河北省承德市双桥区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0802民初3208号 原告：承德瀚润环保设备科技有限公司，住所地：河北省承德市双桥区迎宾路嘉和广场第****A707。 法定代表人：那英梅，职务：执行董事。 委托诉讼代理人：孙宁，河北骥腾律师事务所律师。 委托诉讼代理人：任智越，男，1987年6月14日出生，满族，该公司职工，住承德市围场满族蒙古族自治县。 被告：承德鲲鹏国际酒店有限公司，，住所地：河北省承德市双桥区西大街** 法定代表人：宋德超，职务：执行董事。 委托诉讼代理人：袁福成，男，1971年1月3日出生，汉族，该公司职工，住承德市承德县。 原告承德瀚润环保设备科技有限公司与被告承德鲲鹏国际酒店有限公司合同纠纷一案，本院于2020年8月28日受理后，依法适用简易程序，于2020年9月16日公开开庭进行了审理。原告承德瀚润环保设备科技有限公司委托诉讼代理人孙宁、任智越，被告承德鲲鹏国际酒店有限公司委托诉讼代理人袁福成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 承德瀚润环保设备科技有限公司向本院提出诉讼请求：1.被告承德鲲鹏国际酒店有限公司立即偿还原告工程款余款88000.00元。2.被告承德鲲鹏国际酒店有限公司应按合同约定向原告支付滞纳金43780.00元。（滞纳金以88000.00元为基数，其中：75000.00元按年利率24%计算，自2018年3月16日起暂计算至2020年7月20日；13000.00元按年利率24%计算，自2020年4月6日起暂计算至2020年7月20日）。以上两项诉请合计：131780.00元。3.本案全部诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告与被告承德鲲鹏国际酒店有限公司于2016年8月16日签订了《空气源热水系统安装合同》，合同约定原告为被告提供空气源机组、循环系统管网、电控系统安装，总造价298000.00元。合同签订后原告进场施工，并依约完成全部工程。但被告却一直拖欠工程款，截止原告起诉时被告仍欠原告88000.00元工程款。原告为维护自身合法权益，诉至贵院，请依法支持全部诉讼请求。 原告为支持其诉讼请求，向本院提交证据如下：1、《空气源热水系统安装合同》，拟证明双方于2016年8月16日签订了该合同，合同约定原告向被告提供空气源机组和管网、电控系统安装，造价298000.00元，合同签订后原告进厂施工并按照约定完成施工。2、银行转账凭证以及原告为被告出具的收据6张，拟证明被告向原告支付了涉案工程款共210000.00元，现在尚欠88000.00元工程款未付，被告逾期付款违反了合同约定，已经构成违约，按照合同约定，支付滞纳金每天千分之二，工期顺延，由于被告始终没有按照合同约定付款，所以工期是顺延的，且被告应当承担违约金，故被告不存在逾期完工问题。 承德鲲鹏国际酒店有限公司辩称，1、原告未按合同约定履行，合同约定货到付款，原告没有按时入场，原告违约在先，故原告无权主张违约金。2、原告安装的工程存在质量问题，原告没有进行修理或更换，影响了工程进程和质量，故我公司没有结清尾款。 被告为支持其答辩主张，向本院提交证据如下：1、空气源机组和智能柜照片复印件两张，拟证明原告安装的机器质量有问题，现在也不能使用，且和原来口头约定的机器不符。2、被告与原告的微信聊天截屏，拟证明被告与原告进行过沟通，原告也没有管。3、承诺书一份，拟证明按照承诺书应该在2017年4月5日安装调试完毕，原告没有按照承诺书履行。 经庭审质证，被告对原告提交的两份证据真实性认可，但不认可原告的证明目的，坚持答辩意见。 原告对被告提交的1号、2号证据真实性不认可。对3号证据真实性认可，但达不到被告的证明目的。 经庭审确认，原告提交的1-2号证据和被告提交的3号证据真实、合法，且与本案具有关联性，本院予以确认。被告提交的1-2号证据需其他有效证据予以佐证，本院不予认可。 根据双方当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：发包人（甲方）承德鲲鹏国际酒店有限公司与承包人（乙方）承德瀚润环保设备科技有限公司于2016年8月16日签订了《空气源热水系统安装合同》。该合同中约定：承德瀚润环保设备科技有限公司向承德鲲鹏国际酒店有限公司提供空气源机组和管网、电控系统安装，工程总造价为298000.00元；付款和结算方式：1、主机进场，甲方支付合同总价款30%作为首付款，计90000.00元；2、设备安装完成，机器运行正常十五日后，甲方再支付合同款40%，计120000.00元；3、至2018年3月15日前，甲方支付合同款25%，计75000.00元；4、三年质保期结束前，甲方支付合同款5%，计13000.00元。违约责任：由于乙方原因，如期完工，每逾期一日按工程总造价的2%向甲方支付违约金。甲方应按合同约定要求付款，按未交款额每天2%向乙方支付滞纳金，工期顺延；工程未经验收，甲方擅自提前使用的，视为工程合格。由此发生的质量或其他任何问题均由甲方负责。 经审查明，被告承德鲲鹏国际酒店有限公司已向原告承德瀚润环保设备科技有限公司支付了合同中约定的前两笔工程款共计210000.00元，后三笔88000.00元尚未支付。 本院认为，承德鲲鹏国际酒店有限公司与承德瀚润环保设备科技有限公司签订的《空气源热水系统安装合同》均系双方当事人真实意思表示，且内容不违反法律法规的强制性规定，合同合法有效，双方当事人均应按照合同约定履行各自权利义务。原告承德瀚润环保设备科技有限公司已完成其所承包的承德市鲲鹏国际酒店空气源热水系统安装工程项目，并交付被告使用，被告承德鲲鹏国际酒店有限公司应按照合同约定向原告支付工程款。合同中约定工程总造价为298000.00元，现已支付210000.00元，被告承德鲲鹏国际酒店有限公司尚欠原告工程款的数额为88000.00元。对于滞纳金，双方约定过高，本院参照双方合同约定与相关规定进行调整，其中75000.00元工程款的滞纳金自2018年3月16日起计算至实际给付之日止，13000.00元工程款的滞纳金自2020年4月6日起计算至实际给付之日止。（其中2019年8月19日之前的滞纳金按同期中国人民银行公布的贷款基准利率4倍计付、2019年8月20日之后的滞纳金按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）4倍计付）。原告主张被告支付剩余工程款88000元及其滞纳金，提交了《空气源热水系统安装合同》、银行转账凭证以及原告为被告出具的收据6张，结合其当庭陈述，能够证明原告完成了其所承包的承德鲲鹏国际酒店空气源热水系统安装工程项目，故本院对被告向原告支付工程款88000元及部分滞纳金的诉求予以支持；被告承德鲲鹏国际酒店有限公司辩称，原告未按合同约定履行义务，违约在先，故无权主张违约金。因被告承德鲲鹏国际酒店有限公司未提供有效的证据证实原告是否存在违约行为，故对被告承德鲲鹏国际酒店有限公司此辩解意见，本院不予采纳。被告承德鲲鹏国际酒店有限公司辩称原告交付的工程存在质量问题，因此拒绝支付尾款。因双方签订的《空气源热水系统安装合同》中约定“工程未经验收，甲方擅自提前使用的，视为工程合格。由此发生的质量或其他任何问题均由甲方负责。”该工程已经交付于被告并投入使用，质量问题应由被告负责，故对被告承德鲲鹏国际酒店有限公司此辩解意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告承德鲲鹏国际酒店有限公司于本判决生效之日起十日内一次性给付原告承德瀚润环保设备科技有限公司工程款88000.00元及滞纳金（其中75000.00元工程款的滞纳金自2018年3月16日起计算至本判决确定的给付之日止，13000元工程款的滞纳金自2020年4月6日起计算至本判决确定的给付之日止。其中2019年8月19日之前的滞纳金按同期中国人民银行公布的贷款基准利率4倍计付、2019年8月20日之后的滞纳金按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）4倍计付）； 二、驳回原告承德瀚润环保设备科技有限公司的其他诉讼请求。 被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。加倍部分债务利息的计算方法依照《最高人民法院关于执行程序中计算迟延履行期间的债务利息适用法律若干问题的解释》第一条计算。 案件受理费1468.00元（已减半收取），由被告承德鲲鹏国际酒店有限公司承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提交副本，上诉于河北省承德市中级人民法院。 审判员  栾佳为 二〇二〇年九月二十四日 书记员  陈 丽