湖南省株洲市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）湘02民终1496号上诉人（原审第三人）：中国建设银行股份有限公司株洲市分行，住所地湖南省株洲市芦淞区建设南路**金融大厦。负责人：陈伟乔，系该行行长。委托诉讼代理人：周志民，湖南恒昌律师事务所律师。代理权限为一般代理。被上诉人（原审原告）：郭向中，男，1971年8月16日出生，汉族，湖南省冷水江市人，住湖南省冷水江市。被上诉人（原审原告）：阳海燕，女，1972年12月15日出生，汉族，湖南省冷水江市人，住湖南省冷水江市。两被上诉人的共同委托诉讼代理人：聂伟，湖南一星（株洲）律师事务所律师。代理权限为特别授权。被上诉人（原审被告）：株洲塔山房地产开发有限公司，，住所地湖南省株洲市芦淞区人民中路**康逸名城****法定代表人：应卫东，董事长。上诉人中国建设银行股份有限公司株洲市分行（以下简称建设银行）因与被上诉人郭向中、阳海燕、株洲塔山房地产开发有限公司（以下简称塔山公司）房屋买卖合同纠纷一案，不服湖南省株洲市芦淞区人民法院（2020）湘0203民初1502号民事判决书，向本院提起上诉。本院于2020年8月4日立案受理后，依法组成合议庭对本案进行了书面审理。上诉人建设银行上诉请求：撤销原审判决第二项、第五项，并依法改判；本案诉讼费用由被上诉人承担。事实与理由：一、《商品房买卖合同（预售）》与《个人住房、商业用房借款担保合同》系相互独立的两份合同，且后者第十九条约定，借款人与售房人就本合同所述房产有关质量、条件、权属或其他事宜发生的纠纷均与贷款人无关。故前者的解除并不必然导致后者就应解除。二、即使《个人住房、商业用房借款担保合同》解除，被上诉人郭向中、阳海燕也应承担偿还上诉人借款本息的责任。该合同系双方真实意思表示，不违反法律法规，应依约履行。被上诉人郭向中、阳海燕当庭承认未支付首付款，而是塔山公司通过销售部先将首付款汇至被上诉人郭向中、阳海燕账户，郭向中、阳海燕系恶意串通虚构首付款凭证，使得上诉人作出错误审批，故应与塔山公司承担共同清偿责任。被上诉人郭向中、阳海燕辩称：一、因开发商至今无法交房导致严重违约，房屋买卖合同应当解除，个人购房借款合同也应当解除。商品房买卖合同与个人购房借款合同具有紧密联系但又相互独立，后者是基于前者产生的按揭贷款，直接由出卖人归还给银行，有利于减少不必要的诉讼成本和当事人诉累。本案根本违约人是开发商，合并审理两个法律关系时，可以由贷款实际收取方即开发商直接将购房贷款返还银行，并向银行承担购房人的责任。上诉人愿意签订借款合同也是基于塔山公司开发项目的预期效益及高额利息，且塔山公司也作为一方参加了合同，办理了预抵押登记，现塔山公司开发失败，银行也应承担贷款风险。二、虽然上诉人没有提出诉求，但被上诉人郭向中、阳海燕有权依据《商品房买卖合同司法解释》第24条规定要求解除按揭贷款合同。一审将涉案当事人之间的商品房合同纠纷与按揭贷款合同纠纷一并审理作出裁判未违反不告不理的原则。综上，请求二审法院予以维持。被上诉人塔山公司既未口头答辩，亦未提交书面答辩状。郭向中、阳海燕一审诉讼请求：1、解除原、被告签订的《商品房买卖合同（预售）》；2、解除两原告与第三人中国建设银行股份有限公司株洲市分行签订的《个人住房（商业用房）借款合同》；3、被告塔山房产公司返还两原告已支付的贷款本息233205元，延期交房违约金1321元；4、原告尚未向建设银行偿还的房贷本息，由被告直接支付给建设银行；5、被告承担本案的诉讼费用。一审法院认定事实：2017年8月21日，郭向中、阳海燕与塔山公司签订《商品房买卖合同（预售）》，合同约定由郭向中、阳海燕购买塔山公司位于株洲市芦淞区××路××号××广场××栋××号房，建筑面积47.14平方米，总房款1320448元，被告应于2018年12月31日前向原告交付该房。……逾期超过90日，买受人（郭向中、阳海燕）有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人（塔山公司）。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照年利率5.1%（不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率）计算给付利息；同时出卖人按照全部房价款的0.1%向买受人支付违约金。……付款方式：买受人须于签订合同之日付清首付款人民币660448元，余款人民币660000元由买受人申请办理银行按揭贷款方式付清。……合同签订后，郭向中、阳海燕与建设银行签订了《个人住房／商业用房借款、担保合同》，借款合同约定郭向中、阳海燕贷款总计660000元，期限120个月自2017年8月24日起至2027年8月24日止，利率采用浮动利率，即在基准利率水平上上浮20%，该利率自起息日起至货款本息全部清偿之日止依据利率调整日当日的基准利率及上述上浮／下调幅度，在本合同约定的每年利率调整日调整一次，等额本息还款法，自2017年10月起每月还款7287.64元，还款日为每月10日。上述合同约定后，第三人向原告发放了贷款660000元，该款已汇入了被告的账户。截止2019年5月25日，郭向中、阳海燕偿还了房贷本金142452.14元，利息90752.34元，合计233204.48元；两原告尚欠第三人贷款本金517547.86元，利息2535.98元，合计520083.84元。塔山公司至今未在合同约定的交房日期交房，故酿成本次诉讼。另查明，郭向中、阳海燕在庭审中陈述，首付款是以原告的名义存入的，资金来源不是原告本身的，是塔山房地产公司销售部安排的。一审法院认为：本案系房屋买卖合同纠纷，本案中，两原告承认首付款资金来源为被告，非原告方所有，结合原告在诉请中亦未要求被告退回首付款的实际情况，本案购房首付款实际系被告代原告支付，考虑到被告尚未交付房屋，在原告主张解除购房合同的情况下，原告并未要求被告返还首付款，故首付款是否退还不属于本案审理范围，不予处理。一、原、被告签订的《商品房买卖合同（预售）》是否解除的问题。本案中原、被告签订的购房合同系双方真实意思表示，未违反法律禁止性规定，合法有效，对双方均有约束力。根据合同约定，原告应于合同签订之日向被告支付首付款，后通过银行按揭贷款支付剩余房款660000元，被告应于2018年12月31日前交房。原告按期履行了付清购房款义务，但被告因自身原因逾期至今未能向原告方履行交房义务，已构成违约，应承担相应的违约责任。根据合同约定，被告逾期交房超过90日原告即可解除合同，因此，对于原告要求解除房屋买卖合同的诉请予以支持。二、借款合同是否解除的问题。原告与被告、第三人之间签订的《个人住房（商业用房借款）借款合同》系双方当事人的真实意思表示，合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合同依法成立并生效。因本案中的《商品房买卖合同（预售）》已实际解除，致使商品房担保贷款合同的目的无法实现，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十四条规定，该《个人住房（商业用房借款）借款合同》应予解除。因此，原告要求解除借款合同，予以支持。三、合同解除后的责任承担的问题。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。涉案商品房预售合同解除后，塔山房产公司应按约将原告支付的房款返还原告，并赔偿原告因此所造成的损失。因此，原告要求塔山公司返还已向建设银行所还贷款本息233204.48元的诉讼请求，于法有据，予以支持，对于超过部分不予支持。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十五条第二款之规定，商品房买卖合同被确认无效或者被撤销、解除后，商品房担保贷款合同也被解除的、出卖人应当将收受的购房贷款和购房款的本金及利息分别返还担保权人和买受人，故原告要求塔山公司向建设银行返还自本判决生效之日起剩余贷款之请求，本院予以支持，因每月本息均有变动，故进行概括性处理，具体数额按实计算，至执行到位时。同时，原告主张逾期交房违约金1321元，根据合同约定，被告应按全部房价款0.1%支付违约金，故该项违约金为1320.45元，对于超过部分不予支持。判决如下：一、解除原告郭向中、阳海燕与被告株洲塔山房地产开发有限公司于2017年8月21日签订的《商品房买卖合同（预售）》；二、解除原告郭向中、阳海燕与第三人中国建设银行股份有限公司株洲市分行、被告株洲塔山房地产开发有限公司于2017年8月25日签订的《个人住房（商业用房借款）借款合同》；三、限被告株洲塔山房地产开发有限公司于本判决生效后十日内向原告郭向中、阳海燕返还已付贷款本息233204.48元；四、限被告株洲塔山房地产开发有限公司于本判决生效后十日内向原告郭向中、阳海燕支付违约金1320.45元；五、限被告株洲塔山房地产开发有限公司于本判决生效后十日内向第三人中国建设银行股份有限公司株洲市分行偿还原告郭向中、阳海燕自本判决生效之日起就《个人住房（商业用房）借款合同》实际剩余的贷款本金及利息；六、驳回原告郭向中、阳海燕的其他诉讼请求。本案案件受理费4818元，减半收取2409元，由被告株洲塔山房地产开发有限公司负担。二审中，双方均未提交新证据，本院二审经审理，查明的案件事实与一审一致无异。本院认为：本案系房屋买卖合同纠纷。二审的争议焦点为：一、《个人住房、商业用房借款担保合同》应否予以解除？二、被上诉人郭向中、阳海燕应否在本案中承担还款责任？现分析如下：关于第一个争议焦点。案涉《个人住房、商业用房借款担保合同》应予解除，理由如下：1、根据《商品房买卖合同司法解释》第二十四条规定，在案涉《商品房买卖合同（预售）》解除的情况下，郭向中、阳海燕从上诉人借款支付购房款的目的已经无法实现，故其请求解除个人住房、商业用房借款担保合同》，应予支持。至于《个人住房、商业用房借款担保合同》第十九条的约定，其含义并非《个人住房、商业用房借款担保合同》不得解除，而是约定《个人住房、商业用房借款担保合同》解除后，郭向中、阳海燕应立即返还其所欠上诉人的贷款本息、罚息及实现债权的费用，或委托塔山公司直接将上述款项归还上诉人。故上诉人的该上诉请求及理由不能成立，本院不予支持。关于第二个争议焦点。上诉人认为，《商品房买卖合同（预售）》解除后，即使《个人住房、商业用房借款担保合同》也被解除的，借款人郭向中、阳海燕仍应承担还款责任。本院认为，首先，因本案贷款实际上由上诉人直接支付到了开发商塔山公司的账户，故根据《商品房买卖合同司法解释》第二十五条第二款“商品房买卖合同被确认无效或者被撤销、解除后，商品房担保贷款合同也被解除的，出卖人应当将收受的购房贷款和购房款的本金及利息分别返还担保权人和买受人”的规定，被上诉人塔山公司应将剩余的贷款本息返还上诉人。故一审判决第五项判决塔山公司向上诉人偿还被上诉人郭向中、阳海燕就《个人住房、商业用房借款担保合同》实际剩余的贷款本息并无不当。其次，就《商品房买卖合同司法解释》第二十五条第二款的本义来说，并没有免除购房者（同时又是借款合同的借款人）的还款义务。因为根据合同相对性原理，购房者才是借款合同的借款人，商品房出卖人不是借款合同的借款人，就借款合同而言，其不负有还款义务。商品房买卖合同司法解释》第二十五条第二款之所以做这样的规定，是考虑到按揭合同的特殊性，因商品房出卖人直接接受了银行支付的贷款，在商品房买卖合同和贷款合同都解除后，就没有必要由商品房出卖人将银行支付的贷款先归还给购房者，然后再由购房者归还给银行，而是应当直接由商品房出卖人归还给银行。本案中，被上诉人郭向中、阳海燕作为一审原告在其诉请中并未明确主张免除自己的还款责任，且一审判决亦未直接认定郭向中、阳海燕无需承担还款责任，而上诉人在一审中的诉讼地位是第三人，其亦没有对郭向中、阳海燕提出诉求，故根据民事诉讼不告不理原则，郭向中、阳海燕在本案中应当怎样承担责任，本院不予处理，一审判决亦并无不当，至于郭向中、阳海燕应承担的责任，上诉人可依据合同另行主张相关权利。综上，上诉人建设银行的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费80元，由上诉人中国建设银行股份有限公司株洲市分行负担。审判长  易文胜审判员  李少华审判员  张晓玲二〇二〇年九月十六日法官助理伍露书记员叶珊