宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院民事判决书（2020）宁0106民初4178号原告：冀永萍，女,1973年1月13日出生，汉族，现住宁夏回族自治区银川市金凤区。委托诉讼代理人：张林湘，男，1972年12月12日出生，汉族，现住宁夏回族自治区银川市金凤区。委托诉讼代理人：王海燕，宁夏辅德律师事务所律师。被告：银川市兴庆区壹格空间室内装饰设计经销部，住所地：宁夏回族自治区银川市兴庆区。经营者：张占杰，男,1989年11月6日出生，住宁夏回族自治区银川市西夏区。原告冀永萍与被告银川市兴庆区壹格空间室内装饰设计经销部装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序组成合议庭公开开庭进行了审理。原告冀永萍的委托诉讼代理人张林湘、王海燕到庭参加诉讼，被告银川市兴庆区壹格空间室内装饰设计经销部经本院传票传唤无正当理由拒不庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告冀永萍向本院提出诉讼请求：1.依法判令解除原告与被告签署的《银川市家庭居室装饰装修工程施工合同》；2.依法判令被告退还原告预付装修款20000元，并支付资金占用利息2137.50元（自2017年9月30日至2019年12月29日，按照同期人民银行贷款利率标准计算，即年利率4.75%，资金占用利息20000元×4.75%年÷12个月×27个月）,上述合计22137.50元；3.本案的诉讼费由被告承担。事实与理由：2017年9月30日，原告与被告共同签署了编号为#的《银川市家庭居室装饰装修工程施工合同》。合同约定，被告为原告位于银川市金凤区某某室提供家居装修设计及装修施工，被告包工，部分包料，工期60个工作日，工程总价58000元。由于原告不急于装修房屋，遂与被告商议，开工时间由原告根据装修需要进行确定，被告在接到原告装修开工通知后，按照合同约定实施设计和装修即可。原告向被告预付装修首期款2万元，现原告欲装修房屋联系被告，却被告知其已无法为原告进行设计及装修或退还预付装修首期款，双方多次协商未果，故诉至法院。被告未到庭参加诉讼，亦未向法庭提交书面答辩状及证据材料。原告围绕诉讼请求依法提交了证据，对原告提交的证据《银川市家庭居室装饰装修工程施工合同》一份、刷卡凭条二张、收据一张相互结合，能够证明2017年9月30日，原、被告之间形成装饰装修合同关系，合同签订当日原告向被告预付装修首期款20000元，本院予以确认；消费者案件调解通知书照片打印件一份，由于系复印件，且复印件上只有原告的签名捺印，故不予认定；房屋交接验收表一份、门禁卡收据一份结合原告当庭陈述，予以认定2019年9月7日原告正式收房，房屋具备装修条件。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年9月30日，原告冀永萍（甲方）与被告银川市兴庆区壹格空间室内装饰设计经销部（乙方）签订合同编号#《银川市家庭居室装饰装修工程施工合同》。合同约定：工程地点某某室，工程承包方式采取乙方包工，部分包料，甲方提供部分材料的方式，工程期限60个工作日，工程合同价款58000元，工程款支付方式为第一次开工前三天支付65%，第二次工程进度过半（水电施工封口、木工收口）支付30%，双方验收合格支付5%。由于签订合同时原告还没有接收房屋，开工时间及竣工时间处为空白。签订合同当日，原告向被告预付装修首期款2万元。2019年9月7日原告收房后房屋具备装修条件，被告由于经营不善不能按照合同约定履行合同，也不退还原告预付装修首期款2万元。2019年9月下旬原告委托其他装修公司进行装修，现已装修完毕。对于预付的装修款双方多次协商未果，现原告提起诉讼。本院认为，原告冀永萍与被告银川市兴庆区壹格空间室内装饰设计经销部签订合同编号#《银川市家庭居室装饰装修工程施工合同》是双方真实意思表示，不违反法律规定，合同有效，原、被告均应按合同约定全面履行义务。在2019年9月7日原告房屋具备装修条件时，被告应按照合同约定为原告进行装饰装修，但是被告由于经营不善，已经无法按照合同约定履行合同，在被告的违约行为已经致使不能实现合同目的情况下，原告遂于2019年9月下旬委托其他装修公司进行装修并装修完毕，现合同已无实际履行可能，故对原告要求解除合同的诉讼请求，本院予以支持；根据《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失”的规定，对于被告已经收取的预付装修首期款2万元，被告应该予以退还；关于原告诉请的利息，双方签订的合同没有约定开工时间，2019年9月7日原告收房后房屋开始具备装修条件，被告无法按照合同约定履行合同时构成违约。双方在合同中约定工程款支付方式为第一次开工前三天支付65%，原告在签订合同当日即支付被告装修首期款2万元系原告自愿行为，故2019年9月7日前不予支持利息。被告占用原告预付款20000元给原告造成了损失，原告有权要求赔偿，2019年9月8日后产生的利息以20000元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付支付自2019年9月8日起至2019年12月29日止（原告诉请中的截止日期）的利息。被告经本院合法传唤未出庭应诉，视为放弃对原告所举证据和主张的事实进行质证和抗辩的诉讼权利，应承担相应的法律后果。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告冀永萍与被告银川市兴庆区壹格空间室内装饰设计经销部签订的合同编号#《银川市家庭居室装饰装修工程施工合同》；二、被告银川市兴庆区壹格空间室内装饰设计经销部于本判决生效之日起十日内向原告冀永萍退还装修款20000元，并以20000元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付自2019年9月8日起至2019年12月29日止的利息。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费353元，由被告银川市兴庆区壹格空间室内装饰设计经销部负担。如不服本判决，可自判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判长 杜成军人民陪审员 马学仁人民陪审员 黄桂莲 二〇二〇年九月三日书记员 李桂霞附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。