北京市大兴区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0115民初9906号原告：李二好，男，1975年11月8日出生，汉族，无业，住北京市大兴区。被告：北京同享阳光太阳能科技有限公司，住所地北京市大兴区黄村镇李村村委会西600米。法定代表人：胡立国，总经理。被告：河北省第二建筑工程有限公司，住所地河北省石家庄市长安区广安街**。法定代表人：郑青昌，董事长。委托诉讼代理人：马晓东，男，河北省第二建筑工程有限公司职工。被告：河北建设集团天辰建筑工程有限公司，，住所地保定市竞秀区五四西路****办公楼法定代表人：韩冰，总经理。委托诉讼代理人：蔡留洋，男，河北建设集团天辰建筑工程有限公司职员。原告李二好与被告北京同享阳光太阳能科技有限公司（以下简称：同享阳光公司）、被告河北省第二建筑工程有限公司（以下简称：河北二建公司）、被告河北建设集团天辰建筑工程有限公司（以下简称：河北天辰公司）劳务合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告李二好、被告河北二建公司的委托诉讼代理人马晓东、被告河北天辰公司的委托诉讼代理人蔡留洋到庭参加诉讼，被告同享阳光公司经传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。李二好向本院提出诉讼请求：1．请求法院判令被告支付原告安装费138600元；2．请求法院判令被告支付2016年11月1日起，按年利率6%支付占用期间利息（以138600元为基数，利息支付自2016年11月1日起计算至实际给付之日止）；3、判令本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告在2016年8月8日与被告一同享阳光公司签订《廊坊师范学院太阳能系统安装协议》，安装地点：河北廊坊师范学院。工程量：58*50联箱150套太阳能系统、14台热泵系统热水工程。水箱制作费100元/吨，共计：156吨×100元/吨=￥15600元（壹万伍仟陆佰元整），制作完毕一次付清；太阳能安装费：150套×70元/㎡×10㎡/套=￥105000元；热泵安装费：TFS-SKR1600的8台×15**元/台=12000元和TFS-SKR840的6台×10**元/台=6000元，合计：水箱制作费+太阳能安装费+热泵安装费=15600元+105000元+18000元=138600元（壹拾叁万捌仟陆佰元整），此包价是交钥匙安装工程，一次性包死价，原告于2016年8月10日进场施工，在10月10日竣工，合同约定付款方式只要被告二河北二建公司和被告三河北天辰公司给同享阳光公司支付合同额80%工程款，同享阳光公司就会给原告付清安装费，从2016年10月10日竣工之日至今，同享阳光公司未向原告支付一分钱安装费，原告多次催讨同享阳光公司支付安装费，均以各种理由拒绝支付，并玩起了躲猫猫，理由是河北二建公司和河北天辰公司未支付同享阳光公司工程款，所以没钱支付原告。据原告调查河北二建公司（合同额为：￥2556209．91元）与河北天辰公司（合同额为：￥1070693元）已支付了同享阳光公司合同额的80%左右工程款，还有20%左右的工程款未向同享阳光公司支付，现在同享阳光公司无力支付原告安装费，而河北二建公司与河北天辰公司是同享阳光公司的总包方，根据相关法律规定应属于被告三方共同债务，河北二建公司与河北天辰公司应负连带责任，现原告为维护自身合法权益，依法起诉至贵院，望给予公正判决。河北二建公司辩称，对于原告的诉讼请求不予认可，原告提供的安装承包协议证明李二好是同享阳光公司员工，并且在被告一与我公司签订的太阳能热水系统安装合同中，乙方确定李二好为派驻工地的施工代表，负责日常施工的关系协调工作，故我公司与原告没有劳动合同关系，也没有因施工合同产生的债权债务关系，故应驳回原告诉求，由同享阳光公司承担相应的义务。河北天辰公司辩称，同意河北二建公司的意见，补充一点根据合同相对性，原告无权向我公司主张安装费。本院经审理认定的事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。2016年7月31日，河北二建公司（甲方）与同享阳光公司（乙方）、廊坊师范学院（丙方）签署《太阳能热水系统工程安装合同》，该合同约定工程名称为廊坊师范学院A32生活服务中心太阳能热水洗浴工程，工程范围：太阳能系统、空气源系统、水处理系统、辅助加热系统、控制系统的安装及其他。合同价款为2556209．91元（人民币），大写：贰佰伍拾伍万陆仟贰佰零玖元玖角壹分。以上合同价款内含甲方对乙方太阳能分包项目的管理费和税金等，管理费和税金等共计占本合同价款的18%（合计：460117．78元，大写：肆拾陆万零壹佰壹拾柒元柒角八分）。本工程采用包工包料的承包方式。建设单位（廊坊师范学院）向甲方支付当月进度款（包含太阳能工程款）后，甲方按照付款比例10个工作日内支付给乙方。余款5%作为质量保证金。系统正常运行两年后7个工作日内，甲方向乙方一次性付清。开工日期2016年8月10日，竣工日期2016年9月20日，工期为40日历天（如遇放假，工期顺延）。乙方必须按照国家现行规程、规范及施工图设计施工。达到国家验收合格标准。乙方确认李二好为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。设备到货后，甲乙丙三方当日内共同开箱检验货物的质量状况和数量，视为初验。初验合格后，乙方开始安装，乙方负责并承担相应的费用，施工水电费由甲方承担，甲方应积极配合乙方施工，设备安装完毕，调试合格后7日内进行最终检验，并由甲乙丙三方共同在《工程项目验收单》上签字确认。2016年8月8日，河北天辰公司（甲方）、同享阳光公司（乙方）、廊坊师范学院（丙方）签署《太阳能热水系统工程安装合同》，该合同约定：工程名称为廊坊师范学院A27和A28学生公寓太阳能热水洗浴工程，工程范围：太阳能系统、空气源系统、水处理系统、辅助加热系统、控制系统的安装及其他。合同价款为1070693元（人民币），大写：壹佰零柒万零陆佰玖拾叁元。以上合同价款内含甲方对乙方太阳能分包项目的配合费和税金等，配合费和税金等共计占本合同价款的18%（合计：192724．74大写：壹拾玖万贰仟柒佰贰拾肆元柒角肆分）。本工程采用包工包料的承包方式。建设单位（廊坊师范学院）向甲方支付当月进度款（包含太阳能工程款）后，甲方按照付款比例10个工作日内支付给乙方。余款5%作为质量保证金。系统正常运行两年后7个工作日内，甲方向乙方一次性付清。开工日期2016年8月10日，竣工日期2016年9月20日，工期为40日历天（如遇放假，工期顺延）。乙方必须按照国家现行规程、规范及施工图设计施工。达到国家验收合格标准。乙方确认李二好为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。设备到货后，甲乙丙三方当日内共同开箱检验货物的质量状况和数量，视为初验。初验合格后，乙方开始安装，乙方负责并承担相应的费用，施工水电费由甲方承担，甲方应积极配合乙方施工，设备安装完毕，调试合格后7日内进行最终检验，并由甲乙丙三方共同在《工程项目验收单》上签字确认。廊坊师范学院A32生活服务中心、A27和A28学生公寓工程总发包方是廊坊师范学院，河北二建公司作为A32生活服务中心总承包方将其中的太阳能项目分包给同享阳光公司，河北天辰公司作为A27和A28学生公寓的总承包方将其中的太阳能项目分包给同享阳光公司，由同享阳光公司负责具体的安装工作。两项工程均已竣工，河北二建公司表示工程已验收，河北天辰公司表示总工程已经于2016年12月20日验收，但太阳能部分未验收，同享阳光公司亦认可其安装的太阳能工程没有验收。河北二建公司与河北天辰公司均认可并未将全部工程款支付给同享阳光公司。对于当事人有争议的事实与证据，本院认定如下：李二好提交《廊坊师范学院太阳能系统安装承包协议》，内容载明：（甲方）同享阳光公司，（乙方）李二好，甲乙双方本着公平公正，互助互利，互相信任的原则签订本合同，作为合作的依据，双方应按合同条款严格执行。一、工程概况，工程地点：廊坊师范学院。工程量：58*50联箱150套太阳能系统、14台热泵系统热水工程。水箱制作费100元/吨，共计：156吨×100元/吨=￥15600元（壹万伍仟陆佰元整），制作完毕一次付清。太阳能安装费：150套×70元/㎡×10㎡/套=￥105000元。热泵安装费：TFS-SKR1600的8台×15**元/台=12000元，TFS-SKR840的6台×10**元/台=6000元，合计：12000元+6000元=￥18000元。太阳能及热泵安装费合计：太阳能安装费+热泵安装费=105000元+18000元=123000元（壹拾贰万叁仟元整），此包价是交钥匙安装工程，一次性包死。（除制作水箱外）。二、甲乙双方义务，甲方义务：甲方提供施工图纸，负责和买方的协调，提供材料库房。负责施工期间的监督，和安全措施的检查。协助乙方完成交验材料。甲方负责将安装材料吊装到楼顶。乙方义务：乙方负责施工期间和施工现场安装事宜，确保施工质量，按进度完成工程计划，准时交付。三、结算方式，1．设备人员进场，先付启动资金（贰万元），安装阶段，甲方付公司工程款百分之几，公司付安装费百分之几，甲方付公司80%公司付清安装费。太阳能集热器安装完毕后，甲方未付款，公司在一个月内付安装费50%（万元）。2．施工日期：40天（从2016年8月10日-2016年9月20日），施工期间，因外界因素或不可抗拒的自然因素，造成不能按时交工，工期顺延。因甲方材料供应不及时造成的不能按时交工，损失由公司承担。签订日期：2016年8月8日。针对该证据，河北二建公司对真实性与关联性均不认可，河北天辰公司不认可真实性、关联性、证明目的，并表示该证据表明应当由同享阳光公司承担责任。李二好提交2020年7月13日的《劳务关系证明》，内容载明：兹证明李二好同志不是我公司员工（身份证号：×××），我公司和该同志从未签订劳动合同，和该同志只是劳务合作关系，在2016年7月31日，我公司与河北二建公司签订的廊坊师范学院A32生活服务中心太阳能热水洗浴工程，以及在2016年8月8日我公司与河北建设集团天辰建筑工程有限公司签订的廊坊师范学院A27和A28学生公寓太阳能热水工程，由于我公司安装人员紧缺，在2016年8月8日我公司和李二好签订《廊坊师范学院太阳能系统安装承包协议》，以上两家公司合同里约定的太阳能系统，都是由李二好同志带队完成安装，安装费共计：￥138600元（拾叁万捌仟陆佰元整）。特此证明。尾末盖有同享阳光公司的公章。针对该证据，河北二建公司称从2020年7月13日11:21的通话录音中表明第一被告向李二好所出具的《劳务关系证明》是由李二好起草，第一被告盖章签字的，不符合法律上证据的要件条件，且第一被告作为与李二好有利害关系的当事人，所出具的证明不具备法律效力，河北天辰公司称真实性、合法性、关联性均不认可，认为同享阳光公司无正当理由拒不出庭应诉，其出具的证据不应被采纳，另从该证据可以看出李二好与同享阳光公司之间系承揽合同关系，涉案项目由李二好“带队”完成，其并不是农民工身份。李二好提交与同享阳光公司法定代表人胡立国的通话记录，河北二建公司对真实性、合法性、关联性均不认可，表示根据通话记录无法证明通话对方身份，河北天辰公司对真实性、关联性、合法性、证明目的均不认可，表示通话中胡立国并未确认具体合同额。本院认为，本案中的焦点问题为李二好与同享阳光公司之间是否是劳务合同关系。承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同，而劳务合同是指提供劳务者一方按照接受劳务一方的指示，利用接受劳务一方提供的条件提供劳务，接受劳务一方向提供劳务的一方支付劳动报酬，从上述概念看，二者无论从合同内容、主体责任、标的等方面均有区别。结合李二好提交的《廊坊师范学院太阳能系统安装承包协议》，虽该协议名称中含有“承包”二字，但该合同约定“同享阳光公司提供施工图纸，负责和买方的协调，提供材料库房……李二好负责施工期间和施工现场安装事宜，确保施工质量，按进度完成工程计划，准时施工”，从该内容看，李二好仅是根据同享阳光公司的指示提供制作安装劳务，虽合同中约定李二好为同享阳光公司的驻派代表，本院认为该约定是河北二建公司、河北天辰公司和同享阳光公司之间进行的约定，根据合同相对性原则，不应该约束李二好。综上，本院认为李二好与同享阳光公司之间形成劳务关系。实际施工人是指无效建设工程合同的承包人，即违法的专业工程分包和劳务作业分包合同的承包人、转承包人、借用资质的施工人（挂靠施工人）；建设工程经数次转包的，实际施工人应当是最终实际投入资金、材料和劳力进行工程施工的法人、非法人企业、个人合伙、包工头等民事主体。综合以上证据，本院认定李二好为廊坊师范学院A27和A28学生公寓太阳能热洗浴工程与廊坊师范学院A32生活服务中心太阳能热水洗浴工程的实际施工人，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定，李二好可以超越合同相对性原则要求河北二建公司与河北天辰公司在欠付的工程款范围内承担连带责任。对于李二好要求的138600元安装费，双方均承认工程已经竣工，且河北二建公司、河北天辰公司亦认可尚未支付全部工程款，工程虽未经验收，但验收的责任不在于李二好方，故河北二建公司、河北天辰公司应在欠付工程款的范围内与同享阳光公司共同承担给付责任。对于李二好主张的占用期间利息，虽然双方合同中并未对此有约定，但李二好在2019年12月19日曾经诉至法院主张权利，故本院认定自2019年12月19日起计算利息，以138600元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条之规定，判决如下：北京同享阳光太阳能科技有限公司于本判决生效后十日内支付李二好安装费138600元及利息（自2019年12月19日起至实际付清之日止，以138600元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；河北省第二建筑工程有限公司和河北建设集团天辰建筑工程有限公司在拖欠北京同享阳光太阳能科技有限公司工程款范围内对前述第一项债务承担连带给付责任；驳回李二好的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1536元，由北京同享阳光太阳能科技有限公司与河北省第二建筑工程有限公司、河北建设集团天辰建筑工程有限公司共同负担（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。审 判 员  刘 青二〇二〇年九月十八日法官助理  刘天怡书 记 员  赵立华