重庆市大渡口区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）渝0104民初958号 原告：刘泉泉，男，1987年6月9日出生，汉族，户籍所在地江西省南昌市。 委托诉讼代理人：陈强，重庆豪泰律师事务所律师。 被告：张超，男，1994年5月10日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省牡丹江市。 被告：云南新天地装饰工程有限公司，住所地云南省昆明市南屏街**世纪广场******，统一社会信用代码915300007273168827。 法定代表人：郑新盼。 原告刘泉泉与被告张超、云南新天地装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月7日立案受理后，依法适用简易程序，后因被告张超下落不明，本案依法转换为普通程序，并组成合议庭公开开庭进行了审理。原告刘泉泉的委托诉讼代理人陈强到庭参加了诉讼。被告张超经本院公告送达开庭传票未到庭参加诉讼，被告云南新天地装饰工程有限公司经本院传票合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告刘泉泉向本院提出诉讼请求：一、请求判令二被告返还装修款20338.34元；二、请求判令二被告赔偿后续装修所支付的差价24661.66元；三、本案诉讼费、鉴定费由二被告承担。事实和理由：2019年6月10日，原告所代理的“伊洛德门窗”品牌入驻重庆市大渡口区居然之家商场，需进行卖场装修。被告张超持云南新天地装饰工程有限公司相关资质找到原告，希望承接装修业务。原告见被告张超持有正规装修公司营业执照和资质，且在商场进行了备案登记，遂与其签订了《卖场装饰合同书》，约定：装修总价款为83800元，包工包料，按进度付款，工程期限为40天。装修过程中，原告通过微信支付方式共计向被告支付工程款68800元。岂料，被告张超竟私自将进度款挪作他用，致使资金链断裂，无法继续履行合同。上述情况发生后，原告多次催促被告张超来商场解决，但被告张超一直拒不露面。原告为了赶在商场所确定的9月8日开业，于2019年8月14日在商场工作人员组织下，与现场施工人共同委托重庆市明科建设咨询有限公司对装修工程现状进行了审计结算，审计结果为：“已完成装修部分价格48461.66元，未完成装修部分价格40538.34元”。同时，原告为了追赶工期，以60000元的价格另外聘请他人进行了后续装修，致使原告在原合同价格之外，多支付了装修款24661.66元。综上所述，原告认为，被告张超擅自挪用原告支付的装修工程进度款，导致无法在约定的期限内完成装修工作，已经构成违约，理应退还原告多支付的装修款，并赔偿原告后续装修所额外支付的差价；被告云南新天地装饰工程有限公司违反《建筑法》相关规定，出借资质，应当承担共同赔偿责任。原告为了维护自身合法权益，遂诉至法院。 被告张超未到庭应诉，亦未提交书面答辩。 被告云南新天地装饰工程有限公司未到庭应诉，但向本院提交《情况说明》一份载明，经核实，张超非该公司员工，该公司没有委托张超签订过任何合同及委托其处理任何合同、施工事宜。其冒充该公司名义签订合同但无该公司加盖印章，属于其个人行为，与该公司没有任何关系。 本院经审理认定事实如下：2019年6月10日，原告刘泉泉作为发包人、被告张超作为承包人签订《卖场装饰合同书》，主要约定：1.工程地点为居然之家（大渡口店）·伊洛德商铺。2.工程承包方式为包工包料；工程期限为40天；合同价款为83800元整。3.工程施工质量标准及验收标准按照本项工程设计图纸要求及居然之家卖场装修规范要求验收。4.合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。5.因一方原因，造成合同无法继续履行，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。上述合同签订后，原告于2019年6月10日通过微信向被告张超支付12000元，并委托付凯于2019年6月21日、2019年7月15日分别向被告张超支付30000元、26800元，原告共计向被告张超支付了装修工程款68800元。其后，被告张超拒不按合同约定继续履行义务，导致不能继续完成案涉装修工程，原告遂委托重庆市明科建设咨询有限公司进行鉴定，并已支付咨询服务费（即鉴定费）3000元。2019年8月20日，重庆市明科建设咨询有限公司出具《伊洛德门窗·居然之家（大渡口店）装饰装修结算审计报告》，审核伊洛德门窗·居然之家（大渡口店）装饰装修项目已完成金额为48461.66元。 原告为了使伊洛德门窗·居然之家（大渡口店）门店能顺利开业，于2019年8月15日与重庆威康建筑装饰工程有限公司签订《建筑工程室内装饰合同》，约定合同价款为60000元。上述合同签订后，原告已按约定支付60000元装修款，且重庆威康建筑装饰工程有限公司于2019年9月17日向原告出具了《收据》，载明已收到装修款60000元。 上述事实，有原告的陈述、《卖场装饰合同书》、微信聊天记录、华夏银行电子回单、《伊洛德门窗·居然之家（大渡口店）装饰装修结算审计报告》、四川增值税普通发票、《建筑工程室内装饰合同》、《收据》等证据材料在卷为凭，经查证属实，足以认定。 本院认为，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。本案被告张超作为承包人并未取得建筑施工企业资质，虽然原告述称被告张超持有云南新天地装饰工程有限公司营业执照等资料，但该意见并不能否定被告张超无建筑施工企业资质这一事实，故原告与被告张超签订的《卖场装饰合同书》应认定无效。 合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。原告已向被告张超支付装修工程款68800元，被告张超也施工履行了部分装修义务，结合《伊洛德门窗·居然之家（大渡口店）装饰装修结算审计报告》的内容，原告要求被告张超返还装修款20338.34元（68800元-48461.66元=20338.34元）于法有据，本院予以支持。 合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。本案原告与被告张超签订的《卖场装饰合同书》虽无效，但是有关解决争议方法的条款仍有效。因被告张超未能全部完成案涉工程的装饰装修，原告基于合同目的及实际情况考虑另行与他人签订装饰装修合同，必然导致原告产生损失。原告可依据《卖场装饰合同书》有关解决争议方法的条款要求被告张超赔偿损失，其损失具体金额以原告与被告张超在《卖场装饰合同书》中约定的合同总价款的30%左右综合予以确认，而结合被告张超已履行部分的审核金额及《建筑工程室内装饰合同》的合同总价款，本院认定原告要求被告张超赔偿后续装修所支付的差价24661.66元（48461.66元+60000元-83800元=24661.66元）与前述法院综合确认的原告的经济损失相当，且未超出原告与被告张超在《卖场装饰合同书》中约定的总价款的30%，因此，对于原告该项诉讼请求，依法予以支持。另外因被告张超未全部完成案涉装修工程，原告遂向重庆市明科建设咨询有限公司申请鉴定，已支付鉴定费3000元，该鉴定费3000元也应视为原告损失的一部分，也应当由被告张超承担。 被告云南新天地装饰工程有限公司并不是《卖场装饰合同书》的合同当事人，且原告也无证据证明被告云南新天地装饰工程有限公司存在向被告张超出借资质等情形，故原告要求被告云南新天地装饰工程有限公司承担返还装修款并赔偿损失的意见无依据，本院依法不予支持。 被告张超、云南新天地装饰工程有限公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十七条、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条第一款、第六十四条、第一百三十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告张超于本判决生效之日起十日内返还原告刘泉泉装修工程款20338.34元； 二、被告张超于本判决生效之日起十日内赔偿原告刘泉泉经济损失24661.66元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费925元、公告费560元、鉴定费3000元，合计4485元（原告刘泉泉已预交），由被告张超负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力。 自本判决内容生效后，权利人可以向本院申请强制执行。申请执行的期限为二年，该期限从法律文书规定的履行期间的最后一日起算。 审 判 长  首云翠 人民陪审员  雷敬渝 人民陪审员  代国强 二〇二〇年九月十五日 法官 助理  汪文清 书 记 员  黄 俊