云南省泸水市人民法院民 事 判 决 书(2020)云3321民初953号原告：江油市云晨建筑劳务有限公司。法定代表人：彭云，职务：公司总经理。统一社会信用代码：91510781MA65KC1D7F住所：四川省绵阳市江油市。委托诉讼代理人：谢桑益，云南德星永云律师事务所律师，特别授权代理。被告：怒江云川进出口贸易有限公司。法定代表人：冉小云，职务：公司总经理。统一社会信用代码：91533321MA6NJMCSXT住所：云南省怒江州泸水市。委托诉讼代理人：唐铭，男，1976年1月10日生，汉族，四川省苍溪县人，大专文化，现住云南省怒江州泸水市，特别授权代理。原告江油市云晨建筑劳务有限公司诉被告怒江云川进出口贸易有限公司租赁合同纠纷一案，本院于2020年7月14日立案受理后，依法适用简易程序于2020年9月8日在本院第五法庭公开开庭进行了审理。原告江油市云晨建筑劳务有限公司的委托诉讼代理人谢桑益，被告怒江云川进出口贸易有限公司的委托诉讼代理人唐铭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告江油市云晨建筑劳务有限公司向本院提出诉讼请求，1.判令被告支付挖机租赁费293490元；2.判令被告承担2020年1月15日至2020年5月15日资金占用费4647元，此后按照银行贷款基准利率4.75%计算未付租金的利息至租金付清为止；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：被告因为开采矿石，需要租赁工程机械。原被告经过充分协商，于2019年4月9日在怒江州泸水市签订《工程机械租赁合同》，合同约定原告将一台“现代225-7”挖机（带碎头）出租给被告，挖机工作地点为“缅甸密基那地区其沛县诺怕卡拉拉欧咯区”，月租金45000元，每月工作时间不超过240小时，租赁时间自2019年4月16日开始计算，春节前后按实际天数计算支付租金。双方应在次月1至5号办理结算，被告应于5至10号内将租赁费的80%支付给原告，剩余的20%年底结算。此外双方还对挖机驾驶员的安全保障、挖机退场通知、挖机的运费、保养维修、油料提供等进行了约定。2019年4月16日之前，原告按合同约定，将挖机运到泸水市片马镇，聘请挖机驾驶员后将挖机提供给被告使用，被告办理挖机驾驶员以及挖机的通关手续。至2020年1月13日，因为合同目的已经实现，经双方协商，决定终止履行合同。原告挖机退场后，原告多次要求被告支付租金余款，但是被告没有按照合同约定付清租金，于是纠纷发生。2019年4月至2019年12月计9个月，除2019年7月、8月外，被告出具了《分包单位机械结算书》，原告要求被告出具2019年7月、8月两个月的结算书，被告认为2019年8月没有施工所以不予出具结算书。原告认为8月没有施工的原因在于被告，挖机一直在被告的管领之下，被告没有给原告发退场通知，也没有将挖机退还给原告，况且2019年7月被告实际使用了19天，原告还承担挖机驾驶员的劳务费，原告要求被告支付2019年7月、8月两个月的租金45000元约定支付租金。自2019年4月至2019年12月，被告出具《分包单位机械结算书》，共计欠原告租赁费183990元。此外，原告认为被告还应该支付2019年7月、8月的挖机租金9万元，2020年1月份的13天租金19500元，以上各项合计29340元。综上所述，被告承租原告挖机后，未付全部租金的行为，构成违约，侵犯了原告的合法权益，为维护自己的合法权益，特对被告提起诉讼。被告怒江云川进出口贸易有限公司答辩称，认可《分包单位机械结算书》中的欠原告租赁费183990元，但我公司在2020年3月31日已经支付1万元，还有173990元未付。2019年7月、8月，缅北地区发生洪涝灾害，无法施工，停工原因系不可抗力导致，所以不应当支付原告租金。我公司认可2019年7月原告施工了5天，我公司与原告于2019年12月31日发出退场通知，并与原告解除合同，不可能在2020年1月施工13天。请求人民法院依法公正判决。原告江油市云晨建筑劳务有限公司为了证明自己诉讼主张，向本院提交了以下证据：1.原告《营业执照》、法定代表人身份证明、被告身份信息，证明原、被告身份及诉讼主体适格的事实；2.原、被告签订的《工程机械租赁合同》，证明原、被告双方存在租赁合同关系，合同约定了双方权利义务的事实；3.《分包单位机械结算书》，证明双方对部分挖机租赁费进行结算和被告支付部分租赁费的事实；4.《昆明关区非驻点监管通道预约申请单》、《进出境运输工具及驾驶员信息》，证明被告使用挖机至2020年1月13日的事实。经质证，被告对原告提交的证据1、2、3合法性、真实性、关联性无异议，本院予以采信；被告对证据4的真实性、合法性无异议，对关联性、证明目的有异议，认为双方于2019年12月31日解除合同，不可能再使用原告的挖机。本院经向原告法定代表人彭云核实，彭云在通话中称2020年1月确实未施工。本院认为，该组证据不能证明原告的待证事实，本院对该组证据的证明目的不予采信。被告怒江云川进出口贸易有限公司围绕自己的答辩主张，向本院提交了《转账记录交易明细》，证明于2020年3月31日支付给原告租赁费1万元。经质证，原告对真实性、合法性、关联性无异议，本院予以采信。根据庭审举证、质证及双方当事人的陈述，本院确认本案如下法律事实：原、被告于2019年4月9日签订《工程机械租赁合同》，约定原告将一台“现代225-7”挖机（带碎头）出租给被告，挖机工作地点为“缅甸密基那地区其沛县诺怕卡拉拉欧咯区”，月租赁金额45000元，租赁期间自2019年4月16日开始计算租金，春节前后按实际天数计算支付租金。双方应在次月1至5号办理书面结算，被告应于5至10号内将租赁费的80%支付给原告，剩余的20%年底结清。每月工作时间不超过240小时，超出部分按8小时折合一天计算机械租金和机手加班费。此外双方还对挖机驾驶员的安全保障、挖机退场通知、挖机的运费、保养维修、油料提供等进行了约定。合同签订后，原告按合同约定，将挖机运到泸水市片马镇，聘请挖机驾驶员后将挖机提供给被告使用，被告办理挖机驾驶员及挖机的通关手续。至2019年12月31日，经双方协商决定终止履行合同。2019年4月至2019年12月期间，被告出具了《分包单位机械结算书》，其中4月份施工15天，租金22500元，已付1.8万元，未付4500元；5月份施工29天，租金43500元，已付34800元，未付8700元；6月份施工30天，租金4.5万元，已付3.6万元，扣配件托运费420元，未付8580元；9月份施工20.5天，租金30750元，扣除生活费180元，配件托运费110元，未付30460元；10月份30天，未付4.5万元；11月份施工28.5天，租金42750元未付；12月施工30天，租金4.5万元，扣焊挖机斗费用1000元，未付4.4万元；以上合计未付金额为183990元。2019年7月、8月因洪灾停工，被告未出具结算书。庭审中，被告自认原告在2019年7月施工了5天。另，被告于2020年3月31日转账支付原告1万元。本院认为，双方发生争议的焦点为：被告是否承担2019年7月、8月的挖机租金9万元？存在这一争议的主要原因系双方对《工程机械租赁合同》的理解不一致。从原告诉请中看，原告理解为挖机租赁费包月4.5万元，而被告认为挖机租赁费为月租赁金额4.5万元，按施工天数每天1500元结算租赁费。本院认为，虽然双方签订的《工程机械租赁合同》第二条租赁设备概况中约定月租赁金额45000元，但未明确标注系包月或包干价；其次，双方在履行合同过程中，对已经结算的部分均按实际施工天数以每天1500元计算挖机租赁费；再次，《工程机械租赁合同》第六条第1、2项载明的内容符合按实际施工天数结算租赁费的情形。综合以上情形考量，本案原、被告双方应当按照原告实际施工天数以每天1500元计算挖机租赁费。故被告不应当承担2019年7月、8月的挖机租金9万元，原告主张停工期间的挖机租赁费，本院不予支持，应当以原告实际施工天数计算租赁费。原告在诉状中陈述其2019年7月实际施工19天，但未提供证据加以证明，应当承担举证不能的法律后果，本院以被告庭审中自认的5天计算租赁费为7500元（5天×1500元?天）。原告诉请已结算未支付的租赁费为183990元，被告对该结算金额无异议，本院予以确认。原告诉请2020年1月使用13天的挖机租赁费19500元，因原告法定代表人承认未使用，不存在挖机租赁费，故本院不予支持。综上，被告未支付原告挖机租赁费总计191490元（183990元+7500元），扣除被告于2020年3月31日支付的1万元后，剩余181490元。承租人无正当理由未支付或者迟延支付租金的，出租人可以要求承租人在合理期限内支付。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，被告未在约定的期限内支付租赁费，应当承担违约责任。对原告提出被告承担资金占用利息的诉讼请求，本院予以支持，但资金占用利息应当按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第一百零七条、第二百二十六条、第二百二十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告怒江云川进出口贸易有限公司于本判决生效之日起十日内向原告江油市云晨建筑劳务有限公司支付挖机租赁费181490元，并承担自2020年1月15日起至实际付清之日止的资金占用利息。资金占用利息计算方式为：自2020年1月15日起至实际付清之日止以181490元为基数按实际付清款项之日所在当月正在实施的LPR利率计算。二、驳回原告江油市云晨建筑劳务有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5772元，减半收取2886元，由原告负担1000元，被告负担1886元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省怒江傈僳族自治州中级人民法院。审判员  田开荣二〇二〇年九月九日书记员  李秋婷