广东省惠州市惠阳区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1303民初2673号原告（反诉被告）：莫丽君，女，****年*月*日出生，汉族，住址：湖南省常德市鼎城区*********，公民身份号码：430************668。委托诉讼代理人：张玲悦，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。委托诉讼代理人：方映天，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。被告（反诉原告）：惠州市安隆房地产开发有限公司，住所：惠阳区秋长老建安市场**（仅作办公使用）。法定代表人：谢博名，总经理。委托诉讼代理人：王泓胜，广东铸铭律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈子科，广东铸铭律师事务所律师。被告：中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾支行，营业场所：惠州大亚湾中兴五路103号之101。负责人：李琴枢，负责人。委托诉讼代理人：张育丹，系中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾支行职工。原告（反诉被告）莫丽君诉被告（反诉原告）惠州市安隆房地产开发有限公司（以下简称安隆公司）、中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾支行（以下简称农行大亚湾支行）商品房预售合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。莫丽君及其委托诉讼代理人张玲悦及方映天、安隆公司委托诉讼代理人王泓胜及陈子科、农行大亚湾支行委托诉讼代理人张育丹均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）莫丽君向本院提出诉讼请求：原告（反诉被告）莫丽君向本院提出诉讼请求：1.确认莫丽君与安隆公司签订的《商品房买卖合同（预售）》已解除；2.解除莫丽君与被告农行大亚湾支行签订的《个人购房担保借款合同》；3.安隆公司返还莫丽君首期房款386505元、维修资金4717元、政府代办费597元共计391819元；4.安隆公司偿还莫丽君已向被告农行大亚湾支行支付的贷款本息138758.9元以及支付因此产生的利息至实际清偿之日止（以138758.9元为基数，按年利率5.635%自起诉之日起暂计至2020年5月6日）；5.安隆公司向莫丽君支付已付首期款利息至实际清偿之日，暂计53499元（其中286505元×4.9%×1237天÷365天=46121元，自2016年12月17日起；100000×4.9%×567天÷365天=7378元，自2018年10月18日起计，暂计2020年5月6日）；6.安隆公司向莫丽君支付违约金9565元（以总房价956505元为基数，按照1%计算）；7.安隆公司向被告农行大亚湾支行偿还《个人购房担保借款合同》项下剩余贷款本金521131.47元及利息（自起诉之日起至清偿之日止，按5.635%计算）；8.本案诉讼费用全部由被告承担。事实与理由：2016年12月16日，莫丽君与安隆公司签署《商品房买卖合同》，约定莫丽君向安隆公司购买位于惠州市惠阳区*************，成交总价为956505元。安隆公司未按合同第十一条约定在2018年12月31日前向莫丽君交付案涉房屋。安隆公司逾期交付案涉房屋超过180日的，莫丽君有权依据合同第十二条约定解除合同。被告应当在解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分），并自莫丽君付款之日起，按照年利率4.9%计算给付利息，同时被告按照全部房价款的1%向莫丽君支付违约金。莫丽君与被告农行大亚湾支行已签订《个人购房借款担保合同》，按揭贷款570000元支付案涉房屋的剩余房款，并缴纳了专项维修基金、政府代办费等。2020年3月，安隆公司通知莫丽君交付案涉房屋，安隆公司所交付的房屋与销售时向莫丽君展示的样板房及户型图相比存在较大差距，如三房两厅被缩水为一房两厅或原来的四房两厅缩水为两房两厅；且被缩水的房间仅能容下一张不足1.5米尺寸大小的床，没有其他活动空间甚至走道，严重影响莫丽君实现案涉房屋的居住目的，且按照被告的规划，被告已无法通过整改达成样板房标准，实现莫丽君购房的目的。其次，安隆公司通知交付的房屋为毛坯，与合同约定的精装修交付标准不一致，水电等基本配套都未完成。综上，遂提起诉讼，同时要求根据实际损失调整违约金（实际损失详见贷款合同第24条）。庭审时，莫丽君补充如下事实与理由：对于诉状中载明适用第12条迳行解除的条款，与附件11中的相关条款冲突，依合同法第94条第4款行使解除权。适用合同法第93条的规定变更为第94条。依照商品房买卖合同第15条由于安隆公司变更规划后没有在10日内履行通知义务，规划变更是指户型结构的变更，与户型图构成的具体允诺不一致，因此，安隆公司应当履行合同变更后的通知义务，否则莫丽君可以依据合同第15条行使解除权。对起诉状最重要的补充在于买卖合同第28条及补充协议11条最后一款，是当商品房买卖合同的补充协议对买受人权利进行剥削和限制时，应当以买卖合同为准。被告（反诉原告）安隆公司答辩称，安隆公司已于2020年3月23日向莫丽君交付符合《商品房买卖合同（预售）》约定的商品房，且商品房并不存在主体结构质量不合格或因质量问题严重影响正常居住使用的情形。安隆公司已依约履行了合同约定的义务，莫丽君的诉请明显缺乏事实及法律依据，请求法院依法驳回莫丽君的全部诉讼请求。一、安隆公司交付的案涉商品房符合合同约定，莫丽君主张解除合同既无合同约定亦无法律依据。（一）安隆公司已依约向莫丽君交付了符合约定交付条件的房屋。1.根据本案《商品房买卖合同（预售）》第九条约定：“该商品房交付时应当符合下列第1、2项所列条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2.该商品房已取得房屋测绘报告”，同时，《商品房买卖合同（预售）》附件一亦约定了涉案商品房的房屋平面图。上述条款已明确约定了商品房的交付条件，并非莫丽君所述的装修交付或按样板房标准交付。且《商品房买卖合同（预售）》附件十一补充协议第九条约定：“买受人在签署本合同和本补充协议之前，已充分了解出卖人为推广该楼盘所做的售楼广告、售楼书、样板房（含样板房装修，包括但不限于设备、装修材料等）、售楼模型、多媒体等售楼资料等及其他宣传方式均为要约邀请，非要约，不构成对该商品房的交付标准及本合同的组成部分，买卖双方的权利义务以本合同及本补充协议为准”。莫丽君提出按样板房标准进行交付或整改的要求明显违反了合同约定。2.涉案商品房于2020年1月15日经惠州市惠阳区住房和城乡建设局竣工验收备案并取得《竣工验收备案表》，于2020年3月20日取得经惠州市惠阳区房地产测绘所出具的《（实测）报告书》。据此，涉案商品房已满足合同约定的交付条件，与合同附件一所约定的房屋平面图亦相符。安隆公司已于2020年3月23日通过邮政快递方式向莫丽君发出《交楼通知书》，并于2020年3月25日在《惠州日报》第7版刊登公告通知业主收楼。依据《商品房买卖合同（预售）》第二十五条：“任何根据本合同发出的文件，均应采用书面形式，以邮政快递方式送达对方。任何一方变更通讯地址、联系电话的，应在变更之日起5日内书面通知对方。变更的一方未履行通知义务导致送达不能的，应承担相应的法律责任”、附件十一补充协议第十条：“出卖人向买受人发送的各种通知等文件，优先选择邮政快递送达，同时出卖人也有权选择在《惠州日报》或《南方日报》公告送达，公告见报之日即为送达之日。双方约定，出卖人使用快递、邮寄挂号信或登报任意一种通知方式，均视为有效的送达行为”以及第四条第6款:“关于查验房屋的补充约定：买受人应在收楼通知书确定交付之日起10日内对该商品房进行查验，如有异议，应当在3日内以书面形式提出，逾期不提出的，视为同意接收该商品房”之约定，安隆公司已按合同约定向莫丽君发出收楼通知，在约定期限内莫丽君并未提出任何异议。因此，涉案商品房应认定为已于2020年3月23日交付莫丽君。3.在莫丽君逾期付款的情况下，安隆公司依约有权将房屋交付时间相应顺延。根据附件十一补充协议第三条的规定，莫丽君直至2018年10月18日才向安隆公司支付首期款尾款100000元，距合同约定的支付时间2016年12月20日已逾期达667天。因此，安隆公司依约有权将房屋交付时间自2018年12月31日顺延至2020年10月28日，安隆公司在2020年3月23日完成房屋交付符合合同约定。（二）莫丽君单方要求解除合同既不符合《商品房买卖合同（预售）》的约定，也不符合法律规定。本案《商品房买卖合同（预售）》第十二条、附件十一补充协议第四条第2款约定了逾期交付应承担的责任。即使认定安隆公司存在逾期交付的情形，但双方在《商品房买卖合同（预售）》已明确约定安隆公司逾期交付应承担的相应义务。莫丽君径自依据双方并未约定使用的《商品房买卖合同（预售）》第十二条第1种方式提起本案诉讼要求解除本案合同明显缺乏合同依据，应予驳回。2.根据《中华人民共和国合同法》第九十六条的规定，莫丽君主张本案合同解除的，应履行向安隆公司发出通知的义务。但安隆公司至今未收到莫丽君要求解除本案合同的通知，亦并未收到北京市盈科（东莞）律师事务所张玲悦律师发出的《律师函》，该《律师函》依法不具有任何法律效力。相反的，莫丽君在安隆公司已于2020年3月23日交付涉案商品房的情况下，仍恶意提起本案诉讼要求确认本案合同已解除，这明显是违反合同约定及法律规定的。二、莫丽君主张《商品房买卖合同（预售）》已解除没有合同约定亦无法律依据。因此，莫丽君主张要求安隆公司返还涉案商品房的首期房款、维修基金、政府代办费并主张由安隆公司承担莫丽君偿还的贷款本息、首期款利息及本案诉讼费用均不应得到支持。综上所述，涉案商品房已经竣工验收备案、取得房屋测绘报告并且符合双方合同约定，安隆公司亦已按合同约定履行了交付房屋的义务。且涉案商品房并不存在主体结构质量不合格或因质量问题严重影响正常居住使用的情形，莫丽君的诉请明显缺乏合同及法律依据，请求法院依法驳回莫丽君的全部诉讼请求。庭审时，安隆公司补充如下答辩意见：安隆公司交付的房屋符合附件1的约定，不存在变更规划的情形，莫丽君依据合同第15条请求解除合同缺乏依据。被告农行大亚湾支行答辩称，原告于2017年5月26日与我行签订《个人购房担保借款合同》（以下简称“借款合同”），在我行办理个人住房一手楼贷款人民币570000元（贷款合约号442***********182），用于购买惠州市惠阳区******************，以所购房屋抵押担保，由惠州市安隆房地产开发有限公司承担阶段性保证担保。截至2020年6月29日，原告仍欠我行贷款本金余额519614.08元，利息2216.73元（暂计至2020年6月29日），本息共计521830.81元。我行认为：我行严格按照借款合同，履行了发放贷款义务，无论原告与第一被告之间商品房买卖合同是否解除，原告应按借款合同约定履行还款义务，第一被告应对原告还款责任承担连带保证担保责任，请求法院依法判令在我行贷款清偿之前不得对该房产作出任何权益处分。被告（反诉原告）安隆公司向本院提出反诉请求：1、莫丽君向安隆公司支付逾期付款违约金66700元（违约金计算方式：100000元×667元×0.1%=66700元)；2、本案诉讼费用由莫丽君承担。事实与理由：2016年12月16日，安隆公司与莫丽君签订《商品房买卖合同（预售）》，约定由莫丽君向安隆公司购买位于惠州市惠阳区*********1**6*0***。合同约定该商品房总价款为956505元，其中莫丽君应于2016年12月20日前支付首期房价款386505元，余款570000元由莫丽君向银行申请贷款支付。2017年1月17日，涉案商品房办理了预告登记。然而，上述合同签订后，莫丽君于2016年12月20日前仅向安隆公司支付首期房价款286505元，余下首付款100000元直至2018年10月18日方支付完毕，距合同约定的付款期限已逾期达667天。根据双方签订的《商品房买卖合同（预售）》附件十一第三条第1款约定，莫丽君逾期支付首期房价款的行为已明显构成违约，应承担相应违约责任。综上，为维护安隆公司的合法权益，望判如所请。原告（反诉被告）莫丽君反诉答辩称，安隆公司在反诉状中的违约金主张过高，应当参照银行同期贷款利息予以调整，除此以外，由于安隆公司在销售时候的房屋与交付时的房屋存在巨大差异，包括房屋的结构与样板房不一致，房屋在认购书中与买卖合同中均约定采用精装修标准，而被告没有在约定期限内提供符合合同约定的精准修房屋，这也是违约的一部分，其他答辩意见与本诉的起诉意见一致。本院经审理查明：2016年12月3日,莫丽君与安隆公司签订《顺祥花园认购协议书》认购案涉房产，其中第四条第5款中约定“待《广东省商品房买卖合同》生效后，本协议书的效力即行终止”，第四条第10款“备注”中用手写字约定客户于2016年12月11日前交首付款286505元,剩余100000元于2017年6月11日前还清,案涉商品房带装修交楼等。2016年12月16日，莫丽君与安隆公司签订《商品房买卖合同（预售）》约定，莫丽君向安隆公司购买位于惠州市惠阳区*********1*16*****，房屋总价款为956505元，莫丽君应当在2016年12月20日前支付首期房价款386505元，余款570000元向银行申请贷款支付。该合同第八条逾期付款责任约定，“除不可抗力外，买受人未按照约定时间付款的，双方同意按照下列第2中方式处理：1.……。2.买受人向出卖人支付总房价款的5%的违约金。”。该合同第九条商品房交付条件约定，该商品房交付时应当符合下列第1、2项所列条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2.该商品房已取得房屋测绘报告。该商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。该合同第十一条交付时间和手续约定，安隆公司应在2018年12月31日前交付案涉商品房。该合同第十二条逾期交付责任约定，除不可抗力，出卖人未按照第十一条约定的时间将该商品房交付买受人的，双方同意按照下列第2种方式处理：1.按照逾期时间，分别处理（（1）和（2）不作累加）。（1）逾期在180日之内，（该期限应当不多于第八条第1（1）项中的期限），自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之1的违约金（该违约金比率应当不低于第八条第1（1）项中的比率）。（2）逾期超过180日（该期限应当与本条第（1）项中的期限相同）后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照4.9%（不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率）计算给付利息；同时，出卖人按照全部房价款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之1（该比率应当不低于本条第1（1）项中的比率）的违约金。2.按照附件十一的约定执行。该合同第十六条商品房质量（三）装饰装修及设备标准约定，该商品房应当使用合格的建筑材料、构配件和设备，装置、装修、装饰所用材料的产品质量必须符合国家的强制性标准及双方约定的标准。不符合上述标准的，买受人有权要求出卖人按照下列第（1）及时更换、修理方式处理。具体装饰装修及相关设备标准的约定见附件六。该合同第二十八条补充协议约定，对本合同中未约定或约定不明的内容，双方可根据具体情况签订书面补充协议（补充协议见附件十一）。补充协议中含有不合理的减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或不合理加重买受人责任、排除买受人主要权利内容的，仍以本合同为准。合同附件六关于装饰装修及相关设备标准的约定：“交付的商品房达不到本附件约定装修标准的，按照本合同第十六条第（三）款约定处理。出卖人未经双方约定增加的装置、装修、装饰，视为无条件赠送给买受人。双方就装饰装修主要材料和设备的品牌、产地、规格、数量等内容约定如下：1.外墙：瓷砖、涂料；2.起居室：（1）内墙：涂料、壁纸；（2）顶棚：铝扣板吊顶；（3）室内地面：瓷砖……”合同附件十一《补充协议》第四条关于商品房交付条件与交付手续的补充约定：“……2、买卖双方一致同意：本合同第九条的商品房交付条件变更为：该商品房经建设单位、施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位共同验收合格，取得《工程竣工验收报告》。该商品房达到本条所述交付条件，出卖人履行通知收楼义务后，出卖人无需承担任何形式的延期交付违约责任；《商品房买卖合同（预售）》及本补充协议项下该商品房交付条件以本条为准。”合同附件十一《补充协议》第三条关于逾期付款的补充约定：“1、买受人逾期付款的，每逾期一日，按逾期金额千分之一的标准向出卖人支付违约金；买受人逾期付款超过90日的，出卖人有权解除合同。（1）出卖人解除合同的，买受人应按该商品房总价款的20%向出卖人支付违约金，并承担出卖人因出卖该商品房已缴纳的各项税费及办理合同解除手续所需的各种费用。（2）出卖人不解除合同的，合同继续履行，自买受人逾期付款的第91日起，买受人按逾期金额每天千分之三的标准向出卖人支付违约金。2、出卖人有权要求买受人承担逾期付款产生的一切费用（包括但不限于利息、滞纳金、违约金、合同履行解除注销登记等所产生的税费等），还有权向买受人追偿因此造成的全部损失（包括但不限于诉讼费、律师费、交通费、资料费等费用）。3、买受人逾期付款的（包括房价款、住宅专项维修资金等），除承担约定的违约责任外，出卖人有权将本金合同第十一条约定交付时间和第二十条约定办证期限相应顺延”。合同附件十一《补充协议》第九条关于销售和使用承诺的补充约定：“1、买受人在签署本合同和本补充协议之前，已充分了解出卖人为推广该楼盘所作的售楼广告、售楼书、样板房（含样板房装修，包括但不限于设备、装修材料等）、售楼模型、多媒体等售楼资料等及其他宣传方式均为要约邀请，非要约，不构成对该商品房的交付标准及本合同的组成部分，买卖双方的权利义务以本合同及本补充协议为准。”合同附件十一《补充协议》第十条关于送达的补充约定：“1、出卖人向买受人发送的各种通知等文件，优先选择邮政快递送达，同时出卖人也有权选择在《惠州日报》或《南方日报》公告送达，公告见报之日即为送达之日。双方约定，出卖人使用快递、邮寄挂号信或登报任意一种通知方式，均视为有效的送达行为”。合同附件十一《补充协议》第十一条其他补充约定：“……2、买受人若在本合同签订后提出退房的，视为买受人违约，出卖人同意买受人退房的，买受人按该商品房总价款的20%向出卖人支付违约金，且需承担解除或注销合同备案的所有税费，出卖人在买受人协助办理完毕解除或注销合同备案手续后30个工作日内，返还扣除违约金及相关税费后的剩余购房款（无息）给买受人；出卖人若不同意买受人退房的，该商品房买卖合同继续履行”。案涉《商品房买卖合同（预售）》附件一载明了房屋平面图。合同签订后，莫丽君于2016年12月3日、2016年12月9日、2016年12月16日、2018年10月18日分别向安隆公司支付定金50000元、房款100000元、房款136505元、房款100000元，共计386505元。2016年12月16日莫丽君向安隆是支付维修基金4717元、政府代办费597元。2017年5月3日，莫丽君向广东日升律师事务所支付见证费700元。2017年5月26日莫丽君（借款人）、农行大亚湾支行（贷款人）、安隆公司（保证人）签订《个人购房担保借款合同》，合同签订后农行大亚湾支行已向莫丽君发放贷款570000元，2017年7月1日莫丽君开始按月偿还按揭贷款。2017年1月17日案涉房产预告登记至莫丽君名下。2020年1月15日顺祥花园1栋验收合格取得《竣工验收备案表》。2020年3月20日惠州市惠阳区房地产测绘所出具《房产面积测绘成果（实测）报告书》。2020年3月23日安隆公司出具《顺祥花园一期交楼通知书》载明，案涉办理交楼手续的时间为2020年3月23日至2020年4月12日；达到交楼条件的业主为：确认已缴清全部房款的业主（1、选择分期付款方式的，需您已付清所有房款；2、选择按揭付款方式的，则需首付款已付清、银行按揭已放款）；后续精装修事宜：在达到交楼条件的业主根据《商品房买卖合同》办理完毕收楼手续之后，即可签署《关于精装修的补充协议》，开始精装修等。安隆公司向莫丽君邮寄送达上述《顺祥花园一期交楼通知书》被签收。2020年3月25日安隆公司在《惠州日报》刊登《交楼公告》，通知顺祥花园全体业主办理收楼手续。2020年4月30日莫丽君委托律师向安隆公司发出《律师函》要求解除案涉《商品房买卖合同（预售）》，该邮件未妥投。2020年5月20日安隆公司与业主签署《顺祥花园业主与开发商协商交楼及精装交付会议纪要》，主要内容为安隆公司作为开发商在2020年6月20日前提供4种装修风格方案给业主，业主选择方案后自愿配合开发商签署补充协议（装修事宜），开发商即根据补充协议的具体约定，开始进行精装修等。上述事实有《顺祥花园认购协议书》、《商品房买卖合同（预售）》及补充协议、首期款收款收据、维修基金、政府代办费收据、房屋实景图、样板房图片、交楼标准及视频、律师函、邮寄单、户型图、竣工验收备案表、房产面积测绘成果（实测）报告书、EMS快递单、EMS快递邮寄查询结果、顺祥花园一期交楼通知书、2020年3月25日惠州日报、不动产登记证明、《顺祥花园业主与开发商协商交楼及精装交付会议纪要》、《房屋拒收通知书》、安隆公司企业信用报告及庭审笔录等为据。本院认为，本案是商品房预售合同纠纷。莫丽君与安隆公司签订《商品房买卖合同（预售）》及其《补充协议》是双方真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，未违背公序良俗，合法有效，对双方当事人具有法律约束力，双方当事人应当严格遵守并执行。根据双方的起诉及答辩意见，本案的争议焦点为莫丽君诉请解除案涉《商品房买卖合同（预售）》及安隆公司要求莫丽君支付逾期付款违约金应否予以支持。对于上述争议焦点，本院具体分析如下：首先，关于安隆公司主张的逾期付款违约责任应否予以支持的问题。根据案涉《商品房买卖合同（预售）》及其补充协议的约定，莫丽君的主要合同义务是向安隆公司按时足额支付购房款，安隆公司的主要合同义务是向莫丽君按时按约定条件交付案涉商品房及申办房产证，且付款义务在交付商品房与申办房产证义务之前。现莫丽君已付清案涉商品房的购房款，但首期购房款中有一笔100000元的付款时间为2018年10月18日，而案涉《商品房买卖合同（预售）》约定的付款时间2016年12月20日。因此，对于超过2016年12月20日支付的首期购房款，依据合同约定莫丽君应向安隆公司支付逾期付款期间的违约金。安隆公司主张按照合同附件十一补充协议第三条约定的每日千分之一的标准支付逾期付款违约金，但并未提交证据证明其因逾期付款导致的损失达到该标准，莫丽君也要求降低逾期付款违约金的计算标准，本院综合考虑莫丽君的实际付款情况并依据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定，酌定莫丽君应向安隆公司支付违约金：以100000元为基数，按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率从2016年12月21日计至2018年10月18日止。其次，关于莫丽君主张解除案涉《商品房买卖合同（预售）》应否予以支持的问题。合同附件十一补充协议第三条第三款关于买受人逾期付款的，除承担约定的违约责任外，出卖人有权将合同约定的交付时间、办证期限相应顺延。本院认为，该协议条款规定的出卖人可以顺延履行合同义务的时间主要是针对买受人逾期付款的实际付款时间在合同约定的交付时间之后的情况。因为商品房开发具有整体开发建设，整体竣工验收的特点,某一商品房被逾期支付购房款一般不影响其按规划进行建设和竣工的时间。当逾期支付购房款的实际付款时间在合同约定的交付时间之前时，买受人的付款义务已在出卖人按合同约定的时间履行交付义务、申请办证义务之前完成，出卖人按照合同约定的时间履行交付义务、申请办证义务并不存在合同上及实际履行上的障碍。因此，莫丽君于2018年10月18日实际付清案涉商品房的全部购房款，安隆公司已予以接受，故安隆公司应按合同约定的交付时间（即2018年12月31日）交付案涉商品房。现安隆公司因自身原因迟延至2020年3月交付案涉房产。根据案涉《商品房买卖合同（预售）》第十二条的约定，出卖人未按照合同第十一条约定的时间将案涉商品房交付给买受人的，双方同意按照附件十一的约定执行。合同附件十一《补充协议》中关于逾期交付责任的条款主要是第四条，其中第2款约定双方一致同意案涉房屋的交付条件变更为五单位验收合格后取得《工程竣工验收报告》。同时，该条款还约定，案涉商品房达到交付条件且出卖人履行通知收楼义务后，则出卖人无需承担任何形式的延期交付违约责任。本院认为，按时向莫丽君交付案涉商品房是安隆公司的主要合同义务之一，安隆公司因自身原因导致案涉房产逾期交付应承担相应的违约责任，故安隆公司在合同附件十一《补充协议》第四条第2款中直接免除己方逾期交付的违约责任，属于《中华人民共和国合同法》第四十条规定的，提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的条款，该条款应属无效条款。同时，根据《商品房买卖合同（预售）》第二十八条的规定，在补充协议约定的条款无效的情况下，安隆公司逾期交付的责任应当适用该合同第十二条规定的第1种方式处理。现安隆公司逾期交付案涉商品房超过180日，莫丽君要求解除合同并由安隆公司承担相应的违约责任，符合案涉《商品房买卖合同（预售）》第十二条的规定，本院予以支持。据此，根据莫丽君的诉讼请求，莫丽君要求安隆公司返还已付购房款386505元、维修基金4717元、政府代办费597元并由安隆公司支付违约金9565元（总价款956505元×1%=9565元）、利息（以50000元为基数，按中国人民银行公布的同期贷款基准利率从2016年12月4日起计至2019年8月19日;以100000元为基数，按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率从2016年12月10日起计至2019年8月19日;以136505元为基数，按中国人民银行公布的同期贷款基准利率从2016年12月17日起计至2019年8月19日;以100000元为基数，按中国人民银行公布的同期贷款基准利率从2018年10月19日起计至2019年8月19日;以386505元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率从2019年8月20日计至付清之日止），有事实和法律依据，本院予以支持；对于超出部分，本院不予支持。至于莫丽君要求解除案涉《个人购房担保借款合同》的主张，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十四条的规定，在案涉《商品房买卖合同（预售）》解除的情况下，案涉房产按揭贷款合同的目的无法实现，故本院对该项诉讼请求亦予以支持。同时，因莫丽君申请的按揭贷款已经放款且莫丽君已于2017年7月1日开始还款，故安隆公司应向莫丽君赔偿莫丽君已向被告农行大亚湾支行偿还的按揭贷款本息并由安隆公司向被告农行大亚湾支行偿还剩余未还按揭贷款本息（具体数额按银行出具的单据为准）。莫丽君要求安隆公司以已付贷款本息为基数计付利息，缺乏法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十条、第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条的规定，判决如下：一、自本判决生效之日起解除原告（反诉被告）莫丽君与被告（反诉原告）惠州市安隆房地产开发有限公司签订的《商品房买卖合同（预售）》。二、自本判决生效之日起解除原告（反诉被告）莫丽君与被告（反诉原告）惠州市安隆房地产开发有限公司、被告中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾支行签订的《个人购房担保借款合同》。三、被告（反诉原告）惠州市安隆房地产开发有限公司自本判决生效之日起60日内向原告（反诉被告）莫丽君返还已付购房款386505元、维修基金4717元、政府代办费597元并支付违约金9565元（总价款956505元×1%=9565元）、利息（以50000元为基数，按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率从2016年12月4日起计至2019年8月19日;以100000元为基数，按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率从2016年12月10日起计至2019年8月19日;以136505元为基数，按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率从2016年12月17日起计至2019年8月19日;以100000元为基数，按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率从2018年10月19日起计至2019年8月19日;以386505元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率从2019年8月20日计至付清之日止）。四、原告（反诉被告）莫丽君自本判决生效之日起60日内向被告（反诉原告）惠州市安隆房地产开发有限公司支付逾期付款违约金（以100000元为基数，按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率从2016年12月21日计至2018年10月18日止）。五、被告（反诉原告）惠州市安隆房地产开发有限公司自本判决生效之日起60日内向原告（反诉被告）莫丽君赔偿自按揭银行计息之日起至本判决生效之日止，原告（反诉被告）莫丽君已向被告中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾支行支付的贷款本金及利息(以被告中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾支行于判决生效当月出具的还款明细清单为准)。六、被告（反诉原告）惠州市安隆房地产开发有限公司自本判决生效之日起60日内向被告中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾支行偿还原告（反诉被告）莫丽君自本判决生效之日起就案涉《个人购房担保借款合同》剩余的贷款本息（具体数额以被告中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾支行出具的单据为准）。七、驳回原告（反诉被告）莫丽君的其他诉讼请求。八、驳回被告（反诉原告）惠州市安隆房地产开发有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7328元（莫丽君已预交），由被告（反诉原告）惠州市安隆房地产开发有限公司负担；反诉费733.75元（安隆公司已预交），由原告（反诉被告）莫丽君负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省惠州市中级人民法院。审 判 员 李杏连二〇二〇年八月十八日法官助理 张 婷书 记 员 冯梦云