北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0105民初17242号原告：张旭，女，1974年11月21日出生，汉族，住河北省秦皇岛市海港区。被告：北京壹莱坦商贸有限公司，住所地北京市石景山区鲁谷南路******。法定代表人：吴清建。委托诉讼代理人：马端利，北京壹莱坦商贸有限公司经理。委托诉讼代理人：吴福柱，北京壹莱坦商贸有限公司经理。被告：北京红星美凯龙世博家具建材广场有限公司，住，住所地北京市朝阳区东四环中路**北化商住区中区**/div>法定代表人：赵磊。委托诉讼代理人：王起明，北京红星美凯龙世博家具建材广场有限公司职员。原告张旭与被告北京壹莱坦商贸有限公司（以下简称壹莱坦公司）、北京红星美凯龙世博家具建材广场有限公司（以下简称红星美凯龙）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告张旭，被告壹莱坦公司之委托诉讼代理人马端利、吴福柱，被告红星美凯龙之委托诉讼代理人王起明到庭参加了诉讼。本案现已审理完毕。原告张旭提出诉讼请求：1、判令壹莱坦公司、红星美凯龙共同支付张旭延期补偿金（以6565元为基数，自2018年8月8日起至实际给付之日止，按日千分之三计算）；2、判令壹莱坦公司、红星美凯龙共同赔偿张旭重置新门、门套的费用2767元；3、判令壹莱坦公司、红星美凯龙完成剩余工程（垭口和所有窗套门套的封边），如不能完成全额退款6565元。事实和理由：2018年5月9日，张旭与红星美凯龙美心木门订购木门和4套垭口，支付定金500元。之后设计师到约定地址测量，6月9日确定全部金额、门的型号和垭口米数、金额，约定60天内完成安装服务，若延时支付每日千分之三的违约金。2018年8月8日，美心木门师傅来安装，当天因垭口不符，未完成安装。等垭口期间，张旭发现门比旧门小很多，之后才发现是设计师测量错误造成。按照国家标准，门缝1.2-2cm为正常范围，但壹莱坦公司为张旭安装的美心木门门缝宽度为2-2.7cm，远远超过行业规范。壹莱坦公司辩称，不同意张旭的诉讼请求，壹莱坦公司是按照张旭确认的数据完成安装的。红星美凯龙辩称，实际供货方是壹莱坦公司，根据张旭提交的单据，部分商品已经完成了安装，不存在逾期，且张旭提交的证据并没有对逾期有相应约定。现张旭主张的是售后问题，不属于逾期。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人当庭陈述及经审查确认的证据，本院认定事实如下：壹莱坦公司租赁红星美凯龙展位用于经营美心安全门，租赁期限自2018年4月1日起至2018年8月31日止、2018年9月1日至2019年8月31日。2018年5月9日，张旭与壹莱坦公司签订《产品定（购）货单》，载明产品型号为N856，材质实木复合，颜色白色，单价1888元；单包1881米、双包2081米。交货日期自确定尺寸次日起60日至90天，交货方式送货，若因故延期（法定节假日顺延），延期期限内每天以货款的千分之三给予订货方补偿。本订单签订时收取定金500元，测量后不退定金，测量人员上门测量后，客户到店确认门型、颜色、尺寸并交款。所有产品在付清全款后方可安装。客户预留门洞尺寸为门洞高度=门扇高度+50mm，门洞宽度=门扇宽度+80mm（注意：门洞高度是指已做好门口地板工程的净高度，洞口处理平整。）2018年6月9日，张旭与壹莱坦公司设计师签订《测量确认单》，确认主卧门安装洞口尺寸为1900×820×275，主卧阳台双口，外套线配10公分压护线，以及过道双口、客厅窗单口、入户单口的尺寸、单价和数量。已交定金500元，应收款6065元。并特别提示如下条款：1、请您认真仔细的对以上各项尺寸数据进行核对确认，并监督施工方面必须按照以上预定尺寸进行规范施工，此单一旦确定不可变更（本公司测量数据允许误差≤5mm）2、由于施工方未能按照预定尺寸规范施工，造成实际安装洞口尺寸与本单预定尺寸不符，影响本公司产品正常安装并由此带来的任何后果，本公司将不负任何责任。4、测量人员上门测量后，向客户收取全部货款，生产工期从交款次日算起，60天安装。全屋定制、原木门生产周期为90-120天，节假日顺延。庭审中，双方确认此次安装木门为旧门换新门的局部装修，室内其他部位无新增装修。测量当日门洞为裸露不平整状态，壹莱坦公司告知张旭需以最小内径尺寸进行测量。同日，张旭向红星美凯龙支付了货款6065元。2018年8月5日，壹莱坦公司派人上门安装主卧门、客厅窗单口垭口、阳台双口垭口、入户单口垭口，但阳台垭口的10公分压护线未安装，所有垭口未封边。张旭主张壹莱坦公司为其安装的美心木门尺寸偏小，故另行购置安装了TATA木门，提交2018年10月7日TATA木门设计测量确认单为证，该测量确认单载明的主卧门安装洞口尺寸为1915*835*260，总款2757元。本院认为：承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。本案中，张旭自壹莱坦公司定作木门，双方之间的承揽合同关系成立并生效。壹莱坦公司作为承揽人，应按照定做人的要求完成工作，交付工作成果。现双方争议的焦点在于壹莱坦公司测量门洞尺寸是否有误。鉴于庭审中双方确认张旭的此次安装系拆旧门换新门的局部装修，按照常理，在地板和墙面未做改动的情况下，门洞尺寸不会发生变化，因此，张旭另行购置TATA木门的设计测量单中的安装洞口尺寸具有可参考性。对比壹莱坦公司的测量数据，可以认定壹莱坦公司存在测量失误导致订作安装的木门不符合使用要求。壹莱坦公司以测量数据经张旭签字确认为由抗辩，本院认为，壹莱坦公司作为掌握技术的一方，应对数据的准确性负全部责任，而不应依赖于消费者对数据的确认，对其该项答辩意见，本院不予采信。壹莱坦公司提供的木门尺寸有误，张旭可以要求壹莱坦公司承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。现张旭已另行购置安装了其他品牌的木门，无法进行修理、重作，因此，壹莱坦公司应向张旭赔偿张旭向其支付的木门价款1888元。壹莱坦公司已在约定的时间进行了木门、垭口的安装，双方对木门是否符合质量要求进行争议解决不应视为壹莱坦公司延期交货，未完成压护线和垭口封边并非壹莱坦公司原因造成，因此，张旭主张延期违约金缺乏事实依据，本院不予支持。关于剩余未完成压护线和垭口封边，壹莱坦公司应继续完成安装，如不能继续完成，张旭可以要求减少相应的报酬，但壹莱坦公司已完成了垭口安装的主体部分，张旭要求退还全部价款，超过了其实际损失，因此，本院对相应报酬予以酌定。《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定，消费者在展销会、租赁柜台购买商品或者接受服务，其合法权益受到损害的，可以向销售者或者服务者要求赔偿。展销会结束或者柜台租赁期满后，也可以向展销会的举办者、柜台的出租者要求赔偿。展销会的举办者、柜台的出租者赔偿后，有权向销售者或者服务者追偿。本案中，张旭提起本案诉讼时壹莱坦公司在红星美凯龙公司的租赁期限尚未届满，张旭要求红星美凯龙承担共同赔偿责任，缺乏法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第二百六十二条、《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条之规定，判决如下：一、被告北京壹莱坦商贸有限公司于本判决生效之日起7日内赔偿张旭木门款1888元；二、被告北京壹莱坦商贸有限公司于本判决生效之日起7日内继续完成剩余工程（10公分压护线、所有垭口封边），如不能完成则按照压护线1元每米、封边0.5元每米向张旭退还。三、驳回原告张旭的全部诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，由被告北京壹莱坦商贸有限公司负担（于本判决生效后7日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达后十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审判员  闫伟伟二〇二〇年九月三十日书记员  闻 静