江苏省射阳县人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0924民初2304号原告：江苏省宏基建材实业有限公司，住所地在江苏省射阳县经济开发区**人民西路**闽豪工业园内。法定代表人：杨英文，该公司总经理。委托诉讼代理人：金加生，男，该公司业务经理。委托诉讼代理人：刘青松，江苏公正律师事务所律师。被告：江苏恒易达针织印染有限公司，住，住所地在江苏省盐城市纺织染整产业园/div>法定代表人：杨正军，董事长。第三人：盐城市林发建设工程有限公司，住，住所地在江苏省盐城市盐都区大冈镇人民西路**）。法定代表人：施忠林，董事长。委托诉讼代理人：侯晓军，男，该公司员工。原告江苏省宏基建材实业有限公司（以下简称宏基公司）与被告江苏恒易达针织印染有限公司（以下简称恒易达公司），第三人盐城市林某建设工程有限公司（以下简称林某公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月6日受理后，依法适用简易程序，于2020年7月14日公开开庭进行了审理。原告宏基公司的委托诉讼代理人金加生、刘青松，第三人林某公司的委托诉讼代理人侯晓军到庭参加诉讼，被告恒易达公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宏基公司向本院提出诉讼请求:1.判令恒易达公司向我司支付混凝土款222680元，并承担以222680元为基数，自2017年12月14日起至实际履行之日止按年利率6%计算的利息；2.判令我司对恒易达公司职工宿舍楼在变卖、拍卖范围内享有优先受偿权。在审理过程中，宏基公司将第1项诉讼请求中的利息起算时间变更为起诉之日，并自愿放弃第2项诉讼请求。事实和理由：2017年11月10日，我司与林某公司签订《预拌混凝土购销合同》一份，约定：我司（供方）向林某公司（需方）销售混凝土，用于林某公司承建的原江苏悦达众翔针织印染有限公司（以下简称悦达众翔公司，后更名为恒易达公司）宿舍楼建设，供砼时间为2017年11月10日起至2018年11月30日，我司供砼每达500立方，需方结清本次砼款，以此类推，如未按约定支付合同货款，我司有权中止供货，同时需方应以欠款额为基数，按每月2%向我司支付违约金，任何一方违约应向对方赔偿损失，包括供方实现债权的各项费用。悦达众翔公司亦在上述合同上盖章确认。在合同履行中，因悦达众翔公司的施工规划许可环节出现问题而停工。后三方于2018年12月31日对我司供货的数量、标号、单价和应付货款金额222680元进行了确认，但我司仍催要货款无果。我司认为，林某公司作为混凝土购买人，既不按合同约定向我司支付混凝土款，又怠于向恒易达公司行使其权利，致使我司的上述货款至今不能收回，无法兑付工人工资及材料款，我司依法享有对恒易达公司的代位权。故诉至法院，要求判如所请。恒易达公司未作答辩，亦未提交证据。林某公司述称，1.对宏基公司的诉讼请求及事实和理由没有意见；2.悦达众翔公司在案涉买卖合同上盖章作为担保，我司向悦达众翔公司追要货款无果，我司与债权人及悦达众翔公司三方结账的时间，明确由我司的债权人去向悦达众翔公司要钱，我司就没有积极地向悦达众翔公司主张，在等供货方、提供劳务方先要钱，我司再兜底处理，悦达众翔公司的承诺书中也承诺关于建设房子的所有事情都由其承担，与我司无关。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院根据当事人的陈述和经审查确认的证据，认定案件事实如下：悦达众翔公司作为建设方将其职工宿舍楼工程发包给林某公司承包施工。2017年6月29日，悦达众翔公司（甲方）与林某公司（乙方）达成协议，其中约定：乙方进场开工时，如甲方问题造成的乙方停工误工一切经济损失均由甲方负责承担，所误时间不计入工期等内容。2017年7月12日，悦达众翔公司（甲方）与林某公司（乙方）签订的《补充协议》中约定：乙方进场开工，如甲方出现施工手续不齐全或政府部门执令停工，导致乙方无法施工所造成的停工、误工以及材料等一切费用经济损失均由甲方全权承担（大工停工200元/天，小工停工工资100元/天，甲方按人数和天数计算给乙方）不计工期；主材送检合格后方可使用，材料进入施工现场后，经甲方委派人员核准数量由甲方提供担保，乙方如不支付此款项，则甲方在工程总价中扣除。2017年11月10日，林某公司（需方）因“悦达众翔针织印染职工公寓楼”工程需要与宏基公司（供方）签订《预拌混凝土购销合同》一份，约定有如下内容：供砼期限：自2017年11月10日起至2018年11月30日；供砼数量：暂定12000立方（按供货期限内实际确认的数量之和结算）；付款方式：供方供砼每达500立方，需方结算清本次砼款，以此例推，需方主体封顶供砼前，结算清所有砼款（包括封顶所需砼款预付）；需方指定收料人员为腾标；如需方未按合同约定支付合同货款，供方有权中止供货，待需方支付该批货款后继续供应下批货品，同时需方应向供方支付违约金（标准按拖欠款额每月百分之二利息计算）；如需方连续十五天未向供方支付应付货款，供方有权解除合同并要求需方赔偿损失，包括供方实现债权的各项费用；合同生效后，供需双方必须全面履行合同约定，如任何一方违约，应向对方支付合同总价款5%的违约金。该合同下方供方处盖有宏基公司，需方处盖有林某公司、悦达众翔公司章印，腾标在林某公司委托代理人处签字。上述合同签订后，宏基公司向该工程的工地供砼，并且收到了部分货款。其后，案涉工程因故停工，宏基公司遂停止供砼，并将截止2018年12月31日尚欠货款222680元的对账明细单发给悦达众翔公司财务进行确认，悦达众翔公司在下方盖章确认情况属实。林某公司的委托代理人腾标在该对账明细单下方备注的“此项目工程款由悦达众翔公司丁某结算，由侯晓军全权负责办理此工程款。特此委托。”处签字并加盖林某公司章印。另查明，2018年5月17日，悦达众翔公司向林某公司出具《承诺书》一份，载明：关于林某公司诉讼我公司的事宜，所发生的经济、法律责任等一切由我公司承担，与林某公司无关。2018年6月7日，本院立案受理（2018）苏0924民初3827号林某公司诉悦达众翔公司建设工程施工合同纠纷一案，林某公司向悦达众翔公司主张工程款486.2万元及利息。后林某公司于2018年10月29日向本院申请撤诉，本院依法予以准许。又查明，宏基公司的营业执照上载明的经营范围为混凝土、管桩、水泥预制构件、干混砂浆加工、销售；沙子、石子、水泥、钢材销售。其建筑业企业资质证书上载明资质类别及等级为预拌混凝土专业承包不分等级。悦达众翔公司于2018年6月8日工商登记名称变更为恒易达公司。再查明，宏基公司于2019年12月5日向本院申请对悦达众翔公司予以诉前财产保全，本院经审查于次日作出（2019）苏0924财保77号民事裁定书，裁定：对悦达众翔公司所有的位于射阳县经济开发区南侧的房产价值230000元部分予以查封，查封期限为三年。本院认为，宏基公司与林某公司之间的买卖合同，不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同。依法成立的合同，受法律保护，双方都应按合同约定履行各自的义务。本案中，宏基公司按约履行了供砼义务，有权主张收取相应的货款。现尾欠货款金额经宏基公司、林某公司、恒易达公司确认为222680元。恒易达公司作为案涉工程的建设单位，系混凝土的实际使用人，其亦在《预拌混凝土购销合同》上需方处盖章，应当承担需方所对应的义务，故现宏基公司向恒易达公司主张该笔货款，有事实和法律依据，本院予以支持。宏基公司主张自起诉之日即2020年5月6日起至实际履行之日止，以222680元为基数，按照年利率6%计算的利息，有事实和法律依据，本院予以支持.综上，宏基公司的诉讼请求有事实和法律依据，本院依法予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百五十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：被告江苏恒易达针织印染有限公司于本判决生效之日起十日内向原告江苏省宏基建材实业有限公司支付货款222680元及利息（自2020年5月6日起至实际偿清之日止，以222680元为基数，按年利率6%计算）。如未按判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4640元，减半收取2320元，保全费1670元，合计3990元，由被告江苏恒易达针织印染有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省盐城市中级人民法院。审 判 员 李信春二〇二〇年九月三十日法官助理 沈莹莹书 记 员 田 甜附录法律条文1.《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百五十九条受买人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。2.《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。