安徽省灵璧县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖1323民初2692号 原告:王建，男，1989年6月19日出生，汉族，住安徽省宿州市灵璧县。 委托诉讼代理人：朱邦兴，安徽山石律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张恒杰，安徽山石律师事务所律师。 被告:安徽军峰装饰工程有限责任公司,住所地安徽省宿州市灵璧县莱迪购物街(内街)北段1-108、109室,统一社会信用代码91341323090762470X。 法定代表人:王士峰,该公司经理。 被告:王士峰,男,1979年4月9日出生,汉族,住安徽省宿州市灵璧县。 原告王建因与被告安徽军峰装饰工程有限责任公司（以下至判决主文前均简称军峰公司）、王士峰装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月25日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭审理了本案。原告王建及其委托诉讼代理人张恒杰到庭参加诉讼。被告军峰公司、王士峰经本院公告送达开庭传票，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王建向本院提出诉讼请求：1、依法解除2019年3月12日原告与被告签订的装饰装修合同;2、依法判令被告返还原告预付的装修工程款95000元（庭审中变更为90116元）;3、依法判令被告向原告支付延期完工违约金158000元(按每天500元,从2019年6月15日起计算至解除合同的判决生效之日止,暂计算至2020年4月25日,共316天)；4、依法判令被告支付原告车辆贷款41555元;5、依法判令被告赔偿原告律师代理费6000元;6、本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由:被告安徽军峰装饰工程有限责任公司系被告王士峰独资企业。原告因需装修房屋,受被告邀请参加由被告组织的“首届家装钜惠节”活动,活动内容为“装修12.98万元,汽车免费开回家,仅限前50名”。原告支付35000元装修订金后参加活动,被认定为“前50名”报名者,获得汽车免费开回家的优惠。2019年2月24日,原告在征得被告同意后将活动指定的汽车“大众捷达”更换为“大众速腾”，并补足差价67000元。2019年3月6日,原告在被告安排下与一汽汽车金融有限责任公司签订《汽车抵押合同》,贷款50000元,期限36个月,利率7.9083;同日,又与被告签订《购车贷款代还合同》,合同约定被告同意代还代偿上述《汽车抵押合同》项下的50000元贷款,并由被告给原告出具《还款承诺书》一份;同时,被告要求原告办理上述手续须支付满100000元装修款,于是原告于2019年3月7日又支付装修款65000元,此时已累计支付装修款共100000元。 2019年3月12日,原告与被告签订装修施工合同一份。合同约定,被告将位于中央名府5栋1305室装修一事交由被告,施工期限90天,开工日期2019年3月14日,竣工日期2019年6月14日,工程造价130550元;合同承包方式为包工包料。合同第十二条第六款约定:由于承包人的原因致使工期延误,每延误一天被告支付违约金500元。合同签订后,2019年5月14日原告按被告要求又支付30000元装修进度款,前后原告共支付被告装修款130000元。原告已履行合同约定的各项义务,但被告装修施工至今未完成,目前仅完成工程量的四分之一。同时,被告《购车贷款代还合同》仅履行5个月,之后不再代还购车贷款。为此,原告多次要求被告履行上述两合同,但被告拒不履行。 综上所述,被告严重违反合同的约定,给原告造成了巨大的经济损失。因此,原告为维护自身的合法权益,特具状起诉,请求依法判令支持原告的诉请。 被告军峰公司、王士峰未答辩。 本院经审理查明以下事实：被告军峰公司2014年1月13日依法设立，系自然人独资有限责任公司。经营范围：建筑工程；建筑装饰装修工程；水电安装工程等。 2019年1月25日至2月23日，军峰公司举办首届家装钜惠节，其中装修优惠方案三为“装修12.98万加2万送2万元大礼包再返2万现金，装修汽车开回家（大众捷达，官方指导价96800元）”，同年2月17日原告受被告邀请缴纳装修定金5000元，2月23日缴纳装修订金30000元后参与活动。后经协商，原告将“大众捷达”汽车更换为“大众速腾”并于2月24日将车辆差额款67000元缴纳给被告军峰公司。 2019年3月6日，原告与广大汽贸签订汽车销售合同，约定从广大汽贸购买涉案车辆，向一汽汽车金融有限公司贷款50000元，备注为军峰装饰团购。同日，原告与一汽汽车金融有限公司签订汽车抵押合同，将涉案车辆作为抵押物用于保证贷款偿还的担保。同日，原告与军峰公司签订购车贷款代还合同，约定原告向一汽汽车金融有限公司购买涉案车辆大众速腾熠动版，总价款163800元，贷款50000元由军峰公司代还代偿。如军峰公司未按约定代偿代还，原告有权将贷款提前结清，军峰公司应在一个月内把所有费用打给原告，否则要双倍赔偿并承担相关诉讼费、差旅费、律师费等。军峰公司同时向一汽汽车金融有限公司出具还款承诺书，载明：本人愿意作为借款人的还款人共同承担还款责任，负有偿还借款人在贷款合同中全部未偿还债务的义务，无论贷款合同或其他合同是否有效，均不影响该承诺书的有效性，承诺按贷款银行要求的期限、金额和方式还款。在借款人贷款合同终止前，不退出还款人地位或解除还款责任。同日，原告接收了涉案车辆。代偿合同签订后，军峰公司代偿贷款8445元，余款41555元不再偿还。 2019年3月7日原告向军峰公司缴纳装修款65000元。 2019年3月12日，原告与军峰公司签订“军峰装饰施工合同”，约定：双方依据法律法规规定，结合本次首届家装钜惠节特点，在平等、自愿、协商一致的基础上达成协议。原告将位于灵璧县灵城镇中央名府5栋1305室装修工程采用包工包料方式交给被告军峰公司施工。工期90天，2019年3月14日开工，6月14日竣工。工程总造价130550元整，合同造价150550元。分三个阶段对工程质量进行验收：1、水电、防水、地砖施工完毕；2、吊顶、壁柜、酒柜等施工完毕；3、报价单内其余项目施工完毕。工程款支付约定为：签订合同时支付100000元，工程进度过半支付44000元，双方验收合格支付6550元（工程进度过半指水电、防水、地砖施工完毕）。第十二条违约责任第一款：合同双方当事人任何一方因未履行合同义务给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；第六款：由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向发包人支付违约金500元。合同签订后，军峰公司开工施工，5月14日，原告缴纳装修款30000元。后军峰公司未按约定时间完工。 2020年6月10日，原告通过委托诉讼代理人所在安徽山石律师事务所委托灵璧县价格认证中心对军峰公司已施工部分进行价格评估，8月13日，该价格认证中心出具认证结论：认证标的价格取整大写为叁万玖仟捌佰捌拾肆元整。 2020年4月27日，原告为该起诉讼与安徽山石律师事务所签订委托代理合同，支付律师代理费6000元。 本院认为，依法成立的合同受法律保护。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。原告王建与军峰公司签订的“军峰装饰施工合同”及“购车贷款代还合同”均系双方当事人真实的意思表示，合法、有效。 军峰公司未按约定完成装修施工，且以行为表示不再继续履行合同，原告要求解除该合同本院予以支持。原告已支付装修款130000元，军峰公司已完成工程量部分经灵璧县价格认证中心认证为39884元，扣减后尚余90116元应当予以返还。双方约定“由于承包人的原因致使工期延误,每延误一天被告支付违约金500元”明显过高，综合本案案情，本院酌定为30000元。 军峰公司承诺代偿代还贷款50000元，作为家装钜惠节原告装修享有的优惠，现仅履行8445元，对剩余41555元依约负有支付义务，对原告该请求本院予以采信。 双方约定造成损失时责任方应承担赔偿责任并承担相关诉讼费、差旅费、律师费等损失，对原告主张为此支付6000元代理费损失要求被告赔偿本院予以支持。 被告王士峰作为被告军峰公司唯一投资人，应对军峰公司上述债务承担连带赔偿责任。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原告王建与被告安徽军峰装饰工程有限责任公司2020年3月12日签订的军峰装饰施工合同； 二、被告安徽军峰装饰工程有限责任公司应于本判决生效后十日内退还原告王建支付的装修款90116元； 三、被告安徽军峰装饰工程有限责任公司应于本判决生效后十日内赔偿原告王建违约金30000元； 四、被告安徽军峰装饰工程有限责任公司应于本判决生效后十日内支付原告代偿代还车贷款41555元； 五、被告安徽军峰装饰工程有限责任公司应于本判决生效后十日内赔偿原告王建律师代理费损失6000元； 六、被告王士峰对上述第二项至第五项确定的义务承担连带责任； 七、驳回原告王建的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5808元，公告费600元，合计6408元，原告王建承担2074元，被告安徽军峰装饰工程有限责任公司、王士峰承担4334元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省宿州市中级人民法院。 审 判 长  赵 芸 人民陪审员  刘艳飞 人民陪审员  王 芳 二〇二〇年九月十八日 法官助理耿婷 书记员王云云 附：本案适用法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 另附： 灵璧县人民法院执行款、赔偿款、保全担保金缴存账户 户名：灵璧县人民法院执行款专户 账号：12×××23 开户行：中国农业银行灵璧县支行营业部