文书内容重庆市沙坪坝区人民法院民 事 判 决 书（2020）渝0106民初874号原告：杨雪冉，男，1989年1月9日出生，汉族，住河南省淮阳县。被告：重庆博竹装饰工程有限公司，住所地重庆市渝**红锦大道**蓝天锦湖苑第******，统一社会信用代码91500112339557908Q。法定代表人：焦洲，重庆博竹装饰工程有限公司执行董事兼总经理。被告：焦洲，男，1988年2月15日出生，汉族，住重庆市涪陵区。原告杨雪冉与被告重庆博竹装饰工程有限公司、焦洲装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月8日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告杨雪冉到庭参加诉讼，被告重庆博竹装饰工程有限公司、焦洲下落不明，经本院公告传票传唤期满仍未到庭参加诉讼，本院依法予以缺席审理。本案现已审理终结。原告杨雪冉向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告重庆博竹装饰工程有限公司、焦洲立即连带退还原告的装修款53494元；2.依法判令被告重庆博竹装饰工程有限公司、焦洲连带支付违约金，从2020年1月1日起以30000元为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金至2020年6月30日止；从2020年7月1日起以53494元为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金至付清时止。3.本案诉讼费由被告承担。事实及理由：2016年10月22日，原告杨雪冉与原重庆九创装饰工程有限公司（现重庆博竹装饰工程有限公司）签订了《家庭居室装修工程施工合同》，约定工程地点为金科天宸，原告按照合同约定支付了工程款53494元，但被告重庆博竹装饰工程有限公司因自身原因并未按照合同约定按时开工履行义务。2019年8月11日原告找到被告重庆博竹装饰工程有限公司的法定代表人焦洲要求退还已缴纳的装修款53494元，被告焦洲承诺愿意和公司一起承担退还装修款的义务，但二被告至今仍未将工程款退还原告。为维护原告的合法权益，故起诉至法院，请求支持原告的诉讼请求。被告重庆博竹装饰工程有限公司和焦洲未提出答辩意见。本院经审理查明如下事实：2016年10月22日，原告杨雪冉与原重庆九创装饰工程有限公司签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定由重庆九创装饰工程有限公司对原告位于金科天宸的房屋进行装修，承包方式为乙方包工、包基础材料、包部分（或全部）主材（以“九创装饰装修预算书为准”），工程期限为60-90工作日，合同总价款为76421元，合同还对装修工程施工的相关内容，价款支付等事项进行约定。同日，双方还签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》补充协议，对装修款项的具体支付方式进行约定。合同签订后，原告向被告支付了装修工程款共计53494元。2018年1月12日，重庆九创装饰工程有限公司变更名称为重庆博竹装饰工程有限公司。2018年7月6日，原告配偶周为维代表原告作为甲方与被告重庆博竹装饰工程有限公司作为乙方签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》补充协议书，协议约定：鉴于重庆九创装饰工程有限公司倒闭，现由重庆博竹装饰工程有限公司收购，继续履行九创装饰装修义务。甲乙双方确认涉及家庭居室装饰装修工程的概况、监理、图纸、工程变更、材料供应、工期延误、质量标准、工程验收和结算、工程款支付、工程保修及甲乙双方权利义务等一切装修事宜均依照原装修合同履行；甲乙双方任意一方不得擅自变更。乙方承诺严格按照原《家庭居室装饰装修工程施工合同》履行施工义务，不得以公司名称、股东及法定代表人变更为由要求解除合同、变更工程价款、延长工期或者擅自变更原装修合同约定之其他款项。若有违反按原装修合同承担违约责任。甲方确认已知悉乙方变更公司名称一事，并愿意与乙方继续履行原家庭居室装饰装修工程施工合同》。在签订本补充协议后，甲方应严格按照原家庭居室装饰装修工程施工合同》承担权利义务。甲方不得以公司名称、股东及法定代表人变更为由要求解除合同、变更工程价款、延长工期或者擅自变更原装修合同约定之其他款项。若有违反按原装修合同承担违约责任。2019年8月11日，被告重庆博竹装饰工程有限公司法定代表人向原告出具《退款承诺书》，载明：2016年10月22日，业主杨雪冉（其配偶周为维）与重庆博竹装饰工程有限公司（原重庆九创装饰有限公司）签订了房屋装修合同（约定装修房屋为杨雪冉在金科天宸所购商品房）。业主杨雪冉及其配偶依照合同约定，分别于2016年10月22日交款2000元、2016年10月23日交款20926元、2018年7月17日交款30568元，共计交纳首期装修款53494元，但重庆博竹装饰工程有限公司因自身原因并未按照合同约定按时开工和履行相关义务。本人焦洲作为重庆博竹装饰工程有限公司最大股东和法定代表人，愿意以公司和个人财产承担退还业主杨雪冉所交首期款项53494元的义务。本人承诺：自2019年8月至2019年12月，在五个月的时间内退还杨雪冉30000元，每个月的退款数额不定，但每个月必须有款打入杨雪冉的账户，剩下的23494元将于2020年6月份之前予以全部退还。若本人不能按照约定期限退款，则剩余金额每推迟一天退款愿承担1%（以未退金额为基数，从约定时间结束的下一日算起）的违约金，直至全部首期款和违约金退清为止。庭审中，原告自愿将违约金变更为从2020年1月1日起以30000元为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金至2020年6月30日止；从2020年7月1日起以53494元为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金至付清时止。被告重庆博竹装饰工程有限公司、焦洲下落不明，经本院公告传票传唤期满仍未到庭参加诉讼，本院依法予以缺席审理。上述事实，有原告的陈述，原告提交的原告与原重庆九创装饰工程有限公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》及补充协议、原告配偶与重庆博竹装饰工程有限公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》补充协议书、收据、POS单、《退款承诺书》、结婚证等证据在案证明，这些证据的真实性、关联性、合法性已经开庭质证和本院审查，可以作为认定本案事实的依据。本院认为，原告杨雪冉与被告重庆博竹装饰工程有限公司（原重庆九创装饰工程有限公司）签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方真实意思表示，合同内容不违反法律、法规的强制性规定，属于有效合同。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，原、被告双方在履行合同过程中均应按照合同的约定履行各自的义务，否则应当承担相应的法律责任。根据原告举示的付款凭证及被告重庆博竹装饰工程有限公司法定代表人焦洲出具的《退款承诺书》可以证实，原告向被告重庆博竹装饰工程有限公司支付了装饰装修工程款53494元，但被告重庆博竹装饰工程有限公司长期未履行装饰装修义务，双方之间的《家庭居室装饰装修工程施工合同》已经协商终止。被告重庆博竹装饰工程有限公司应当向原告退还已交的装修工程款53494元。被告焦洲自愿加入此项债务，承诺向原告退还装修工程款53494元，不违反法律规定，本院予以确认。庭审中，因《退款承诺书》载明的日1%的违约金明显过高，原告自愿调整为从2020年1月1日起以30000元为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金至2020年6月30日止；从2020年7月1日起以53494元为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金至付清时止，不违反法律规定，本院予以确认。被告重庆博竹装饰工程有限公司、焦洲下落不明，经本院公告传票传唤期满仍未到庭参加诉讼，本院依法予以缺席判决。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：限被告重庆博竹装饰工程有限公司、焦洲于本判决发生法律效力后三日内连带退还原告杨雪冉装修工程款53494元及违约金，违约金的计算方式为：以30000元为基数，从2020年1月1日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付至2020年6月30日止；以53494元为基数，从2020年7月1日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付至付清时止。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1137.7，公告费600元，共计1737.7元（原告已预交），由被告重庆博竹装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提交副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。审判员  陈泫华二〇二〇年九月九日书记员  杨 美