福建省龙海市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0681民初1194号 原告：黄春松，男，1994年5月26日出生，汉族，住福建省漳州台商投资区。 被告：厦门聚尚美装饰有限公司，住所地福建省厦门市集美区杏林街道曾营社区**。统一社会信用代码：91350211065875692G。 法定代表人：朱洪海，执行董事。 被告：朱洪海，男，1981年11月25日出生，汉族，住福建省漳州市平和县。 被告：王海玲，女，1984年10月24日出生，汉族，住福建省三明市清流县。 原告黄春松与被告厦门聚尚美装饰有限公司（以下简称聚尚美公司）、朱洪海、王海玲装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月2日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告黄春松到庭参加诉讼，被告聚尚美公司、朱洪海、王海玲经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告黄春松向本院提出诉讼请求：1、判决被告返还多收的房屋装修款共计人民币12361元；2、判决被告支付因违约而产生的损失共计人民币2500元；3、本案的诉讼费用、公证费由被告承担。事实与理由：原告于2019年11月15日与被告签订了漳州市装饰装修工程施工合同，合同约定由被告承包原告位于角美万益广场6号楼1724房屋的装饰装修工程，合同价款为人民币30000元，合同工期为2019年11月15日到2020年1月16日。双方约定合同生效后原告分4次向被告支付装修款。双方还约定被告需保证质量、按时完工和交付使用，办理结算，参加竣工验收。合同签订后，原告按约履行了合同义务，配合被告的工程安排，按进度支付工程款。2019年11月15日签订合同，支付给聚尚美公司指定王海玲账户10500元，2019年12月4日水电完工后支付9000元，并微信转账600元给王海玲作为敲打墙体费用，2019年12月17日卫生间及阳台防水完工，2019年12月30日瓷砖到货。期间多次与被告催进度无果，在合同约定的完工日期还未能完工，且离完工进度还遥遥无期，经合同约定，被告需支付1500元违约金。最后双方微信协商后被告答复2020年3月10日前完工，如未完工再赔偿1000元。2020年2月11日后被告无法联系，请求判如所请。 被告聚尚美公司、朱洪海、王海玲在法定期限内未作答辩和举证。 本院经审理认定事实如下：2019年11月15日，原告黄春松（甲方）与被告聚尚美公司（乙方）签订一份《漳州市装饰装修工程施工合同》，约定甲方将其角美万益广场6#1724室的房屋委托乙方进行装修，合同约定，工程造价：30000元；合同工期：从2019年11月15日工人进场施工到2020年1月16日工程竣工；工程款支付和结算：1、工程合同的结算标准，按工程量的实际平方测算并结算工程款。每平方工程款以预算上报价的单位为准，2、工程款的预终结算，自合同签订之日起，按预算报价甲方应付工程总额的10500元（即35%）为乙方的备料款，水电工程结束后付总额的9000元（即30%）进度款，泥水工程结束后付总额的9000元（即30%）进度款，剩余1500元（即5%）待工程竣工验收通过起七天内一次性支付。补充说明：如未按时完工，赔价总价的5%……。合同签订后，被告聚尚美公司组织工人进场施工，2019年12月底停止施工。原告黄春松分别于2019年11月15日向王海玲支付装修款10500元，于2019年12月4日向王海玲支付9600元，合计支付装修款20100元。2020年4月3日，黄春松申请龙海市公证处对被告装修涉案房屋的现状以拍照形式进行证据保全，为此支付公证费2060元。 庭审中，原告黄春松主张被告未按合同约定完成全部装修工程，仅施工了水电布局、阳台及卫生间的防水、购买了瓷砖后就停止施工。2020年1月间，原告黄春松通过微信与被告朱洪海联系，要求被告尽快完工，被告朱洪海答复在3月初完工，并承诺若3月10日前不完工，则支付黄春松1000元房租。但被告并未继续施工。2020年6月，原告黄春松通过微信向被告朱洪海催讨多支付的装修款，被告朱洪海在微信中同意退其7000元装修款。因被告未再对涉案房屋进行装修，原告黄春松目前已另行委托他人进行装修。 另查明，聚尚美公司企业类型为有限责任公司（自然人独资），股东朱洪海持股比例100%。 认定以上事实的证据有：原告提供的《漳州市装饰装修工程施工合同》、预算表、微信聊天记录、公证费发票、转账凭证、营业执照、工商登记信息，以及原告的庭审陈述，经举证质证，本院予以确认。 本院认为，原告黄春松与被告聚尚美公司之间的装饰装修合同合法有效，双方应遵约全面履行义务。原告黄春松按约向被告聚尚美公司支付了装修进度款，但被告聚尚美公司未能依约完工，且以其实际行为表示不再继续施工，原、被告双方之间的装饰装修合同解除。原告黄春松主张被告中途退场，仅完成水电布局、阳台及卫生间的防水、购买了瓷砖等项目，要求被告退还装修款12361元，但未提供相应证据证实被告已完成的工程造价，庭审中经本院释明，又不申请对被告已施工的工程量及工程款进行司法鉴定，对被告已完成的工程量根据现有证据无法确认。但从黄春松提供的其与朱洪海的微信聊天记录中朱洪海自认可退还7000元，该证据可以视为原、被告双方通过微信形式对剩余工程款的确认，被告朱洪海已明确表示不再对房屋进行装修，对原告多支付的装修款7000元，应予以返还，对原告黄春松超出部分的诉请，本院不予支持。被告聚尚美公司未能按合同约定完成施工义务，根据合同约定，应按照合同总金额的5%向原告支付违约金，且被告未能在双方再次协商的日期内完工，应按双方约定支付1000元的房租作为违约金，原告黄春松诉请被告支付违约金2500元，符合约定，本院予以支持。被告聚尚美公司未能按合同约定完成施工义务，原告黄春松为了保全聚尚美公司的施工情况支出的公证费2060元，系因聚尚美公司违约产生的实际损失，应由聚尚美公司承担。被告聚尚美公司为一人有限责任公司，被告朱洪海系聚尚美公司唯一股东，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条规定：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”被告朱洪海未提供证据证明聚尚美公司财产独立于朱洪海自己的财产，应对本案债务承担连带清偿责任。被告王海玲系聚尚美公司员工，其收取原告工程款的行为系履行职务行为，其法律后果由聚尚美公司承担。原告请求被告王海玲承担本案偿还责任，本院不予支持。被告聚尚美公司、朱洪海、王海玲经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理和判决。据此，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第二百六十九条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告厦门聚尚美装饰有限公司应返还原告黄春松装修款7000元。 二、被告厦门聚尚美装饰有限公司应支付原告黄春松违约金2500元。 三、被告厦门聚尚美装饰有限公司应支付原告黄春松公证费2060元。 上述款项限于本判决生效之日起十日内付清。 四、被告朱洪海对上述债务承担连带清偿责任。 五、驳回原告黄春松对被告王海玲的诉讼请求。 六、驳回原告黄春松的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 本案受理费198.6元，由原告黄春松负担50元，由被告厦门聚尚美装饰有限公司、朱洪海负担148.6元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省漳州市中级人民法院。 审 判 长  蓝雪燕 人民陪审员  黄丽香 人民陪审员  纪启裕 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  颜小燕 执行申请提示： 申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。