广西壮族自治区灌阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0327刑初21号 公诉机关广西壮族自治区灌阳县人民检察院。 被告人蒋小飞，男,1962年8月18日出生于广西壮族自治区灌阳县,汉族,小学肄业,农民,住广西灌阳县文市镇达溪屯**。因涉嫌寻衅滋事罪,于2019年7月15日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕，现羁押于桂林市第二看守所。 被告人蒋小林，女，1957年12月24日出生于广西壮族自治区灌阳县,汉族，小学文化,农民,住,住广西灌阳县文市镇达溪屯**涉嫌寻衅滋事罪，于2019年8月1日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕，现羁押于桂林市第二看守所。 广西壮族自治区灌阳县人民检察院以灌检刑诉（2020）6号起诉书指控被告人蒋小飞、蒋小林犯破坏生产经营罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院在审理过程中，由于不能抗拒的原因，于2020年3月13日中止审理，2020年7月6日恢复审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。灌阳县人民检察院指派检察员莫春哲出庭支持公诉，被告人蒋小飞、蒋小林到庭参加诉讼。现已审理终结。 2 公诉机关指控，2018年5月22日至2019年7月15日间，被告人蒋小飞、蒋小林夫妇为达个人目的，多次到灌阳县区内阻碍广西润晟建设股份有限公司灌阳县分公司在该园区内的施工，造成该公司经济损失人民币9600元（以下币种相同）。具体事实分述如下： 1.2018年5月22日9时许，被告人蒋小林在区施工工地，站在正在施工的挖掘机前，拒不离开，致使土地平整施工工程停工； 2.2018年9月11日11时许，被告人蒋小林、蒋小飞在区施工工地，站在正在施工的挖掘机前，拒不离开，致使土地平整施工工程停工； 3.2019年7月2日9时许、次日15时许，被告人蒋小飞、蒋小林在区土地平整施工工地内，通过威胁辱骂施工人员、用石头砸施工挖掘机、站在挖掘机前等方式阻工，致使土地平整施工工程停工两次，造成施工方经济损失。经鉴定，施工损失为9600元； 4.2019年7月15日8时许，被告人蒋小飞在区施工工地，站在正在施工的挖掘机前，拒不离开，致使土地平整施工工程停工。 公诉机关认为，被告人蒋小飞、蒋小林为达个人目的、破坏他人生产经营，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以破坏生产经营罪追究二被告人的刑事责任。公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、二被告人的供述与辩解、灌阳县价格认定中心价格认定结论书灌价认[2020]1号及鉴定结论告知书、现场勘查笔录及照片、视听资料等证据证实。 3 被告人蒋小飞、蒋小林对指控的事实及罪名有异议，双方均辩称自己没有罪，地是属于二被告人儿子的，征地没有合法手续，征地也没有开会经过二被告人及其儿子的同意，要求按照批文和国家政策来办。 经审理查明，2018年5月22日至2019年7月15日间，被告人蒋小飞、蒋小林夫妇为达其他个人目的，多次到灌阳县区内阻碍广西润晟建设股份有限公司灌阳县分公司在该园区内的施工，造成经济损失人民币9600元。具体事实分述如下： 1.2018年5月22日9时许，被告人蒋小林在区施工工地，站在正在施工的挖掘机前，拒不离开，迫使土地平整施工工程停工； 2.2018年9月11日11时许，被告人蒋小林、蒋小飞在区施工工地，站在正在施工的挖掘机前方，被告人蒋小林坐在机械设备上，拒不离开，迫使土地平整施工工程停工； 3.2019年7月2日9时许、次日15时许，被告人蒋小飞、蒋小林在区土地平整施工工地内，通过威胁辱骂施工人员、强行冲进警戒线进入机械作业半径内，站在挖掘机前等方式阻工，迫使土地平整施工工程停工两次，造成施工方经济损失为9600元； 4.2019年7月15日8时许，被告人蒋小飞在区施工工地，扯掉警戒线，站在正在施工的挖掘机前，拒不离开，迫使土地平整施工工程停工。 另查明，2018年5月22日，被告人蒋小林因本案被行政拘留八日（2018年5月22日至2018年5月30日）；2018年9月11日， 4 被告人蒋小飞、蒋小林因本案分别被行政拘留五日（2018年9月11日至2018年9月16日） 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证： （1）到案经过证实，2019年7月15日10时50分许，文市派出所民警接到报案后，将在文市镇工业园施工工地上阻碍施工的蒋小飞传唤至灌阳县公安局文市派出所调查。2019年8月1日12时20分许，灌阳县公安局刑事侦查大队在灌阳县区“东躺坪”将蒋小林抓获。 （2）被告人蒋小飞、蒋小林的户籍证明证实，二被告人犯罪时已满十八周岁，具有完全刑事责任能力的事实。 （3）广西壮族自治区人民政府关于灌阳县2010年第一批次镇建设用地的批复（桂政土批函［2010］605号）证实，同意将灌阳县文市镇联合村委会第一、二村民小组，委会第一、二、三、四、五、六村民小组的集体用地4.6377公顷（果园）转为建设用地并征收为国有，另征收上述有关农村集体经济组织的集体未利用地18.0558公顷（其他草地），共计22.6935公顷土地，作为灌阳县2010年第一批次镇建设用地。 （4）广西壮族自治区国土资源厅关于灌阳县年产10000吨高纯锡锭异地搬迁技改项目建设用地的批复（桂国土批函［2014］1069号）证实，同意将灌阳县文市镇民委员会的集体农用地4.7783公顷（果园3.6173公顷、农村道路0.0322公顷、坑塘水面1.1288公顷）转为建设用地并征收为国有，另征收其集体未利用地0.4032公顷（均为其他草地），共计 5 5.1815公顷土地，由灌阳县采取招标、拍卖或挂排方式出让土地使用权，其出让价格不得低于公布的全国工业用地出让最低价标准，作为灌阳县年产10000吨高纯锡锭异地搬迁技改项目建设用地。 （5）广西壮族自治区国土资源厅关于灌阳县工业集中区文市片区石材深加工项目建设用地的批复（桂国土批函［2015］118号）证实，同意将灌阳县文市镇民委员会的集体农用地17.8291公顷（水田0.7684公顷、果园15.8690公顷、农村道路0.4640公顷、坑塘水面0.6326公顷、田坎0.0960公顷）转为建设用地并征收为国有，另征收其集体未利用地0.4517公顷（均为其他草地），共计18.2808公顷土地，作为灌阳县工业集中区文市片区石材深加工项目建设用地，由灌阳县采取招标、拍卖或挂排方式出让土地使用权，其出让价格不得低于公布的全国工业用地出让最低价标准。 （6）灌阳县人民政府征收土地方案公告（灌政公[2015]1号、4号）及征地图、灌阳县国土资源局征地补偿安置方案公告（灌国土资公[2015]2号、5号）证实，征收土地方案及征地补偿安置方案公告的相关情况。 （7）测量通知书证实，2018年3月1日，灌阳县文市镇人民政府将土地测量的时间及相关情况通知了蒋小飞、蒋军龙、蒋运龙；征地图证实蒋小飞土地面积为622.93平方米，合0.9344亩；通知证实灌阳县文市镇人民政府已通知蒋小飞、蒋军龙、蒋运龙接到通知后7日内到文市镇人民政府领取补偿款，逾期未领取，镇政府将依法依规打入银行帐户；公示证实2018年3月10日文市镇人民政府对蒋小飞、蒋军龙、蒋运龙的土地补偿款0.9344亩×35008元每亩＝32711.5元，林木果树等补偿款4312.6元，两项合计37024.1元进行公示；补偿款发放通知证实2018年4月25日文市镇 6 人民政府已将补偿款打入蒋小飞的银行帐号；送达回执函证实测量通知书及通知不能送达的原因是蒋小飞、蒋军龙、蒋运龙拒绝签字。 （8）灌阳县征地统一年产值标准和青苗及地上附着物补偿标准暂行办法，文市镇征地面积及地上附着物补偿费用确认表及林木价值测算表证实,补偿标准情况及对蒋小飞户征地面积及地上附着物及林木价值测算情况。 （9）灌阳县农业银行文市支行代收代付业务明细清单。 （10）广西灌阳县公安局灌公行罚决字［2018］00354、00212、00355号行政处罚决定书证实，2018年9月11日10时许，蒋小飞、蒋小林在灌阳县区施工工地，以站在挖掘机前方及挖斗下等方式阻拦工地挖机施工，对违法行为人蒋小飞、蒋小林行政拘留五天；2018年5月22日9时许，蒋小林在广西灌阳县施工工地上以拒不离开施工现场，阻碍挖掘机等机械施工的方式阻碍工业园区正常施工，影响了项目施工进度，造成了一定经济损失，决定对违法行为人蒋小林行政拘留八天。 （11）灌阳县人社局提供的关于失地农民缴纳养老保险的相关规定材料。 （12）桂林市人民政府关于公布新一轮生地统一年产值标准通知（市政[2013]15号）证实，桂林市行政区域范围内集体农用地的征收补偿测算的征地统一年产值标准情况。 （13）2019年7月15日文市镇人民政府关于建设正常施工的处理建议证实，文市镇人民政府建议公安机关对蒋小飞一家依法严惩。 （14）区内地基平整工程合同书证实，工程发包人与工程承 7 包人就工业园内地基平整工程地点、方式等情况。 2、被害人陈述： （1）被害人陆某1的陈述：我们是广西润晟建设工程有限公司灌阳分公司的施工队，承包的土地平整工程，我是承包人。我是从2018年5月份开始承包区土地平整工作，从一开始只要进入他家划的圈内施工，蒋小飞夫妻就会进行阻拦，一直到现在不让施工平土。蒋小飞夫妻阻了很多次施工，有两次因为阻工还被行政拘留了，但是不知悔改，始终是恶意阻拦施工，我们损失很大。这两天的时间我是知道的，2019年7月2日9点多钟开始，蒋小飞，蒋小林夫妻两人，阻止我们施工，导致我们一天都不能顺利施工，2019年7月3日下午3点钟左右开始阻止施工，因此下午半天都不能顺利施工。蒋小飞夫妻以强行冲过警戒线，坐到挖机或者炮机的作业半径内，使我们的挖机不敢施工，我们停止施工后，就开始辱骂施工人员，把我们打好的炮眼堵了六次。我们一台中型挖机200元一小时每天8小时、一台大型挖机300元一小时每天8小时、一台炮机300元一小时每天8小时、三台运输车如果没有拉货我们是补偿误工费1000元每天，算起来，昨天一天，今日半天，加上堵上我们炮眼花费的工钱2000元，共损失16100元。蒋小飞夫妻只要我们去施工他们就会阻止，多少次计算不清楚，起码确定的是他们被拘留了两次，加上这两次就有四次了。 （2）被害人曾某的陈述：我们聘请了一台大型挖机、一台中型挖机、一台炮机和三辆运输车进场施工，我们在施工时受到了蒋小飞、蒋小林夫妇阻工，导致我们的施工不能正常进行。 3、证人证言： 8 （1）证人卿某的证言：蒋小飞、蒋小林认为征用土地的补偿价格不合理，测量的土地面积不准确，对工地的一块地画了一个圈，只要我们进入圈内，他们两人就会阻拦我们。最近两次阻拦施工的经过：一是2019年7月2日上午9点多钟，施工方在灌阳县区进行土地平整施工，蒋小飞、蒋小林以及他儿子三人，就开始过来在旁边大吵大闹，他儿子就在一边摄像，蒋小飞、蒋小林辱骂、威胁施工人员，并通过冲进警戒线、扯断警戒线的方式强行冲进挖机、炮机的作业半径内，迫使施工人员停止施工，我们政府工作人员在旁边对他们进行劝阻和讲道理，并想将蒋小飞、蒋小林扯出挖机、炮机的作业半径，保障他们的人身安全，但是他们不听任何劝阻和解释，就是在挖机、炮机前面坐住，施工人员和我们政府的工作人员被辱骂，其中蒋小林还用石头砸挖机，没有办法只能停止施工；二是2019年7月3日下午3点多种，施工队进入区进行平整土地的施工，蒋小飞、蒋小林夫妻一直在现场，机器还没开始动工，他们就开始阻拦施工，蒋小飞坐在挖机前面拦住挖机，蒋小林坐在炮机前面拦阻炮机，都是在作业半径内，施工人员考虑到安全问题不敢施工，在阻拦施工的过程中蒋小飞、蒋小林辱骂施工人员，我和政府的其他工作人员上前劝解，也被蒋小飞、蒋小林辱骂，而这次我在劝解蒋小飞的过程中还被蒋小飞推倒在地上，所以这次又不得不被迫停工。每次停工都会给施工方造成很大的经济损失。 （2）证人陆某2的证言：从2018年开始他们就一直在阻止我们施工，具体有多少次已经无法计算了，我知道这两天就有两次。2019年7月2日因为要赶施工进度，上午9点多钟我们施工队进入灌阳县区里面进行土地平整，我们的挖机、炮机进入到现场，蒋小飞夫妻就开始在旁边进行吵闹，我们机器一开动，他们两人就在旁边磕头下跪诅咒我们不得好死，之后就不顾危险直接冲进机器设备的作业半径内，阻止我们施工，因为在作业半径内太危险了我 9 们只能被逼停工，我们停工后，他们夫妻就开始对着我们骂，阻止、威胁我们施工人员，我们的施工人员也害怕他们真的打人，政府工作人员进去劝阻，他们又冲进去阻拦施工，还辱骂政府的卿某和唐某等工作人员，大约上午10点钟左右，蒋小林还用石头砸了一下挖机的门，就这样我们一天都没能顺利施工，对我们造成了很大的经济损失。到2019年7月3日下午3点多钟，我们为了赶施工进度组织施工队进入灌阳县区进行土地平整施工，我们一进入蒋小飞夫妻就开始跟昨天一样的方式对我们进行阻拦，直接抱住炮机或者坐在挖机下面，并且对我们施工人员辱骂，骂的非常难听。 （3）证人刘某的证言：蒋小飞、蒋小林在我所负责的工业园区阻拦施工，影响了施工进度，给施工方造成了损失，施工单位是广西润晟建设工程有限公司灌阳分公司，只要施工队一进场准备施工，他们就冲进警戒线内进行拦阻，到挖机头、炮机头前面坐下，用自己的生命安全威胁施工人员，并且还辱骂、威胁施工人员，威胁要打施工人员，政府的工作人员去劝解他们，他们就辱骂政府的工作人员，还有一次用石头砸施工的挖机，是蒋小林用石头砸挖机的。具体多少次我不清楚，只要去施工，他们两个都会去阻工，我在场亲眼看到的有三次阻工的行为。一是2019年7月2日早午10点钟左右；二是7月3日下午3点钟左右，三是今天上午9点多钟（指的是2019年7月15日）。 （4）证人唐某的证言：从2019年7月2日上午9点多钟，施工方在灌阳县区进行土地平整施工，蒋小飞、蒋小林、蒋军龙他们一家人就开始过来在旁边大吵大闹，后来开始辱骂工作人员和施工人员，我们始终在旁边对他们进行劝阻和讲道理，但是他们一家不听任何劝阻和解释，就是要按照他们的要求进行补偿，后来蒋小飞、蒋小林就直接到挖机的施工作业半径内进行阻拦，为了人身安全，施工只能被逼停止施工。2019年7月3日下午3点多钟， 10 施工队进入文市工业园区进行平整土地的施工，机器还没有开动，他们就开始阻拦施工，蒋小飞拦住挖机，蒋小林拦炮机，都是在作业半径内，施工人员根本不敢施工，而且蒋小飞、蒋小林对施工人员和政府工作人员辱骂，在政府工作人员卿某劝阻的进程中，卿某被蒋小林推倒在地上，没有办法只有停止施工。 （5）证人文某1的证言：从2019年7月2日上午9点多钟，我在灌阳县区进行土地平整施工，我是负责驾驶挖机装车的，有一对60岁左右的夫妻一直在施工现场，当我挖到他们认为是他家里的土地的位置的时候，就开始在旁边大吵大闹，政府工作人员在旁边对他们进行劝阻和讲道理，后来不知道是谁报警，派出所的也来到现场，但是他们一家不听任何劝阻和解释，就是要按照他们的要求进行补偿，并且多次不顾工作人员的劝阻强行冲进警戒带，进入我挖机的作业半径内，我为了人身安全考虑不得不被逼停止施工，那个女的就在我驾驶室对着我辱骂，还从语言上威胁我，后来又用石头砸我驾驶的挖机。 （6）证人王某1的证言：从2018年开工建设工业园区开始就一直阻止我们施工，我知道的有20次以上了，但是具体时间我记得到最近的两次，第一次是，2019年7月2日上午10点钟左右阻止我们施工，第二次是2019年7月3日15时左右。还有他夫妻第一次我记得是2018年5月22日上午8点多钟。2019年7月2、3日因为蒋小飞夫妻的阻工，2台挖机、1台炮机、3台运输机没有做事，工钱照付，给施工方造成了很大的损失，还辱骂、威胁施工人员。 （7）证人王某2的证言：2019年7月15日9点左右，在灌阳县施工工地上，当时我驾驶“炮机”准备到工地上进行施工，我把炮机停在那里之后，那名断手的男子就一直站在“炮机”正前方骂骂咧咧的阻拦施工。 11 （8）证人文衍彩的证言：2018年5月22日8点多钟我们政府接到在的工地上的工人说有村民阻工，我到达现场就负责摄像，看到我们镇长和其他工作人员上去劝阻，其中有一名妇女手上还拿有镰刀，她情绪特别激动。这名拿镰刀的妇女情绪特别激动，不愿意离开现场，在拉这名妇女离开过程中，有一名男子向我们政府的工作人员走过来，这名男子走过来说了很多话，我们的镇长上前去劝他，他就用手推了一下我们的镇长，当时我们的镇长被推倒在地上坐着。 （9）证人伍某的证言：2018年5月22日上午9时许，蒋小林坐在施工现场不给施工的挖机挖土，我们的工作人员多次劝蒋小林离开施工现场无效； （10）证人邓某的证言：2018年5月22日蒋常正、蒋小林于2018年5月22日上午10点钟，在灌阳县阻碍施工影响了机械的正常施工，造成经济损失，蒋常正还把镇长文某2给推倒了；对他们的土地征用补偿标准及他们两人各自的土地面积以及地面树苗等，政府都按程序发放了补偿款给蒋常正、蒋小林的，从征地、量地、发放补偿款等都是通知了他们进行核实，也在村里进行了公示，并且将补偿款打入他们的银行帐户当中。 （11）证人文某2的证言：2018年5月22日9点钟左右，我和镇党委书记、镇人大主席三人带队到施工现场查看施工进度，到达现场后，看到工地上有八、九名的村民在工地上的挖掘机旁阻碍施工，后大多数人被劝离，只有蒋常正、蒋小林坚持不离开现场，在劝离的过程中，蒋常正把我拐倒了，蒋小林采用躺在地上的方式不离开现场。涉及他们两人的土地，政府部门都按照征地补偿等程序对他们的土地及地面树木进行了补偿的。 （12）证人李某1的证言：2018年5月22日8点20分钟左右， 12 我们到达工业园区的时候已经有五个村民在施工的工地上，其中还有两名妇女手上拿着镰刀，他们不让我们施工，政府工作人员来后，我们开始施工，工地上的一个拿镰刀的妇女往一个山坡上去叫挖掘机停工，劝都劝不走，阻工的村民，其中有一男一女闹的比较凶，那名闹的凶的妇女手上还拿着一把镰刀。工业园区是2018年3月26日开始施工的，村民阻了很多次工了，多少次我记不清楚了。 （13）证人陆某3的证言：灌阳县办委托广西建工集团联合建设有限进行施工，我是公司的管理人员。2018年9月11日上午8点半至11点钟左右，我们在灌阳县内施工的时候，蒋小飞夫妇就来阻止我们了，他们站在袁某所开的挖机旁边，不准施工，而且无理谩骂，政府的卿某副镇长等人过来做蒋小飞夫妇的思想工作，但是一直没有办法做通，其中蒋小林直接就坐在挖掘机的挖斗里面，上午11点钟左右，蒋小林还爬上袁某驾驶的挖机，打了他的耳光，我们没有办法只能停止施工。他们阻止我们施工对我们有影响，我们叫的挖掘机和大货车及铲车都是按天数算钱的，一天不开工，也要算一天的工钱，也影响了工程的进度。 （14）证人袁某的证言：我是负责驾驶炮机碎石头的，2018年9月11日，上午10点左右在灌阳县文市镇新建的工业园区施工的工地上，我施工有30分钟，来了一男一女，他们一来到现场就开始跟施工场地的政府领导说话，说了一会就开始堵施工的机械不给施工，过了一会公安机关的人过来，把那个断手的男性带走，之后那个女的还是不给施工，后来我在碎石头的时候，也上来到我的驾驶室用手打了一下，她还坐在我炮机的履带上面。 （15）证人李某2的证言：2018年9月11日上午10多钟，来了一男一女，他们一来现场就开始跟施工场地的政府工作人员说话，之后开始堵施工 13 的机械不给施工，现场的工作人员劝阻他们不要阻拦施工，后来公安机关的人过来，把那个断了一只手的男性带走，带走之后那个女的堵住机械不给施工，我开动挖机的时候，她坐在我的履带上，我怕她受伤，就停下不施工，也用很难听的话骂我，我不理她，旁边有台炮机启动，也又过去堵炮机，我们全部停下来不敢继续施工一直到中午12点这样。 （16）证人蒋某1的证言：2012年我们的土地被政府征用建设工业园区，蒋小飞在工业园区的土地也被征用，征用土地在村上很多地方都贴了公示，征地小组也给蒋小飞家做了很多工作，蒋小飞都不同意征用他家的地，文市政府征用我们村的土地，有一个工作小组，我知道的是卿某、唐源辉、伍某等人。 （17）证人蒋某2的证言：证实征地时是进行了公示的，一开始公示了征用的一些土地，之后进行测量，还公示了被征用土地的详细情况，比如土地面积、地面附着物及补偿款等情况。 （18）证人蒋某3的证言：政府征用土地在村上公示了，具体测量面积都在村上公示了的，蒋小飞的土地与我的土地就隔了一条小路，那块土地也被政府征用了，面积约有一亩左右。 （19）证人蒋某4的证言：“鲤鱼塘”的土地被文市镇人民政府征用用于建设工业园区，征用土地是公示了的，工作人员也去蒋小飞家做了工作的。 （20）证人蒋某5的证言：文市镇人民政府征用土地是公示了的，当时工作小组的人找过我，我也同意被征用，蒋小飞的土地与我的土地相邻，蒋小飞的土地是他本人的，他有两个儿子，是否分家我不清楚。 14 （21）证人王某3的证言：我知道蒋小飞、蒋小林夫妇的被征收的土地是按市政［2013］15号文件执行补偿的，这份文件我现在提供给你们，《灌阳县征地统一年产值标准和青苗及地上附着物补偿标准暂行办法》是灌政办［2019］18号，此通知是从2019年3月26日开始执行的。 （22）证人蒋某6的证言：蒋小飞家除去被征收的土地，现在旱地大约有三亩，水田三分左右，其他的水田、旱地蒋小飞与他母亲还存在一些纠纷，不知道是谁的。 （23）证人蒋某4的证言：蒋小飞家除去被征收的土地外，还有田地的，在里面的田洞里面是有水田的，“利塘”（地名）也有旱地，其他地方应该还有旱地以及水田。 4、被告人供述： （1）被告人蒋小飞的供述：2018年9月份的一天上午的时候，具体时间我记不起了，当天政府请起挖机及施工人员到灌阳县“东躺坪”（地名）我大儿子蒋军龙已被征收的土地上去施工，政府在征收土地时没有帮我大儿子蒋军龙测量被征收土地的面积，还有当时种植在被征收土地上的梨子树、桉树没有计数就被砍掉了，也没有赔偿钱给我大儿子蒋军龙，因此，我就和我妻子蒋小林一起到施工的地方，站在挖机的前面，不让挖机施工挖我的地，还有和跟政府及施工的工作人员讲征收土地时，我又没有签协议，补偿给我的钱不算，因此，我阻挡挖机施工有20分钟左右，挖机就没有施工了，这是我跟我妻子蒋小林第一次去阻工的情况；第二次是2019年7月份的一天上午，具体时间我记不起了，我和妻子蒋小林去阻拦挖机施工的情况与第一次的情况差不多；第三次是在我和我妻子蒋小林第二次去阻拦挖机施工的次日，具体时间我记不起 15 了，这次阻拦挖机施工与第二次的情况差不多；第四次是2019年7月15日上午8点多钟我一个人去的工地上，当时还没有人施工，我在旁边玩了一下，然后文市镇人民政府武装部部长唐某和一些政府的干部也到了工业园区的施工现场，唐某他们到了之后就开始拉警戒线，我就过去对他们说不要拉警戒线，把批文拿出来再说，然后我就把警戒线扯掉了。当时在旁边的挖掘机出开始施工了，我就跑到挖掘机前面站着，叫挖掘机司机停下了，还对旁边的文市镇人民政府的工作人员说要把批文拿出来才能施工，我站在挖掘机前面，挖掘机就停工了。 （2）被告人蒋小林的供述：2018年5月的时候（具体日期我记不起来了）在，当时挖掘机正在我家的土地上施工，我进施工的工地上摄像并叫挖掘机停工，这次我被行政拘留了；还有一次是2018年8到9月份的一天也是在，当时我和我丈夫也是因为阻止挖掘机施工被行政拘留了；2019年7月初的一天上午9点多钟的时候，文市镇人民政府请起挖机在“东躺坪”挖我家被征收的土地，当时文市镇人民政府武装部部长唐某和一些政府的干部也在现场，我和我丈夫蒋小飞就在现场不让挖机开工挖我家被征收的土地，同时，我和我丈夫蒋小飞要求文市镇人民政府的唐某等干部与我儿子蒋军龙就我家被征收土地的相关事宜按我们的要求重新讨论清楚，并按我们的要求将补偿款补偿到位，因为当时在现场无法讨论清楚，我和我丈夫蒋小飞就一直不给挖机施工；2019年7月初的那段时间，我和我丈夫蒋小飞总共去工业园区阻了两次挖掘机施工，因为当时挖掘机正在我的土地上施工，所以我和我丈夫要阻止挖掘机，因为文市镇政府还没有与我们协商好。 5、灌阳县价格认定中心价格认定结论书灌价认[2020]1号及鉴定结论告知书证实，被告人蒋小飞、蒋小林阻拦施工的行为,造成两台挖机、一台炮机被 16 阻工损失共计9600元。并将鉴定意见通知书邮寄被告人的事实。 6、现场勘查笔录及照片证实，本案发生地点等情况。 7、视听资料视频3张证实,被告人蒋小飞、蒋小林在灌阳县区阻工情况。 上述证据来源合法、内容客观真实，相互间具有关联性，能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人蒋小飞、蒋小林由于其他个人目的,以其他方法破坏生产经营的,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之规定，构成破坏生产经营罪。公诉机关指控被告人蒋小飞、蒋小林的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对二被告人所犯罪行，应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。本案系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中积极主动，均是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蒋小飞犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年五个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人蒋小飞因本案被行政拘留五日，折抵刑期五日，即自2019年7月15日起至2020年12月9日止。） 二、被告人蒋小林犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年五个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人蒋小林因本案被行政拘留十三日，折抵刑期十三日，即自 17 2019年8月1日起至2020年12月18日止。） 二、责令被告人蒋小飞、蒋小林退赔被害人陆某1经济损失九千六百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈魏娟 审 判 员  王冬姣 人民陪审员  陆由元 二〇二〇年九月二十九日 法官 助理  王 荣 代书 记员  吕 梅 18 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十六条由于泄愤报复或者其他个人目的,毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 19