安徽省阜阳市颍州区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)皖1202民初7064号 原告：袁小亮，男，1989年8月21日出生，汉族，住安徽省阜阳市太和县。 委托诉讼代理人：赵云凯、李芳芳，安徽恒冉律师事务所律师。 被告：安徽畅易程建筑劳务有限公司，住所地安徽省合肥市蜀山区潜山路**天珑广场**2501，统一社会信用代码91340104MA2RXRQ559。 法定代表人：郑诗清，该公司经理。 委托诉讼代理人：李菲菲，安徽临湖律师事务所律师。 委托诉讼代理人：尚志杰，该公司员工。 被告：上海建工五建集团有限公司，住所，住所地上海市浦东新区自由贸易试验区福山路******社会信用代码9131011513230855XK。 法定代表人：刘巽全，该公司经理。 委托诉讼代理人：张鹏，该公司员工。 被告：阜阳翰沃一涵置业有限公司，住所地，住所地安徽省阜阳市颍州区阜阳市颍州区阜王路安居工程**综合楼****会信用代码913412003957302181。 法定代表人：陈丹丹，该公司经理。 委托诉讼代理人：王惠、杨晨（实习），安徽元祥律师事务所律师。 原告袁小亮与被告安徽畅易程建筑劳务有限公司（以下简称：安徽畅易程公司）、上海建工五建集团有限公司（以下简称上海五建公司）、阜阳翰沃一涵置业有限公司（以下简称：阜阳一涵置业公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年8月5日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告袁小亮及其诉讼代理人赵云凯、李芳芳、被告安徽畅易程公司委托诉讼代理人李菲菲、尚志杰、被告上海五建公司张鹏、被告阜阳一涵置业公司委托诉讼代理人王惠、杨晨到庭参加诉讼，本案现在已经审理终结。 原告袁小亮向本院提出诉讼请求：一、请求依法判决三被告连带承担支付原告工程款340740元；二、请求依法判令三被告赔偿原告填埋地下的钢管、油托共计2511元；三、请求依法判令三原告支付被告因工程超期导致内、外架超期费用2303984.736元(所有内、外架的超期费用起算时间均从2019年4月18日起算，未拆除的内外架暂计算至2020年7月31日，继续诉请至拆除归还之日止，具体详见超期费用计算清单)。四、本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由：2018年11月18日，原告与被告一安徽畅易程建筑劳务有限公司签订《架子工承包协议书》，承包位于安徽阜阳温莎新天地项目中内、外架施工的工作。该项目的建设单位为被告三阜阳翰沃一涵置业有限公司，施工总承包单位系被告二上海建工集团有限公司。2019年3月，原告将承包的1#、2#、5#、6#、7#、8#、12#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、2即、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、35#、36#、37#、38#、39#、40#、41#、42#、45#即共计32栋建筑楼的内、外架全部施工完毕。2020年1月18日，原告与被告一、被告二对合同约定期间的内、外架总产值及点工等项目进行结算，工程款共计1420740元，前期二被告累计已支付1080000元，截止今日尚欠工程款340740元末支付。根据《架子工承包协议书》约定，内、外架使用日期为2018年1月18日至2019年4月17日，超期费用每天每千方0.2元。因为三被告工期延误，导致原告承包的所有内外架超期拆除。其中于2019年10月12日拆除30#，2019年11月3日拆除26#楼，2019年11月5日拆除27#楼，2019年11月7日拆除25#楼，2019年11月9日拆除12#、15#、16#、2伸、22#、28#楼，2019年12月3日拆除1#楼，2019年12月15日拆除18#、19#、20#楼、2019年12月23日拆除31#、32#楼，其余建筑楼至今架设的内外架均未拆除归还。另外，在施工过程中，因回埋的部分铜管及油托无法挖出，导致原告损失2511元，该部分赔偿款已由被告一的生产经理谢绍松于以确认但未予赔偿。原告多次向三被告催要相关款项未果。故原告诉至贵院，望判如所请! 被告安徽畅易程公司辩称：1.原告诉请的工程款与我公司无关，应当由被告上海五建公司支付。根据原告、我公司及被告上海五建公司签订的结算情况表，明确工程尾款由被告上海五建公司直接向原告支付，与我公司无关。目前我公司与被告上海五建公司尚未结算，根据初步估算，被告上海五建公司尚欠我公司70%的工程款，所以结算表才约定原告的工程款由被告上海五建公司支付。2.原告主张的超期费用于法无据，不应予以支持，2020年1月18日结算表中载明的外架补偿款33000元系超期的补偿费，已经计入了结算款中，原告也签字予以认可，事实上超期补偿费总额为100000元，由梁进及我公司各承担33000元，原告承担34000元，因为原告也有责任，提供外架不及时，所以自愿承担34000元的超期费。现原告再次起诉超期费用属于重复主张，无事实及法律依据，应不予支持。3.本项目主体验收合格时间2019年5月份，验收报告是阜阳市建设主管部门备案归档，内架早已于主体竣工验收前拆除，根据架子工承包协议合同约定，拆除内外架以及归还系合同约定的原告自身的义务，在本项目的主体竣工验收合格后原告就应该及时拆除外架，我公司多次致电要求其拆除，原告一直恶意拖延不拆除，对于该部分的扩大损失应该由原告自行承担，我公司保留追究原告不拆除外架给我公司造成的损失，4、原告诉求第二项我们予以认可。请人民法院依法处理。 被告上海五建公司辩称：我公司认为与原告之间不存在合同关系，不应承担相应的付款义务。目前被告阜阳一涵置业公司欠付我公司可得利益损失大约31493485.83元，即使付款应当由被告阜阳一涵置业公司支付，请求法院驳回原告对我公司的诉请。 被告阜阳一涵置业公司辩称：答辩人与被答辩人之间不存在合同关系，按照合同相对性原则，答辩人不是本案适格的被告，请求法院驳回原告诉请。 经审理查明：安徽阜阳温莎新天地项目建设单位为阜阳一涵置业公司，施工总承包单位为上海五建公司，上海五建公司将工程转包给安徽畅易程公司施工。2018年11月18日，原告袁小亮与被告安徽畅易程公司签订《架子工承包协议书》，袁小亮承包位于安徽阜阳温莎新天地项目中内、外架施工的工作。协议对于面积、价款、付款方式进行了约定。开工日期合同为签订日期、竣工日期合同签订日后顺延5个月，超期按照0.2元/㎡计算等内容。项目主体实际于2019年5月18日、6月9日分两批验收合格。2020年1月18日袁小亮与上海五建公司代表、安徽畅易程公司代表签订《关于温莎新天地（一期）工程班组结算和付款情况表》，确认袁小亮班组施工的产值为1420740元（含外加补偿款33000元），袁小亮实际已经收款68万元，项目按照90%付款为598666元，上海五建公司若在2020年1月22日前付款袁小亮承诺不在发生农民工上访事件。此后袁小亮未足额收到结算工程款，尚欠未付工程款340740元。另外在袁小亮施工过程中，因回埋的部分铜管及油托无法挖出，导致原告袁小亮损失2511元，该部分赔偿款已由被告安徽畅易程公司工作人员确认但未予赔偿。内、外架超期费用被告安徽畅易程公司不予认可亦未进行结算，数额系袁小亮单方计算。现袁小亮索要工程款未果，引起本案诉讼。 上述事实，由原告身份证、被告营业执照、《架子工承包协议书》、结算表等证据及当事人的当庭陈述在卷予以佐证。 本院认为：原告袁小亮与被告安徽畅易程公司签订《架子工承包协议书》违反法律、法规强制性规定为无效协议。协议无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。涉案项目主体实际于2019年5月18日、6月9日分两批验收合格，原告袁小亮有权要求相关义务人支付工程价款。1、合同期内价款。2020年1月18日袁小亮与上海五建公司代表、安徽畅易程公司代表就工程价款进行了结算，系三方真实意思表示，应为有效。根据该协议尚欠未付工程款340740元支付义务人是上海五建公司。另外上海五建公司答辩主张被告阜阳一涵置业公司欠付可得利益损失大约31493485.83元，被告阜阳一涵置业公司未能举证支付上海五建公司工程款完毕的证据，在欠付上海五建公司工程款范围内对于该工程款承担连带清偿责任。2、钢管、油托损失2511元，系赔偿款而非工程款。被告安徽畅易程公司认可原告该项诉求，由被告安徽畅易程公司承担赔偿义务。3、内、外架超期费用2303984.736元。项目主体实际于2019年5月18日、6月9日分两批验收合格。袁小亮于2020年1月18日已经就工程价款进行了结算，被告安徽畅易程公司不予认可存在超期且未进行结算，袁小亮就该部分诉讼请求，系单方主张证据不足，本院不予支持。依据《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第八条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释二》第二十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告上海建工五建集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告袁小亮工程款340740元。 二、被告阜阳翰沃一涵置业有限公司对上述第（一）项在欠付上海建工五建集团有限公司工程款范围内承担连带清偿责任。 三、被告安徽畅易程建筑劳务有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告袁小亮赔偿款2511元。 四、驳回原告袁小亮其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费27978元，减半收取13989元，由原告负担10765元，被告上海五建公司负担3200元、被告安徽畅易程公司负担24元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。 审判员  丁跃宇 二〇二〇年九月二十九日 书记员  高娜娜