江苏省连云港经济技术开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏0791民初1898号 原告：江苏恒美达混凝土制品有限公司，住所地江苏省连云港市开发区中云办事处工业小区（纬一路南侧）。 法定代表人：陈梅香，该公司董事长。 委托诉讼代理人：张勇、金炼，江苏汉平律师事务所律师。 被告：浙江省三建建设集团有限公司，住所地浙江省杭州市上城区雷霆路**长城大厦。 法定代表人：曹伟，该公司董事长。 委托诉讼代理人：王根来，该公司员工。 委托诉讼代理人：王雄武，浙江天淳律师事务所律师。 原告江苏恒美达混凝土制品有限公司（以下简称恒美达公司）与浙江省三建建设集团有限公司（以下简称浙江三建公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年10月16日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告恒美达公司的委托诉讼代理人金炼，被告浙江三建公司的委托诉讼代理人王根来、王雄武到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告恒美达公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法判决被告向原告给付混凝土货款3426234.50元及利息（自2019年2月5日起至实际还款之日止按照每日万分之二计算利息）；2、请求依法判决被告给付原告保全费5000元。事实与理由：原、被告签订《商品混凝土购销合同》，因承建工程需要被告向原告采购混凝土，工程地点位于连云港市连云区。合同签订后，原告按照合同约定向被告供应混凝土，迄今为止，被告尚欠原告货款3426234.50元。《商品混凝土购销合同》约定付款方式为“混凝土供应到主体结构8层开始付款，在浇砼完成后一个月内支付供货总款的50%，主体结构验收后一个月内支付至供货总款的50%，主体结构验收后三个月支付至总货款的80%，待项目所有混凝土供应完毕双方对总价核对无误，项目竣工验收后三个月（2019年2月5日前）将余款付清”，另约定“甲方不按合同约定付款，需向乙方支付逾期付款额每天万分之二的违约金”。经原告多次催要，被告拒不给付，原告已向法院申请诉前保全，特诉至法院，请求支持原告的诉讼请求。 被告浙江三建公司公司辩称，原告要求答辩人要求支付混凝土货款3426234.5元的诉讼请求没有任何事实根据，依法应当驳回。首先，原告至今未向答辩人提供合同约定的由答辩人指定人员蔡某平、徐某共同签字确认有效的结算单。按照合同第六条第1项约定:根据被告签认的案涉混凝土送货单，经项目结算员核对计算实际商品混凝土用量，结算单须经被告指定人员蔡某平、徐某二人共同签字作为结算依据。而事实上，原告至今未向答辩人提供合同约定的由答辩人指定人员蔡某平、徐某共同签字确认有效的结算单。特别是，答辩人从未授权“袁某”对案涉的混凝土进行对账或结算，原告向法庭提交的“袁某”个人签字的对账单显然不能作为结算依据。而且，原告向法庭提交的对账单的单价系原告单方面制作，违反合同约定，未经答辩人确认，答辩人不予认可。其次，争议双方尚未对项目混凝土总价进行核对确认，原告要求答辩人支付全部混凝土款项的条件未成就。按照合同第六条第2项约定:待项目所有混凝土供应完毕双方对总价核对无误，项目竣工验收后三个月(2019年2月5日前)将余款付清。而事实上，争议双方对项目混凝土总价并未结算核对。而且案涉工程至今尚未竣工验收，案涉混凝土质量是否合格目前尚未清楚。因此，原告要求答辩人支付案涉混凝土的全部货款的支付条件显然未成就。综上，原告要求答辦人要求支付混凝土货款3426234.5元的诉讼请求缺乏基本的证据支持，不能成立，依法应立即驳回。答辫人不存在欠付原告混凝土货款的事实，不存在需要承担逾期付款利息的事实。首先，鉴于案涉工程至今尚未通过竣工验收，争议双方在混凝土供应完毕后未对项目混凝土总价款进行最终的核对确认结算，按照合同第六条第2项约定答辩人不存在逾期付款事实，不需要承担逾期付款利息的责任。其次，根据合同第六条第3项规定:原告在收取混凝土款前，须提供与收款同等金额的混凝土增值税专用发票给答辩人，否则答辩人有权拒绝支付货款。在双方对案涉混凝土总价没有核对完毕，原告没提供数额正确的发票前，答辩人有权拒绝支付货款。因此，原告要求答辩人承担逾期付款利息的诉讼请求没有任何事实根据和法律依据，不能成立，应立即驳回。综上，原告的诉讼请求缺乏事实根据和法律依据，请求法庭立即驳回原告的全部诉讼请求。 本院经审理认定事实如下： 一、2017年6月1日，被告浙江三建公司（购方，甲方）因承建连云港港城国际大厦一期工程1＃楼施工需要，与原告恒美达公司（供方，乙方）就购买混凝土事宜签订《商品混凝土购销合同》，合同约定：（一）商品混凝土的价格：1、商品混凝土(含砂浆)价格按照供应商品砼当月的连云港市建筑工程造价信息下浮20％进行结算。泵送费每立方米15元。2、细石混凝土每立方米按照同强度等级混凝土连云港市建筑工程造价信息下浮20％的基础上增加10元/立方米进行结算。3、抗渗混凝土P6乙方收取费用每立方米加收15元，微膨胀混凝土增加30元/立方米，，地下室混凝土掺阻锈剂增加35元/立方米抗硫酸盐外加剂35元/立方米。二、交货方式和供货量的确认：……2、供货量确认：乙方供应每车送货单经现场甲方指定人员郭某、徐某签字确定的签认回单作为结算依据，未经签认的发货单或者其他单据均不作为结算依据。（四）甲方的基本权利和义务：甲方现场负责人为蔡某平对施工现场发生的相关事务负责，对工程的施工过程实行全面监督管理工作，协调解决施工现场的有关事宜。（五）乙方的基本权利和义务：乙方委托冯某为乙方履行本合同的常驻现场负责人，全权负责施工现场乙方的管理职能，负责与甲方的协调、沟通，纠纷的协商、谈判、履行合同和办理相关签字手续等事宜。……（六）结算和付款方式。1、结算：次月5日前乙方根据甲方签认的送货回单原件(当月1日至31日期间，送货回单原件由甲方保存)，经项目结算员核对计算实际商品混凝土用量，结算单必须经乙方盖章及甲方蔡某平、徐某二人共同签字确认后生效（一式四份，双方各执两份，如甲方对结算单提出异议，乙方提供经甲方收货人签字确认的送货回单原件重新核对确认）。2、付款方式:混凝土供应到主体结构8层开始付款，在浇砼完成后一个月内支付供货总款的50％，主体结构验收后一个月内支付至供货总款的50％，主体结构验收后三个月支付至总货款的80％，待项目所有混凝土供应完毕双方对总价核对无误，项目竣工验收后三个月(2019年2月5日前)将余款付清。3、乙方在收取混凝土款前，须提供与乙方收款单位一致和收款同等额的混凝土增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒付货款。……（八）违约责任。甲方不按合同约定付款，需向乙方支付逾期付款额每天万分之二的违约金。（十）除本合同约定外，甲方与乙方之间签订的任何合同、协议、补充合同、对账单、结算单、承诺书、确认单等都以甲方加盖公章确认，除此之外，加盖任何项目部公章、技术资料专用章、项目部财务章或项目部人员签名均对甲方不具效力。本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，经双方加盖公章或合同专用章后生效。该合同还就混凝土的质量、营改增条款等进行了约定。 二、2017年3月，原告即开始向被告施工的连云港港城国际大厦一期工程供应商品混凝土，后由原告工作人员冯某与被告工作人员徐某负责涉案合同拟定与签字盖章，原告的供货的具体事宜由原告工作人员冯某负责。案外人胡某是被告工地总负责人，被告工作人员徐某负责被告工地现场材料接收、管理、价款核算。合同履行过程中，因连云港商品砼的主要原材料石子、黄沙、水泥的市场价格大幅上涨，原告遂多次向浙江三建公司港城国际大厦一期项目部发送调价函，上述调价函均由徐某签收确认并加盖项目技术资料专用章（因被告公章在浙江三建公司，上述签收的调价函上未加盖浙江三建公司的公章）。具体如下： 1、原告于2017年8月23日向被告发商品砼调价申请，主要内容为，连云港商品砼搅拌站主要原材料（石子、黄沙、水泥）的产地都来自山东，2017年8月份，中央第三环境保护督察组督察山东工作动员会在济南召开。山东地区矿山、砂场开采受限。致使水泥、沙、石子价格翻倍。从目前趋势看，砂石单价一天一个价，需求季节性回升。此次原材料市场断货及单价上涨，给我公司成本及供货的及时性带来巨大压力。本公司在此申请：请被告调查原告反映的情况是否属实，另原告在此申请自2017年8月8日起单价每立方予以上调55元。 2、2017年8月29日，原告向被告发送调价函，主要内容为，被告所承建的港城国际大厦一期项目商品砼，由于市场的客观因素，近期因石子、水泥价格上涨幅度太大，原告申请自2017年9月1日起商品砼单价每立方再上调30元，请予以确认。 3、2017年11月8日，原告向被告发送调价函，主要内容为，被告所承建的港城国际大厦一期项目商品砼供应业务，自供应日到2017年8月份，苏北及山东的商品砼原材料因客观原因大幅度上涨，具体原材料上涨及商品砼需按时间段调整的金额如下：2017年11月8日水泥每吨上涨30元/吨，商品砼每立方成本上涨10元。2017年11月15日水泥每吨上涨60元/吨，商品砼每立方成本上涨20元。2017年11月17日水泥每吨上涨60元/吨，商品砼每立方成本上涨16元。1、本次申请调价原则计算方式：水泥上涨或下浮的数字除以3，即为应调整金额。2、具体调整时间及金额如下：2017年11月9日起商品砼每立方申请上调15元。2017年11月18日起商品砼每立方申请上调16元。请被告尽快予以核实且确认。 4、2017年11月23日，原告向被告发送调价函，主要内容为，具体原材料上涨及商品砼需按时间段调整的金额如下：2017年11月23日水泥每吨上涨50元/吨，商品砼每立方成本上涨16元。1、本次申请调价原则计算方式：水泥上涨或下浮的数字除以3，即为应调整金额。2、具体调整时间及金额如下：2017年11月24日起商品砼每立方上调16元。请尽快予以核实且确认。 5、2017年11月29日，原告向被告发送调价函，主要内容为，具体原材料上涨及商品砼需按时间段调整的金额如下：2017年11月29日水泥每吨上涨30元/吨，商品砼每立方成本上涨10元。1、本次申请调价原则计算方式：水泥上涨或下浮的数字除以3，即为应调整金额。2、具体调整时间及金额如下：2017年11月30日起商品砼每立方申请上调10元。请尽快予以核实且确认。 三、2017年11月18日，原、被告签订补充协议，约定双方就被告所承建的港城国际大厦一期工程因施工需要，要求原告供应混凝土中添加防冻剂，原合同中未涉及防冻剂单价，经双方协商防冻剂在混凝土同标号单价基础上每立方另增加15元，其他各项条款与原合同相同。 四、另查明，诉讼前经原、被告对账确认：1、2017年7月26日，原、被告签字确认2017年3月21日预拌混凝土销售对账单，累计方量365立方米，对账单金额94850元。原告加盖结算专用账，被告的工作人员郭某、徐某签字确认并加盖项目技术资料专用章。2017年4月1日至2017年5月30日预拌混凝土销售对账单，累计方量2211立方米，对账单金额734179元。2017年6月1日至2017年6月29日预拌混凝土销售对账单，累计方量7242立方米，对账单金额2025957元。2017年7月19日至2017年7月21日预拌混凝土销售对账单，累计方量7680立方米，对账单金额146626元。2017年9月2日至2017年9月27日预拌混凝土销售对账单，累计方量10775立方米，对账单金额760282元。2017年10月3日至2017年10月26日预拌混凝土销售对账单，累计方量12047立方米，对账单金额536360元。2017年11月2日至2017年12月24日预拌混凝土销售对账单，累计方量14451立方米，对账单金额1109965元。原告代表胡可双签字确认并加盖结算专用账，被告的工作人员郭某、徐某签字确认并加盖项目技术资料专用章。2、2017年8月2日至2017年8月25日预拌混凝土销售对账单，累计方量9001立方米，对账单金额471331元。2018年1月2日至2018年1月25日预拌混凝土销售对账单，累计方量15549立方米，对账单金额532464元。2018年3月14日至2018年3月30日预拌混凝土销售对账单，累计方量16274立方米，对账单金额351430元。2018年4月2日至2018年5月31日预拌混凝土销售对账单，累计方量17170立方米，对账单金额441946元。2018年6月1日至2018年6月30日预拌混凝土销售对账单，累计方量17480立方米，对账单金额154620元。原告加盖结算专用账，被告的工作人员徐某签字确认并加盖项目技术资料专用章。3、2019年3月14日，原、被告签字确认2018年7月1日至2018年7月31日预拌混凝土销售对账单，累计方量17920.50立方米，对账单金额219915元。2018年10月26日至2018年12月3日预拌混凝土销售对账单，累计方量18006.50立方米，对账单金额31740.50元。原告加盖结算专用账，被告工作人员袁某签字确认。 五、被告庭审中，对于上述对账单确认的预拌混凝土的吨数不持异议，但对原告发送的调价函价格不予认可。本院责令被告浙江三建公司通知其工作人员徐某、蔡某平到庭接受质询，但徐某、蔡某平均未到庭。上述对账单累计总金额7528391.50元，被告已付款总金额4102157元，现原告主张被告给付剩余货款3426234.50元。 六、再查明，2018年6月23日，徐某向原告出具承诺函，原告供应我司所承建的港城国际大厦一期项目商品砼业务，自供应日起双方合作的非常愉快，在此，我公司郑重承诺于2018年7月10日前支付贵公司砼款计400000元，2018年8月31日前支付贵公司砼款计234297元，如我公司未按上述规定时间履行支付贵公司砼款，则合同终止，贵公司有权主张结清全款。截至本案诉讼前，被告共给付原告货款4102157元。现涉案工程已经完工，但尚未通过竣工验收。 上述事实，由当事人陈述、商品混凝土购销合同、商品砼调价申请、补充协议、调价函、对账单、发票复印件及EMS底单、承诺函、通话录音及文字整理材料、连云港市部分建筑工程材料指导价表格、图纸、视频资料、关于山东省水泥企业正式实施冬季错峰生产的通知复印件、客户告知函复印件、调价告知函复印件、原告方出庭证人冯某的证言等证据在卷佐证，本院予以确认。 对被告举证的预拌混凝土对账单，因无原、被告签字确认，本院仅对与其他证据相互印证部分内容予以确认。 本院认为，原告恒美达公司与被告浙江三建公司签订的《商品混凝土购销合同》系双方真实意思表示，合同内容不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，双方均应按约全面履行自己的义务。证人冯某出庭证实，原、被告就港城国际大厦一期工程商品混凝土买卖达成合意并订立合同条款后，先由原告恒美达公司经办人冯某在该合同文本上签名并加盖恒美达公司合同专用章后邮寄给被告浙江三建公司，浙江三建公司经办人徐某签名并加盖浙江三建公司的合同专用章后再将该合同文本邮寄给原告，被告浙江三建公司虽对原告举证持有的有“徐某”签字的《商品混凝土购销合同》的真实性、合法性与关联性均提出异议，但根据合同约定，加盖了原、被告的合同专用章的涉案合同已生效且已实际履行，被告浙江三建公司的工作人员徐某参与合同的签订与履行，其在合同履行过程中签收《商品砼调价申请》、《调价函》等文件的行为，应为职务行为。 在合同履行过程中，连云港市的石子、黄沙等建筑材料价格因市场行情发生大幅上涨，原告恒美达公司向被告浙江三建公司发送《商品砼调价申请》、《调价函》等文件，被告浙江三建公司的工作人员徐某予以签收，并在原告制作送达的《对账单》上签字确认变更后的商品砼价款。原告认为，双方已就合同单价变更达成一致意见，应按变更后的单价计算总价款。被告浙江三建公司认为，按照《商品混凝土购销合同》第六条和第十条的约定，《结算单》没有以被告加盖公章确认，也无被告指定人员蔡某平、徐某二人共同签字确认，徐某签收调价函、出具结算单的行为对被告均不具效力。本院认为，首先，虽然合同中约定由浙江三建公司的工作人员蔡某平、徐某对原告报送的结算单共同签字确认，但原告陈述蔡某平很少在工地，整个合同的签订、供货的接收与结算，均由徐某参与负责，被告浙江三建公司未能举证蔡某平在原告供货期间长期在涉案项目工地履行职责的相关证据，被告工作人员徐某、蔡某平也未到庭接受质询，故被告浙江三建公司对此应承担举证不能的不利后果。其次，原告恒美达公司在按约向被告浙江三建公司供货期间，向浙江三建公司交付了《对账单》14份，每份《对账单》均载明了商品砼单价、货款金额、当月应收金额、当月对账余额等内容，并同时注明了“截止时间欠款金额,请项目部核对后签章确认,并支付货款”的内容，而在被告浙江三建公司指定的专人蔡某平缺席结算的情况下，项目部的现场实际负责人徐某在该《对账单》上签字或加盖项目部资料章的行为，应视为在浙江三建公司对《对账单》所载明内容的知晓认可。再次，被告浙江三建公司的办公地点在浙江省杭州市，而涉案商品砼使用的工程项目地在江苏省连云港市，项目部系被告浙江三建公司设在外地工程的办公机构，在被告指定的专人蔡某平缺席结算的情况下，从2017年10月到2019年2月，一直都由在工程项目部的实际负责的浙江三建公司工作人员徐某每月核签供货对账单并参与结算，结合被告滚动付款的事实，可以认定上述行为符合双方的交易习惯，被告是知晓商品砼单价变更的相关事实且也从未提出异议，故徐某在《对账单》上的签字盖章行为，是履行职务行为，该行为的后果应当由被告浙江三建公司承担。 被告浙江三建公司辩称，原、被告尚未对项目混凝土总价进行核对确认，且案涉工程至今尚未竣工验收，其支付全部混凝土款项的条件未成就。根据《商品混凝土购销合同》第六条第2项约定:待项目所有混凝土供应完毕双方对总价核对无误，项目竣工验收后三个月(2019年2月5日前)将余款付清。原告于2019年3月18日提起本案诉讼，直至判决前，在长达一年多的时间内，原、被告尚未完成涉案混凝土总价的结算核对，故被告以此理由认为货款支付条件未成就，显然不能成立，本院不予支持。被告辩称，原告未按合同约定，在收取混凝土款前提供与收款同等金额的混凝土增值税专用发票，其有权拒绝支付货款。原告已举证向其开具了金额为7528391.50元的发票，对此辩解理由，本院不予支持。 综上，被告浙江三建公司欠付原告恒美达公司货款的事实清楚，对原告恒美达公司要求被告浙江三建公司给付剩余货款3426234.50元及利息并承担保全费5000元的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告浙江省三建建设集团有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告江苏恒美达混凝土制品有限公司货款3426234.50元及利息（以3426234.50元为基数，从2019年2月5日起按照每日万分之二计算至实际还款之日止）； 二、被告浙江省三建建设集团有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告江苏恒美达混凝土制品有限公司保全费5000元。 如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费34210元（原告已预交），由被告浙江省三建建设集团有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按双方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时根据国务院《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向江苏省连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费（根据中华人民共和国国务院《诉讼费用交纳办法》规定，按照上诉请求金额计算）。江苏省连云港市中级人民法院开户行：江苏省连云港市农业银行苍梧支行营业部，账号：10×××94。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。 审 判 长  应庆国 人民陪审员  张志来 人民陪审员  韩永敏 二〇二〇年九月三日 法官 助理  姬凡雅 书 记 员  茆善剑 法律条文及上诉须知附录 一、法律条文 [一]、《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 [二]、《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 二、上诉须知 根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下： 当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利义务。 上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院，亦未提出司法救助申请或者申请司法救助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用的通知》第二条的规定，报江苏省连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。 本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。