青海省德令哈市人民法院   民事判决书   （2020）青2802民初597号   原告：孙海荣，男，汉族，1972年1月28日出生，现住德令哈市。   委托诉讼代理人：吴宛霖，青海大孚律师事务所律师。   被告：甘肃三和装饰设计工程有限公司，所在地甘肃省兰州市城关区北滨河东路****商铺。   统一社会信用代码：916201020911*******。   法定代表人：张恩鹏，该公司总经理。   委托诉讼代理人：徐雪晴，女，汉族，1982年3月3日出生，身份证号码×××，该公司行政人员，现住甘肃省兰州市城关区杜家台**。   被告：王维军，男，汉族，1988年9月3日出生，，现住甘肃省临洮县   原告孙海荣诉被告甘肃三和装饰设计工程有限公司（以下简称三和公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月12日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理作出（2019）青2802民初301号民事判决书，三和公司不服判决书内容上诉至青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院，青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院于2020年5月14日作出（2019）青28民终618号民事裁定书，裁定撤销青海省德令哈市人民法院（2019）青2802民初301号民事判决书，发回青海省德令哈市人民法院重审；2020年6月30日原告孙海荣申请追加王维军为本案被告，本院准许后依法另行组成合议庭公开开庭进行了审理。原告孙海荣及委托诉讼代理人吴宛霖，被告三和公司委托诉讼代理人徐雪晴，被告王维军到庭参加诉讼。本案现己审理终结。   原告孙海荣诉称，2018年10月24日，原、被告双方签订装饰工程施工合同，约定由被告承包原告所有的位于德令哈市××村房屋装修工程，并约定了承包方式、期限、价款及结算方式等内容。原告按照合同约定先行支付了64000元工程款，但被告未按约定和进度完成相应的工作，原告多次催告，被告拒不履行，原告遂于2019年2月22日向被告发出解除合同通知书，要求被告返还部分装修款并承担违约责任未果。请求确认原、被告双方2018年10月24日签订的装饰工程施工合同已解除；二被告返还装修款44000元，并向原告承担款违约金31050元，合计75050元；本案诉讼费由二被告承担。   原告孙海荣围绕其主张，向法庭出示下列证据：   1.原告身份证复印件，拟证实原告的身份信息，具有诉讼主体资格；   2.《装饰工程施工合同》原件一份、收据原件三份，拟证实原、被告双方存在合同关系，原告向被告王维军预付装修工程款64000元的事实；   3.通知书原件一份、EMS回单原件一份、EMS快递查询单原件一份，拟证实被告甘肃三和公司经催告在合理期拒不履行合同，原告通知其解除合同关系的事实。   被告三和公司辩称，原告单方面解除合同我公司不同意，如果解除合同，要求原告支付违约费18000元，律师费、受理费，要求原告支付与公司的施工费用72000元，原告与被告签订了装修合同，合同约定签订合同时支付工程款54000元，但原告分文未支付，后得知原告将装修款支付给第三方，公司没有授权第三方收取工程款，公司经过多次催促原告未支付工程款，款项一直没有到账，造成工人一直没有施工，要求原告支付工人的施工费及承担违约责任，请求人民法院依法裁判（庭审中明确表示是抗辩意见，非反诉意见）。   被告王维军辩称，原告与被告公司签订合同的时候本人在场，他们被告公司的马轩在场，本人与三和公司签订的合同被告公司也知道此合同，本人将装修款全部交给了三和公司马轩。   被告王维军围绕其主张，向法庭出示微信转账凭证复印件三份、收据复印件一份，拟证实我给马轩给了装修款一共是75500元，我给甘肃三和装饰工程有限公司马轩现金支付装修款60000元出具的收据，该60000元是包括原告的装修款，其余部分是微信转账给甘肃三和装饰工程有限公司经理马轩15500元，先后支付了二十多万的事实。   经本院审理查明，2018年10月24日，原告孙海荣（甲方）与被告三和公司（乙方）签订《装饰工程施工合同》。约定由乙方装修甲方所有的位于德令哈市××村房屋，约定工期为60天。装修总工程款为90000元，发包人分三次支付工程款；第一次、合同签订付60%，支付54000元；第二次、木工基础完工验收付35%，支付31500元；第三次、成品安装完验收付5%，支付4500元。甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的，应当按照0.5‰/天支付乙方延期付款违约金；乙方如果没有特殊情况，不能按期交工的，应当按照0.5‰/天支付甲方延期付款违约金；此处0.5‰更改为0.5%，被告对此不予认可，称其他系列合同中均为0.5‰。合同另约定，因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失，并承担合同价20%的违约金。合同签订后原告2018年10月24日支付了10000元、同月26日支付了44000元、同年12月6日支付了10000元，共计支付了64000元装修款。并由被告王维军出具三份收据。后三和公司对案涉房屋部分装修后撤场，庭审中三和公司称原告未交任何装修款，无奈撤场。撤场时双方均未办理交接手续，撤场时木工装修未完成。庭审中对三和公司装修的部分工程量双方均持不同意见。   另查明，签订合同地点是三和公司德令哈市甘南新村项目部办公室，签订合同时王维军及三和公司员工马轩均在场；支付装修款时王维军、马轩也均在场。王维军系中间给三和公司介绍装修业务人员。   2019年2月21日原告以邮寄方式通知三和公司解除合同，邮寄地址为甘肃省兰州市××区商铺。2019年2月24日快递查询显示投递并他人签收。   因三和公司装修部分撤场后，原告找他人自行装修，现该房屋装修完毕并入住。   本院认为，原告孙海荣与被告三和公司签订《装饰工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，不违背法律法规之规定，属有效合同，双方当事人应按照合同约定全面履行各自的义务。   被告王维军给三和公司介绍装修业务，原告签订合同并给王维军支付装修款时三和公司员工马轩均在场，并未表示反对，应视为对此行为的默示的同意，故本案中王维军的行为应视为三和公司的行为，对其三和公司应承担相应的责任。2019年2月21日原告以邮寄方式通知三和公司解除合同，邮寄到达时间为2019年2月24日，三和公司未提出异议，故应视为通知到达对方时解除。关于原告主张返还装修款44000元的意见，因三和公司撤场时双方未办理任何交接手续，双方对所完成的工程量均持不同意见，且原告已自行组织装修并入住，三和公司已完成工程量无法确定，原告也无证据证实此项诉讼请求，应承担举证不能的后果，故对此请求本院不予支持。本案中合同约定“发包人分三次支付工程款，合同签订时支付54000元；木工基础完工验收支付31500元”；原告按约定支付了54000元，后又提前支付了10000元，三和公司未装修完撤场，构成根本违约，其应承担违约责任。关于原告主张的违约金，结合双方签订的合同约定及实际情形，本院酌定违约金为18000元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：   一、原告孙海荣与被告甘肃三和装饰设计工程有限公司签订《装饰工程施工合同》于2019年2月24日已解除；   二、被告甘肃三和装饰设计工程有限公司自本判决生效之日起五日内一次性支付原告孙海荣违约金18000元；   三、驳回原告孙海荣的其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   本案诉讼费1676元，由被告甘肃三和装饰设计工程有限公司承担。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院。   审判长 李春业   人民陪审员 党占伟   人民陪审员 王晓琴     二〇二〇年九月二十五日   书记员 李国珍