广东省东莞市第三人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1973民初10350号原告（反诉被告）：上海快风信息科技有限公司，住所：上海市松江区*******************。法定代表人：李军，该公司董事长。委托诉讼代理人：孙**，辽宁鸿品律师事务所律师。被告（反诉原告）：东莞市烨阳塑胶制品有限公司，住所：广东省东莞市************。法定代表人：黄崇学，该公司经理。委托诉讼代理人：杜耀坤，广东东方昆仑（东莞）律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄乐平，该公司员工。原告（反诉被告）上海快风信息科技有限公司（以下简称快风公司）与被告（反诉原告）东莞市烨阳塑胶制品有限公司（以下简称烨阳公司）买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告快风公司的委托诉讼代理人孙**，被告烨阳公司的委托诉讼代理人杜耀坤、黄乐平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。快风公司向本院提起诉讼请求：一、判令烨阳公司返还快风公司货款1725000元，并自2020年3月2日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付逾期付款利息；二、判令烨阳公司承担本案诉讼费用。后快风公司变更利息起算时间为2020年3月26日。事实和理由：2020年3月2日，快风公司与烨阳公司签订《销售合同》，约定快风公司向烨阳公司订购50000个人体测温仪，单价240元，总金额1200万元；快风公司交付30%定金，定金到账后烨阳公司于2020年3月7日开始交货，截止3月18日交齐货量50000个，合同终止。快风公司于2020年3月1日、2日向烨阳公司交付定金250万元。后快风公司、烨阳公司经协商对合同内容进行了变更：双方同意将测温仪订购数量调整为7188个。货款合计1725000元，多付的定金款775000元由烨阳公司退还给快风公司；同时烨阳公司承诺于2020年3月26日前交完货，不能交完货按同等金额退款。但截至交货期满，烨阳公司仅退还了775000元，未能如约交货也拒绝退款。为维护自身合法权益，故诉至法院，请求法院依法支持快风公司的诉讼请求。烨阳公司辩称,本案是快风公司有违约行为在先，根据销售合同，快风公司应该于合同签订之日向烨阳公司支付合同总金额30%作为生产保障，虽然该定金约定超过了20%，但是在疫情爆发期间，销售合同的标的物人体测温仪所需物料紧缺的情况下，双方考虑到生产前期所需投入的物料和成本非常高昂，用人成本飙升的情况下，双方是达成了支付30%定金作为生产保障的合意，但是烨阳公司迟迟未按照该约定支付定金，仅是支付了货款总额20%，导致生产前期因资金不足而延误生产。案涉7188个人体测温仪其实已经在3月26日完成生产并打包，但是快风公司却借故拒不接收。烨阳公司在接受协议内容变更后，随即便投入生产，在物料紧缺，人手短缺的情况下，已竭力生产，并于3月26日晚上10点已经向快风公司交付1500个人体测温仪。交付期间生产工作亦在持续进行。烨阳公司多次让快风公司耐心等候。实际上快风公司因人体测温仪的市场价格下跌至人民币160-170元左右，低于合同价格的240元，因此借故拒绝履行合同，拒绝接受已经完成的人体测温仪。剩余的人体测温仪于当日晚上11点30分左右已经全部生产并打包完成，但因对方拒不接收导致货物至今仍存放在烨阳公司的厂房内。烨阳公司向本院提出反诉请求：一、判令快风公司继续履行合同，接收合同约定的产品；二、判令快风公司向烨阳公司支付因拒绝收货而产生的违约金人民币224250元；三、本案诉讼费用由快风公司承担。事实与理由：烨阳公司与快风公司于2020年3月签订《销售合同》，约定快风公司向烨阳公司采购人体测温仪；合同约定定金到账后，烨阳公司开始交货；任何一方违反约定的，按照合同全额的13%赔偿。合同签订后，快风公司仅支付了部分定金，烨阳公司多次催讨，但快风公司却迟延支付定金。2020年3月16日，经双方协商，快风公司所支付的定金人民币1725000元用以购买人体测温仪7188台，烨阳公司于2020年3月26日交货。期间烨阳公司提前购买好相关材料用以生产上述人体测温仪。2020年3月26日，在烨阳公司已经完成生产的情况下，快风公司以烨阳公司早上只能提供部分人体测温仪的原因向烨阳公司提出拒绝收货，但实际原因是其经营困难导致资金紧张，无法支付后续货款而拒绝接收该货物。实际上，烨阳公司已经于2020年3月26日将约定的7188台人体测温仪全部生产完成并准备向其交货，但是快风公司却借故拒绝收货，快风公司的行为违反了双方约定，按照《销售合同》的条款，应当向烨阳公司支付违约金。为维护烨阳公司的合法权益，保证市场交易的公平、诚信，恳请法院支付烨阳公司的诉请。快风公司辩称，烨阳公司提出反诉请求的依据是双方于3月2日签订的《销售合同》，适用的是该合同第11条“违约责任”条款，但是原合同签订后没有实际履行，双方经协商后于3月11日已经达成了新的协议，即烨阳公司向快风公司退款77.5万元后，余款172.5万元等于7188个货由烨阳公司于3月26日交完。烨阳公司于3月11日至14日已将退款77.5万元的义务实际履行完毕，所以截至新协议达成时，原合同已解除，原合同条款对双方也不再具有约束力。因此，烨阳公司基于已经解除的合同及条款主张权利，没有事实和法律依据。退一步来说，即使原合同条款仍然有效，快风公司也没有违约行为发生，不应承担违约责任。通过本诉部分的调查及举证，可以说烨阳公司当天只交货1500个是不争的事实。按照约定，只要烨阳公司在当天没有交完货就应全额退款，即便构成违约，也是烨阳公司违约，而非快风公司。关于烨阳公司在《反诉状》“事实与理由”第二段所写的快风公司“经营困难导致资金紧张，无法支付后续货款而拒绝接收该货物”完全不是事实，因为该笔货款是从原合同的定金转化而来的，早在3月2日前就已支付给烨阳公司，所以烨阳公司该理由完全是歪曲事实的无稽之谈。从合同的效力的角度来说，烨阳公司并没有生产、销售案涉额温枪的资质，所谓授权也是不合法的，对于额温枪这种特殊的医疗产品，企业间的私自授权并不能代替行政主管部门的特别审批，不具有任何法律效力。因此，烨阳公司的行为已经违反了法律、行政法规的强制性规定，案涉合同应属无效，烨阳公司所收货款应予返还。经审理查明，2020年3月2日，烨阳公司与快风公司签订销售合同，约定烨阳公司销售50000个额温枪给快风公司，交货期限是2020年3月7日至2020年3月18日，快风公司合计支付了定金2500000元，烨阳公司退回定金775000元，尚余定金1725000元。2020年3月16日，烨阳公司告诉快风公司，定金1725000元等于7188台额温枪，烨阳公司在2020年3月26日前交完货，“如果没有交完货物按同等金额退回”。快风公司回复，行，“如果没有安排交付按照172.5万款项退回原账户”。2020年3月26日上午，快风公司多次催问烨阳公司交货情况，且带自己的客户一起去找烨阳公司收货，并提出因为时间紧急，建议直接到厂里取货，但被烨阳公司拒绝，理由是不想其他人知道厂址。当天晚上22点多，烨阳公司提供了1500个额温枪给快风公司，快风公司以数量不对等为由拒绝收取货物。烨阳公司称，当天23点30分已经准备好其余的全部货物，但是快风公司不予收取。快风公司称，当天并未收到烨阳公司关于货已经备齐的通知。以上事实，有快风公司、烨阳公司的举证，及本院庭审笔录等附卷为证。本院认为，本案为买卖合同纠纷。烨阳公司与快风公司之间存在买卖合同关系。双方在2020年3月16日已经明确约定了最新的买卖合同内容，即快风公司已经支付的货款1725000元等于7188台额温枪，烨阳公司应在2020年3月26日前交完货，否则需退还1725000元给快风公司。该合同内容是双方协商一致的结果，且不违反法律法规的规定，合法有效，双方均应有契约精神，全面履行各自义务。现烨阳公司不能如约交付货物给快风公司，则需按照双方约定退还货款1725000元给快风公司。双方的买卖合同关系因此解除，解除时间是2020年3月26日。另考虑到双方没有约定退还货款的期限及利息，且双方就买卖交易存在争议，故本院认定烨阳公司应在庭审之日（2020年9月10日）退还货款给快风公司，并从庭审之日计算逾期利息。烨阳公司的反诉诉请，因证据不足，无事实和法律依据，本院不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定,判决如下：一、被告东莞市烨阳塑胶制品有限公司于本判决发生法律效力之日起三日内向原告上海快风信息科技有限公司退回货款1725000元，及逾期利息（以1725000元为本金，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，从2020年9月11日开始计算至付清之日止）；二、驳回原告上海快风信息科技有限公司其他诉请；三、驳回被告东莞市烨阳塑胶制品有限公司全部诉请。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费10219元、反诉受理费2332元，由原告上海快风信息科技有限公司负担本诉受理费56元，由被告东莞市烨阳塑胶制品有限公司负担本诉受理费10163元、反诉受理费2332元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。审判员  周知秋二〇二〇年九月二十七日书记员  崔依丛附相关法律法规条文：1.《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2.《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。3.《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。