北京市丰台区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0106民初13745号原告：华城博远建筑工程有限公司，住所地北京市石景山区八大处高科技园区西井路****楼**。法定代表人：吴峥，经理。委托诉讼代理人：马俊波，北京格竹律师事务所律师。被告：北京城乡建设集团有限责任公司，住所地，住所地北京市丰台区草桥东路**院**楼iv>法定代表人：李国祥，董事长。委托诉讼代理人：李飒，女，1982年7月9日出生，汉族，被告公司职员，住北京市丰台区。委托诉讼代理人：李天强，男，1977年6月4日出生，满族，被告公司职员，住北京市丰台区。原告华城博远建筑工程有限公司（以下简称华城博远公司）与被告北京城乡建设集团有限责任公司（以下简称城乡集团公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年6月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告华城博远公司的委托诉讼代理人马俊波与被告城乡集团公司的委托诉讼代理人李飒、李天强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。华城博远公司向本院提出诉讼请求：1.判决被告支付原告工程进度款3197898.4元；2.判决被告支付原告迟延付款利息，自2019年12月20日起，以诉求1数额为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日止；3.被告承担本案诉讼费。事实与理由：原被告于2017年5月28日签订《建设工程分包合同》，工程名称为丰台区丽泽桥金融商务区D-10地块F3其他类多功能用地项目钢结构工程，工程地点在丰台区卢沟桥乡，合同中对单价、付款期限等进行了约定。后双方按照合同开始履行，2019年11月21日经双方确认：因最终存档工程名称及单位工程划分暂未确定，竣工资料日后完善。原告于2019年12月5日向被告提交完工结算单，被告签收，结算总价为16222373元，被告应当支付工程款的80%即12977898.4元，截止现在被告仅付款978万元。故诉至法院，望判如诉请。城乡集团公司辩称：认可原告公司陈述的双方合同关系，合同履行情况为：工程量为5543.89吨，单价2800元，总工程款为15522892元，已付款978万元。现原告公司履行合同不满足双方约定的进度款付款条件，不同意原告公司的诉讼请求，不同意承担利息和诉讼费，请法院予以驳回。理由为：1.原告公司未移交已完工程的全部合格资料，不满足合同约定的付款条件；2.按照合同约定，损耗为2%，应扣除超运费357807.09元；3.原告公司在履行合同过程中多次违约造成各种罚款共计68万元，应予扣除；4.原告公司使用的水电费、垃圾清运费和房租共计128124.5元应当在工程款中扣除。请求法院驳回原告公司的诉讼请求。根据当事人陈述及经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年5月28日，原告（分包人）与被告（承包人）签订《北京市建设工程施工专业分包合同》，约定：鉴于北京金合置地房地产开发有限公司与承包人已签订丰台区丽泽金融商务区D-10地块F3其他类多功能用地项目工程施工总承包合同，原被告就分包工程施工事项订立本合同；工程名称为：丰台区丽泽金融商务区D-10地块F3其他类多功能用地项目钢结构工程，并对承包范围、通用条款、专用条款进行了约定。2019年12月5日，被告公司曾祥惠对原告公司递交的《分包结算书》进行了签收，确认该工程钢结构结算金额为15522892元，材料用料结算为574481元，幕墙样板间签证为125000元，合计16222373元。《北京市建设工程施工专业分包合同》第18.2.2条约定：施工进度款按完成验收合格的钢结构吨位分四次计算：①完成安装工程量1000吨验收合格，支付已完成合格工程量的70%；②再完成工程款1000吨验收合格，支付该1000吨工程量的70%；③制作、安装、涂装工程全部完成，并验收合格，支付总工程款的80%；④主体工程验收合格两年内，支付至总工程款的95%；余款5%质保金竣工验收2年后无质量问题支付。北京市建设工程施工专业分包合同》第30.5.3条约定：分包人必须无条件的服从承包人统一管理，遵守市建委、市劳动局和承包人的各项规章制度，如有违反，将视情节每次处以500-10000元罚款，并直接从劳务费中扣除。被告公司于2017年1月18日向原告支付工程款40万元、于2017年3月29日向原告支付工程款50万元、于2017年4月6日向原告支付工程款100万元、于2017年6月20日向原告支付工程款100万元、于2017年6月23日向原告支付工程款70万元、于2018年1月31日向原告支付工程款178万元、于2018年9月5日向原告支付工程款100万元、于2018年9月21日向原告支付工程款50万元、于2019年1月29日向原告支付工程款196万元、于2019年2月28日向原告支付工程款44万元、于2019年5月7日向原告支付工程款50万元；共计978万元。被告公司提交《工作联系单》、《情况说明》、《罚款通知单》等多种材料，用以证明原告公司在该工程中自2016年8月31日至2018年10月31日发生罚款689050元，提交房租水电费明细单用以证明原告公司自2016年9月至2019年7月31日发生房租、水电费、垃圾清运费128124.5元；原告公司对罚款中“王泽”签字的单据表示认可，同意扣除，对其他罚款不予认可；对房租、水电费、垃圾清运费同意扣除。本院认为：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。买受人应当按照约定的时间支付价款。华城博远公司与城乡集团公司作为《北京市建设工程施工专业分包合同》的双方，均应按照合同的约定履行各自的权利义务。按照合同的约定，城乡集团公司应按照“①完成安装工程量1000吨验收合格，支付已完成合格工程量的70%；②再完成工程款1000吨验收合格，支付该1000吨工程量的70%；③制作、安装、涂装工程全部完成，并验收合格，支付总工程款的80%；④主体工程验收合格两年内，支付至总工程款的95%；余款5%质保金竣工验收2年后无质量问题支付”的约定支付华城博远公司进度款，逾期付款应当承担违约责任。依据《分包结算书》可以确认“该工程钢结构结算金额为15522892元，材料用料结算为574481元，幕墙样板间签证为125000元，合计16222373元”。对城乡集团公司主张的超用量扣减项35807.09元，应予扣减。对城乡集团公司提交的罚款证据，本院综合审查证据，发现其中有《工作联系单》、《情况说明》、《罚款通知单》等多种名目的罚款，华城博远公司对上述名目的罚款中“王泽”签字的单据表示认可（经计算为4.8万元），同意扣除，其余均不予认可，故对城乡集团公司主张的其他罚款本案不予处理。华城博远公司对城乡集团公司提出房租、水电费及垃圾清运费表示认可，同意扣除，本院不持异议。城乡集团公司逾期付款构成违约，华城博远公司要求按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息，本院予以支持。故对华城博远公司要求城乡集团公司给付剩余进度款及利息的诉讼请求，本院予以部分支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款、第一百六十一条的规定，判决如下：一、北京城乡建设集团有限责任公司于本判决生效七日内给付华城博远建筑工程有限公司工程进度款2985966.81元；二、北京城乡建设集团有限责任公司于本判决生效后七日内给付华城博远建筑工程有限公司逾期付款利息（以2985966.81元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2019年12月20日开始计算至实际付清之日止）；三、驳回华城博远建筑工程有限公司的其他诉讼请求。如果北京城乡建设集团有限责任公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费16192元，由华城博远建筑工程有限公司负担1073元（已交纳），由北京城乡建设集团有限责任公司负担15119元（于本判决生效后七日内给付华城博远建筑工程有限公司）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审判员  史金霞二〇二〇年九月二日书记员  张 艳