江苏省无锡市梁溪区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0213民初10059号原告：梁溪区既九区文化创意工作室，统一社会信用代码92320213MA1YRNQ48E，住所地江苏省无锡市梁溪区县前西街9-901。经营者：郭雅雯，女，1993年3月27日生，汉族，住江苏省无锡市滨湖区。委托诉讼代理人：杨志伟，男，系该工作室员工。被告：纪海涛，男，1987年6月18日生，汉族，住山东省陵县。原告梁溪区既九区文化创意工作室(以下简称既九区工作室)与被告纪海涛装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年9月11日立案受理，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告既九区工作室的经营者郭雅雯到庭参加诉讼，被告纪海涛经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告既九区工作室向本院提出诉讼请求：1、依法判令纪海涛支付违约赔偿款158000元整；2、依法判令纪海涛承担本案诉讼费。事实与理由：既九区工作室与纪海涛于2019年8月3日签订施工合同一份，约定既九区工作室共计向纪海涛支付158000元作为无锡市既九区密室施工的全部费用，纪海涛需要按照双方签订的施工合同进行施工。2019年8月下旬，纪海涛多次以停工相要挟要求按照纪海涛的条件支付施工款才可以继续施工，既九区工作室秉着信任与理解的态度答应纪海涛的要求，此后纪海涛又多次以追加预算为由向既九区工作室索要额外的施工款项，否则就要停工，迫于无奈既九区工作室只能提前向纪海涛支付剩余工程款项，但纪海涛却在2019年9月2日既九区工作室毫不知情的情况下带领工人撤离施工现场，后既九区工作室也无法与纪海涛取得联系，2019年9月9日纪海涛明确表示不返回施工现场。根据施工合同约定，纪海涛不可以用任何条件与施工进度来向既九区工作室追加任何款项，如若发生此情况算纪海涛违约，需赔偿既九区工作室全额施工款。现施工合同已无法继续履行，纪海涛的行为属严重违约，纪海涛应承担相应的违约责任。被告纪海涛未作答辩。围绕诉讼请求既九区工作室向本院提供了施工合作合同、支付宝转账记录、既九区工作室经营者郭雅雯与纪海涛之间微信聊天记录、郭雅雯、既九区工作室员工杨志伟与纪海涛之间的微信群聊记录、杨志伟与纪海涛之间的手机通话录音及文字整理稿、既九区工作室与另找的油漆工、木工、墙绘师傅、机关师傅、后期密室布景师傅、机关安装师傅的微信聊天记录以及郭雅雯在淘宝店铺的购买订单及票据。纪海涛未向本院提供证据。上述证据经当事人举证，并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：2019年8月3日，既九区工作室与纪海涛签订施工合作合同一份，约定外包费用共计158000元；施工范围包括密室木工道具、密室轻钢龙骨隔墙、密室风格灯具、密室设计、前台装修、空调、密室配电、密室机关安装、吧台区与低碳铺垫。纪海涛提供密室装修包括机关购买、密室墙面壁纸购买及念贴、密室灯具购买、木工板、龙骨、石膏墙、机关走电……；不包含施工范围为密室地面、顶面、施工前门窗洞口、拆墙体、消防喷淋、消防通道、施工垃圾处理；确认合作后既九区工作室在纪海涛施工队到达无锡后支付总工程款的50%为前期施工资金，正式施工后当四个密室主体木工道具做好验收完毕后再次支付工程款的30%为中期款项，完成四个主题的机关道具布置后，既九区工作室进行相应的调试且大厅及休息室可以直接使用，既九区工作室3天内验收完成后7个工作日内把剩余总工程款的20%结余纪海涛；协议总施工时间为至签订日期起45日内，若非不可抗拒因素延迟完工日期，纪海涛需向既九区工作室进行经济赔偿，赔偿方式为延迟一天需向既九区工作室支付总工程款的5%，以此类推；纪海涛不可以用任何条件与施工进度来向既九区工作室追加任何款项，如若发生此情况算纪海涛违约，需赔偿既九区工作室全额工程款。合同签订后，郭雅雯于2019年8月4日向纪海涛转账5000元、于2019年8月6日转账74000元、于2019年8月16日转账20000元、于2019年8月23日转账43200元，共计向纪海涛转账142200元。诉讼中，既九区工作室称：涉案装修工程位于无锡市县，纪海涛于2019年8月5日正式进场施工，2019年9月2日在涉案工程未完工验收的情况下单方退场，后续工程由既九区工作室另行委托他人施工完毕。纪海涛退场前的实际施工量只有总工程量的35%，即纪海涛只完成了涉案工程一半的木工道具、隔墙，装好了空调，买了几个灯等。纪海涛未按照合同约定根据施工进度向既九区工作室索要工程价款，系提前超额索要工程款，构成违约，需向既九区工作室赔偿全额施工款。实际上既九区工作室不同意纪海涛增加施工款项，也不同意纪海涛提出的按照纪海涛的标准来进行施工，既九区工作室只是提前支付给了纪海涛相关的施工款，以让纪海涛继续施工，但是纪海涛还是应当按照施工合同约定的施工标准及施工款项来履行施工合同。同时，关于既九区工作室与纪海涛之间的施工合作合同，实际上已经解除，纪海涛仅完成约定工程量的35%，纪海涛应将多收取的工程款返还既九区工作室并承担相应的违约责任。本院认为，既九区工作室与纪海涛签订的施工合作合同合法有效，双方应当按照约定全面履行自己的义务。纪海涛未与既九区工作室协商擅自终止履行施工合同已构成违约，应当承当相应的法律责任。现涉案工程已由既九区工作室自行安排他人施工完毕，既九区工作室与纪海涛签订的施工合作合同已无法继续履行，纪海涛仅完成涉案工程工程量的35%，故纪海涛应当将多收取的工程款即142200元-（15.8万元*35%）=86900元返还既九区工作室。根据施工合作合同约定，涉案工程施工时间为2019年8月3日签订日期起45日内，故纪海涛应于2019年9月16日施工完毕，因纪海涛擅自终止合同构成违约，在既九区工作室未举证证明其实际损失的情况下，本院根据施工合同的履行情况、纪海涛构成违约的情形，酌定纪海涛自2019年9月17日起至实际返还86900元之日止，以86900元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.5倍计算的利息作为既九区工作室的实际损失，对此应由纪海涛承担责任。关于既九区工作室认为纪海涛提前超额索要工程款，根据既九区工作室的陈述，既九区工作室并不同意纪海涛追加工程款项，仅是提前预支了相关工程款，不构成施工合作合同约定的施工方追加工程款视作违约应赔偿全额工程款的情形，故既九区工作室据此要求纪海涛赔偿损失158000元，于法无据，本院不予支持。纪海涛经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，因此产生的法律责任由其自行承担。综上，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、纪海涛应于本判决发生法律效力之日起十日内返还梁溪区既九区文化创意工作室86900元，并支付相应利息（自2019年9月17日起至实际给付之日止，以86900元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.5倍计算）。二、驳回既九区工作室的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币3460元，公告费560元，合计4020元，由纪海涛负担2211元，由梁溪区既九区文化创意工作室负担1809元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费。审 判 长  杨 斌人民陪审员  曹娟妹人民陪审员  王 卉二〇二〇年九月十日法官 助理  史 新书 记 员  施宝丽本案援引法律条款《中华人民共和国合同法》：第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十三条第一款当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。《中华人民共和国民事诉讼法》：第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。