博友律师事务所（乙方）签订案件委托代理合同，编号[2020]第×号，合同约定：第一条委托代理事项乙方接受甲方的委托，委派裴宇琼孙继伟律师在甲方与北京中景宏宇建设有限公司买卖合同纠纷案件中，担任甲方的诉讼阶段的代理人。第七条代理费、工作费用及支付方式经甲乙协商同意律师代理费陆万元，甲方须在2020年6月3日之前支付壹万正，余款伍万元甲方须收到北京中景宏宇建设有限公司支付的货款后按照2%的比例支付给乙方，每收到一笔支付一笔，直至五万元付完为止。岳氏腾达公司已支付诉讼代理费1万元。根据购销合同第八条“起诉费、律师费均由乙方承担”的约定，岳氏腾达公司委托北京市博友律师事务所律师代理起诉，与博友律所签订了代理合同，中景宏宇公司应当支付该笔费用。中景宏宇公司不同意支付律师费。本院认为，岳氏腾达公司与中景宏宇公司签订的购销合同（木方、模板买卖合同）系双方真实意思的表示，且内容不违反国家法律、行政法规的强制性规定，合法有效，本院予以确认。双方均应严格按照合同约定履行义务。双方签订购销合同后，岳氏腾达公司依照约定完成了木方、模板和木跳板的供货，中景宏宇公司在收到合同约定的货物后应及时、足额付款。本案中，中景宏宇公司承认欠付岳氏腾达公司货款的事实和数额，本院不持异议。故岳氏腾达公司要求中景宏宇公司支付剩余货款的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。中景宏宇公司未按照约定履行付款义务，已构成违约，应承担相应的违约责任。岳氏腾达公司要求中景宏宇公司支付违约金的诉讼请求，本院予以支持，但中景宏宇公司提出岳氏腾达公司主张的违约金计算标准过高，要求法院予以调整，故本院结合合同的履行情况、当事人的过错程度以及逾期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以适当调整。违约金计算标准应按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准计算自合同约定剩余尾款付清日之次日，即2020年1月21日起至实际付清之日止。岳氏腾达公司要求中景宏宇公司支付税金的诉讼请求，根据购销合同第二条“以上所提供单价不含税票”的约定，未明确约定税金由中景宏宇公司承担；岳氏腾达公司诉称“中景宏宇公司需要在结算时一并将税款付清，便于岳氏腾达公司为中景宏宇公司开具发票”，由此可见，双方并未实际进行结算，且岳氏腾达公司亦无证据证明其已向第三方支付了该税金，故岳氏腾达公司的该项诉讼请求没有依据，本院不予支持。岳氏腾达公司要求中景宏宇公司承担本案的保全费及律师费的诉讼请求，根据购销合同第八条“起诉费用以及律师费用均由乙方承担”的约定，岳氏腾达公司的该项诉讼请求并无不当，但应以实际发生的数额为限，故本院对该项诉讼请求合理的部分予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第一百一十四条二款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，判决如下：一、被告北京中景宏宇建设有限公司给付原告北京岳氏腾达商贸有限公司剩余货款三百三十四万七千六百九十七元并支付违约金（违约金以三百三十四万七千六百九十七元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准计算自二〇二〇年一月二十一日起至实际付清之日止），本判决生效后七日内付清。二、被告北京中景宏宇建设有限公司给付原告北京岳氏腾达商贸有限公司律师费一万元，本判决生效后七日内付清。三、被告北京中景宏宇建设有限公司给付原告北京岳氏腾达商贸有限公司保全费五千元，本判决生效后七日内付清。四、驳回原告北京岳氏腾达商贸有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费一万九千零七十一元，由原告北京岳氏腾达商贸有限公司负担二千二百二十一元（已交纳），由被告北京中景宏宇建设有限公司负担一万六千八百五十元（本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审判员 陈 军二〇二〇年九月二十七日书记员 王巧利