广东省广州市番禺区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0113民初8673号原告：邹玉初，男，1970年1月25日出生，汉族，住湖南省衡阳县。被告：陈奇兴，男，1995年12月28日出生，汉族，住广东省湛江市霞山区。被告：广州市朗艺斯装饰设计有限公司，住所广东省广州市番禺区钟村街钟一村105国道钟村文化广场侧广州市番禺钟村寓意装饰材料城******铺。法定代表人：陈奇聪。原告邹玉初与被告陈奇兴、广州市朗艺斯装饰设计有限公司（以下或简称朗艺斯公司）装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告邹玉初，被告陈奇兴到庭参加了诉讼。被告广州市朗艺斯装饰设计有限公司经本院经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告邹玉初向本院提出诉讼请求：1.两被告向原告支付所欠工程款15568元；2.本案诉讼费由两被告承担。事实和理由：2019年9月，被告陈奇兴找原告为广州市番禺区富怡路4区二座二梯601房及广州市番禺区石楼庄士映蝶蓝湾6栋803房屋的装修工程贴瓷砖。经原告和两被告商议，工程款是以贴瓷砖每平方米50-60元，过水泥沙每平方25元，修补350元/天。期后，原告找工友一起为被告做装修工程。装修期间，被告预支原告生活费10000元。2019年12月19日，原告完成了上述装修工程。被告验收合格后，原告撤场，但被告尚欠原告工程款15568元未结清。被告承诺2020年1月10日前付清剩余工程款，但到期未付。被告陈奇兴是被告朗艺斯公司的员工，原告是为两被告进行装修，故要求两被告共同承担责任。被告陈奇兴辩称，关于映蝶蓝湾的工程是业主要求我们暂时停工的，并非我们不施工，双方并未到现场核对过面积，未结算工程量，就此工程双方曾口头约定，泥水部分完工后预结80%的工程款，剩余的20%需等业主验收合格后再支付，目前该工程尚未完工，确认该工程未支付过工程款给原告。关于富怡路四区的工程业主反馈已完工，但泥水部分出现了问题，业主现要求我们回去维修，维修费用应由原告承担，且该工程双方也曾口头约定，泥水部分完工后预结80%的工程款，剩余的20%需等业主验收合格后再支付。确认富怡路四区的工程已支付原告10000元工程款，已达该工程的80%的工程款。我是被告朗艺斯公司的员工，担任项目经理，涉案工程款应由被告朗艺斯公司向原告支付，不应由我承担，被告朗艺斯公司需将工程款给我，我才能给工程款原告，但被告朗艺斯公司现尚未支付工程款给我。被告朗艺斯公司未作答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院经审理认定事如下：被告朗艺斯公司成立于2016年7月11日，系从事建筑工程后期装饰、装修，室内装饰、装修等业务的有限责任公司，法定代表人登记为陈奇聪。原告主张被告将位于广州市番禺区富怡路4区二座二梯601房及广州市番禺区石楼庄士映蝶蓝湾6栋803房屋装修工程的泥水装修工程发包给其施工，其已施工完毕，但被告拖欠工程款15568元未付，并提供以下证据：1.原告与被告陈奇兴的微信聊天记录，显示：2019年9月至2020年期间，双方就庄士映蝶蓝湾、富怡四区的装修问题及工程款问题进行沟通；2019年10月6日被告陈奇兴微信转账原告2000元作为预支工资，2019年11月13日被告陈奇兴微信转账原告3000元；2019年12月19日晚上20:23，原告向被告陈奇兴发送的对账单照片显示蓝湾6栋803房12358元，富怡601房12510元，富怡厕所冲水箱瓷片改两次等共2天700元，共25568元-预支5000元=20568元；2019年12月22日被告陈奇兴微信转账原告5000元。2.盖有指模的证明打印件，显示证明人伍朝阳，出具时间2020年6月3日，证明内容：本人系番禺区石碁镇岐山中路163号二座二梯601的业主，就邹玉初在2019年为广州市朗艺斯装饰设计有限公司承接番禺区石碁镇岐山中路163号二座二梯601工程中的地砖铺贴工作作证，在10月份至12月期间，本人亲眼见到朗艺斯公司安排邹玉初一人负责了该工程的地砖铺贴工作，该项工作已于2019年12月完成。3.盖有指模及签名的手写证明，显示证明人邹宝初，出具时间2020年6月3日，证明内容：本人与邹玉初一起在富怡路××区××房及××房泥水装修。4.盖有指模及签名的手写证明，证明人陈福建，出具时间2020年6月3日，证明内容：本人介绍邹玉初到朗艺斯公司帮陈奇聪、陈奇兴做广州市番禺区富怡路4区二座二梯601房及广州市番禺区石楼庄士映蝶蓝湾6栋803房屋装修工程，贴瓷片、铺地砖、过水泥沙、做防水、补修属实。被告陈奇兴对上述证据真实性无异议。关于涉案工程，原告与被告陈奇兴在庭审中确认：涉案工程名称为泥水装修（包含贴瓷砖），地点为广州市番禺区富怡路********及广州市番禺区石楼庄士映蝶蓝湾****，工程内容为地面泥水、过水泥沙、贴瓷砖；涉案工程系被告朗艺斯公司向业主承包了房屋室内装修工程，原告通过朋友陈福建向被告朗艺斯公司承接了上述装修工程中的泥水部分，双方未签订书面合同，原告施工的工程材料由被告朗艺斯公司提供，原告只负责人工，工程款双方约定按照工程面积计算；其中映蝶蓝湾房屋的工程2019年9月9日开始施工，2019年12月份业主要求暂时停工，泥水工程尚未全部完工，该房屋未装修完，为空置状态；富怡路四区房屋的工程从2019年10月份开始施工，大概2019年12月完工，被告朗艺斯公司已进行验收，业主未与被告朗艺斯公司结算。关于涉案工程款的结算及支付，原告主张双方约定施工中由被告预付生活费，工程完工后，被告需马上支付全部工程款，双方未约定过需待被告与业主验收结算后才付款；据其发送给被告陈奇兴手写对账单，涉案工程款包含映蝶蓝湾6栋803房结算款12358元，富怡四区601房结算款12510元，富怡路四区外墙漏水时工700元，合计25568元，扣减被告朗艺斯公司已预支的10000元，尚余15568元未付。被告陈奇兴则主张双方口头约定，泥水部分完工后预结80%工程款给原告，剩余20%等业主验收合格后再支付；确认原告通过微信发送的手写对账单的结算数额，尚未支付原告的两工程款合计15568元。另外，被告陈奇兴主张其曾系被告朗艺斯公司的项目经理，2020年4月已离职，该公司法人陈奇聪为其堂哥；关于涉案两工程其当时系为被告朗艺斯公司履行职务，由陈奇聪向其发放工资，涉案工程款应由被告朗艺斯公司支付，并提交陈奇聪通过微信或支付宝向其支付工资、提成及材料款的记录加以证明。原告确认上述证据，并于庭审中确认被告陈奇兴系被告朗艺斯公司的员工，当时在履行职务，因其一直与被告陈奇兴对接，故要求被告陈奇兴一起承担责任。本院认为，原告主张被告朗艺斯公司拖欠其工程款15568元，并提供其与被告陈奇兴的微信聊天记录、对账单照片、业主及工友等人出具的证明等证据证明，且被告陈奇兴作为被告朗艺斯公司当时的业务交接方对上述工程款予以确认，故本院对原告要求被告朗艺斯公司支付工程款15568元的诉讼请求予以支持。被告陈奇兴抗辩称曾口头约定完工后预结80%工程款，剩余20%待业主验收合格后再支付，但未提供证据证明，且原告不予认可，该抗辩无依据，本院对此不予采纳。被告陈奇兴主张其系被告朗艺斯公司的员工，与原告对接涉案工程是在履行职务，并提供被告朗艺斯公司的法定代表人向其发放提成、材料款等转账记录证明，原告对此亦予以确认，故原告要求被告陈奇兴就涉案工程款承担连带赔偿责任没有依据，本院依法予以驳回。被告朗艺斯公司经本院合法传唤，无正当理由拒不应诉，视为其放弃相应诉讼权利，本院将依法作出缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告广州市朗艺斯装饰设计有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告邹玉初支付工程款15568元；二、驳回原告邹玉初的其余诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取为95元（原告已预交），由被告广州市朗艺斯装饰设计有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。审判员  李淑萍二〇二〇年九月四日书记员  张 晴