广东省佛冈县人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1821民初2165号原告：佛冈县石角镇林小甜传媒广告装饰工作室，住所地：佛冈县*************，统一社会信用代码：92441821MA53G06E91。经营者：林俊飞，男，1991年6月15日出生，汉族，住佛冈县****************，身份证号码：441************031。被告：佛冈县*************，住所地：佛冈县*******江畔名城星海园幼儿园内，统一社会信用代码：92441821MA4X8TK04P。经营者：潘伟玲，女，1995年4月8日出生，汉族，住佛冈县***************，身份证号码：441************828。原告佛冈县石角镇林小甜传媒广告装饰工作室（下称：林小甜工作室）与被告佛冈县*************（下称：心星教育中心）装饰装修合同纠纷一案，本院2020年8月20日立案后，依法适用简易程序，于2020年9月24日公开开庭进行了审理。原告的经营者林俊飞到庭参加了诉讼，被告的经营者潘伟玲经本院传票传唤未到庭，本案现已审理终结。原告林小甜工作室向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付装修工程款3000元，并补偿部分材料损耗、劳务费及违反工程合同的费用10000元；2、判令被告支付原告为被告加工小礼品所付出的人工材料费（含材料，共90罐头成本6元）合计540元；3、判令被告支付拖欠的利息，按3540元为基数，每天17.7元，从4月20日至8月16日共计116天，合计2053元；4、本案所有诉讼费由被告承担。事实与理由：原告于2019年12月承接被告的广告宣传制作，后于2020年3月22日又承接了被告搬迁到新办公教育机构后的室内装潢装饰工程，并在被告的催促下马上动工。被告承诺几天后可以把原告动工前的启动资金以转账形式给付到位，但后来被告又找理由拖延付款。但基于双方是朋友关系原告也没有马上停工。被告一直催促原告马上施工，并表示停工会影响其开业情况，导致经济损失，承诺几天后会支付款项给原告。在施工中，被告督促原告全部材料都必须提前预定到位，慎防影响工程进度。原告按要求执行，所有材料都支付了定金提前预定。但到了今年4月12日，原告突然接到被告终止施工的通知。甚至原告的工具都被房东扣押，后经沟通后才允许原告把工具和已经送到现场的施工材料拉走。由于大部分材料已经使用，也不能退回供货商，已造成不可挽回的损失。后来和被告沟通赔偿事宜被告也以各种理由推诿。现提起诉讼，请求法院判如所请。在法定举证期限内，原告林小甜工作室向本院提交的证据有：1、原告的身份证复印件、营业执照复印件、被告的身份证复印件、营业执照复印件，证明诉讼主体资格适格；2、《林小甜设计装饰工程合同》及附件（心星特殊儿童教育报价单），证明被告将公司住所地用房交给原告装修及装修工程报价；3、《收据》，证明原告向商家订购材料的事实；4、微信聊天截图，证明被告承认欠款及我多次催收的事实。被告心星教育中心无答辩，在法定举证期限内也未向本院提交证据。本院经审理认定的事实如下：原告佛冈县石角镇林小甜传媒广告装饰工作室的经营者是林俊飞，经营范围是平面广告设计、室内装修设计、摄影服务、广告推广活动等。被告佛冈县*************的经营者是潘伟玲，经营范围是教育咨询服务。原告的经营者林俊飞庭审时称，2019年10月―11月间，被告的经营者潘伟玲找到我，称她经营的心星教育中心要搞个宣传活动，想请我帮忙做些小礼品——在茶叶罐装上贴上“心星教育”标签并进行包装设计。我承接了任务后，随即上网采购了茶叶和铁皮罐子，将茶叶装进铁罐并在罐子上贴了宣传标签和二维码。最后，我共包装了200份小礼品，准备交给被告使用。后来被告的宣传活动没搞成，被告就说那些礼品她不需要了，并承诺补偿450元给我，但一直无行动。2020年3月，被告又请我帮忙装修其租赁的新办公用房，地址位于本县石角镇石溪村石溪中心小学牌坊进去第一条巷右侧。为此，双方于2020年3月22日签订了《林小甜设计装饰工程合同》，约定：“甲方：潘伟玲乙方：林小甜工作室……甲方委托乙方承担设计、施工、安装任务，为明确双方权利义务，达成如下协议：一、工程概况1.1、工程地点：1.2工程内容及做法：以装饰工程施工项目报价单为准。增加项目经甲乙协商同意签字后另行计算（详见附件一）；1.3、工程承包方式：A包工、部分包料；1.4、工程期限：(大写)25天，开工日期为2020年3月24日，竣工日期为2020年4月17日。二、甲方义务……四、工程价款支付方式4.1本合同签订后，甲方先付给乙方壹万元定订金，在正式开工前，甲方付给乙方双方认可的报价单上确认的工程款总额的40%（包括定金）。4.2工程施工过程中，甲方按工程阶段付给乙方经双方认可的报价拟定的工程款，具体支付方式如下：准备开工前，支付工程款总造价的40%工程到项目一半时，支付工程款总造价的40%（即付清工程总造价的80%......六、双方责任的约定......因甲方原因终止协议，而总造价工程量未过半，乙方拥有收取工程总造价5%的费用以补偿乙方设计费用的权利……十、违约责任10.2施工过程中任何一方无法定事由要求终止合同的，须向另一方以书面形式提出，经双方同意后办理清算手续，订立终止合作协议，并由责任方按工程总造价的5%赔偿，解除本合同......10.5.2甲方未按期支付或未按期完全支付合同约定款项，每逾期一天，由甲方向乙方支付迟延部分工程款5‰的违约金。附件：心星特殊儿童教育机构预算表（以下简称：报价单。总价款为59959元）甲方代表签字（潘伟玲）（指模）电话136*****096签约日期2020年3月22日乙方代表签字佛冈县石角镇林小甜传媒广告装饰工作室（印章）签约日期2020年3月22日”。合同签订后，我即于同年3月24日进场施工。同时于同年3月28日、4月2日和4月5日分三次向本县四九镇的张锦强订购了一批装修材料，已付材料款合计为5110元。为了尽快完成装修工程，我还叫了我爸林亦军帮忙装饰天花和吊顶，另请张锦强帮忙安装水电。同年4月12日，潘伟玲突然通知我装修工程终止，原因是潘伟玲和房东闹翻了，她不想再装修了，工程半途而废。后经双方结算，确认原告所做工程的工程款为4419元。此后，被告没有及时支付该工程款，经原告催收，被告于今年5月22日转账500元和19元给我，又让我转回100元给她，这样被告就欠我的工程款为整数4000元。今年7月22日，被告又转了1000元给我，加上茶叶罐的钱，被告尚欠我3450元。对已订购的材料，大部分还可以二次使用，小部分已实际使用或无法收回，材料款可以打个七折，即材料款可以折回3500元左右。我要求被告另外补偿1万元给我，是因为我购买材料花了5110元，剩下的4890元是作为劳务费（包含请师傅的费用），其中，我的人工算2000元，我爸爸做了2天人工算500元，张锦强做了6～7天人工算1500元。以上合计为13450元，扣减收回的材料款3500元，被告共应支付9950元给我。原告以上陈述，除了原告自行计算的劳务费没有依据外，其他内容与其提供的证据相符，合乎情理，本院予以确认。庭审时，原告自愿放弃诉讼请求第3点。本院认为：本案原告除了为被告制作礼品外，还包括室内装饰装修工作，但总体上属装饰装修合同纠纷。原、被告之间签订的《林小甜设计装饰工程合同》及附件，是双方的真实意思表示，内容没有违反法律法规的强制性规定，是合法有效的合同，双方均应依据合同的约定履行各自的义务。本案中，被告中途要求原告停止施工，造成了原告的人工及材料损失，应该依据合同的约定给原告予以补偿。另，原告为被告制作茶叶罐包装礼品，双方之间也形成了事实上的定作合同关系，双方应依据约定履行各自的义务。现原告制作好了礼品，被告又说不需要，则被告应补偿原告的损失。因此，被告应补偿原告的损失分为两部分：一是礼品款及已完成工程的工程款；二是被告中途要求原告停工造成的材料损失及合同约定的赔偿款。关于第一部分，根据原告提供的微信聊天记录截图及原告的自述，可以确定该部分的损失为3450元。尽管原告提供的证据庭审时被告未到庭质证，但被告签收了本院的起诉状、开庭传票等诉讼文书，在起诉状中，原告已将借款事实及诉讼请求言明，被告收到诉讼文书后不到庭应诉，视为被告对原告的诉讼请求及所依据的事实与理由无异议。因此，本院认可原告提供的微信聊天记录截图及原告陈述的真实性并据此作为定案的依据。根据微信聊天记录截图及原告陈述，被告欠原告林小甜工作室的工程款原本为4419元；后来被告支付了1419元，实欠3000元，加上制作茶叶罐礼品的费用，合计为3450元；关于第二部分，原告认为被告中途要求停工造成其人工及材料损失、赔偿金等合计为1万元，对此，原告提供了《林小甜设计装饰工程合同》及附件、《收据》等证据以证明其主张。这些证据被告同样已收到，其不到庭发表质证意见，视为被告无异议，本院认定这些证据的真实性并据此作为定案的依据。根据《收据》统计，原告订购装修材料合计花费了5110元，对订购的材料，原告庭审时认为可以二次利用，即可以收回7成的成本约3500元。原告另要求被告支付人工款及合同约定的赔偿金4890元，是原告大致的估算，没有提供相关证据予以证明。事实上，这部分的损失可以根据订购材料《收据》、《林小甜设计装饰工程合同》及附件来计算。按《收据》计算，原告花费的材料款为5110元，扣除原告自认可以收回3500元，则原告的材料损失为1610元。至于人工费损失及赔偿金问题，由于合同约定承包方式为包工、部分包料，且对已完成部分的工程款原、被告双方已确定为4419元，所以原告再要求另行计算人工费没有依据，但可以参照《林小甜设计装饰工程合同》及附件来计算赔偿金。因为合同约定：“施工过程中任何一方无法定事由要求终止合同的，须向另一方以书面形式提出，经双方同意后办理清算手续，订立终止合作协议，并由责任方按工程总造价的5%赔偿，解除本合同”，而合同附件《报价单》确定的工程款为59959元，则被告中途停工，应赔偿总工程款的5%给原告，即：被告应赔偿2998元（59959元×5%=2998元。取整数）给原告。以上两部分合计，原告的总损失为3450元+1610元+2998元=8058元。被告未及时付清加工费及装修款给原告，其行为已构成违约，依法应承担相应的民事责任。因此，原告要求被告支付加工费及装修工程款合计9950元，其中8058元有事实和法律依据，本院予以支持，其余部分因证据不足，本院不予支持。被告心星教育中心经传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为自动放弃相关诉讼权利，本院依法可以缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第二百五十一条、第二百六十三条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、限被告佛冈县*************于本判决生效之日起10日内，支付制作费、材料款及工程款等合计8058元给原告佛冈县石角镇林小甜传媒广告装饰工作室；二、驳回原告的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费190元，减半收取95元，由原告负担70元，由被告佛冈县*************负担25元。被告负担的部分应于本判决确定的义务履行期届满前直接支付给原告或者向本院缴纳，逾期本院将根据原告的申请依法强制执行。原告负担的部分在其预交的诉讼费中扣减，剩余部分25元，如果被告逾期不支付，可在本判决生效后向本院申请退回。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级人民法院。（本判决生效后，如果被告在上述期限内不自觉履行，原告可以在履行期限届满后最迟二年内向本院申请强制执行）审判长  王恩宽二〇一九年九月二十九日书记员  廖敏怡附：引用的有关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。