济南市历下区人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁0102民初3913号原告：山东启展医疗器械有限公司，住所地济南市。法定代表人：程晨晨，执行董事。委托诉讼代理人：王辉、周灿，均为山东豪才律师事务所律师。被告：济南国纳餐饮管理有限公司，住所地济南市。法定代表人：孙佳，经理。被告：威海市瑞美木业有限公司，住所地：山东省威海市。法定代表人：王珊，执行董事。被告：王珊，女，汉族，住威海市。被告：毕莹锡，男，汉族，住威海市。原告山东启展医疗器械有限公司（以下简称山东启展公司）与被告威海市瑞美木业有限公司（以下简称威海瑞美公司）、王珊、毕莹锡买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告山东启展公司的委托诉讼代理人王辉、周灿到庭参加了诉讼。被告威海瑞美公司、王珊、毕莹锡经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案依法缺席审理。本案现已审理终结。原告山东启展公司向本院提出诉讼请求：1、请求法院确认解除原被告双方的合同关系；2、请求法院判令三被告共同返还原告已支付的货款40万元；3、请求法院判令三被告共同向原告支付违约金81元（以100万为基数，按日千分之三自2019年6月20日起暂计算至2020年3月16日，其余继续计算至实际支付之日止）；4、因诉讼产生的诉讼费、保全费、律师费55000元、保全保险费2706元、公证费4000元等由被告承担。事实与理由：2018年9月13日,山东启展公司与威海瑞美公司签订《威海瑞美木业销售合同》，约定威海瑞美公司向山东启展公司提供总价款100万元的AWP品牌北美红橡木料板材用于室内装修，最后交货时间为2018年12月3日，若发生逾期，则从逾期之日起每日按总价款的千分之三计算违约金。威海瑞美公司至今未依约履行上述合同义务。王珊、毕莹锡为威海瑞美公司未完成履行出资义务的股东，且毕莹锡作为涉案合同货款实际收款人，未将货款用于合同约定的事务，原告多次与上述被告协商均未果，为维护合法权益，特诉至法院，望判如所请。被告威海瑞美公司、王珊、毕莹锡未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见和证据。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年9月13日，山东启展公司（甲方）与威海瑞美公司（乙方）签订《威海瑞美木业销售合同》，约定就甲方向乙方定做产品、乙方提供产品及销售安装服务达成本协议。合同第一条约定：产品详细内容及价格以附件一《项目单价表》、附件二《产品定制说明》为准，产品具体尺寸明细表以最终实际测量为准，且产品明细表需由甲方、乙方及设计施工方三方签字确认。合同项目价格不因市场、政策等因素的变化而变动。所有定制产品的材质为进口美国AWP品牌北美特级红橡原木，颜色见色板，款式同效果及图纸，锁具五金件（见附件）为原厂原装经检验的合格产品，油漆选用德国汉斯集团“idopa伊度巴”品牌，独家授权礼尚亨涂料有限公司（合资公司）在中国广东生产的专用木器漆涂料品牌。产品质量、工艺及生产流程见附件二《产品定制说明》。合同第二条约定：乙方负责采购原材料、生产、加工、包装并运送至甲方指定地点，并在甲方指定地点现场安装，包装费、装卸费、安装费、运输费及保险费等直到产品运送至甲方安装验收前的一切费用和责任由乙方自行承担。乙方需自合同签订之日起50天内完成加工，80日内完成交货安装并保证安装质量符合相关安装标准且过甲方验收，乙方根据甲方确认的产品方案图纸负责产品生产、安装，如甲方确需更改提前通知乙方，双方充分协商后进行调整。合同第三条约定：甲方定制产品的总价款为人民币100万元，以最终实际测量尺寸按附件一《项目单价表》单价计算总额。合同签订后，甲方向乙方支付人民币40万元作为定金，乙方立即按要求进行橡木板材选购，板材到货后须经甲方认可后方可投入生产；产品送至甲方指定地点，经甲方验收后甲方向乙方付至总货款的70%（已支付的定金40万作为70%的一部分计入合同总额中，初步验收不代表乙方对产品潜在的质量问题免责，合格与否以最终完成安装验收时为准）；产品安装完成后甲方向乙方支付第三笔款即总货款的20%；产品安装完成并经甲方验收合格后甲方向乙方支付第四笔款即总货款的5%；经甲方验收合格1年后若无质量问题，甲方向乙方支付剩余为5%。合同第八条约定：由于乙方原因或产品质量不符合要求，导致无法正常安装或延迟安装，乙方需每延误一天向甲方支付合同总额的3‰作为违约金，同时甲方有权要求对不符合质量要求的产品限期无偿调换，由此造成的损失由乙方自行承担。如发现有以下情况，甲方有权无责任终止合同，因此给甲方带来的一切损失由乙方负责赔偿：（1）乙方供应的货物因质量问题，不能达到本工程的要求；（2）乙方不能实现承诺或未按合同履行职责的；（3）乙方因自身原因不能满足供货和工期的要求。合同尾部，山东启展公司、威海瑞美公司分别在在甲、乙方处加盖合同专用章，毕莹锡在乙方代表人处签字，乙方银行账号处分别填写了王珊、毕莹锡的银行账号及开户行。合同附件一为《项目单价表》，列明了定做产品的名称、规格尺寸、单价等信息，具体项目包括门、窗套、墙板、踢脚线、柜体板、吧台等35项。附件二为《产品定制说明》，载明客户名称为济南名悦山庄别墅，列明的定做产品的选材要求、工艺流程、五金件品牌等。上述合同签订后，山东启展公司于2018年9月21日向毕莹锡的上述指定银行账号内转款40万元，摘要为“木门70%订金”。威海瑞美公司于2018年9月开始陆续施工，因合同工期拖延，双方又协商签订了补充协议。2019年4月19日，山东启展公司（甲方）与威海瑞美公司（乙方）签订《补充协议》，约定协议作为主合同《威海瑞美木业销售合同》的工程项目变更及新增内容如下：1、合同总价为1000000元，支付方式按主合同约定（最终工程量尺寸以安装完成后实际测量为准计算，多退少补）；2、交货期：乙方保证于2019年6月19日前完成交货安装并保证安装质量符合相关安装标准且通过甲方验收。3、乙方逾期供货的，从逾期之日起每日按本合同总价的3‰向甲方支付违约金直至交货；逾期20天以上的，甲方有权终止合同，并要求乙方退还甲方已支付的全部款项，由此给甲方造成的经济损失由乙方承担。4、工艺新增……5、除本协议中明确所作修改及补充部分之外，其它条款按主合同履行。补充协议尾部，山东启展公司、威海瑞美公司分别在在甲、乙方处加盖合同专用章，毕莹锡在乙方代表人处签名并书写电话号码。施工过程中，因威海瑞美公司所供部分定做产品存在问题，毕莹锡分别于2019年10月16日、2019年11月4日向山东启展公司出具名为《济南名悦别墅76#》的手写材料各1份，第1份内容为：“墙板漆面不均匀，尺寸有误差，需要部分拉回工厂重新处理”；第2份内容为：“墙板周围花细节需要重新处理，整车货物拉回工厂”。2019年11月27日，毕莹锡出具《关于名悦山庄工期及质量说明》1份，内容为：“1、工期：生产工期至2019年12月30日前结束；2、安装周期：2020年1月2日至2020年1月15日前结束；3、金属条制作：2020年2月15日到现场焊接试装，工期10天；4、金属条电镀：2020年2月25日将焊接好的金属条送至江苏厂家，3月初拉到现场安装，工期5天；5、整体交工：2020年3月7日前全部结束。质量保证说明：1、质量标准参照威海华涧1#楼工艺标准2、质量如达不到参照样板标准，愿意接受甲方处罚”。山东启展公司称，2019年11月底之后，其就无法与威海瑞美公司取得联系；威海瑞美公司已施工部分存在严重质量问题，无法使用，已安装部分需拆除后重新装修，未安装的产品仍堆放在涉案房屋中。2020年7月31日，山东启展公司法定代表人程晨晨到山东省济南市高新公证处申请保全证据公证。2020年8月12日，济南市高新公证处作出（2020）鲁济南高新证经字第1047号公证书，载明：济南市高新公证处公证员牛莉、公证人员孙钦慧随程晨晨于2020年7月31日上午九时五十七分来到济南市历下区旅游路18896号标有“名悦山庄”的一处小区前，公证员牛莉用自用手机对周边现状及该小区门口现场现状进行拍照，取得照片五张（见图片1-5），并使用自用手机“腾讯地图”APP对所处位置进行定位，并用手机截图得照片1张（见图片6），随后在程晨晨的带领下进入该小区，来到标有76#字样的一处别墅前，照相人程晨晨对别墅周边建筑物使用本处提供的数码相机进行拍照，并取得照片三张（见图片7-9）。随后，公证人员随程晨晨、周灿从车库进入该别墅，拍照人程晨晨、周灿使用本处提供的数码相机分别对该别墅室内各楼层的现场现状及护墙板的现状进行拍照，并取得照片二百二十六张（见图片10-235），公证人员孙钦慧对上述保全过程使用本处摄像机进行了录像，当日下午十三时十二分，现场保全行为结束。该公证书后附的照片显示，上述别墅室内装修及护墙板有多处裂缝。山东启展公司为此次公证支出公证费4000元。庭审中，山东启展公司主张威海瑞美公司提供的货物存在重大质量问题，严重违约，导致合同目的不能实现，要求解除双方的涉案合同关系，并要求退还已付货款、赔偿损失。为证明损失情况，山东启展公司提交其作为承租方于2018年6月5日与出租方原忠平签订的《房屋租赁合同》1份，该合同载明，租房地点位于济南市历下区旅游路名悦山庄76号楼1单元101号，租期自2018年7月1日起至2028年6月30日止，装修期9个月，装修期内免租金。房屋租金为首年1200000元，后续各年度租金标准按如下规定执行，从第五年起，后续各年度分别按上年度租金的4%递增。为证明租金支付情况，山东启展公司于庭后提交威海市商业银行电子回单1份，载明山东启展公司于2018年5月24日向原忠平尾号9973的农业银行账户内转款60万元，备注为“还款”。另查明，2020年3月17日，山东启展公司与山东豪才律师事务所签订《委托代理合同》，委托该所律师代理本案诉讼，律师代理费55000元，山东豪才律师事务所向山东启展公司开具了金额55000元的增值税专用发票。为处理本案诉讼，山东启展公司向亚太财产保险股份有限公司济南中心支公司购买了诉讼财产保全责任保险，并支付保全保险费2706元。以上事实，有《威海瑞美木业销售合同》、《补充协议》、中信银行客户回单、毕莹锡出具的《济南名悦别墅76#》材料、《关于名悦山庄工期及质量说明》、（2020）鲁济南高新证经字第1047号公证书、《委托代理合同》、山东省增值税专用发票、《房屋租赁合同》、威海市商业银行电子回单等证据，以及当事人的陈述在案佐证。本院认为，威海瑞美公司、毕莹锡、王珊经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，对山东启展公司的主张亦未提交答辩状及证据予以抗辩，视为其自动放弃答辩和举证质证的权利，由此产生的法律后果应由威海瑞美公司、毕莹锡、王珊自行承担。山东启展公司与威海瑞美公司签订的《威海瑞美木业销售合同》及《补充协议》均系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，双方当事人均应严格依约履行。合同签订后，山东启展公司依约向威海瑞美公司支付了40万元定金，按照合同约定，威海瑞美公司应按要求进行板材选购、木制品生产，并在约定时间内将定做产品送至山东启展公司地点验收、安装。但是，根据（2020）鲁济南高新证经字第1047号公证书，威海瑞美公司供应的墙板等产品存在质量问题，结合毕莹锡出具的《济南名悦别墅76#》材料、《关于名悦山庄工期及质量说明》，威海瑞美公司存在工期延误、交付的产品未通过验收、需返工重做等违约情形。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，威海瑞美公司履行合同义务不符合约定，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。但威海瑞美公司未能依约重做，或积极采取补救措施，反而拒绝继续履行合同义务，且与山东启展公司失去联系，导致山东启展公司的合同目的不能实现。因此，山东启展公司要求解除涉案《威海瑞美木业销售合同》及《补充协议》的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”威海瑞美公司未能依约履行合同义务，且所供货物存在质量问题，导致涉案合同解除，其应承担相应违约责任。根据双方签订的《补充协议》约定，乙方逾期供货20天以上的，甲方有权终止合同，并要求乙方退还已支付的全部款项，由此给甲方造成的经济损失由乙方承担。因此，山东启展公司要求威海瑞美公司退还已付货款40万元并支付违约金的诉讼请求，于法有据，本院应予支持。但山东启展公司主张的违约金标准过高，且其提交的山东启展公司向原忠平的转款回单备注为“还款”，而非支付房租，故该证据不能证明山东启展公司的房租损失。考虑到威海瑞美公司的违约行为必然给山东启展公司造成一定损失，本院酌定违约金标准调整为以40万元为基数，自2019年6月20日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期贷款利率的1.95倍计算；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.95倍计算。对于山东启展公司主张的超出部分，本院不予支持。对于山东启展公司主张的律师代理费、保全保险费及公证费，山东启展公司提交的证据可以证实，其为主张权利实际支出律师费55000元、保全保险费2706元、公证费4000元，该部分费用系山东启展公司的实际损失，按照合同约定应由威海瑞美公司承担，故对山东启展公司的该项诉讼请求，本院予以支持。对于山东启展公司要求毕莹锡、王珊承担连带责任的主张，根据，《中华人民共和国公司法》第二十条第三款规定，“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。”根据该规定，只有在股东实施了滥用公司法人独立地位和股东有限责任的行为，且该行为严重损害了公司债权人利益的情况下，才能适用。而损害债权人利益，主要是指股东滥用权利使公司财产不足以清偿公司债权人的债权。本毕莹锡尾号为2421的建设银行账户，为《威海瑞美木业销售合同》中约定的指定收款账户，山东启展公司主张涉案合同款被王珊、毕莹锡用于个人消费，但并未提交相应证据予以证实，亦无证据证明威海瑞美公司财产系因王珊、毕莹锡滥用股东权利导致不足以清偿债权人的债权，故对山东启展公司要求王珊、毕莹锡对威海瑞美公司的债务承担连带责任的诉讼请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条第（四）项、第九十七条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条、第一百一十四条、《中华人民共和国公司法》第二十条第三款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：解除原告山东启展医疗器械有限公司与被告威海市瑞美木业有限公司于2018年9月13日签订的《威海瑞美木业销售合同》及2019年4月19日签订的《补充协议》；被告威海市瑞美木业有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告山东启展医疗器械有限公司货款400000元；被告威海市瑞美木业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告山东启展医疗器械有限公司违约金（以400000元为基数，自2019年6月20日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行发布的金融机构人民币同期同类贷款基准利率的1.95倍计算；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.95倍计算）；被告威海市瑞美木业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告山东启展医疗器械有限公司律师费55000元；被告威海市瑞美木业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告山东启展医疗器械有限公司公证费4000元；被告威海市瑞美木业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告山东启展医疗器械有限公司保全保险费2706元；驳回原告山东启展医疗器械有限公司超出部分的诉讼请求。如果未能按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费21236元，减半收取10618元，财产保全费4520元，均由被告威海市瑞美木业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，预交上诉案件受理费，上诉于山东省济南市中级人民法院。审判员  綦晓玥二〇二〇年九月十五日书记员  郑远方