四川省绵阳市安州区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0724民初1871号 原告：赵黎明，男，1985年1月14日出生，汉族，住四川省绵阳市安州区。 被告:四川佳茗鑫农业集团有限公司，住所地绵阳市安州区花荄镇创业服务中心**，统一社会信用代码：915107243378674941。 法定代表人：先小茗，执行董事。 委托诉讼代理人：杨明艳，四川临龙律师事务所律师。 委托诉讼代理人：孙唯，四川临龙律师事务所律师。 原告赵黎明与被告四川佳茗鑫农业集团有限公司（以下简称佳茗鑫公司）建设工程承包合同纠纷一案。本院于2020年8月28日立案受理后，依法由审判员陈先金适用简易程序公开开庭进行了审理。原告赵黎明、被告佳茗鑫公司委托诉讼代理人杨明艳和孙唯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告赵黎明向本院提出诉讼请求:1.被告佳茗鑫公司支付工程款50,400元；2.被告佳茗鑫公司赔偿原告种植的绿化树木价值149,460元；3.被告佳茗鑫公司支付附属施工费1,100元；4.被告佳茗鑫公司以150,560为基数，按照中国人民银行同期贷款利率支付从2019年7月6日至付清之日止的利息；5.本案诉讼费等费用由被告佳茗鑫公司负担。事实和理由：2019年6月30日，双方签订绿化工程施工合同，合同内容为被告佳茗鑫公司委托我对塔水镇龙桥村三组游客接待中心进行绿化施工，待绿化栽植进度到总量的50%时，支付工程总价20%的工程款。2019年7月6日，我向被告佳茗鑫公司发出拨款申请单，其内容为绿化工程施工已达到总工程量的60%，已种植的绿化树木价值149,460元，按合同约定，申请工程总价20%的工程款50,400元。但被告佳茗鑫公司并未依约支付工程款。2019年10月11日，我又向其发出催款函，被告佳茗鑫公司依然未支付。另我支出1,100元找挖机在接待中心门前挖了一条排水沟。经我多次催收无果，现提起以上诉求。 被告佳茗鑫公司辩称，我公司只能按照合同约定的栽种进度支付工程款。同时，根据合同第五条第七条的约定，苗木的存活率必须要达到百分之九十五，实际上并没有达到该要求，原告赵黎明没有达到约定的工程质量，我公司不应支付工程款。依据合同第六条第二款第五项的规定，附属工程结算应在施工完成后由我公司验收合格后付款，原告赵黎明没有提交其已经施工完毕，并由我公司进行验收的证据，也没有提供相应的费用凭证，因此，我公司不应当支付附属施工方1,100元。我公司不应支付绿化工程款，就更不存在支付利息的情况。请求依法驳回原告赵黎明的诉讼请求。 本院经审理认定事实如下：2019年6月30日，原、被告签订《绿化工程施工合同》，主要内容为：“由原告赵黎明承建（合同中简称乙方）被告佳茗鑫公司（合同中简称甲方）位于四川省绵阳市安州区××镇××村××组的游客接待中心绿化施工项目，施工范围为接待中心周围绿化和附属工程。由乙方规划设计，以包工包料。预计开工日期2019年7月2日。苗木成活率达到95%。工程完工到某个阶段，应通知甲方验收。双方现场检查工程质量合格，即由甲方公司签收。工程总价款288000元，不含税金。绿化栽植252000元，附属施工36000元。结算方式：绿化栽植进度到总量50%，付工程总价20%工程款……剩余绿化总价款25%，待养护期满10个月，十个工作日内足额拨付。附属工程施工完成验收合格，及足额拨付。苗木养护期为10个月，从竣工起计算。养护期内，乙方及时进行养护（除草、修剪、浇水、死亡更换）。甲方委托现场代表杨丹负责对工程建设进行全面管理。违约责任：甲方未能按合同约定进行竣工验收，由甲方承担工程保管及风险责任。甲方逾期付款，导致工程无法进行，乙方可停止施工。甲方未能按约定付款以及没有付清工程余款前，已栽种的树木、苗木属乙方所有，乙方有权移走。甲方已付工程款属于违约金赔付给乙方。由于甲方违约造成合同无法履行，如果乙方认为无必要继续履行，乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知。甲方应支付双方确认以完成工作量的款项，并按合同约定承担违约责任。”合同签订后，原告赵黎明随即入场进行施工。 2019年7月6日，原告赵黎明向被告佳茗鑫公司提交《拨款申请单》，内容为：“关于贵公司游客接待中心绿化工程，已达到总工程量的60%（附明细），特向贵公司申请领取绿化工程总价的20%绿化种植款50,400元。”被告佳茗鑫公司指定的现场代表杨丹和被告佳茗鑫公司的经理侯志明加具意见为“情况属实，同意支付。”其附件“游客接待中心绿化工程施工完成明细”载明树木、苗木等费用为149,460元。但被告佳茗鑫公司未予支付。2019年10月11日，原告赵黎明向被告佳茗鑫公司发出《催款函》，主要内容为“于2019年7月6日施工完成量达到总工程的60%，种植绿化树木价值约149,460元，按合同约定，贵公司应于2019年7月底之前支付工程总量20%的工程款50,400元，现已过去3个月，请及时支付。”杨丹和侯志明于当日注明收到。嘉从荣于2019年10月22日在催款函上批注“请财务2019.11.5支付绿化款50,000元。”2019年10月14日，杨丹和侯志明现场再次确认了已种树木数量及直径，树木与2019年7月10日的施工完成明细一致。但被告佳茗鑫公司仍未支付。经原告赵黎明多次催收无果，现提起诉称中的诉求。 另查明：在侯志明诉被告佳茗鑫公司劳动争议纠纷一案中，双方当事人均认同侯志明于2016年8月16日担任被告佳茗鑫公司的总经理，2017年2月双方解除合同。2018年7月，被告佳茗鑫公司再次聘任侯志明为副总经理至2019年11月30日。 诉讼中，原告赵黎明撤回要求被告佳茗鑫公司支付工程款50,400元支付附属施工费1,100元的诉求，本院予以准许。 以上事实，有原告身份证复印件、被告营业执照、绿化工程施工合同、拨款申请单及附件游客接待中心绿化工程施工完成明细、催款函、佳茗鑫游客接待中心绿化工程已种树木明细、栽树购买材料费用、四川省绵阳市安州区人民法院（2020）川0724民初881号侯志明诉被告佳茗鑫公司劳动争议纠纷一案民事判决书、当事人的陈述、庭审笔录等证据在卷佐证。 本院认为，《绿化工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律强制规定，合法有效，双方均应共同遵照执行。被告佳茗鑫公司在合同中已指定现场代表杨丹负责对工程建设全面管理，故杨丹的行为属于履行职务，由此引起的法律后果依法应由被告佳茗鑫公司承担。原告赵黎明举证的拨款申请单及附件游客接待中心绿化工程施工完成明细、催款函、佳茗鑫游客接待中心绿化工程已种树木明细等证据能够证实被告佳茗鑫公司对原告赵黎明已完成总工程量60%和已种植绿化树木价值149,460元无异议。被告佳茗鑫公司不按合同期限履行付款义务，该行为已构成违约，原告赵黎明有权按照合同约定“甲方逾期付款，导致工程无法进行，乙方可停止施工。由于甲方违约造成合同无法履行，如果乙方认为无必要继续履行，乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知。甲方应支付双方确认以完成工作量的款项，并按合同约定承担违约责任。”解除合同，要求被告佳茗鑫公司支付已种植的绿化树木款149,460元。双方在违约责任的约定中没有对逾期利息进行约定，也没有对损失的具体项目进行约定，属于约定不明，故原告赵黎明要求被告佳茗鑫公司从2019年7月6日开始支付利息的主张，本院不予支持，被告佳茗鑫公司应按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率支付从起诉之日起至付清货款之日止的资金利息。双方在合同中已约定“甲方未能按约定付款以及没有付清工程余款前，已栽种的树木、苗木属乙方所有，乙方有权移走。甲方已付工程款属于违约金赔付给乙方”，故被告佳茗鑫公司的辩解，本院不予支持。 为此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百五十九条、第一百六十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、第二百五十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 一、由被告四川佳茗鑫农业集团有限公司在本判决生效之日起三日内支付原告赵黎明已种植的绿化树木款149,460元，并按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率支付从2020年8月28日起至付清货款之日止的资金利息； 二、驳回原告赵黎明其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2,234.50元，由被告四川佳茗鑫农业集团有限公司负担1,645元，原告赵黎明负担589.5元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省绵阳市中级人民法院。 审 判 员 陈先金 二〇二〇年九月二十三日 法官助理 巫小燕 书 记 员 李 澜