安徽省黄山市屯溪区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖1002民初388号 原告:云林建设集团有限公司,住所地江西省上饶市广丰区芦洲大道,统一社会信用代码913611227670067586。 法定代表人:刘金水,董事长。 委托诉讼代理人：戴郭伟，安徽金天都律师事务所律师。 委托诉讼代理人：郑元春，安徽金天都律师事务所律师。 被告:黄山雨润地华置业有限公司,住所地黄山市屯溪区机场大道龙井**,统一社会信用代码913400007568121132。 法定代表人:祝义财,执行董事。 委托诉讼代理人：周密，重庆罗鹏律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张俊伟，公司员工。 原告云林建设集团有限公司（以下简称云林建设公司）与被告黄山雨润地华置业有限公司（以下简称黄山雨润公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月1日立案后，依法适用普通程序，于2020年8月17日公开开庭进行了审理。原告云林建设公司的委托诉讼代理人戴郭伟、郑元春，被告黄山雨润公司的委托诉讼代理人周密、张俊伟到庭均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 云林建设公司向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告立即支付原告工程价款5971410元，利息969110.08元（以未付工程价款5971410元为基数，按年利率4.75%自2017年1月16日暂算至2020年6月16日，最终计算至款清为止）；合计6940520.08元；2.依法判令被告向原告赔偿工期延误损失30万元；3.本案诉讼费用由被告承担。案件审理中，云林建设公司撤回第2项诉请。事实和理由：2014年3月5日原、被告签订《黄山徽州小镇南区花园洋房外装饰工程施工合同》，2014年6月12日双方签订《黄山徽州小镇南区花园洋房外装饰工程补充协议》，2014年12月13日双方签订《黄山徽州小镇南区花园洋房外装饰工程补充协议（一）》，2018年4月23日双方签订《黄山星雨华府南区飘窗栏杆工程补充协议》。施工合同及协议约定由原告承建被告发包的黄山徽州小镇南区花园洋房外装饰工程（后更名为“星雨华府”工程），总工期240天；双方还对工程承包范围、工程款支付方式等进行了约定。合同签订后，原告严格按照被告的开工指令组织人员、材料进场施工，但在施工过程中，被告未按合同约定支付工程进度款，项目暂停缓建、拖延竣工验收，造成工程工期延误及原告成本费用的增加。截至原告起诉之日，被告欠付工程款为5971410元；另因被告延误工期的行为，导致原告施工过程中产生损失约30万元。原告现为维护自身合法权益，诉至法院。 黄山雨润公司辩称，1、原、被告之间一共签有数份合同，虽然合同的双方是一致的，但是关于工程工期、质保期、付款的进度等约定各有不同，故将几个工程纳入同一个案件处理，是不妥当的。2、原、被告对于建设工程施工合同的结算程序有明确的约定，实行四审终审，目前仅仅完成了复审，双方可以通过协商在合同约定的结算程序中予以解决，不应以诉讼的方式来规避合同约定的结算程序。3、原告没有明确其诉请主张的案涉工程的结算价款是多少。4、合同对付款条件有明确的约定，只有在付款条件已经充分成就，建设方拒绝支付工程款的情况下，才存在利息承担的问题，而案涉工程目前没有完成结算，付款的条件尚未成就，故原告诉请要求被告支付利息不应得到支持。 本院经审理认定事实如下：2014年3月5日，云林建设公司（乙方）与黄山雨润公司（甲方）签订《黄山徽州小镇南区花园洋房外装饰工程施工合同》，约定工程地点为黄山市屯溪区机场大道龙井78号；承包范围为黄山徽州小镇南区花园洋房H1-H6、H8-H14#、G12#阳台栏杆、楼梯栏杆、屋面金属挡板、空调机金属挡板、铝百叶窗、墙面冰裂纹漏花窗木花格、铝合金压顶、菠萝格防腐木材饰面，徽州小镇南区H8、H11、H14、G12的外墙涂料、外墙面砖工程，北区商业1二层过道、露台钢化玻璃护栏及商业1室外楼梯栏杆；合同工期自2014年3月1日至2014年6月1日；工程款支付方式为合同签订后乙方需向甲方支付合同价款5%的履约保证金，履约保证金在完工并验收合格后7日内退还，南区工程每次支付任意3个已完工合格单体工程量的80%，北区所有项目完工后支付合格工程量的80%，工程具备竣工条件后经验收合格并经甲方成本部初审完成付至初审价款的85%，经甲方集团工程结算中心终审后付至终审总价的95%，剩余5%作为质保金，待质保期满后付清；质量保修期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。双方还对质量标准、工期管理等内容进行了约定。2014年6月12日，云林建设公司与黄山雨润公司签订《黄山徽州小镇南区花园洋房外装饰工程补充协议》，约定工程内容为黄山市徽州小镇南区花园洋房H1、H2、H3、H4、H5、H6、H9、H10总计8幢楼外墙漆及外墙砖工程，工程价款的支付及结算同主合同。2014年6月12日，云林建设公司与黄山雨润公司签订《黄山徽州小镇南区花园洋房外装饰工程补充协议（一）》，约定工程内容为江苏欧美钢结构幕墙科技有限公司施工的黄山徽州小镇南区H7栋样板楼外装饰工程未完工程量，工程价款付款方式同原合同。2018年4月23日，云林建设公司与黄山雨润公司签订《黄山星雨华府南区飘窗栏杆工程补充协议》，约定合同内容为星雨华府南区（原称黄山徽州小镇南区）H1、H2、H3、H4、H5、H6、H7、H8、H9、H10、H11、H12、H13、H14、G12楼铝合金窗户安全护窗栏杆安装事宜；工程价款支付方式为栏杆工程量安装完成后支付验收合格工程价款的80%，本协议作为原合同的补充协议，结算必须和原合同一并结算，不得单独作为工程结算依据。 合同及补充协议签订后，云林建设公司对黄山徽州小镇南区花园洋房外装饰工程进行了施工，该工程于2017年1月16日完工，2018年6月28日竣工，2018年11月22日初审完成，2020年4月29日终审完成。庭审中，双方最终确认工程终审价格为10505000元，黄山雨润公司已支付工程款共计5673911.99元。 上述事实有《黄山徽州小镇南区花园洋房外装饰工程施工合同》、《黄山徽州小镇南区花园洋房外装饰工程补充协议》、《黄山徽州小镇南区花园洋房外装饰工程补充协议（一）》、《黄山星雨华府南区飘窗栏杆工程补充协议》完工确认单、工程竣工验收单、工程结算初审单、复审明细汇总表及开庭笔录、谈话笔录等为证，本院予以认定。 本院认为，云林建设公司与黄山雨润公司签订的施工合同及补充协议，是双方当事人的真实意思表示，内容合法，不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合同有效。双方当事人均应按合同的约定履行。依据合同约定，工程完工后支付合格工程量的80%，工程具备竣工条件后经验收合格并经初审完成后付至初审价款的85%，经终审后付至终审总价的95%，剩余5%作为质保金，待质保期满后付清。现案涉工程已竣工，且双方已完成初审、终审，最终双方确认工程总价款为10505000元，黄山雨润公司仅支付工程款5673911.99元，且案涉工程质保期已满，故黄山雨润公司还应支付云林建设公司剩余工程款4831088.01元。关于逾期付款利息，因双方已确定工程价款为10505000元，根据合同约定，逾期付款利息分别自工程完工次日即2017年1月17日起以2865324元（总价款10505000元×80%-截至2017年1月17日已付工程款5538676元）为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率计算至初审之日止；自初审结束次日即2018年11月23日起以3314224元（总价款10505000元×85%-截至2018年11月22日已付工程款5615026元）为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率计算至终审之日止；自终审结束次日即2020年4月30日起以4305838.01元（总价款10505000元×95%-截至2020年4月29日已付工程款5673911.99元）为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率计算至款清之日止。庭审中，黄山雨润公司撤回要求云林建设公司支付损失30万元的诉请，符合法律规定，本院予以准许。 综上，云林建设公司的诉请，本院予以部分支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零九条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条、第六十四条、第一百四十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 一、被告黄山雨润地华置业有限公司于本判决生效后之日起十日内一次性支付原告云林建设集团有限公司剩余工程款4831088.01元及利息（利息自2017年1月17日起以2865324元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算至2018年11月22日止；自2018年11月23日起以3314224元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算至2020年4月29日止；自2020年4月30日起以4305838.01元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算至款清之日止）； 二、驳回原告云林建设集团有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费62484元，保全费5000元，合计67484元，由被告黄山雨润地华置业有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于安徽省黄山市中级人民法院。 审 判 长  徐云飞 审 判 员  胡建华 人民陪审员  杨有进 二〇二〇年九月二十四日 法官助理杨玲玲 书记员曹甜甜 附相关法律条文 一、《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 二、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十六条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。 建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理。第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 三、《中华人民共和国民事诉讼法》 第五十一条原告可以放弃或者变更诉讼请求。被告可以承认或者反驳诉讼请求，有权提起反诉。 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 四、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。