湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）湘0602民初4195号 原告：新疆德凯瑞机电设备有限责任公司，住所地乌鲁木齐市水磨沟区新兴街186号4栋2单元304室。 法定代表人：祝真豹，公司总经理。 委托诉讼代理人：李海军，湖南湘军麓和律师事务所律师。 委托诉讼代理人：谭江玮，湖南湘军麓和律师事务所律师。 被告：中国化学工程第四建设有限公司，住所地岳阳市花板桥248号。 法定代表人：周鸿，公司总经理。 委托诉讼代理人：曹哲,湖南金州(岳阳)律师事务所律师。 被告：修世东，男，1972年10月13日出生，汉族，住库尔勒市。 原告新疆德凯瑞机电设备有限责任公司（以下简称“德凯瑞公司”）诉被告中国化学工程第四建设有限公司（以下简称“四化建公司”）、修世东买卖合同纠纷一案，本院于2020年1月2日受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告德凯瑞公司委托诉讼代理人李海军、被告四化建公司委托诉讼代理人曹哲到庭参加诉讼，被告修世东经本院依法传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告德凯瑞公司向本院提出诉讼请求：1、被告四化建公司立即向原告支付货款225600元、违约金724176元（违约金以225600元为基数按日千分之三的标准自2017年7月14日起暂计至2020年6月18日为724176元，后续违约金计算至清偿日止）；2、被告四化建公司负担本案诉讼费用。事实与理由：2015年12月10日，原告德凯瑞公司与被告四化建签订《设备采购合同》，约定被告固定单价采购设备若干，暂定采购总价款301360元，具体设备价款以实际到货为准，合同还约定延迟付款违约按日0.3%金额计算。合同签订后，原告按被告指示和要求提供设备，经核算被告共向原告采购设备总价款为425600元。原告于2017年7月13日向被告开具增值税专用发票425600元，被告在收到发票后仅向原告支付了货款200000元，后续256000元经多次催讨未支付。 被告四化建公司辩称，因修世东为实际施工人，要求追加其为共同被告承担还款责任。答辩人只欠货款20余万元，而原告德凯瑞公司根据合同约定的日0.3%要求支付违约金70余万元，是欠付货款的3.5倍，故合同约定的违约责任过高，依法应予以调整。答辩人总承包中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司的哈拉哈塘油田二期产能建设地面工程，后将工程劳务部分分包给湖南中化劳务有限公司，答辩人指定钟奔腾为施工代表，修世东作为湖南中化劳务有限公司现场代表负责指挥现场施工，故被告修世东不是答辩人工作人员，无权对外接受结算材料和承诺付款期限，原告虽有证据证明向修世东主张付款，但无证据证明向答辩人主张付款的事实，被告修世东也未向答辩人移交过发票或结算材料，延期付款的过错不在答辩人，答辩人不应承担迟延付款违约金。 被告修世东未答辩，亦未提交证据。 经审理查明，2015年12月10日，被告四化建公司因哈拉哈塘油田二期产能建设地面二期工程10KV电力线路工程项目，在原告德凯瑞公司处采购断路器、隔离开关、避雷器、熔断器设备，双方签订《设备采购合同》约定：“合同为单价固定合同，设备总价以实际到货单结算为准，目前根据A版图纸暂定为301360元，供方根据需方要求提供增值税发票。货物验收合格，设备安装调试运转正常，供方为需方培训结束、需方无疑问后支付货款的40%，余款按工程进度款额度支付。货款的10%做为质量保证金，待一年保质期满后一次性支付。由供方负责运输至交货地点施工现场，需方负责卸车、清点验收并签字确认。如设备不能通过验收，供方应退货，退还需方所有金额。违约责任：1、供方不能按时交货，除不可抗力外，供方应向需方支付延期违约金，每日按合同总价的0.3%金额计算；2、需方延期付款时（正当拒付除外），应向供方支付该延期付款数额的延期付款违约金，每日按该此延期付款额的0.3%金额计算，支付款办理期限为10个工作日。”原告在上述合同上加盖为公司合同专用章，被告四化建公司加盖了“物质采购合同专用章”。签订合同后，原告在签订合同后至2016年8月19日间分五次供货，被告四化建公司项目现场施工人员均验收后在送货单上签字，以上货物按合同约定单价计算总价款为425600元。2017年4月14日，原告德凯瑞公司向被告修世东开具购买方为被告四化建公司的增值税专用发票4张合计金额425600元，被告四化建公司于2017年7月13日向原告银行转账200000元，余款225600元一直未支付。 另查明，2015年8月10，案外人中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司与被告四化建公司签订《工程采购施工承包合同》，被告四化建公司承包案涉电力线路工程，合同约定合同价款为24119万元，完工日期为2016年12月30日，工程进度款按月实际完成进度支付，当支付到合同总价的85%停止支付，待工程初验后预留8%质保金一次支付，其余款项在质保期结束办理结算手续后一次性结清。2015年9月25日，被告四化建公司（甲方）与其独资子公司湖南中化劳务有限公司（乙方）签订《工程分包合同》，将案涉工程分包给湖南中化劳务有限公司施工，合同约定：“物质主材由被告四化建公司负责供应；乙方提供辅材使用计划，甲方审核后负责采购，乙方向甲方领用，费用由乙方承担。乙方现场代表为修世东”。同日，湖南中化劳务有限公司与被告修世东签订《劳务合同协议书》，约定由修世东接受《工程分包合同》所有条款，自筹资金并承担分包项目垫资款及相应风险，由修世东向公司上交管理费用。 以上事实，有原告提交的《设备采购合同》一份、送货单五张、供货汇总表、增值税专用发票四张、银行汇缴凭证，有被告四化建公司提交的《工程采购施工承包合同》、《建设工程分包合同》、《劳务合作协议书》，以及原、被告的当庭陈述予以证实。 本院认为，原告德凯瑞公司与被告四化建公司签订《设备采购合同》，由原告向被告四化建公司承包的工程提供断路器、隔离开关等电力设备，被告四化建公司收到货物有五张收货单予以证明，双方形成了买卖合同关系。原告德凯瑞公司与被告修世东结算后向被告四化建公司开具增值税发票的数额，与采购合同约定单价和送货数额一致，且被告四化建公司对此无异议，可以认定供货总价款为425600元，扣除被告四化建公司已支付借款200000元，尚欠225600元未支付。采购合同约定货款支付时间为“货物验收和设备安装调试运转正常后支付40%货款，余款按工程进度款额度支付根据，货款的10%为质量保证金一年保质期满后一次性支付”，根据被告四化建公司与发包人签订的《工程采购施工承包合同》工程完工日期为2016年12月30日，被告修世东在结算后要求原告出具增值税发票，基于商业习惯应在收到增值税发票后向原告支付货款，故对原告要求被告四化建公司承担自2017年7月14日起至实际清偿日止逾期付款违约金的诉讼请求，符合合同约定和法律规定，应予以支持。本案逾期支付货款数额225600元,如依据双方合同约定以日0.3%的标准计算违约金,一年的违约金约为欠付货款总额的109%。在原告德凯瑞公司未能提供证据证明其实际损失数额的情况下,应认定按照双方约定违约金计算标准过高，故对被告四化建公司提出了合同约定违约金过高应予调整的请求,应予以支持。由于被告逾期不支付货款存在违约和过错,逾期支付行为造成原告实际损失客观存在,基于原告在发生逾期后仅通过被告修世东主张债权，并未直接向被告四化建公司主张支付货款或提起诉讼，导致逾期时间过长，在兼顾双方合同履行情况、当事人过错程度以及预期利益等因素的情况下,本院酌定本案违约金数额以逾期支付的货款225600元为基数,自2017年7月14日起,按中国人民银行1-5年期基准利率年4.75%的两倍（即年利率9.5%）计算至实际付清之日止。本案与工程发包人签订合同主体、案涉采购合同需方均为被告四化建公司，虽有证据证明被告修世东挂靠湖南中化劳务有限公司分包劳务，但原告可以且仅要求被告四化建公司承担合同责任，并未明确要求被告修世东承担货款支付责任，被告四化建公司要求修世东承担责任，本案不宜处理。如被告四化建公司实际承担并支付本案货款后，可根据两被告间的约定或实际情况另行向被告修世东主张。 据此，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告中国化学工程第四建设有限公司于本判决生效之日起十日内向原告新疆德凯瑞机电设备有限责任公司支付货款225600元，并支付自2017年7月14日起至实际清偿日止按年利率9.5%计算的逾期付款违约金； 二、驳回原告新疆德凯瑞机电设备有限责任公司的其他诉讼请求； 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费减半收取6649元，由原告新疆德凯瑞机电设备有限责任公司负担3749元，被告中国化学工程第四建设有限公司负担2900元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省岳阳市中级人民法院。 审判员  许君龙 二〇二〇年九月十四日 书记员  李梦婷