甘肃省兰州市城关区人民法院民 事 判 决 书（2018）甘0102民初10649号原告：甘肃凯瑞混凝土有限公司，住所地甘肃省兰州市城关区青白石石沟村**(柴卡浪沟智盖子)。法定代表人：刘晓玲，该公司经理。委托诉讼代理人：韦理，甘肃太平洋律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴鹏，甘肃太平洋律师事务所律师。被告：甘肃古典建设集团有限公司，住，住所地甘肃省临夏州永靖县刘家峡镇黄河路**/div>法定代表人：孔全明，该公司董事长。委托诉讼代理人：景涛，该公司员工。被告：任伟，男，1965年12月16日出生，汉族，住江苏省如皋市。原告甘肃凯瑞混凝土有限公司（以下简称：凯瑞公司）与被告甘肃古典建设集团有限公司（以下简称：古典公司）、任伟买卖合同纠纷一案，本院于2018年11月12日立案受理后，原告凯瑞公司向本院申请追加任伟作为本案被告参加诉讼，本院予以准许后依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告凯瑞公司的委托诉讼代理人吴鹏、被告古典公司的委托诉讼代理人景涛到庭参加了诉讼，被告任伟经传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已依法缺席审理终结。原告凯瑞公司向本院提出诉讼请求：1、判令二被告向原告支付工程款2,421,430元及逾期付款利息626,782元；2、判令被告承担本案诉讼费用。事实及理由：2009年12月19日，原告与甘肃省永靖古典建筑工程总公司骆驼滩项目部（以下简称：骆驼滩项目部）签订预拌混凝土销售及施工合同，约定由原告向骆驼滩项目部承建的兰州高新技术开发区城中村改造骆驼滩居民安置小区2号楼（以下简称：骆驼滩2号楼工程）供应预拌混凝土。合同签订后，原告按照合同约定向骆驼滩项目部供应预拌混凝土27761立方，工程价款共计10,961,430元。截至2016年10月29日,骆驼滩项目部累计向原告付款8,540,000元，拖欠2,421,430元，该欠款经原告多次催要，骆驼滩项目部仍拖延不付。期间，甘肃省永靖古典建筑工程总公司于2014年9月10日更名为甘肃古典建设有限公司，后又于2014年12月24日更名为被告甘肃古典建设集团有限公司（古典公司）。另，上述合同履行期间，被告任伟挂靠被告古典公司，以该公司骆驼滩项目部名义承建上述骆驼滩2号楼工程。被告古典公司辩称，第一，被告古典公司与原告未签订供货合同，未与原告形成供货合同关系。原告提交的合同中没有加盖被告古典公司的印章，被告古典公司也未参与该项目，该项目均是由被告任伟持甘肃省永靖古典建筑工程总公司骆驼滩项目部的印章完成的，该项目部是被告任伟设立的，并不是被告古典公司设立的，被告古典公司也没有刻制该项目部印章的备案材料。同时，该项目工程款的支付也没有使用被告古典公司的银行账户，原告也未向被告古典公司出具发票。原告主张是否属实、诉请的利息是否符合法律规定，应由被告任伟到庭说明。第二、原告的起诉超过了诉讼时效，其主张的货款本金及利息、诉讼费，不应由被告古典公司承担。综上，请求驳回原告对被告古典公司的起诉。被告任伟未作答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有异议的证据，本院认定如下：原告凯瑞公司提交的预拌混凝土销售及施工合同、补充合同、商品混凝土供应鉴认单、货款回款凭证、催收货款的短信记录及被告任伟出具的其与被告古典公司之间存在挂靠关系的情况说明，被告古典公司对预拌混凝土销售及施工合同、补充合同、商品混凝土供应鉴认单的真实性、合法性均不予认可，认为被告古典公司没有设立该项目部或者子公司，合同及供应鉴认单所用的项目部印章也不是被告古典公司刻制的印章，应由被告任伟确认;认为短信记录的真实性无法确认，并认为如果短信记录真实，则应与被告任伟有关，而与被告古典公司无关。本院经审查认为，根据涉案工程的存在和已经完成交付使用的事实，原告提交的上述证据相互印证，并与被告古典公司提交的由被告任伟出具的涉案工程款已由被告古典公司全部支付给被告任伟的承诺书佐证，能够形成证据链，可以证明原告诉讼请求所依据的事实，被告任伟无正当理由拒不到庭参加诉讼，由其承担举证不能的不利后果，故对原告提交的上述证据及证明的事实本院予以采信。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院对本案诉争事实认定如下：2009年，被告古典公司将其承建的骆驼滩2号楼工程交由被告任伟以被告古典公司骆驼滩项目部名义组织施工。2009年12月19日、2010年8月23日，被告任伟以被告古典公司骆驼滩项目部名义分别与原告签订了预拌混凝土销售及施工合同及补充合同各一份，双方约定由原告负责被告古典公司骆驼滩项目部承建的骆驼滩2号楼基础与主体部分施工的混凝土配合比设计、搅拌、运输、泵送，施工时间为2009年12月至2010年12月，所需混凝土原材料、添加剂均由原告自行采购，混凝土单价为包死价（含混凝土配合比设计、搅拌、运输、泵送、管理费、利润），在整个合同履行期间单价不得调整。混凝土的计量方式原则上以原告车载小票供应量为准，被告古典公司骆驼滩项目部分阶段或者分层对原告车载量进行复核，如车载量超过图纸计算量的2%，原、被告双方再协商处理。每月30日双方核对当月完成工程量，在双方没有异议的情况下以签字盖章的总数为准，同时也作为结算、挂账、付款的依据。在地上二层砼浇筑完毕后，被告古典公司骆驼滩项目部向原告支付30%砼款；主体二层以后次月陆续支付二层以下部分砼款；二层以上部分按照当月完成量在次月月底前70%内支付，以此类推；全部余款在主体封顶质检站验收合格后支付至总结算款的95%，剩余5%作为保修款，保修期满一次付清；若不按合同约定付款，按同期银行利息支付违约金。合同自双方签字盖章后生效，履行完毕后自行失效。合同签订后，原告凯瑞公司依约履行了合同约定的供应义务，经双方共同确认，截止2011年11月29日，原告累计供应预拌混凝土27761立方米，混凝土款共计10,961,430元。截至2016年10月29日最后一次付款100,000元,被告古典公司骆驼滩项目部累计向原告付款8,540,000元，拖欠2,421,430元。另查明，甘肃省永靖古典建筑工程总公司于2014年9月10日更名为甘肃古典建设有限公司，后又于2014年12月24日更名为被告甘肃古典建设集团有限公司（古典公司）。本院认为，本案争议的焦点为：1、被告任伟与被告古典公司在涉案工程施工期间是否存在挂靠关系；2、本案是否超过诉讼时效。一、被告任伟与被告古典公司在涉案工程施工期间是否存在挂靠关系。本院认为，根据被告古典公司将其承建的骆驼滩2号楼工程交由被告任伟，由被告任伟以被告古典公司骆驼滩项目部名义组织施工的事实，以及被告任伟以被告古典公司骆驼滩项目部名义与原告签订预拌混凝土销售及施工合同并实际履行的事实，结合被告任伟向原告出具的其与被告古典公司之间存在挂靠关系的情况说明，以及被告古典公司提交的由被告任伟出具的涉案工程款已由被告古典公司全部支付给被告任伟的承诺书，可以认定被告任伟与被告古典公司在案涉工程施工期间存在挂靠关系。二、本案是否超过诉讼时效。本院认为，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年，法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算，法律另有规定的，依照其规定，但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算：（一）权利人向义务人提出履行请求；（二）义务人同意履行义务；…。本案中，被告古典公司骆驼滩项目部对拖欠原告凯瑞公司混凝土款在原告催要期间于2016年10月19日支付100000元，本案诉讼时效应自2016年10月19日起重新计算，故原告所提本案之诉并未超过诉讼时效。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在做出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。现被告古典公司骆驼滩项目部对拖欠原告的混凝土款2,421,430元，在约定的付款期限届满后经原告多次催要不予支付，其行为已构成根本性违约，应承担相应的民事责任。虽然被告古典公司不认可涉案的古典公司骆驼滩项目部系其内设机构，但被告任伟挂靠被告古典公司，以被告古典公司骆驼滩项目部名义进行涉案工程施工并与原告签订供销合同且实际履行，故对原告要求二被告支付拖欠的工程款2,421,430元的请求，本院予以支持，但根据本案实际情况，应由被告任伟承担直接付款责任，被告古典公司承担连带清偿责任。关于原告要求二被告承担自原告2011年11月30日最后一次供货，至起诉时止的逾期付款同期银行利息损失626,782元的诉讼请求，虽然合同对逾期付款违约责任进行了约定，但合同约定全部款项在主体封顶质检站验收合格后支付至总结算款的95%，剩余5%作为保修款，于保修期满一次付清，现无法确认合同约定的主体封顶质检站验收合格的具体日期，根据涉案合同履行完毕长达近10年及涉案工程早已交付使用的实际情况，本院酌定二被告向原告支付逾期付款利息损失300,000元。综上，依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条、第一百九十五条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告任伟于本判决生效后10日内一次性向原告甘肃凯瑞混凝土有限公司给付混凝土款2,421,430元及逾期付款利息300,000元。二、被告甘肃古典建设集团有限公司对被告任伟的上述债务承担连带清偿责任。本判决生效后，未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费31186元，保全费5000元，由被告任伟承担（于判决生效后10日内一次性给付原告甘肃凯瑞混凝土有限公司，逾期由被告甘肃古典建设集团有限公司承担连带清偿责任）。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状及副本，并预交上诉费，上诉于甘肃省兰州市中级人民法院。审 判 长  毛世祥人民陪审员  王玉慧人民陪审员  董洁强二〇二〇年九月二十七日书 记 员  陈丽萍