云南省芒市人民法院民 事 判 决 书（2020）云3103民初1094号原告：项安焕，女，1983年10月4日生，傣族，大专文化，个体户，住云南省德宏傣族景颇族自治州芒市。委托诉讼代理人：黄艳，云南泰恒律师事务所律师，特别授权代理。被告：唐明鸿，男，1980年3月31日生，汉族，本科文化，住云南省德宏傣族景颇族自治州芒市。被告：陶俊青，女，1981年8月7日生，汉族，大专文化，务工，住云南省德宏傣族景颇族自治州芒市。被告：管有春，男，1977年7月3日生，傣族，本科文化，务工，户籍地云南省盈江县，现住云南省德宏傣族景颇族自治州芒市。被告陶俊青、管有春共同委托诉讼代理人：杨顺平，云南太隆律师事务所律师，特别授权代理。被告陶俊青、管有春共同委托诉讼代理人：张浩，云南太隆律师事务所实习律师，特别授权代理。原告项安焕与被告唐明鸿、陶俊青、管有春装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月28日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告项安焕及委托诉讼代理人黄艳，被告唐明鸿，被告陶俊青、管有春的委托诉讼代理人杨顺平、张浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告项安焕向本院提出诉讼请求：1.判令三被告共同向原告支付工程欠款204,971元；2.判令三被告共同向原告支付违约金89,367元（违约金以欠款金额204,971元为基数，日利率2‰计收，计算期间2019年9月21日至2020年4月27日共计218天）；3.判令三被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：被告陶俊青系芒市异样空间网城投资人。2016年9月13日，原告项安焕及合伙人田植、王华涛（施工过程中田植和王华涛退出合伙）与芒市异样空间网城（已于2019年1月10日注销）签订了一份《云南省室内外装饰装修工程施工承包合同》，约定由原告负责德宏鸿凯文化传播有限公司异样空间网城的装修改造，工程承包方式为包工包料，工期共计40天，工程于2016年9月14日开始施工，费用包干价共计270,000元。合同签订后，原告依约正常进场施工，施工期间因施工现场上层楼房漏水问题导致工程一度停工，并因后期增加工程量也造成工程延期，最终该工程于2016年12月31日完工，并经验收合格后投入使用。施工过程中，因增加工程量产生预算外费用34,971元，最终工程结算价格为304,971元。原告施工初期，德宏鸿凯文化传播有限公司股东李富万以现金方式向原告支付了工程首付款80,000元，被告唐明鸿的妻子又以微信、银行转账的方式向原告支付了工程款20,000元，之后原告未再收到过任何工程款。被告唐明鸿系芒市异样空间网城的实际控制人，芒市异样空间网城项目施工过程中所有工程及资金问题原告均与被告唐明鸿实际商谈。2018年3月23日，被告唐明鸿向原告出具《欠条》，写明“我唐明鸿委托项安焕装修德宏鸿凯文化传播有限公司异样空间网城，……未付施工竣工款204,970元，经双方协商至2018年3月23日未收到此款，唐明鸿承诺项安焕在三个月内付清此尾款（2018年3月23日至2018年6月22日付清装修尾款）”。之后被告唐明鸿又于2019年1月17日、2019年6月19日分别向原告出具了《工程款欠条》，对拖欠原告工程款一事及欠款金额、还款时间进行了再次确认。其中2019年6月19日出具的《工程款欠条》约定，被告唐明鸿仍欠原告工程款204,971元，款项分三次支付，2019年7月30日前支付50,000元，2019年8月20日前支付50,000元，2019年9月20日前支付105,000元，如延迟支付，按逾期未支付的2‰计收每日违约金，直到支付完成为止。但被告唐明鸿出具《工程款欠条》后，也未按约定履行付款义务。原告认为，原告已按合同约定完成施工，已全面履行合同义务，却一直被拖欠工程款，原告合法权益受到侵犯。被告唐明鸿系芒市异样空间网城实际控人，且其也一直承诺还款，被告唐明鸿应当对工程欠款承担还款责任。芒市异样空间网城属于个人独资企业，已于2019年1月10日注销，被告陶俊青作为工商注册登记的投资人，根据法律规定应对企业债务承担无限连带还款责任。被告管有春系被告陶俊青的丈夫，本案涉及债权债务发生在双方婚姻关系存续期间，根据法律规定一方以个人财产投资取得的收益在婚姻关系存续期间应当归夫妻共同所有，因此对于被告陶俊青以个人财产出资设立的个人独资企业的收益应视为夫妻共同所有的财产，用于共同生活所负的债务则应为夫妻共同债务，被告管有春应与陶俊青对所涉工程欠款承担共同还款责任。根据《中华人民共和国合同法》《中国人民共和国个人独资企业法》《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，请人民法院判如前请。被告唐明鸿辩称，对原告起诉的工程欠款金额无异议，愿意承担还款责任，但原告起诉的违约金过高，违约金应该按照未付款项的10%计算。本案装饰装修工程实际装修的是“黑网网咖”，但因为签订合同时“黑网网咖”没有注册登记，所以用芒市异样空间网城来签订合同。当时“黑网网咖”的股东有唐明鸿、李富万、孙颜、曹建程，装修尚未完成周边已经开了四五家网咖，所以大家停止了投资，导致工程款一直拖欠。被告陶俊青、管有春辩称，1.原告主张的违约金过高，原告与被告唐明鸿签订的《工程款欠条》约定的违约金过高，根据《中华人民共和国合同法》相关解释，违约金应以未付款项的10%左右计算为宜。2.被告陶俊青只是芒市异样空间网城的普通员工，受芒市异样空间网城老板的安排作为名义投资人，实际投资人为被告唐明鸿，原告对实际投资人为被告唐明鸿的事实明知且认可。合同的协商、签订、施工、结算、工程款支付等事宜，原告都是与被告唐明鸿进行接洽，被告陶俊青从未参与相关事宜，不应承担付款责任。3.即便被告陶俊青在本案中承担责任，其行为也不是为了家庭生产，收益也未用于家庭共同生活，不应作为夫妻共同债务。本院综合原、被告的诉辩主张，在征求当事人意见的基础上，归纳本案争议焦点如下：1.原告起诉的违约金是否过高？是否应当下调？2.被告陶俊青、管有春是否应对本案工程款承担责任？当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。原告项安焕提交的证据第一组《企业信用信息公示报告》、国家企业信用信息公示系统截图，证明1.芒市异样空间网城系个人独资企业，被告陶俊青系该企业投资人；2.芒市异样空间网城已于2019年1月10日注销。第二组《云南省室内外装饰装修工程施工承包合同》《室内装修工程预算表》，证明原告承接了芒市异样空间网城装修改造项目，双方签订了施工合同，工程包干价格为270,000元。第三组《工程现场签证表》三份，证明1.施工期间增加工程量产生预算外费用34,971元；2.工程延期系施工楼层的上层楼房漏水以及增加工程量造成，并非原告原因造成；3.施工过程中存在的施工问题原告均与被告唐明鸿协商解决，唐明鸿系芒市异样空间网城实际控制人。第四组《欠条》一份、《工程款欠条》两份，证明1.原告已全面履行合同义务，完成项目施工；2.工程最终结算价格为304,971元；3.芒市异样空间网城已支付工程款100,000元，尚拖欠204,971元未结清；4.被告唐明鸿为芒市异样空间网城实际控制人，并多次承诺支付工程欠款；5.被告唐明鸿最后一次承诺还款时间为2019年9月20日之前，并分三次归还工程欠款，如延迟支付按逾期未支付的2‰计收每日违约金，直到支付完为止。对有争议的证据和事实，本院认定如下：原告项安焕提交的证据第五组《查档证明》，欲证明被告管有春系被告陶俊青的丈夫，本案所涉债务产生于双方婚姻关系存续期间。经质证，被告唐明鸿对原告提交的《查档证明》无异议。被告陶俊青、管有春对原告提交的《查档证明》真实性、合法性无异议，对关联性不认可，称本案与被告陶俊青、管有春无关。本院认为，原告项安焕提交的《查档证明》来源合法、内容真实，与本案有关，本院予以采信，证明被告陶俊青、管有春之间的婚姻关系。被告陶俊青、管有春提交的证据《欠条》一份、《工程款欠条》两份，欲证明1.芒市异样空间网城实际投资人为被告唐明鸿，原告对实际投资人为被告唐明鸿的事实明知且认可；2.合同的协商、签订、施工、结算、工程款支付等事宜，原告都是与唐明鸿进行接洽，被告陶俊青从未参与过相关事务的管理；3.被告陶俊青、管有春不应承担芒市异样空间网城工程款支付责任。经质证，原告项安焕对被告陶俊青、管有春提交的证据真实性、合法性、关联性无异议，但对证明内容不认可，称二被告提交的证据只能证明被告唐明鸿应承担责任，不能证明二被告不应承担责任。被告唐明鸿对被告陶俊青、管有春提交的证据无异议。本院认为，被告陶俊青、管有春提交的《欠条》和两份《工程款欠条》与原告项安焕提交的第四组证据一致，本院予以采信，但对证明内容不予完全采信，不能证明二被告是否承担责任的问题。被告唐明鸿未向本院提交证据。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：芒市异样空间网城于2014年12月1日经芒市市场监督管理局核准登记，登记类型为个人独资企业，登记投资人为被告陶俊青（与被告管有春为夫妻关系，2016年2月14日登记结婚），但经本院查明该网城的实际控制人为被告唐明鸿。2019年1月10日芒市异样空间网城注销登记。2016年9月13日，芒市异样空间网城与原告项安焕及项安焕的合伙人田植、王华涛签订《云南省室内外装饰装修工程施工承包合同》，约定项安焕、田植、王华涛承包德宏鸿凯文化传播有限公司异样空间网城装修改造，承包方式为包工包料，工期40天，开工日期为2016年9月14日，合同包干总价为270,000元，于开工三天前支付81,000元，验收后七日内支付175,500元，验收后一年支付13,500元；第十条约定如在施工过程中发生的增减变更双方办理现场签证，一起进入结算；第十二条约定如不按合同约定支付工程款，每逾期一天按未付工程款总额的1%支付违约金。合同签订后，原告依约进场施工，施工期间因施工现场上层楼房漏水及增加工程量造成工程延期，最终该工程于2016年12月31日完工，并经验收交付。因增加工程量，经《工程现场签证表》确认产生预算外费用34,971元，最终工程结算价格为304,971元，原告项安焕收到工程款100,000元。2018年3月23日，被告唐明鸿向原告项安焕出具《欠条》，载明德宏鸿凯文化传播有限公司异样空间网城装修改造工程未付款204,970元，唐明鸿承诺于三个月付清尾款。2019年1月17日，被告唐明鸿向原告项安焕出具《工程款欠条》一份，载明德宏鸿凯文化传播有限公司异样空间网城装修改造工程已于2016年12月31日完工，并验收合格，欠工程款204,971元，唐明鸿承诺2019年2月4日前支付30,000元，2019年5月1日前支付174,971元，如唐明鸿延迟支付，按逾期未支付的2‰计收每日违约金，直到款项支付完成。2019年6月19日，被告唐明鸿再次向原告项安焕出具《工程款欠条》一份，承诺工程欠款204,971元分三次支付，2019年7月20日前支付50,000元，2019年8月20日前支付50,000元，2019年9月20日前支付105,000元，如延迟支付，按逾期未支付的2‰计收每日违约金，直到支付完成为止。至本案判决之日，原告项安焕仍未收到装修尾款204,971元。本院认为，本案装饰装修合同的主体为芒市异样空间网城和原告项安焕及项安焕的合伙人田植、王华涛，《云南省室内外装饰装修工程施工承包合同》系合同双方真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效。田植、王华涛经本院释明，均表示已经与原告项安焕退伙，对本案工程款不主张权利。原告项安焕已经按合同约定完成装修工程，合同约定的款项支付期限已经届满，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十三条的规定芒市异样空间网城应向原告项安焕支付装修尾款204,971元。芒市异样空间网城已于2019年1月10日注销登记，根据《中华人民共和国个人独资企业法》第二十八条的规定，原投资人对企业存续期间的债务仍应承担偿还责任，被告陶俊青作为芒市异样空间网城对外登记的投资人，对外具有公示公信效力，故被告陶俊青应对本案承担偿还责任。被告唐明鸿以个人名义向原告项安焕出具欠条，承诺支付本案装修尾款，其出具的欠条合法有效，被告唐明鸿应履行欠条约定的义务，向原告项安焕支付装修尾款204,971元。关于违约金，《云南省室内外装饰装修工程施工承包合同》和被告唐明鸿出具的欠条均对违约金进行了约定，芒市异样空间网城和被告唐明鸿均未按约定履行付款义务，已经构成违约，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，应承担违约责任。但本院认为《云南省室内外装饰装修工程施工承包合同》和被告唐明鸿出具的欠条违约金均约定过高，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款的规定本院予以适当减少，被告唐明鸿、陶俊青表示愿意按照欠款金额的10%支付违约金，即20,497元，该金额适当本院予以支持。原告项安焕要求被告管有春对本案共同承担责任，根据《中华人民共和国个人独资企业法》第十八条的规定，个人独资企业投资人在申请企业设立登记时明确以家庭共有财产作为个人出资的，才以家庭共有财产对企业债务承担无限责任，本案原告项安焕提交的证据不能证明被告陶俊青以家庭共有财产作为出资，故根据《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，对原告项安焕的诉讼请求本院不予支持。综上所述，被告唐明鸿、陶俊青应共同向原告项安焕支付装修尾款204,971元，并承担违约金20,497元。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第二款、第二百六十三条，《中华人民共和国个人独资企业法》第二十八条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、被告唐明鸿、陶俊青自本判决生效之日起十五日内支付原告项安焕装修尾款204,971元，并承担违约金20,497元；二、驳回原告项安焕对被告管有春的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5,715元，由被告唐明鸿、陶俊青负担，限判决书生效之日交纳。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院。审 判 长  汤 婧人民陪审员  何莲玉人民陪审员  汤思聪二〇二〇年九月一日书 记 员  邹 嘉