河北省廊坊市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀10民终3321号 上诉人（原审原告）：苏静，女，1980年9月1日出生，汉族，住北京市顺义区。 委托诉讼代理人：黄银华，天津益清律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张龙鑫，天津益清（北京）律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：河北澳福房地产开发有限公司，住所地河北省廊坊市经济技术开发区科技谷园区青果路****1101。统一社会信用代码91131001MA0840JA9L。 法定代表人：赵威，总经理。 委托诉讼代理人：田文麟，河北天枢律师事务所律师。 上诉人苏静因与被上诉人河北澳福房地产开发有限公司（以下简称澳福公司）商品房预售合同纠纷一案，不服河北省廊坊经济技术开发区人民法院（2020）冀1091民初265号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年7月15日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 苏静上诉请求：1、撤销一审判决第一、二项，改判支持上诉人的全部诉讼请求；2、本案诉讼费用及产生的其他费用由被上诉人承担。事实与理由：1、被上诉人未按照公安消防、规划、人防、环保节能、质量监督等部门关于建筑工程房屋交付使用的条件和要求将涉案合格商品房交付给上诉人，一审判决关于被上诉人在2018年9月3日将合格商品房交付上诉人的事实认定错误。工程竣工验收除了六方验收外，验收主体还必须有工程质量监督、规划、消防、人防等有关部门或者单位，建设工程竣工验收必须经过当地房地产行政主管部门备案程序方为合格。2、案件涉及的《补充协议》签署时间远远早于《商品房买卖合同》签署时间，《补充协议》中关于房屋交付标准和逾期交房责任内容属于格式条款，应属无效。3、上诉人购买的是精装修房屋，该房屋由被上诉人统一收取装修款并负责进行统一装修，上诉人未委托任何公司或个人办理房屋交接手续，上诉人与被上诉人之间从未办理过房屋交付、交接手续。一审判决认定双方办理房屋交付手续属于事实认定错误。4、被上诉人的房屋交付行为违反法律法规规定的使用条件和要求，己构成逾期交房，但日万分之零点三三的违约金不足以弥补购房人所受损失，一审判决无视上诉人请求调高违约金标准的请求。 澳福公司辩称，上诉人的上诉请求没有事实及法律依据。1、澳福公司交付给上诉人的商品房符合合同约定和法律规定。合同明确约定了交付条件为“该商品房经验收合格”，该房屋系于2018年5月14日验收合格，竣工验收报告包括消防工程，审查情况中也载明已按合同约定工期完成了设计文件规定的内容，廊坊开发区住建局出具的消防安全认定意见也对该工程符合消防安全要求进行了认定。上诉人实际于2018年9月3日办理了收房手续，进行了出租并获得收益。2、补充协议的时间与草签合同一致，因此补充协议时间早于备案合同。3、双方在补充协议中约定的违约金计算标准合法有效，是双方意思表示达成一致的结果。 苏静向一审法院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告逾期交房违约金89,021.8元；2、判令被告承担诉讼费。 一审法院认定事实：原、被告于2017年4月15日签订《商品房买卖合同》，合同约定原告为买受人，被告为出卖人；买受人购买出卖人开发建设的位于廊坊开发区房屋一套。房屋总价款756976元。《商品房买卖合同》第八条交付期限约定，出卖人应当在2018年1月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1、该商品房经验收合格。2、……。《商品房买卖合同》第九条出卖人逾期交房的违约责任约定，除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第2方式处理：1、按逾期时间，分别处理。⑴……；⑵……。2、双方按照补充协议的相关约定执行。原、被告就《商品房买卖合同》未尽事宜签订有《补充协议》，该《补充协议》第十一条对《商品房买卖合同》第九条补充约定：1、如出卖人构成逾期交房的，无论出卖人逾期交房是否超过60日，买受人均同意不解除买卖合同及本协议，出卖人按日向买受人支付已付购房款万分之零点三三的违约金（已包含利息补偿和损失赔偿等）。《商品房买卖合同》第十一条交接约定，商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。上述《商品房买卖合同》及《补充协议》还约定了其他内容。合同签订后，原告依约向被告支付了全部购房款。另查明，2018年5月14日，经勘查单位、设计单位、施工单位、施工图审查机构、监理单位、建设单位六方进行竣工验收，涉案项目竣工验收结论为合格。2018年5月15日，被告与廊坊市峰景晖装饰工程有限公司就涉案房屋进行交接，后由廊坊市峰景晖装饰工程有限公司对涉案房屋进行装修。房屋完成装修后，廊坊市峰景晖装饰工程有限公司书面通知原告办理房屋交付手续。原告于2018年9月3日办理收房手续，并签署《物品接收单》。2019年9月12日，廊坊开发区住房和规划建设局出具廊开建消认字【2019】第001号关于“廊和坊•金融街—金融•家服务式公寓”建设项目消防安全认定意见，该“意见”载明：经我局组织专家进行资料审查及现场核查，综合认定该建设工程现状符合消防安全要求。再查明，原告委托张森与廊坊市趣舍商业管理有限公司签订《房屋经营托管协议》，证实原告购买涉案房屋主要用于投资出租，旨在获取房屋出租收益。 一审法院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》及《补充协议》是双方真实意思表示，其内容不违反我国法律、法规的强制性规定，合法有效，当事人理应遵守。原告依照合同约定支付了全部购房款，被告未能在合同约定的期限内向原告交付房屋，违反了《商品房买卖合同》第八条的规定，应承担逾期交房的违约责任。涉案房屋虽经六方竣工验收合格，但本案中原告是在2018年9月3日办理的收房手续并签署《物品接收单》，故应认定2018年9月3日该房屋实际交付完成，原告可以依照《房屋经营托管协议》获取房屋出租的实际预期收益。关于违约金的计算，《商品房买卖合同》第九条约定了出卖人逾期交房违约责任是“双方按照补充协议的相关约定执行。”《补充协议》第十一条约定，如出卖人构成逾期交房的，出卖人按日向买受人支付已付购房款万分之零点三三的违约金。此约定不违反法律规定，应该遵循。综合被告逾期交房行为及原告预期利益损失等情况，兼顾公平和诚实信用原则，本院认定被告应以房屋总价款为基数，按日万分之零点三三的标准，向原告支付自逾期交房之日起至原告实际收房之日止（即自2018年1月31日至2018年9月3日，共计215天）的违约金。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条规定，判决：一、被告河北澳福房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告苏静逾期交房违约金5,371元（756,976元×0.033‰×215天﹦5,371元）；二、驳回原告苏静的其他诉讼请求。案件受理费减半收取为25元，由被告河北澳福房地产开发有限公司承担。 本院二审期间，当事人未提交新证据。 本院经审理查明的事实与一审查明的事实一致。 本院认为，苏静与澳福公司签订的《商品房买卖合同》及《补充协议》合法有效，对双方均具有法律约束力。澳福公司交付的房屋符合双方合同约定。消防安全问题，行政主管部门已作出认定，符合消防安全要求。《补充协议》约定的逾期交房违约金计算标准，并未明显低于当地同类房屋的租金价格，一审法院未予调整并无不当。 综上所述，苏静的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费1,891元，由苏静负担。 本判决为终审判决。 审判长 杨 帆 审判员 汪铁刚 审判员 丁德松 二〇二〇年九月二十九日 书记员 牛紫薇