四川省井研县人民法院 民 事 判 决 书 (2020)川1124民初929号 原告：四川瑞鑫复合材料有限公司，住所地四川省德阳市广汉市玉溪路二段。统一社会信用代码91510681759743811C。 法定代表人：林晓，执行董事。 委托诉讼代理人：苏敏，四川殷诚律师事务所律师。 被告：山东北方欧锦新材料科技有限公司，住所地山东省德州市武城县经济开发区。统一社会信用代码91371428MA3BXA6H7C。 法定代表人：魏晓生，执行董事。 委托诉讼代理人：阎书义，男，该公司员工。 原告四川瑞鑫复合材料有限公司（以下简称“瑞鑫复合材料公司”）与被告山东北方欧锦新材料科技有限公司（以下简称“欧锦新材料公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月16日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告瑞鑫复合材料公司的委托诉讼代理人苏敏、被告欧锦新材料公司的委托诉讼代理人阎书义均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告瑞鑫复合材料公司向本院提出诉讼请求：1.请求依法判决被告立即向原告支付安装款1947502.78元（大写：壹佰玖拾肆万柒仟伍佰零贰元柒角捌分）；2.请求依法判决被告以1947502.78元为基数按照年利率15%的标准向原告支付自2020年7月1日起至实际付清之日止逾期还款期间资金占用利息；3.本案的诉讼费、保全费由被告承担。事实和理由：原被告双方于2019年6月19日签订了《RTP管道和管件安装协议》（以下简称“协议”），协议约定由原告负责被告承揽的乐山市福川盐业有限责任公司输卤管道及回输淡盐水管道技改项目中RTP管道、管件及配件的相关安装工程。协议履行过程中，因被告所供管道存在质量等问题，于2019年10月10日被乐山市福川盐业有限责任公司及上海众深四川分公司福川监理部共同要求其停工、整改。同时，原被告双方经协商一致同意终止履行上述协议，由被告全面负责此后相关项目产品的供应及安装工程等事宜。2020年1月1日，原被告双方共同签署《善后事宜》，双方确认被告应向原告支付安装款等合计2367502.78元。2020年1月15日，被告向原告支付了安装费42万元。经原告多次催收，被告承诺于2020年6月30日前付清安装费余款1947502.78元。截止起诉之日，被告并未按约支付上述安装费。特诉至法院，请求判如所请。 原告为支持其主张向本院提交证据材料如下： 1、原告营业执照、被告工商信息情况表复印件一份，拟证明原被告的主体资格； 2、《RTP管道和管件安装协议》一份，拟证明原被告双方于2019年6月19日签订协议，约定原告在被告处承包其承揽的乐山市福川盐业有限责任公司输卤管道技改项目中RTP管道、管件的相关安装工程； 3、《善后事宜》一份，拟证明原被告均一致同意终止安装协议，对截止2019年10月10日前原告已经实际完成的安装工程施工及其他费用进行结算的事实，被告于2020年1月1日通过《善后事宜》明确欠原告安装工程款合计2367502.78元； 4、网上银行电子回单复印件一份，拟证明被告实际履行《善后事宜》，于2020年1月15日向原告支付了安装款42万元； 5、会议纪要一份，拟证明曹如锋担任被告总经理职务，有权直接跟原告进行还款事宜的沟通，其作出的相关承诺对被告有效； 6、承诺书一份，拟证明被告总经理曹如锋于2020年6月7日承诺于2020年7月10日前付清全部款项； 7、接（报）处警登记表一份，拟证明因被告未及时向原告支付剩余安装款1947502.78元，原告于2020年6月22日向被告主张债权，井研县公安局王村派出所民警接报警后出警协调； 8、还款协议书一份，拟证明被告承诺于2020年6月30日前一次性付清全部欠款1947502.78元，若逾期支付的，同意按欠款金额年利率15%向原告支付资金占用利息； 9、催款函一份，拟证明被告未按约定向原告支付剩余安装工程款1947502.78元，原告于2020年7月7日向被告发出催款通知； 10、关于逾期支付款项的情况说明一份，拟证明被告对欠付原告1947502.78元系事实，要求被告支付年利率15%支付逾期付款的资金占用利息有明确的依据； 11、工作联系函复印件一份，拟证明曹金珂是被告公司的工作人员。 被告欧锦新材料公司辩称：原告的陈述与事实不符，真正的事实是原告在安装过程操作失误造成的。而原告在诉求中要求被告赔偿的数额，存在停工、整顿后的不应当由被告承担的损失，存在重复计算和其所完成的工程量不符，对原告在2019年的损失，被告没有义务进行赔偿。《善后事宜》和承诺书等都是在原告方胁迫下签订的。因原告安装错误导致我公司重新对原告错误安装的管道进行拆装，又重新安装，导致我公司又与山东福源设备有限公司新疆分公司签订安装协议，对原告安装错误的管道进行拆装，致使我公司造成573840.00元的损失，我公司对原告提起反诉。 被告欧锦新材料公司为支持其主张向本院提交证据材料如下： 1、《RTP管道和管件安装协议》一份，拟证明欧锦公司与福源设备有限公司新疆分公司签订合同，合同内容是对乐山福川盐业有限责任公司输卤管道及回输淡盐水管道技改项目中RTP管道、管件及配件的相关安装工程进行承包，承包内容福源公司对RTP管道、管件及配件的卸货、二次运转、安装、试压、运行调试，证明了原告在对其承揽的RTP安装错误后，被告又对安装错误部分进行了卸货安装的事实，并将错误安装部分承包给福源公司; 2、协议书及补充协议书三份，附工程量确认单，拟证明被告在对原告错误安装的RTP管道进行拆除数量，及造成的损失共计606994.00元； 3、产品质量合格证复印件一宗，拟证明被告提供的乐山福川盐业有限责任公司RTP管道合格； 4、RTP管道试压记录一宗，拟证明被告提供其安装的管道合格并经福川监理单位予以认可； 5、试验报告两份，拟证明被告在其生产、安装的管道进行试验，并得到施工单位、监理单位、建设单位、设计单位的认可，证明被告的管道没有质量问题，原告在诉状中的陈述不是事实，也能推断原告的安装错误； 6、福川管道工程工作讨论会议纪要一份，拟证明2019年10月21日的会议中，参会人员对管道质量问题、安装问题存有异议，经过证据3、4、5得到证实，不是因为被告的管道质量问题导致停工，是因为原告的安装出现了问题导致工程停工； 7、视频、照片复印件各一份，拟证明被告公司曹经理在宾馆住处受到数人强迫，强迫被告签订还款协议以及逾期支付款项的情况说明的事实； 8、收条一份，拟证明原告公司于2019年9月28日收到被告的项目安装费29.3975万元。 被告欧锦新材料公司对原告提交证据材料的质证意见如下：对原告提交的证据材料1、2、4、5、11三性无异议；证据3有异议，停工函前的工程量是原告完成的，但被告已经支付了原告方42万元，在停工前对停工后造成的损失，被告不同意原告方的意见，因为我方在履行协议的过程中并没有过错，是原告的过错，对原告自己计算停工后的相关损失也没有相关证据予以支持，只是自己的推算，对其计算数据的真实性表示异议；证据6无异议，但经我方经理陈述，是其受到原告的强迫下所写；证据7无异议，但也证明原告在催收工程款的事情上存在强迫被告的意思；证据8是受到原告强迫所签，意思内容不真实，而且据我公司负责人陈述，该还款协议书签订的时间为2020年7月份；证据9无异议，对其催款数额有异议；证据10与之前证据8的质证意见一致。 原告瑞鑫复合材料公司对被告提交证据材料的质证意见如下：对被告提交的证据材料证据1三性不认可，与本案无关，签订时间也不明确；证据2三性均不认可，是被告与案外人所签订的合同，也是在被告与原告解除协议后所签订的，与本案无关；证据3的三性不认可，合格证是被告内部单方面出具的，且出厂时间是在原被告解除安装合同之后；证据4的关联性不认可，该组证据形成时间是在原被告解除合同之后，与本案无关；证据5的关联性不认可，与本案无关；证据6也是在原被告解除合同之后形成的，与本案无关；证据7该证据不能达到被告证明其经理受到原告胁迫的目的，原告并未对其进行人身胁迫，与事实不符；证据8上载明的支付金额是事实，但是是在双方解除合同前就已经支付了的，与本案所要求的诉讼金额无关，不能达到被告的证明目的。 本院对原、被告提交证据材料的认证意见如下： 原告提交的证据材料：证据1能够证明原被告的主体资格；证据2能够证明原被告双方的合同关系；证据3能够证明原被告均一致同意终止安装协议，对截止2019年10月10日前原告已经实际完成的安装工程施工及其他费用进行结算的事实；证据4能够证明被告实际履行《善后事宜》，于2020年1月15日向原告支付了安装款42万元；证据5能够证明曹如锋担任被告总经理职务的事实；证据6能够证明被告总经理曹如锋承诺于2020年7月10日前付清全部款项；证据7能够证明原被告因被告未支付剩余安装款发生纠纷，井研县公安局王村派出所民警接报警后出警情况；证据8能够证明被告承诺于2020年6月30日前一次性付清全部欠款1947502.78元，若逾期支付，被告按欠款金额年利率15%向原告支付资金占用利息的相关情况；证据9能够证明原告于2020年7月7日向被告发出催款通知的事实；证据10能够证明被告对欠付原告安装款予以认可，并承诺付款以及逾期付款的资金占用利息利率标准；证据11能够证明曹金珂是被告公司的工作人员。以上证据在庭审质证时，被告对证据材料1、2、4、5、11三性表示无异议；对证据材料3、6、7、8、9、10虽然提出异议，但被告没有提供相反证据证明其主张，且上述证据材料能证实本案基本事实，本院依法予以采信。 被告提交的证据材料：证据1是《RTP管道和管件安装协议》一份，证据2是协议书及补充协议书三份，附工程量确认单，证据3是产品质量合格证复印件一宗，证据4是RTP管道试压记录一宗，证据5是试验报告两份，证据6是福川管道工程工作讨论会议纪要一份，证据7是视频、照片复印件各一份，证据8是收条一份。由于被告与山东福源设备有限公司新疆分公司签订的《RTP管道和管件安装协议》上无合同签订时间，补充协议是被告与山东福源设备有限公司新疆分公司所签订、协议书是被告与四川金贸建筑劳务有限公司所签订，其签订时间均是原被告解除协议后所签订，内容上也未涉及本案事实，与本案缺乏关联性；产品质量合格证复印件、RTP管道试压记录、试验报告均是被告内部单方面出具，且出厂时间是在原被告解除安装合同之后，不能达到被告的证明目的；福川管道工程工作讨论会议纪要也是在原被告解除安装合同之后所形成；视频、照片复印件的内容不能达到被告证明其被胁迫的目的；2019年9月28日的收条虽然是真实的，但其产生于原被告解除安装合同之前，不能达到被告证明其支付原告解除合同后工程款的目的，故以上证据材料本院不予采信。 本院经审理认定事实如下：2019年6月19日，原被告签订《RTP管道和管件安装协议》（以下简称“协议”），协议约定被告欧锦新材料公司将其承揽的乐山市福川盐业有限责任公司输卤技改项目RTP管道和管件安装部分委托给原告瑞鑫复合材料公司承包施工。协议中，双方对工程的承包内容、双方责任与义务、工程造价和支付方式、工程质量、工程期限、不可抗力、验收依据等进行了约定。在协议履行过程中，因管道质量等问题，2019年10月10日由乐山市福川盐业有限责任公司及上海众深四川分公司福川监理部共同要求其停工、整改。原、被告双方经协商一致同意终止履行上述协议。2020年1月1日，原、被告双方签署《善后事宜》，内容为“善后事宜经多方友好商议就工程款初步达成一下事宜：1、安装费，按合同价格已安装下沟的管道按照205元∕米计算：799根×9米∕根×205元∕米﹦1474155元。连接的短节按照半成品计价，100元∕米。86根×9米∕根×100元∕米﹦77400元。安装费合计：1474155＋77400﹦1551555元。2、误工费，按照最终谈判，监理发停工函之前，井研段、五通段每组（5人）补偿1500元，5个组34个工作日。监理发停工函之后，停工、误工补偿每人每日160元，每组5人，则每组每日补偿800元。监理发停工函之后，五通段2个组，81个工作日，井研段3个组，78个工作日。停工函前：井研段、五通段：1500元∕日＊组×34日×5组﹦255000元。停工函后：五通段：800元∕日＊组×81日×2组﹦129600元。井研段：800元∕日＊组×78日×3组﹦187200元。误工费合计：255000＋129600＋187200﹦571800元。3、挖掘机误工费，总误工工作日为68日，共5台挖掘机，10月10日-11月10日按照合同价19000∕月＊台计算，剩下38日按每日补偿460元计算。挖掘机误工费：19000∕月＊台×5台×1月﹦95000元。38日×5台×460元∕日＊台﹦87400元。合计：95000＋87400﹦182400元。4、因管道不规则等造成的额外打磨，按照100元∕根计价，共226根。打磨费：226根×100元∕根﹦22600元。5、因管道存在分层的切割费，按30∕次计价，全线共切割128次。切割费：128次×30元∕次﹦3840元。6、因管道存在质量问题造成的重复试压，总价按照10000元结算。7、从大邑县运管箍的运费为1200元。8、8-6洪灾抢修、彭家坝抢修、试压爆管抢修，甲方、监理签订的技术核定单。合计费用：27765元。9、土建施工（59545.78元）按甲方、监理认可的实际工程量结算。10、已支付二次转运费70203元。说明：第8、9项有甲方、监理认可的技术核定单，按实际工程量结算。合计：2367502.78元，大写：贰佰叁拾陆万柒仟伍佰零贰元柒角捌分。欧锦公司代表：曹金珂（签名捺印）。项目部：刘大坚（签名捺印）。2020年元月1号”。2020年1月15日，被告向原告支付安装费42万元。2020年6月23日，原、被告双方因催收工程款发生矛盾，并向井研县王村派出所报警，井研县王村派出所处理结果为：“民警告知当事人冷静协商处理或向人民法院提起诉讼维护权益”。同日，原、被告签订《还款协议书》，内容为：“还款协议书甲方（债权人）：四川瑞鑫复合材料有限公司，法定代表人：林晓。地址：四川省德阳市广汉市玉溪路二段。乙方（债务人）：山东北方欧锦新材料科技有限公司，法定代表人：魏晓生。地址：山东省德州市武城县经济开发区。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商一致，自愿达成如下协议：一、甲乙双方均确认以下事实：根据2019年04月16日乙方与乐山市福川盐业有限责任公司签订的《RTP管、管件买卖、安装合同》以及2019年6月19日乙方与甲方签订的《RTP管道和管件安装协议》，2020年元月1日甲乙双方代表人签订的《善后事宜》协议，甲乙双方经协商一致同意终止履行《RTP管道和管件安装协议》，乙方应支付给甲方安装款、误工费、挖掘机误工费、管道打磨费、管道切割费、土建施工费、二次转运费等共计人民币2367502.78元（大写：贰佰叁拾陆万柒仟伍佰零贰元柒角捌分），乙方于2020年01月15日通过银行转款安装费420000.00元（大写：肆拾贰万元整），现尚欠甲方安装工程款1947502.78元（大写：壹佰玖拾肆万柒仟伍佰零贰元柒角捌分）。二、由于乙方资金困难未履行完还款，为保证甲方的债权早日实现，乙方承诺按如下方式偿还：1、2020年6月30日前一次性向甲方付清全部欠款1947502.78元（大写：壹佰玖拾肆万柒仟伍佰零贰元柒角捌分）。若乙方未按期、足额支付的，乙方按欠款金额年利率15%向甲方支付的资金占用利息。三、争议的解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，协商不成，由原告所在地或安装项目所在地人民法院诉讼管辖。甲乙双方在本合同中所留的地址作为诉讼司法文书的送达地址。四、本协议一式两份，各持一份，经甲乙双方盖章即生效。本协议扫描件与原件具有同等法律效力。甲方：四川瑞鑫复合材料有限公司（盖章）。乙方：山东北方欧锦新材料科技有限公司（盖合同专用章）。2020年6月23日”。事后，被告未向原告支付工程款。2020年7月6日，被告公司总经理曹如锋向原告出具《承诺书》一份，内容为：“承诺书还款协议扣章后七日内寄给林晓。特此承诺：20年七月10日之前按新的协议付款完毕（剩余款）。承诺人：曹如锋（签名捺印）”。2020年7月7日，原告向被告出具催款函，要求被告在2020年7月10日前付清所欠全部款项，否则原告将采取相应的法律措施。2020年7月15日，被告向原告出具《关于逾期支付款项的情况说明》，内容为：“关于逾期支付款项的情况说明四川瑞鑫复合材料有限公司：贵司与我司（山东北方欧锦新材料科技有限公司）于2019年6月19日签订了《RTP管道和管件安装协议》（以下简称“安装协议”），安装协议约定由贵司负责我司承揽的乐山市福川盐业有限责任公司输卤管道及回输淡盐水管道技改项目中RTP管道、管件及配件的相关安装工程。贵司与我司协商一致，决定于2019年10月10日终止履行安装协议，由我司全面负责上述项目的产品供应及安装工程等相关事宜。2020年1月1日，由我司项目联系人曹金珂代表我司与贵司签署《善后事宜》，经核算确定由我司向贵司支付安装费、误工费、挖掘机误工费、管道打磨费、管道切割费、土建施工费、二次转运费等共计人民币2367502.78元（大写：贰佰叁拾陆万柒仟伍佰零贰元柒角捌分）。我司于2020年1月15日向贵司支付安装费420000.00元，现尚欠贵司安装款1947502.78元。我司总经理曹如锋通过微信与贵司法定代表人林晓积极沟通，承诺于2020年6月30日前向贵司付清全部欠款并同意若我司逾期付款的，我司按欠款金额年利率15%向贵司支付的资金占用利息。因我司目前资金确实周转困难，无法兑现承诺，诚望贵司能够给予我司时间，积极筹措资金，尽早向贵司付清全部欠款！山东北方欧锦新材料科技有限公司（加盖公章）。2020年7月15日”。截止起诉之日，被告并未按约支付上述欠款，原告诉讼来院，请求依法判决。 本案在诉讼过程中，被告于2020年8月6日向本院提起反诉，因被告在收到本院送达的交纳诉讼费通知后，未在七日内预交按受理费，本院于2020年9月3日裁定：本案按被告山东北方欧锦新材料科技有限公司撤回反诉处理。 以上事实，有原、被告委托诉讼代理人在庭审中的陈述、庭审笔录、《RTP管道和管件安装协议》、《善后事宜》、中国工商银行网上银行电子回单、《接（报）处警登记表》、《还款协议书》、《承诺书》以及《关于逾期支付款项的情况说明》、催款函等证据材料证明，本院予以确认并佐证在卷。 本案涉及的焦点在于：1、原、被告之间签订的《善后事宜》、《还款协议书》、以及被告公司总经理曹如锋向原告出具的《承诺书》、被告向原告出具的《关于逾期支付款项的情况说明》是否是被告在原告的胁迫情况下所签订和出具的？2、被告是否应支付原告工程款1947502.78元及资金占用利息？ 本院认为：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据……。”规定，本案中，被告欧锦新材料公司主张原、被告之间签订的《善后事宜》、《还款协议书》、以及被告公司总经理曹如锋向原告出具的《承诺书》、被告向原告出具的《关于逾期支付款项的情况说明》均是在原告的胁迫情况下所签订和出具的。被告为支持其主张，向本院提供了视频、照片等证据材料，但从被告提供的证据材料来看，不足以证明其主张。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”规定，由于本案被告提供的证据材料不足以证明其事实主张，故对被告的该主张，本院依法不予采信。 本案中，原、被告双方当事人签订的《RTP管道和管件安装协议》、《善后事宜》、《还款协议书》、《承诺书》、《关于逾期支付款项的情况说明》均是当事人真实意思表示，亦不违反法律强制性规定，本院对其合法有效性予以确认，双方当事人应按合同约定履行各自的权利义务。原告作为履行合同的主体向被告主张工程款符合法律规定，被告关于《善后事宜》、《还款协议书》、《承诺书》、《关于逾期支付款项的情况说明》是在原告的胁迫情况下所签订和出具的理由，原告不予认可，被告也未提供足以证明其事实主张的证据证实，本院对被告的该主张不予支持。本案原、被告双方在《善后事宜》中，原告方的工程项目经理刘志坚、被告公司工程项目部对外联系人曹金珂对工程价款2367502.78元予以了结算并确认；《还款协议书》和《关于逾期支付款项的情况说明》对《善后事宜》中的工程价款进行了再次确认，且在双方签订《善后事宜》后，被告已实际履行部分付款义务，于2020年1月15日向原告支付安装费420000.00元。综上，可以确认被告尚欠原告工程款1947502.78元。由于被告未按时支付工程款，原、被告双方在《还款协议书》中约定，被告未在2020年6月30日前一次性付清原告全部款项，被告按欠款金额年利率15%向原告支付资金占用利息。根据《中华人民共和国合同法》第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”和《中华人民共和国合同法》第一百零七条“违约责任当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”规定，本案中，因原告的工程款不能按照约定及时收回的损失是客观存在的，根据上述法律规定和约定，被告构成违约，应承担违约责任。原告主张要求被告以1947502.78元为基数按照年利率15%的标准向原告支付自2020年7月1日起至实际付清之日止逾期还款期间资金占用利息的诉讼请求，本院依法予以支持。 综上所述，依照《《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 被告山东北方欧锦新材料科技有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内支付原告四川瑞鑫复合材料有限责任公司管道、管件安装工程款共计1947502.78元及利息（利息以所欠工程款1947502.78元为基数，自2020年7月1日起至实际付清之日止按年利率15%计算）。 如未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费22328.00元，减半收取计11164.00元，保全费5000.00元，合计人民币16164.00元，由被告山东北方欧锦新材料科技有限公司负担（于本判决生效后十日内交纳）。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省乐山市中级人民法院。 审判员  陈兵 二〇二〇年九月二十三日 书记员  雷玲