山西省大同市平城区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）晋0213民初273号 原告：乔九录，男，1962年3月7日出生，汉族，无业，住大同市云冈区。 委托诉讼代理人：袁继伟，山西中谋律师事务所律师。 被告：王涛，男，1993年11月2日出生，汉族，住山西省吉县。 被告：陈俊杰，男，1992年8月13日出生，汉族，住山西省太原市。 被告：李剑，男，1993年7月8日出生，汉族，住山西省左云县。 被告：赵成强，男，1989年7月31日出生，汉族，住湖北省武汉市。 原告乔九录与被告王涛、陈俊杰、李剑、赵成强装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月8日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人袁继伟、被告王涛到庭参加诉讼。被告陈俊杰、李剑、赵成强经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告乔九录向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令解除原、被告《大同市家庭居室装饰装修工程施工合同》；2.请求依法判令被告返还原告工程款64394元（当庭变更为62349元）；3.请求依法判令被告支付原告违约金18385.6元；4.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告所有的月星东郡XXX号房屋要装修，而大同市华粲悦居装饰工程有限公司正在搞活动，有很大的优惠力度，且大同市华粲悦居装饰工程有限公司多次给原告打电话说，要将原告房屋作为样板房装修，原告拎包入住即可。因此，原告于2018年12月26日和大同市华粲悦居装饰工程有限公司签订《大同市家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定由该公司为原告房屋进行装修，合同价款为91928元，总工期90天，前期先交定金27578元，开工前交34771元，原告依约定缴纳了前期定金和开工款后，大同市华粲悦居装饰工程有限公司却迟迟不予施工。2019年3月10日，原告找到大同市华粲悦居装饰工程有限公司要求解除合同，退装修款，大同市华粲悦居装饰工程有限公司好话说尽，原告看其态度挺好，就按照其要求，将家具定制也交给该公司，要求该公司尽快施工，可是仍未按时施工，原告又多次找到被告王涛协商，王涛回答公司股东意见未达成一致，让原告加钱才给装修。原告委托大同市华粲悦居装饰工程有限公司装修，想要入住新房，该公司却迟迟不予装修，致使原告一年来就奔波于多次找被告王涛协调解决，浪费了大量的人力物力财力，都没有结果。现大同市华粲悦居装饰工程有限公司目前的状态为注销，该公司股东在公司和原告合同未履行完毕的情况下，将公司注销，违反法律规定，其股东王涛、陈俊杰、李剑、赵成强应承担退还装修费和承担违约金的义务。原告依法诉至法院，请求法院判如所请。 被告王涛辩称，根据签订的合同，木工干完之后，原告就要交中期款，但木工干完后，原告一直未交第三笔款项，原告违约在先，不同意原告的诉讼请求，因为活已经给原告干完了，钥匙也已经给了原告，合同自动解除。 被告陈俊杰、李剑、赵成强未作答辩。 经审理查明，2018年12月26日，原告乔九录（甲方）和大同市华粲悦居装饰工程有限公司（乙方）签订《大同市家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定：“乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程，工程名称为月星东郡XXX号，面积122平方米，承包方式为乙方包工包料，总工期限90天，合同价款为91928元,第一次定金工程造价的30%即27578元，第二次开工之前工程造价的40%即36771元，第三次工程进度过半半包部分25%即11491元，主材费30%即13789元，第四次竣工验收合格半包部分5%即2299元。工程进度过半是指完成以下五项界定工程过半的标准：（1）水电管线铺设完成；（2）防水完成；（3）墙地砖送货至工地现场，且瓦工施工完毕；（4）厂家加工类产品以乙方向厂家订货成功下单生产为准；（5）墙面、顶面一遍腻子。工程施工质量标准，双方同意参照《大同市家庭装饰工程质量验收标准》。合同签订后，任何一方不得无故终止合同，如单方终止合同须付另一方本合同工程造价金额20%的违约金。”同日，双方签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》补充协议，协议约定：“装修款项分为四期，第一期，在有确切的装修意向时支付，合同总价款的30%，第二期，合同总价款的70%，于签订合同后，开工3日前全额交付至签单店面或公司财务部（含第一期所交的30%合同总价款）。如果甲方水电路由乙方负责改造，则在水电改造验收完毕后，将水电改造款项交予乙方财务部。第三期，为半包部分的25%和主材部分的30%，含中期增减项目单，应有客户、设计师、监理、项目经理四方签字确认，中期款收费标准：1.水电路线改造完毕；2.防水处理完毕；3.橱柜精确测量结束；4.厨房、卫生间的吊顶完毕；5.木工框架完毕。中期验收合格后两天内交至公司财务部，逾期不办理的予以停工处理。第四期为半包部分的5%，于工程验收合格后两日内交至公司财务部，并为办理保修手续；……工程进度过半是指1.水电线路改造完毕；2.防水处理完毕；3.橱柜精确测量结束；4.房、卫生间的吊顶完毕；5.木工框架完毕。……本协议为《家庭居室装饰装修工程施工合同》之有效附件，如与《家庭居室装饰装修工程施工合同》正本有冲突的地方，参考补充协议执行。”同日，原告（甲方）和大同市华粲悦居装饰工程有限公司（乙方）还签订了样板房工程质量锤协议书，甲方享受乙方关于工程质量锤的保障政策，“质量不满意，您砸我付钱”。乙方在施工中严格执行施工规范和质量标准，保质按期完成工程质量。施工过程中如乙方用“假伪材料”或“材料以次充好”甲方可用“质量监督锤”直接砸掉，乙方应负全部责任。双方还签订了委托设计协议书、样板房价格保值及保密协议书、优惠补协议、环保装修补充协议、安全协议书、包干速算单。原告于2018年12月23日交纳大同市华粲悦居装饰工程有限公司定金2000元，2018年12月26日交纳定金25578元，2019年5月8日交纳开工款34771元，共计62349元。合同签订后，大同市华粲悦居装饰工程有限公司进行了部分水电改造、防水处理、厨房、卫生间、阳台地面和墙体的铺砖，一部分的木工吊顶。 另查明，大同市华粲悦居装饰工程有限公司于2019年7月18日注销，注销原因为决议解散。其股东有四人为王涛、陈俊杰、李剑、赵成强。 本院认为，原告与大同市华粲悦居装饰工程有限公司签订的装饰装修合同是双方真实意思表示，不违反法律和行政法规的强制性规定，为有效合同。原告要求解除合同，被告认可合同已经解除，本院予以确认。根据原告陈述，被告已经为原告改了一部分水电，并做了防水及厨房、卫生间、阳台及地面的铺砖，一部分吊顶等，原告认为工程质量不合格，但未提交证据证实，原告要求被告返还已缴纳的全部工程款，本院不予支持。原被告双方在合同中约定中期验收合格后两天内交第三期款至被告公司财务部，逾期不办理予以停工处理。现被告提交的证据不能证明已经完成了合同约定的中期应完成的全部施工内容并进行了中期验收。被告辩解是由于原告未缴纳第三期款，导致工程停工，不能成立。大同市华粲悦居装饰工程有限公司在未完全履行合同的情况下于2019年7月18日将公司注销，并停止为原告装修，已构成违约，应按照合同约定承担违约责任，原告按照合同约定要求支付本合同工程造价金额20%的违约金18385.6元，本院予以支持。大同市华粲悦居装饰工程有限公司未经清算即办理注销登记，导致公司无法进行清算，原告主张该公司股东王涛、陈俊杰、李剑、赵成强承担清偿责任，本院予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《最高人民法院关于适用若干问题的规定（二）》第二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下： 一、解除原告乔九录与大同市华粲悦居装饰工程有限公司签订的《大同市家庭居室装饰装修工程施工合同》； 二、被告王涛、陈俊杰、李剑、赵成强于本判决生效后十日内支付原告乔九录违约金18385.6元； 三、驳回原告乔九录的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1870元，由原告乔九录负担1455元，被告王涛、陈俊杰、李剑、赵成强负担415元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山西省大同市中级人民法院。 审 判 长  张丽霞 人民陪审员  刘 涛 人民陪审员  董付新 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  孟鹏飞