北京市顺义区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0113民初12310号原告：北京白象新技术有限公司，住所地北京市平谷区兴谷经济开发区******，统一社会信用代码911101177921054670。法定代表人：李亚东，总经理。委托诉讼代理人：赵伟，男，1984年6月18日出生，汉族，北京白象新技术有限公司员工，公民身份号码×××。被告：北京陆道培血液病医院有限公司，住所，住所地北京市顺义区高丽营镇顺于路**社会信用代码91110113MA00169U1N。法定代表人：高峰，经理。委托诉讼代理人：郭雅娴，北京市博然律师事务所律师。原告北京白象新技术有限公司（以下简称白象公司）与被告北京陆道培血液病医院有限公司（以下简称陆道培医院）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告白象公司的委托诉讼代理人赵伟，被告陆道培医院的委托诉讼代理人郭雅娴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告白象公司向本院提出诉讼请求：1.被告支付货款283500元，并支付利息2万；2.诉讼费由被告负担。事实与理由：原被告双方于2016年签订设备销售合同，合同约定被告向原告采购“供应室消毒、灭菌设备”，合同总金额867000元。合同签署后，原告已经按照合同完全履行了相关义务。包括设备交付、安装、调试、验收等工作都已经完全按照合同约定履行完毕。其后，原告多次与被告沟通回款事宜，也多次发函说明情况，被告工作人员均不予理会。时至今日，项目进度款和尾款已经拖延两三年，被告的不诚信行为，严重违背了诚实信用原则，严重影响了原告正常生产经营，严重损害了原告的合法权益。现原告为维护自身合法权益，特依据民事诉讼法的规定，依法向法院提起诉讼，望法院在依法查明事实后，判令被告向原告支付上述请求款项。被告陆道培医院辩称：一、白象公司未履行合同的供货、安装调试、验收及保修的义务，无权要求陆道培医院支付任何合同款项。原被告签订的合同3.1条约定，白象公司应当在陆道培医院支付50%货款后，即2016年8月24日起30个工作日内完成交付，然而至今，白象公司没有向陆道培医院提供型号为WS-5600的两台软水机。根据合同4.2及4.3条的约定，到货设备应当由双方共同开箱清点检查验收，由陆道培医院签署《收货验收回执》方为完成收货手续。但由于白象公司拒绝到场共同清点，已经到货的设备至今只能原样放置，无法清点检查，至今未完成收货手续。合同对收货手续有明确的约定，仅仅将货物运抵现场不代表产品数量质量符合合同约定。目前仅有型号为HS-800的脉动真空灭菌器完成了部分安装，尚未进行通电调试，其他设备未经收货，没有进行任何安装。白象公司主张陆道培医院不具备安装条件，却未提供任何证据。根据合同约定，设备安装完成后，经双方共同验收合格之日起，由白象公司提供12个月的保修，然而本案所涉采购设备至今未能完成收货、安装调试和验收，原箱未动未经使用，设备保修期还未开始计算。二、白象公司要求陆道培医院付款没有法律和合同依据。白象公司至今未完成到货义务，相关设备均没有完成安装验收，保修期尚未开始计算，白象公司无权要求陆道培医院提前支付第三笔合同价款。陆道培医院付款前提尚未成就，不存在逾期付款，并且，合同也从未就逾期银行贷款利率进行任何约定，白象公司第二项诉讼请求没有任何法律和合同依据。三、白象公司怠于履行合同义务，给陆道培医院造成重大经济损失，设备至今未能完成收货手续，无法安装，陆道培医院就这些采购设备而筹建的消毒供应中心项目被迫中止，蒙受巨大损失。本院经审理认定事实如下：甲方陆道培医院与乙方白象公司签订销售合同，载明，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买，同时乙方同意授予甲方以下设备，合计成交金额867000元。合同生效后，乙方收到甲方50%货款后的30个工作日内向甲方交付上述设备。甲方收货按本合同附件1《收货须知》执行。甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在3天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。设备到货后，甲方应按合同附件《设备安装要求》准备好安装条件，乙方在收到甲方的安装需求时，应在2天内到达安装现场，单台设备应在3天内安装调试完成，成套设备应在7天内安装完成。设备安装完成后，甲、乙双方应在符合国家相关技术标准的基础上商定日期依据合同及国家相关法规要求进行验收，验收合格后，双方在乙方《验收合格单》上签字确认。因甲方原因未能按期验收的，则视为验收合格。设备只要投入使用，无论验收与否，则视为验收合格。付款方式，合同生效后，甲方将合同约定50%货款433500元（大写：肆拾叁万叁仟伍佰元整）汇入乙方指定的帐户，乙方安排发货，货到后三日内甲方将合同约定40%货款346800（大写：叁拾肆万陆仟捌百元整）汇入乙方指定的帐户，剩余10%货款86700（大写：捌万陆仟柒百元整）于设备保修期满后三日内付清。附件1，收货须知1.甲方应提供《销售合同》中的收货人、收货地址及联系方式，乙方按甲方提供的联系方式填写《物流运输单》，若甲方需变更联系方式，应在发货前以书面形式告知乙方。2.乙方随货发送《收货验收回执》，甲方在收到货物后，应核对货物数量和外包装是否完好，在数量和外包装完好后应在《收货验收回执》单上签字，并交由物流公司返回，如货物数量和外包装损坏，甲方应拒收并告知乙方。3.甲方在收到货物签收后应自行或委托医院妥善保管货物，并根据需要通知乙方售后人员安装调试。如在收货后发生的货物损坏或丢失由甲方负责。4.在售后人员到场安装前，收货人应保持货物包装完好。否则因此造成的货物损失由收货人负责。5.如甲方提供的联系人不能亲自收货，可委托他人代收，并同时将以上2、3、4条内容转告代收人。否则因此造成的损失由甲方承担。2016年8月25日，陆道培医院支付货款433500元，2017年7月7日，陆道培医院支付设备款10万元，2017年11月15日，陆道培医院支付设备款5万元。上述事实，有原告白象公司提交的销售合同、银行汇款单、电话录音以及本院庭审笔录等在案佐证。本院认为：白象公司与陆道培医院之间的买卖合同关系存在，本院予以确认。陆道培医院主张白象公司未履行供货、安装调试及验收、保修的义务，付款条件并未成就，故不应当支付货款。本院认为收货须知载明，如货物数量和外包装损坏，甲方应拒收并告知乙方。甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方在3日内按照甲方要求，采取补足、更换或退还等处理措施。陆道培医院提出销售合同中约定的软水机并未到货，但是陆道培医院并未就此向白象公司提出异议亦未向法院提交证据证明，且在白象公司提交的录音中，陆道培医院的人员也并未提及货物未全部交付，故对于陆道培医院提出的白象公司未完成供货义务的主张，本院不予采信。销售合同约定白象公司在收到陆道培医院的安装需求后进行安装，陆道培医院并未提交证据证明在收到货物后向白象公司提出安装需求，故，对于陆道培医院提出的付款条件并未成就不应当支付货款的主张，本院不予采信。白象公司要求陆道培医院支付的货款的诉讼请求于法有据，本院予以支持。白象公司未能提交证据证明到货时间，且涉诉涉设备未安装完成，故白象公司要求陆道培医院支付逾期付款利息的诉讼请求没有事实和法律依据，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零九条之规定，判决如下：一、被告北京陆道培血液病医院有限公司于本判决生效之日起七日内支付原告北京白象新技术有限公司货款283500元。二、驳回原告北京白象新技术有限公司的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2926元，由原告北京白象新技术有限公司负担150元（已交纳），由被告北京陆道培血液病医院有限公司负担2776元，于本判决生效之日起七日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审 判 员 刘蓉蓉二〇二〇年九月二十二日法官助理 白 云书 记 员 李 琛