山东省青岛市崂山区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)鲁0212民初8292号 原告：刘真真，女，汉族。 被告：青岛红之星家世界家居装饰有限公司，住所地青岛市李沧区。 法定代表人：李玉臣，总经理。 委托诉讼代理人：王啟伟，男，汉族，系公司经理。 被告：朱启鹏，男，汉族，住青岛市李沧区郑庄府邸。 原告刘真真诉被告青岛红之星家世界家居装饰有限公司（以下简称红之星公司）、朱启鹏装饰装修合同纠纷一案,本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理。原告刘真真、被告红之星公司之委托诉讼代理人王啟伟，到庭参加诉讼。被告朱启鹏经本院依法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告刘真真向本院提出诉讼请求：1、判令被告一和被告二继续履行与原告签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；2、判令被告一和被告二赔偿原告由于延期入住（自合同约定完工日期2019年9月13日至实际交付日期）海信依云小镇12-2-102号房屋造成的经济损失1万元（暂定）；3、本案诉讼费等相关费用由被告承担。事实与理由：原告刘真真与被告一青岛红之星家世界家居装饰有限公司于2019年6月9日签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》（以下简称《合同》），按《合同》约定，原告刘真真向被告一青岛红之星家世界家居装饰有限公司支付装修施工款，被告一青岛红之星家世界家居装饰有限公司对原告刘真真所有的海信依云小镇12-2-102号房屋进行装修施工，工期为60个工作日。原告刘真真分别于2019年6月9日、2019年6月20日向被告一青岛红之星家世界家居装饰有限公司支付装修工程款2.1万元、2.8万元（共计4.9万元整）。2019年9月4日，被告一青岛红之星家世界家居装饰有限公司与被告二朱启鹏签订委托书，将原告刘真真海信依云小镇号房屋装修项目委托给被告二朱启鹏全权负责。原告刘真真分别于2019年9月4日、2019年9月23日向被告二朱启鹏支付装修工程款0.9万元、1.2万元（共计2.1万元）。至此，原告已向两被告支付《合同》约定的全额装修款7万元。但截至目前，被告一青岛红之星家世界家居装饰有限公司和被告二朱启鹏违反《合同》约定，尚有2个卧室门、1个厨房钛镁合金门、1个卫生间钛镁合金门、两个榻榻米、橱柜未履行。 被告朱启鹏庭前提交书面答辩状，请求驳回原告对被告朱启鹏的诉讼请求。朱启鹏主张其系被告红之星公司职工，所收款项系履行职务行为，不是承担履行合同的主体。 被告红之星公司辩称，可以继续履行合同，我手中签订的合同没有约定开工日期和完工日期，无法产生延期违约金，朱启鹏是不是我们公司的员工不清楚，没有跟朱启鹏签过劳动合同，只是雇佣关系，有活的时候就来干活，没活的时候就干自己的活。 经审理查明，2019年6月9日，原告刘真真作为甲方、被告红之星公司作为乙方签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，载明乙方承包甲方位于海信依云小镇家庭装修工程，乙方包工、包基础施工材料、包部分（或全部）主材，合同总价款70000元，工程期限60工作日，开工日期为甲方首期款（工程款的70%）到乙方帐后第四日，中期款为工程款的25%及变更全款等，尾款为工程款的5%及后期变更尾款；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延，且每延误一日应向甲方支付工程款千分之一的违约金。 原告刘真真于2019年6月9日支付被告红之星公司21000元，于2019年6月20日支付被告红之星公司28000元。 庭审中，原告提交以下证据证明其主张： 证据三：二被告签订的委托书，证明：1、被告红之星公司于2019年9月4日将原告刘真真海信依云小镇12-2-102号房屋装修工程项目及款项事宜委托给朱启鹏全权负责。 证据四：被告红之星公司和被告朱启鹏于2019年9月4日共同向原告刘真真出具0.9万元收据（载明该款项对应安装内容）。证明：原告刘真真于2019年9月4日向被告朱启鹏汇款0.9万元作为海信依云小镇房屋装修工程款；上述装修工程款对应安装内容，包括：1、过门石、窗台石；2、全房石膏线；3、电视墙；4、油工人工费，辅料费，乳胶漆； 证据三和证据四共同证明：原告刘真真于2019年9月4日向被告朱启鹏唯一收款账户汇款0.9万元作为海信依云小镇房屋装修工程款，由于被告红之星公司于2019年9月4日将原告刘真真海信依云小镇号房屋装修工程项目及款项事宜委托给朱启鹏全权负责，据此证明，原告刘真真于2019年9月4日向被告红之星公司支付装修工程款0.9万元。 证据五：被告红之星公司和被告朱启鹏于2019年9月23日共同向原告刘真真出具1.2万元收据（载明该款项对应安装内容）及证据四五中收条对应的转账记录。证明：原告刘真真于2019年9月23日向被告朱启鹏汇款1.2万元作为海信依云小镇12-2-102号房屋装修工程款；上述装修工程款对应安装内容，包括：1、厨房卫生间吊顶；2、2个卧室门，1个厨房钛镁合金门和1个卫生间钛镁合金门；3、全屋地板，加PVC踢脚线；4、卫浴1套；5、橱柜；6、榻榻米16平米以内； 证据三和证据五共同证明：原告刘真真于2019年9月23日向被告朱启鹏唯一收款账户汇款1.2万元作为海信依云小镇12-2-102房屋装修工程款，由于被告红之星公司于2019年9月4日将原告刘真真海信依云小镇号房屋装修工程项目及款项事宜委托给朱启鹏全权负责，据此证明，原告刘真真于2019年9月23日向被告红之星公司支付装修工程款1.2万元。 被告红之星公司针对上述证据质证称，证据三委托书中公章的真实性以及就该项目我公司与朱启鹏的关系、朱启鹏为何会进行该项目的施工需要庭后落实，庭后5日内提交书面答复，如不答复就视为认可真实性。证据四、五收条中的账户是朱启鹏的个人账户，款项也没有到公司的账户中，公章需要庭后落实，庭后5日内提交书面答复，如不答复就视为认可真实性，朱启鹏已经签字认可要把这个项目全部干完，应该是朱启鹏全部干完。庭后被告红之星公司未按期就上述问题提交书面答复。 原告还提交2019年12月26日拍摄的海信依云小镇号房屋施工现场照片若干，证明：原告刘真真海信依云小镇号房屋尚有2个卧室门、1个厨房钛镁合金门、1个卫生间钛镁合金门、两个榻榻米、橱柜未安装，要求两被告继续把这些做完。朱启鹏干了油工（刮腻子、石膏粉、刷乳胶漆、石膏线）、厨房卫生间吊顶、卫浴安装、自流平、安装地板，拍照片的时候已经联系不上朱启鹏了。被告红之星公司质证称，从照片中可以看出已经履行到中期，应该缴纳25%的中期款，我们干了水电、木工（包括吊顶）、瓦工（贴瓷砖、墙砖、地砖），后面应该干油工和主材安装，墙面还没干，干完了水电、木工、瓦工以后按照合同约定要缴纳中期款以后才能干。 被告红之星公司提交原被告签订的合同，欲证明合同中没有约定工期。原告质证称，证据真实性无异议，合同中的签字是原告签署的，是在被告公司签署的，当场签了2份合同，原告的合同中写了60个工作日，但是不知道为什么被告的合同中没有写。 被告朱启鹏未针对上述证据进行质证。 上述事实，有原、被告提交的证据以及当事人的陈述、庭审笔录在案为凭，业经开庭质证，可以采信。 本院认为，原告刘真真与被告红之星公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方真实意思表示，双方均应依约履行。被告红之星公司对原告提交的委托书、0.9万元收据、1.2万元收据未提出异议，应视为其认可曾委托被告朱启鹏负责案涉装修工程，且在上述收据中对原告的付款进行了确认，故根据原告提交的证据其已支付被告红之星公司装修款7万元。现原告已依约向被告红之星公司支付装修款，履行了相应的合同义务，而合同约定被告红之星公司应完成的装修项目尚未完工，故原告要求被告红之星公司继续履行双方签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》，符合双方约定及法律规定，应予支持。因被告朱启鹏系受被告红之星公司委托进行施工，并非案涉合同主体，故原告要求被告朱启鹏继续履行合同义务，缺少依据，不予支持。 关于原告要求赔偿由于延期入住（自合同约定完工日期2019年9月13日至实际交付日期）造成经济损失的主张，因原告要求被告继续履行合同、完成施工项目，故工程实际完工交付日期现无法确定，且原告亦未提交证据证明其具体损失，故原告上述主张，本案中不予支持。 被告朱启鹏经本院合法传唤后无正当理由未到庭参加诉讼，应视为对其诉讼权利的放弃，本院依法缺席判决。 综上，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下： 一、被告青岛红之星家世界家居装饰有限公司继续履行与原告刘真真签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》； 二、驳回原告刘真真对被告朱启鹏的诉讼请求； 三、驳回原告刘真真的其他诉讼请求。 案件受理费50元，由被告青岛红之星家世界家居装饰有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。 根据《诉讼费用交纳办法》第22条规定，上诉人应于上诉期内到本院预交案件受理费，最迟可以在上诉期届满后七日内预交案件受理费，在上诉期届满后七日内仍未预交的，本院将不再催收，按未提起上诉处理。 审 判 长  侯一佳 人民陪审员  李巨光 人民陪审员  林学泉 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  金芙名